1. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
SECCION ADMINISTRATIVA
D E C R E T O S/2010
DECRETO Nº 0.595/2010 y que en esa oportunidad, Fiscalía de se presentó únicamente la firma
Santiago del Estero, 4 de Mayo de Estado por Dictámenes Nº 1.640/08 y "DISTRIBUIDORA ALBERDI", quien
2010.- 1.871/09 se expide de manera favorable cotizó para el renglón 01 la suma de
Ref.: Expediente Nº 314 - 16 - 2010.- y destaca que lo recurrido recae en la $72.300,00 (Pesos Setenta y Dos Mil
VISTO: las actuaciones de referencia potestad exclusiva del Poder Ejecutivo; Trescientos);
que contienen la petición interpuesta Por ello, Que la Comisión de Pre-adjudicación
por la UNION INDUSTRIAL DE El Señor Gobernador de la Provincia designada al efecto, indica que teniendo
SANTIAGO DEL ESTERO, a efectos DECRETA: en cuenta los antecedentes obrantes, la
de la autorización para instalar una Art. 1º - Autorízase a la DIRECCION documentación presentada, sugiere
Receptoría de Rentas en su sede social; GENERAL DE RENTAS DE LA preadjudicar la adquisición del renglón
y PROVINCIA a celebrar Convenio de 01 para la adquisición de Elementos
CONSIDERANDO: Servicios con l a UNIO N Antidisturbios (protectores de piernas y
Que la recurrente sustenta su pedido en INDUSTRIAL DE SANTIAGO DEL rodillas) con destino a distintas
la necesidad de incrementar los apoyos ESTERO, con el fin de habilitar una dependencias de la Policía de la
que se brinda a sus asociados Receptoría de Rentas en su sede social, Provincia, a la empresa "Distribuidora
incorporando un servicio en su propia ubicada en el Parque Industrial de la Alberdi", que ofrece proveer según
casa, destacando que se trata de una Provincia, La Isla, La Banda, y ajustado propuesta efectuada, por la suma que
entidad gremial empresaria de segundo dicho convenio a igual tenor que el asciende a $ 73.300,00 (Pesos Setenta
grado, con personería jurídica, que autorizado por Decreto Nº 1.836/09 en y Tres Mil Trescientos);
ostenta representación sectorial y cuanto a su funcionamiento refiera, de Que la Asesoría Legal del Ministerio de
territorial de la actividad productiva conformidad a lo expuesto en el Gobierno en su dictamen Nº 0014 del
provincial. Asimismo, manifiesta que considerando precedente. 19 de Enero de 2010, entre otras
procederá a la adquisición de una Art. 2º - Comuníquese, publíquese y consideraciones expresa, que conforme
Máquina Timbradora de acuerdo a la dése al BOLETIN OFICIAL. Dése los elementos obrantes en el expediente,
reglamentación de la Dirección General curso a la Dirección General de Rentas, entiende que no existe objeción legal
de Rentas; a sus efectos. Cumplido, archívese. para proceder al dictado del acto
Que el Dpto. Control de Receptorías de Dr. Gerardo Zamora administrativo pertinente por el cual se
la D.G.R. no pone objeción a lo Sr. Elías Miguel Suárez apruebe el concurso de precios;
solicitado, toda vez que la medida CPN Atilio Chara Por ello,
redundará en beneficio de la El Señor Gobernador de la Provincia
recaudación tributaria, destacando que, DECRETO Nº 0.693/2010 DECRETA:
conforme lo establece la Ley Nº 6.792 Santiago del Estero, 19 de Mayo de Art. 1º.- Apruebase el Concurso de
cuando fuere necesario el Poder 2010.- Precios Nº 24 del 30 de Diciembre de
Ejecutivo podrá realizar convenios con VISTO, el Expediente Nº 1.095 - 2009, realizado por la Policía de la
Instituciones Intermedias respecto de la Código 4 - Año 2009, del registro de la Provincia para la adquisición de 100
recaudación, y en igual sentido se Jefatura de Policía de la Provincia; y; (cien) protectores antidisturbios de
pronuncia la Asesoría Legal del CONSIDERANDO: piernas y rodillas en plástico de alta
Organismo cuando sostiene que no Que mediante Resolución Ministerial flexibilidad y 100 (cien) bastones
encuentra impedimento legal alguno Nº 1.443 del 30 de Diciembre de 2009, rígidos de policarbonato 90 cm., con
para la habilitación de una Oficina se autorizó a la Jefatura de Policía de la porta bastón para fijar en cinto de 50
Receptora a cargo de la solicitante; Provincia, a llamar a Concurso de mm. de ancho, por un importe total
Que la recurrente aclara que la Precios s/Nº para la adquisición de 100 aproximado de $ 72.300,00 (Pesos
Receptoría solicitada funcionará (cien) protectores antidisturbios de Setenta y Dos Mil Trescientos), con
exclusivamente en su sede social piernas y rodillas en plástico de alta destino a la División Armamento de ese
ubicada en el Parque Industrial de la flexibilidad y 100 (cien) bastones organismo; y Adjudícase el rubro
Provincia, La Isla, La Banda; rígidos de policarbonato 90 cm., con concursado como sigue:
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos porta bastón para fijar en cinto de 50 - a la firma "DISTRIBUIDORA
del Ministerio de Economía, luego de mm. de ancho, por un importe total ALBERDI":
verificada la situación institucional por aproximado de $ 72.300,00 (Pesos Renglón Nº 01: Precio total para la
parte de la Dirección de Personas Setenta y Dos Mil Trescientos), con provisión de 100 (cien) protectores
Jurídicas, evaluado lo actuado en autos, destino a la División Armamento de ese antidisturbios de piernas y rodillas y
concluye en que no encuentra objeción organismo, conforme el Pliego de Bases 100 (cien) bastones rígidos de
legal alguna que formular al pedido de y Condiciones Particulares; policarbonato de 90 cm con porta
la solicitante, por lo que sugiere el Que el Concurso de Precios Nº 24/2009 bastón por la suma de $ 72.300,00
dictado del acto administrativo se realizó el 30 de Diciembre de 2009, (Pesos Setenta y Dos Mil Trescientos).-
pertinente; y fueron invitadas las siguientes firmas Art. 2º.- Autorízase a la Contaduría
Que se encuentra antecedente de similar del ramo: "DISTRIBUIDORA General de la Provincia a emitir la
caso tratado en anterior data y resuelto ALBERDI", "MONTERO SPORT" y correspondiente Orden de Pago por la
mediante Decreto Nº 1.836/09 a favor "DISTRIBUIDORA COLON"; suma de $ 72.300,00 (Pesos Setenta y
de la Cámara de Comercio e Industria, Que de las citadas firmas comerciales, Dos Mil Trescientos), con imputación a
2

2. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
la Jurisdicción 11, Prog. 12, Proy. 00, DECRETA: título de única oferta y ajustarse a lo
Act. 00, Part. 441 "Equipos de Art. 1º.- Apruébase el Concurso de solicitado en Pliego, por un total de $
Seguridad Varios".- Precios Nº 23 del 16 de Diciembre de 275.000,00;
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, 2009, realizado por la Policía de la Que a fs. 758 y vuelta, Asesoría
dése al BOLETIN OFICIAL.- Provincia para la adquisición de 100 J u r í d ica del Dep art ament o
Dr. Gerardo Zamora (cien) escudos antidisturbios de Contrataciones del Ministerio de Salud
Sr. Elías Miguel Suárez policarbonato, de 90 cm. X 50 cm., por y Desarrollo Social, entiende que no
Sr. José Emilio Neder un importe total aproximado de $ existe objeción jurídica que formular a
73.500,00 (Pesos Setenta y Tres Mil la emisión del Acto Administrativo que
DECRETO Nº 0.694/2010 Quinientos); con destino a la División apruebe lo actuado en el sentido
Santiago del Estero, 19 de Mayo de Armamento de ese organismo; y sugerido;
2010.- Adjudícase el rubro concursado como Que a fs. 762 y 763 el Honorable
VISTO, el Expediente Nº 1.097 - sigue: Tribunal de Cuentas de la Provincia
Código 4 - Año 2009, del registro de la - a la firma "DISTRIBUIDORA aconseja que se preadjudique la
Jefatura de Policía de la Provincia; y; ALBERDI": Contratación Directa a la única
CONSIDERANDO: Renglón Nº 01: Precio total para la empresa oferente MAXI HOGAR
Que mediante Resolución Ministerial provisión de 100 (cien) escudos S.R.L.;
Nº 1.260 del 10 de Diciembre de 2009, antidisturbios de policarbonato, de 90 Que a fs. 770 y vuelta en su Dictamen
se autorizó a la Jefatura de Policía de la cm. x 50 cm., por la suma de $ Nº 954 Fiscalía de Estado, manifiesta
Provincia, a llamar a Concurso de 73.500,00 (Pesos Setenta y Tres Mil que no existen reparos para la
Precios Nº 23/2009 para la adquisición Quinientos).- continuidad del trámite y la aprobación
de 100 (cien) escudos antidisturbios de Art. 2º.- Autorízase a la Contaduría del mismo;
policarbonato, de 90 cm. x 50 cm., por General de la Provincia a emitir la Por ello,
un importe total aproximado de $ correspondiente Orden de Pago por la El Señor Gobernador de la Provincia
73.500,00 (Pesos Setenta y Tres Mil suma de $ 73.000,00 (Pesos Setenta y DECRETA:
Quinientos); con destino a la División Tres Mil), con imputación a la Art. 1º - Apruébese la Contratación
Armamento de ese organismo, Jurisdicción 11, Prog. 12, Proy. 00, Directa de Excepción Nº 09/2010,
conforme el Pliego de Bases y Act. 00, Part. 441 "Equipos de celebrada con el objeto de proceder a la
Condiciones Particulares; Seguridad Varios".- adquisición de 20 (veinte) Motocicletas
Que el Concurso de Precios Nº 23/2009 Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, (Tipo Enduro), destinados al Programa
se realizó el 16 de Diciembre de 2009, dése al BOLETIN OFICIAL.- de Lucha Antichagas del MS y DS, de
y fueron invitadas las siguientes firmas Dr. Gerardo Zamora acuerdo al siguiente detalle:
del ramo: "DISTRIBUIDORA Sr. Elías Miguel Suárez -Oferente: MAXI HOGAR S.R.L.:
ALBERDI", "MONTERO SPORT" y Sr. José Emilio Neder Renglones: 01:
"DISTRIBUIDORA COLON"; Monto: $ 275.000,00
Que de las citadas firmas comerciales, DECRETO Nº 0.986/2010 -Total adjudicado: $ 275.000,00.
