SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 01
El acta de reinicio, es el documento mediante el cual las partes formalizan el acuerdo para dar por terminada la
suspensión y reinician la ejecución de la obra: “CREACION DE LA
LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE PISQUICOCHA DEL DISTRITO DE LIVITACA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO”.
RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
RESIDENTE DE OBRA
Nombre : Omar Choquepata Ayma DNI : 43861073
Especialidad : Ing. Civil Colegiatura : 153384
Dirección : Av. Antonio Lorena N-344
Telefonos : Cel. 984511021 Email : ochoquepata@gmail.com
INSPECTOR DE OBRA
Nombre : Irene Palomino Rivera DNI : 42257660
Especialidad : Ing. Civil Colegiatura : 144180
Dirección : A.P.V Kari Grande H-16 San
Sebastián
Teléfonos : Cel. 964185166 Email : Iprivera876@gmail.com
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
ASPECTOS CONSIDERADOS QUE FUNDAMENTAN EL REINICIO DE OBRA:
La obra en ejecución fue paralizada temporalmente a partir del 31/12/2019 con fecha indeterminada,
como consta en el Acta de paralización de obra N°01 de acuerdo al MEMORANDUM MULTIPLE N°
290-2019-MDL-GIDUR-NLD; entregado por la Gerencia de Infraestructura.
DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO FECHA
Aprobación Expediente Resolución R. A. N° 655 - 2018-MDL/CH 25/08/2018
Aprobación de Modificación 01 Resolución R.G.M. N° 209 - 2019-MDL/CH 28/08/2019
Ejec de Obra y Desig. Residente Memorándum
MEMORANDUM MULTIPLE N° 290-2019-
MDL-GIDUR-NLD 06/01/2020
Entrega de Terreno Acta Acta de entrega de terreno conforme 02/09/2019
Inicio de Obra Acta Acta de inicio de obra conforme 03/09/2019
Acta de Paralización Acta Acta de Paralización 31/12/2019
Acta de Reinicio Acta Acta de Reinicio 16/01/2020
Los eventos que dieron lugar a la paralización de obra N°01 se encuentran superadas.
ACUERDOS:
1. REINICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA, a partir del día 16 de enero de 2020, ya que las
causales de paralización de obra han cesado.
2. Como consecuencia la paralización N°01 se ha visto afectado el calendario de ejecución de
obra en 15 días, por lo tanto, se solicitará la ampliación de plazo por el tiempo indicado,
teniendo como nueva fecha de culminación de obra el 15 de marzo del 2020 de no existir
inconvenientes ajenos a los ejecutores de obra.
En señal de conformidad firman el ACTA DE REINICIO DE OBRA los siguientes responsables de la
entidad el 16 de enero del 2020:
---------------------------------------------- -------------------------------------------------
---------------------------------------------- ---------------------------------------------
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
ING. ANTONI PARRA SULLCACORI
JEFE DE SUPERVISION
ING. EDGAR M. NINA MEZA
RESIDENTE DE OBRA
ING. OMAR CHOQUEPATA AYMA
CIP 153384
INSPECTOR DE OBRA
ING. IRENE PALOMINO RIVERA
CIP 144180
ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
En el distrito de Livitaca, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco, Comunidad de
Pisquicocha siendo las 9:00 a.m. del día 31 de Diciembre del 2019, se reunieron de una parte el Ing.
Omar Choquepata Ayma con CIP 153384, Residente de la obra; el Ing. Irene Palomino Rivera con
CIP 144180, en su condición de Inspector de la obra; elGerente de Infraestructura Ing. Nestor Laura
Durand y el Jefe de Supervisión Ing. Oscar Torres Quispe con la finalidad de adoptar medidas
concernientes a la paralización de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE
LA COMUNIDAD DE PISQUICOCHA DEL DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO”
ASPECTOS CONSIDERADOS QUE FUNDAMENTAN DICHA PARALIZACIÓN:
En el cuaderno de obra, ASIENTO N° 155 – DEL RESIDENTE se indica la paralización temporal a
partir del 31/12/2019 con fecha indeterminada, como consta en el Acta de paralización de obra N°01
de acuerdo alMEMORANDUM MULTIPLE N° 290-2019-MDL-GIDUR-NLD; entregado porlaGerencia
de Infraestructura.
En el cuaderno de obra, ASIENTO N° 156 – DEL INSPECTOR autoriza la paralización de obra con
fecha indeterminada de reinicio.
ACUERDOS:
1. PARALIZAR LA OBRA, a partir del día 31 de diciembre del 2019, de acuerdo a memorándum
emitido por la gerencia de infraestructura.
2. Finalmente, los ejecutores de obra son responsable de toda la obra y documentación hasta
su recepción y/o entrega a la oficina de la Gerencia de Infraestructura.
3. El expediente de ampliación de plazo deberá ser presentado a la supervisión, incluyendo el
cronograma de ejecución de obra actualizado conteniendo (Cronograma valorizado,
Cronograma de Barras, Gantt, PERT-CPM con ruta crítica), con fecha máxima a la segunda
semana de reiniciado la obra.
La presente Acta constituye el antecedente para la formalización legal del acuerdo, en señal de
conformidad firman el ACTA DE PARALIZACION DE OBRA los siguientes responsables de la entidad
el 31 de DICIEMBRE del 2019:
---------------------------------------------- -------------------------------------------------
---------------------------------------------- --------------------------------------------------
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
ING. NESTOR LAURA DURAND
JEFE DE SUPERVISION
ING. OSCAR TORRES QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
ING. OMAR CHOQUEPATA AYMA
CIP 153384
INSPECTOR DE OBRA
ING. IRENE PALOMINO RIVERA
CIP 144180
Acta de reinicio de obra
Acta de reinicio de obra

