SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
Descargar para leer sin conexión
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SAN RAFAEL KM. 11 email: munisanrafael.itapua@hotmail.com
_________________________________________________________________________
Municipalidad de San Rafael del Paraná.- 1
Modelo de Contrato
Entre__________________________________________, domiciliada en
____________________, República del Paraguay, representada para este acto
por________________________, con Cédula de Identidad N° ________, denominada en
adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada
en _______________________, ____________, República del Paraguay, representada para este
acto por _________________________________, con Cédula de Identidad N°
________________, según Poder Especial otorgado por __________________________,
denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e,
individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
1. OBJETO.
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la
CONTRATANTE y la CONTRATISTA, con relación a la “CONSTRUCCION DE
TINGLADO EN LA SUPERVISION PEDAGOGICA DE SAN RAFAEL”, que
seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la Ley relativa
a la materia.
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato
son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) Planos y computo métrico
(c) Resolución de Adjudicación
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos;
en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del
Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.
3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está
previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General
de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, hasta la suma de _____________guaraníes (Gs.
________________).
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº
_________.
4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Contratación Directa Nº
10/2014, convocado por ____________________, según resolución N°_____________. La
adjudicación fue realizada por Resolución N°_______
5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia será hasta 31 de diciembre de 2014.-
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SAN RAFAEL KM. 11 email: munisanrafael.itapua@hotmail.com
_________________________________________________________________________
Municipalidad de San Rafael del Paraná.- 2
5.2. (Incluir
una
cláusula si el plazo excede el ejercicio presupuestario, indicando el número y fecha de la
autorización del Ministerio de Hacienda. Además, deberá aclararse que la validez de la
contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente).
Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.
5.3 Póliza de seguro de cumplimiento de contrato será de 5 % (cinco porciento) por el plazo de
hasta 31 de diciembre al Art. 39 de la Ley 2051/2003.-
6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c
de la Ley N° 2051)
(Indicar el precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta
adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.)
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago,
vía acreditación en cuenta Bancaria es ______________ (aplicable a la Administración
Central)
7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
(La vigencia del contrato para la ejecución de la obra es de 45 (CUARENTA Y CINCO)
días que se llevara en la Localidad de San Rafael km. 12, Distrito de San Rafael del
Paraná que se recibirá la obra en el citado lugar de acuerdo al plano, especificaciones y
computo métrico anexado con el contrato).-
8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
(Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos).
No se darán anticipo.-
10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
No se realizaran anticipos de pagos del Contrato
11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
En caso de atraso en el plazo establecidos en el cronograma, la municipalidad aplicará
una multa al adjudicatario de 0,05 % (0,5 por mil) por día de atraso.-
12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Construcción de Tinglado en la Supervisión Pedagógica de San Rafael.-
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SAN RAFAEL KM. 11 email: munisanrafael.itapua@hotmail.com
_________________________________________________________________________
Municipalidad de San Rafael del Paraná.- 3
14.
CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k,
Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.-
15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las
reglas establecidas en la Ley N° 2051.-
16. CONTRATACIÓN DE PERSONAL:
Este contrato será suscripto dando cumplimiento al Decreto 1607/09 en la que estable “…que al
menos el 70% de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicados, deberán ser
personales domiciliados en el mismo territorio municipal…”
17. RECEPCION DE OBRAS.-
Recepción Provisoria: dentro de los 8 (ocho) días terminados se procederá a la recepción de
obra a solicitud del adjudicatario. Si existen observaciones deberá prepararse una lista a ser
cumplida por el adjudicatario, antes de la Recepción Definitiva:
Recepción Definitiva: Luego de verificado el cumplimiento de las observaciones de la recepción
provisoria, y a solicitud del adjudicatario, se procederá a la recepción definitiva dentro de los 8
(ocho) días posteriores.-----------------------------------------------------------------------------------------
18. FONDO DE REPARO:
Se procederá la deducción de 5 % (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo de acuerdo a
lo que establece el Art. 39 de la ley Nº 2051/2003.-
19. FORMUA DE REAJSTES DE PRECIOS
El importe de reajustes mensuales se calculará de acuerdo a la siguiente expresión:
Rm= Pmo
∑ ( )
Donde:
Rm: Monto de reajste por la variación de recios de los trabajos certificados en el mes “m”
Pmo: Montos certificados en el mes “M a precios básicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo “k” a ser ajustado por la fluctuación del índice “ikm”.
La sumatoria de dichos coeficientes , para cada Item a reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Precio de origen representativo del insumo “K” correspondiente al mes anterior a la apertura
de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la cámara paraguaya
de la industria de la construcción (CAPACO).
Ikm: Precio del Insumo K en el mes “m” publicado en dicho mes en la revista de la cámara
paraguaya de la construcción (CAPACO)
Incidencia de los distintos insumos, mano de obra y herramientas utilizadas para obras civiles
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la Ciudad de ________________, República del Paraguay, a los _________ días del mes de
___________ de 200___.
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SAN RAFAEL KM. 11 email: munisanrafael.itapua@hotmail.com
_________________________________________________________________________
Municipalidad de San Rafael del Paraná.- 4
Firmado por
________________________________________ (en nombre del Contratante)
Firmado por _________________________________________ (en nombre del Contratista)

