Este decreto autoriza una licitación pública para la adquisición de 2,160 kg de suplemento nutricional libre de gluten y lactosa con proteínas de alto valor biológico, con un presupuesto de $993,600. Se aprueban los pliegos de especificaciones y bases y condiciones para la licitación. Se designa una comisión de preadjudicación para evaluar las ofertas. El gasto será financiado con fondos del programa de atención médica.
Este decreto aprueba la contratación directa por excepción para obras de remodelación, consolidación estructural y puesta en valor histórico del Hospital Independencia de Santiago del Estero por $13.908.645,69 a la empresa Riva S.A. Adjudica la obra a Riva S.A. por ajustarse a los pliegos. Dispone que los fondos provengan de la Jefatura de Gabinete para proyectos y construcción de edificios públicos.
Este decreto aprueba la licitación pública y adjudica a la firma "López y Asociados S.R.L." el servicio de limpieza del Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" por un plazo de 12 meses. Se autoriza el gasto con fondos de la jurisdicción 58 y se instruye a las áreas pertinentes sobre la adjudicación.
Este decreto autoriza la contratación directa de excepción para la adquisición de artículos de limpieza para hospitales. Se adjudicó la contratación a dos empresas diferentes, SEDNA VENTAS y SERVICIOS e LEMAR S.R.L., por un monto total de $785,015.65. La adjudicación siguió el proceso legal requerido y recibió la aprobación de las autoridades pertinentes.
El documento presenta la lista de autoridades de la provincia de Mendoza, incluyendo al Gobernador Alfredo Cornejo, Vicegobernadora Laura Montero y los ministros de los distintos ministerios. Luego contiene información sobre leyes, decretos, resoluciones y otros edictos publicados en el Boletín Oficial de Mendoza del 21 de junio de 2018.
La Ley No 6.992 declara a la ciudad de La Banda como Capital de la provincia de Santiago del Estero el 16 de septiembre de 2010 en conmemoración de su 98o aniversario. Se aprueban varios contratos de alquiler de vehículos para uso oficial y se autorizan pagos relacionados a estos contratos y a la adquisición de un vehículo a través de un concurso de precios. Finalmente, se designa al vicegobernador a cargo del poder ejecutivo provincial durante la ausencia temporal del gobernador.
Este boletín oficial contiene 6 decretos relacionados con asuntos gubernamentales en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los decretos aprueban contratos, declaran la urgencia de expropiaciones de tierras, y autorizan licitaciones para obras públicas relacionadas con vivienda, aeropuertos, suministro de agua y oficinas gubernamentales.
Este documento contiene dos decretos de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. El primer decreto modifica el presupuesto provincial para asignar fondos a dos programas nacionales de cuidadores domiciliarios y transmisión de oficios tradicionales a jóvenes. El segundo decreto rechaza un recurso de revocatoria presentado por una empresa constructora cuyo contrato de obra pública fue rescindido por incumplimiento.
El documento presenta varios decretos del gobierno de Entre Ríos, Argentina. Un decreto establece un aumento en el adicional por servicios de representación del gobierno en Buenos Aires. Otro decreto modifica el presupuesto para adquirir nuevos equipos de impresión. Finalmente, un decreto dispone un nuevo llamado a licitación pública internacional para la construcción de una estación eléctrica y obras complementarias.
Este decreto aprueba la contratación directa por excepción para obras de remodelación, consolidación estructural y puesta en valor histórico del Hospital Independencia de Santiago del Estero por $13.908.645,69 a la empresa Riva S.A. Adjudica la obra a Riva S.A. por ajustarse a los pliegos. Dispone que los fondos provengan de la Jefatura de Gabinete para proyectos y construcción de edificios públicos.
Este decreto aprueba la licitación pública y adjudica a la firma "López y Asociados S.R.L." el servicio de limpieza del Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" por un plazo de 12 meses. Se autoriza el gasto con fondos de la jurisdicción 58 y se instruye a las áreas pertinentes sobre la adjudicación.
Este decreto autoriza la contratación directa de excepción para la adquisición de artículos de limpieza para hospitales. Se adjudicó la contratación a dos empresas diferentes, SEDNA VENTAS y SERVICIOS e LEMAR S.R.L., por un monto total de $785,015.65. La adjudicación siguió el proceso legal requerido y recibió la aprobación de las autoridades pertinentes.
El documento presenta la lista de autoridades de la provincia de Mendoza, incluyendo al Gobernador Alfredo Cornejo, Vicegobernadora Laura Montero y los ministros de los distintos ministerios. Luego contiene información sobre leyes, decretos, resoluciones y otros edictos publicados en el Boletín Oficial de Mendoza del 21 de junio de 2018.
La Ley No 6.992 declara a la ciudad de La Banda como Capital de la provincia de Santiago del Estero el 16 de septiembre de 2010 en conmemoración de su 98o aniversario. Se aprueban varios contratos de alquiler de vehículos para uso oficial y se autorizan pagos relacionados a estos contratos y a la adquisición de un vehículo a través de un concurso de precios. Finalmente, se designa al vicegobernador a cargo del poder ejecutivo provincial durante la ausencia temporal del gobernador.
Este boletín oficial contiene 6 decretos relacionados con asuntos gubernamentales en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los decretos aprueban contratos, declaran la urgencia de expropiaciones de tierras, y autorizan licitaciones para obras públicas relacionadas con vivienda, aeropuertos, suministro de agua y oficinas gubernamentales.
Este documento contiene dos decretos de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. El primer decreto modifica el presupuesto provincial para asignar fondos a dos programas nacionales de cuidadores domiciliarios y transmisión de oficios tradicionales a jóvenes. El segundo decreto rechaza un recurso de revocatoria presentado por una empresa constructora cuyo contrato de obra pública fue rescindido por incumplimiento.
El documento presenta varios decretos del gobierno de Entre Ríos, Argentina. Un decreto establece un aumento en el adicional por servicios de representación del gobierno en Buenos Aires. Otro decreto modifica el presupuesto para adquirir nuevos equipos de impresión. Finalmente, un decreto dispone un nuevo llamado a licitación pública internacional para la construcción de una estación eléctrica y obras complementarias.
Este documento contiene 4 decretos del Poder Ejecutivo de la provincia de Santiago del Estero. Los decretos aprueban contratos de locación de servicios celebrados entre el Ministerio de Salud y diferentes personas, para que desempeñen funciones en distintas dependencias de salud pública de la provincia.
Este documento contiene varios decretos que aprueban contratos de locación de servicios celebrados entre diferentes ministerios de la provincia de Santiago del Estero y diferentes personas. Los decretos autorizan los gastos requeridos y especifican las jurisdicciones, programas y partidas presupuestarias de donde serán asignados los fondos.
Este documento contiene varios decretos que modifican el presupuesto general de la administración pública provincial para el ejercicio 2010. Los decretos asignan fondos a diferentes ministerios y secretarías para cubrir gastos operativos, proyectos de infraestructura y transferencias a empresas privadas.
El Consejo de Estado revisa la apelación de una sentencia que negó la nulidad de actos administrativos que invalidaron la declaración de impuestos del demandante. El Consejo determina que la declaración no fue presentada debidamente dado que el contador que la firmó no tenía la calificación requerida, por lo que no aplicaba el beneficio de auditoría y la DIAN podía objetarla después de 12 meses. En consecuencia, confirma la sentencia apelada.
El Consejo de Estado resuelve un recurso de apelación relacionado con la declaración de renta del año 2000 presentada por Jesús Antony Jones Álvarez. La DIAN declaró sin efecto jurídico la declaración argumentando que el contador que la firmó no tenía la calidad de contador público. El Consejo analiza si se violaron los derechos del contribuyente y si la declaración adquirió firmeza.
Este documento contiene 4 decretos emitidos por el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero. El primer decreto homologa una resolución que adjudica una agencia de tombola. El segundo decreto también homologa una resolución de adjudicación de una agencia. El tercer decreto homologa una resolución ministerial que aprueba el pago por servicios de recolección de residuos. El cuarto decreto aprueba contratos de médicos residentes.
El documento es el Diario Oficial de Chile, que resume leyes, decretos y resoluciones de varios ministerios del gobierno chileno. Entre otros asuntos, aprueba una ley que regula la comercialización del hilo curado, modifica decretos sobre cuotas de pesca y precios de combustibles, y establece controles sanitarios para productos de vaporizadores electrónicos.
El documento contiene dos leyes sancionadas por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero. La Ley No 6.994 declara de utilidad pública un inmueble para la construcción de nuevos edificios escolares. La Ley No 6.995 declara de utilidad pública otros dos inmuebles para la construcción de un edificio escolar. También incluye dos decretos del gobernador que modifican el presupuesto general de la administración pública provincial para el ejercicio 2010.
Diario Oficial Reajuste Sector Público año 2014Nelson Leiva®
Este documento presenta un resumen de varias leyes, decretos y resoluciones publicadas en el Diario Oficial de Chile. Entre ellos, la Ley N° 20.799 otorga un reajuste salarial del 6% a trabajadores del sector público y concede dos aguinaldos, uno de Navidad y otro por Fiestas Patrias. También establece beneficios para trabajadores de universidades, municipalidades y otras instituciones relacionadas al Estado.
El documento presenta un recurso de casación para la unificación de doctrina relacionado con la devolución de cuotas de la Seguridad Social pagadas bajo el Régimen Especial Agrario. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimó la solicitud de devolución al considerar que los pagos habían quedado firmes a pesar de la posterior declaración de nulidad de la norma que los regulaba. Sin embargo, el recurrente alega que esta sentencia contradice la doctrina de otra sentencia del Tribunal Supremo que sí permitió la devolución
El documento presenta varios decretos y resoluciones de diferentes ministerios y organismos del gobierno venezolano que autorizan la distribución de recursos presupuestarios adicionales, realizan nombramientos y ceses de funcionarios públicos, y establecen comisiones y juntas directivas.
Ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999Robert Gallegos
Este documento presenta un resumen de varias leyes y resoluciones relacionadas con la crisis bancaria de 1999 en Ecuador. En particular, resume la "Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999", la cual tiene como objetivo transferir los activos administrados actualmente por el Banco Central del Ecuador a otras instituciones públicas, terminar los contratos de fideicomiso relacionados con la crisis bancaria, y cerrar definitivamente el capítulo de la historia relacionado con esta crisis.
La ley declara de utilidad pública e inmuebles sujetos a expropiación dos propiedades identificadas que serán destinadas para ampliar el Instituto Provincial de Santiago del Estero. Se autoriza al poder ejecutivo a iniciar los trámites expropiatorios correspondientes. El gasto de la expropiación será asumido por el poder ejecutivo provincial y la ley entrará en vigencia luego de su promulgación.
La agenda legislativa de mayo incluyó la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, la promulgación de la Ley de Ambiente y la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. También se aprobaron decretos para establecer empresas estatales y prorrogar estados de emergencia por lluvias en varios estados. Otras leyes en discusión incluyen un proyecto de ley para el desarme y control de municiones y leyes sobre bosques y servicios funerarios.
El decreto autoriza al Ministro de Hacienda y Finanzas a refinanciar la deuda que Mendoza mantiene con el Banco de la Nación Argentina. La provincia busca mejorar su perfil de deuda para liberar recursos y enfrentar los gastos relacionados con la pandemia. El convenio refinanciará hasta $187.817.851 UVAs de deuda a pagar en 60 meses, con 6 meses de gracia, a una tasa del 5% anual. Los recursos de coparticipación federal e ingresos propios garantizarán la deuda.
Prorrógase desde su vencimiento y hasta el 31 de Diciembre de 2.013, el plazo de vigencia de la Emergencia Económica y Financiera del sector público provincial, dispuesta por la Ley N° 4.735 y la Ley H N° 2881.
Este documento contiene 3 decretos que aprueban pagos por servicios de seguridad, limpieza y vehículos provistos a hospitales. El primer decreto aprueba el pago de $1,980,000 por servicios de seguridad privada. El segundo decreto aprueba el pago de $350,000 por servicios de limpieza. El tercer decreto exceptúa a la Secretaría General de la Gobernación de los límites de contratación para vehículos por necesidad operativa.
Este decreto aprueba tres contratos de locación de servicios celebrados entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto y tres personas para cumplir funciones en distintas áreas del ministerio, con remuneraciones mensuales de $860 cada uno. También aprueba otros contratos de locación de servicios con otras personas para trabajar en el área de gobierno.
El decreto aprueba dos contratos de locación de servicios para desempeñar funciones médicas en establecimientos de salud de la provincia. También aprueba el pago de una factura por equipamiento y servicios para el sistema de cámaras de seguridad de Casa de Gobierno. Por último, libera la subrogancia de un secretario que había asumido funciones de otro secretario durante su ausencia temporal.
Este documento resume tres decretos del gobierno de Santiago del Estero. El primero homologa la sanción de cesantía de 6 horas a una profesora y el segundo autoriza una licitación para la compra de textiles. El tercero homologa la adjudicación de una agencia de lotería.