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

2. especificaciones técnicas cerco perimetrico
2.  especificaciones técnicas cerco perimetrico2.  especificaciones técnicas cerco perimetrico
2. especificaciones técnicas cerco perimetricowallkycayo
 
Modelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadModelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadyyleyyle
 
Modelo inf. tecnico adic. obra
Modelo inf. tecnico adic. obraModelo inf. tecnico adic. obra
Modelo inf. tecnico adic. obraAlejandro Shishco
 
Analisis de precios unitarios
Analisis de precios unitariosAnalisis de precios unitarios
Analisis de precios unitariosDeyvis Moscoso
 
especificaciones tecnicas
especificaciones tecnicasespecificaciones tecnicas
especificaciones tecnicasDAYSI MAYTA
 
Contenido del informe de corte
Contenido del informe de corteContenido del informe de corte
Contenido del informe de corteAdrianaHuayllasi
 
Detalle de especificaciones tecnicas
Detalle de especificaciones tecnicasDetalle de especificaciones tecnicas
Detalle de especificaciones tecnicasirex falcon
 
Memoria descriptiva valorizada ultimo
Memoria descriptiva valorizada ultimoMemoria descriptiva valorizada ultimo
Memoria descriptiva valorizada ultimoEdilbertoGomez2
 
Modelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacionModelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacionkevin kent macavilca
 
01 especificaciones tecnicas instalaciones sanitarias - reyner castillo
01 especificaciones tecnicas  instalaciones sanitarias - reyner castillo01 especificaciones tecnicas  instalaciones sanitarias - reyner castillo
01 especificaciones tecnicas instalaciones sanitarias - reyner castilloAUSTRAL GROUP CONSULTORES CAS
 
Modulo III Adicionales y Elaboracion de valorizaciones de obras
Modulo III Adicionales y Elaboracion de valorizaciones de obrasModulo III Adicionales y Elaboracion de valorizaciones de obras
Modulo III Adicionales y Elaboracion de valorizaciones de obrasKAIZEN ENGINEERING CONSULTING SAC
 
Analisis costos unitarios de partidas 12
Analisis costos unitarios de partidas 12Analisis costos unitarios de partidas 12
Analisis costos unitarios de partidas 12Armand Mamani
 

La actualidad más candente (20)