Más contenido relacionado

Similar a modelo_de_contrato__super_1412177526298.pdf

Dec1910 13
Dec1910 13Dec1910 13
Dec1910 13EPRE
 
Carta empedrado avda__piscina_1441031167412
Carta empedrado avda__piscina_1441031167412Carta empedrado avda__piscina_1441031167412
Carta empedrado avda__piscina_1441031167412leissy991
 
Resolución de alcaldía nº177
Resolución de alcaldía nº177Resolución de alcaldía nº177
Resolución de alcaldía nº177elbadebustamante
 
Formalización de empresas meic [modo de compatibilidad]
Formalización de empresas meic [modo de compatibilidad]Formalización de empresas meic [modo de compatibilidad]
Formalización de empresas meic [modo de compatibilidad]ele-sak
 
Informe de seguimiento plan pago proveedores 3 trimestre 2014
Informe de seguimiento plan pago proveedores 3 trimestre 2014Informe de seguimiento plan pago proveedores 3 trimestre 2014
Informe de seguimiento plan pago proveedores 3 trimestre 2014ppmarmolejo
 
Diario Oficial Ley 20922
Diario Oficial Ley 20922Diario Oficial Ley 20922
Diario Oficial Ley 20922Marcos Roa
 
Ley Nº 20922 del 25.05.2016 Normas Sector Municipal
Ley Nº 20922 del 25.05.2016 Normas Sector MunicipalLey Nº 20922 del 25.05.2016 Normas Sector Municipal
Ley Nº 20922 del 25.05.2016 Normas Sector MunicipalNelson Leiva®
 
Modelo pliego ca definitivo reh (1)
Modelo pliego ca  definitivo reh (1)Modelo pliego ca  definitivo reh (1)
Modelo pliego ca definitivo reh (1)F.E.D.E.
 
Contrato de construcción tipo
Contrato de construcción tipoContrato de construcción tipo
Contrato de construcción tipoJenny Verenice
 
Amb Barbara Marcela Rangel
Amb Barbara Marcela RangelAmb Barbara Marcela Rangel
Amb Barbara Marcela RangelCARACTERNOTICIAS
 
Equipamientos fotovoltaicos en escuelas rurales de La Rioja
Equipamientos fotovoltaicos en escuelas rurales de La RiojaEquipamientos fotovoltaicos en escuelas rurales de La Rioja
Equipamientos fotovoltaicos en escuelas rurales de La RiojaEduardo Nelson German
 
pro_forma_contrato_2013_1385376258576_1385582954333.pdf
pro_forma_contrato_2013_1385376258576_1385582954333.pdfpro_forma_contrato_2013_1385376258576_1385582954333.pdf
pro_forma_contrato_2013_1385376258576_1385582954333.pdfAgencia Aduanera Almeida
 
