SlideShare una empresa de Scribd logo
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
OBJETO: REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO EL
TRANSPORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA, DENTRO DEL
PROYECTO LAS ACACIAS.
PLAZO: TRIMESTRAL
VALOR: $155.000/H
Entre los suscritos a saber identificado con cédula de ciudadanía No. de santamarta,
quien actúa en representación legal de lasociedad xxxxxxxxxxxxxxx S.A.S., identificada
con el NIT. , quien para efectos delpresente contrato se denominará el CONTRANTE, por
una parte, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , identificado con cédula de ciudadanía
xxxxxxxxxxxx, quien actúa en representación legal de xxxxxxxxxxx , identificada con el NIT.
xxxxxxxxxxx quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato, el cual se regirá por las normas legales pertinentes, y por las cláusulas aquí
pactadas:
PRIMERA: Objeto. En virtud del presente contrato, con sujeción a sus términos y condiciones,
la legislación vigente, las normas, leyes y resoluciones que le sean aplicables acorde con el tipo
de servicio a prestar y lo dispuesto en la totalidad de los documentos que lo conforman, el
CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar bajo la modalidad de precio
unitario el TRANSPORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA dentro del proyecto DE LAS
ACACIAS
SEGUNDA: Alcance. En consideración a la naturaleza del presente contrato, el precio pactado
remunera la totalidad de las actividades necesarias para ejecutar bajo la modalidadde precio
unitario el transporte de material con maquinaria dentro del proyecto. El contrato se ejecutará
conforme al alcance previsto en la propuesta presentada por el CONTRATISTA la cual hace
parte integral del presente contrato y en caso de contradicción, prevalecerá lo previsto en este
documento. En todo caso, el alcance contempla el suministro de:
ITEM DESCRIPCION UNID CANT PRECIO
UNITARIO
1 TRANSPORTE MATERIAL CON
EXCAVADORA AMARILLA, MARCA , LINEA
, MODELO
HRS 1 $155.000
EL VALOR ANTERIOR INCLUYE USO DE LA MAQUINA, COMBUSTIBLE Y OPERADOR
TERCERA: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución del presente contrato es de (4) meses
calendario contados a partir del ( X ) de mayo de conformidad con el cronograma establecido
por el contratante. Plazo podrá ser prorrogable a un periodo igual o de acuerdo a lo que digan
las partes.
PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso el valor del contrato incluye maquinaria, acpm y
personal necesarios para la ejecución de las actividades contratadas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista solo podrá ejecutar cantidades adicionales, previa
aceptación expresa y por escrito del CONTRATANTE.
CUARTA: Forma de Pago: El CONTRATISTA recibirá lo correspondiente a 50 horasde trabajo
del valor del contrato a modo de anticipo, y el restante será por corte de actividades realizadas
cada 15 días y el pago se realiza tres días después del corte. Para cada pago se requerirá la
presentación de la respectiva de factura según las reglas previstas en este contrato,
acompañadas de los soportes de planillas de seguridad social requeridas por ley.
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE recibirá facturas y/o cuentas de cobro del 1 al
25 de cada mes, en un horario de atención de 8:00 am a 4:00 pm y será comunicado por medio
de circular la dirección de radicación de las mismas. EL CONTRATANTE revisará cada factura
o cuenta de cobro y una vez l
aencuentre correctamente soportada, procederá con su pago, en
caso contrario, la devolverá aEL CONTRATISTA para que la corrija. EI pago de las facturas o
cuentas de cobro se hará a los tres días (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
para revisión de las mismas.
QUINTA: Obligaciones Del Contratista.: Además de las obligaciones legales y las
establecidas las demás cláusulas de este contrato EL CONTRATISTA tendrá las siguientes:
A) Realizar bajo su responsabilidad técnica y administrativa las actividades objeto del presente
contrato, llevando a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este contrato
ciñéndose a las normas técnicas vigentes y garantizando la calidad de los servicios contratados
y cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo que exige la ley, así mismo
adoptando los lineamientos de bioseguridad para atención del COVID -19.
B) Dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades aprobado por El Contratante.
C) Pagar por su cuenta todos los gastos que demande la ejecución del presente contrato y
responder por el daño que ocasione la actividad frente a terceros o al CONTRATANTE, por
causas imputables al CONTRATISTA.
D) Proveer los equipos, materiales y personal idóneo necesario para la ejecución de las
actividades contratadas.
E) Garantizar la correcta implementación del PMT aprobado para el proyecto durante l el
desarrollo de las actividades en obra si así se requiriera.
F) Presentar a él CONTRATANTE documentación requerida de la maquinaria a utilizar, así
como la del personal que operar las mismas.
G) El CONTRATISTA se obliga a entregar mensualmente las planillas de seguridad social el
personal que debidamente canceladas las cuales serán requisito para el recibo de facturas.
SEXTA: Obligaciones del Contratante. Son obligaciones a cargo del Contratante las
siguientes:
A) Pagar oportunamente al CONTRATISTA las facturas según la forma de pago establecida
en el presente contrato.
B) Hacer entrega de los documentos necesarios al CONTRATISTA, para el pleno desarrollo
del contrato, incluidos los diseños y especificaciones, cronograma de actividades contratadas.
C) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
D) Entregar oportunamente las zonas de acopio de material en las instalaciones del proyecto.
SEPTIMA: Incumplimiento Parcial: Se tendrá por incumplido el presente contrato cuando EL
CONTRATISTA se retrase en la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma de
ejecución y que no se haya acordado reformar el cronograma en conjunto con el contratante,