2. especificaciones técnicas cerco perimetrico
2.  especificaciones técnicas cerco perimetrico2.  especificaciones técnicas cerco perimetrico
2. especificaciones técnicas cerco perimetrico
 
Modelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadModelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidad
 
Especificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicasEspecificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicas
 
Modelo inf. tecnico adic. obra
Modelo inf. tecnico adic. obraModelo inf. tecnico adic. obra
Modelo inf. tecnico adic. obra
 
Analisis de precios unitarios
Analisis de precios unitariosAnalisis de precios unitarios
Analisis de precios unitarios
 
APUNTES CUADERNO DE OBRA
APUNTES CUADERNO DE OBRAAPUNTES CUADERNO DE OBRA
APUNTES CUADERNO DE OBRA
 
especificaciones tecnicas
especificaciones tecnicasespecificaciones tecnicas
especificaciones tecnicas
 
Deductivos
DeductivosDeductivos
Deductivos
 
Contenido del informe de corte
Contenido del informe de corteContenido del informe de corte
Contenido del informe de corte
 
Detalle de especificaciones tecnicas
Detalle de especificaciones tecnicasDetalle de especificaciones tecnicas
Detalle de especificaciones tecnicas
 
Memoria descriptiva valorizada ultimo
Memoria descriptiva valorizada ultimoMemoria descriptiva valorizada ultimo
Memoria descriptiva valorizada ultimo
 
Valorizacion de obra
Valorizacion de obraValorizacion de obra
Valorizacion de obra
 
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICOEVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
 
Modelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacionModelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacion
 
01 especificaciones tecnicas instalaciones sanitarias - reyner castillo
01 especificaciones tecnicas  instalaciones sanitarias - reyner castillo01 especificaciones tecnicas  instalaciones sanitarias - reyner castillo
01 especificaciones tecnicas instalaciones sanitarias - reyner castillo
 
Modulo III Adicionales y Elaboracion de valorizaciones de obras
Modulo III Adicionales y Elaboracion de valorizaciones de obrasModulo III Adicionales y Elaboracion de valorizaciones de obras
Modulo III Adicionales y Elaboracion de valorizaciones de obras
 
Informe liquid supervisor
Informe liquid supervisorInforme liquid supervisor
Informe liquid supervisor
 
COMO LLENAR EL CUADERNO DE OBRA
COMO LLENAR EL CUADERNO DE OBRACOMO LLENAR EL CUADERNO DE OBRA
COMO LLENAR EL CUADERNO DE OBRA
 
Analisis costos unitarios de partidas 12
Analisis costos unitarios de partidas 12Analisis costos unitarios de partidas 12
Analisis costos unitarios de partidas 12
 
Obras por administración directa
Obras por administración directaObras por administración directa
Obras por administración directa
 

Similar a Acta de reinicio de obra

Informe-N°-01-Presidencia-Ampliación-de-plazo-Consorcio-UNACH (1).pdf
Informe-N°-01-Presidencia-Ampliación-de-plazo-Consorcio-UNACH (1).pdfInforme-N°-01-Presidencia-Ampliación-de-plazo-Consorcio-UNACH (1).pdf
Informe-N°-01-Presidencia-Ampliación-de-plazo-Consorcio-UNACH (1).pdfAlbertoPerdomo15
 
Informe mayo2015tomasmarzano
Informe mayo2015tomasmarzanoInforme mayo2015tomasmarzano
Informe mayo2015tomasmarzanomarco
 
CONTRATO PRIVADO-jose.docx
CONTRATO PRIVADO-jose.docxCONTRATO PRIVADO-jose.docx
CONTRATO PRIVADO-jose.docxDiegoRengio
 
MEMORIA DESCRIPTIVA .docx
MEMORIA DESCRIPTIVA .docxMEMORIA DESCRIPTIVA .docx
MEMORIA DESCRIPTIVA .docxAnabellaMejia1
 
Contrato de trabajo n.ambiental
Contrato de trabajo n.ambientalContrato de trabajo n.ambiental
Contrato de trabajo n.ambientallya_1994
 