EDILBERTO RUBINA F-04 II ETAPA.pdf
EDILBERTO RUBINA F-04 II ETAPA.pdfEDILBERTO RUBINA F-04 II ETAPA.pdf
EDILBERTO RUBINA F-04 II ETAPA.pdfOscanoa Cp
 
Res epre65 17
Res epre65 17Res epre65 17
Res epre65 17EPRE
 
DA_PROCESO_21-13-12385767_252256011_94649919.pdf
DA_PROCESO_21-13-12385767_252256011_94649919.pdfDA_PROCESO_21-13-12385767_252256011_94649919.pdf
DA_PROCESO_21-13-12385767_252256011_94649919.pdfHernanBaicueHomes
 

Similar a modelo_de_contrato__super_1412177526298.pdf (20)

Dec1910 13
Dec1910 13Dec1910 13
Dec1910 13
 
Trabajo integrador
Trabajo integradorTrabajo integrador
Trabajo integrador
 
R.a. no.124 aprobacion exp. tecnico mejoramiento pistas veredas jr. cusco
R.a. no.124 aprobacion exp. tecnico mejoramiento pistas veredas jr. cuscoR.a. no.124 aprobacion exp. tecnico mejoramiento pistas veredas jr. cusco
R.a. no.124 aprobacion exp. tecnico mejoramiento pistas veredas jr. cusco
 
Carta empedrado avda__piscina_1441031167412
Carta empedrado avda__piscina_1441031167412Carta empedrado avda__piscina_1441031167412
Carta empedrado avda__piscina_1441031167412
 
Resolución de alcaldía nº177
Resolución de alcaldía nº177Resolución de alcaldía nº177
Resolución de alcaldía nº177
 
Formalización de empresas meic [modo de compatibilidad]
Formalización de empresas meic [modo de compatibilidad]Formalización de empresas meic [modo de compatibilidad]
Formalización de empresas meic [modo de compatibilidad]
 
Informe de seguimiento plan pago proveedores 3 trimestre 2014
Informe de seguimiento plan pago proveedores 3 trimestre 2014Informe de seguimiento plan pago proveedores 3 trimestre 2014
Informe de seguimiento plan pago proveedores 3 trimestre 2014
 
Diario Oficial Ley 20922
Diario Oficial Ley 20922Diario Oficial Ley 20922
Diario Oficial Ley 20922
 
Ley Nº 20922 del 25.05.2016 Normas Sector Municipal
Ley Nº 20922 del 25.05.2016 Normas Sector MunicipalLey Nº 20922 del 25.05.2016 Normas Sector Municipal
Ley Nº 20922 del 25.05.2016 Normas Sector Municipal
 
Modelo pliego ca definitivo reh (1)
Modelo pliego ca  definitivo reh (1)Modelo pliego ca  definitivo reh (1)
Modelo pliego ca definitivo reh (1)
 
Contrato de construcción tipo
Contrato de construcción tipoContrato de construcción tipo
Contrato de construcción tipo
 
Convenio
ConvenioConvenio
Convenio
 
Amb Barbara Marcela Rangel
Amb Barbara Marcela RangelAmb Barbara Marcela Rangel
Amb Barbara Marcela Rangel
 
Equipamientos fotovoltaicos en escuelas rurales de La Rioja
Equipamientos fotovoltaicos en escuelas rurales de La RiojaEquipamientos fotovoltaicos en escuelas rurales de La Rioja
Equipamientos fotovoltaicos en escuelas rurales de La Rioja
 
Opvlasorquideas presentación
Opvlasorquideas presentaciónOpvlasorquideas presentación
Opvlasorquideas presentación
 
pro_forma_contrato_2013_1385376258576_1385582954333.pdf
pro_forma_contrato_2013_1385376258576_1385582954333.pdfpro_forma_contrato_2013_1385376258576_1385582954333.pdf
pro_forma_contrato_2013_1385376258576_1385582954333.pdf
 
EDILBERTO RUBINA F-04 II ETAPA.pdf
EDILBERTO RUBINA F-04 II ETAPA.pdfEDILBERTO RUBINA F-04 II ETAPA.pdf
EDILBERTO RUBINA F-04 II ETAPA.pdf
 