El decreto autoriza la renovación del contrato de alquiler de un galpón utilizado como depósito de insumos médicos por $113,256 por 12 meses. También aprueba la adjudicación a la firma Distribuidora Hory por $62,615 para la provisión de zapatillas destinadas a una dirección del gobierno provincial.
Este documento contiene 4 decretos del Poder Ejecutivo de la provincia de Santiago del Estero. Los decretos aprueban contratos de locación de servicios celebrados entre el Ministerio de Salud y diferentes personas, para que desempeñen funciones en distintas dependencias de salud pública de la provincia.
Este documento contiene varios decretos que aprueban contratos de locación de servicios celebrados entre diferentes ministerios de la provincia de Santiago del Estero y diferentes personas. Los decretos autorizan los gastos requeridos y especifican las jurisdicciones, programas y partidas presupuestarias de donde serán asignados los fondos.
Este documento contiene varios decretos que modifican el presupuesto general de la administración pública provincial para el ejercicio 2010. Los decretos asignan fondos a diferentes ministerios y secretarías para cubrir gastos operativos, proyectos de infraestructura y transferencias a empresas privadas.
El Consejo de Estado revisa la apelación de una sentencia que negó la nulidad de actos administrativos que invalidaron la declaración de impuestos del demandante. El Consejo determina que la declaración no fue presentada debidamente dado que el contador que la firmó no tenía la calificación requerida, por lo que no aplicaba el beneficio de auditoría y la DIAN podía objetarla después de 12 meses. En consecuencia, confirma la sentencia apelada.
El Consejo de Estado resuelve un recurso de apelación relacionado con la declaración de renta del año 2000 presentada por Jesús Antony Jones Álvarez. La DIAN declaró sin efecto jurídico la declaración argumentando que el contador que la firmó no tenía la calidad de contador público. El Consejo analiza si se violaron los derechos del contribuyente y si la declaración adquirió firmeza.
Este documento contiene 4 decretos emitidos por el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero. El primer decreto homologa una resolución que adjudica una agencia de tombola. El segundo decreto también homologa una resolución de adjudicación de una agencia. El tercer decreto homologa una resolución ministerial que aprueba el pago por servicios de recolección de residuos. El cuarto decreto aprueba contratos de médicos residentes.
El documento es el Diario Oficial de Chile, que resume leyes, decretos y resoluciones de varios ministerios del gobierno chileno. Entre otros asuntos, aprueba una ley que regula la comercialización del hilo curado, modifica decretos sobre cuotas de pesca y precios de combustibles, y establece controles sanitarios para productos de vaporizadores electrónicos.
El documento contiene dos leyes sancionadas por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero. La Ley No 6.994 declara de utilidad pública un inmueble para la construcción de nuevos edificios escolares. La Ley No 6.995 declara de utilidad pública otros dos inmuebles para la construcción de un edificio escolar. También incluye dos decretos del gobernador que modifican el presupuesto general de la administración pública provincial para el ejercicio 2010.
Diario Oficial Reajuste Sector Público año 2014Nelson Leiva®
Este documento presenta un resumen de varias leyes, decretos y resoluciones publicadas en el Diario Oficial de Chile. Entre ellos, la Ley N° 20.799 otorga un reajuste salarial del 6% a trabajadores del sector público y concede dos aguinaldos, uno de Navidad y otro por Fiestas Patrias. También establece beneficios para trabajadores de universidades, municipalidades y otras instituciones relacionadas al Estado.
El documento presenta un recurso de casación para la unificación de doctrina relacionado con la devolución de cuotas de la Seguridad Social pagadas bajo el Régimen Especial Agrario. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimó la solicitud de devolución al considerar que los pagos habían quedado firmes a pesar de la posterior declaración de nulidad de la norma que los regulaba. Sin embargo, el recurrente alega que esta sentencia contradice la doctrina de otra sentencia del Tribunal Supremo que sí permitió la devolución
El documento presenta varios decretos y resoluciones de diferentes ministerios y organismos del gobierno venezolano que autorizan la distribución de recursos presupuestarios adicionales, realizan nombramientos y ceses de funcionarios públicos, y establecen comisiones y juntas directivas.
Ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999Robert Gallegos
Este documento presenta un resumen de varias leyes y resoluciones relacionadas con la crisis bancaria de 1999 en Ecuador. En particular, resume la "Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999", la cual tiene como objetivo transferir los activos administrados actualmente por el Banco Central del Ecuador a otras instituciones públicas, terminar los contratos de fideicomiso relacionados con la crisis bancaria, y cerrar definitivamente el capítulo de la historia relacionado con esta crisis.
La ley declara de utilidad pública e inmuebles sujetos a expropiación dos propiedades identificadas que serán destinadas para ampliar el Instituto Provincial de Santiago del Estero. Se autoriza al poder ejecutivo a iniciar los trámites expropiatorios correspondientes. El gasto de la expropiación será asumido por el poder ejecutivo provincial y la ley entrará en vigencia luego de su promulgación.
La agenda legislativa de mayo incluyó la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, la promulgación de la Ley de Ambiente y la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. También se aprobaron decretos para establecer empresas estatales y prorrogar estados de emergencia por lluvias en varios estados. Otras leyes en discusión incluyen un proyecto de ley para el desarme y control de municiones y leyes sobre bosques y servicios funerarios.
El decreto autoriza al Ministro de Hacienda y Finanzas a refinanciar la deuda que Mendoza mantiene con el Banco de la Nación Argentina. La provincia busca mejorar su perfil de deuda para liberar recursos y enfrentar los gastos relacionados con la pandemia. El convenio refinanciará hasta $187.817.851 UVAs de deuda a pagar en 60 meses, con 6 meses de gracia, a una tasa del 5% anual. Los recursos de coparticipación federal e ingresos propios garantizarán la deuda.
Prorrógase desde su vencimiento y hasta el 31 de Diciembre de 2.013, el plazo de vigencia de la Emergencia Económica y Financiera del sector público provincial, dispuesta por la Ley N° 4.735 y la Ley H N° 2881.
Este documento contiene 3 decretos que aprueban pagos por servicios de seguridad, limpieza y vehículos provistos a hospitales. El primer decreto aprueba el pago de $1,980,000 por servicios de seguridad privada. El segundo decreto aprueba el pago de $350,000 por servicios de limpieza. El tercer decreto exceptúa a la Secretaría General de la Gobernación de los límites de contratación para vehículos por necesidad operativa.
Este decreto aprueba tres contratos de locación de servicios celebrados entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto y tres personas para cumplir funciones en distintas áreas del ministerio, con remuneraciones mensuales de $860 cada uno. También aprueba otros contratos de locación de servicios con otras personas para trabajar en el área de gobierno.
El decreto aprueba dos contratos de locación de servicios para desempeñar funciones médicas en establecimientos de salud de la provincia. También aprueba el pago de una factura por equipamiento y servicios para el sistema de cámaras de seguridad de Casa de Gobierno. Por último, libera la subrogancia de un secretario que había asumido funciones de otro secretario durante su ausencia temporal.
Este documento resume tres decretos del gobierno de Santiago del Estero. El primero homologa la sanción de cesantía de 6 horas a una profesora y el segundo autoriza una licitación para la compra de textiles. El tercero homologa la adjudicación de una agencia de lotería.
El decreto autoriza la renovación del contrato de alquiler de un galpón utilizado como depósito de insumos médicos por $113,256 por 12 meses. También aprueba la adjudicación a la firma Distribuidora Hory por $62,615 para la provisión de zapatillas destinadas a una dirección del gobierno provincial.
El documento es un boletín oficial que contiene varios decretos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero en Argentina. El primer decreto ratifica un decreto de necesidad y urgencia relacionado con la adquisición de colchones y frazadas para familias de bajos recursos. El segundo decreto cancela una licitación pública para la compra de chapas galvanizadas debido a que superaba el límite de presupuesto permitido. El tercer decreto aprueba un concurso de precios para la compra de aceite diesel para vehículos policial
Este documento contiene varios decretos y leyes de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los decretos aprueban contratos de locación de servicios con diferentes personas para trabajar en agencias gubernamentales. La ley deroga una ley anterior.
Este documento contiene varios decretos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los decretos aprueban concursos de precios, autorizan licencias de funcionarios, designan reemplazos temporales y autorizan la participación de funcionarios y empresarios en una feria comercial en Bolivia.
Este documento contiene varios decretos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los decretos aprueban licitaciones y contratos para obras viales, servicios médicos y otros asuntos administrativos.
Los decretos aprueban la adjudicación de diferentes concursos de precios realizados por el gobierno provincial para la adquisición de bienes y servicios. Se adjudican la compra de un vehículo, elementos para boxeo, redes deportivas y equipamiento de computación a diferentes empresas por ser las únicas oferentes y ajustarse a los pliegos de condiciones. También se aprueba llamar a licitación pública para la ejecución de una red de media y baja tensión eléctrica en la ciudad de Santiago del Estero.
Este decreto aprueba la adjudicación de dos obras públicas a las empresas MOVITIER S.R.L. y la UTE formada por ING. DANIEL PRIVITERA - COMINTEL S.A. - LINEAS ELECTRICAS S.A. para la mejora de un camino provincial y la construcción de una subestación eléctrica respectivamente. Se adjudican las obras a dichas empresas por ser las ofertas más convenientes económicamente dentro del proceso de licitación llevado a cabo para cada obra.
Este decreto aprueba la documentación técnica y autoriza el llamado a licitación pública para la obra "Red de media tensión y baja tensión en barrio Borges" en la ciudad de Santiago del Estero. El presupuesto oficial es de $9.726.354,12 pesos y el plazo de ejecución es de 360 días. También aprueba la creación de una nueva partida en el programa de personal de la gobernación para cubrir gastos postales relacionados con notificaciones a empleados públicos.
Este documento resume un decreto que aprueba la adjudicación de una licitación pública para la refacción y ampliación de una escuela en Santiago del Estero. Se presentaron dos ofertas y luego de analizar la documentación, se preadjudicó la obra a la empresa J.L.F. CONSTRUCCIONES S.R.L. por $1.041.508,90 por cumplir con los requisitos y ser la oferta más conveniente. Se notificó a las empresas y no hubo impugnaciones, por lo que se aprobó el dictamen de preadjudic
Este decreto autoriza la licitación pública para la construcción e instalación de un sistema de gases medicinales en un hospital. Se aprueba el pliego de condiciones particulares para la licitación y se designan las comisiones de preadjudicación y recepción. También se autoriza el viaje del representante oficial de la provincia a una reunión del MERCOSUR en Brasil.
Los decretos autorizan la contratación de servicios de limpieza y seguridad para un hospital regional, y aprueban la documentación técnica para iniciar la licitación de una línea eléctrica entre dos localidades. También designan comisiones para la recepción y preadjudicación de las contrataciones.
Este decreto rescinde un contrato de obra pública con una empresa constructora por incumplimiento de los plazos de ejecución establecidos. Se detallan las demoras e incumplimientos encontrados en tres obras contratadas en bloque: 1) construcción de cordón cuneta con atrasos de 7 meses, 2) construcción de planta potabilizadora donde no se presentó el proyecto ejecutivo, y 3) pavimentación con atrasos de 3 meses. A pesar de suspensiones de plazos por falta de pagos, se determina que los
Este decreto aprueba varios contratos de locación de servicios celebrados entre distintos ministerios de la provincia de Santiago del Estero y diferentes personas. Se autoriza la contratación de vehículos, así como la incorporación de personal en áreas como producción, obras públicas y educación. El gasto que demande el cumplimiento de estos contratos se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes de cada jurisdicción.
Este documento contiene 3 decretos. El primero excluye a dos personas, Carlos Vazquez y Delia Castillo, del régimen de consolidación de pasivos y autoriza el pago de $74,477.73 a ellos debido a su edad avanzada y enfermedades graves. El segundo decreto homologa un pago de $58,770.25 a la empresa ECO S.A. por servicios de recolección de residuos. El tercer decreto homologa un pago de $25,932.50 también a ECO S.A. reconocido mediante una resolución ministerial anterior.
Este documento presenta los argumentos de Angelica Nunura Vite en un proceso administrativo contra el Gobierno Regional de Piura. Ella solicita que se cumpla con la Resolución Directoral Regional N° 5055-2021 que reconoce un pago de 85,126.69 soles por concepto de bonificaciones. El Gobierno Regional se opone alegando falta de recursos presupuestarios. La jueza falla a favor de Nunura Vite y ordena el cumplimiento de la resolución.
El primer decreto aprueba un contrato para que un médico desempeñe funciones en el Ministerio de Salud. El segundo decreto modifica el presupuesto general para asignar fondos de un programa nacional a la Subsecretaría de Salud Pública. El tercer decreto aprueba un contrato para que una persona brinde servicios administrativos.
El decreto modifica el presupuesto provincial para asignar fondos adicionales a dos ministerios. Se incrementan los fondos del Ministerio de Obras Públicas en $13.812.000 para obras viales. También se asignan $2.050.000 extra al Ministerio de Salud para alimentos y mantenimiento de hogares asistenciales. Los fondos provienen de economías de ejercicios anteriores.