se presentó únicamente la firma Santiago del Estero, 28 de Junio de Art. 2º - El gasto que demande el
"DISTRIBUIDORA ALBERDI", quien 2010.- cumplimiento de la presente medida se
cotizó para el renglón 01 la suma de VISTO: que por el Expediente Nº atenderá con fondos provenientes de
$73.000,00 (Pesos Setenta y Tres Mil); 16.876 - Código 33 - Año 2009 y Jurisdicción 15 - F.E.S.P. 17273 -
Que la Comisión de Pre-adjudicación glosado Nº 16.475 - 33- 2010; y Programa 11 - Subprograma 00 -
designada al efecto, indica que teniendo CONSIDERANDO: Proyecto 00 - A/O 09 - Partida 432 -
en cuenta los antecedentes obrantes, la Que por el primero se emite Decreto Nº Equipo de Transporte, Tracción y
documentación presentada, sugiere 346/2010 por el que se adjudica el Elevación, debiendo Delegación
preadjudicar la adquisición del renglón Renglón Nº 1, y se autoriza la Contable de Salud, librar la respectiva
01 para la adquisición de Escudos Contratación Directa de Excepción del Orden de Pago, previo recibo de
Antidisturbios con destino a distintas Renglón Nº 2, en razón de haber conformidad.
dependencias de la Policía de la quedado desierto, a través del cual se Art. 3º - Desígnese integrantes de la
Provincia, a la empresa "Distribuidora pretende adquirir la compra de 20 Comisión de Recepción: Dr. Ledesma
Alberdi", que ofrece proveer según Motocicletas tipo Enduro, destinados al Patiño, Oscar, Director del Programa de
propuesta efectuada, por la suma que Programa de Lucha Antichagas del MS Lucha Antichagas; Sr. Hugo Martínez
asciende a $ 73.000,00 (Pesos Setenta y DS; y Claudio Montes empleados del
y Tres Mil); Que a fs. 694 obra planilla de las mencionado Programa.
Que la Asesoría Legal del Ministerio de firmas invitadas a cotizar; Art. 4º - Regístrese, comuníquese, dése
Gobierno en su dictamen Nº 2.887 del Que a fs. 764 obra Parte de Imputación al BOLETIN OFICIAL y pase al
30 de Diciembre de 2009, entre otras Presupuestaria, emitida por el Delegado Departamento Contrataciones de la
consideraciones expresa, que conforme Contable de Contaduría General de la Dirección General de Administración
los elementos obrantes en el expediente, Provincia; del Ministerio de Salud y Desarrollo
entiende que no existe objeción legal Que presentó su oferta la firma Social, a sus efectos.
para proceder al dictado del acto MAXIHOGAR S.R.L., según Acta de Dr. Gerardo Zamora
administrativo pertinente por el cual se Apertura a fs. 695; Sr. Elías Miguel Suárez
apruebe el concurso de precios; Que la Comisión de Preadjudicación, Dr. Luis César Martínez
Por ello, sugiere en el Acta de Preadjudicación
El Señor Gobernador de la Provincia fs. 744, preadjudicar a la firma MAXI
HOGAR S.R.L., el Renglón Nº 1, a
3

3. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
DECRETO Nº 1.851/2010
Santiago del Estero, 10 de Noviembre de 2010.-
Expediente Nº 5.685- C58 - 2010.-
VISTO: los Contratos de Locación por Empleo Público celebrados ad-referéndum del Poder Ejecutivo, entre la Sra. Ministro de
Educación y las personas que se detallan en los Anexos 1 y 2; y
CONSIDERANDO:
Que mediante los instrumentos legales mencionados los Contratados se comprometen a desempeñar funciones en el lugar y categoría
mencionados en los respectivos Anexos;
Que la incorporación de personal para cubrir distintas áreas del Ministerio de Educación y del Consejo General de Educación,
respectivamente, reviste singular importancia a fin de cumplir con una ejecución eficaz y garantizar los servicios que demande la
Comunidad;
Que tal situación demanda al Poder Ejecutivo adoptar idéntico criterio que contribuya a que el alcance de tal medida sea validamente
eficaz;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébanse los Contratos de Empleo Público celebrado ad-referéndum del Poder Ejecutivo, entre la Sra. Ministro de
Educación y las personas que se detallan en los Anexos 1 y 2, conforme a la retribución mensual fijada para el cargo de la categoría
del escalafón civil de la Administración Pública Provincial que se detalla en los Anexos, para desempeñar funciones en el Ministerio
de Educación y en el Consejo General de Educación, respectivamente.
Art. 2º - El presente gasto será imputado a la Jurisdicción Nº 16 - Programa 01 - "Acciones Centrales del Ministerio de Educación"
y en la Jurisdicción 55 - Programa 01 - "Acciones Centrales del Consejo de Educación" - Partida 121 - "Retribuciones del Cargo".
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dra. María Fernanda Gómez Macedo
ANEXO I
CONTRATOS DE EMPLEO PUBLICO
DNI. LUGAR DE SERVICIO CATEGORIA DEL
NOMBRE Y APELLIDO ESC. PERSONAL
ADMINISTRACION
PUBLICA
ASTUDILLO SILVIA LILIANA 24.827.684 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 20
MOISES SILVIA CRISTINA 14.754.422 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 20
BRAVO DEMICIA DEL VALLE 26.868.773 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
CONCHA MARGARITA 14.054.116 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
DELLARINGA IVAN 22.242.191 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
GALLARDO SIVINA PATRICIA 23.498.523 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
HERRERA MARIELA CAROLA 22.191.124 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
LEDESMA MIGUEL ANGEL 28.048.783 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
LEYRIA PABLO JOAQUIN 27.222.753 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
SALTO ANA MARIA 25.709.349 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
TABOADA MARIA ALEJANDRA 22.820.067 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
4

4. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
GRAMAJO ELVIRA EUGENIA 28.900.541 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
ANEXO II
CONTRATOS DE EMPLEO PUBLICO
NOMBRE Y APELLIDO DNI. LUGAR DE SERVICIO CATEGORIA DEL
ESC. PERSONAL
ADMINISTRACION
PUBLICA
BARRAZA MARIZA ELIZABETH 28.220.613 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
DIAZ JULIO OSMAR 17.019.735 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
JUAREZ ROBERTO OSVALDO 23.041.423 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
MORENO ANA CAROLA 25.596.055 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
ORIETA MIGUEL ANGEL 23.041.308 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
RIVERO CAROLINA GRACIELA 23.411.507 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 20
ROTONDO RAUL EDUARDO 13.775.355 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
DECRETO Nº 1.852/2010 Santiago del Estero, 10 de Noviembre Dr. Gerardo Zamora
Santiago del Estero, 10 de Noviembre de 2010.- Sr. Elías Miguel Suárez
de 2010.- VISTO, los Contratos de Locación de Arq. Argentino José Cambrini
VISTO, el Contrato de Locación de Servicios celebrado "ad-referéndum del
Servicios celebrado "ad-referéndum del Poder Ejecutivo", entre el Sr. Ministro DECRETO Nº 0.575/2009
Poder Ejecutivo", entre el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos por una Santiago del Estero, 29 de Junio de
de Obras y Servicios Públicos por una parte y las Sras: Saira Vannina 2009.-
parte y el Sr. Matías Alejandro NEME, SALCEDO, D.N.I. Nº 36.121.168 y VISTO: el Expediente Nº 149 - 302 -
D.N.I. Nº 37.509.805; y Daniela Fernanda SANTILLAN, D.N.I. 2009, interpuesto por la Subsecretaría
CONSIDERANDO: Nº 31.305.844; y de Turismo mediante el cual se gestiona
Que mediante dicho instrumento la CONSIDERANDO: la homologación de la Resolución Nº
Provincia contrata los servicios del Sr. Que mediante dicho instrumento la 095/09; y
Matías Alejandro NEME, para Provincia contrata los servicios del las CONSIDERANDO:
desempeñar funciones Consejo Sras. Saira Vannina SALCEDO y Que la Subsecretaría de Turismo emitió
Provincial de Vialidad. Daniela Fernanda SANTILLAN, para la Resolución mencionada en el Visto,
Que la medida responde a la necesidad desempeñar funciones en el Instituto por la cual se autoriza la realización por
de servicio del mencionado Organismo. Provincial de Vialidad. parte de la Municipalidad de Ciudad
Por ello, Que la medida responde a la necesidad Capital de Santiago del Estero, del
El Señor Gobernador de la Provincia de contar con los servicios de los Festival de Doma y Folklore, evento en
DECRETA: mencionados agentes. el cual se disputarán las finales de
Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato de Por ello, selección y clasificación provincial de
Locación de Servicios, celebrado entre El Señor Gobernador de la Provincia jinetes para el día 19 de Julio del
el Sr. Ministro de Obras y Servicios DECRETA: corriente año;
Públicos por una parte y el Sr. Matías Art. 1º.- APRUEBASE los Contratos Que esta manifestación de destreza y
Alejandro NEME, D.N.I. Nº de Locación de Servicios, celebrados habilidad, la conjugación entre el
37.509.805, para prestar servicios en entre el Sr. Ministro de Obras y caballo y el hombre, como las
Consejo Provincial de Vialidad. Servicios Públicos por una parte y las expresiones culturales de la música y el
Art. 2º.- El presente gasto será Sras: Saira Vannina SALCEDO, D.N.I. canto, constituyen la tradición misma,
imputado en la Jurisdicción 54 - Prog. Nº 36.121.168 y Daniela Fernanda la identidad del criollo y la pertenencia
11 - Subp. 00 - Py. 00 - A/O 01 - Part. SANTILLAN, D.N.I. Nº 31.305.844, a una Nación hecha a caballo;
Que ello se enmarca en los alcances del
391 - Locación de Servicios. para prestar servicios en el Instituto
Programa de Recuperación y
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Afianzamiento de Nuestros Valores,
dése al BOLETIN OFICIAL. Art. 2º.- El presente gasto será
impulsado mediante Resolución Nº
Dr. Gerardo Zamora imputado en la Jurisdicción 53 - Prog.