Res epre65 17
Res epre65 17Res epre65 17
Res epre65 17
 
DA_PROCESO_21-13-12385767_252256011_94649919.pdf
DA_PROCESO_21-13-12385767_252256011_94649919.pdfDA_PROCESO_21-13-12385767_252256011_94649919.pdf
DA_PROCESO_21-13-12385767_252256011_94649919.pdf
 
Contrato de servicios
Contrato  de serviciosContrato  de servicios
Contrato de servicios
 

Más de Agencia Aduanera Almeida

18032875 enrique-bacigalupo-manual-de-derecho-penal
18032875 enrique-bacigalupo-manual-de-derecho-penal18032875 enrique-bacigalupo-manual-de-derecho-penal
18032875 enrique-bacigalupo-manual-de-derecho-penalAgencia Aduanera Almeida
 
Patron para-elaborar-tapabocas-ululeo.com
Patron para-elaborar-tapabocas-ululeo.com Patron para-elaborar-tapabocas-ululeo.com
Patron para-elaborar-tapabocas-ululeo.com Agencia Aduanera Almeida
 
188997662 como-configurar-servidor-punto-multipunto-con-open vpn-y-cliente-en...
188997662 como-configurar-servidor-punto-multipunto-con-open vpn-y-cliente-en...188997662 como-configurar-servidor-punto-multipunto-con-open vpn-y-cliente-en...
188997662 como-configurar-servidor-punto-multipunto-con-open vpn-y-cliente-en...Agencia Aduanera Almeida
 

Más de Agencia Aduanera Almeida (19)

audiencia_pre.docx
audiencia_pre.docxaudiencia_pre.docx
audiencia_pre.docx
 
TAREA I -DRECHO ADMINISTRATIVO.docx
TAREA I -DRECHO ADMINISTRATIVO.docxTAREA I -DRECHO ADMINISTRATIVO.docx
TAREA I -DRECHO ADMINISTRATIVO.docx
 
DERECHO ADMINISTRATIVO -COMPLETO.docx
DERECHO ADMINISTRATIVO -COMPLETO.docxDERECHO ADMINISTRATIVO -COMPLETO.docx
DERECHO ADMINISTRATIVO -COMPLETO.docx
 
ApunteyfinaldeProcesalLaboral.doc
ApunteyfinaldeProcesalLaboral.docApunteyfinaldeProcesalLaboral.doc
ApunteyfinaldeProcesalLaboral.doc
 
Recibo_digital_985519.pdf
Recibo_digital_985519.pdfRecibo_digital_985519.pdf
Recibo_digital_985519.pdf
 
Tarea I I.docx
Tarea I I.docxTarea I I.docx
Tarea I I.docx
 
18032875 enrique-bacigalupo-manual-de-derecho-penal
18032875 enrique-bacigalupo-manual-de-derecho-penal18032875 enrique-bacigalupo-manual-de-derecho-penal
18032875 enrique-bacigalupo-manual-de-derecho-penal
 
Apuntede técnicajurídicaconescritos4
Apuntede técnicajurídicaconescritos4Apuntede técnicajurídicaconescritos4
Apuntede técnicajurídicaconescritos4
 
Derecho procesal civil
Derecho procesal civilDerecho procesal civil
Derecho procesal civil
 
Tarea derecho penal 2
Tarea derecho penal 2Tarea derecho penal 2
Tarea derecho penal 2
 
Patron para-elaborar-tapabocas-ululeo.com
Patron para-elaborar-tapabocas-ululeo.com Patron para-elaborar-tapabocas-ululeo.com
Patron para-elaborar-tapabocas-ululeo.com
 
Grecia3951
Grecia3951Grecia3951
Grecia3951
 
8al11
8al118al11
8al11
 
Examen final preguntass
Examen final preguntassExamen final preguntass
Examen final preguntass
 
Derecho romano ii
Derecho romano iiDerecho romano ii
Derecho romano ii
 
188997662 como-configurar-servidor-punto-multipunto-con-open vpn-y-cliente-en...
188997662 como-configurar-servidor-punto-multipunto-con-open vpn-y-cliente-en...188997662 como-configurar-servidor-punto-multipunto-con-open vpn-y-cliente-en...
188997662 como-configurar-servidor-punto-multipunto-con-open vpn-y-cliente-en...
 