Este documento contiene información sobre leyes, decretos, resoluciones, licitaciones y otros asuntos de la provincia de La Rioja. Ratifica una ley que incrementa la asignación escolar anual para empleados públicos, anuncia dos licitaciones del Instituto Provincial del Agua, y convoca asambleas de Energía y Minerales Sociedad del Estado y el Sistema de Salud del Colegio Médico.
Este documento contiene varios edictos sucesorios de diferentes juzgados que citan y emplazan a herederos, acreedores y otras personas con derechos sobre los bienes dejados por diferentes causantes fallecidos, para que en plazos de 30 días hagan valer sus derechos. También incluye edictos de remate judicial de bienes y la apertura de un concurso preventivo de acreedores.
Este documento contiene varios edictos de citación relacionados con sucesiones y procesos judiciales en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Se prorroga el vencimiento para el pago del impuesto inmobiliario provincial. También se anuncia una subasta judicial de bienes y un concurso preventivo comercial.
Este documento contiene tres resoluciones ministeriales que aprueban los estatutos de asociaciones civiles y les otorgan personería jurídica. También incluye varios edictos judiciales que citan a herederos, acreedores y otras partes en sucesiones.
Los edictos citan y emplazan a herederos, acreedores y otros interesados en varios juicios sucesorios y procesos de subasta para que en el plazo de 30 días hagan valer sus derechos sobre los bienes en litigio de las personas fallecidas o que se subastarán, bajo apercibimiento de ley. También se informa sobre la subasta de un inmueble ubicado en la ciudad de Santiago del Estero.
El documento contiene varios edictos judiciales y avisos legales. El primer edicto cita a herederos y acreedores de una sucesión a comparecer ante el juez. El segundo edicto remata un inmueble ubicado en la ciudad de Santiago del Estero. El tercer edicto fija el plazo para la presentación de créditos en un concurso preventivo.
El decreto modifica el presupuesto provincial para el año 2010. Asigna $20 millones provenientes de fondos de ENOHSA para la construcción de un acueducto en el oeste de la provincia. También redistribuye fondos dentro del ministerio de salud para combatir el dengue, sin aumentar el presupuesto total. Finalmente, homologa una resolución que aprueba la rendición de fondos anticipados para el traslado de obras de arte.
Este boletín oficial contiene varios decretos aprobando contratos de locación de servicios celebrados entre el gobierno provincial y diferentes personas. Los contratos son para que estas personas desempeñen funciones en diversas dependencias del gobierno, como la Dirección General de Arquitectura y el Ministerio de Salud. También se aprueba la contratación de un vehículo para reforzar los recursos de la Secretaría General de la Gobernación.
Este documento contiene varios edictos sucesorios de diferentes juzgados que citan y emplazan a herederos y acreedores para que en un plazo de 30 días comparezcan a hacer valer sus derechos sobre bienes dejados por diferentes causantes, bajo apercibimiento de ley. Los edictos incluyen información sobre los nombres de los causantes, los juzgados intervinientes y los secretarios a cargo de cada caso.
El documento contiene varios edictos judiciales citando a herederos, acreedores y otras partes interesadas en sucesiones y procesos de prescripción adquisitiva de dominio para que hagan valer sus derechos. También incluye un aviso de asamblea de un club y un llamado a licitación del gobierno provincial.
Este decreto modifica el presupuesto general de la provincia para el año 2011. Asigna $18.24 millones para proveer equipos fotovoltaicos a escuelas rurales usando fondos de la Secretaría de Energía Nacional. También asigna $25 millones para ampliar las redes de gas natural en la capital de la provincia usando fondos del Ministerio de Planificación Federal. Finalmente, incrementa los créditos asignados a la Dirección General de Energía para ejecutar varias obras eléctricas usando rentas generales existentes.
El decreto aprueba contratos de locación de servicios celebrados entre el Jefe de Gabinete y varias personas. Se detallan los nombres, documentos y áreas en las que trabajarán de cinco personas contratadas para la Subsecretaría de Cultura y tres personas para la Dirección Provincial de Aviación Civil. También se modifican los límites de contratación de la Secretaría del Agua para agilizar la asistencia a damnificados y se aprueban varios contratos de locación de servicios para asesores legales en la Secretaría General de Gobernación.
El documento convoca a asambleas de distintas asociaciones civiles y clubes para tratar temas como la renovación de autoridades, la aprobación de estados contables y la elección de nuevas autoridades. También se anuncia la constitución de dos sociedades dedicadas a la producción agropecuaria y la comercialización de bebidas, y se llama a licitación pública para la construcción de un colegio secundario.
El decreto autoriza la contratación de 11 vehículos para reforzar el recurso vehicular de la Secretaría General de Gobernación. También rescinde el contrato de adjudicación de dos lotes debido al incumplimiento del comprador de sus obligaciones contractuales y legales, como falta de residencia en los lotes. Finalmente, abre la licitación pública internacional para la instalación de equipos fotovoltaicos en escuelas rurales, con un presupuesto oficial de $18.239.616,00. Dos empresas presentaron ofertas.
Este decreto modifica el presupuesto operativo del Hipódromo "27 de Abril" para incorporar un aporte de $100,000 del Ministerio de Economía. Los fondos serán asignados a gastos corrientes como alimentos, combustible y servicios. También se destinarán $30,000 a obras de construcción y refacción de instalaciones en el hipódromo.
El documento resume 4 decretos que modifican el presupuesto general de la provincia de Santiago del Estero para el ejercicio 2010. Los decretos asignan fondos adicionales a varias jurisdicciones y programas para cubrir gastos operativos, obras de infraestructura hídrica y participación en eventos científicos y tecnológicos.
Este decreto modifica el presupuesto general de la administración pública provincial para el ejercicio 2010. Se incrementan y transfieren créditos presupuestarios entre partidas de la Dirección Provincial de Aviación Civil para adecuar los fondos a sus necesidades operativas actuales, sin aumentar el total de gastos. También se modifican créditos para adquirir un vehículo para la Secretaría General de Gobernación, afectando créditos de partidas existentes en el Ministerio de Economía.
El decreto modifica el presupuesto general de la administración pública provincial para el ejercicio 2010, reasignando fondos del tesoro general de la provincia al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para financiar varios proyectos de construcción, remodelación y refacción de edificios escolares en diferentes departamentos de la provincia, sin aumentar el gasto total previsto. Se detallan las obras a financiar y los montos asignados a cada una.
Este documento contiene varios decretos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. El primer decreto aprueba un contrato para contratar a una doctora para trabajar en un centro de salud infantil. El segundo decreto modifica el presupuesto provincial para transferir fondos a municipios. El tercer decreto también modifica el presupuesto para crear una nueva actividad y proyecto relacionados con la atención primaria de la salud y fortalecer centros de salud.
El documento contiene tres decretos que modifican el presupuesto general de la provincia de Santiago del Estero para el año 2010. El primer decreto asigna $1,500,000 a la policía provincial para repuestos de vehículos, tomando los fondos del ministerio de economía. El segundo decreto asigna $20,000 a la dirección general de municipalidades para bienes y servicios, también de fondos del ministerio de economía. El tercer decreto asigna $1,200,000 a obras escolares específicas, sacando los fondos nuevamente del
El primer decreto otorga $321,000 a la Parroquia Nuestro Señor de Mailín para pagar sueldos del personal de la Escuela de Capacitación Profesional "Mons. Manuel Guirao". El segundo decreto amplía el alcance de un decreto anterior para incorporar más agentes como personal de planta permanente. El tercer decreto declara que el gobierno provincial adquiere por prescripción administrativa un inmueble ubicado en la ciudad capital a nombre de EDESE S.A.
Ofrecemos herramientas y metodologías para que las personas con ideas de negocio desarrollen un prototipo que pueda ser probado en un entorno real.
Cada miembro puede crear su perfil de acuerdo a sus intereses, habilidades y así montar sus proyectos de ideas de negocio, para recibir mentorías .
ACERTIJO DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARÍS. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
El Mtro. JAVIER SOLIS NOYOLA crea y desarrolla el “DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARIS”. Esta actividad de aprendizaje propone el reto de descubrir el la secuencia números para abrir un candado, el cual destaca la percepción geométrica y conceptual. La intención de esta actividad de aprendizaje lúdico es, promover los pensamientos lógico (convergente) y creativo (divergente o lateral), mediante modelos mentales de: atención, memoria, imaginación, percepción (Geométrica y conceptual), perspicacia, inferencia y viso-espacialidad. Didácticamente, ésta actividad de aprendizaje es transversal, y que integra áreas del conocimiento: matemático, Lenguaje, artístico y las neurociencias. Acertijo dedicado a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...Juan Martín Martín
Criterios de corrección y soluciones al examen de Geografía de Selectividad (EvAU) Junio de 2024 en Castilla La Mancha.
Soluciones al examen.
Convocatoria Ordinaria.
Examen resuelto de Geografía
conocer el examen de geografía de julio 2024 en:
https://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2024/06/soluciones-examen-de-selectividad.html
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/
1. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
SECCION ADMINISTRATIVA
D E C R E T O S/2010
DECRETO Nº 2.009/2010 Libre de Gluten y Lactosa con Valor Biológico, con destino a los
Santiago del Estero, 6 de Diciembre de Proteínas de Alto Valor Biológico, con Hospitales Públicos de la Provincia -
2010.- destino a Hospitales Públicos de la Programas y Direcciones.
VISTO: el Expediente Nº 021 - Código Provincia. - Programas y Direcciones, Art. 2º - Apruébese el Pliego de
01 - Año 2010 del registro de la por el monto total preventivamente Especificaciones Particulares y el
Secretaría General de la Gobernación; presupuestado de $ 993.600,00; y Pliego de Bases y Condiciones
y CONSIDERANDO: Particulares, que regirán la presente
CONSIDERANDO: Que dicha adquisición se llevará a cabo Licitación.
Que por el Expediente mencionado en a través del Procedimiento de Licitación Art. 3º - Desígnese integrantes de la
el Visto, se tramita la Homologación Pública y Escrita; Comisión de Preadjudicación al Dr.
de la Resolución S.G.G. Nº 700/10, Que a fs. 2 y 3 obra Formulario Nº 1 Roberto Avila (D.G. Atención Médica),
que aprueba el pago de la Factura Nº suscripto por autoridades competentes; Lic. Alicia Amarilla (Nutricionista,
0004-00000709 presentada al cobro Que a fs. 9 obra Parte de Imputación Subsecretaría Desarrollo Social),
por la firma Mundo Verde; Presupuestaria emitida por el Delegado Licencia da Ra q uel Carranza
Que lo facturado corresponde a la Contable de Contaduría General de la (Nutricionista, Subsecretaría Desarrollo
provisión de adornos navideños varios, Provincia, con la que se atenderá la Social), y la Comisión de Recepción:
alquiler de Arbol de Navidad, y mano presente erogación; Licenciada Nutricionista Eugenia
de obra de los arreglos navideños Que a fs. 42 - 43 el Honorable Tribunal Madías, Licenciada Claudia Smith y
realizados en el interior y exterior del de Cuentas de la Provincia, dictamina Dr. Diego Varela.
Inmueble de Casa de Gobierno; que habiéndose dado cumplimiento a lo Art. 4º - El gasto que demande el
Que la urgencia de contar con el observado oportunamente por dicha cumplimiento del presente Decreto se
servicio, ameritó el medio de Comisión, se sugiere la continuidad de atenderá con fondos provenientes de
contratación directa realizado por la su trámite administrativo hasta su Jurisdicción 15 - Programa 12 -
Secretaría General de la Gobernación aprobación, por parte del Poder Subprograma 2 - Proyecto 00 -
con la firma mencionada, como Ejecutivo; Actividad 01 - Partida 211 - Productos
procedimiento de excepción previsto en Que a fs. 46 y 47 Fiscalía de Estado en Alimenticios y Forestales.
la Ley de Contabilidad; Dictamen Nº 1.203/2010, considera Art. 5º - Regístrese, comuníquese, dése
Que el presente Decreto se dicta que no existen objeciones de índole al BOLETIN OFICIAL y pase al
conforme lo establecido por Artículo 7º legal que oponer a la emisión del Departamento Contrataciones del
del Decreto Nº 0.77/2009; respectivo Acto Administrativo; Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
Por ello, Que a fs. 64 obra el Pliego de a sus efectos.