1.525/06 por la Jefatura de Gabinete de
Sr. Elías Miguel Suárez 11 - Subp. 00 - Py. 00 - A/O 01 - Part.
Ministros;
Arq. Argentino José Cambrini 391 - Locación de Servicios.
Que se ha merituado la oportunidad y
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,
conveniencia de proceder a la
DECRETO Nº 1.853/2010 dése al BOLETIN OFICIAL.
Homologación de la Resolución emitida
5

5. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
por la Subsecretaría de Turismo a los administrativo mencionado, se Tecno-Santiago S.R.L.", "Droguería
fines expuestos precedentemente; encuent r an acreditadas las Meditrans S.R.L.", "Droguería
Por ello, intervenciones tanto técnica, legal por Casaffousth", declarar desiertos los
El Señor Gobernador de la Provincia parte del Organismo licitante; del renglones 31, 43, 67 y 98 por falta de
DECRETA: CePSI, planilla de programación ofertas y desestimar los renglones 54,
Art. 1º - Homológase la Resolución Nº económica y financiera del proyecto, y 60 y 111 por precios no convenientes a
095, de fecha 23 de Junio de 2009, participación de la Dirección General los intereses del establecimiento, como
emanada por la Subsecretaría de de Presupuesto respecto a la así también los renglones 9, por haber
Turismo, en un todo de acuerdo con los disponibilidad de fondos, todas optado por la presentación de 30 grs.
considerandos del presente. valoraciones que de manera congruente (renglón 83), la cual resulta más
Art. 2º - Declárese de Interés Provincial al fin instado su continuidad conveniente para los intereses del
del Festival de Doma y Folklore, satisfactoria; Centro;
organizado por la Municipalidad de la Que mediante Decreto del Poder Que han tomado debida intervención
Ciudad Capital de Santiago del Estero, Ejecutivo Nº 1.305 de fecha 19 de los máximos órganos asesores del
para el día 19 de Julio del corriente año. Agosto de 2010 (fs. 100), se autorizó el Poder Ejecutivo, Tribunal de Cuentas a
Art. 3º - El presente Decreto deberá llamado a la Licitación Pública Nº (fs. 1.436/1.442), y Fiscalia de Estado
llevar asimismo el refrendo de la Sra. 3/2010 con el objeto de adquirir a (fs. 1 .4 71 ), sin efectuar
Secretaria General de la Gobernación, medicamentos aprobándose en el obs erva ciones , s ugerenc ias e
atento lo dispuesto en el artículo mismo el Pliego de Bases y indicaciones respecto al proceso
precedente. Condiciones Generales y Particulares licitatorio, dejando el presente trámite
Art. 4º - Regístrese, publíquese en el que regirá dicho proceso. El en condiciones de dictar el
BOLETIN OFICIAL. Comuníquese y men ciona do ins trume nt o fue correspondiente acto administrativo de
cumplido, archívese. debidamente publicado en el adjudicación;
Dr. Gerardo Zamora BOLETIN OFICIAL y en dos diarios En mérito de ello, y respecto a los
Sr. Elías Miguel Suárez de circulación masiva (fs. 112/116 y fs. argumentos expuestos
Dra. Matilde O'Mill 125/127), tal como lo establece la precedent e me nt e , s u ext ensa
normativa vigente; tramit a ció n ha p roducido
DECRETO Nº 2.102/2010 Que por Resolución de la Dirección satisfactoriamente la conformación de
Santiago del Estero, 10 de Diciembre Ejecutiva del CePSI Nº 974 de fecha 27 un bloque técnico - legal que merece
de 2010.- de Agosto de 2010, se conforma la obtener la decisión pertinente que
VISTO: el Expediente Nº 456 - Código Comisión de Preadjudicación encargada permita culminar con el presente
107 - Año 2010, a través del cual el de llevar adelante el análisis técnico de proceso licitatorio;
Centro Provincial de Salud Infantil las ofertas que resulten del proceso y Por ello,
"Eva Perón", propicia la adjudicación fijando como fecha de apertura el día El Señor Gobernador de la Provincia
para la Licitación Pública y Escrita Nº 13 de Septiembre de 2010, a horas DECRETA:
3 tendiente a la compra de 10.00; Art. 1º - Apruébase la Licitación
Medicamentos para el indicado Centro Que llevada a cabo la apertura de las Pública y Escrita Nº 3 aprobada por
Asistencial; y ofertas en la fecha mencionada Decreto 1.305/2010, con el objeto de
CONSIDERANDO: ut-supra, se constataron las adquirir medicamentos para el Centro
Que la naturaleza del objeto a contratar presentaciones de siete (7) oferentes: 1) Provincial de Salud Infantil "Eva
se encuentra plasmada sobre el pliego Nuevo Rumbo S.R.L.; 2) Fortaleza, de Perón", con un presupuesto oficial de $
general y de condiciones técnicas Marcelo Cornelli; 3) Droguería Cantos 2.915.047,00 (Pesos Dos Millones
particulares, el cual ha sido formulado Fonseca; 4) Droguería Perseo de Juan Novecientos Quince Mil Cuarenta y
sobre la base del objetivo instado Roberto Brim Lobo; 5) Droguería Siete), en su consecuencia, autorízase al
mediante la confección del Formulario Comercializadora y Distribuidora Centro Provincial de Salud Infantil
Nº 1, cuyo presupuesto oficial es de $ Tecno Santiago S.R.L.; 6) Meditrans "Eva Perón", a adjudicar conforme al
2.915.047,00 (Pesos Dos Millones S.R.L.; 7) Droguería Casaffousth de detalle establecido en el Anexo I del
Novecientos Quince con Cuarenta y Ernesto Pilán (fs. 1.256/1.257 Acta de Acta de Preadjudicación, a las
Siete Centavos); Apertura de Ofertas); siguientes firmas:
Que en oportunidad de requerir la Que producto del análisis y las 1)- Droguería Fortaleza por un monto
compra referida la coordinación de conclusiones arribadas por la Comisión de Pesos Seiscientos Setenta y Cinco
Farmacia de este Centro Asistencial ha respectiva, a fojas 1.420, la misma se Mil Quinientos Sesenta y Cinco ($
justificado a fs. 29 la necesidad pronuncia aconsejando: 1) Rechazar la 675.565,00); 2)- Droguería Cantos
imperiosa de llevar a cabo la compra de oferta de la firma "Nuevo Rumbo Fonseca por un monto de Pesos
medicamentos en virtud de la gran S.R.L.", por no cumplir con lo Setecientos Catorce Mil Seiscientos
demanda que ha tenido el CePSI debido establecido en el punto 8,7 del Capítulo Veinticinco ($ 714.625,00); 3)-
al crecimiento exponencial de las III del Pliego de Bases y Condiciones Droguería Perseo por un monto de
consultas, siendo este de referencia Generales, preadjudicar a las firmas de Pesos Cuatrocientos Treinta y Ocho
Pediátrica y además por la creación de acuerdo a los montos y rubros Mil Quinientos Diecinueve ($
nuevos Servicios (esto es inmunología; detallados en su Anexo I, a saber: 438.519,00); 4) Comercializadora y
micología y parasitología) que hoy se "Droguería Fortaleza", "Droguería Distribuidora Tecno-Santiago S.R.L.,
encuentran habilitados; Cantos Fonseca", "Droguería Perseo"; por un monto de Pesos Cuatrocientos
Que de la estructura del cuerpo "Comercializadora y Distribuidora Treinta y Cuatro Mil Novecientos
6

6. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
Cincuenta y Siete ($ 434.957,00); 5) Art. 2º - Declarar desiertos los Jurisdicción Nº 58 - Programa 11 -
Droguería Meditrans S.R.L. por un renglones 31, 43, 67 y 98 por falta de Subprograma 00 - Proyecto 00 -
monto de Pesos Cuatrocientos Mil ofertas, en su consecuencia, autorízase Actividad 02 - Partida 252 - Productos
N o v e c i e n t o s V ein t i s i e t e ( $ al Centro Provincial de Salud Infantil Q u í m i c o s , F a r m a cé ut icos y
400.927,00); 6) Drogueria Casaffousth "Eva Perón", a realizar la contratación Medicinales.
por un monto de Pesos Trescientos directa de los mencionados rubros Art. 4º - Comuníquese, publíquese,
Diez Mil Setecientos Treinta y Siete ($ conforme lo establecido por la Ley dése al BOLETIN OFICIAL.
310.737,00). Todo ello totaliza una 3.742. Dr. Gerardo Zamora
suma de $ 2.975.330,75 (Dos Millones Art. 3º - El presente gasto será Sr. Elías Miguel Suárez
Novecientos Setenta y Cinco Mil afrontado con disponibilidades Dr. Luis César Martínez
Trescientos Treinta con Setenta y Cinco p resupuestarias del CEPSI -
Centavos).
DECRETO Nº 2.183/2010
Santiago del Estero, 21 de Diciembre de 2010.-
VISTO: el Expediente Nº 4149 - Código 43 - Año 2008 del registro del Consejo Provincial de Vialidad; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.964 de fecha 17/12/2008 se adjudicó a la Empresa MI.JO.VI. S.R.L. la ejecución de la Obra: "RUTA
PROVINCIAL Nº 5 REPAVIMENTACION DEL TRAMO: TINTINA -AMAMA 1º SECCION, DE PROG. 260 - 25.000 -
DPTO. MORENO", por un moto de $ 33.209.205,02 y un plazo de ejecución de 450 días corridos.
Que a través de las presentes actuaciones se tramita la aprobación de la Modificación de la Obra de que se trata, la que se plantea
ante las condiciones de los suelos del lugar que son fácilmente erosionables por falta de cohesión natural, lo que se traduce en el
descalce progresivo de la carpeta de rodamiento, generando gastos de mantenimiento, como así también el incremento del transito
pesado (por la producción agrícola) que afectaría la banquina.
Que de acuerdo a cuadro confeccionado a fs 21; el monto de la presente Modificación de Obra alcanza al monto de $ 4.500.920,64
(pesos cuatro millones quinientos mil novecientos veinte con sesenta y cuatro centavos), lo que significa un 13,55% de incremento
respecto del Contrato Original; y sumado al mismo asciende a la suma de $ 37.710.125,66.