Artnuevocodigocivilparaguayo
ArtnuevocodigocivilparaguayoArtnuevocodigocivilparaguayo
Artnuevocodigocivilparaguayo
 
Probabilidad y Estadistica
Probabilidad y EstadisticaProbabilidad y Estadistica
Probabilidad y Estadistica
 
F 07 probabilidad
F 07 probabilidadF 07 probabilidad
F 07 probabilidad
 

Último

Objetos--Liturgicos, demasiados objetos.
Objetos--Liturgicos, demasiados objetos.Objetos--Liturgicos, demasiados objetos.
Objetos--Liturgicos, demasiados objetos.luciapintomiranda
 
presentacion delitos informaticos en Venezuela
presentacion delitos informaticos en Venezuelapresentacion delitos informaticos en Venezuela
presentacion delitos informaticos en VenezuelaAndreaAlcal9
 
QUÉ ES LA LESIÓN ENORME: UNA MODALIDAD PARA RESARCIR
QUÉ ES LA LESIÓN ENORME: UNA MODALIDAD PARA RESARCIRQUÉ ES LA LESIÓN ENORME: UNA MODALIDAD PARA RESARCIR
QUÉ ES LA LESIÓN ENORME: UNA MODALIDAD PARA RESARCIRkelis11
 
presentacion de la tabla II (de los juicios y los delitos)
presentacion de la tabla II (de los juicios y los delitos)presentacion de la tabla II (de los juicios y los delitos)
presentacion de la tabla II (de los juicios y los delitos)RobinRomero16
 
"JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO LABORAL"
"JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO LABORAL""JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO LABORAL"
"JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO LABORAL"litaroxselyperezmont
 
Sentencia T-881-02 de la Corte constitucional
Sentencia T-881-02 de la Corte constitucionalSentencia T-881-02 de la Corte constitucional
Sentencia T-881-02 de la Corte constitucionalgermanparra838
 
"teoria general del derecho del trabajo"
"teoria general del derecho del trabajo""teoria general del derecho del trabajo"
"teoria general del derecho del trabajo"litaroxselyperezmont
 
PRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MODULO II.ppt
PRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO  MODULO II.pptPRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO  MODULO II.ppt
PRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MODULO II.pptjavier346993
 
Antecedentes históricos de los derechos humanos.pptx
Antecedentes históricos de los derechos humanos.pptxAntecedentes históricos de los derechos humanos.pptx
Antecedentes históricos de los derechos humanos.pptxRodrigoPedrinCaballe
 
Instituciones Administracion de justicia
Instituciones Administracion de justiciaInstituciones Administracion de justicia
Instituciones Administracion de justiciaKEVINWIDENSFERNANDEZ
 
CAPACITACION-LEY-1010-2006 LE Y SANCIONADA CON EL FIN DE CORREGIR, PREVENIR Y...
CAPACITACION-LEY-1010-2006 LE Y SANCIONADA CON EL FIN DE CORREGIR, PREVENIR Y...CAPACITACION-LEY-1010-2006 LE Y SANCIONADA CON EL FIN DE CORREGIR, PREVENIR Y...
CAPACITACION-LEY-1010-2006 LE Y SANCIONADA CON EL FIN DE CORREGIR, PREVENIR Y...contactenos8
 
revolucion nacionalista de 1944 en el estado de Guatemala
revolucion nacionalista de 1944 en el estado de Guatemalarevolucion nacionalista de 1944 en el estado de Guatemala
revolucion nacionalista de 1944 en el estado de GuatemalaMeryJoss
 
Metodos de interpretacion de la ley.pptx
Metodos de interpretacion de la ley.pptxMetodos de interpretacion de la ley.pptx
Metodos de interpretacion de la ley.pptxgermanparra838
 