El Señor Gobernador de la Provincia Especificaciones Particulares y de fs. Dr. Gerardo Zamora
DECRETA: 65 a fs. 71 el Pliego de Bases y Sr. Elías Miguel Suárez
Art. 1º - Homológase la Resolución Condiciones Particulares que regirán la Dr. Luis César Martínez
S.G.G. Nº 700/10 en modalidad de presente Licitación;
excepción dispuesta en el Artículo 7º Que a fs. 99 Asesoría Jurídica del DECRETO Nº 2.018/2010
del Decreto Nº 0.77/2009, que aprueba Departamento Contrataciones del M.S. Santiago del Estero, 6 de Diciembre de
y autoriza el pago de la Factura Nº y D.S., dictamina que analizadas las 2010.-
0004-00000709 presentadas al cobro constancias obrantes en la presente VISTO: el Expediente Nº 5.169 -
por la firma "Mundo Verde" de María gestión, se ha dado cumplimiento con Código 54 - Año 2010, por el que se
José Freijo, atento a los motivos las instancias formales exigidas por la gestiona la adquisición de 60.000
descriptos en los considerandos del legislación vigente, no existiendo Paquetes de Leche Entera en Polvo,
presente, con cargo a Jurisdicción 20 - objeción que formular a la emisión del destinados a familias de escasos
Programa 01-00-00-01 - Partidas 299, Acto Administrativo que autorice a recursos y en Emergencia Habitacional,
329 y 399. llevarse a cabo dicha Licitación; por un monto preventivamente
Art. 2º - Comuníquese, publíquese, Por ello, presupuestado de $ 1.417.800,00; y
dése al BOLETIN OFICIAL. El Señor Gobernador de la Provincia CONSIDERANDO:
Dr. Gerardo Zamora DECRETA: Que a fs. 50, 51 y 52 se emite Decreto
Sr. Elías Miguel Suárez Art. 1º - Autorícese al Departamento Nº 1.334/2010 por el que se autoriza al
Dra. Matilde O'Mill Contrataciones del Ministerio de Salud Departamento Contrataciones del
y Desarrollo Social, a llamar a Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
DECRETO Nº 2.017/2010 Licitación Pública y Escrita, por la a llamar a Licitación Pública y Escrita
Santiago del Estero, 6 de Diciembre de suma de Pesos Novecientos Noventa y para adquirir lo mencionado
2010.- Tres Mil Seiscientos ($ 993.600,00), anteriormente;
VISTO: el Expediente Nº 15.091 - con el objeto de proceder a la Que a fs. 74 obra Planilla de firmas
Código 33 - Año 2010, por el que se adquisición de 2.160 kilogramos de invitadas a cotizar;
gestiona la adquisición de 2.160 Suplemento Nutricional Libre de Que se presentó como único oferente la
kilogramos de Suplemento Nutricional Gluten y Lactosa, con Proteínas de Alto firma "M. A." de Matilde Aliaga, según
2
2. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
Acta de Apertura de fs. 111, siendo el 1.417.800,00 - Financiamiento 11281 actualizadas y estando prevista como
primer y único oferente; - F.R.S. Ajuste (+) $ 280.200,00, causal automática de rechazo, en virtud
Que a fs. 207 se agrega Acta de debiendo Delegación Contable del del artículo 16, inciso d) del Pliego de
Pronunciamiento declarando admisible Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Condiciones Esp ecia les y
la Documentación presentada en librar la respectiva Orden de Pago, Complementarias, la Comisión decide
original en el Sobre Nº 1 por la citada previo recibo de conformidad. por unanimidad rechazar la oferta
firma; Art. 3º - Regístrese, comuníquese en el devolviendo el Sobre Nº 2 sin abrir;
Que a fs. 230 se glosa Acta de Apertura BOLETIN OFICIAL y oportunamente, Segundo Oferente: SEGUNDO
del Sobre Nº 2 de donde surge que la archívese. BOLZON EMPRESA DE
oferta de la firma licitante cotiza por un Dr. Gerardo Zamora CONSTRUCCIONES S.R.L., en
importe de $ 1.698.000,00 cumpliendo Sr. Elías Miguel Suárez principio cumple con los requisitos
con los requisitos exigidos en el Pliego Dr. Luis César Martínez exigidos en el Pliego de Condiciones
de Condiciones; Generales. Presenta como garantía de
Que la Comisión de Preadjudicación, DECRETO Nº 2.019/2010 oferta Póliza de Caución de la firma
sugiere en el acta de Preadjudicación de Santiago del Estero, 6 de Diciembre de Alba Caución por un importe de $
fs. 260, preadjudicar a la firma "M. 2010.- 11.150,00 y, respecto al Sobre Nº 2,
A.", de Matilde Aliaga, el Renglón Nº Expediente Nº 385 - Código 12 - Año dicha empresa cotiza por la suma de $
1, a título de única oferta y ajustarse a 2010.- 1.322.156,00, cumpliendo en ambos
lo solicitado en Pliego, por un total de $ VISTO: el Expediente de la referencia casos con el sellado de Ley;
1.698.000,00; mediante el cual se tramita la Que en fs. 276 obra informe de la
Que a fs. 263 Asesoría Jurídica de la Adjudicación de la Licitación Pública y Dirección General de Administración
Subsecretaría de Desarrollo Social, Escrita Nº 001/2010, para la ejecución de la Secretaría General de la
dictamina que no existe objeción legal de la Obra: "CONSTRUCCION DE Gobernación, en el cual consta que la
que formular a la emisión del Acto MATADERO RURAL DE f i r m a S E G U NDO B O LZO N
Administrativo que apruebe lo actuado W EISB U R D - LO C ALIDA D EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
en el sentido sugerido; WEISBURD - DEPARTAMENTO S.R.L., no registra penas ni sanciones;
Que a fs. 268/270 toma intervención el MORENO de la Provincia de Santiago Que la Comisión de Preadjudicación en
Honorable Tribunal de Cuentas de la del Estero", y Acta de fecha 20 de Agosto de 2010
Provincia, quien dictamina que se CONSIDERANDO: (fs. 1.104/1.105) y su ampliación de
adjudique a la firma M.A. de Matilde Que por Decreto Nº 1.200 de fecha 30 fecha 17 de Noviembre de 2010 (fs.
Aliaga; de Julio de 2010, se aprueba el Pliego 1.171/1.172), se pronuncia expresando
Que a fs. 276 y vuelta en su Dictamen de Condiciones de la Licitación Pública que del estudio de la documentación
Nº 2.037/2010 Fiscalía de Estado y Escrita y autoriza al Ministerio de la referida a los aspectos económicos,
manifiesta que no existen objeciones Producción, Recursos Naturales, técnicos y legales, surge que la Oferta
legales que formular al presente Forestación y Tierras a realizar el presentada por la Empresa SEGUNDO
trámite, correspondiendo la aprobación llamado a Licitación para la BOLZON EMPRESA DE
del mismo; "Construcción de Matadero Rural de CONSTRUCCIONES S.R.L., es
Por ello, Weisburd - Localidad Weisburd - admisible al ajustarse en un todo a lo
El Señor Gobernador de la Provincia Departamento Moreno de la Provincia establecido en los Pliegos y conveniente
DECRETA: de Santiago del Estero; a los fines del Estado, razón por la que
Art. 1º - Apruébese la Licitación Que en fs. 253/254 obra Resolución aconseja, adjudicar la Obra a la
Pública y Escrita Nº 13/2010, Ministerial Nº 0.581 del 5 de Agosto de Empresa SEGUNDO BOLZON
celebrada con el objeto de proceder a la 2010 por la cual se llama a Licitación y EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
adquisición de 60.000 Paquetes de se conforman las Comisiones S.R.L., por la suma de Pesos Un
Leche Entera en Polvo, con destino a respectivas; Millón Trescientos Veintidós Mil
familias de escasos recursos y en Que en fs. 255 a 261 constan las Ciento Cincuenta y Seis c/00/100
E mer g en cia H a b i t a c i on a l, y publicaciones en los diarios de Centavos ($ 1.322.156,00);
adjudíquese la misma de acuerdo al circulación local y en el BOLETIN Que a fs. 1.110 toma intervención el
siguiente detalle: OFICIAL de la Provincia; Servicio Jurídico del Ministerio de la
Oferentes: M.A. de Matilde Aliaga; Que el Acta de Apertura de fecha 17 de Producción, Recursos Naturales,
Renglones: 01; Agosto de 2010 obrante a fs. 269/270 Forestación y Tierras expresando que
Monto: $ 1.698.000,00. arroja el siguiente resultado: Apertura se ha dado cumplimiento en un todo con
-Total Adjudicado: $ 1.698.000,00. de Sobre Nº 1: Primer Oferente: los aspectos e instancias formales
Art. 2º - El gasto que demande el EMPRESA CONSTRUHAUS S.R.L., exigidas por la legislación vigente
cumplimiento de la presente medida se en principio no cumple con los aplicable a la materia, no existiendo
atenderá con fondos provenientes de la requisitos exigidos en el Pliego de objeciones jurídicas que formular a la
Partida: Programa 22 - Recursos Condiciones Generales. La Comisión preadjudicación en los términos
Afectados - Financiamiento 34424 - observa que el oferente presenta sugeridos por la Comisión de
Reman. Fondo de Reparación Social - Constancia en trámite en el Registro Evaluación;
Jurisdicción 15 - Subprograma 0 - Permanente de Licitadores de Obras Que a fs. 1.114/1.115 interviene el
Proyecto 0 - A/O 01 - Partida 514 - Públicas de fecha 13/8/2010, debiendo Tribunal de Cuentas de la Provincia
Ayudas Sociales a Personas - $ haber presentado las constancias quien mediante Dictamen Nº 304 del 27
3
3. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
de Agosto de 2010, comparte el contrato respectivo. Servicios que tiene celebrado
Dictamen producido por la Comisión de Art. 4º - El gasto que demande el ad-referéndum del Poder Ejecutivo,
Preadjudicación; cumplimiento del presente se imputará entre la Secretaría General de la
Que Fiscalía de Estado ha tomado la a la Jurisdicción 13 - Programa 11 - Gobernación y la Srta. Nazer Alicia
intervención que le compete; Proyecto 11 - "Ley Federal de Carnes" Carolina, D.N.I. Nº 34.694.912; y
Por ello, - Obra 52 - "Construcción de CONSIDERANDO:
El Señor Gobernador de la Provincia Mataderos Rurales" - Partida 421 - Que a través del mencionado
DECRETA: "Trabajos Públicos" - Rentas instrumento legal, la contratada se
Art. 1º - Apruébase la Licitación Generales. compromete a desempeñar funciones en
Pública y Escrita Nº 001/2010, Art. 5º - El presente Decreto será el ámbito de la Secretaría General de la
efectuada por el Ministerio de la refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete Gobernación, tareas por las que
Producción, Recursos Naturales, de Ministros, el Sr. Ministro de la percibirá la suma consignada en la
Forestación y Tierras, para la ejecución Producción, Recursos Naturales, cláusula cuarta;
de la Obra: "CONSTRUCCION DE Forestación y Tierras, el Sr. Ministro de Por ello,
MATADERO RURAL DE Economía y el Sr. Ministro de Obras y El Señor Gobernador de la Provincia
W E ISB UR D - LO CAL ID A D Servicios Públicos. DECRETA:
WEISBURD - DEPARTAMENTO Art. 6º - Regístrese y dése al BOLETIN Art. 1º - Apruébase en todas sus partes
MORENO DE LA PROVINCIA DE OFICIAL. Notifíquese, a la Empresa el Contrato de Locación de Servicios,
SANTIAGO DEL ESTERO". Segundo Bolzón Empresa de celebrado ad-referéndum del Poder
Art. 2º - Adjudícase a la Empresa Construcciones S.R.L. Cúrsese, a los Ejecutivo, entre la Secretaría General
"SEGUNDO BOLZON EMPRESA Organismos pertinentes, a sus efectos. de la Gobernación, y la Srta. Nazer
DE CONSTRUCCIONES S.R.L.", el Cumplido, archívese. Alicia Carolina, D.N.I. Nº 34.694.912,
renglón Nº 1 de la Licitación Pública y Dr. Gerardo Zamora quien desempeñará funciones en el
Escrita Nº 001/2010 por un monto total Sr. Elías Miguel Suárez ámbito del mencionado Organismo,
de Pesos Un Millón Trescientos Ing. Luis F. Gelid cuyo texto pasa a formar parte
Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Seis CPN Atilio Chara integrante del presente Decreto.
c/00/100 Centavos ($ 1.322.156,00), Arq. Argentino José Cambrini Art. 2º - Comuníquese, publíquese,
por ser admisible al ajustarse en un dése al BOLETIN OFICIAL.
todo a lo establecido en los Pliegos y DECRETO Nº 2.035/2010 Dr. Gerardo Zamora
conveniente a los fines del Estado. Santiago del Estero, 6 de Diciembre de Sr. Elías Miguel Suárez
Art. 3º - Autorízase al Sr. Ministro de 2010.- Dra. Matilde O`Mill
la Producción, Recursos Naturales, VISTO: el Contrato de Locación de
Forestación y Tierras a la firma del
DECRETO Nº 2.081/2010
Santiago del Estero, 10 de Diciembre de 2010.
VISTO: la celebración de Contratos de Locación de Servicios entre el Señor Jefe de Gabinete en representación del Gobierno de la
Provincia y las personas que se detallan en el Anexo I, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de ello el Señor Jefe de Gabinete en representación del Gobierno de la Provincia conviene celebrar con las personas
que se detallan en el Anexo I los respectivos Contratos de Locación de Servicio, determinando en el mencionado instrumento legal
que los contratados cumplirán funciones en organismos dependientes de Jefatura de Gabinete;
Que el Sr. Jefe de Gabinete de la Provincia requiere la contratación de servicio en atención a las necesidades de Recursos Humanos;
Que la incorporación de personal para cubrir distintas áreas, reviste de singular importancia a fin de cumplir con la ejecución eficaz
y garantizar los servicios que demanda la comunidad;
Que tal situación demanda al Poder Ejecutivo Provincial adoptar idéntico criterio que contribuya a que el alcance de tal medida sea
validamente eficaz;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- APRUEBANSE los Contratos de Locación de Servicio celebrados entre el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Provincia de Santiago del Estero, y las personas que se detallan en el Anexo I, conforme a los emolumentos y por el período
que se detalla.