Que la misma consiste en:
A CREAR
Item Denominación de las obras Unidad Cantidades
Ejecución de Base Estabilizada Granular en banquinas en 2,00 m., de ancho, 0,12 m de
9 espesor. m 25.460,00
Que a fs. 37 toma intervención Jefatura de Gabinete, en virtud de lo dispuesto por Resolución Nº 1.268 de fecha 09/05/2007.
Que a fs. 51 ha tomado intervención Asesoría legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos quien no encuentra objeciones
de carácter jurídico que formular a la aprobación de la Modificación de obra de que se trata.
Que mediante Dictamen Nº 489 de fecha 13/12/2010 toma intervención del Tribunal de Cuentas compartiendo lo indicado por su
Comisión de Estudios, pudiendo continuar previa intervención de Fiscalía de Estado.
Que ha toma intervención Fiscalía de Estado mediante Dictamen Nº 2.155 de fecha 16/12/2010 expresa: "… esta Fiscalía de Estado
considera que los trabajos detallados a fs. 01/02, Encuadran perfectamente en el concepto de trabajos adicionales de la obra
principal plasmado por el art. 53 de la ley 2.092 por lo que puede dictarse el respectivo acto administrativo por parte del Poder
Ejecutivo Provincial que autorice la gestión."
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- APRUEBASE la MODIFICACION DE OBRA Nº 1 para la ejecución de la Obra: "RUTA PROVINCIAL Nº 5
REPAVIMENTACION DEL TRAMO: TINTINA - AMAMA 1º SECCION; DE PROG. 260 - 25.000 - DPTO. MORENO" y la
Documentación correspondiente cuya Contratista es la Empresa MI. JO. VI. S.R.L., por un monto de $ 4.500.920,64 (pesos cuatro
millones quinientos mil novecientos veinte con sesenta y cuatro centavos), enmarcado en el Artículo 53º de la Ley de Obras Públicas
Nº 2.092 y modificatoria.-
Art. 2º.- El gasto que demande el presente se imputará en la Jurisdicción 54 - Prog. 11 - Proy. 08/70 - Desarrollo de la Infraestructura
Vial - Obra: R.P. Nº 5 Repavimentación Tintina- Amamá 1º Tramo - Rentas Generales - Ejercicio 2.010 - $ 4.500.920,64.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-
Dr. Gerardo Zamora
Elías Miguel Suárez
Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 2.192/2010 Código 43 - Año 2010 del registro del de Vialidad eleva la Documentación
Santiago del Estero, 21 de Diciembre Consejo Provincial de Vialidad; y, Técnica para la ejecución de la Obra:
de 2010.- CONSIDERANDO, "PAVIMENTACION RUTA
VISTO, el Expediente Nº 4894 - Que por el mismo el Consejo Provincial PROVINCIAL Nº 2 - TRAMO: INT.
7

7. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
RUTA PROVINCIAL Nº 5 - RUTA PROVINCIAL Nº 5 - Tecnología y Gestión Pública y la
BANDERA BAJADA - DPTO. BANDERA BAJADA - DPTO. Inmobiliaria Salvatierra, cuyo plazo se
FIGUEROA", con un Presupuesto FIGUEROA" y Autorizase al Consejo fija en 12 meses a partir del 01 de
Oficial de $ 23.448.600,00 (pesos Provincial de Vialidad el Llamado a Mayo de 2010 al 30 de Abril de 2011,
veintitrés millones cuatrocientos Licitación Pública y Escrita con un sin perjuicio de que podrá ser renovado
cuarenta y ocho mil seiscientos) y un Presupuesto Oficial de $ 23.448.600,00 por iguales lapsos de común acuerdo
plazo de ejecución de 300 (trescientos) (pesos veintitrés millones cuatrocientos entre las partes, y por un monto total de
días corridos; cuarenta y ocho mil seiscientos) y un Pesos T reint a y Ocho Mil
Que los trabajos a realizar consisten en plazo de ejecución de 300 (trescientos) Cuatrocientos, abonados en pagos
limpieza y emparejamiento de terreno, días corridos.- mensuales de Pesos Tres Mil
construcción de alcantarillas de Art. 2/.- El gasto que demande el Doscientos ($ 3.200), incluido el
hormigón armado tipo cajón y de caños cumplimiento del presente se imputará Impuesto al Valor Agregado, que fue
de hormigón, limpieza de zanja de en COD. 22283 - FONDO FEDERAL analizado y cotejado con los de plaza
desagüe, movimiento y compactación SOLIDARIO Obra: "Pavimentación determinar la conveniencia de la
especial de suelo para reposición de Ruta Provincial Nº 2 - Tramo Int. Ruta operación;
banquinas y taludes, ancho de Prov. Nº 5 - Bandera Bajada" - Que se encuentran acreditados los
coronamiento de 12m., movimiento de Ejercicio 2010 - Proy. 08/89 $ extremos fácticos y legales establecidos
suelo con compactación simple para 1.000.000,00 y el saldo restante se por la Ley Provincial Nº 3.742;
accesos, preparación de subrasante, imputará en el Ejercicio 2011 por Por ello,
ejecución de base estabilizada granular tratarse de un proyecto plurianual.- El Señor Gobernador de la Provincia
de 0,18m de espesor y 7,40m de ancho, Art. 3º.- El presente Decreto será DECRETA:
incluido provisión de materiales de refrendado por el Sr. Ministro de Art. 1º.- Aprobar el Contrato de
imprimación, construcción de carpeta Economía atento a lo establecido en el Locación de Inmueble suscripto entre el
tipo concreto asfáltico en caliente en artículo precedente.- Sr. Secretario de Desarrollo, Ciencia,
7,00m de ancho y 0,04 m de espesor, Art.4º.- Comuníquese, publíquese y Tecnología y Gestión Pública y la
incluido provisión de materiales y riego archívese.- Inmobiliaria Salvatierra, por un monto
de liga, ejecución de base granular Dr. Gerardo Zamora total de Pesos Treinta y Ocho Mil
imprimada en banquinas en 2,50 m de Sr. Elías Miguel Suárez Cuatrocientos ($ 38.400), conforme el
ancho y 0,12 m de espesor, calzada, CPN. Atilio Chara instrumento legal que se acompaña y
bocacalles y badenes, en 8,40 m de Arq. Argentino José Cambrini que como Anexo forma parte integrante
ancho sobre R.P. Nº 2 y en 7,00 m de del presente Decreto, encuadrándose la
ancho en calles de Bandera Bajada, DECRETO Nº 2.207/2010 presente gestión en la vía de excepción
provisión, montaje y emplazamiento de Santiago del Estero, 21 de Diciembre establecida en el Artículo 26º inc. c de
señales verticales, demarcación de 2010.- la Ley de Contabilidad.-
horizontal con material reflectante de VISTO, el Decreto Nº 077 de fecha 06 Art. 2º.- Lo dispuesto precedentemente
aplicación en caliente. de Febrero de 2009 y el Expediente Nº se atenderá con la Jurisdicción Nº 21 -
Que atento a lo establecido por la 094-132-10 de la Secretaría de Programa Nº 01 - Actividad Nº 01 -
Resolución Nº 1.268/2007, toma Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Pda. Ppal. 321 "Alquiler de Edificios y
intervención a fs.183 Jefatura de Gestión Pública s/Renovación de Locales", del Presupuesto de Rentas
Gabinete; Contrato Alquiler de Inmueble ubicado Generales, vigente para la Secretaría de
Que el Tribunal de Cuentas de la en Calle Chacabuco Nº 183; y; Desarrollo, Ciencia, Tecnología y
Provincia mediante Dictamen Nº 484 de CONSIDERANDO: Gestión Pública.-
fecha 09/12/2010, sugiere modificar el Que la Secretaría de Desarrollo, Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,
punto 1.2.16 inc. m), subsanado lo cual, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública dése al BOLETIN OFICIAL, cumplido
estima pertinente la prosecución del necesita continuar en un lugar archívese.-
trámite; apropiado para el normal y regular Dr. Gerardo Zamora
Que el Consejo Provincial de Vialidad, funcionamiento de las actividades; Sr. Elías Miguel Suárez
a fs. subsiguientes da cumplimiento a la Que los antecedentes legales que obran CPN Juan Carlos Costas
observación formulada por el órgano de en el expediente, la compulsa de precios
contralor. debidamente efectuada y el análisis de DECRETO Nº 2.214/2010
Que Fiscalia de Estado en su Dictamen costos que significaría mudar de lugar Santiago del Estero, 21 de Diciembre
Nº 2.136 de fecha 15/12/2010, expresa: a la oficina de la Secretaría, justifican la de 2010.-
"...puede darse continuidad al trámite renovación del contrato de alquiler; VISTO: la celebración del Contrato de
debien d o dictarse el acto Que de acuerdo la Propuesta de Locación de Servicio entre el Sr. Jefe
administrativo pertinente... " Alquiler realizada por la Inmobiliaria de Gabinete en representación del
Por ello, Salvatierra resulta conveniente Gobierno de la Provincia y el Sr. Ariel
El Señor Gobernador de la Provincia continuar con el alquiler de las oficinas Santiago Díaz Ailan, DNI Nº
DECRETA: de calle Chacabuco Nº 183, por la suma 34.843.671; y
Art. 1º.- Apruebase la Documentación mensual de Pesos Tres Mil Doscientos CONSIDERANDO:
Técnica y el Pliego de Bases y ($ 3.200) por el plazo de un (1) año; Que en virtud de ello el Sr. Jefe de
Condiciones para la ejecución de la Que se acompaña Contrato de Locación Gabinete en representación del
Obra: "PAVIMENTACION RUTA de Inmueble a suscribirse entre la Gobierno de la Provincia conviene
PROVINCIAL Nº 2 - TRAMO: INT. Secretaría de Desarrollo, Ciencia, celebrar con el Sr. Ariel Santiago Díaz
8

8. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
Ailan, DNI Nº 34.843.671 el a Licitación y la Conformación de las la suma de $ 1.638.781,28 (Pesos Un
respectivo Contrato de Locación de Comisiones respectivas; Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil
Servicio, determinando en el Que a fs. 289/306 se solicita la Setecientos Ochenta y Uno con
mencionado instrumento legal que el publicación en el BOLETIN OFICIAL Veintiocho Centavos), por ser la más
contratado cumplirá funciones en el de la Provincia, Diarios de circulación conveniente a los intereses del Estado y
ámbito de la Jefatura de Gabinete; local y nacional, página web del por cumplir con lo exigido en los
Que el Sr. Jefe de Gabinete de la Gobierno; pliegos licitatorios;
Provincia requiere la contratación de Que a fs. 307/324 obran Boletas de Que a fs. 719 se adjunta Cédula de
servicio en atención a las necesidades Depósito por la compra de la Notificación, enviada a la Empresa
de Recursos Humanos; Documentación Técnica, por parte de informando sobre el contenido del Acta
Que la incorporación de personal para diferentes Empresas Constructoras del de Preadjudicación;
cubrir distinta áreas, reviste de singular medio e invitaciones al Tribunal de Que a fs. 720/721 obra documentación
importancia a fin de cumplir con la Cuentas, Escribanía General de elevada por la Empresa;
ejecución eficaz y garantizar los Gobierno, Dirección General de Rentas; Que a fs. 722 los integrantes de la
servicios que demanda la comunidad; Que a fs. 325 se adjunta acta de Comisión de Preadjudicación informan
Que tal situación demanda al Poder verificación; que se ha cumplido con las
Ejecutivo Provincial adoptar idéntico Que a fs. 326 obra Acta de Apertura, notificaciones pertinentes y vencido el
criterio que contribuya a que el alcance de fecha 24 de Junio de 2010, con el plazo legal para la formulación de
de tal medida sea validamente eficaz; siguiente resultado: Primera y única impugnaciones sin que se haya
Por ello, propuesta de la firma Ingeniero Carlos receptado a la fecha presentación
El Señor Gobernador de la Provincia A. Monti, presenta Documentación en alguna al respecto, solicitan la
DECRETA: original y duplicado, en principio aprobación del dictamen de
Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato de cumple con las condiciones establecidas preadjudicación emitido el día 3/9/10;
Locación de Servicio celebrado entre el en el Pliego de Condiciones Generales, Que a fs. 724 obra Dictamen de
Sr. Jefe de Gabinete del Gobierno de la presenta como garantía de oferta Póliza Asesoría Legal del Ministerio,
Provincia de Santiago del Estero y el de Caución de la Empresa Alba favorablemente, sin observaciones;
Sr. Ariel Santiago Díaz Ailan, DNI Nº Caución Compañía Argentina de Que la Comisiones de Estudios, con
3 4 . 8 4 3 . 6 7 1 conforme a los Seguros S.A. Nº 599.370 por la suma fecha 24 de Septiembre de 2010 y en
emolumentos y por el período que se de $ 11.993,00, la Comisión realiza igual sentido que la Comisión de
detalla. observaciones y otorga plazo de 48 Preadjudicación, considera adjudicar la
Art. 2º.- Comunicar, publicar y dar al horas para su cumplimiento. Cotizando obra a la Empresa Ingeniero Carlos A.