sin perjuicio de los casos de justa causa, fuerza mayor y caso fortuito y aquellos imputables al
CONTRATANTE.
OCTAVA: Multas. Habrá lugar a la imposición de multas al CONTRATISTA, como se establece
a continuación, sin que en ningún caso las multas impuestas superen el veinte por ciento (20%)
del valor del contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: Procedimiento para imposición de multas. El CONTRATANTE
aplicará el siguiente procedimiento al momento de aplicar las multas correspondientes:
a) Notificación al contratista: El CONTRATANTE enviará comunicación mediante la cual se
señalen los eventos y causales del incumplimiento del CONTRATISTA, otorgándole un plazo
de cinco (5) días para que EL CONTRATISTA se manifieste de forma expresa, clara y precisa
sus consideraciones al respecto y empiece a remediar su incumplimiento.
b) Declaración De Incumplimiento e Imposición De Multas. En caso de que no se reciba
respuesta por parte de EL CONTRATISTA en el plazo fijado por EL CONTRATANTE o éste no
hubiera remediado su incumplimiento, EL CONTRATANTE mediante comunicación escrita
declarará el incumplimiento, aplicará la multa respectiva y se entenderá constituido en mora
EL CONTRATISTA. Contra esta declaratoria no procede ningún tipo de excepción o recurso por
parte de EL CONTRATISTA, sin embargo, el CONTRATISTA podrá acudir a la cláusula
compromisoria de este contrato.
NOVENA: Causales de Terminación por parte del Contratante. El CONTRATANTE podrá
terminar el presente contrato sin requerimiento previo y sin derecho a indemnización por alguna
de las siguientes causas:
A) Por el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de alguna de las obligaciones contraídas
en este contrato, que no sea subsanado de conformidad con lo establecido en la cláusula
decima segunda del presente contrato o por arreglo directo entre las partes.
B) Por la imposición de multas al CONTRATISTA que supere el diez por ciento (10%) del valor
del Contrato.
C) Cuando el CONTRATO LAS ACACIAS que dio origen a este contrato se termine en forma
anticipada, por cualquiercausa.
D) De común acuerdo.
E) Por la disolución o liquidación del CONTRATISTA.
F) Por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor que persista por más de una (1) semana y
afecte totalmente la ejecución del contrato.
Para estos efectos el Contratante enviará una comunicación al Representante del
CONTRATISTA en la que señalará la fecha que se tendrá como Fecha de Terminación
Anticipada.
En caso de terminación del Contrato por la ocurrencia de cualquiera de las causales antes
indicadas, el CONTRATISTA tendrá derecho a que se le liquide y pague lo correspondiente a
los trabajos ejecutados.
NOVENA PRIMERA - Causales de Terminación por parte del Contratista: El
CONTRATISTA podrá dar por terminado el presente contrato, por las siguientes causas:
A) Por el incumplimiento del Contratante de las obligaciones del presente contrato que perdure
por más de treinta (30) días hábiles;
B) Por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor que persista por más de una (1) semana y
afecte totalmente la ejecución del Contrato.
C) Por terminación del contrato LAS ACACIAS.
Para estos efectos, el CONTRATISTA enviará una notificación al Representante del
Contratante en la que señalará la fecha que se tendrá como fecha de terminación
anticipada.
NOVENA SEGUNDA: Liquidación de Común Acuerdo: Una vez finalizadas los trabajos
objeto del presente Contrato y suscrita el acta de recibo a satisfacción, los representantes de
las partes deberán liquidar las prestaciones pendientes por cada una de las partes. Para estos
efectos,las partessuscribirán de mutuo acuerdo un acta de liquidación del contrato a más tardar
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de recibo final.Para
efectos de la suscripción del acta de liquidación del contrato.
NOVENA TERCERA: Impuestos: Los impuestos que se causen en la ejecución del presente
contrato son responsabilidad de las partes.
NOVENA CUARTA: Notificaciones: Salvo disposición en contrario en este contrato, todas las
notificaciones y comunicaciones que se desprendan del inicio y la ejecución del contrato se
harán por escrito y deberán ser entregadas, según corresponda en las siguientes direcciones:
EL CONTRATANTE:
EL CONTRATISTA:
Dirigido a:
Dirección:
Teléfono:
E mail:
NOVENA QUINTA: Cesión y subcontratación. EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente
contrato, ni los derechos, obligaciones o cuentas de cobro emanadas del mismo, a persona
alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.
El CONTRATISTA no podrá SUBCONTRATAR parcialmente el objeto del presente contrato,
salvo por autorización expresa del CONTRATANTE. La inobservancia de esta condición será
considerada incumplimiento grave del contrato y facultará al Contratante terminarlo de manera
previa sin lugar a indemnización alguna a favor del Contratista.
NOVENA SEXTA: Domicilio. Para todos los efectos legales y fiscales se establece como
domicilio, la ciudad de Santa Marta.
NOVENA SEPTIMA: Perfeccionamiento y Legalización. El presente contrato se entenderá
perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.
NOVENA OCTAVA: Modificaciones. Todas las modificaciones, adiciones, y aclaraciones que
se hagan al presente Contrato sólo serán válidas cuando consten por escrito y estén
debidamente firmadas por los representantes legales de las Partes.
NOVENA NOVENA: Ley Aplicable. La celebración, interpretación, cumplimiento y solución de
conflictos, reclamaciones y controversias que surjan de este Contrato estarán sujetas a la ley
colombiana.
Las partes manifiestan que han leído, entendido y aceptado el texto que aquí se consigna, con
toda la asesoría que han necesitado y con conocimiento pleno del alcance de cada una de las
cláusulas, así como del contrato en su integridad. Consecuentemente, suscriben este
documento el dieciséis (16) de mayo de 2022, en 2 originales del mismo tenor.
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Contrato servicios
Contrato serviciosContrato servicios
Contrato servicios
Li Chi
 