03. nforme010 de supervsion de liquidacion de obra
03. nforme010  de supervsion de liquidacion de obra03. nforme010  de supervsion de liquidacion de obra
03. nforme010 de supervsion de liquidacion de obraJoseLuisQuispePariap
 
CARTA 006-2023 - EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA- CREACION MARGEN IZQUIERD...
CARTA 006-2023 - EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA- CREACION  MARGEN IZQUIERD...CARTA 006-2023 - EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA- CREACION  MARGEN IZQUIERD...
CARTA 006-2023 - EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA- CREACION MARGEN IZQUIERD...elmer antonio colonia chacpi
 
RES. Adicional 5 y deductivo 1 obra-Proceres.docx
RES.  Adicional 5 y deductivo 1 obra-Proceres.docxRES.  Adicional 5 y deductivo 1 obra-Proceres.docx
RES. Adicional 5 y deductivo 1 obra-Proceres.docxJOSECALDERON517891
 
Procedimiento obtener licencias_edificación
Procedimiento obtener licencias_edificaciónProcedimiento obtener licencias_edificación
Procedimiento obtener licencias_edificaciónMarco Antonio Zuta Ripa
 
Acta provisoria
Acta provisoriaActa provisoria
Acta provisoriacursosefp9
 
Acta de-acuerdo-de-paraliza ci-on-de-obra
Acta de-acuerdo-de-paraliza ci-on-de-obraActa de-acuerdo-de-paraliza ci-on-de-obra
Acta de-acuerdo-de-paraliza ci-on-de-obrayatrayingenieros
 
Pliego absolucion consultas observ lp001 2017-v08_08082017
Pliego absolucion consultas observ lp001 2017-v08_08082017Pliego absolucion consultas observ lp001 2017-v08_08082017
Pliego absolucion consultas observ lp001 2017-v08_08082017Edvin Frankyn Rodriguez Molina
 
Informe ampliacion plazo (supervisión)
Informe ampliacion plazo  (supervisión)Informe ampliacion plazo  (supervisión)
Informe ampliacion plazo (supervisión)ELIASTRIGO
 
Acta de reinicio de obra
Acta de reinicio de obraActa de reinicio de obra
Acta de reinicio de obraWilliamsQL
 

Similar a Acta de reinicio de obra (20)

Informe-N°-01-Presidencia-Ampliación-de-plazo-Consorcio-UNACH (1).pdf
Informe-N°-01-Presidencia-Ampliación-de-plazo-Consorcio-UNACH (1).pdfInforme-N°-01-Presidencia-Ampliación-de-plazo-Consorcio-UNACH (1).pdf
Informe-N°-01-Presidencia-Ampliación-de-plazo-Consorcio-UNACH (1).pdf
 
Escrito ampliacion de plazo aprolab ii
Escrito ampliacion de plazo  aprolab iiEscrito ampliacion de plazo  aprolab ii
Escrito ampliacion de plazo aprolab ii
 
Informe mayo2015tomasmarzano
Informe mayo2015tomasmarzanoInforme mayo2015tomasmarzano
Informe mayo2015tomasmarzano
 
CONTRATO PRIVADO-jose.docx
CONTRATO PRIVADO-jose.docxCONTRATO PRIVADO-jose.docx
CONTRATO PRIVADO-jose.docx
 
ADICIONAL RESIDENTE.docx
ADICIONAL RESIDENTE.docxADICIONAL RESIDENTE.docx
ADICIONAL RESIDENTE.docx
 
MEMORIA DESCRIPTIVA .docx
MEMORIA DESCRIPTIVA .docxMEMORIA DESCRIPTIVA .docx
MEMORIA DESCRIPTIVA .docx
 
Contrato de trabajo n.ambiental
Contrato de trabajo n.ambientalContrato de trabajo n.ambiental
Contrato de trabajo n.ambiental
 