BOLETIN OFICIAL, cumplido por la suma de $ 1.638.781,28 (Pesos Monti, por la suma de $ 1.638.781,28
archívese.- Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho (Pesos Un Millón Seiscientos Treinta y
Dr. Gerardo Zamora Mil Setecientos Ochenta y Uno con Ocho Mil Setecientos Ochenta y Uno
Elías Miguel Suárez Veintiocho Centavos). Cumple con con Veintiocho Centavos), y realiza
sellado de ley; observaciones a fs. 728/729;
DECRETO Nº 2.219/2010 Que a fs. 327/711 la Empresa Ing. Que la Sala de Segunda Nominación
Santiago del Estero, 23 de Diciembre Carlos A. Monti, adjunta la siguiente del Tribunal de Cuentas, con fecha 28
de 2010.- documentación en originales y copias: de Septiembre de 2010 eleva Dictamen
VISTO: el Expediente Nº 2.661 - 27 - Póliza de la Empresa Alba Caución Nº 358/10, compartiendo criterio con la
2009, mediante el cual se tramita la Compañía de Seguros S.A. Nº 599.370 Comisión de Estudios y realiza
Adjudicación de la Licitación Pública y de $ 11.993,00, Certificado de observaciones a fs. 731/732;
Escrita Nº 02/2009 sobre Obra: Capacidad de Contratación Anual, Que a fs. 737/759 se adjunta
"ALBERGUE ESTUDIANTIL DEL recibos de compra de pliegos, documentación presentada por la
COLEGIO AGROTECNICO DE declaración jurada de conocimiento del empresa licitante, dando cumplimiento
FRIAS", de la Ciudad de Frías en el lugar, comprobante de renovación del a los requerimientos observados;
Departamento Choya, en el marco del Colegio de Arquitectos, declaración Que a fs. 765 la Comisión de Estudios,
Programa Nacional de Refacción jurada, Formulario AFIP, referencias con fecha 7 de Octubre de 2010 y en
Integral de Edificios de Educación comerciales y bancarias, sellado de ley, igual sentido la Sala Segunda
Técnico Profesional, INET; y certificado de Conducta Fiscal Serie Nominación del Tribunal de Cuentas,
CONSIDERANDO: "B" Nº 017224 de fecha 9 de Junio de con fecha 21 de Octubre de 2010 eleva
Que a fs. 284/285 se adjunta copia de 2010 y demás documentación y Dictamen Nº 391/10 favorable, a fs.
Decreto Nº 0.456 de fecha 16 de Abril propuesta económica; 767;
de 2010, que aprueba Documentación Que a fs. 715 la responsable contable Que a fs. 774/775 obra Dictamen Nº
Técnica de la Licitación Pública y UCP informa sobre la Capacidad 1.840 de fecha 19 de Noviembre de
Escrita Nº 02/2009 y autoriza el Económica y Financiera de la Empresa; 2010, emitido por Fiscalía de Estado,
llamado a Licitación, para la Obra: Que a fs. 716/718 obra Acta de expresando: la Licitación ha transitado
"Albergue Estudiantil del Colegio Preadjudicación de fecha 3 de por todas las instancias, dando
Agrotécnico de Frías", Ciudad de Frías, Septiembre de 2010, en la que cumplimiento a lo establecido por la
Departamento Choya; analizadas las actuaciones, la Comisión normativa vigente para el caso
Que a fs. 288 obra copia de la de Preadjudicación sugiere la subexamen, sin que se observen
Resolución Ministerial Nº 711 de fecha adjudicación de la obra de la referencia objeciones de índole legal a formular,
3 de Mayo de 2010, por la cual se llama a la Empresa Ing. Carlos A. Monti, por en mérito a lo cual estima que puede
9

9. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
darse continuidad al trámite, 34-9 de la Colonia Pampa de los El Gobernador de la Provincia
procediendo a la adjudicación de la Guanacos, departamento. Copo, con DECRETA:
obra a la firma Empresa Ingeniero una superficie total de 55 (cincuenta y Art. 1º - DECLARASE LA
Carlos Monti, por la suma de Pesos Un cinco) hs.; CADUCIDAD de la adjudicación en
Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Que a fs. 48, el Registro de la venta directa de los lotes A 33-15 y A
Setecientos Ochenta y Uno con Propiedad Inmueble informa que los 34-9 de la Colonia Pampa de los
Veintiocho Centavos ($ 1.638.781,28); lotes pertenecen al Gobierno de la Guanacos, departamento Copo, con una
Atento a ello, Provincia; superficie total de 55 (cincuenta y
El Señor Gobernador de la Provincia Que el art. 49º de la Ley 5.402/84 cinco) has., celebrado entre el
DECRETA: establece que "Las adjudicaciones Gobierno de la Provincia y el señor
Art. 1º - Apruébase la Licitación podrán concluir:.. inc. d) por Juan Carlos Jiménez, DNI Nº
Pública Nº 02/2009 INET y en abandono del lote"; 13.085.910, mediante Decreto Serie
consecuencia, adjudícase a la firma Ing. Que el art. 50º de la referida ley "B" Nº 0.502 de fecha 06 de Abril de
Carlos A. Monti, obra sobre establece que para los casos como el 1994, por la causal de abandono del
"ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA presente en los que el contrato de lote.
EL COLEGIO AGROTECNICO DE adjudicación caduca por abandono del Art. 2º - DEJASE establecido que no
LA CIUDAD DE FRIAS - DPTO. lote, no reconocerán las suma se reconocen las mejores efectuadas, ni
CHOYA", cotizando por la suma de Un amortizadas ni se indemnizarán las las sumas amortizadas.
Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil mejoras; Art. 3º -Instrúyase a Fiscalia de Estado,
Setecientos Ochenta y Uno con Que el art. 40º inc. a) de la Ley a iniciar las acciones legales de
Veintiocho Centavos ($ 1.638.781,28), 5.402/84 establece que será obligación estimarse procedente, tendientes al
por ser la oferta más conveniente a los del adjudicatario "Residir en el predio efectivo recupero de los lotes.