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL. y cumplido archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Elías Miguel Suárez
ANEXO I
Apellido y Nombre Documento
AUATT, PABLO MARIANO 30.118.420
CAROL, DIEGO SEBASTIAN 27.581.737
CORDERO, MARIA VALERIA 27.391.901
4
4. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
DEL RIO, ESTEBAN NICOLAS 30.150.665
QUADRELLI, BRUNO SEBASTIAN 27.457.349
PAEZ, FRANCO ALFREDO 29.831.999
ZURITA, PAOLA DANIELA 28.246.400
DECRETO Nº 2.082/2010
Santiago del Estero, 10 de Diciembre de 2010.
VISTO: la celebración de Contratos de Locación de Servicios entre el Señor Jefe de Gabinete en representación del Gobierno de la
Provincia y las personas que se detallan en el Anexo I, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de ello el Señor Jefe de Gabinete en representación del Gobierno de la Provincia conviene celebrar con las personas
que se detallan en el Anexo I los respectivos Contratos de Locación de Servicio, determinando en el mencionado instrumento legal
que los contratados cumplirán funciones en organismos dependientes de Jefatura de Gabinete;
Que el Sr. Jefe de Gabinete de la Provincia requiere la contratación de servicio en atención a las necesidades de Recursos Humanos;
Que la incorporación de personal para cubrir distintas áreas, reviste de singular importancia a fin de cumplir con la ejecución eficaz
y garantizar los servicios que demanda la comunidad;
Que tal situación demanda al Poder Ejecutivo Provincial adoptar idéntico criterio que contribuya a que el alcance de tal medida sea
validamente eficaz;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- APRUEBANSE los Contratos de Locación de Servicio celebrados entre el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Provincia de Santiago del Estero, y las personas que se detallan en el Anexo I, conforme a los emolumentos y por el período
que se detalla.
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL. y cumplido archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Elías Miguel Suárez
ANEXO I
Apellido y Nombre Documento
BANEGAS, ARIEL SEBASTIAN 26.741.147
CORDOBA, CARLA YANINA 35.210.751
DUMIT, ELIANA 28.221.219
DECRETO Nº 2.085/2010
Santiago del Estero, 10 de Diciembre de 2010.
VISTO: la celebración de Contratos de Locación de Servicios entre el Señor Jefe de Gabinete en representación del Gobierno de la
Provincia y las personas que se detallan en el Anexo I, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de ello el Señor Jefe de Gabinete en representación del Gobierno de la Provincia conviene celebrar con las personas
que se detallan en el Anexo I los respectivos Contratos de Locación de Servicio, determinando en el mencionado instrumento legal
que los contratados cumplirán funciones en organismos dependientes de Jefatura de Gabinete;
Que el Sr. Jefe de Gabinete de la Provincia requiere la contratación de servicio en atención a las necesidades de Recursos Humanos;
Que la incorporación de personal para cubrir distintas áreas, reviste de singular importancia a fin de cumplir con la ejecución eficaz
y garantizar los servicios que demanda la comunidad;
Que tal situación demanda al Poder Ejecutivo Provincial adoptar idéntico criterio que contribuya a que el alcance de tal medida sea
validamente eficaz;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- APRUEBASE los Contratos de Locación de Servicio celebrados entre el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Provincia de Santiago del Estero, y las personas que se detallan en el Anexo I, conforme a los emolumentos y por el período
que se detalla.
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL y cumplido archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Elías Miguel Suárez
ANEXO I
Apellido y Nombre Documento
ACUÑA, MARIO SALVADOR 11.493.571
CONCHA, PATRICIA DEL VALLE 22.617.829
FIGUEROA, CARLOS IVAN 28.870.616
5
5. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
MORELLINI, RAUL MATIAS 32.929.161
SORIA, ANA CAROLINA 30.372.948
DECRETO Nº 2.086/2010
Santiago del Estero, 10 de Diciembre de 2010.
VISTO: los Contratos de Locación de Servicio celebrados entre el Jefe de Gabinete, y las personas consignadas en nomina Anexa;
y
CONSIDERANDO:
Que la celebración de los contratos de locación de servicio se fundamenta en atención a las necesidades de Recursos Humanos;
Que mediante el instrumento legal mencionado los Contratados se comprometen a desempeñar funciones en el ámbito del Teatro
25 de Mayo, dependiente de la Subsecretaría de Cultura - Jefatura de Gabinete y/o dependencia pública que se le asigne, con una
remuneración mensual prevista en la Cláusula 4º del mismo, imputando la erogación resultante en la Partida Jurisdicción 10 -
Programa 01 "Acciones Centrales de Jefatura de Gabinete" - Pp. 391 Locación de Servicios;
Que la contratación se efectúa a fin de cubrir distintas áreas, revistiendo de singular importancia con el objeto de cumplir con la
ejecución eficaz de las acciones administrativas y garantizar los servicios que demanda la comunidad;
Que tal situación demanda al Poder Ejecutivo Provincial adoptar idéntico criterio que contribuya a que el alcance de tal medida sea
validamente eficaz;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- APRUEBANSE los Contratos de Locación de Servicios celebrados entre el Sr. Jefe de Gabinete, en representación del
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, y las personas que se consignan en Nomina Anexa, la cual pasa a forma parte
integrante del presente Decreto, conforme a los emolumentos y por el período que se detalla.
Art. 2º.- La presente erogación será imputada a la Jurisdicción 10 - Programa 01 "Acciones Centrales de Jefatura de Gabinete" -
Pp. 391 - Locación de Servicios.-
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Nomina Anexa
Nº Apellido y Nombre D.N.I. Nº
1º Cejas, María Eugenia 24.578.310
2º Cura, Pablo Fernando 20.982.539
3º Juárez, Diego Fernando 28.918.969
4º Martínez, Walter Hugo 14.054.146
5º Ponce, Oscar Esteban 28.900.012
DECRETO Nº 2.090/2010 General "A" con dependencia para prestar servicios en el ámbito de la
Santiago del Estero, 10 de Diciembre jurisdiccional en la Dirección General Dirección General de Transporte; cuyo
de 2010. de Transporte. texto pasa a formar parte integrante del
Asunto Nº 3661/2010 Que la medida responde a la necesidad presente Decreto.
VISTO: El Contrato por Empleo de servicio del mencionado Organismo. Art. 2º. - La presente erogación se
Público celebrado "ad-referéndum del Por ello, imputará en la Jurisdicción 17 - Prog.
Poder Ejecutivo", entre el Sr. Ministro El Señor Gobernador de la Provincia 24 - Subp. 00 - Py. 00 - A/O 01 - Part.
de Obras y Servicios Públicos por una DECRETA: 121.
parte, y el Señor Hugo Claudio Art. 1º. - Apruébase en todas sus partes Art. 3º: Comuníquese, publíquese y
IRASTORZA, D.N.I. Nº 14.754.557; y el Contrato de Locación por Empleo dése al BOLETIN OFICIAL.
CONSIDERANDO: Público, celebrado entre el Sr. Ministro Dr. Gerardo Zamora
Que mediante dicho instrumento la de Obras y Servicios Públicos por una Sr. Elías Miguel Suárez
Provincia contrata los servicios del parte y el Sr. Hugo Claudio Arq. Argentino José Cambrini
mencionado agente, para desempeñar IRASTORZA, D.N.I. Nº 14.754.557,
funciones de Asesor Nivel Director
SECCION JUDICIAL
EDICTO SUCESION el término de Treinta Días posteriores Dra. SONIA ADRIANA INFANTE
Juez Civil y Comercial de VI a la última publicación, comparezcan a DEL CASTAÑO - Pro-Secretaria
Nominación, en autos: "ESTOFAN, hacer valer sus derechos.- Nº 210.876 - e. 29 dic - v. 03 enero - p.
CARLOS ALBERTO s/SUCESION Fdo.: Dr. Arrulfo Horacio Hernández - 50 - $ 15,00.-
AB-INTESTATO" cita y emplaza a Juez. Ante mí: Dra. Sonia Infante del
los herederos y acreedores del causante Castaño- Pro-Secretaria a cargo de EDICTO SUCESION
Sr. Carlos Alberto Estofán para que en Secretaria.- Juez Civil de 1ra. Instancia de La
6
6. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
Banda, en autos: "JAIMES, con derechos a sus bienes, a fin de que p. 60 - $ 15,00.-
GUILLERMINA AVELINA y comparezcan a hacerlos valer en el
MIRANDA EUSEBIO término de Treinta Días bajo EDICTO SUCESION
s/SUCESION", cita y emplaza por apercibimiento de Ley.- Santiago del Juzgado en lo Civil y Comercial de
Treinta días, a herederos, acreedores, Estero, 25 de Diciembre de 2010.- Cuarta Nominación.- En los autos
etc., para que comparezcan y hagan Fdo.: Dr. Federico José Argibay caratulados: "ELJALL, MANUEL
valer sus derechos, bajo apercibimiento Berdaguer. Juez.- Delcia R. Mujica Paz. SANTOS s/SUCESION" cítese y
de Ley, que se publicará mediante Secretaria.- emplácese a herederos y/o acreedores
edictos por tres veces en el Boletín Secretaría, 10/12/2010.- de MANUEL SANTOS ELJALL, por
Oficial y diario de mayor circulación.- Dra. DELCIA MUJICA PAZ - el término de Treinta Días para que
Secretaría, 21 de Diciembre del 2010.- Secretaria comparezcan a hacer valer sus
MAR IA SILVIA G R A N D - Nº 210.897 - e. 30 dic - v. 04 enero - derechos.
Pro-Secretaria p. 60 - $ 15,00.- Santiago del Estero, 29 de Diciembre
Nº 210.870 - e. 29 dic - v. 03 enero - p. EDICTO SUCESION de 2010.-
50 - $ 15,00.- Juez Civil y Comercial de La Banda Dra. MARCELA BEATRIZ PAZ -
cita y emplaza a herederos y acreedores Pro-Secretaria
EDICTO SUCESION de "DE JUAN, ALBERTO OSCAR Nº 210.895 - e. 30 dic - v. 04 enero - p.
El Juzgado Civil y Comercial de Frías, RAMON", por el término de 40 - $ 15,00.
Dra Eva L. R. de Ortiz, en autos: T R E IN T A D IA S p a r a q ue
"FRINGES, MARTIN NICOLAS comparezcan en Expte. 62.437/10 EDICTO SUCESION
s/SUCESION AB-INTESTATO".- hacer valer sus derechos, bajo Expte. Nº 436754 autos: "ANGELET
Expte. Nº 16.221/2010, cita y apercibimiento de ley.- GABRI EL ANTONI O sobre
emplaza a los herederos, acreedores y a Secretaría, 28 de diciembre de 2010.- SUCESION - BENFICIO DE
todos quienes se consideren con Dra. LILA PERRACINI DE GAONA LITIGAR SIN GASTOS" que se
derecho a los bienes dejados por el - Secretaria tramitan por ante el Juzgado Civil y
causante MARTIN NICOLAS Nº 210.885 - e. 30 dic. - v. 04 enero -
FRINGES, para que en el plazo de Comercial de 5ª Nominación, se ha
p. 50 - $ 15,00.- dictado en siguiente proveído,
Treinta (30) Días, contados desde la
ú l t i m a p u b l i ca ci ó n ed ict al, "Santiago del Estero, 21 de diciembre
EDICTO SUCESION de 2010, estando acreditado el
comparezcan a tomar la intervención El Juzgado Civil y Comercial de la
que les corresponda en autos, bajo fa llecimient o de A N G ELET,
Ciudad de La Banda, a cargo del Dr. GABRIEL ANTONIO, con el acta de
apercibimiento de ley.- Víctor Manuel Rotondo, Secretaria,
Secretaría, 17 de Diciembre de 2010.- defunción acompañada, declárese
Dra. Perracini de Gaona, en autos: abierto su JUICIO SUCESORIO.
DIONISIA NELIDA AHUMADA -
"CEPKO MIGUEL s/SUCESION", Cítese a quienes se consideren con
Jefe de División
cita y emplaza a herederos y acreedores derecho a los bienes dejados por el
Nº 210.873 - e. 29 dic - v. 03 enero -
de "MIGUEL CEPKO", para que en el causante para que comparezcan a
p. 50 - $ 15,00.-
término de TREINTA DIAS acrediten, hacerlos valer en forma dentro del
contados a partir de la última término de TREINTA DIAS.