DEMANDA ARBITRAL.pdf
DEMANDA ARBITRAL.pdfDEMANDA ARBITRAL.pdf
DEMANDA ARBITRAL.pdf
 
modelo demanda arbitral-docx
modelo demanda arbitral-docxmodelo demanda arbitral-docx
modelo demanda arbitral-docx
 
03. nforme010 de supervsion de liquidacion de obra
03. nforme010  de supervsion de liquidacion de obra03. nforme010  de supervsion de liquidacion de obra
03. nforme010 de supervsion de liquidacion de obra
 
Ampliacion de plazo nº 01 ruta y cable
Ampliacion de plazo nº 01    ruta y cableAmpliacion de plazo nº 01    ruta y cable
Ampliacion de plazo nº 01 ruta y cable
 
CARTA 006-2023 - EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA- CREACION MARGEN IZQUIERD...
CARTA 006-2023 - EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA- CREACION  MARGEN IZQUIERD...CARTA 006-2023 - EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA- CREACION  MARGEN IZQUIERD...
CARTA 006-2023 - EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA- CREACION MARGEN IZQUIERD...
 
RES. Adicional 5 y deductivo 1 obra-Proceres.docx
RES.  Adicional 5 y deductivo 1 obra-Proceres.docxRES.  Adicional 5 y deductivo 1 obra-Proceres.docx
RES. Adicional 5 y deductivo 1 obra-Proceres.docx
 
8111128 (1)
8111128 (1)8111128 (1)
8111128 (1)
 
Procedimiento obtener licencias_edificación
Procedimiento obtener licencias_edificaciónProcedimiento obtener licencias_edificación
Procedimiento obtener licencias_edificación
 
Acta provisoria
Acta provisoriaActa provisoria
Acta provisoria
 
Acta de-acuerdo-de-paraliza ci-on-de-obra
Acta de-acuerdo-de-paraliza ci-on-de-obraActa de-acuerdo-de-paraliza ci-on-de-obra
Acta de-acuerdo-de-paraliza ci-on-de-obra
 
Pliego absolucion consultas observ lp001 2017-v08_08082017
Pliego absolucion consultas observ lp001 2017-v08_08082017Pliego absolucion consultas observ lp001 2017-v08_08082017
Pliego absolucion consultas observ lp001 2017-v08_08082017
 
Informe ampliacion plazo (supervisión)
Informe ampliacion plazo  (supervisión)Informe ampliacion plazo  (supervisión)
Informe ampliacion plazo (supervisión)
 
Acta de reinicio de obra
Acta de reinicio de obraActa de reinicio de obra
Acta de reinicio de obra
 

Más de OMAR CHOQUEPATA

20190226 exportacion (1)
20190226 exportacion (1)20190226 exportacion (1)
20190226 exportacion (1)OMAR CHOQUEPATA
 
Instructivos_herramientas manuales
Instructivos_herramientas manualesInstructivos_herramientas manuales
Instructivos_herramientas manualesOMAR CHOQUEPATA
 
22019540 tablas-de-proporcion-de-concreto
22019540 tablas-de-proporcion-de-concreto22019540 tablas-de-proporcion-de-concreto
22019540 tablas-de-proporcion-de-concretoOMAR CHOQUEPATA
 
Cronograma valorizado almacen
Cronograma valorizado almacenCronograma valorizado almacen
Cronograma valorizado almacenOMAR CHOQUEPATA
 

Más de OMAR CHOQUEPATA (6)

20190226 exportacion (1)
20190226 exportacion (1)20190226 exportacion (1)
20190226 exportacion (1)
 
Memoria descriptiva
Memoria descriptivaMemoria descriptiva
Memoria descriptiva
 
Instructivos_herramientas manuales
Instructivos_herramientas manualesInstructivos_herramientas manuales
Instructivos_herramientas manuales
 
Postulante
PostulantePostulante
Postulante
 
22019540 tablas-de-proporcion-de-concreto
22019540 tablas-de-proporcion-de-concreto22019540 tablas-de-proporcion-de-concreto
22019540 tablas-de-proporcion-de-concreto
 