Ana díaz camacho mkt. t 1.1
Ana díaz camacho mkt. t 1.1Ana díaz camacho mkt. t 1.1
Ana díaz camacho mkt. t 1.1
VIALBAA
 
Modelo contrato cas
Modelo contrato casModelo contrato cas
Modelo contrato de arrendamiento de vivienda
Modelo contrato de arrendamiento de viviendaModelo contrato de arrendamiento de vivienda
Modelo contrato de arrendamiento de vivienda
idealista/news
 
OFICIO registro OPMI.doc
OFICIO registro OPMI.docOFICIO registro OPMI.doc
OFICIO registro OPMI.doc
luiscotrinajusto
 
Guia de arrendamiento
Guia de arrendamientoGuia de arrendamiento
Guia de arrendamiento
Juan Carlos Barriente Castillo
 
Modificaciones al Contrato (Bienes y Servicios)
Modificaciones al Contrato (Bienes y Servicios)Modificaciones al Contrato (Bienes y Servicios)
Modificaciones al Contrato (Bienes y Servicios)
Oscar Saravia
 
certificado de trabajo.. - copia.pdf
certificado de trabajo.. - copia.pdfcertificado de trabajo.. - copia.pdf
certificado de trabajo.. - copia.pdf
luis mamani
 
Carta poder
Carta poderCarta poder
Carta poder
CarlosChavez375970
 
Carta poder notarial sedapal
Carta poder notarial sedapalCarta poder notarial sedapal
Carta poder notarial sedapal
Junior Cervantes
 
Tdr chofer de camioneta
Tdr chofer de camionetaTdr chofer de camioneta
Tdr chofer de camioneta
AndresReyes183
 
Perfil riego tecnificado por aspersion
Perfil riego tecnificado por aspersionPerfil riego tecnificado por aspersion
Perfil riego tecnificado por aspersion
Cesar Paitan
 
Contrato de trabajo n.ambiental
Contrato de trabajo n.ambientalContrato de trabajo n.ambiental
Contrato de trabajo n.ambiental
lya_1994
 
Contrato locacion-servicios-profesionales-todo documentos-info
Contrato locacion-servicios-profesionales-todo documentos-infoContrato locacion-servicios-profesionales-todo documentos-info
Contrato locacion-servicios-profesionales-todo documentos-info
Especialistas en Gestión Humana
 
Modelos cartas fianza
Modelos cartas fianzaModelos cartas fianza
Modelos cartas fianza
Danmher Joel Almiron Puma
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios
cesar toscano
 
Declaracion jurada de aporte de bienes
Declaracion jurada de aporte de bienesDeclaracion jurada de aporte de bienes
Declaracion jurada de aporte de bienes
Francisco Javier Agurto Ayala
 
Carta solicitando acta de conformidad
Carta solicitando acta de conformidadCarta solicitando acta de conformidad
Carta solicitando acta de conformidad
Javier Ramirez Alvarez
 
Locacion de servicios bruss
Locacion de servicios brussLocacion de servicios bruss
Locacion de servicios bruss
Dennis Valdez Cuadros
 
Acta de entrega de almacen
Acta de entrega de almacenActa de entrega de almacen
Acta de entrega de almacen
YERCKO ARMAS
 

La actualidad más candente (20)

Contrato servicios
Contrato serviciosContrato servicios
Contrato servicios
 
Ana díaz camacho mkt. t 1.1
Ana díaz camacho mkt. t 1.1Ana díaz camacho mkt. t 1.1
Ana díaz camacho mkt. t 1.1
 
Modelo contrato cas
Modelo contrato casModelo contrato cas
Modelo contrato cas
 
Modelo contrato de arrendamiento de vivienda
Modelo contrato de arrendamiento de viviendaModelo contrato de arrendamiento de vivienda
Modelo contrato de arrendamiento de vivienda
 
OFICIO registro OPMI.doc
OFICIO registro OPMI.docOFICIO registro OPMI.doc
OFICIO registro OPMI.doc
 
Guia de arrendamiento
Guia de arrendamientoGuia de arrendamiento
Guia de arrendamiento
 
Modificaciones al Contrato (Bienes y Servicios)
Modificaciones al Contrato (Bienes y Servicios)Modificaciones al Contrato (Bienes y Servicios)
Modificaciones al Contrato (Bienes y Servicios)
 
certificado de trabajo.. - copia.pdf
certificado de trabajo.. - copia.pdfcertificado de trabajo.. - copia.pdf
certificado de trabajo.. - copia.pdf
 
Carta poder
Carta poderCarta poder
Carta poder
 
Carta poder notarial sedapal
Carta poder notarial sedapalCarta poder notarial sedapal
Carta poder notarial sedapal
 
Tdr chofer de camioneta
Tdr chofer de camionetaTdr chofer de camioneta
Tdr chofer de camioneta
 
Perfil riego tecnificado por aspersion
Perfil riego tecnificado por aspersionPerfil riego tecnificado por aspersion
Perfil riego tecnificado por aspersion
 
Contrato de trabajo n.ambiental
Contrato de trabajo n.ambientalContrato de trabajo n.ambiental
Contrato de trabajo n.ambiental
 
Contrato locacion-servicios-profesionales-todo documentos-info
Contrato locacion-servicios-profesionales-todo documentos-infoContrato locacion-servicios-profesionales-todo documentos-info
Contrato locacion-servicios-profesionales-todo documentos-info
 
Modelos cartas fianza
Modelos cartas fianzaModelos cartas fianza
Modelos cartas fianza
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios
 
Declaracion jurada de aporte de bienes
Declaracion jurada de aporte de bienesDeclaracion jurada de aporte de bienes
Declaracion jurada de aporte de bienes
 
Carta solicitando acta de conformidad
Carta solicitando acta de conformidadCarta solicitando acta de conformidad
Carta solicitando acta de conformidad
 