intereses del Estado. o en la zona donde el mismo se Art. 4º - Notifíquese, publíquese en el
Art. 2º - Impútese a la Jurisdicción 16 encuentra ubicado" b) "Trabajar y BOLETIN OFICIAL, comuníquese a la
- Ministerio de Educación - Programa usar racionalmente el predio Dirección General de Tierras, a la
11 - Proyecto 06 - Obra 54: "Refacción adjudicado en forma personal y/o con Dirección General de Rentas, a la
y Ampliación Escuela Aerotécnica de la colaboración directa de los Dirección General de Bosques y Fauna
Frías" - Partida 421 - "Trabajos miembros de sus familia…"; y al Servicio de Contabilidad Financiera
Públicos" - Recursos Afectados INET. Que de las constancias obrantes surge y Patrimonial de Contaduría General
Art. 3º - Comuníquese, publíquese, que el señor Juan Carlos Jiménez ha de la Provincia y archívese.-
dése al BOLETIN OFICIAL y cúrsese incurrido en incumplimiento de las Dr. Gerardo Zamora
a los Organismos pertinentes, a sus ob ligaciones est a b lecida s Sr. Elías Miguel Suárez
efectos. contractualmente y en la ley de Ing. Luis F. Gelid
Dr. Gerardo Zamora Colonización;
Sr. Elías Miguel Suárez Que a fs. 51, Asesoría legal de la DECRETO Nº 2.221/2010
Dra. María Fernanda Gómez Dirección General de Tierras, se Santiago del Estero, 23 de Diciembre
Macedo expide aconsejando la declaración de de 2010.-
caducidad del contrato de adjudicación; VISTO: El expediente Nº 044 - Código
DECRETO Nº 2.220/2010 Que el Servicio Jurídico del Ministerio 90 - Año 2006, Glosado expediente Nº
Santiago del Estero, 23 de Diciembre de la Producción, Recursos Naturales, 044-90-08 y 058-90-08, iniciado por
de 2010.- Forestación y Tierras a fs. 59, opina Teatro 25 de Mayo; y;
Expediente Nº 891 - Código 48 - Año que se debe rechazar el pedido de CONSIDERANDO:
2008.- adjudicación solicitado por el señor Que mediante el expediente del Visto se
VISTO: El expediente de la referencia, Juan Carlos Jiménez, DNI Nº solicita autorización por adquisición e
del registro de la Dirección General de 13.085.910, ya que esta demostrado instalación de equipos de aire
Tierras; y por el informe del Departamento de acondicionado en las instalaciones del
CONSIDERANDO: Agrimensura que el no ocupa los Lotes Teatro 25 de Mayo;
Que a fs. 1, comparece la Dra. María A 33-15 y A 34-9, debiéndose declarar Que se adjunta factura de la firma LO
Eugenia Avila, apoderada del señor la caducidad del contrato de BRUNO Estructuras S.A., conformada
Juan Carlos Jiménez, DNI Nº adjudicación de los lotes mencionados; por autoridad competente, la que reúne
13.085.910, solicitando informe Que Fiscalía de Estado a fs. 62, en su los requisitos impositivos vigentes y a
dominial de las adjudicaciones que dictamen Nº 584 de fecha 14/04/2010, fs. 1251 obra Parte de Recepción
figuran a favor de su representado; no encuentra impedimentos para el que correspondiente;
Que fs. 5/9, el Departamento de señor Gobernador suscriba el proyecto Que a fs. 1248 obra Resolución Nº
Agrimensura informa que los lotes A de decreto obrante fs. 52/53, declarando 2435 de fecha 25 de Agosto de 2008 de
33-15 y A 34-9 se encuentran la caducidad de la adjudicación de los Jefatura de Gabinete, mediante la cual
adjudicados al señor Juan Carlos Lotes A 33-15 y A 34-9, celebrado con se modifica la Resolución Nº 2504 del
Jiménez y que ambos se encuentran el señor Juan Carlos Jiménez; 01 de Octubre de 2006;
ocupados por otras personas; Que la Dirección General de Tierras a Que a fs. 1252 obra informe de la
Que a fs. 30/35, obra Decreto Serie "B" fs. 92, informa que no ha podido ser Directora del Teatro 25 de Mayo en la
Nº 0.502/94, donde figura el señor localizado el correspondiente Contrato cual manifiesta que en su repartición no
J ua n C a rlos J imé nez como de Adjudicación en Venta; existen antecedentes de gestión similar;
adjudicatario de los lotes A 33-15 y A Por ello, Que a fs. 1254 la Jefa de Servicio
10

10. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
Contable CPN Luisa Chequer de de la factura "B" Nº 0001-00002279 de Presenta documentaciones en original,
Prados informa que la presente gestión fecha 26/05/08 por un importe de pesos duplicado y triplicado y pliego. La
fue comprometida con fecha 29/12/96, doscientos quince mil seiscientos treinta Empresa presenta garantía de oferta
asiento Nº 6, por el monto de $ c/00/100 ($ 215.630,00) perteneciente expedida por Tesorería General de la
431.260,00 en la partida 9-7 (Equipo a la firma LO BRUNO Provincia. Cumple con el Sellado de
de Oficinas y Muebles), de la U.P. ESTRUCTURAS S.A.- Ley. Cotiza por la suma de $
1011, constituyéndose residuos pasivos Art. 2º.- La erogación será atendida con 9.428.342,18; lo que significa un 5%
con ficha Nº 1. También se informa que la Jurisdicción 40 - Actividad 2 - P.P. en más con respecto al Presupuesto
con fecha 31/12/07 se registra pago 299 - Otros Bienes de Consumo - Oficial. Presenta presupuesto, plan de
parcial, orden de pago Nº 19-401-07 Ejercicio Vencido.- trabajos, análisis de precios y curva de
del 02/08/07 por un importe de $ Art. 3º.- Comuníquese a Contaduría inversión;
215.670,00 y se informa que el saldo General de la Provincia de la Provincia La representante del Tribunal de
del importe residuado se encuentra y Archívese.- Cuentas interviene con su firma y sello
caduco por lo que el mismo debe Dr. Gerardo Zamora las propuestas económicas. La
imputarse a partida 299 (Otros Bienes Sr. Elías Miguel Suárez apoderada de la Empresa Salvador
de Consumo Varios) de la Jurisdicción DECRETO Nº 2.225/2010 Scrossoppi S.R.L. observa que la
40 (Obligaciones a cargo del tesoro); Santiago del Estero, 23 de Diciembre Empresa Domus S.R.L. no presenta la
Que a fs. 1257 obra desde Tesorería de del 2010.- Conducta Fiscal original, sino fotocopia
la Provincia, informe de que existe un VISTO: el Expediente Nº 2.937 - certificada por Escribano; respecto al
pago realizado el día 14 de Agosto de Código 27 - Año 2010 del Registro de Estado Contable cuyo vencimiento es
2007, a favor de la firma LO BRUNO la Dirección General de Arquitectura y en Junio 2010 se encuentra vencido;
ESTRUCTURAS S.A., asimismo no el Decreto Nº 1.678 de fecha Que la Comisión de Preadjudicación
existen constancias de acuerdo a los 26/10/2010; y luego de un minucioso y pormenorizado
registros informáticos de un pago CONSIDERANDO: análisis de las propuestas considera
posterior por igual concepto…" Que por el mismo se aprueba el Pliego admisible la propuesta de $
Que a fs. 1266 obra nota de Asesor de Bases y Condiciones y la 9.876.665,89 (Pesos Nueve Millones
Legal de Jefatura de Gabinete, a los Documentación Técnica para la Ochocientos Setenta y Seis Mil
fines de que se emita dictamen ejecución de la Obra: Seiscientos Sesenta y Cinco con
correspondiente a la procedencia del "AMPLIACIONES Y REFACCIONES Ochenta y Nueve Centavos), lo que
pago de la factura que obra a fs. 1237, DE OFICINAS EN EL IOSEP significa un 10% en más con respecto al
como también Proyecto de Decreto PABELLONES 1 Y 2", y se autoriza a Presupuesto Oficial, de la Empresa
dándole trámite de ejercicio vencido; la Dirección General de Arquitectura a Salvador Scrossoppi S.R.L., por
Que a fs. 1269 y 1270 obra Dictamen realizar el llamado a Licitación Pública cumplir con los requisitos exigidos en
Legal de la Subsecretaría de Cultura y Escrita con un Presupuesto Oficial de el Pliego y quedar como única oferente;
mediante el cual se expide:... $ 8.979.131,30 y un plazo de ejecución Que el Tribunal de Cuentas mediante
"Cumplido el recaudo formal, si la de 240 días corridos; Dictamen Nº 500 de fecha 15/12/2010,
autoridad lo dispone, estaría en Que el acto de apertura de los Sobres en concordancia con su comisión de
condiciones de dictar el Acto Nºs 1 y 2 se realizó el día 18/11/2010 estudio considera oportuno reproducir
Administrativo que corresponda, con la presencia de representantes de el siguiente párrafo: "no obstante ello,
debiéndose tener en cuenta lo Tribunal de Cuentas, Escribanía de no debe dejar de considerarse los
observado para el mismo a fs. 1262 por Gobierno, del IOSEP y del Organismo: alcances del dictamen de Fiscalía de
la Coordinadora de Gabinete CPN Olga -Primer o f erent e: Emp res a Estado Nº 0769 del 21/8/2006 (cuya
Povedano de Paz…" SALVADOR SCROSSOPPI S.R.L., la copia se adjunta), que en sus
Que a fs. 1271 obra Certificado de Comisión manifiesta que en principio conclusiones expresa que: "si bien el
Conducta Fiscal serie "B" Nº 021593 cumple con los requisitos exigidos en el valor jurídico de tales dictámenes
de la firma LO BRUNO RICARDO Pliego de Condiciones. Presenta plantea una delicada cuestión, este
SALVADOR; documentaciones en original, duplicado Organismo tiene dicho que, el
Que la presente resolución se dicta de y triplicado y pliego; Certificado de dictamen de la Comisión de
conformidad con las Leyes Nº 6928 de Depósito expedido por Contaduría Preadjudicación en cuanto expresión
Presupuesto General de la Provincia, Nº General de la Provincia. Cumple con el técnica, no está sometido a la
3742 Capítulo II Título III - Sellado de Ley. La Comisión observa subordinación jerárquica sino a su
Contrataciones, Nº 6655 Art. 10 que la firma no presenta comprobante conciencia y saber, de suerte que tiene
modificada por Decreto 77/09, Decreto de pagos de Impuestos a las Ganancias plena responsabilidad por los mismos,
133/09 y Nº 6933 de Administración periodo 2009, otorgándose un plazo de en virtud de la habilitación legal
Financiero y Control Interno del Sector 2 (dos) días hábiles para su realizada por el Organismo". No
Público Provincial; cumplimiento. Cotiza por $ puede dejar de mencionar la cita a M.