Cronograma valorizado almacen
Cronograma valorizado almacenCronograma valorizado almacen
Cronograma valorizado almacen
 

Último

Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Angélica Soledad Vega Ramírez
 
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdfBITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdfsolidalilaalvaradoro
 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJODIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJOLeninCariMogrovejo
 
NUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 2022.pdf
NUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  2022.pdfNUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  2022.pdf
NUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 2022.pdfEDNAMONICARUIZNIETO
 
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...DavidBautistaFlores1
 
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.profandrearivero
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Rosabel UA
 
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfssuser50d1252
 
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxPresentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxRosabel UA
 
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR - DPCC- 5°-2024.pdf
PROGRAMACIÓN CURRICULAR - DPCC- 5°-2024.pdfPROGRAMACIÓN CURRICULAR - DPCC- 5°-2024.pdf
PROGRAMACIÓN CURRICULAR - DPCC- 5°-2024.pdfMaritza438836
 
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADOPLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADOMARIBEL DIAZ
 
Actividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 EducacionActividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 Educacionviviantorres91
 
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguajelibro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguajeKattyMoran3
 
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICAHISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICAJesus Gonzalez Losada
 
ENSEÑAR ACUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
ENSEÑAR ACUIDAR  EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.ENSEÑAR ACUIDAR  EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
ENSEÑAR ACUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.karlazoegarciagarcia
 
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...Carol Andrea Eraso Guerrero
 

Último (20)

Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
 
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdfBITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJODIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
 
NUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 2022.pdf
NUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  2022.pdfNUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  2022.pdf
NUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 2022.pdf
 
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
 
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
Abregú, Podestá. Directores.Líderes en Acción.
 
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIUUnidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
 
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
 
Sesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión
Sesión  ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestiónSesión  ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión
Sesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión
 
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxPresentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
 
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR - DPCC- 5°-2024.pdf
PROGRAMACIÓN CURRICULAR - DPCC- 5°-2024.pdfPROGRAMACIÓN CURRICULAR - DPCC- 5°-2024.pdf
PROGRAMACIÓN CURRICULAR - DPCC- 5°-2024.pdf
 
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADOPLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
 
Actividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 EducacionActividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 Educacion
 
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguajelibro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
 
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICAHISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
HISPANIDAD - La cultura común de la HISPANOAMERICA
 
ENSEÑAR ACUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
ENSEÑAR ACUIDAR  EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.ENSEÑAR ACUIDAR  EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
ENSEÑAR ACUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA.
 
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
 
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptxAedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
 