Locacion de servicios bruss
Locacion de servicios brussLocacion de servicios bruss
Locacion de servicios bruss
 
Acta de entrega de almacen
Acta de entrega de almacenActa de entrega de almacen
Acta de entrega de almacen
 

Similar a CONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docx

Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docxContrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
RicardoYam8
 
Modelo de contrato de obra civil
Modelo de contrato de obra civilModelo de contrato de obra civil
Modelo de contrato de obra civil
Leonor Katia Aranea Cercado
 
Contratos por servicios
Contratos  por serviciosContratos  por servicios
Contratos por servicios
Li Chi
 
contrato de obras civiles
contrato de obras civilescontrato de obras civiles
contrato de obras civiles
jesus33562
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdf
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdfCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdf
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdf
PaulaMorales426294
 
Contrato manco
Contrato mancoContrato manco
Contrato manco
willberthArriagaGome
 
Contrato mauricio garcia julio cesar
Contrato  mauricio garcia julio cesarContrato  mauricio garcia julio cesar
Contrato mauricio garcia julio cesar
4DR14NO
 
Contrato de Arrendamiento EL CUBO 201 2022 (1).pdf
Contrato de Arrendamiento EL CUBO 201 2022 (1).pdfContrato de Arrendamiento EL CUBO 201 2022 (1).pdf
Contrato de Arrendamiento EL CUBO 201 2022 (1).pdf
lisandroog gonzalez
 
Minuta software
Minuta softwareMinuta software
Minuta software
JoseBarriosSalgado
 
Contra obra entre_ materi
Contra obra  entre_ materiContra obra  entre_ materi
Contra obra entre_ materi
Elvis Carlos Leyva Cano
 
Contrato de Outsoursing
Contrato de OutsoursingContrato de Outsoursing
Contrato de Outsoursing
abraham moreno
 
Contrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de serviciosContrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de servicios
Lobana
 
Presentacion adm contratos en obras
Presentacion adm contratos en obrasPresentacion adm contratos en obras
Presentacion adm contratos en obras
MarisolVizuete
 
Gaceta oficial5096 d 1417
Gaceta oficial5096 d 1417Gaceta oficial5096 d 1417
Gaceta oficial5096 d 1417
kracso
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
elkin1985
 
Modelo contrato locacion
Modelo contrato locacionModelo contrato locacion
Modelo contrato locacion
Diana Carolina Chávez Berrospi
 
Contrato arqueologo jean carlos
Contrato arqueologo jean carlosContrato arqueologo jean carlos
Contrato arqueologo jean carlos
SaintNil Aparicio
 
Contrato arqueologo pedro
Contrato arqueologo pedroContrato arqueologo pedro
Contrato arqueologo pedro
SaintNil Aparicio
 
MODULO N° 02.pdf
MODULO N° 02.pdfMODULO N° 02.pdf
MODULO N° 02.pdf
JulissaGracielaSalas1
 
Contrato topografo johny acero
Contrato topografo johny aceroContrato topografo johny acero
Contrato topografo johny acero
rolando arias ticllasuca
 

Similar a CONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docx (20)

Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docxContrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
 
Modelo de contrato de obra civil
Modelo de contrato de obra civilModelo de contrato de obra civil
Modelo de contrato de obra civil
 
Contratos por servicios
Contratos  por serviciosContratos  por servicios
Contratos por servicios
 
contrato de obras civiles
contrato de obras civilescontrato de obras civiles
contrato de obras civiles
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdf
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdfCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdf
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdf
 
Contrato manco
Contrato mancoContrato manco
Contrato manco
 
Contrato mauricio garcia julio cesar
Contrato  mauricio garcia julio cesarContrato  mauricio garcia julio cesar
Contrato mauricio garcia julio cesar
 
Contrato de Arrendamiento EL CUBO 201 2022 (1).pdf
Contrato de Arrendamiento EL CUBO 201 2022 (1).pdfContrato de Arrendamiento EL CUBO 201 2022 (1).pdf
Contrato de Arrendamiento EL CUBO 201 2022 (1).pdf
 
Minuta software
Minuta softwareMinuta software
Minuta software
 
Contra obra entre_ materi
Contra obra  entre_ materiContra obra  entre_ materi
Contra obra entre_ materi
 
Contrato de Outsoursing
Contrato de OutsoursingContrato de Outsoursing
Contrato de Outsoursing
 
Contrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de serviciosContrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de servicios
 
Presentacion adm contratos en obras
Presentacion adm contratos en obrasPresentacion adm contratos en obras
Presentacion adm contratos en obras
 
Gaceta oficial5096 d 1417
Gaceta oficial5096 d 1417Gaceta oficial5096 d 1417
Gaceta oficial5096 d 1417
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
 
Modelo contrato locacion
Modelo contrato locacionModelo contrato locacion
Modelo contrato locacion
 
Contrato arqueologo jean carlos
Contrato arqueologo jean carlosContrato arqueologo jean carlos
Contrato arqueologo jean carlos
 
Contrato arqueologo pedro
Contrato arqueologo pedroContrato arqueologo pedro
Contrato arqueologo pedro
 
MODULO N° 02.pdf
MODULO N° 02.pdfMODULO N° 02.pdf
MODULO N° 02.pdf
 
Contrato topografo johny acero
Contrato topografo johny aceroContrato topografo johny acero
Contrato topografo johny acero
 

Más de EDWINMIGUELCORDEROME

ficha de matricula (1).docx
ficha de matricula (1).docxficha de matricula (1).docx
ficha de matricula (1).docx
EDWINMIGUELCORDEROME
 
SEMANA 3 PREJARDIN (1).docx
SEMANA 3 PREJARDIN (1).docxSEMANA 3 PREJARDIN (1).docx
SEMANA 3 PREJARDIN (1).docx
EDWINMIGUELCORDEROME
 