Delitos Informáticos. Aplicación de la Ley Especial Contra Delitos Informátic...
Delitos Informáticos. Aplicación de la Ley Especial Contra Delitos Informátic...Delitos Informáticos. Aplicación de la Ley Especial Contra Delitos Informátic...
Delitos Informáticos. Aplicación de la Ley Especial Contra Delitos Informátic...freymatayeand
 
MAPA CONCEPTUAL PENAL // GLEDYMAR LADINO
MAPA CONCEPTUAL PENAL // GLEDYMAR LADINOMAPA CONCEPTUAL PENAL // GLEDYMAR LADINO
MAPA CONCEPTUAL PENAL // GLEDYMAR LADINOgledymar2016
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - 2014-2018 - TODOS POR UN NUEVO PAIS.docx
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - 2014-2018 - TODOS POR UN NUEVO PAIS.docxPLAN NACIONAL DE DESARROLLO - 2014-2018 - TODOS POR UN NUEVO PAIS.docx
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - 2014-2018 - TODOS POR UN NUEVO PAIS.docxJheisoon Andrés Castillo
 
INTRODUCCIÓN A DERECHO INTERNACIONAL P.Ú
INTRODUCCIÓN A DERECHO INTERNACIONAL P.ÚINTRODUCCIÓN A DERECHO INTERNACIONAL P.Ú
INTRODUCCIÓN A DERECHO INTERNACIONAL P.Úlavayenzully
 
Herramientas Tecnologicas para Abogados.pptx
Herramientas Tecnologicas para Abogados.pptxHerramientas Tecnologicas para Abogados.pptx
Herramientas Tecnologicas para Abogados.pptxladymendia
 
Suficiencia recaudatoria. DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO
Suficiencia recaudatoria. DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIOSuficiencia recaudatoria. DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO
Suficiencia recaudatoria. DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIOMirkaVilln
 
Planeamiento Tributario Planeamiento Tributario
Planeamiento Tributario Planeamiento TributarioPlaneamiento Tributario Planeamiento Tributario
Planeamiento Tributario Planeamiento TributarioKatherineLeydiMoraZa
 

Último (20)

Objetos--Liturgicos, demasiados objetos.
Objetos--Liturgicos, demasiados objetos.Objetos--Liturgicos, demasiados objetos.
Objetos--Liturgicos, demasiados objetos.
 
presentacion delitos informaticos en Venezuela
presentacion delitos informaticos en Venezuelapresentacion delitos informaticos en Venezuela
presentacion delitos informaticos en Venezuela
 
QUÉ ES LA LESIÓN ENORME: UNA MODALIDAD PARA RESARCIR
QUÉ ES LA LESIÓN ENORME: UNA MODALIDAD PARA RESARCIRQUÉ ES LA LESIÓN ENORME: UNA MODALIDAD PARA RESARCIR
QUÉ ES LA LESIÓN ENORME: UNA MODALIDAD PARA RESARCIR
 
presentacion de la tabla II (de los juicios y los delitos)
presentacion de la tabla II (de los juicios y los delitos)presentacion de la tabla II (de los juicios y los delitos)
presentacion de la tabla II (de los juicios y los delitos)
 
"JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO LABORAL"
"JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO LABORAL""JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO LABORAL"
"JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO LABORAL"
 
Sentencia T-881-02 de la Corte constitucional
Sentencia T-881-02 de la Corte constitucionalSentencia T-881-02 de la Corte constitucional
Sentencia T-881-02 de la Corte constitucional
 
"teoria general del derecho del trabajo"
"teoria general del derecho del trabajo""teoria general del derecho del trabajo"
"teoria general del derecho del trabajo"
 
PRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MODULO II.ppt
PRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO  MODULO II.pptPRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO  MODULO II.ppt
PRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MODULO II.ppt
 
Antecedentes históricos de los derechos humanos.pptx
Antecedentes históricos de los derechos humanos.pptxAntecedentes históricos de los derechos humanos.pptx
Antecedentes históricos de los derechos humanos.pptx
 