Acta de reinicio de obra

  • 1. ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 01 El acta de reinicio, es el documento mediante el cual las partes formalizan el acuerdo para dar por terminada la suspensión y reinician la ejecución de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE PISQUICOCHA DEL DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO”. RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA RESIDENTE DE OBRA Nombre : Omar Choquepata Ayma DNI : 43861073 Especialidad : Ing. Civil Colegiatura : 153384 Dirección : Av. Antonio Lorena N-344 Telefonos : Cel. 984511021 Email : ochoquepata@gmail.com INSPECTOR DE OBRA Nombre : Irene Palomino Rivera DNI : 42257660 Especialidad : Ing. Civil Colegiatura : 144180 Dirección : A.P.V Kari Grande H-16 San Sebastián Teléfonos : Cel. 964185166 Email : Iprivera876@gmail.com DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA ASPECTOS CONSIDERADOS QUE FUNDAMENTAN EL REINICIO DE OBRA: La obra en ejecución fue paralizada temporalmente a partir del 31/12/2019 con fecha indeterminada, como consta en el Acta de paralización de obra N°01 de acuerdo al MEMORANDUM MULTIPLE N° 290-2019-MDL-GIDUR-NLD; entregado por la Gerencia de Infraestructura. DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO FECHA Aprobación Expediente Resolución R. A. N° 655 - 2018-MDL/CH 25/08/2018 Aprobación de Modificación 01 Resolución R.G.M. N° 209 - 2019-MDL/CH 28/08/2019 Ejec de Obra y Desig. Residente Memorándum MEMORANDUM MULTIPLE N° 290-2019- MDL-GIDUR-NLD 06/01/2020 Entrega de Terreno Acta Acta de entrega de terreno conforme 02/09/2019 Inicio de Obra Acta Acta de inicio de obra conforme 03/09/2019 Acta de Paralización Acta Acta de Paralización 31/12/2019 Acta de Reinicio Acta Acta de Reinicio 16/01/2020
  • 2. Los eventos que dieron lugar a la paralización de obra N°01 se encuentran superadas. ACUERDOS: 1. REINICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA, a partir del día 16 de enero de 2020, ya que las causales de paralización de obra han cesado. 2. Como consecuencia la paralización N°01 se ha visto afectado el calendario de ejecución de obra en 15 días, por lo tanto, se solicitará la ampliación de plazo por el tiempo indicado, teniendo como nueva fecha de culminación de obra el 15 de marzo del 2020 de no existir inconvenientes ajenos a los ejecutores de obra. En señal de conformidad firman el ACTA DE REINICIO DE OBRA los siguientes responsables de la entidad el 16 de enero del 2020: ---------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------- GERENTE DE INFRAESTRUCTURA ING. ANTONI PARRA SULLCACORI JEFE DE SUPERVISION ING. EDGAR M. NINA MEZA RESIDENTE DE OBRA ING. OMAR CHOQUEPATA AYMA CIP 153384 INSPECTOR DE OBRA ING. IRENE PALOMINO RIVERA CIP 144180
  • 3. ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA En el distrito de Livitaca, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco, Comunidad de Pisquicocha siendo las 9:00 a.m. del día 31 de Diciembre del 2019, se reunieron de una parte el Ing. Omar Choquepata Ayma con CIP 153384, Residente de la obra; el Ing. Irene Palomino Rivera con CIP 144180, en su condición de Inspector de la obra; elGerente de Infraestructura Ing. Nestor Laura Durand y el Jefe de Supervisión Ing. Oscar Torres Quispe con la finalidad de adoptar medidas concernientes a la paralización de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE PISQUICOCHA DEL DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO” ASPECTOS CONSIDERADOS QUE FUNDAMENTAN DICHA PARALIZACIÓN: En el cuaderno de obra, ASIENTO N° 155 – DEL RESIDENTE se indica la paralización temporal a partir del 31/12/2019 con fecha indeterminada, como consta en el Acta de paralización de obra N°01 de acuerdo alMEMORANDUM MULTIPLE N° 290-2019-MDL-GIDUR-NLD; entregado porlaGerencia de Infraestructura. En el cuaderno de obra, ASIENTO N° 156 – DEL INSPECTOR autoriza la paralización de obra con fecha indeterminada de reinicio. ACUERDOS: 1. PARALIZAR LA OBRA, a partir del día 31 de diciembre del 2019, de acuerdo a memorándum emitido por la gerencia de infraestructura. 2. Finalmente, los ejecutores de obra son responsable de toda la obra y documentación hasta su recepción y/o entrega a la oficina de la Gerencia de Infraestructura. 3. El expediente de ampliación de plazo deberá ser presentado a la supervisión, incluyendo el cronograma de ejecución de obra actualizado conteniendo (Cronograma valorizado, Cronograma de Barras, Gantt, PERT-CPM con ruta crítica), con fecha máxima a la segunda semana de reiniciado la obra.
  • 4. La presente Acta constituye el antecedente para la formalización legal del acuerdo, en señal de conformidad firman el ACTA DE PARALIZACION DE OBRA los siguientes responsables de la entidad el 31 de DICIEMBRE del 2019: ---------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------------------- GERENTE DE INFRAESTRUCTURA ING. NESTOR LAURA DURAND JEFE DE SUPERVISION ING. OSCAR TORRES QUISPE RESIDENTE DE OBRA ING. OMAR CHOQUEPATA AYMA CIP 153384 INSPECTOR DE OBRA ING. IRENE PALOMINO RIVERA CIP 144180