Los-Textos-Descriptivos-para-Cuarto-Grado-de-Primaria.pdf
Los-Textos-Descriptivos-para-Cuarto-Grado-de-Primaria.pdfLos-Textos-Descriptivos-para-Cuarto-Grado-de-Primaria.pdf
Los-Textos-Descriptivos-para-Cuarto-Grado-de-Primaria.pdf
EDWINMIGUELCORDEROME
 
INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA SEDE LAS CHIQUITA.docx
INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA SEDE LAS CHIQUITA.docxINSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA SEDE LAS CHIQUITA.docx
INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA SEDE LAS CHIQUITA.docx
EDWINMIGUELCORDEROME
 
ACTIVIDAD EN CLASES .pdf
ACTIVIDAD EN CLASES .pdfACTIVIDAD EN CLASES .pdf
ACTIVIDAD EN CLASES .pdf
EDWINMIGUELCORDEROME
 
CUADRO DE HONOR.docx
CUADRO DE HONOR.docxCUADRO DE HONOR.docx
CUADRO DE HONOR.docx
EDWINMIGUELCORDEROME
 
Incidente-de-Desacato (2).doc
Incidente-de-Desacato (2).docIncidente-de-Desacato (2).doc
Incidente-de-Desacato (2).doc
EDWINMIGUELCORDEROME
 

Más de EDWINMIGUELCORDEROME (7)

ficha de matricula (1).docx
ficha de matricula (1).docxficha de matricula (1).docx
ficha de matricula (1).docx
 
SEMANA 3 PREJARDIN (1).docx
SEMANA 3 PREJARDIN (1).docxSEMANA 3 PREJARDIN (1).docx
SEMANA 3 PREJARDIN (1).docx
 
Los-Textos-Descriptivos-para-Cuarto-Grado-de-Primaria.pdf
Los-Textos-Descriptivos-para-Cuarto-Grado-de-Primaria.pdfLos-Textos-Descriptivos-para-Cuarto-Grado-de-Primaria.pdf
Los-Textos-Descriptivos-para-Cuarto-Grado-de-Primaria.pdf
 
INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA SEDE LAS CHIQUITA.docx
INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA SEDE LAS CHIQUITA.docxINSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA SEDE LAS CHIQUITA.docx
INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA SEDE LAS CHIQUITA.docx
 
ACTIVIDAD EN CLASES .pdf
ACTIVIDAD EN CLASES .pdfACTIVIDAD EN CLASES .pdf
ACTIVIDAD EN CLASES .pdf
 
CUADRO DE HONOR.docx
CUADRO DE HONOR.docxCUADRO DE HONOR.docx
CUADRO DE HONOR.docx
 
Incidente-de-Desacato (2).doc
Incidente-de-Desacato (2).docIncidente-de-Desacato (2).doc
Incidente-de-Desacato (2).doc
 

Último

violencia obstetrica, vision de la comisión
violencia obstetrica, vision de la comisiónviolencia obstetrica, vision de la comisión
violencia obstetrica, vision de la comisión
GerardoCastillo368615
 
documento sobre estado de prescripcion de los medios probatoriospdf
documento sobre estado de prescripcion de los medios probatoriospdfdocumento sobre estado de prescripcion de los medios probatoriospdf
documento sobre estado de prescripcion de los medios probatoriospdf
JhairOblitasPerez1
 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ECONOMISTA.pptx
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ECONOMISTA.pptxCÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ECONOMISTA.pptx
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ECONOMISTA.pptx
JairQuioRuiz
 
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...
Movimiento C40
 
Evidencia GA1-260101067-AA2-EV01. Ordenar palabras.pptx
Evidencia GA1-260101067-AA2-EV01. Ordenar palabras.pptxEvidencia GA1-260101067-AA2-EV01. Ordenar palabras.pptx
Evidencia GA1-260101067-AA2-EV01. Ordenar palabras.pptx
JulianMarn3
 
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO ETAPAS .pptx
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO ETAPAS .pptxJUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO ETAPAS .pptx
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO ETAPAS .pptx
MarioGarcia650827
 
DEMANDA DE AUTORIZACION VIAJE DE MENOR DE EDAD
DEMANDA DE AUTORIZACION  VIAJE DE MENOR DE EDADDEMANDA DE AUTORIZACION  VIAJE DE MENOR DE EDAD
DEMANDA DE AUTORIZACION VIAJE DE MENOR DE EDAD
RAFFO OLAGUIBEL SANTOLALLA
 
El-Iusnaturalismo-Teologico-de-Santo-Tomas-de-Aquino.pptx
El-Iusnaturalismo-Teologico-de-Santo-Tomas-de-Aquino.pptxEl-Iusnaturalismo-Teologico-de-Santo-Tomas-de-Aquino.pptx
El-Iusnaturalismo-Teologico-de-Santo-Tomas-de-Aquino.pptx
NahomiPea1
 
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...
Baker Publishing Company
 
6.NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO.pptx
6.NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO.pptx6.NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO.pptx
6.NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO.pptx
silvanaballadares2
 
ANOTACIONES PREVENTIVAS _compressed (1) (1)_compressed.pptx
ANOTACIONES PREVENTIVAS _compressed (1) (1)_compressed.pptxANOTACIONES PREVENTIVAS _compressed (1) (1)_compressed.pptx
ANOTACIONES PREVENTIVAS _compressed (1) (1)_compressed.pptx
LuyIzaguirrePaulAnth
 
Urdimbre juridico de la mora.pptx exposisicion
Urdimbre juridico de la mora.pptx exposisicionUrdimbre juridico de la mora.pptx exposisicion
Urdimbre juridico de la mora.pptx exposisicion
RosmilaRodriguez
 