Instituciones Administracion de justicia
Instituciones Administracion de justiciaInstituciones Administracion de justicia
Instituciones Administracion de justicia
 
CAPACITACION-LEY-1010-2006 LE Y SANCIONADA CON EL FIN DE CORREGIR, PREVENIR Y...
CAPACITACION-LEY-1010-2006 LE Y SANCIONADA CON EL FIN DE CORREGIR, PREVENIR Y...CAPACITACION-LEY-1010-2006 LE Y SANCIONADA CON EL FIN DE CORREGIR, PREVENIR Y...
CAPACITACION-LEY-1010-2006 LE Y SANCIONADA CON EL FIN DE CORREGIR, PREVENIR Y...
 
revolucion nacionalista de 1944 en el estado de Guatemala
revolucion nacionalista de 1944 en el estado de Guatemalarevolucion nacionalista de 1944 en el estado de Guatemala
revolucion nacionalista de 1944 en el estado de Guatemala
 
Metodos de interpretacion de la ley.pptx
Metodos de interpretacion de la ley.pptxMetodos de interpretacion de la ley.pptx
Metodos de interpretacion de la ley.pptx
 
Delitos Informáticos. Aplicación de la Ley Especial Contra Delitos Informátic...
Delitos Informáticos. Aplicación de la Ley Especial Contra Delitos Informátic...Delitos Informáticos. Aplicación de la Ley Especial Contra Delitos Informátic...
Delitos Informáticos. Aplicación de la Ley Especial Contra Delitos Informátic...
 
MAPA CONCEPTUAL PENAL // GLEDYMAR LADINO
MAPA CONCEPTUAL PENAL // GLEDYMAR LADINOMAPA CONCEPTUAL PENAL // GLEDYMAR LADINO
MAPA CONCEPTUAL PENAL // GLEDYMAR LADINO
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - 2014-2018 - TODOS POR UN NUEVO PAIS.docx
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - 2014-2018 - TODOS POR UN NUEVO PAIS.docxPLAN NACIONAL DE DESARROLLO - 2014-2018 - TODOS POR UN NUEVO PAIS.docx
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - 2014-2018 - TODOS POR UN NUEVO PAIS.docx
 
INTRODUCCIÓN A DERECHO INTERNACIONAL P.Ú
INTRODUCCIÓN A DERECHO INTERNACIONAL P.ÚINTRODUCCIÓN A DERECHO INTERNACIONAL P.Ú
INTRODUCCIÓN A DERECHO INTERNACIONAL P.Ú
 
Herramientas Tecnologicas para Abogados.pptx
Herramientas Tecnologicas para Abogados.pptxHerramientas Tecnologicas para Abogados.pptx
Herramientas Tecnologicas para Abogados.pptx
 
Suficiencia recaudatoria. DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO
Suficiencia recaudatoria. DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIOSuficiencia recaudatoria. DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO
Suficiencia recaudatoria. DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO
 
Planeamiento Tributario Planeamiento Tributario
Planeamiento Tributario Planeamiento TributarioPlaneamiento Tributario Planeamiento Tributario
Planeamiento Tributario Planeamiento Tributario
 