EDICTO SUCESION
publicación, que se harán por TRES Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Juez Civil y Comercial de La Banda
DIAS.- A lo demás, oportunamente si
cita y emplaza a herederos y acreedores
Dra. LILA PERRACINI DE GAONA correspondiere.
de " LUGONES, ALBERTO
- Secretaria Martes y Viernes para las
HONORIO", por el término de
T R E I N T A D IA S p a ra q u e Nº 210.884 - e. 30 dic. - v. 04 enero - notificaciones en la oficina".
comparezcan en Expte. 62.304/10 p. 50 - $ 15,00.- Fdo. por: Juez - Basbús, Pedro José;
hacer valer sus derechos, bajo Secretario/ a Brim Alicia.-
apercibimiento de ley.- EDICTO SUCESION Oficina: 28 de Diciembre de 2010.-
Secretaría, 28 de diciembre de 2010.- El Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria
Dra. LILA PERRACINI DE GAONA Nominación en Autos: "FIGUEROA Nº 210.888 - e. 30 dic. - v. 04 enero -
- Secretaria MARCELO POLINAR p. 80 - $ 30,00.-
Nº 210.886 - e. 30 dic. - v. 04 enero - s/SUCESION AB-INTESTATO" -
p. 50 - $ 15,00.- Expte. Nº 434216, Cita y emplaza a EDICTO PRESCRIPCION
quienes se consideren con derecho Juez Civil y Comercial de la ciudad de
EDICTO SUCESION sobre los bienes del causante, para que La Banda, en autos: "AVILA, JOSE
Juez en lo Civil y Comercial de Tercera en el término de TREINTA DIAS FORTUNATO c/CASTILLO,
Nominación, Autos: "TIJERA posteriores a la última publicación MAXIMINA Y/O QUIENES SE
PETRONILA DEL CARMEN Y comparezcan y hagan valerlos, bajo CONSIDEREN CON DERECHO
CELIS JUAN CARLOS apercibimiento de Ley.- AL INMUEBLE s/PRESCRIPCION
s/SUCESION AB-INTESTATO" - Fdo.: Dr. Curet Fernando Anibal. Dra. ADQUISITIVA DE DOMINIO
Expte. Nº 436.288-2010.- Cítese y Ausar Marta Daniela, Secretaria.- EXPTE. Nº 58.391", ha dictado la
emplácese mediante edictos que se Santiago del Estero, 25 de Diciembre siguiente Resolución:
publicarán por TRES DÍAS del 2010.- "La Banda, 13 de Abril del Dos Mil
CONSECUTIVOS en el Boletín Oficial Dra. MARCELA BEATRIZ PAZ - Diez.
y diario de mayor circulación en la Pro-Secretaria Agréguese y téngase presente los
provincia a todos los que se consideren Nº 210.896 - e. 30 dic - v. 04 enero -
7
7. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
recaudos adjuntos: Habiéndose dado Juzgado y ofrezcan las pruebas de que demandado sin que se haya podido
cumplimiento con el decreto que intenten valerse bajo apercibimiento de determinar el mismo cítese al
antecede. Atento lo manifestado y lo dispuesto por los art. 342 y 360 del demandado y/o quienes se consideren
constancia de autos provéase el escrito C.P.C. y C. Téngase presente las con derecho a comparecer al proceso
de la demanda: Por formalizada la pruebas ofrecidas y resérvese su mediante Edictos que se publicarán
demanda de prescripción adquisitiva proveído para la etapa procesal durante Dos Días por el Boletín Oficial
veinteñal en contra de Máxima Elena oportunamente a lo demás y diario de mayor circulación bajo
Castillo y Romelia de Jesús Castillo; oportunamente si procediere. Martes y apercibimiento de designar a la Sra.
sobre inmueble Fracción parte de San Viernes para las notificaciones en la Defensora para que lo represente en la
Roque; Distrito Tala Pozo San Roque, oficina. causa.
Dpto. Robles en superficie de 2 has; 72 Notifíquese personalmente o por Notifíquese personalmente o por
has 45 cas, la que se admite en cuanto cédula. cédula.
por derecho procediere (Art. 334, 335, Firmado: Dr. Víctor Manuel Rotondo, Firmado: Dr. Víctor Manuel Rotondo,
y 55 del C.P.C.Y C) Agréguese la Juez. Ante mí: Dra. Lila Perracini de Juez. Ante mí: Dra. Lila Perracini de
documentación acompañada y córrase Gaona, Secretaria - Otra Resolución: Gaona, Secretaria.-
traslado de la demanda para que en el "La Banda, 07 de Octubre de 2010 Secretaría, 17 de Noviembre de 2010.-
término de QUINCE DIAS el Agréguese y téngase presente el Dra. LILA PERRACINI DE GAONA
demandado y/o sucesores comparezcan recaudo acompañado. - Secretaria
y contesten bajo apercibimiento a lo Habiéndose realizado todas las Nº 210.891 - e. 30 dic - v. 03 enero - p.
dispuesto en el art. 62 del citado cuerpo d ilige ncia s t e ndie nt e s a la 300 - $ 60,00.-
legal. Asimismo, para que constituya determinación del domicilio del
domicilio procesal dentro del radio del
SECCION AVISOS VARIOS
CLUB SOCIAL Y Directiva. MUTUAL DE
DEPORTIVO A tal efecto se invita a los señores BIENES Y SERVICIOS
MORALES socios a presentar las listas de SANTIAGO DEL ESTERO
SANTIAGO DEL ESTERO candidatos para su oficialización hasta Autorizada por el Instituto Nacional de
Convocatoria a 72 (setenta y dos) horas antes de la Asociativismo y Economía Social por
Asamblea General Ordinaria iniciación de la asamblea. Resolución Nº 5424 del 23/12/2009 e
El Club Social y Deportivo Morales, También se invita a los señores socios, inscripta en Reg. Nac. de Mutualidades
convoca a Asamblea General Ordinaria que adeuden cuotas sociales, pasar por bajo el Nº S.E. 208.
de socios y simpatizantes a llevarse a la Secretaría del Centro de Jubilados a AUTORIDADES: Presidente:
cabo en su sede social el día 04/01/11 a los fines de regularizar la situación y Torres, Patricio Francisco, DNI Nº
partir de las 21 hs. para tratar el poder emitir su voto. 31.297.389, Secretario: Argañaraz,
siguiente: La Banda, SE, 28/12/10. Lisandro María, DNI Nº 31.120.404,
ORDEN DEL DIA: MARIO H. AVILA - Presidente Tesorero: Arias, José Carlos, DNI Nº
* Balance de estados contables al Nº 210.894 - e. 30 dic - v. 04 enero - p. 26.774.997, Vocal Titular 1º: Torres,
31/12/10 100 - $ 30,00.- Hernán Francisco , DNI Nº
* Designación de dos socios para firmar 11.064.419; Vocal Titular 2º:
el acta. AGUAS DE SANTIAGO Argañaraz, Teresita Rosario, DNI Nº
* Elección de Autoridades. Designación de Presidencia de la 11.654,641, Vocal Titular 3º:
OSCAR A. GUZMAN - Presidente Comisión Fiscalizadora Argañaraz, Jorge Francisco, DNI Nº
Nº 210.889 - e. 30 dic. - v. 03 enero - DOMICILIO: con domicilio en Calle 28.323.237, y como miembro Vocal
p. 50 - $ 15,00.- Libertad 688 de esta Ciudad. Por acta Suplente: Guzmán, Dora Alejandra,
de Comisión Fiscalizadora Nº 138 de DNI Nº 31.149.512, y para miembros
CENTRO DE fecha 6/5/2009, protocolizada mediante titulares del Organo de Fiscalización
JUBILADOS Y PENSIONADOS Escritura Nº 594, de fecha 21/12/2010, los señores Fiscalizador 1º Eljall,
NACIONALES pasada ante la Escribana Carmen Joaquín, DNI Nº 30.917.641,
"ESPERANZA" Venegas de Karam, adscripta al Fiscalizador 2º Landriel, Enrique
- La Banda - Registro Nº 11 de esta Ciudad, se Marcelo, DNI Nº 28.045.134, señores
SANTIAGO DEL ESTERO comunica la designación del C.P. Pablo Fiscalizador 3º Olivares, Mariano
Convocatoria a Fabián Waisberg, como presidente de Jesús, DNI Nº 32.053.901 y suplentes
Asamblea Ordinaria la Comisión Fiscalizadora. los señores Fiscalizador Suplente 1º
El Centro de Jubilados y Pensionados Dra. Carmen V. de Karam, Fernández, Felipe Santiago, DNI Nº
Nacionales "Esperanza" invita a la Abogada-Escribana
8.120.556, Fiscalizador Suplente 2º
Asamblea Ordinaria que se llevará a CPN. Alberto Mazzeo, Gerente de
Argañaraz, María Susana, DNI Nº
cabo el día 19/01/2011, a las 10 horas, Adm. y Finanzas
32.132.122, Fiscalizador Suplente 3º
en el domicilio del Centro de Jubilados, Nº 210.854 - e. 27 Diciembre - v. 3
Carrizo, María José, DNI Nº
sito en calle Coronel Rivas Nº 218, La enero/2011 - p. 50 - $ 22,50
22.915.343.
Banda, Sgo. del Estero con el fin de
DOMICILIO: La asociación tiene su
renovar las autoridades de la Comisión MU.BI.SER.
domicilio en la calle SARMIENTO
8
8. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
284, Ciudad de Santiago del Estero. facultado a este respecto para resolver del órgano de administración y
OBJETO: Sus fines y objetivos serán por si los casos no previstos en este fiscalización. La Junta Electoral estará
los siguientes: a) Fomentar la ayuda estatuto, con cargo de dar cuenta a la integrada por un representante del
recíproca entre sus miembros para asamblea más próxima que se celebre; Consejo Directivo designado por éste,
satisfacer sus necesidades; b) Prestar c) Convocar a asambleas; d) Resolver quien la presidirá y los apoderados o
servicios funerarios, c) Otorgar sobre la admisión de asociados y sobre representantes de las listas. Sin
subsidios por casamiento, nacimiento o sanciones a ellos; e) Crear o suprimir perjuicio de otros libros que el órgano
fallecimiento; d) Otorgar préstamos a empleos, fijar su remuneración, adoptar directivo decida llevar, se habilitarán
sus asociados y un beneficio que las sanciones que correspondan a los siguientes: Actas de asamblea, actas
estimule la capacidad ahorrativa de los quienes lo ocupen, contratar todos los de reuniones del Consejo Directivo,
mismos; e) Proporcionar servicios de servicios que sean necesarios para el actas de reuniones de la Junta
a s i s t e n c i a mé d i ca i n t eg r a l, mejor logro de los fines sociales; f) Fiscalizadora, registro de asociados,
farmacéutica, de proveeduría, Presentar a la asamblea general diario, inventario y balance, caja y
recreación, turismo, culturales y otros ordinaria la memoria, balance general, registro de asistencia de asambleas.
compatibles con el desarrollo físico y inventario, cuenta de gastos y recursos Todos los libros serán rubricados.
espiritual de los asociados; f) e informe del órgano de fiscalización EXCEDENTES: Los excedentes
Establecer un fondo compensatorio correspondiente al ejercicio fenecido; g) líquidos y realizados serán distribuidos
para la jubilación; g) Proveer de Proponer los servicios y beneficios de la siguiente forma: a) Capital social
vivienda a los socios ya sea sociales y sus modificaciones, 105; b) Conservación de bienes y
adquiriéndola, construyéndola o cuestiones que deberán ser aprobadas nuevas adquisiciones 10%; c) Futuros
haciéndola construir, pudiendo por la asamblea; h) Poner en quebrantos 10%; d) Educación y
entregarla en uso, o en propiedad, conocimiento de los socios los estatutos capacitación mutual 10%; e) Saldo se
según lo establezca en cada caso la y reglamentos aprobados por el aplicará a las prestaciones de la
reglamentación. Instituto Nacional de Asociativismo y finalidad de la mutual.
RECURSOS: Los recursos de la Economía Social; i) Conferir mandatos; DISOLUCION Y LIQUIDACION:
mutual estarán constituidos por: a) Las j) Aceptar legados y donaciones sin La asociación se disolverá por la
cuotas y demás aportes sociales. b) La cargo, y subvenciones; k) Modificar, resolución de la asamblea convocada a
rentabilidad de los bienes que posea. c) ad-referéndum de la primer asamblea a este efecto; por haber dejado la entidad
Las contribuciones, legados y realizarse, el monto de las cuotas y de cumplir sus fines.
subsidios. d) Cualquier otro recurso demás cargas sociales, cuando razones Dr. FRANCISCO FACUNDO
lícito. de necesidad así lo aconsejen; l) Crear ZAVALIA - Abogado.