Por ello, 9.876.665,89; lo que significa un 10% Marienhoff, del penúltimo párrafo del
El Señor Gobernador de la Provincia en más con respecto al Presupuesto mencionado dictamen: "la licitación
DECRETA: Oficial; consiste en un procedimiento de
Art. 1º.- Autorízase el pago, en -Segundo oferente: Empresa DOMUS selección de co-contratante de la
concepto de provisión de equipos de S.R.L., la Comisión manifiesta que en Administración Pública que, sobre la
Aire Acondicionado p ara la principio cumple con los requisitos base de una "previa" justificación de
climatización del Teatro 25 de Mayo, exigidos en el Pliego de Condiciones. idoneidad moral, técnica y financiera,
11

11. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
tiende a establecer qué persona o de 2010.- 1571 de fecha 22/12/2010 dictada por
entidad es la que ofrece el "precio" Expediente Nº 03 - Código 12 - Año el Ministerio de la Producción,
más conveniente para la 2007. Gloss. 674 - Código 12 - Año Recursos Naturales, Forestación y
Administración Pública"; 2008.- Tierras, la que se acompaña y forma
Como corolario de ello, concluye que es VISTO: El Decreto Nº 1.671 de fecha parte del presente como Anexo I.-
la Comisión de Preadjudicación la que 01/11/07, Resolución Ministerial Nº Art. 2º- El presente será refrendado por
debe dictaminar, en base a los 1.207 de fecha 12/10/10, los el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, el
elementos obrantes en el presente sobre Dictámenes de la Comisión de Sr. Ministro de Economía y el Sr.
la contratación; Evaluación, Seguimiento y Control de Ministro de la Producción, Recursos
Que a fs. subsiguientes la Comisión de la Ley Nº 6.750 de fecha 14/09/2010 y Naturales, Forestación y Tierras.-
Preadjudicación, en virtud a lo 30/11/10 y la Resolución Ministerial Art. 3º - Regístrese, comuníquese,
expresado mediante el Dictamen que Nº 1.571 de fecha 22/12/2010; y notifíquese a la empresa VILUCO S.A.,
antecede se allana a lo dictaminado en CONSIDERANDO: Publíquese y dése al Boletin Oficial.
el mismo ya que es el Organismo de Que, el Ministerio de la Producción, Cumplido, archívese.-
Contralor de las Cuentas y de la gestión Recursos Naturales, Forestación y Dr. Gerardo Zamora
del sector Público Provincial, conforme Tierras, dictó la Resolución Ministerial Sr. Elías Miguel Suárez
lo establece el Artículo 170 de la Nº 1571 de fecha 22/12/2010, Ing. Luis F. Gelid
Constitución Provincial, por lo que se mediante la cual adecua el beneficio de C.P.N. Atilio Chara
debe declarar fracasada la Licitación de devolución de la inversión otorgado por
que se trata, ya que los oferentes no el artículo 2º apartado III) del Decreto DECRETO Nº 2.227/2010
cumplen con los requisitos exigidos en Nº 1.671/07, a la inversión declarada Santiago del Estero, 23 de Diciembre
en la modificación del proyecto de 2010.-
el Pliego;
aprobada mediante Resolución VISTO: el Expediente Nº 312 - Código
Que Fiscalía de Estado a través del
Ministerial Nº 1.207/10 y el beneficio 045 - Año 2010, del registro de la
Dictamen Nº 2.180 de fecha
de subsidio de la tasa de interés Jefatura de la Dirección de Obras
21/12/2010, señala: "surge claramente
establecido en el artículo 2º apartado Sanitarias Santiago del Estero
que ni la firma preadjudicada, como
III del Decreto Nº 1.671/07, conforme "DI.O.S.S.E." y el Decreto Nº 1.490 de
asimismo el otro oferente, han dado
lo establecido mediante, dictámenes de fecha 20 de Septiembre de 2010, y;
cumplimiento con las condiciones y la Comisión de Evaluación,
r e q u isito s de ad mi s i b i l i d a d CONSIDERANDO:
Seguimiento y Control de la Ley Nº Que a través del citado Decreto, el
establecidos en el pliego que rige el 6.750 de fechas 14/09/10 y 30/11/10 y
p resen t e tr á mite licita to rio , Poder Ejecutivo de la Provincia dispuso
Resolución Ministerial Nº 1.207/10.
resultando en consecuencia, ajustado la autorización a la Dirección de Obras
Asimismo, ordena la efectivización de
a derecho declarar fracasada la Sanitarias de Santiago del Estero a
los beneficios otorgados en los
presente licitación, disponiéndose un llamar a Licitación Pública y Escrita
términos de la Ley Nº 6.750.
nuevo llamado, pudiéndose en con el objeto de adquirir Sulfato de
Que, la mencionada Resolución
consecuencia dicta r el acto Ministerial Nº 1571 del 22/12/2010, Aluminio para Plantas Potabilizadoras
administrativo correspondiente que fue dictada habiéndose encontrado de Agua, con un presupuesto Oficial de
declare fracasada la misma y cumplidos todos los recaudos legales un millón trescientos cuarenta y siete
disponga un nuevo llamado"; exigidos por el Decreto Nº 1.671/07, mil seiscientos veinticuatro ($
Por ello, Resolución Ministerial Nº 1.207 de 1.347.624,00) para un período de 180
El Señor Gobernador de la Provincia fecha 12/10/10 y dictámenes de la días;
DECRETA: Comisión de Evaluación, Seguimiento Que con respecto a las tramitaciones
Art. 1º - Declárase fracasado el llamado y Control de la Ley Nº 6.750 de fecha desarrolladas como consecuencia del
a Licitación Pública y Escrita Nº 10 14/09/10 y 30/11/2010. llamado licitatorio, se observa el
para la ejecución de la Obra: Que, es necesaria la homologación del cumplimiento de los pasos formales y
"AMPLIACIONES Y REFACCIONES referido acto administrativo a fin de su legales, garantizando principios
DE OFICINAS EN EL IOSEP integración en los términos de la Ley esenciales de concurrencia e igualdad,
PABELLONES 1 Y 2", en mérito a lo Nº 6.750 y su Decreto Reglamentario. cuya oferta fue evaluada en tutela de los
establecido en los considerandos que Que, el Servicio Jurídico del Ministerio intereses del Estado, pasos estos que se
anteceden. de la Producción, Recursos Naturales, encuentran acreditados en los siguientes
Art. 2º - Autorízase a la Dirección Forestación y Tierras, no encuentra actuados: invitaciones a Organismos
General de Arquitectura a realizar un objeción legal al presente. Públicos para integrar Comisión de
nuevo llamado a Licitación Pública y Que, Fiscalía de Estado ha tomado la Apertura y Preadjudicación (fs.
Escrita para la obra mencionada en el intervención que le compete en los 101/107), Publicaciones (fs. 108/123),
artículo precedente. términos de la Ley Nº 6.201. Resolución Nº 215 de fecha
Art. 3º - Registrar, comunicar y Que, el suscripto es competente para el 14/10/2010 de la DiOSSE integrando
archivar. dictado del presente en virtud de lo
las comisiones de apertura y
Dr. Gerardo Zamora dispuesto por la Ley Nº 6.750 y su
preadjudicación, y circular sin consulta
Sr. Elías Miguel Suárez Decreto Reglamentario.
(fs. 125);
Arq. Argentino José Cambrini Por ello,
El Sr. Gobernador de la Provincia Que párrafo aparte corresponde citar el
DECRETA: pronunciamiento realizado por las
Art. 1º - HOMOLOGASE en todos sus comisiones constituidas a tal efecto (fs.
DECRETO Nº 2.226/2010 370/371), texto que expone la
Santiago del Estero, 23 de Diciembre términos la Resolución Ministerial Nº
12

12. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
presentación de dos oferentes: Art. 3º.- Impútase el gasto que Dr. Gerardo Zamora
Organización Sur S.R.L. y Induquimica demande el presente sobre la Sr. Elías Miguel Suárez
S.A., procediendo solamente a evaluar Jurisdicción Nº 52 - Sub- Programa 00, Dra. Matilde O`Mill
la oferta de la primera, por ser Proyecto -, Actividad 01, Partida 252.-
rechazado el sobre Nº 1 de Induquímica Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, DECRETO Nº 2.238/2010
al no dar cumplimiento a los requisitos dése al BOLETIN OFICIAL.- Santiago del Estero, 28 de Diciembre
solicitados en el Pliego Licitatorio, por Dr. Gerardo Zamora de 2010.-
tal razón, la comisión concluye en Sr. Elías Miguel Suárez VISTO: El Contrato de Empleo Público
sugerir la adjudicación de la oferta de Ing. Abel Enrique Tévez celebrado "ad-referéndum" del Poder
Organización Sur S.R.L. importe que Ejecutivo, entre la Secretaría General de
asciende a la suma de $ 1.612.965 DECRETO Nº 2.236/2010 la Provincia de Santiago del Estero y el
(pesos un millón seiscientos doce mil Santiago del Estero, 28 de Diciembre Señor LUIS SALEME;
novecientos sesenta y cinco) suma que de 2010.- CONSIDERANDO:
representa un 19,69 % en más del Expediente Nº 27-49-2010.- Que en el instrumento legal referido se
presupuesto oficial; VISTO: La gestión de la Dirección acuerda que el contratado se
Que, en tal sentido, habiéndose General de Control y Reconocimiento desempeñará como asesor legal en
acreditados el pronunciamiento Médico de la Provincia para la áreas de la Secretaría Gral. de la
favorable de Asuntos Jurídicos de ejecución de la Obra de Construcción y Gobernación de esta provincia de
Secretaría del Agua (fs. 378), el Refacciones en el edificio de esa acuerdo a lineamiento de política de
Tribunal de Cuentas en Dictamen Nº Dirección , mediante Concurso de recursos humanos a fin de lograr una
471/10 (fs. 385/386) concluye que la Precios autorizado por Resolución de eficaz gestión gubernamental;
presente gestión deberá ser aprobada Secretaría General de la Gobernación Por ello,
por acto administrativo Nº 671 de fecha 25 de Noviembre del El Señor Gobernador de la Provincia
correspondiente, en el mismo sentido, corriente año, por un monto estimado DECRETA:
Fiscalía de Estado a través de Dictamen de $ 52.000, y; Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato de
Nº 2.149/10 (fs. 391) entiende que el CONSIDERANDO: Empl eo Pú b lico, celebrado
procedimiento por el que ha transitado Que mediante la citada Resolución se "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo
los presentes actuados se ha ajustado a aprueba el Pliego de Condiciones entre la Secretaría General de la
la normativa en materia de Generales y Particulares y que realizado Gobernación de la provincia de
contrataciones de la Ley Nº 3.742 de el acto de apertura se presentaron a Santiago del Estero y el Señor LUIS
Contabilidad y los Pliegos de Bases y participar del mismo, dos firmas del SALEME, L.E. Nº 5.414.200 la
Condiciones Generales y Particulares; medio a saber: SABA S.R.L.; y M.S. renumeración prevista en el contrato
Que en esta instancia del proceso CONSTRUCCIONES. cuyo texto pasa a formar parte
licitatorio, corresponde emitir el Que la Comisión de Preadjudicación integrante del presente decreto.
pertinente acto administrativo a través aconseja preadjudicar a la firma M.S. Art. 2º.- La erogación que demande el
del cual se determine la adjudicación de CONSTRUCCIONES el renglón Nº 1 presente contrato será imputada a la
la Licitación Pública y Escrita de que se por un importe de $ 49.800 (Pesos jurisdicción 20-01-00-00-01-391.
trata a favor de la firma Organización Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos), Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,
Sur S.R.L.; teniendo en cuenta el precio, la calidad dése al BOLETIN OFICIAL.