modelo_de_contrato__super_1412177526298.pdf

  • 1. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES SAN RAFAEL KM. 11 email: munisanrafael.itapua@hotmail.com _________________________________________________________________________ Municipalidad de San Rafael del Paraná.- 1 Modelo de Contrato Entre__________________________________________, domiciliada en ____________________, República del Paraguay, representada para este acto por________________________, con Cédula de Identidad N° ________, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada en _______________________, ____________, República del Paraguay, representada para este acto por _________________________________, con Cédula de Identidad N° ________________, según Poder Especial otorgado por __________________________, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 1. OBJETO. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, con relación a la “CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA SUPERVISION PEDAGOGICA DE SAN RAFAEL”, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la Ley relativa a la materia. 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: (a) Contrato; (b) Planos y computo métrico (c) Resolución de Adjudicación Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente. 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051). 3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, hasta la suma de _____________guaraníes (Gs. ________________). 3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº _________. 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051) El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Contratación Directa Nº 10/2014, convocado por ____________________, según resolución N°_____________. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_______ 5. VIGENCIA DEL CONTRATO 5.1. El plazo de vigencia será hasta 31 de diciembre de 2014.-
  • 2. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES SAN RAFAEL KM. 11 email: munisanrafael.itapua@hotmail.com _________________________________________________________________________ Municipalidad de San Rafael del Paraná.- 2 5.2. (Incluir una cláusula si el plazo excede el ejercicio presupuestario, indicando el número y fecha de la autorización del Ministerio de Hacienda. Además, deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. 5.3 Póliza de seguro de cumplimiento de contrato será de 5 % (cinco porciento) por el plazo de hasta 31 de diciembre al Art. 39 de la Ley 2051/2003.- 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051) (Indicar el precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.) El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es ______________ (aplicable a la Administración Central) 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051). (La vigencia del contrato para la ejecución de la obra es de 45 (CUARENTA Y CINCO) días que se llevara en la Localidad de San Rafael km. 12, Distrito de San Rafael del Paraná que se recibirá la obra en el citado lugar de acuerdo al plano, especificaciones y computo métrico anexado con el contrato).- 8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051). El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. 9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051). (Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos). No se darán anticipo.- 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051). No se realizaran anticipos de pagos del Contrato 11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051). En caso de atraso en el plazo establecidos en el cronograma, la municipalidad aplicará una multa al adjudicatario de 0,05 % (0,5 por mil) por día de atraso.- 12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051). Construcción de Tinglado en la Supervisión Pedagógica de San Rafael.-
  • 3. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES SAN RAFAEL KM. 11 email: munisanrafael.itapua@hotmail.com _________________________________________________________________________ Municipalidad de San Rafael del Paraná.- 3 14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051). Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.- 15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051) Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051.- 16. CONTRATACIÓN DE PERSONAL: Este contrato será suscripto dando cumplimiento al Decreto 1607/09 en la que estable “…que al menos el 70% de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicados, deberán ser personales domiciliados en el mismo territorio municipal…” 17. RECEPCION DE OBRAS.- Recepción Provisoria: dentro de los 8 (ocho) días terminados se procederá a la recepción de obra a solicitud del adjudicatario. Si existen observaciones deberá prepararse una lista a ser cumplida por el adjudicatario, antes de la Recepción Definitiva: Recepción Definitiva: Luego de verificado el cumplimiento de las observaciones de la recepción provisoria, y a solicitud del adjudicatario, se procederá a la recepción definitiva dentro de los 8 (ocho) días posteriores.----------------------------------------------------------------------------------------- 18. FONDO DE REPARO: Se procederá la deducción de 5 % (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo de acuerdo a lo que establece el Art. 39 de la ley Nº 2051/2003.- 19. FORMUA DE REAJSTES DE PRECIOS El importe de reajustes mensuales se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: Rm= Pmo ∑ ( ) Donde: Rm: Monto de reajste por la variación de recios de los trabajos certificados en el mes “m” Pmo: Montos certificados en el mes “M a precios básicos. Ak: Coeficientes de incidencia del insumo “k” a ser ajustado por la fluctuación del índice “ikm”. La sumatoria de dichos coeficientes , para cada Item a reajustar, debe ser igual a la unidad. Iko: Precio de origen representativo del insumo “K” correspondiente al mes anterior a la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la cámara paraguaya de la industria de la construcción (CAPACO). Ikm: Precio del Insumo K en el mes “m” publicado en dicho mes en la revista de la cámara paraguaya de la construcción (CAPACO) Incidencia de los distintos insumos, mano de obra y herramientas utilizadas para obras civiles En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de ________________, República del Paraguay, a los _________ días del mes de ___________ de 200___.
  • 4. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES SAN RAFAEL KM. 11 email: munisanrafael.itapua@hotmail.com _________________________________________________________________________ Municipalidad de San Rafael del Paraná.- 4 Firmado por ________________________________________ (en nombre del Contratante) Firmado por _________________________________________ (en nombre del Contratista)