F E C H A DE C I E R R E D E y suprimir subcomisiones internas para Nº 210.892 - e. 30 dic. - v. 03 enero -
EJERCICIO: El ejercicio social asesoramiento y control de las p. 925 - $ 245,00.-
cerrará el día treinta y uno (31) del mes actividades sociales y designar sus
de Diciembre de cada año. integrantes; ll) Contratar seguros; m) GOBIERNO DE LA
MIEMBROS: Toda persona que Autorizar el funcionamiento de las PROVINCIA DE
deseare ingresar en calidad de asociado delegaciones ad-referéndum de la SANTIAGO DEL ESTERO
deberá hallarse encuadrado en las asamblea y de acuerdo con las normas MINISTERIO DE OBRAS Y
condiciones determinadas por este que dicte la autoridad de aplicación ; n) SERVICIOS PUBLICOS
estatuto. La asociación cuenta con las Firmar convenios con otras mutuales CONSEJO PROVINCIAL DE
siguientes categorías de asociados: y/0 entidades que tengan fines VIALIDAD
Activos, Participantes, Adherente y solidarios, ad-referéndum de la primera Licitación Pública y Escrita
Honorarios. asamblea que se celebre. Nº 5/2011
ADMINISTRACION Y ASAMBLEAS: La asamblea es la (Autorizada por
FISCALIZACION: La administración autoridad máxima de la mutual. Las Decreto Nº 2.192/2.010)
de la asociación estará a cargo del asambleas ordinarias se realizarán una Obra: "PAVIMENTACIoN RUTA
Consejo Directivo. La fiscalización vez al año dentro de los cuatro meses PROVINCIAL Nº 2 - TRAMO: INT.
interna de la asociación estará a cargo posteriores a la clausura de cada RUTA PROVINCIAL Nº 5 -
de la Junta Fiscalizadora. El mandato ejercicio. Las asambleas extraordinarias BANDERA BAJADA".
de los miembros titulares y suplentes serán convocadas siempre que el UBICACION: DPTO. FIGUEROA.
del Consejo Directivo y de la Junta de Consejo Directivo lo juzgue TIPO DE OBRA: Limpieza de zona
Fiscalización durará 4 (cuatro) conveniente, cuando lo solicitara la de camino, alambrados, alcantarillas,
ejercicios. El Consejo Directivo estará Junta Fiscalizadora, o a solicitud del suelo compactado para banquinas y
integrado por un presidente, un tesorero 10% de los asociados con derecho a taludes, base estabilizada granular,
y 3 (tres) vocales titulares. voto. El quórum para sesionar en las carpeta asfáltica, estab ilizado
ATRIBUCIONES: Serán atribuciones asambleas será de la mitad más uno de imprimado en banquinas, calzada de
del Consejo Directivo: a) Ejecutar las los asociados con derecho a voto. Las hormigón, demarcación horizontal,
resoluciones de las asambleas, cumplir resoluciones de la asamblea se señalización vertical.
el estatuto, los reglamentos y toda adoptarán por la mayoría de la mitad Presupuesto Oficial: $ 23.448.600,00
disposición legal vigente; b) Ejercer, en más uno de los asociados presentes. Las ( P e s o s V e i n t it r é s M i l l o n e s
general, todas aquellas funciones elecciones de los miembros del Consejo Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil
inherentes a la direcció n y Directivo y de la Junta Fiscalizadora se Seiscientos).
administración de la mutual, quedando harán por el sistema de listas completas Fecha de Apertura: 13 de Enero de
9
9. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
2.011, a horas 09:00 o el subsiguiente Subsecretario de Prensa y Difusión 878.990,00. (ochocientos setenta y
día hábil si aquel resultare feriado, a la e. 29 dic. - v. 3 enero/2011 ocho mil novecientos noventa).
misma hora.- FECHA Y HORA DE APERTURA:
Lugar: Consejo Provincial de Vialidad PROVINCIA DE 19 de Enero del 2011, a las 10,00 hs. o
- Avda. Belgrano (N) Nº 496, Ciudad. SANTIAGO DEL ESTERO el siguiente día hábil si fuera decretado
Plazo de ejecución: 300 (trescientos) MINISTERIO DE feriado.
días corridos. SALUD Y LUGAR: Departamento
Precio del Pliego: $ 23.448,00 (Pesos DESARROLLO SOCIAL Contrataciones - Dirección General de
Veintitrés Mil Cuatrocientos Cuarenta LICITACION PUBLICA Y Administración del Ministerio de Salud
y Ocho). ESCRITA Nº 24/2010 y Desarrollo Social; sito en Avda.
Fecha de Vencimiento de Solicitud AUTORIZADO POR Belgrano (s) Nº 2.050, ciudad de
de Certificado de Capacidad Libre DECRETO Nº 2.180/2010 Santiago del Estero.
de Contratación Anual: 5 de Enero DIRECCION GENERAL DE PLIEGO DE CONDICIONES:
de 2.011. ADMINISTRACION Podrán consultarse en la citada
Venta de Pliegos Hasta el 5 de Enero DEPARTAMENTO reparticiones, donde se encuentran a
de 2.011.- CONTRATACIONES disposición de los interesados.
Datos e informes en el Dpto. OBJETO: Adquisición de 7.000 VALOR DEL PLIEGO: $ 800,00
Administrativo del Consejo Provincial Chapas Galvanizadas, con destino a (Ochocientos Pesos).
de Vialidad, sito en Avda. Belgrano (N) Flias. de Escasos Recursos y en C.P.N. MATIAS LUIS NAZER - A/
Nº 496 de esta ciudad. Estado de Emergencia Habitacional. Cargo Departamento Contrataciones
Santiago del Estero, 28 de Diciembre EXPEDIENTE Nº: 7230/54/2010. e. 30 dic - v. 04 enero -.
de 2.010.- PRESUPUESTO OFICIAL: $
C a rlo s Néstor Ar ga ñ a r a z -
TRANSNOA S.A.
Notificación
En cumplimiento de lo estipulado en el Art. 7º de la Ley 19.552 y por un período de tres días TRANSNOA S.A. notifica a los
propietarios y ocupantes de los inmuebles consignados en el listado abajo transcripto que el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad ha dictado la Resolución 641/2010 por la que, teniendo en cuenta la traza de la línea de alta tensión que unen la E.T.
La Guardia con la E.T. Banda Este, ambas en la Provincia de Santiago del Estero, las parcelas cuyos datos catastrales y dominiales
se transcriben abajo quedan afectadas por una Servidumbre Administrativa de Electroducto siendo titular de la misma TRANSNOA
S.A. Las heredades afectadas por la Servidumbre Administrativa de Electroducto quedarán sometidas a lo establecido en los
Artículos 3, 16 y 19 de la Ley Nº 19.552 y además a las restricciones y limitaciones al dominio que se expresan más adelante.
Conforme los criterios definidos en la Especificación Técnica ET 80 se adopta una franja de servidumbre de DIECINUEVE CON
OCHENTA Y TRES (19,83) metros, es decir, NUEVE CON NOVENTA Y UNO (09,91) metros a cada lado del eje de la línea.
Las restricciones y limitaciones al dominio que rigen para la mencionada servidumbre son las siguientes: i) No se permitirán
construcciones de ningún tipo; ii) no se admitirán especies arbóreas que en algún momento de su desarrollo puedan alcanzar una
la altura mayor a CUATRO (4) metros ni instalaciones tales como mástiles, molinos, antenas, que sobrepasen dicha altura. iii) no
se permitirá la circulación de maquinarias o vehículos de porte mayor a CUATRO (4) metros. Los gases de escape o de material
de cosecha de las maquinarias no podrán aproximarse a menos de TRES (3) metros de cualquiera de los conductores; iv) no se
permitirá la quema de pastizales u otro tipo de cultivo o material, debiendo los propietarios adoptar los recaudos suficientes y
necesarios para evitarlas; v) no se permitirá el manipuleo de combustibles. En toda zona aledaña a la franja de servidumbre no se
permitirán árboles, mástiles, antenas, molinos o cualquier tipo de elementos que, en su caída, puedan producir daños a la línea.
LISTADO DE PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES AFECTADOS POR LA SERVIDUMBRE DEL
ELECTRODUCTO
OBRA. LINEA DE ALTA TENSION EN 132 KV ENTRE LA GUARIDA-BANDA ESTE
PROPIETARIO
O PARCELA PADRON DOM INIO OBSERV
POSEEDORES
Inmobiliario M .F.R. Nº Fº Año
1 CEJAS R IC A R D O
CANDELARIO C 06-1-37206 05-9107
2 HERRERA, Víctor
3 PITA ALM ENAR, M arcelo
R. 6-1-529 05-18931
10
10. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
4 DESCONOCIDO LOS
ALAM OS 560 403V. 1961 Origen
5 VILLAFAÑE 6-1-0110 05-13924
6 REYES 6-1-90000
7 REYES EDUARDO RAUL Parte Lote
19 06-01-05 885 1859 1973
8 SALTO, LINO FIDEL LOS
ALAM OS 560 403v. 1961 Origen
9 REYES ELISA Parte Lote
19 06-1-05306
10 REYES M IGUEL Parte Lote 06-1-05307
19 470 1136 1971
11 REYES D A M IA N A Parte Lote 06/01/4823
LINDURA 19 148 84 1940
12 GIM ENEZ LOS
ALAM OS 560 403v. 1961 Origen
13 SALTO, LINO FIDEL LOS 403v.
ALAM OS 560 1961 Origen
14 LIDIA YSABEL REYES
15 NASSIF DANIEL AM ADO 06-1-0096 05-13227
16 FERNANDEZ 06-1-0096 05-4153
17 BLANCO DGO 06-1-0096 05-4153
18 CELENE ANAEL Y
ELIANA JAEL CURA 06-1-00254 05-9131
19 NETI S.A. 6-1-165 05-4151
20 M ACCIO, JUAN 06-1-05206 180 131v 1943
21 ROBLES, ANTONIO 6-1-1100 05-2647
22 CARRASCO, JOSE 6-1-1149 05-5376
23 L PONDEROSA Lote B 06-1-56814 05-4594/5
24 INTA 6-1-0644 05-14592
25 C APOGROSSI D an iel A3
Enrique 06-1-37281 05-12567
26 CAPOGRO S SI D an iel B
Enrique 05-7843
27 ZARQUIZ, M IGUEL 06/01/5889 05-8431
28 EDEM S.A. 05-13998
29 M ORALES (Herederos)
30 DIEZ, EDUEARDO y Otro LOTE 3 06-1-25364 05-0512
31 DIEZ, EDUEARDO y Otro LOTE 5 06-1-00504 05-5041
32 ESTADO NACIONAL 165 131 1946
33 ALFONSO M ALDONADO
y Otro LOTE 4 6-1 05-0035
11
11. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
34 ALFONSO M ALDONADO
y Otro LOTE 3 05-0034
35 ALFONSO M ALDONADO
y Otro LOTE 2 05-003
LAUTARO PERALTA GALVAN - Abogado
Nº 210.776 - e. 30 dic. - v. 4 Enero/2011. - p. 500 - $ 112,50.-
SECCION JUSTICIA DE PAZ LETRADA
JUSTICIA DE PAZ LETRADA posteriores a su última publicación, m2.- Este plano fue elaborado por el
EDICTO PRESCRIPCION comparezca a estar a derecho en el Ingeniero Héctor M. Basualdo e
Juez de Paz de Primera Nominación, presente juicio, bajo apercibimiento de inscripto en la Dirección General de
autos caratulados, "MARIANI designársele como su representante Catastro con el Nº 1024 Legajo 09,
VICTOR NICOLAS c/GOMEZ legal al Sr. Defensor de Ausentes, Expte. Nº 2645-28-2006.
VENTURA Y/U OTROS respecto de un inmueble que se designa 08-12-2010.-
s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA como LOTE 9 y 10 MANZANA 19 - Dra. ANA MARIA MAUD - Secretaria
V E I NT E A Ñ A L" E x p te . N º FRACCION DE TERRENO, ubicado Nº 210.898 - e. 30 dic - v. 03 enero - p.