Por ello, ofrecida y cumplir con los requisitos Dr. Gerardo Zamora
El Señor Gobernador de la Provincia exigidos. Sr. Elías Miguel Suárez
DECRETA: Por ello y conforme aconseja la Dra. Matilde O`Mill
Art. 1º.- Apruébase la Licitación comisión de Pre-Adjudicación.
Pública y Escrita en la que se tramitó la El Señor Gobernador de la Provincia DECRETO Nº 2.241/2010
adquisición de Sulfato de Aluminio DECRETA: Santiago del Estero, 28 de Diciembre
para Plantas Potabilizadoras de Agua, Art. 1º.- APRUEBASE el Concurso de de 2010.-
con un presupuesto Oficial de un millón Precios Nº 01/2010 de la Dirección VISTO, el Contrato de Locación de
trescientos cuarenta y siete mil General de Control y Reconocimiento Servicios celebrado "ad-referéndum del
s e i s c ie n t o s v e i n t i c u a t r o ( $ M é dico de la Provincia y Poder Ejecutivo", entre el Sr. Ministro
1.347.624,00) para un período de 180 ADJUDICASE a la firma M.S. de Obras y Servicios Públicos por una
(ciento ochenta) días, que fuera CONSTRUCCIONES el Reglón Nº 1 parte y el Sr: Carlos Eduardo
autorizada por imperio del Decreto Nº correspondiente a la ejecución de la HERRERA, D.N.I. Nº 32.520.178; y
1490/2010, en su consecuencia, Obra de Construcción y Refacción en el CONSIDERANDO:
Adjudícase su ejecución a la firma edificio de la mencionada Dirección por Que mediante dicho instrumento la
Organización Sur S.R.L., por el un importe total del $ 49.800 (Pesos Provincia contrata los servicios del Sr.
importe $ 1.612.965 (pesos un millón Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos). Carlos Eduardo HERRERA, para
seiscientos doce mil novecientos Art. 2º.- El gasto que demande el desempeñar funciones en la Zona Vial
sesenta y cinco) suma que representa un cumplimiento del presente Decreto se que corresponda del Consejo Provincial
19,69 % en más del presupuesto imputará a la Jurisdicción 20 - de Vialidad.
oficial.- Programa 18-00-00-01, Partida 421 del Que la medida responde a la necesidad
Art. 2º.- Autorízase al Señor Secretario Ejercicio en vigencia. de servicio del mencionado Organismo.
del Agua a suscribir el Contrato de obra Art. 3º.- Comuníquese, regístrese, dése Por ello,
respectivo.- al BOLETIN OFICIAL. El Señor Gobernador de la Provincia
13

13. Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
DECRETA: en el artículo primero, en la suma de $ Administrativa en los términos de la
Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato de 211.442,28 (Doscientos Once Mil Ley Nº 21.477, el inmueble ubicado en
Locación de Servicios, celebrado entre Cuatrocientos Cuarenta y Dos con la intersección de las calles Av. Roca
el Sr. Ministro de Obras y Servicios Veintiocho centavos), más $ (s) Nº 214 esquina Av. Rivadavia - Bº
Públicos por una parte y el Sr. Carlos 105.721,17 (Ciento Cinco Mil Parque de Ciudad Capital, identificado
Eduardo HERRERA, D.N.I. Nº Setecientos Veintiuno con Diecisiete como Fracción de Terreno con todo lo
32.520.178, para prestar servicios en la centavos) correspondiente al S.A.C. 2ª edificado, plantado y demás adherido al
Zona Vial que corresponda del Consejo Parte, conforme a detalle de planillas suelo, con una superficie de 4.258,82
Provincial de Vialidad. confeccionadas por Habilitación de metros cuadrados, inscripto en la D.G.
Art. 2º.- El presente gasto será Secretaría General de la Gobernación de CATASTRO bajo Nº 5152, Legajo
imputado en la Jurisdicción 54 - Prog. que corren en el expediente de
07 - Expte. 10.748-28-03 con fecha
11 - Subp. 00 - Py. 00 - A/O 01 - Part. referencia, todo ello con cargo a la
04/09/2003, y en la Dirección de Suelo
391 - Locación de Servicios. Jurisdicción 20, Prog. 01-00-00-01,
Urbano de la Municipalidad de la
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, Partida 514.
Art 3º.- Comuníquese, publíquese, Capital bajo el Nº 45, Año 2003, en
dése al BOLETIN OFICIAL. Expte. Nº 7 - Letra G- Año 2003, y
Dr. Gerardo Zamora cúr s ese a los or ga ni s mos
correspondientes. Padrón Inmobiliario Nº 1-1-02.241 en
Sr. Elías Miguel Suárez
Dr. Gerardo Zamora Dirección Gral. de Rentas, en un todo
Arq. Argentino José Cambrini
Sr. Elías Miguel Suárez de conformidad a lo expresado en el
DECRETO Nº 2.247/2010
Dra. Matilde O`Mill considerando precedente.-
Santiago del Estero, 28 de Diciembre
DECRETO Nº 2.248/2010 Art. 2º.- Ordénase al Registro de
de 2010.-
Santiago del Estero, 28 de Diciembre Propiedad Inmueble a inscribir a
Ref. Expediente Nº 1087-01-2010.-
VISTO: Que el Registro de de 2010.- nombre del Gobierno de la Provincia el
Beneficiarios de Excombatientes de Ref. Expte. Nº 249-127-2009.- inmueble detallado en el Artículo 1º del
Ma l v i na s, eleva n ó min a d e VISTO: El Decreto Nº 2208 del 21 de presente Decreto.-
Beneficiarios de Pensión de Guerra Diciembre de 2010,y; Art. 3º.- Transfiérase a favor de
Honorífica correspondiente al mes de CONSIDERANDO: EDESE S.A. el inmueble detallado en el
Diciembre y Segundo Aguinaldo del Que por dicho Acto Administrativo se Artículo 1º del presente Decreto, y en
año en curso, a efectos de que se declara Adquirido por el Gobierno de la consecuencia, autorízase a Escribanía
apruebe la nómina de beneficiarios y se P r o v incia , p or P r es cr ip ció n de Gobierno a labrar la Escritura de
autorice su pago, y; Administrativa en los términos de la Dominio pertinente, y al registro de la
CONSIDERANDO: Ley Nº 21.477, el inmueble ubicado en Propiedad Inmueble a realizar el
Que en consecuencia se torna necesario calles Libertad esquina Pedro Pablo registro correspondiente.-
el dictado del presente acto Olaechea esquina Avellaneda Nº Art. 4º.- Comuníquese, regístrese y
administrativo con el objeto de aprobar 590/598 de Ciudad Capital, como dése curso a Escribanía de Gobierno.
la nómina presentada y permitir la resultas de lo obrado en autos de Cumplido, archívese.-
correspondiente liquidación a los referencia, y consecuentemente, acto Dr. Gerardo Zamora
beneficios que han cumplimentado con Sr. Elías Miguel Suárez
seguido se ordena su inscripción en el
los requisitos exigidos por la Ley Nº CPN Atilio Chara
Registro de la Propiedad Inmueble de la
6.656, modificado por Ley Nº 6.890.
Provincia, y ulterior transferencia a
Que obran planillas detallando los
favor de EDESE S.A., en el marco de la DECRETO Nº 2.252/2010
nombres de los beneficiarios con sus
Ley Nº 6.117; Santiago del Estero, 28 de Diciembre
respectivos números de documentos y
Que la gestión incluía así mismo el del 2010.-
el monto a percibir debidamente
inmueble ubicado en el Bº Parque de VIST O : el Ex p edient e Nº
conformado por el Habilitado y el
Director General de Administración de ésta Ciudad en la intersección de las 1.725-46-2010 sobre adjudicación de
Secretaría General de la Gobernación. calles Av. Roca y Rivadavia, con una una Agencia Oficial de Tómbola,
Que ha tomado intervención la superficie de 4.258,82 metros solicitada por la Sra. María Florencia
Asesoría Legal de Secretaría General de cuadrados, el que no fuera contemplado Allalla; y
la Gobernación sin formar objeción por un error involuntario en la CONSIDERANDO:
legal alguna. diligencia administrativa; Que, el Administrador de la Caja Social
Por ello, Que por tanto corresponde ampliar los de Santiago del Estero ha dictado la
El Señor Gobernador de la Provincia términos del Decreto Nº 2.208/10, e Resolución Nº 579/10, mediante la cual
DECRETA: incorporar el inmueble en cuestión; solicita al Poder Ejecutivo la
Art. 1º.- APRUEBASE la nómina de Por ello, homologación de la misma para
Beneficiarios de Pensión de Guerra El Señor Gobernador de la Provincia adjudicar a la Sra. María Florencia
Honorífica correspondiente al mes de DECRETA: Allalla, una Agencia de Tómbola que
Diciembre de 2010, más sueldo Anual Art. 1º.- Amplíase los términos del será instalada en Calle Pedro León
Complementario Segunda Parte 2010, Decreto Nº 2.208 del 21 de Diciembre Gallo Nº 2.157, de la Ciudad de
a favor de los ex-Soldados de 2010, dejando establecido que se Santiago del Estero;
Combatientes de Malvinas. Que, la Gerencia Comercial y la
incorpora y de igual forma se Declara
Art. 2º.- Autorizase el pago de la Gerencia General de la Caja Social de
Adquirido por el Gobierno de la
nómina de beneficiarios que se aprueba Santiago del Estero han intervenido en
P rovincia , p or P r es cr ip c i ó n
14