Resumen sobre el Código Bustamante derecho internacional privado.pptx
Resumen sobre el Código Bustamante derecho internacional privado.pptxResumen sobre el Código Bustamante derecho internacional privado.pptx
Resumen sobre el Código Bustamante derecho internacional privado.pptx
NimerGuerrero
 
exposicion taller de argumentacion juridica y oratoria
exposicion taller de argumentacion juridica y oratoriaexposicion taller de argumentacion juridica y oratoria
exposicion taller de argumentacion juridica y oratoria
LaLuz4
 
el codigo fiscal de la federacion y su artppt
el codigo fiscal de la federacion y su artpptel codigo fiscal de la federacion y su artppt
el codigo fiscal de la federacion y su artppt
javierlopezchavel
 
Principios del derecho penal en el peru, asi como sus fines
Principios del derecho penal en el peru, asi como sus finesPrincipios del derecho penal en el peru, asi como sus fines
Principios del derecho penal en el peru, asi como sus fines
elemilko
 
Esquema teoria del delito- Derecho penal
Esquema teoria del delito- Derecho penalEsquema teoria del delito- Derecho penal
Esquema teoria del delito- Derecho penal
coronelridolfi031
 
INVESTIGACION DE LA ESCENA DE MUERTE.pptx
INVESTIGACION DE LA ESCENA DE MUERTE.pptxINVESTIGACION DE LA ESCENA DE MUERTE.pptx
INVESTIGACION DE LA ESCENA DE MUERTE.pptx
AlejandroOlivera26
 
Triptico acerca de los derechos humanos laborales
Triptico acerca de los derechos humanos laboralesTriptico acerca de los derechos humanos laborales
Triptico acerca de los derechos humanos laborales
QuetzalHernndezMartn
 
Tema-7-La-Mora-Civil Obligaciones II UNERG
Tema-7-La-Mora-Civil Obligaciones II UNERGTema-7-La-Mora-Civil Obligaciones II UNERG
Tema-7-La-Mora-Civil Obligaciones II UNERG
RosmilaRodriguez
 

Último (20)

violencia obstetrica, vision de la comisión
violencia obstetrica, vision de la comisiónviolencia obstetrica, vision de la comisión
violencia obstetrica, vision de la comisión
 
documento sobre estado de prescripcion de los medios probatoriospdf
documento sobre estado de prescripcion de los medios probatoriospdfdocumento sobre estado de prescripcion de los medios probatoriospdf
documento sobre estado de prescripcion de los medios probatoriospdf
 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ECONOMISTA.pptx
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ECONOMISTA.pptxCÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ECONOMISTA.pptx
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ECONOMISTA.pptx
 
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...
 
Evidencia GA1-260101067-AA2-EV01. Ordenar palabras.pptx
Evidencia GA1-260101067-AA2-EV01. Ordenar palabras.pptxEvidencia GA1-260101067-AA2-EV01. Ordenar palabras.pptx
Evidencia GA1-260101067-AA2-EV01. Ordenar palabras.pptx
 
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO ETAPAS .pptx
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO ETAPAS .pptxJUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO ETAPAS .pptx
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO ETAPAS .pptx
 
DEMANDA DE AUTORIZACION VIAJE DE MENOR DE EDAD
DEMANDA DE AUTORIZACION  VIAJE DE MENOR DE EDADDEMANDA DE AUTORIZACION  VIAJE DE MENOR DE EDAD
DEMANDA DE AUTORIZACION VIAJE DE MENOR DE EDAD
 
El-Iusnaturalismo-Teologico-de-Santo-Tomas-de-Aquino.pptx
El-Iusnaturalismo-Teologico-de-Santo-Tomas-de-Aquino.pptxEl-Iusnaturalismo-Teologico-de-Santo-Tomas-de-Aquino.pptx
El-Iusnaturalismo-Teologico-de-Santo-Tomas-de-Aquino.pptx
 
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...
 
6.NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO.pptx
6.NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO.pptx6.NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO.pptx
6.NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO.pptx
 
ANOTACIONES PREVENTIVAS _compressed (1) (1)_compressed.pptx
ANOTACIONES PREVENTIVAS _compressed (1) (1)_compressed.pptxANOTACIONES PREVENTIVAS _compressed (1) (1)_compressed.pptx
ANOTACIONES PREVENTIVAS _compressed (1) (1)_compressed.pptx
 
Urdimbre juridico de la mora.pptx exposisicion
Urdimbre juridico de la mora.pptx exposisicionUrdimbre juridico de la mora.pptx exposisicion
Urdimbre juridico de la mora.pptx exposisicion
 
Resumen sobre el Código Bustamante derecho internacional privado.pptx
Resumen sobre el Código Bustamante derecho internacional privado.pptxResumen sobre el Código Bustamante derecho internacional privado.pptx
Resumen sobre el Código Bustamante derecho internacional privado.pptx
 
exposicion taller de argumentacion juridica y oratoria
exposicion taller de argumentacion juridica y oratoriaexposicion taller de argumentacion juridica y oratoria
exposicion taller de argumentacion juridica y oratoria
 
el codigo fiscal de la federacion y su artppt
el codigo fiscal de la federacion y su artpptel codigo fiscal de la federacion y su artppt
el codigo fiscal de la federacion y su artppt
 
Principios del derecho penal en el peru, asi como sus fines
Principios del derecho penal en el peru, asi como sus finesPrincipios del derecho penal en el peru, asi como sus fines
Principios del derecho penal en el peru, asi como sus fines
 
Esquema teoria del delito- Derecho penal
Esquema teoria del delito- Derecho penalEsquema teoria del delito- Derecho penal
Esquema teoria del delito- Derecho penal
 