407.469/2009, emplaza a los Sres. en la Calle Rioja Nº 448 - de la Ciudad 150 - $ 30,00.-
VENTURA GOMEZ, LATIFE FIAD de Frías y está conformado por el
DE FIAD Y/O QUIENES SE Polígono A-B-C-D-A-, encierra una
CONSIDEREN CON DERECHOS, superficie de 1.250,00 m2 y una
para que en el término de DIEZ DIAS superficie edificada cubierta de 27,34
SECCION AVISOS DE HOY
EDICTO SUCESION de 2010.- CARMELO Y BANCO PLATENSE
Juez Civil y Comercial de Tercera Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria S.A., la que se admite en cuanto por
Nominación, Autos : Nº 210.903 - e. 03 Enero - v. 05 Enero derecho procediere. Imprímasele
"VILLAVICENCIO MANUEL - p. 50 - $ 15,00.- trámite. Ténganse presentes las
s/SUCESION AB-INTESTATO", restantes pruebas ofrecidas para la
cita y emplaza término de Treinta Días EDICTO PRESCRIPCION estación procesal oportuna. Córrase
a herederos, acreedores, etc., Juzgado Civil y Comercial de Quinta traslado de la demanda al accionado:
comparezcan hacer valer sus derechos Nominación, Autos: "CHAVEZ BANCO PLATENSE S.A. para que en
en el presente Juicio, b ajo MACARIO Y OTRO c/ VIDAL el término de TREINTA Y CINCO
apercibimiento de Ley.- CARMELO Y OTROS DIAS (ampliado en razón de la
Secretaría, 29 de Diciembre de 2010.- s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA distancia), comparezca a estar a
Dra. OLGA MABEL JULIAN DE VEINTEAÑAL, EXPEDIENTE derecho, constituya domicilio legal
SALAS - Pro-Secretaria 419759. - dentro del radio del Juzgado y conteste
Nº 210.901 - e. 03 Enero - v. 05 Enero Santiago del Estero, 27 de Septiembre la demanda, bajo apercibimiento de lo
- p. 50 - $ 15,00.- del 2010.- establecido por los artículos 44, 62,
Téngase presente lo manifestado. 360 del C.P.C.C. Asimismo, atento las
EDICTO SUCESION
Agréguense los recaudos adjuntos y constancias de autos y habiendo
Juez Civil y Comercial de 5º
ténganse presentes. resultado negativos los informes
Nominación: En autos: "CIAPPINO
Por presentada, con el domicilio legal solicitados para la determinación del
JOSEFA s/SUCESION
constituido, dásele participación en domicilio del demandado Sr. VIDAL
AB-INTESTATO", cítese a quienes
mérito a la copia de poder adjunto. CARMELO, cítese por edictos al
se consideren con derecho a los bienes
Provéase la demanda en su parte accionado (Artículo 346 del C.P.C.C.),
dejados por el causante Sra. CIAPPINO
p ertinente: Habiendo iniciado para que dentro del término de DIEZ
JOSEFA y/o CIAPPINO JOSEFA DEL
diligencias de beneficio de litigar sin DIAS, desde la última publicación
VALLE, para que comparezcan a hacer
gastos y concedido el beneficio comparezca a estar a derecho y
valer en forma sus derechos dentro del
término de Treinta Días. provisional del Art. 86 del C.P.C. y C. constituya domicilio legal dentro del
Firmado: Dra. Alicia Brim - Secretaria" por iniciada formal acción sobre radio del Juzgado, bajo apercibimiento
Santiago del Estero, 29 de Diciembre ADQUISITIVA en contra VIDAL de designar como su representante legal
12
12. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
al Sr. Defensor de Ausentes. para que en el término de 30 días redactado de la siguiente manera: " La
A lo demás oportunamente si posteriores a la última publicación fiscalización de la Sociedad esta a cargo
correspondiere. comparezcan a hacer valer sus de un Síndico Titular por el término de
Martes y Viernes para las derechos. tres ejercicios, el que podrá ser
notificaciones en la Oficina. Dése intervención al Ministerio Fiscal reelegido.-
Notifíquese. Civil.- En caso de ausencia o cualquier otro
Fdo.: por Juez BASBUS PEDRO Santiago del Estero, 03 de Diciembre impedimento deberá proceder a
JOSE, Secretario/a. de 2010.- convocar inmediatamente a una
Dra. ALICIA E. BRIM, Secretaria. VIVIANA DEL C. GUZMAN - Jefe de Asamblea General para designar al
Nº 210.902 - e. 3 Enero - v. 4 Enero - Departamento A/C Secretaría reemplazante.
p. 250 - $ 52,50. Nº 210.907 - e. 03 Enero - v. 05 Enero La remuneración del Síndico será fijada
- p. 50 - $ 15,00.- por la Asamblea General Ordinaria.-
CERAMICA "Marco Enrique Brunetti.-. Presidente
SANTIAGO DEL ESTERO JUSTICIA DE PAZ LETRADA del Directorio.-
Convocatoria a EDICTO SUCESION MARCO E. BRUNETTI - Presidente
Asamblea General Extraordinaria Se ha dispuesto a dirigir a Ud. el Nº 210.905 -e. 03 enero - v. 07 enero -
Convócase a los señores Accionistas de presente de los autos caratulados: p. 140 - $ 75.00.-
la Razón Social Cerámica Santiago del "CORONEL OLGA MARGARITA
Estero Sociedad Anónima a la Y RICARDO HUMBERTO GEREZ
Asamblea General Extraordinaria fijada s/SUCESION - Expte. Nº 428.974" "VSGA S.R.L."
por el Directorio para el día Veinte de que se transmita ante este Juzgado de Las Termas de Río Hondo
Enero del año 2011 a horas 18.00 en la Paz de 2da. Nominación. Cítese y Dpto. Río Hondo
Sede Social de Avenida Solís esquina emplácese a los herederos y acreedores SANTIAGO DEL ESTERO
Santa Fe de esta Ciudad, para tratar el para que en el término de 30 días CONTRATO SOCIAL
siguiente: posteriores a la última publicación En la Ciudad de Las Termas de Río
ORDEN DEL DIA: comparezcan a hacer valer sus Hondo, Dpto. Río Hondo, Provincia de
1º) Lectura y Consideración del Acta de derechos. Santiago del Estero, el 16 de Diciembre
la Asamblea General Extraordinaria Dése intervención al Ministerio Fiscal de 2010 entre la Srta. Altamiranda,
anterior.- Civil.- Sonia Aidé, D.N.I. Nº 20.397.059, de
2º) Designación de dos accionistas para Santiago del Estero, 03 de Diciembre nacionalidad argentina, nacida el 25 de
firmar el Acta. de 2010.- Julio de 1968, soltera, de profesión
3º) Consideración y decisión de adoptar VIVIANA DEL C. GUZMAN - Jefe de Asistente Dental, domiciliada en calle
con respecto al próximo vencimiento Departamento A/C Secretaría Suipacha y Kennedy s/n., Bº Sector El
del plazo de duración de la Sociedad.- Nº 210.908 - e. 03 Enero - v. 05 Enero Alto de esta Ciudad y Giuliano,
MARCO ENRIQUE BRUNETTI - - p. 50 - $ 15,00.- Vanina Verónica, D.N.I. Nº
Presidente del Directorio 24.967.197, de nacionalidad argentina,
MARIA INES JUAREZ - M.P. 953 CERAMICA SANTIAGO nacida el 31 de Diciembre de 1975,
C.P.C.E.S.E. SOCIEDAD ANONIMA casada, de profesión Odontóloga,
Nº 210.904 - e. 03 Enero - v. 07 Enero COMUNICADO
domiciliada en Ruta 51, Manzana C,
- p. 100 - $ 45,00.- A los fines de ley, se deja constancia
Lote 35, Bº El Bosque Privado, de la
que en la Asamblea General
Ciudad de la Banda, Provincia de
JUSTICIA DE PAZ LETRADA Extraordinaria Nº 496 de fecha 31 de
Santiago del Estero, personas mayores
EDICTO SUCESION Agosto de 2010 los señores
de edad, capaces para este acto.
Se ha dispuesto a dirigir a Ud. el Accionistas, cuya nómina consta en el
Intervienen por si y expresan: que han
presente de los autos caratulados: libro de Depósito de Acciones y
resuelto celebrar el siguiente contrato
"PERALTA, GUIDO ALBERTO Registro de Asistencias Nº 2 que
de Sociedad de Responsabilidad
s/SUCESION - Expte. Nº 426.603" representan la totalidad del Capital
Limitada de acuerdo con las siguientes
que se transmita ante este Juzgado de Social o sea, $ 1,50 se ha aprobado por
cláusulas:
Paz de 2da. Nominación. Cítese y unanimidad la modificación del Art. 9º
DENOMINACION: La Sociedad se
emplácese a los herederos y acreedores de los Estatutos Sociales que queda
13
13. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
denomina "VSGA S.R.L." - constituirse, organizarse e integrarse de atención médico asistencial integral,
DOMICILIO: La Sociedad tendrá su como red de prestadores de salud y/o de intermediación, de administración,
domicilio legal y comercial en Calle farmacéuticos, en jurisdicciones de concesión, de gerenciamiento y/o
Mar del Plata Nº 170, de la Ciudad de municipales, provinciales, regionales o mandatos con obras sociales, empresas
Las Termas de Río Hondo, Dpto. Río nacionales y toda clase de agrupaciones prestadoras de servicios médicos y
Hondo, de la Provincia de Santiago del de colaboración empresaria ACE y prepagas, compañías de aseguradoras
Estero. - UTE. Para cumplir con el objeto podrá de riesgos de trabajo (ART),
DURACION: La Sociedad tendrá una realizar contratos con personas Compañías de seguros y con todos los
duración de veinte (20) años desde la individuales o establecer sistemas de entes públicos y privados existentes en
fecha de inscripción en el Registro contratación colectiva con instituciones, el país como en el extranjero; Ejercer
Público de Comercio. - empresas o asociaciones de cualquier r epresentaciones, comis iones ,
OBJETO: La Sociedad tiene por índole. Podrá celebrar contratos de distribuciones, intermedicaciones,
objeto dedicarse, por cuenta propia, de organización y ejecución de atención consignaciones y mandatos sobre
terceros y/o asociada a terceros, dentro médico asistencial integral, de asuntos vinculados con el objeto social.
o fuera del país, las siguientes intermediación, de administración, de -
actividades: concesión, de gerenciamiento y/o CAPITAL SOCIAL: El capital social
1) SERVICIOS DE SALUD: mediante mandatos con obras sociales, empresas es de $ 10.000, dividido en cien (100)
la Organización, Administración, prestadoras de servicios médicos y cuotas de cien pesos ($ 100), valor
gerenciamiento y comercialización de prepagas, compañías de aseguradoras nominal de cada una, totalmente
Servicios de Salud en el ramo de riesgos de trabajo (ART), Compañía suscriptas e integrada por cada uno de
Odontología, y médicos asistenciales en de seguros y con todos los entes los socios, de acuerdo al siguiente
todas sus especialidades y en sus tres públicos y privados existentes en el detalle: la Srta. Altamiranda, Sonia
niveles prestacionales, de obras sociales país como en el extranjero; ejercer Aidé, suscribe 50 cuotas o sea $ 5.000,
y empresas de medicina prepaga, rep res entacione s , c omis iones , Cinco Mil Pesos y la Sra. Giuliano,
organismos públicos y privados, distribuciones, intermediaciones, Vanina Verónica, suscribe 50 cuotas o
personas físicas y jurídicas. Prestación consignaciones y mandatos sobre sea $ 5.000 Cinco Mil. Las cuotas se
de servicios de urgencias, emergencias asuntos vinculados con el objeto social. integran en efectivo. -
sin internación en materia de salud, - ADMINISTRACION: La
pre-hospitalarias, atención médica y 2) AGROPECUARIA: desarrollar Administración, representación legal y
domiciliaria. A tal efecto podrá realizar proyectos agropecuarios, agrícolas, uso de la firma social estará ejercida
contrataciones con profesionales y de avícolas, forestales y pecuarios; cría y por un socio Gerente en forma
centros que agrupen profesionales en el venta de animales domésticos. Para el individual, quien mantendrá su cargo
ramo Odontología y de cualquier otra cumplimiento de su objeto la Sociedad por el plazo de duración de la Sociedad
especialidad médica e instalar, explotar podrá adquirir y vender tierras y/o hasta que la Asamblea estipule un
directa e indirecta establecimientos que excluyendo el corretaje inmobiliario, nuevo Socio Gerente. En este acto
presten dichos servicios. Realizar animales destinados a la reproducción y ACUERDAN designar como Gerente a
contratos y convenios con círculos, cría. - la Sra. Giuliano, Vanina Verónica. -
consejos o colegios odontológicos y de 3) CAMPING: Explotación y EJERCICIO: La Sociedad llevará
profesionales, obras sociales y administración de Camping. En el legalmente su contabilidad y preparará
medicinas prepagas. Comercializar, cumplimiento de su objeto social la anualmente su balance general al día
importar y exportar productos Sociedad podrá realizar cualquier Treinta y Uno de Diciembre de cada
químicos, farmacéuticos, aparatos, actividad que resulte necesaria o año. -
instrumentales médicos quirúrgicos y inherente con el mismo, realizar JURISDICCION: Las partes aceptan
ortopédicos, y todo otro elemento que contratos, adquirir bienes, contratar con y se someten a la jurisdicción de los
se destine al uso y práctica de la personas individuales o establecer Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
medicina odontológica. La Sociedad sistemas de contratación colectiva con Santiago del Estero. -
tendrá plena capacidad jurídica para instituciones, empresas o asociaciones AUTORIZACION: Los socios
realizar todos los actos relacionados de cualquier índole. Podrá celebrar otorgan PODER ESPECIAL al CPN
con su objeto, así como para poder contratos de organización y ejecución Carlos C. Seisdedos, D.N.I. Nº
14
14. Boletín Oficial Nº 19.385 Lunes 3 de Enero de 2011
20.479.220, Matrícula Profesional Nº inclusive en la denominación societaria, M.P. 1155
1155, otorgada por el CPCESE quien realizar el depósito de garantía del Nº 210.906. e. 3 Enero - v. 3 Enero - p.
queda facultado para gestionar la aporte del capital, como así también 850 - $207,-
Constitución de la Sociedad y su solicitar el reintegro de los mismos y
inscripción el Registro Público de realizar todo trámite atinente a su
Comercio, queda autorizado a aceptar inscripción.
cualquier modificación contractual, Sr. CARLOS C. SEISDEDOS, C.P. -
15