INVESTIGACION DE LA ESCENA DE MUERTE.pptx
INVESTIGACION DE LA ESCENA DE MUERTE.pptxINVESTIGACION DE LA ESCENA DE MUERTE.pptx
INVESTIGACION DE LA ESCENA DE MUERTE.pptx
 
Triptico acerca de los derechos humanos laborales
Triptico acerca de los derechos humanos laboralesTriptico acerca de los derechos humanos laborales
Triptico acerca de los derechos humanos laborales
 
Tema-7-La-Mora-Civil Obligaciones II UNERG
Tema-7-La-Mora-Civil Obligaciones II UNERGTema-7-La-Mora-Civil Obligaciones II UNERG
Tema-7-La-Mora-Civil Obligaciones II UNERG
 

CONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docx

  • 1. CONTRATANTE: CONTRATISTA: OBJETO: REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO EL TRANSPORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA, DENTRO DEL PROYECTO LAS ACACIAS. PLAZO: TRIMESTRAL VALOR: $155.000/H Entre los suscritos a saber identificado con cédula de ciudadanía No. de santamarta, quien actúa en representación legal de lasociedad xxxxxxxxxxxxxxx S.A.S., identificada con el NIT. , quien para efectos delpresente contrato se denominará el CONTRANTE, por una parte, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , identificado con cédula de ciudadanía xxxxxxxxxxxx, quien actúa en representación legal de xxxxxxxxxxx , identificada con el NIT. xxxxxxxxxxx quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las normas legales pertinentes, y por las cláusulas aquí pactadas: PRIMERA: Objeto. En virtud del presente contrato, con sujeción a sus términos y condiciones, la legislación vigente, las normas, leyes y resoluciones que le sean aplicables acorde con el tipo de servicio a prestar y lo dispuesto en la totalidad de los documentos que lo conforman, el CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar bajo la modalidad de precio unitario el TRANSPORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA dentro del proyecto DE LAS ACACIAS SEGUNDA: Alcance. En consideración a la naturaleza del presente contrato, el precio pactado remunera la totalidad de las actividades necesarias para ejecutar bajo la modalidadde precio unitario el transporte de material con maquinaria dentro del proyecto. El contrato se ejecutará conforme al alcance previsto en la propuesta presentada por el CONTRATISTA la cual hace parte integral del presente contrato y en caso de contradicción, prevalecerá lo previsto en este documento. En todo caso, el alcance contempla el suministro de: ITEM DESCRIPCION UNID CANT PRECIO UNITARIO 1 TRANSPORTE MATERIAL CON EXCAVADORA AMARILLA, MARCA , LINEA , MODELO HRS 1 $155.000 EL VALOR ANTERIOR INCLUYE USO DE LA MAQUINA, COMBUSTIBLE Y OPERADOR TERCERA: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución del presente contrato es de (4) meses calendario contados a partir del ( X ) de mayo de conformidad con el cronograma establecido por el contratante. Plazo podrá ser prorrogable a un periodo igual o de acuerdo a lo que digan las partes. PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso el valor del contrato incluye maquinaria, acpm y personal necesarios para la ejecución de las actividades contratadas.
  • 2. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista solo podrá ejecutar cantidades adicionales, previa aceptación expresa y por escrito del CONTRATANTE. CUARTA: Forma de Pago: El CONTRATISTA recibirá lo correspondiente a 50 horasde trabajo del valor del contrato a modo de anticipo, y el restante será por corte de actividades realizadas cada 15 días y el pago se realiza tres días después del corte. Para cada pago se requerirá la presentación de la respectiva de factura según las reglas previstas en este contrato, acompañadas de los soportes de planillas de seguridad social requeridas por ley. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE recibirá facturas y/o cuentas de cobro del 1 al 25 de cada mes, en un horario de atención de 8:00 am a 4:00 pm y será comunicado por medio de circular la dirección de radicación de las mismas. EL CONTRATANTE revisará cada factura o cuenta de cobro y una vez l aencuentre correctamente soportada, procederá con su pago, en caso contrario, la devolverá aEL CONTRATISTA para que la corrija. EI pago de las facturas o cuentas de cobro se hará a los tres días (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para revisión de las mismas. QUINTA: Obligaciones Del Contratista.: Además de las obligaciones legales y las establecidas las demás cláusulas de este contrato EL CONTRATISTA tendrá las siguientes: A) Realizar bajo su responsabilidad técnica y administrativa las actividades objeto del presente contrato, llevando a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este contrato ciñéndose a las normas técnicas vigentes y garantizando la calidad de los servicios contratados y cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo que exige la ley, así mismo adoptando los lineamientos de bioseguridad para atención del COVID -19. B) Dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades aprobado por El Contratante. C) Pagar por su cuenta todos los gastos que demande la ejecución del presente contrato y responder por el daño que ocasione la actividad frente a terceros o al CONTRATANTE, por causas imputables al CONTRATISTA. D) Proveer los equipos, materiales y personal idóneo necesario para la ejecución de las actividades contratadas. E) Garantizar la correcta implementación del PMT aprobado para el proyecto durante l el desarrollo de las actividades en obra si así se requiriera. F) Presentar a él CONTRATANTE documentación requerida de la maquinaria a utilizar, así como la del personal que operar las mismas. G) El CONTRATISTA se obliga a entregar mensualmente las planillas de seguridad social el personal que debidamente canceladas las cuales serán requisito para el recibo de facturas. SEXTA: Obligaciones del Contratante. Son obligaciones a cargo del Contratante las siguientes: A) Pagar oportunamente al CONTRATISTA las facturas según la forma de pago establecida en el presente contrato. B) Hacer entrega de los documentos necesarios al CONTRATISTA, para el pleno desarrollo del contrato, incluidos los diseños y especificaciones, cronograma de actividades contratadas. C) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. D) Entregar oportunamente las zonas de acopio de material en las instalaciones del proyecto. SEPTIMA: Incumplimiento Parcial: Se tendrá por incumplido el presente contrato cuando EL CONTRATISTA se retrase en la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma de ejecución y que no se haya acordado reformar el cronograma en conjunto con el contratante, sin perjuicio de los casos de justa causa, fuerza mayor y caso fortuito y aquellos imputables al CONTRATANTE. OCTAVA: Multas. Habrá lugar a la imposición de multas al CONTRATISTA, como se establece a continuación, sin que en ningún caso las multas impuestas superen el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Procedimiento para imposición de multas. El CONTRATANTE aplicará el siguiente procedimiento al momento de aplicar las multas correspondientes:
  • 3. a) Notificación al contratista: El CONTRATANTE enviará comunicación mediante la cual se señalen los eventos y causales del incumplimiento del CONTRATISTA, otorgándole un plazo de cinco (5) días para que EL CONTRATISTA se manifieste de forma expresa, clara y precisa sus consideraciones al respecto y empiece a remediar su incumplimiento. b) Declaración De Incumplimiento e Imposición De Multas. En caso de que no se reciba respuesta por parte de EL CONTRATISTA en el plazo fijado por EL CONTRATANTE o éste no hubiera remediado su incumplimiento, EL CONTRATANTE mediante comunicación escrita declarará el incumplimiento, aplicará la multa respectiva y se entenderá constituido en mora EL CONTRATISTA. Contra esta declaratoria no procede ningún tipo de excepción o recurso por parte de EL CONTRATISTA, sin embargo, el CONTRATISTA podrá acudir a la cláusula compromisoria de este contrato. NOVENA: Causales de Terminación por parte del Contratante. El CONTRATANTE podrá terminar el presente contrato sin requerimiento previo y sin derecho a indemnización por alguna de las siguientes causas: A) Por el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de alguna de las obligaciones contraídas en este contrato, que no sea subsanado de conformidad con lo establecido en la cláusula decima segunda del presente contrato o por arreglo directo entre las partes. B) Por la imposición de multas al CONTRATISTA que supere el diez por ciento (10%) del valor del Contrato. C) Cuando el CONTRATO LAS ACACIAS que dio origen a este contrato se termine en forma anticipada, por cualquiercausa. D) De común acuerdo. E) Por la disolución o liquidación del CONTRATISTA. F) Por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor que persista por más de una (1) semana y afecte totalmente la ejecución del contrato. Para estos efectos el Contratante enviará una comunicación al Representante del CONTRATISTA en la que señalará la fecha que se tendrá como Fecha de Terminación Anticipada. En caso de terminación del Contrato por la ocurrencia de cualquiera de las causales antes indicadas, el CONTRATISTA tendrá derecho a que se le liquide y pague lo correspondiente a los trabajos ejecutados. NOVENA PRIMERA - Causales de Terminación por parte del Contratista: El CONTRATISTA podrá dar por terminado el presente contrato, por las siguientes causas: A) Por el incumplimiento del Contratante de las obligaciones del presente contrato que perdure por más de treinta (30) días hábiles; B) Por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor que persista por más de una (1) semana y afecte totalmente la ejecución del Contrato. C) Por terminación del contrato LAS ACACIAS. Para estos efectos, el CONTRATISTA enviará una notificación al Representante del Contratante en la que señalará la fecha que se tendrá como fecha de terminación anticipada. NOVENA SEGUNDA: Liquidación de Común Acuerdo: Una vez finalizadas los trabajos objeto del presente Contrato y suscrita el acta de recibo a satisfacción, los representantes de las partes deberán liquidar las prestaciones pendientes por cada una de las partes. Para estos efectos,las partessuscribirán de mutuo acuerdo un acta de liquidación del contrato a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de recibo final.Para efectos de la suscripción del acta de liquidación del contrato. NOVENA TERCERA: Impuestos: Los impuestos que se causen en la ejecución del presente contrato son responsabilidad de las partes. NOVENA CUARTA: Notificaciones: Salvo disposición en contrario en este contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que se desprendan del inicio y la ejecución del contrato se harán por escrito y deberán ser entregadas, según corresponda en las siguientes direcciones:
  • 4. EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA: Dirigido a: Dirección: Teléfono: E mail: NOVENA QUINTA: Cesión y subcontratación. EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, ni los derechos, obligaciones o cuentas de cobro emanadas del mismo, a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE. El CONTRATISTA no podrá SUBCONTRATAR parcialmente el objeto del presente contrato, salvo por autorización expresa del CONTRATANTE. La inobservancia de esta condición será considerada incumplimiento grave del contrato y facultará al Contratante terminarlo de manera previa sin lugar a indemnización alguna a favor del Contratista. NOVENA SEXTA: Domicilio. Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio, la ciudad de Santa Marta. NOVENA SEPTIMA: Perfeccionamiento y Legalización. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. NOVENA OCTAVA: Modificaciones. Todas las modificaciones, adiciones, y aclaraciones que se hagan al presente Contrato sólo serán válidas cuando consten por escrito y estén debidamente firmadas por los representantes legales de las Partes. NOVENA NOVENA: Ley Aplicable. La celebración, interpretación, cumplimiento y solución de conflictos, reclamaciones y controversias que surjan de este Contrato estarán sujetas a la ley colombiana. Las partes manifiestan que han leído, entendido y aceptado el texto que aquí se consigna, con toda la asesoría que han necesitado y con conocimiento pleno del alcance de cada una de las cláusulas, así como del contrato en su integridad. Consecuentemente, suscriben este documento el dieciséis (16) de mayo de 2022, en 2 originales del mismo tenor. EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA