Este documento contiene tres resoluciones ministeriales que aprueban los estatutos de asociaciones civiles y les otorgan personería jurídica. También incluye varios edictos judiciales que citan a herederos, acreedores y otras partes en sucesiones.
Este documento contiene 4 decretos del Poder Ejecutivo de la provincia de Santiago del Estero. Los decretos aprueban contratos de locación de servicios celebrados entre el Ministerio de Salud y diferentes personas, para que desempeñen funciones en distintas dependencias de salud pública de la provincia.
Este documento contiene varios edictos de citación relacionados con sucesiones y procesos judiciales en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Se prorroga el vencimiento para el pago del impuesto inmobiliario provincial. También se anuncia una subasta judicial de bienes y un concurso preventivo comercial.
Este boletín oficial contiene 6 decretos relacionados con asuntos gubernamentales en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los decretos aprueban contratos, declaran la urgencia de expropiaciones de tierras, y autorizan licitaciones para obras públicas relacionadas con vivienda, aeropuertos, suministro de agua y oficinas gubernamentales.
Este documento contiene varios edictos sucesorios de diferentes juzgados que citan y emplazan a herederos, acreedores y otras personas con derechos sobre los bienes dejados por diferentes causantes fallecidos, para que en plazos de 30 días hagan valer sus derechos. También incluye edictos de remate judicial de bienes y la apertura de un concurso preventivo de acreedores.
El documento contiene varios edictos judiciales y avisos legales. El primer edicto cita a herederos y acreedores de una sucesión a comparecer ante el juez. El segundo edicto remata un inmueble ubicado en la ciudad de Santiago del Estero. El tercer edicto fija el plazo para la presentación de créditos en un concurso preventivo.
Los edictos citan y emplazan a herederos, acreedores y otros interesados en varios juicios sucesorios y procesos de subasta para que en el plazo de 30 días hagan valer sus derechos sobre los bienes en litigio de las personas fallecidas o que se subastarán, bajo apercibimiento de ley. También se informa sobre la subasta de un inmueble ubicado en la ciudad de Santiago del Estero.
La ley declara de utilidad pública e inmuebles sujetos a expropiación dos propiedades identificadas que serán destinadas para ampliar el Instituto Provincial de Santiago del Estero. Se autoriza al poder ejecutivo a iniciar los trámites expropiatorios correspondientes. El gasto de la expropiación será asumido por el poder ejecutivo provincial y la ley entrará en vigencia luego de su promulgación.
Este boletín oficial contiene tres resoluciones ministeriales que aprueban los estatutos sociales y otorgan la personería jurídica a tres asociaciones civiles diferentes. También incluye varios edictos de sucesión que citan y emplazan a herederos, acreedores y otros para que hagan valer sus derechos sobre los bienes dejados por diferentes causantes. Finalmente, anuncia un remate judicial de un inmueble rural.
Este documento contiene 4 decretos del Poder Ejecutivo de la provincia de Santiago del Estero. Los decretos aprueban contratos de locación de servicios celebrados entre el Ministerio de Salud y diferentes personas, para que desempeñen funciones en distintas dependencias de salud pública de la provincia.
Este documento contiene varios edictos de citación relacionados con sucesiones y procesos judiciales en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Se prorroga el vencimiento para el pago del impuesto inmobiliario provincial. También se anuncia una subasta judicial de bienes y un concurso preventivo comercial.
Este boletín oficial contiene 6 decretos relacionados con asuntos gubernamentales en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los decretos aprueban contratos, declaran la urgencia de expropiaciones de tierras, y autorizan licitaciones para obras públicas relacionadas con vivienda, aeropuertos, suministro de agua y oficinas gubernamentales.
Este documento contiene varios edictos sucesorios de diferentes juzgados que citan y emplazan a herederos, acreedores y otras personas con derechos sobre los bienes dejados por diferentes causantes fallecidos, para que en plazos de 30 días hagan valer sus derechos. También incluye edictos de remate judicial de bienes y la apertura de un concurso preventivo de acreedores.
El documento contiene varios edictos judiciales y avisos legales. El primer edicto cita a herederos y acreedores de una sucesión a comparecer ante el juez. El segundo edicto remata un inmueble ubicado en la ciudad de Santiago del Estero. El tercer edicto fija el plazo para la presentación de créditos en un concurso preventivo.
Los edictos citan y emplazan a herederos, acreedores y otros interesados en varios juicios sucesorios y procesos de subasta para que en el plazo de 30 días hagan valer sus derechos sobre los bienes en litigio de las personas fallecidas o que se subastarán, bajo apercibimiento de ley. También se informa sobre la subasta de un inmueble ubicado en la ciudad de Santiago del Estero.
La ley declara de utilidad pública e inmuebles sujetos a expropiación dos propiedades identificadas que serán destinadas para ampliar el Instituto Provincial de Santiago del Estero. Se autoriza al poder ejecutivo a iniciar los trámites expropiatorios correspondientes. El gasto de la expropiación será asumido por el poder ejecutivo provincial y la ley entrará en vigencia luego de su promulgación.
Este boletín oficial contiene tres resoluciones ministeriales que aprueban los estatutos sociales y otorgan la personería jurídica a tres asociaciones civiles diferentes. También incluye varios edictos de sucesión que citan y emplazan a herederos, acreedores y otros para que hagan valer sus derechos sobre los bienes dejados por diferentes causantes. Finalmente, anuncia un remate judicial de un inmueble rural.
Este boletín oficial contiene tres resoluciones ministeriales que aprueban los estatutos sociales y otorgan personería jurídica a tres asociaciones civiles. También incluye edictos judiciales sobre sucesiones y cancelaciones de cheques y certificados de plazo fijo, así como avisos varios sobre una asamblea de un club y una licitación del Ministerio de Educación.
El documento contiene varios decretos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Un decreto designa a un nuevo Director General de Presupuesto. Otro decreto autoriza el pago de una factura por la renovación de una suscripción a una revista jurídica. Un tercer decreto declara huésped de honor a un embajador chino durante su visita a la provincia.
El decreto aprueba dos contratos de locación de servicios para desempeñar funciones médicas en establecimientos de salud de la provincia. También aprueba el pago de una factura por equipamiento y servicios para el sistema de cámaras de seguridad de Casa de Gobierno. Por último, libera la subrogancia de un secretario que había asumido funciones de otro secretario durante su ausencia temporal.
Este documento resume tres decretos del gobierno de Santiago del Estero. El primero homologa la sanción de cesantía de 6 horas a una profesora y el segundo autoriza una licitación para la compra de textiles. El tercero homologa la adjudicación de una agencia de lotería.
Este documento contiene varios edictos sucesorios de diferentes juzgados que citan y emplazan a herederos y acreedores para que en un plazo de 30 días comparezcan a hacer valer sus derechos sobre bienes dejados por diferentes causantes, bajo apercibimiento de ley. Los edictos incluyen información sobre los nombres de los causantes, los juzgados intervinientes y los secretarios a cargo de cada caso.
Este decreto aprueba varios contratos de locación de servicios celebrados entre distintos ministerios de la provincia de Santiago del Estero y diferentes personas. Se autoriza la contratación de vehículos, así como la incorporación de personal en áreas como producción, obras públicas y educación. El gasto que demande el cumplimiento de estos contratos se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes de cada jurisdicción.
Este decreto aprueba la licitación pública y adjudica a la firma "López y Asociados S.R.L." el servicio de limpieza del Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" por un plazo de 12 meses. Se autoriza el gasto con fondos de la jurisdicción 58 y se instruye a las áreas pertinentes sobre la adjudicación.
(1) Nicanor Ponce Flores solicita una medida cautelar innovativa para ordenar su reposición en el puesto de trabajo del que fue despedido arbitrariamente por el Gobierno Regional de Moquegua. (2) Alega que cuenta con una sentencia favorable de primera instancia y que su despido carece de efecto legal, poniendo en peligro su sustento y el de su familia. (3) Solicita la medida cautelar conforme a los artículos 27 de la Constitución y jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establecen la protección contra el
Este decreto rescinde un contrato de obra pública con una empresa constructora por incumplimiento de los plazos de ejecución establecidos. Se detallan las demoras e incumplimientos encontrados en tres obras contratadas en bloque: 1) construcción de cordón cuneta con atrasos de 7 meses, 2) construcción de planta potabilizadora donde no se presentó el proyecto ejecutivo, y 3) pavimentación con atrasos de 3 meses. A pesar de suspensiones de plazos por falta de pagos, se determina que los
Este documento aprueba 6 contratos de locación de servicios celebrados entre diferentes ministerios y personas, para que desempeñen funciones como auxiliares de enfermería, psicólogos, asistentes sociales y otros cargos. También aprueba contratos para arquitectos, albañiles y otros cargos en la Dirección General de Arquitectura. Por último, aprueba un contrato por empleo público para que una persona desempeñe funciones como asesor nivel director.
El decreto aprueba la licitación y adjudica la obra de mejoramiento de la Ruta Provincial No 98 en Palmita de Gerez al oferente Sarquiz Hnos. SRL por $2.776.353,23. Se autoriza al ministro de Obras Públicas a firmar el contrato respectivo y se establece que el gasto será financiado en su totalidad por la Dirección Nacional de Vialidad según convenio. También se publican varios edictos sucesorios y de citación.
Este decreto aprueba tres contratos de locación de servicios celebrados entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto y tres personas para cumplir funciones en distintas áreas del ministerio, con remuneraciones mensuales de $860 cada uno. También aprueba otros contratos de locación de servicios con otras personas para trabajar en el área de gobierno.
Este documento contiene la respuesta de la Subdirección de Registro y Catastro de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a una solicitud de información sobre un predio ubicado en La Molina, Lima. La Subdirección informa que el área consultada se encuentra sobre un predio estatal registrado a nombre de la Municipalidad de Lima Metropolitana, aunque este predio fue incorporado de forma referencial debido a que carece de documentos técnicos. Adjunta un plano de consulta sobre el predio.
Este documento contiene varios decretos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los decretos aprueban contratos de locación de servicios para diferentes puestos en el gobierno provincial, incluyendo enfermeros, arquitectos, y personal en el Ministerio de Salud y el Consejo Provincial de Vialidad. Un decreto también modifica el vínculo contractual de personas contratadas bajo locación de servicios con más de 5 años de antigüedad.
Este decreto autoriza una licitación pública para la adquisición de 2,160 kg de suplemento nutricional libre de gluten y lactosa con proteínas de alto valor biológico, con un presupuesto de $993,600. Se aprueban los pliegos de especificaciones y bases y condiciones para la licitación. Se designa una comisión de preadjudicación para evaluar las ofertas. El gasto será financiado con fondos del programa de atención médica.
El decreto aprueba contratos de locación de servicios celebrados entre el Jefe de Gabinete y varias personas. Se detallan los nombres, documentos y áreas en las que trabajarán de cinco personas contratadas para la Subsecretaría de Cultura y tres personas para la Dirección Provincial de Aviación Civil. También se modifican los límites de contratación de la Secretaría del Agua para agilizar la asistencia a damnificados y se aprueban varios contratos de locación de servicios para asesores legales en la Secretaría General de Gobernación.
1) La demandante presenta una demanda contencioso administrativa contra el Gobierno Regional de Moquegua por su despido arbitrario.
2) Trabajó para la municipalidad de Samegua y luego para el Gobierno Regional de Moquegua como liquidadora financiera de forma ininterrumpida desde 2007.
3) Solicita que se declare nulo su despido a través del memorándum No 128-2008-SGL-GRI/GR.MOQ y que sea repuesta en su puesto de trabajo original.
Este documento modifica varios artículos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en Perú. Algunos de los cambios incluyen definir que el Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de establecer políticas sobre contrataciones estatales y que la Oficina de Contrataciones del Estado emitirá directivas y lineamientos. También se especifican las funciones del Titular de la Entidad, el Área Usuaria y el Órgano Encargado de las Contrataciones en los procesos de contratación. Finalmente,
El demandante interpone una demanda de cobro de beneficios sociales contra su ex empleadora por un monto de S/. 3,500. Trabajó para la empresa desde marzo de 2010 hasta marzo de 2011, cuando renunció. Solicita el pago de su compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas, y remuneraciones insolutas correspondientes a los días trabajados en marzo. Adjunta pruebas como boletas de pago y cartas que acreditan su vínculo laboral y cese. Pide se admita la demanda y se declare fundada
El documento presenta la defensa de una empresa agropecuaria (Agropecuaria Sumaq SAC) en un caso de demanda por beneficios sociales. La empresa argumenta que no existe una relación laboral válida con el demandante debido a que 1) el demandante no puede probar haber trabajado para la empresa, 2) la empresa no es propietaria del terreno donde supuestamente trabajó el demandante, y 3) los pagos recibidos por el demandante fueron depositados en la cuenta de un tercero y no en su cuenta. Por lo tanto, la empresa solicita
Este documento presenta la oferta formativa del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Jumilla, en la Región de Murcia. Ofrece dos ciclos formativos: Técnico Superior en Vitivinicultura y Técnico en Aceites de Oliva y Vinos. Describe los planes de estudio de cada ciclo, las instalaciones y equipamientos del centro como laboratorios, fincas experimentales, bodegas y salas de cata, y las salidas profesionales de cada programa.
Este boletín oficial contiene tres resoluciones ministeriales que aprueban los estatutos sociales y otorgan personería jurídica a tres asociaciones civiles. También incluye edictos judiciales sobre sucesiones y cancelaciones de cheques y certificados de plazo fijo, así como avisos varios sobre una asamblea de un club y una licitación del Ministerio de Educación.
El documento contiene varios decretos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Un decreto designa a un nuevo Director General de Presupuesto. Otro decreto autoriza el pago de una factura por la renovación de una suscripción a una revista jurídica. Un tercer decreto declara huésped de honor a un embajador chino durante su visita a la provincia.
El decreto aprueba dos contratos de locación de servicios para desempeñar funciones médicas en establecimientos de salud de la provincia. También aprueba el pago de una factura por equipamiento y servicios para el sistema de cámaras de seguridad de Casa de Gobierno. Por último, libera la subrogancia de un secretario que había asumido funciones de otro secretario durante su ausencia temporal.
Este documento resume tres decretos del gobierno de Santiago del Estero. El primero homologa la sanción de cesantía de 6 horas a una profesora y el segundo autoriza una licitación para la compra de textiles. El tercero homologa la adjudicación de una agencia de lotería.
Este documento contiene varios edictos sucesorios de diferentes juzgados que citan y emplazan a herederos y acreedores para que en un plazo de 30 días comparezcan a hacer valer sus derechos sobre bienes dejados por diferentes causantes, bajo apercibimiento de ley. Los edictos incluyen información sobre los nombres de los causantes, los juzgados intervinientes y los secretarios a cargo de cada caso.
Este decreto aprueba varios contratos de locación de servicios celebrados entre distintos ministerios de la provincia de Santiago del Estero y diferentes personas. Se autoriza la contratación de vehículos, así como la incorporación de personal en áreas como producción, obras públicas y educación. El gasto que demande el cumplimiento de estos contratos se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes de cada jurisdicción.
Este decreto aprueba la licitación pública y adjudica a la firma "López y Asociados S.R.L." el servicio de limpieza del Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" por un plazo de 12 meses. Se autoriza el gasto con fondos de la jurisdicción 58 y se instruye a las áreas pertinentes sobre la adjudicación.
(1) Nicanor Ponce Flores solicita una medida cautelar innovativa para ordenar su reposición en el puesto de trabajo del que fue despedido arbitrariamente por el Gobierno Regional de Moquegua. (2) Alega que cuenta con una sentencia favorable de primera instancia y que su despido carece de efecto legal, poniendo en peligro su sustento y el de su familia. (3) Solicita la medida cautelar conforme a los artículos 27 de la Constitución y jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establecen la protección contra el
Este decreto rescinde un contrato de obra pública con una empresa constructora por incumplimiento de los plazos de ejecución establecidos. Se detallan las demoras e incumplimientos encontrados en tres obras contratadas en bloque: 1) construcción de cordón cuneta con atrasos de 7 meses, 2) construcción de planta potabilizadora donde no se presentó el proyecto ejecutivo, y 3) pavimentación con atrasos de 3 meses. A pesar de suspensiones de plazos por falta de pagos, se determina que los
Este documento aprueba 6 contratos de locación de servicios celebrados entre diferentes ministerios y personas, para que desempeñen funciones como auxiliares de enfermería, psicólogos, asistentes sociales y otros cargos. También aprueba contratos para arquitectos, albañiles y otros cargos en la Dirección General de Arquitectura. Por último, aprueba un contrato por empleo público para que una persona desempeñe funciones como asesor nivel director.
El decreto aprueba la licitación y adjudica la obra de mejoramiento de la Ruta Provincial No 98 en Palmita de Gerez al oferente Sarquiz Hnos. SRL por $2.776.353,23. Se autoriza al ministro de Obras Públicas a firmar el contrato respectivo y se establece que el gasto será financiado en su totalidad por la Dirección Nacional de Vialidad según convenio. También se publican varios edictos sucesorios y de citación.
Este decreto aprueba tres contratos de locación de servicios celebrados entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto y tres personas para cumplir funciones en distintas áreas del ministerio, con remuneraciones mensuales de $860 cada uno. También aprueba otros contratos de locación de servicios con otras personas para trabajar en el área de gobierno.
Este documento contiene la respuesta de la Subdirección de Registro y Catastro de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a una solicitud de información sobre un predio ubicado en La Molina, Lima. La Subdirección informa que el área consultada se encuentra sobre un predio estatal registrado a nombre de la Municipalidad de Lima Metropolitana, aunque este predio fue incorporado de forma referencial debido a que carece de documentos técnicos. Adjunta un plano de consulta sobre el predio.
Este documento contiene varios decretos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los decretos aprueban contratos de locación de servicios para diferentes puestos en el gobierno provincial, incluyendo enfermeros, arquitectos, y personal en el Ministerio de Salud y el Consejo Provincial de Vialidad. Un decreto también modifica el vínculo contractual de personas contratadas bajo locación de servicios con más de 5 años de antigüedad.
Este decreto autoriza una licitación pública para la adquisición de 2,160 kg de suplemento nutricional libre de gluten y lactosa con proteínas de alto valor biológico, con un presupuesto de $993,600. Se aprueban los pliegos de especificaciones y bases y condiciones para la licitación. Se designa una comisión de preadjudicación para evaluar las ofertas. El gasto será financiado con fondos del programa de atención médica.
El decreto aprueba contratos de locación de servicios celebrados entre el Jefe de Gabinete y varias personas. Se detallan los nombres, documentos y áreas en las que trabajarán de cinco personas contratadas para la Subsecretaría de Cultura y tres personas para la Dirección Provincial de Aviación Civil. También se modifican los límites de contratación de la Secretaría del Agua para agilizar la asistencia a damnificados y se aprueban varios contratos de locación de servicios para asesores legales en la Secretaría General de Gobernación.
1) La demandante presenta una demanda contencioso administrativa contra el Gobierno Regional de Moquegua por su despido arbitrario.
2) Trabajó para la municipalidad de Samegua y luego para el Gobierno Regional de Moquegua como liquidadora financiera de forma ininterrumpida desde 2007.
3) Solicita que se declare nulo su despido a través del memorándum No 128-2008-SGL-GRI/GR.MOQ y que sea repuesta en su puesto de trabajo original.
Este documento modifica varios artículos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en Perú. Algunos de los cambios incluyen definir que el Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de establecer políticas sobre contrataciones estatales y que la Oficina de Contrataciones del Estado emitirá directivas y lineamientos. También se especifican las funciones del Titular de la Entidad, el Área Usuaria y el Órgano Encargado de las Contrataciones en los procesos de contratación. Finalmente,
El demandante interpone una demanda de cobro de beneficios sociales contra su ex empleadora por un monto de S/. 3,500. Trabajó para la empresa desde marzo de 2010 hasta marzo de 2011, cuando renunció. Solicita el pago de su compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas, y remuneraciones insolutas correspondientes a los días trabajados en marzo. Adjunta pruebas como boletas de pago y cartas que acreditan su vínculo laboral y cese. Pide se admita la demanda y se declare fundada
El documento presenta la defensa de una empresa agropecuaria (Agropecuaria Sumaq SAC) en un caso de demanda por beneficios sociales. La empresa argumenta que no existe una relación laboral válida con el demandante debido a que 1) el demandante no puede probar haber trabajado para la empresa, 2) la empresa no es propietaria del terreno donde supuestamente trabajó el demandante, y 3) los pagos recibidos por el demandante fueron depositados en la cuenta de un tercero y no en su cuenta. Por lo tanto, la empresa solicita
Este documento presenta la oferta formativa del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Jumilla, en la Región de Murcia. Ofrece dos ciclos formativos: Técnico Superior en Vitivinicultura y Técnico en Aceites de Oliva y Vinos. Describe los planes de estudio de cada ciclo, las instalaciones y equipamientos del centro como laboratorios, fincas experimentales, bodegas y salas de cata, y las salidas profesionales de cada programa.
Este documento presenta información sobre la comunicación en familias. Aborda temas como los estilos de comunicación familiar, la importancia de la expresión y escucha activa, y los "nudos" o problemas comunes en la comunicación como la malinterpretación y la descalificación del otro. El objetivo es proveer herramientas para mejorar la comunicación entre los miembros de una familia.
El documento describe los diferentes andares del caballo criollo colombiano, incluyendo el paso fino, la trocha y el trote. El paso fino se caracteriza por un sonido de "taca taca taca taca", la trocha por un sonido de "tras tras tras", y el trote por un sonido de "tas tas tas tas". El caballo criollo colombiano se destaca por su sensibilidad, fuerza, velocidad y suavidad en los movimientos.
Este documento presenta una actividad sobre la cultura ciudadana en la Universidad del Atlántico. Propone crear un grupo folclórico llamado "Nuestro Arte Caribe" para que los estudiantes puedan mostrar y promover sus habilidades artísticas y culturales. El grupo ayudaría a motivar a las autoridades universitarias a apoyar más el arte y la cultura folclórica.
El documento presenta dos situaciones que plantean dilemas relacionados con valores. En la primera, Camilo se entera de que su amiga Paula consume drogas y trata de advertirle sobre los riesgos, pero ella se muestra indiferente. En la segunda, Teresa intenta difamar a una compañera pero María evita propagar chismes aplicando los filtros de Sócrates. El documento propone reflexionar sobre cómo manejar estas situaciones de una manera constructiva.
El documento describe las principales tendencias del nuevo consumidor. Estas incluyen el ocio como protagonista de la sociedad actual, la necesidad de autoexpresión y posicionamiento social, la búsqueda de personalización y exclusividad, el placer como fin último, el aumento de los hogares unipersonales, el control en el consumo de alcohol, y la vuelta a los productos naturales y sencillos. Cada tendencia se ilustra con ejemplos concretos.
Pistas para que al alumno le vaya mucho mejor su Formación Profesional
Presentación con comentarios para el tutor en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/presentation/d/1PvPXJrm8q02pC4Mbiwa8pC4GXFmwcyeAd3rcH0hR7ec/edit#slide=id.p
Este documento describe la regulación del espectro radioeléctrico en España para operadores móviles. El espectro es un recurso natural limitado que se gestiona a través de organismos públicos como la CNAF y la CMT. Se ha evolucionado de sistemas analógicos a digitales como GSM y UMTS para hacer un uso más eficiente del espectro y satisfacer la creciente demanda.
Verwalten To Go - mit der DOMUS App für DOMUS 4000.
Ziel ist die effektive und effi ziente Bewirtschaftung von Miet- und Gewerbeobjekten, Liegenschaften oder Sondereigentum. Für die Nutzer der DOMUS App eröffnet sich mit der Anwendung eine neue Dimension modernen Immobilienmanagements.
Este documento describe la creación de la Cátedra de la Mujer en el Colegio Universitario de Caracas en alineación con los principios de inclusión, justicia social y derechos de las mujeres. La cátedra busca promover la igualdad de género y abordar temas relacionados a la violencia contra la mujer. También resalta la figura de Argelia Laya, una pionera feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres venezolanas.
Este documento describe cómo configurar varios servicios de red comunes en un servidor CentOS, incluyendo DHCP, Squid, DNS, un servidor web Apache y un servidor de correo Postfix. Explica los pasos para instalar cada servicio y editar los archivos de configuración necesarios como dhcpd.conf, squid.conf y main.cf.
We highly esteem benefit and are constantly arranged to go the additional mile for our customers. Canjen strives to be eco-friendly by helping to green business rehearses. We reuse the majority of our paper items and utilization eco-accommodating materials where conceivable. Our eco-friendly latex printer uses water based latex inks which conveys exceptional picture quality, in fast time and at a lower expense to our clients.
For more information visit our website:
http://canjen.com
La madre está preocupada por su hijo que comenzará la secundaria. Le informa sobre los efectos dañinos de las drogas y le recomienda que la llame si experimenta con drogas para que pueda ayudarlo. Aunque la madre no prohíbe estrictamente el consumo, deja claro que depende de la decisión autónoma del adolescente involucrarse o no con las drogas.
El documento autoriza a dos asociaciones civiles, "Asociación Civil Centro Polivalente de Actividades Físicas, Deportivas, Recreativas y Socioculurales –Deportivo Ce Paf-" y "Asociación Civil Escuela Social de Patín Artístico El Cóndor", a funcionar como personas jurídicas. También declara eficaz una asamblea y reforma del estatuto de la "Asociación Civil de Cirujanos de Bariloche". Finalmente, modifica partidas presupuestarias entre diferentes organismos del gobierno provincial.
Este decreto aprueba la contratación directa por excepción para obras de remodelación, consolidación estructural y puesta en valor histórico del Hospital Independencia de Santiago del Estero por $13.908.645,69 a la empresa Riva S.A. Adjudica la obra a Riva S.A. por ajustarse a los pliegos. Dispone que los fondos provengan de la Jefatura de Gabinete para proyectos y construcción de edificios públicos.
Este documento establece el reglamento para la aprobación de fundaciones, corporaciones y entidades económicas microempresariales en Ecuador. Define los tipos de entidades microempresariales que pueden constituirse, los requisitos para su constitución y aprobación, así como las normas para su funcionamiento, disolución y supervisión por parte del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos de Ecuador.
Este decreto modifica la sección del decreto 1069 de 2015 relacionada con el trámite para la inscripción extemporánea de nacimientos en el registro civil. Los cambios incluyen requerir que el solicitante presente el certificado de nacido vivo o registro civil de nacimiento expedido en el extranjero, tomar las huellas dactilares del solicitante, y verificar la información con Migración Colombia y la Registraduría Nacional para prevenir fraude. También se establecen deberes de denuncia si se evidencia conducta punible durante
Este documento aprueba un nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas en Chile que reemplaza al anterior de 1982. El nuevo reglamento actualiza las normas para sociedades anónimas debido a las numerosas reformas legales posteriores a 1982. El reglamento contiene disposiciones sobre la constitución, modificación y tipos de sociedades anónimas, los estatutos, el registro de accionistas y los certificados de acciones.
Este documento presenta un resumen de 3 oraciones o menos del documento proporcionado:
El documento describe una ley chilena de 1902 que aprueba el Código de Procedimiento Civil. La ley establece cambios en la estructura de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, y define los sueldos y beneficios de los jueces y fiscales. También incluye artículos transitorios sobre la implementación de los cambios propuestos.
El documento contiene varios decretos y resoluciones de entidades gubernamentales de la provincia de Río Negro. Entre ellos se encuentran decretos que aceptan renuncias a cargos públicos, que designan nuevas autoridades en instituciones y que intervienen el Consorcio de Riego y Drenaje del Valle Inferior debido a irregularidades administrativas. También incluye resoluciones del Ente Regulador de la Electricidad sobre bonificaciones en facturas de usuarios y sanciones a una distribuidora por incumplimiento en conex
Este documento presenta el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Establece las reglas para los procesos familiares en materias como actuaciones judiciales, pruebas, competencia jurisdiccional y otros aspectos procesales. El objetivo es lograr una administración de justicia pronta y eficaz en asuntos familiares, respetando los derechos de los involucrados.
Reglamento de la ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.Miguel A. C. Sánchez
Este documento presenta el Reglamento de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro en El Salvador. Establece las normas para la organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones y Fundaciones, así como los requisitos y procedimientos para el registro de asociaciones y fundaciones nacionales y extranjeras, incluyendo solicitudes de registro inicial, modificaciones de estatutos, disolución y liquidación. También cubre temas como la competencia del Registro, publicación de documentos, manejo de libros y archivos, y sistemas de registro
Actos de intervención preventiva en materia laboral tomo iEktwr1982
Este documento contiene tres circulares de la Procuraduría General de la Nación relacionadas con la intervención preventiva en materia laboral. La primera circular resume las limitaciones de la Procuraduría para realizar conciliaciones laborales. La segunda instruye a los procuradores regionales para ubicar y proteger documentación de trabajadores del Seguro Social. Y la tercera circular insta a entidades a aplicar fallos judiciales sobre el régimen pensional de magistrados de altas cortes.
La escritura constituye la sociedad anónima "Tiburones S.A." con un capital social de $1.000.000 representado por 1 millón de acciones. Los socios fundadores son Martín Erenchun, Maximiliano Lapidus, Máximo Pagani y Pablo Favalli. El objeto social es la fabricación y venta de lanchas de fibra de vidrio. Se designa un directorio integrado por Erenchun y Favalli. Además, la sociedad planea presentar una propuesta para obtener la concesión del Parque Náutico Recreat
El documento describe los requisitos y procedimientos para la inscripción de diferentes tipos de personas jurídicas no societarias en los registros públicos, incluyendo asociaciones, comités, comunidades campesinas, organizaciones sociales de base, rondas campesinas y cooperativas. Se especifican los documentos requeridos como escrituras públicas, estatutos, actas y resoluciones administrativas, así como las tasas aplicables para cada tipo de inscripción.
El documento presenta el contrato social de la sociedad anónima "Tiburones S.A.", que tiene como objeto la fabricación y venta de lanchas de vidrio. El capital social es de $1.000.000 representado por 1 millón de acciones de $1 cada una. La dirección estará a cargo de un directorio de 2 miembros y tendrá una duración de 99 años.
Este documento establece la constitución de una sociedad anónima entre varios socios. Detalla la denominación social, el capital social suscrito y pagado, la composición del directorio y los cargos gerenciales. Además, incluye un estatuto que regula aspectos como el objeto social, emisión de acciones, convocatoria a juntas generales y facultades de los órganos de administración.
Sociedad Anónima
Mínimo 2 y máximo 750
Aporte en efectivo o en bienes.
Se divide en acciones.
Órganos societarios
* Junta General de Accionistas
* Gerencia
* Sub Gerencia
* Directorio
A través de la resolución 0956 se crea la Fundación PAMI. Desde la institución negaron que se intente privatizar y aseguran que el objetivo es gerenciar un hospital de Mar del Plata.
El Acuerdo CCNO/12/2017 autoriza el cambio de domicilio de los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro a un nuevo edificio. El nuevo domicilio estará ubicado en calle José Siurob número 13, colonia Alameda, Querétaro, código postal 76040. Los juzgados comenzarán a operar en su nueva ubicación el 9 de octubre de 2017.
En 3 oraciones:
El documento describe los pasos para formar una fundación en Perú, incluyendo elaborar los estatutos, solicitar una certificación negativa de denominación, realizar el ingreso de la dotación inicial en un banco, elevar los estatutos y escritura de constitución a escritura pública ante notario, y reconocer o inscribir formalmente la fundación.
Este documento constituye la minuta de constitución de una sociedad anónima cerrada denominada XXXXXX S.A.C. En él se establece que el capital social es de S/. 1,000 dividido en 1,000 acciones. Los socios fundadores aportan S/. 500 cada uno en efectivo. Se aprueba el estatuto de la sociedad el cual establece su objeto social, órganos de gobierno y atribuciones. Finalmente, se estipulan los requisitos para la convocatoria y celebración de juntas generales de accionistas
El decreto-acuerdo nombra al Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodríguez como Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral No 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de San Luis. La Cámara de Senadores de San Luis otorgó el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo luego de cumplir con los procedimientos constitucionales y legales.
El decreto autoriza la renovación del contrato de alquiler de un galpón utilizado como depósito de insumos médicos por $113,256 por 12 meses. También aprueba la adjudicación a la firma Distribuidora Hory por $62,615 para la provisión de zapatillas destinadas a una dirección del gobierno provincial.
Este documento resume un decreto que aprueba la adjudicación de una licitación pública para la refacción y ampliación de una escuela en Santiago del Estero. Se presentaron dos ofertas y luego de analizar la documentación, se preadjudicó la obra a la empresa J.L.F. CONSTRUCCIONES S.R.L. por $1.041.508,90 por cumplir con los requisitos y ser la oferta más conveniente. Se notificó a las empresas y no hubo impugnaciones, por lo que se aprobó el dictamen de preadjudic
El decreto modifica el presupuesto provincial para el año 2010. Asigna $20 millones provenientes de fondos de ENOHSA para la construcción de un acueducto en el oeste de la provincia. También redistribuye fondos dentro del ministerio de salud para combatir el dengue, sin aumentar el presupuesto total. Finalmente, homologa una resolución que aprueba la rendición de fondos anticipados para el traslado de obras de arte.
Este boletín oficial contiene varios decretos aprobando contratos de locación de servicios celebrados entre el gobierno provincial y diferentes personas. Los contratos son para que estas personas desempeñen funciones en diversas dependencias del gobierno, como la Dirección General de Arquitectura y el Ministerio de Salud. También se aprueba la contratación de un vehículo para reforzar los recursos de la Secretaría General de la Gobernación.
Este documento contiene dos decretos de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. El primer decreto modifica el presupuesto provincial para asignar fondos a dos programas nacionales de cuidadores domiciliarios y transmisión de oficios tradicionales a jóvenes. El segundo decreto rechaza un recurso de revocatoria presentado por una empresa constructora cuyo contrato de obra pública fue rescindido por incumplimiento.
El documento contiene varios edictos judiciales citando a herederos, acreedores y otras partes interesadas en sucesiones y procesos de prescripción adquisitiva de dominio para que hagan valer sus derechos. También incluye un aviso de asamblea de un club y un llamado a licitación del gobierno provincial.
Este decreto modifica el presupuesto general de la provincia para el año 2011. Asigna $18.24 millones para proveer equipos fotovoltaicos a escuelas rurales usando fondos de la Secretaría de Energía Nacional. También asigna $25 millones para ampliar las redes de gas natural en la capital de la provincia usando fondos del Ministerio de Planificación Federal. Finalmente, incrementa los créditos asignados a la Dirección General de Energía para ejecutar varias obras eléctricas usando rentas generales existentes.
Este decreto autoriza la licitación pública para la construcción e instalación de un sistema de gases medicinales en un hospital. Se aprueba el pliego de condiciones particulares para la licitación y se designan las comisiones de preadjudicación y recepción. También se autoriza el viaje del representante oficial de la provincia a una reunión del MERCOSUR en Brasil.
El documento convoca a asambleas de distintas asociaciones civiles y clubes para tratar temas como la renovación de autoridades, la aprobación de estados contables y la elección de nuevas autoridades. También se anuncia la constitución de dos sociedades dedicadas a la producción agropecuaria y la comercialización de bebidas, y se llama a licitación pública para la construcción de un colegio secundario.
El decreto autoriza la contratación de 11 vehículos para reforzar el recurso vehicular de la Secretaría General de Gobernación. También rescinde el contrato de adjudicación de dos lotes debido al incumplimiento del comprador de sus obligaciones contractuales y legales, como falta de residencia en los lotes. Finalmente, abre la licitación pública internacional para la instalación de equipos fotovoltaicos en escuelas rurales, con un presupuesto oficial de $18.239.616,00. Dos empresas presentaron ofertas.
Este decreto aprueba la adjudicación de dos obras públicas a las empresas MOVITIER S.R.L. y la UTE formada por ING. DANIEL PRIVITERA - COMINTEL S.A. - LINEAS ELECTRICAS S.A. para la mejora de un camino provincial y la construcción de una subestación eléctrica respectivamente. Se adjudican las obras a dichas empresas por ser las ofertas más convenientes económicamente dentro del proceso de licitación llevado a cabo para cada obra.
Este decreto modifica el presupuesto operativo del Hipódromo "27 de Abril" para incorporar un aporte de $100,000 del Ministerio de Economía. Los fondos serán asignados a gastos corrientes como alimentos, combustible y servicios. También se destinarán $30,000 a obras de construcción y refacción de instalaciones en el hipódromo.
Este documento contiene varios decretos que modifican el presupuesto general de la administración pública provincial para el ejercicio 2010. Los decretos asignan fondos a diferentes ministerios y secretarías para cubrir gastos operativos, proyectos de infraestructura y transferencias a empresas privadas.
El documento resume 4 decretos que modifican el presupuesto general de la provincia de Santiago del Estero para el ejercicio 2010. Los decretos asignan fondos adicionales a varias jurisdicciones y programas para cubrir gastos operativos, obras de infraestructura hídrica y participación en eventos científicos y tecnológicos.
Este decreto modifica el presupuesto general de la administración pública provincial para el ejercicio 2010. Se incrementan y transfieren créditos presupuestarios entre partidas de la Dirección Provincial de Aviación Civil para adecuar los fondos a sus necesidades operativas actuales, sin aumentar el total de gastos. También se modifican créditos para adquirir un vehículo para la Secretaría General de Gobernación, afectando créditos de partidas existentes en el Ministerio de Economía.
El decreto modifica el presupuesto general de la administración pública provincial para el ejercicio 2010, reasignando fondos del tesoro general de la provincia al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para financiar varios proyectos de construcción, remodelación y refacción de edificios escolares en diferentes departamentos de la provincia, sin aumentar el gasto total previsto. Se detallan las obras a financiar y los montos asignados a cada una.
Este documento contiene varios decretos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. El primer decreto aprueba un contrato para contratar a una doctora para trabajar en un centro de salud infantil. El segundo decreto modifica el presupuesto provincial para transferir fondos a municipios. El tercer decreto también modifica el presupuesto para crear una nueva actividad y proyecto relacionados con la atención primaria de la salud y fortalecer centros de salud.
El documento contiene tres decretos que modifican el presupuesto general de la provincia de Santiago del Estero para el año 2010. El primer decreto asigna $1,500,000 a la policía provincial para repuestos de vehículos, tomando los fondos del ministerio de economía. El segundo decreto asigna $20,000 a la dirección general de municipalidades para bienes y servicios, también de fondos del ministerio de economía. El tercer decreto asigna $1,200,000 a obras escolares específicas, sacando los fondos nuevamente del
El primer decreto otorga $321,000 a la Parroquia Nuestro Señor de Mailín para pagar sueldos del personal de la Escuela de Capacitación Profesional "Mons. Manuel Guirao". El segundo decreto amplía el alcance de un decreto anterior para incorporar más agentes como personal de planta permanente. El tercer decreto declara que el gobierno provincial adquiere por prescripción administrativa un inmueble ubicado en la ciudad capital a nombre de EDESE S.A.
Este decreto resume dos concursos de precios realizados por la Policía de la Provincia para adquirir equipamiento. En el primero, se adjudicó a la empresa "Distribuidora Alberdi" la provisión de protectores antidisturbios y bastones por $72,300. En el segundo, también se adjudicó a "Distribuidora Alberdi" la provisión de 100 escudos antidisturbios por $73,500. Ambos concursos fueron aprobados.
Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinaria). UCLMJuan Martín Martín
Examen de Selectividad de la EvAU de Geografía de junio de 2023 en Castilla La Mancha. UCLM . (Convocatoria ordinaria)
Más información en el Blog de Geografía de Juan Martín Martín
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/
Este documento presenta un examen de geografía para el Acceso a la universidad (EVAU). Consta de cuatro secciones. La primera sección ofrece tres ejercicios prácticos sobre paisajes, mapas o hábitats. La segunda sección contiene preguntas teóricas sobre unidades de relieve, transporte o demografía. La tercera sección pide definir conceptos geográficos. La cuarta sección implica identificar elementos geográficos en un mapa. El examen evalúa conocimientos fundamentales de geografía.
LA PEDAGOGIA AUTOGESTONARIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJEjecgjv
La Pedagogía Autogestionaria es un enfoque educativo que busca transformar la educación mediante la participación directa de estudiantes, profesores y padres en la gestión de todas las esferas de la vida escolar.
LA PEDAGOGIA AUTOGESTONARIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
02 03-11
1. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CULTO
RESOLUCIONES MINISTERIALES
RESOLUCION Nº 054/2011 Jurídicas, a sus efectos.- ent idad denomina da : "LIG A
Santiago del Estero, 04 de Febrero Sr. José Emilio Neder SANTIAGUEÑA DE FUTBOL", con
2011. sede legal en Avda. Rivadavia Nº 269
VISTO, el Expediente Nº 272 - Código RESOLUCION Nº 079/2011 de esta Ciudad, dispuestas en
32 - Año 2.010, a través del cual la Santiago del Estero, 07 de Febrero Asamblea General Extraordinaria del
entidad denominada "ASOCIACION 2011. 25 de noviembre de 2010.-
DE FOMENTO COMUNAL 31 DE VISTO, el Expediente Nº 3.178 - Art. 2º.- Comuníquese, publíquese,
OCTUBRE", con sede legal en Colonia Código 32 - Año 2010, a través del cual dése al BOLETIN OFICIAL y pase a
María Elena, Clodomira, departamento la entidad denominada: "LIGA la Dirección General de Personas
Banda, solicita la aprobación de su SANTIAGUEÑA DE FUTBOL", con Jurídicas, a sus efectos.-
Estatuto Social; y, sede legal en Avda. Rivadavia Nº 269 Sr. José Emilio Neder
CONSIDERANDO: de esta Ciudad, solicita la aprobación de
Que se ha acompañado el Acta las reformas introducidas a su Estatuto RESOLUCION Nº 151/2011
Constitutiva de elección de la Comisión Social en As amblea General Santiago del Estero, 17 de Febrero
Directiva, con la correspondiente Extraordinaria del 25 de noviembre de 2011.
nómina de socios donde se consigna 2010; y, VISTO, el Expediente Nº 3.036 -
nombre, número de documento, CONSIDERANDO: Código 32 - Año 2010, a través del
domicilio y firma de los mismos. Que en cumplimiento a normas cual la entidad denominada
Que la Asesoría Legal de la Dirección establecidas para estos fines la entidad " A S O C I ACIO N CIVIL D E
General de Personas Jurídicas, estima adjunta: copias certificadas de las actas FOMENTO COMUNAL EL FISCO
que de acuerdo con las previsiones en las cuales se aprueba las DE FATIMA, DEPARTAMENTO
establecidas en el artículo 8º, Inciso a) modificaciones estatutarias; ejemplar JIMENEZ", con sede legal en la
de la Ley Nº 5.044, el Poder Ejecutivo del Boletín Oficial donde consta la localidad de El Fisco de Fátima,
debe dictar el acto administrativo publicación de la convocatoria a departamento Jiménez, solicita la
correspondiente. asamblea extraordinaria; los artículos aprobación de su Estatuto Social; y,
Que en tal sentido el citado artículo 8º reformados que cuenta con la CONSIDERANDO:
"Fundaciones y Asociaciones Civiles" aprobación de los asambleístas y Que se ha acompañado el Acta
dispone respecto de las fundaciones y dictamen de la Asesoría Letrada de la Constitutiva de elección de la Comisión
asociaciones civiles comprendidas en el Dirección General de Personas Directiva, con la correspondiente
artículo 33, segunda parte, Inciso 1º) Jurídicas, quien estima que de acuerdo nómina de socios donde se consigna
del Código Civil que corresponderá a la con las previsiones establecidas en el nombre, número de documento,
Dirección General de Personas artículo 8º, Inciso a) de la Ley Nº 5.044, domicilio y firma de los mismos.
Jurídicas: a) aconsejar al Poder el Poder Ejecutivo debe dictar el acto Que la Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutivo sobre la solicitud de administrativo correspondiente. General de Personas Jurídicas, estima
autorización para funcionar o Que en tal sentido el citado artículo 8º que de acuerdo con las previsiones
personería jurídica y sobre aprobación "Fundaciones y Asociaciones Civiles" establecidas en el artículo 8º, Inciso a)
de estatutos y sus reformas. dispone respecto de las Fundaciones y de la Ley Nº 5.044, el Poder Ejecutivo
Que la Fiscalía de Estado en su Asociaciones Civiles comprendidas en debe dictar el acto administrativo
Dictamen Nº 726 del 06 de Mayo de el artículo 33º, segunda parte, Inciso 1º) correspondiente.
2.010, entiende que habiéndose del Código Civil que corresponderá a la Que en tal sentido el citado artículo 8º
cumplido los requisitos exigidos por el Dirección General de Personas "Fundaciones y Asociaciones Civiles"
referido ordenamiento jurídico, puede Jurídicas: a) aconsejar al Poder dispone respecto de las fundaciones y
dictarse el acto administrativo que Ejecutivo sobre solicitud de asociaciones civiles comprendidas en el
reconozca personalidad jurídica a la autorización para funcionar o artículo 33, segunda parte, Inciso 1º)
entidad recurrente; personería jurídica y sobre aprobación del Código Civil que corresponderá a la
Por ello, de estatutos y sus reformas. Dirección General de Personas
El Ministro de Que la Fiscalía de Estado en su Jurídicas: a) aconsejar al Poder
Gobierno, Seguridad y Culto Dictamen Nº 170 del 21 de enero de Ejecutivo sobre la solicitud de
RESUELVE: 2011, entiende que habiéndose autorización para funcionar o
Art. 1ro.- APRUEBASE el Estatuto cumplido los requisitos exigidos por el personería jurídica y sobre aprobación
Social de la entidad denominada referido ordenamiento jurídico, puede de estatutos y sus reformas.
"ASOCIACION DE FOMENTO dictarse el acto administrativo que Que la Fiscalía de Estado en su
COMUNAL 31 DE OCTUBRE", con apruebe las reformas al Estatuto Social Dictamen Nº 2162 del 17 de diciembre
sede legal en Colonia María Elena, de la entidad peticionante; de 2.010, entiende que habiéndose
Clodomira, departamento Banda, y Por ello, cumplido los requisitos exigidos por el
otórgas ele la correspondiente El Ministro de referido ordenamiento jurídico, puede
personería jurídica.- Gobierno, Seguridad y Culto dictarse el acto administrativo que
Art. 2do.- Comuníquese, publíquese, RESUELVE: reconozca personalidad jurídica a la
dése al BOLETIN OFICIAL y pase a la Art. 1º.- APRUEBANSE las reformas entidad recurrente;
Dirección General de Personas introducidas al Estatuto Social de la Por ello,
2
2. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
El Ministro de localidad de Los Juries, departamento aprobación de estatutos y sus reformas.
Gobierno, Seguridad y Culto Taboada, solicita la aprobación de su Que la Fiscalía de Estado en su
RESUELVE: Estatuto Social; y, Dictamen Nº 756 del 29 de Abril de
Art. 1ro.- APRUEBASE el Estatuto CONSIDERANDO: 2008, entiende que habiéndose
Social de la entidad denominada Que se ha acompañado el Acta cumplido los requisitos exigidos por el
" A S O C I A C IO N CIVIL D E Constitutiva de elección de la Comisión referido ordenamiento jurídico, puede
FOMENTO COMUNAL EL FISCO Directiva, con la correspondiente dictarse el acto administrativo que
DE FATIMA, DEPARTAMENTO nómina de socios donde se consigna reconozca personalidad jurídica a la
JIMENEZ", con sede legal en la nombre, número de documento, entidad recurrente;
localidad de El Fisco de Fátima, domicilio y firma de los mismos. Por ello,
departamento Jiménez, y otórgasele la Que la Asesoría Legal de la Dirección El Ministro de
correspondiente personería jurídica.- General de Personas Jurídicas, estima Gobierno, Seguridad y Culto
Art. 2do.- Comuníquese, publíquese, que de acuerdo con las previsiones RESUELVE:
dése al BOLETIN OFICIAL y pase a la establecidas en el artículo 8º, Inciso a) Art. 1ro.- APRUEBASE el Estatuto
Dirección General de Personas de la Ley Nº 5.044, el Poder Ejecutivo Social de la entidad denominada
Jurídicas, a sus efectos.- debe dictar el acto administrativo "ASOCIACION DE FOMENTO
Sr. José Emilio Neder correspondiente. COMUNAL COMISION CENTRAL
Que en tal sentido el citado artículo 8º CAMPESINA", con sede legal en la
RESOLUCION Nº 191/2011 "Fundaciones y Asociaciones Civiles" localidad de Los Juries, departamento
Santiago del Estero, 24 de Febrero dispone respecto de las fundaciones y T a boa da , y otórga sel e l a
2011. asociaciones civiles comprendidas en el correspondiente personería jurídica.
VISTO, el Expediente Nº 2.799 - artículo 33, segunda parte, Inciso 1º) Art. 2do.- Comuníquese, publíquese,
Código 32 - Año 2007, a través del del Código Civil que corresponderá a la dése al BOLETIN OFICIAL y
cual la entidad denominada Dirección General de Personas archívese.
"ASOCIACION DE FOMENTO Jurídicas aconsejar al Poder Ejecutivo Sr. José Emilio Neder
COMUNAL COMISION CENTRAL sobre la solicitud de autorización para
CAMPESINA", con sede legal en la funcionar o personería jurídica y sobre
SECCION JUDICIAL
EDICTO SUCESION Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria Secretaria
Juzgado en lo Civil y Comercial de Nº 211.231 - e. 28 feb. - v. 02 marzo - Nº 211.223 - e. 28 feb. - v. 02 marzo -
Cuarta Nominación, en los autos p. 50 - $ 15,00.- p. 40- $ 15,00.-
caratulados: "AVILA CARLOS
RODOLFO s/SUCESION", cítese y EDICTO SUCESION EDICTO SUCESION
emplácese a herederos y/o acreedores Juzgado Civil y Comercial de Añatuya, Juzgado Civil y Comercial de 5ta.
de CARLOS RODOLFO AVILA, por provincia de Santiago del Estero, a Nom., Autos: "COCCO PEDRO
el término de treinta días para que cargo de la Dra. Roxana del V. Vera, en BASILIO s/SUCESION
comparezcan a hacer valer sus autos: "EXPTE. Nº 25.149/10 - INTESTADA". Cítese y emplácese a
derechos.- DILLMAN JUAN OSCAR s/ herederos, acreedores, legatarios de la
Santiago del Estero, 25 de Febrero de SUCESION", cita y emplaza a causante ELBA ELSA CAVALIERI y
2011.- herederos y acreedores del Sr. Juan toda otra persona que se considere con
Dra. MARCELA BEATRIZ PAZ - Oscar Dillman, D.N.I. Nº 7.209.210 derecho a los bienes dejados por la
Prosecretaria para que en el término de TREINTA misma, para que en el término de
Nº 211.234 - e. 28 feb. - v. 02 marzo - DIAS, posteriores a la última TREINTA DIAS, hagan valer sus
p. 50 - $ 15,00.- publicación comparezcan a hacer valer derechos bajo apercibimiento de ley.
sus derechos, bajo apercibimiento de Fdo. por: Juez - Basbús Pedro José,
EDICTO SUCESION ley. Secretaria/o - Brim Alicia.-
Juzgado Civil y Comercial de 5ta. Secretaría, 09 de febrero de 2011.- Oficina: 22 de febrero de 2011.-
Nominación. Autos: "SANTIAGO Dr a . P A O L A F I O R E T T I - Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria
F O R T UNAT O R I V E R O Y Prosecretaria Nº 211.222 - e. 28 feb. - v. 02 marzo -
AGRIPINA CORONEL s / Nº 211.228 - e. 28 feb. - v. 02 marzo - p. 50- $ 15,00.-
SUCESION". Cítese y emplácese a p. 50 - $ 15,00.-
herederos, acreedores, legatarios y toda EDICTO SUCESION
otra persona que se considere con EDICTO SUCESION Juez Civil y Comercial de La Banda,
derecho a los bienes dejados por los Juzgado Civil 6º Nom., Autos: "LA A ut os : " GONZALEZ LUIS
causantes Santiago Fortunato Rivero y TORRE SEVERINO MIGUEL s/ MODESTO Y LLANOS LAURA
Agripina Coronel, para que en el SUCESION AB-INTESTATO", cita TERESA sobre SUCESION"; Cita,
término de TREINTA DIAS hagan herederos, acreedores de SEVERINO emplaza por el término de treinta días
valer sus derechos bajo apercibimiento MIGUEL LA TORRE, por treinta días, a herederos, acreedores etc., de los
de ley. bajo apercibimiento de ley.- causantes bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. por: Juez - Basbús Pedro José. Secretaría, 7 de diciembre de 2010.- Secretaría: 14 de Octubre del 2010.-
Secretaria - Brim Alicia.- Dra. MARY CRISTINA ZAIEK - M AR IA SILVIA GRAND -
3
3. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
Prosecretaria subasta para el día 03 de Marzo del Miércoles de 19 hs. a 21, 30 hs.-
Nº 211.237 - e. 01 marzo - v. 03 marzo año 2011 a horas diez y/o Subsiguiente Secretaría, 24 de febrero de 2011.-
- p. 49 - $ 15,00.- hábil llevará a cabo en sala de remate Dra. ALEJANDRA BARBESINO -
Nº 2, sito en planta baja tribunales Secretaria
EDICTO SUCESION parte nueva y de registrarse Nº 211.236 - e. 01 marzo - v. 07 marzo
Juez Civil Frías, Dra. Eva L. R. de superposición horaria se hará remate - p. 148 - $ 75,00.-
Ortiz autos: "VAZQUEZ MARIA en la sala que esté desocupada. A cargo
ESILDA s/SUCESION martillero designado Fernando Basbús, EDICTO ESCRITURACION
AB-INTESTATO". Expte. Nº sin base, al contado mejor postor los El Juzgado Civil y Comercial de
16.326/2011, cita y emplaza a siguientes bienes: "Dos Equipos de Añatuya, en los autos: Expte. Nº
herederos, acreedores y a todos quienes Aire Acondicionado doble cuerpo Split 25760/10. "POLLAN, Marisa Noemí
se consideren con derechos, a los marca "Surrey", en buen estado y C/Horacio José Rosso Picot;
bienes dejados por la causante, MARIA funcionamiento". Armando Santiago Rosso Picot;
ESILDA VAZQUEZ, plazo 30 días, Debiendo comprador depositar en el Carlos José Rosso Picot; Amalia
contados última p ub licació n, acto 10% concepto seña del precio y Rosso Picot de Zavaleta; Rosa
comparezcan a estar a derecho, bajo 10% comisión martillero perderá si no Amelia Rosso de Cabaut; Alicia
apercibimiento de Ley. formaliza operación sin causa.- Elena Rosso de Kirschbaum; Jose
Pro-Secretaría, 25 de Febrero del Secretaría, 18 de Febrero de 2011.- Enrique Rosso Picot; Beatriz Elvira
2011.- Dra. ELSA H. RAFAEL DE R o s s o d e M a y e r
Dra. MARIA SOLEDAD RAMOS - ZAVALETA - Secretaria Provisoria S/ESCRITURACION", cita y
Pro-Secretaria Nº 211.245 - e. 01 marzo - v. 02 marzo emplaza a Horacio José Rosso Picot;
Nº 211.246 - e. 01 marzo - v. 03 marzo - No Paga.- Armando Santiago Rosso Picot;
- p. 50 - $ 15,00.- C a r l o s
EDICTO CONCURSO José Rosso Picot; Amalia Rosso Picot
EDICTO SUCESION PREVENTIVO de Zavaleta; Rosa Amelia Rosso de
Autos: "RUSSO VIUDA DE Juzgado Registral, Societario y Cabaut; Alicia Elena Rosso de
CHAVEZ CONCEPCION sobre Concursal, Juez - Dr. Fernando Drube. Kirschbaum; José Enrique Rosso
SUCESION AB-INTESTATO - Secretaria - Dra. Alejandra Barbesino, Picot; Beatriz Elvira Rosso de Mayer
EXPTE. Nº 424916.- en autos: "IBÁÑEZ CESAR y/o quién se considere con derecho,
Juez: Fernando Anibal Curet. ANTONIO E HIJOS S.R.L. s/ para que en el término de CINCO
Secretaria: Ausar Marta Daniela. CONCURSO PRENVENTIVO - DIAS, comparezca hacer valer sus
Sucesion: Juez Civil y Comercial de EXPTE. 436.528/10", hace saber que derechos y tomar intervención en autos,
cuarta Nom. Cita y emplaza por en fecha 20 de diciembre de 2010 se ha sobre escrituración de inmueble
TREINTA DIAS a herederos y declarado abierto el Concurso ubicado en Añatuya, Dpto. Gral.
acreedores de "LUIS ANTONIO Preventivo de CESAR ANTONIO Taboada, Sgo. del Estero, el que es
CHAVEZ Y RICARDO CHAVEZ", a IBAÑEZ E HIJOS S.R.L., con parte SudOeste de lote C y parte
fin de que comparezcan a hacer valer domicilio real en calle Ntra. Sra. de la NorEste del lote i, de la manzana 34,
sus derechos, bajo apercibimiento de Consolación de Sumampa S/Nº, Bº compuesto de 11,50 m., de frente por
ley.- Parque Industrial, ciudad de La Banda, 50,00 m., de fondo, Sup. 575 m2,
Secretaría, 10 de febrero de 2011.- fijando hasta el día 29 de marzo de Lindando: al NorOeste calle Esquiú;
Dra. MARTA DANIELA AUSAR - 2011 el plazo para presentar los NorEste restos del lote C; al SudEste
Secretaria Pedidos de Verificación de Créditos. parte del lote G y al SudOeste restos
Nº 211.235 - e. 01 marzo - v. 03 marzo Informe Individual: 26 de abril del del lote i; Insc. Reg.: Tomo 55 - Dpto.
2011. Informe General: 30 días hábiles Gral. Taboada - Nº 162, 163, 164 y
- p. 74 - $ 22,50.-
posteriores al informe individual. 165 -Año 1.954, bajo apercibimiento
Síndico C.P.N. Mario Edgardo de designarse a la Defensora Oficial
EDICTO REMATE Salomón con domicilio calle España Nº de Ausentes para que los represente.
por: Fernando Basbús 1208 Bº Los Inmigrantes, ciudad de Secretaría, 24 de Febrero de 2011.-
Excma. Cámara del Trabajo Primera Santiago del Estero, teléfono Dra. BLANCA JIMENEZ - Secretaria
Nominación autos: "SORIA DE 0385154096624, en donde recibirá los Nº 211.242 - e. 01 marzo - v. 02 marzo
TORRES ESTHER c/ BABY KING pedidos de verificación de créditos, - p. 200 - $ 45,00.-
S.R.L." s/Indemnización por fijando para tal fin los días Lunes y
Antigüedad, etc". Fíjase Fecha
SECCION AVISOS VARIOS
BONOBRA S.R.L. del 2011, a las 18 horas, en Misiones SEGUNDO: Disolución de la Sociedad.
SANTIAGO DEL ESTERO 151, Of. 1º, de esta Ciudad, a fin de TERCERO: Liquidación de la
Convocatoria a tratar el siguiente: Sociedad. Nombramiento de los
Asamblea Extraordinaria ORDEN DEL DIA: liquidadores, número, facultades y
Convócase a los Señores Socios de P R IM ER O : Cons idera c ió n y deberes.
Bonobra S.R.L. a As amblea tratamiento de la actual situación QUINTO: Designación de dos socios
Extraordinaria para el día 15 de Marzo jurídica y económica de la sociedad. para firmar el acta de Asamblea
4
4. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
Extraordinaria. 1º - Designación de dos asociados para LUGAR: Departamento
JOSE IGNACIO BONACINA - refrendar el acta juntamente con el Contrataciones - Dirección General de
Abogado Presidente y Secretario. Administración del Ministerio de Salud
Nº 211.210 - e. 25 feb. - v. 03 marzo. -
2º - Consideración de la Memoria, y Desarrollo Social; sito en Avda.
p. 80 - $ 45,00.-
CENTRO DE Balance, e Informe de la Junta Belgrano (s) Nº 2.050, ciudad de
JUBILADOS Y PENSIONADOS Fiscalizadora de los ejercicios Santiago del Estero.
NACIONALES Cerrados que van desde el 31 de PLIEGO DE CONDICIONES: Podrá
"LA RAZON DE MI VIDA" Diciembre del 2002 al 31 de Diciembre consultarse en la citada repartición,
- La Banda - de 2009. donde se encuentra a disposición de los
SANTIAGO DEL ESTERO 3º - Elección de la nueva Comisión interesados.
Convocatoria a Directiva: (1) Un Presidente, (1) Un VALOR DEL PLIEGO: $ 400. (Son
Asamblea General Ordinaria Vicepresidente, (1) Un Secretario, (1) Cuatrocientos Pesos).
El Centro de Jubilados y Pensionados Un Tesorero, (2) Dos Vocales Titulares C.PN. MATIAS LUIS NAZER - A/
Nacionales La Razón de Mi Vida, sito y 2) Dos Suplentes, como así también Cargo Departamento Contrataciones
en Ruta 11 y Berutti de la ciudad de La se elegirán a (2) Dos miembros titulares e. 28 feb. - v. 02 marzo.-
Banda Santiago del Estero convoca a la para la Junta Fiscalizadora.
Asamblea General Ordinaria para el día NOTA: El quórum será de la mitad PROVINCIA DE
25 de Marzo del corriente año a las más uno de los asociados con derecho SANTIAGO DEL ESTERO
9,30 horas a sus asociados para tratar a participar, en caso de no alcanzar ese MINISTERIO DE
el siguiente: número a la hora fijada la misma podrá SALUD Y
ORDEN DEL DIA: sesionar válidamente 30 minutos DESARROLLO SOCIAL
1º - Lectura y Consideración de después con los socios presentes. LICITACION PUBLICA Y
Memoria y Balance del año 2009 y FRANCISCO ALANIS - Presidente ESCRITA Nº 06/2011
2010. NARMA SAYAGO - Secretaria AUTORIZADO POR EL
2º - Renovación de Comisión Directiva Nº 211.241 - e. 01 marzo - v. 02 marzo DECRETO Nº 0.209/2011.-
y Comisión Revisora de Cuentas. - p. 120 - $ 22,50.- DIRECCION GENERAL DE
3º - Designación de 2 socios para ADMINISTRACION
refrendar el Acta. PROVINCIA DE DEPARTAMENTO
La Banda, 25 de Febrero de 2011. SANTIAGO DEL ESTERO CONTRATACIONES
LEONEL EDGARDO SOSA - MINISTERIO DE OBJETO: Adquisición de 1.500
Presidente SALUD Y Conjun tos de I ndume nt aria
LOTO AGUSTINA - Secretaria DESARROLLO SOCIAL Profesional (Ropa de Trabajo) y
ROBERTO LUCA REYES - Tesorero LICITACION PUBLICA Y 1.500 Pares de Botines de Trabajo,
Nº 211.243 - e. 01 marzo - v. 02 marzo ESCRITA Nº 07/2011 con destino a Familias Carentes de
- p. 50 - $ 15,00.- AUTORIZADO POR EL Recursos Económicos.
DECRETO Nº 0.207/2011.- EXPEDIENTE Nº: 1414/54/2010.
ASOCIACION DE DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO OFICIAL: $
FOMENTO COMUNAL ADMINISTRACION 405.250 (Son Cuatrocientos Cinco Mil
BARRIO FONAVI DEPARTAMENTO Doscientos Cincuenta Pesos).
LISANDRO DE LA TORRE S/Nº CONTRATACIONES FECHA Y HORA DE APERTURA:
CAMPO GALLO - OBJETO: Adquisición de 500 Rollos 11 de Marzo de 2011, a las 10:00 hs. o
SANTIAGO DEL ESTERO de Polietileno color Negro, con el siguiente día hábil si fuera decretado
Convocatoria a destino a Familias de Escasos feriado.
Asamblea General Ordinaria Recursos y en estado de Emergencia LUGAR: Departamento
La Comisión Directiva convoca a todos Habitacional. Contrataciones - Dirección General de
sus Asociados a la Asamblea General EXPEDIENTE Nº: 7837/54/2010. Administración del Ministerio de Salud
Ordinaria para el día 31 de marzo de PRESUPUESTO OFICIAL: $ y Desarrollo Social; sito en Avda.
2011, a las 18,00 horas en el local sito 388.665. (Son Trescientos Ochenta y Belgrano (s) Nº 2.050, ciudad de
en calle Lisandro de la Torre s/nº, Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Santiago del Estero.
Barrio FO.NA.VI., de la ciudad de Pesos). PLIEGO DE CONDICIONES: Podrá
Campo Gallo, Departamento Alberdi, FECHA Y HORA DE APERTURA: consultarse en la citada repartición,
Provincia de Santiago del Estero, para 22 de Marzo de 2011, a las 10:00 hs. o donde se encuentra a disposición de los
considerar lo siguiente: el siguiente día hábil si fuera decretado interesados.
ORDEN DEL DIA: feriado. VALOR DEL PLIEGO: $ 400. (Son
5
5. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
Cuatrocientos Pesos). e. 28 feb. - v. 02 marzo.-
C.PN. MATIAS LUIS NAZER - A/
Cargo Departamento Contrataciones
SECCION JUSTICIA DE PAZ LETRADA
JUSTICIA DE PAZ LETRADA detalla a continuación: inmueble término de 15 días comparezcan a
EDICTO PRESCRIPCION ubicado en Calle Guillermo Miguel Nº tomar la intervención que le
Juzgado de Paz Letrado de Segunda 105 (Lot. 6, Mza. A, Paraje Villa Cnel. corresponda en este proceso, bajo
Nominación, Autos: "LEDESMA, Borges) del Bº Coronel Borges, del apercibimiento de designar como su
PABLO ADOLFO c/DE Dpto. Capital, Provincia de Sgo. del representante legal al Sr. Defensor
GREGORIO, VICENTE Estero, con una superficie de 600 m2, Oficial, en conformidad con el art. 149
FRANCISCO s/PRESCRIPCION lindando al Noreste con Calle 100, al del C.P.C.C.
ADQUISITIVA DE DOMINIO - Sudeste con Calle Guillermo Miguel, al Dra. MARIA TORRES B. DE
BENEFICIO DE LITIGAR SIN Sudoeste con Lote 7 de Julia Juárez de SANTUCHO - Secretaria
GASTOS. (EXPTE. Nº 336.840/07)". Ledesma, y al Noroeste con Lote 5 de Nº 211.227 - e. 28 feb. - v. 02 marzo -
Cítese a Vicente Francisco De Gregorio Enrique Ledesma, Padrón Nº p. 175 - $ 52,50.-
y/o quienes resulten ser sus herederos o 01-1-34271 y antecedente de Dominio
quienes se consideren con derecho bajo el Nº 1036, Fº 692, año 1.962,
sobre el inmueble a prescribir, que se Dpto. Capital, para que dentro del
SECCION AVISOS DE HOY
EDICTO SUCESION Juez Civil Quinta Nominación, Dr. Nº 211.251 - e. 02 marzo - v. 04 marzo
Juez Civil y Comercial de Quinta P edr o J os é Ba s b ú s , a ut o s : - p. 63 - $ 22,50.-
Nominación, cita y emplaza a "GONZALEZ, GLADYS
herederos, acreedores, etc. del Sr. CONCEPCION sobre SUCESION EDICTO SUCESION
GOMEZ ENRIQUE RAMON, para AB-INTESTATO", (Expte. Nº Juzgado Civil y Comercial de 5ta.
que en el término de TREINTA DIAS, 438.334 - 47.953 Año 2010), cita y Nominación, autos: "ALSINA
comparezcan a hacer valer sus derechos emplaza por el término de TREINTA MARINA JUANA s/SUCESION".
en el presente juicio, b ajo DIAS, a herederos, acreedores, etc. de Cítese y emplácese a herederos y
apercibimiento de ley. la extinta GLADYS CONCEPCION acreedores, para que en el término de
Secretaría, 06 de Diciembre de 2010.- GONZALEZ, para que comparezcan a treinta días, posteriores a la última
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria. hacer valer sus derechos, bajo publicación, comparezcan a hacer valer
Nº 211.258 - e. 02 marzo - v. 04 marzo apercibimiento de ley. sus derechos..
- p. 63 - $ 22,50.- Secretaría, 18 de Febrero de 2011.- Fdo. Por: Juez Basbús Pedro José -
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria. Secretario/a brim Alicia.
EDICTO SUCESION Nº 211.252 - e. 02 marzo - v. 04 marzo Secretaría, 21 de Febrero de 2011.-
Juez Civil Quinta Nominación, Dr. - p. 48 - $ 15,00.- Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria.
Pedro José Basbús, autos: "BOLGAN, Nº 211.249 - e. 02 marzo - v. 04 marzo
FORTUNATO ALBERTO sobre EDICTO SUCESION - p. 49 - $ 15,00.-
SUCESION AB-INTESTATO", Juez Civil Quinta Nominación, Dr.
(Expte. N º 437.689 - 47.885 Año Pedro José Basbús, autos: "ABREGU,
2010), cita y emplaza por el término de BALBINA Y/O ABREGU EDICTO SUCESION
TREINTA DIAS, a herederos, BALVINA sobre SUCESION Juez Civil y Comercial de 6º
a cr eedores, etc. del ex tin t o AB-INTESTATO", (Expte. Nº Nominación, en autos: "ALVAREZ,
FORTUNATO ALBERTO BOLGAN, 422.626 - 46.544 Año 2010), cita y C A R L OS APARI CI O sobr e
para que comparezcan a hacer valer sus emplaza por el término de TREINTA SUCESION AB-INTESTATO". Cita
derechos, bajo apercibimiento de ley. (30) DIAS, a herederos, acreedores, etc. y emplaza a los herederos y acreedores
Secretaría, 28 de Febrero de 2011.- de la extinta BALBINA ABREGU Y/O de: ALVAREZ, CARLOS APARICIO,
Dra. MONICA PATRICIA ABATE BALVINA ABREGU, para que para que en el término de treinta días,
DE CASTILLO SOLA - Prosecretaria. comparezcan a hacer valer sus posteriores a la última publicación,
Nº 211.254 - e. 02 marzo - v. 04 marzo derechos, bajo apercibimiento de ley. comparezcan a hacer valer sus
- p. 45 - $ 15,00.- Secretaría, 28 de Febrero de 2011.- derechos.
Dra. MONICA PATRICIA ABATE Secretaría, 22 de Febrero de 2011.-
EDICTO SUCESION DE CASTILLO SOLA - Prosecretaria. Dra. MARY CRISTINA ZAIEK -
6
6. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
Secretaria. de color verde, en buen estado, Un Asamblea General Ordinaria para el día
Nº 211.230 - e. 02 marzo - v. 04 marzo Tinglado de quince metros de frente por Martes 05 de Abril del corriente año a
- p. 56 - $ 15,00.- quince metros de fondo, con vigas y las 20:30 horas, y con una hora de
chapas de cinc tolerancia, en la sede social de Av.
EDICTO SUCESION FECHA Y LUGAR DE LA Roca (s) y 3 de Febrero, para tratar el
El Juzgado Civil y Comercial de La SUBASTA: 04 de Marzo de 2011 a las siguiente:
Banda, cita y emplaza por Treinta días 10.00 horas, o el día hábil subsiguiente ORDEN DEL DIA:
a herederos y acreedores de Manuel si aquél fuera declarado inhábil. La 1) - Designación de un Secretario de
misma se llevará a cabo en la Sala de Actas.
Oscar Vázquez.
Remates Nº 2 del Palacio de 2) - Lectura del Acta anterior.
Santiago del Estero, 01 Marzo 2011.
Tribunales, estará a cargo del martillero 3) - Consideración del Balance
Dra. LILA PERRACINI DE GAONA
designado, Sr. Alvaro Arce Garma. demos tra tivo del movimient o
- Secretaria
CONDICIONES DE VENTA: Al económico del Ejercicio Anual 2010, y
Nº 211.270 - e. 02 marzo - v. 04 marzo
contado, sin base y al mejor postor, la Memoria de igual período, Inventario
- p. 33 - $ 15,00.-
debiendo el comprador depositar el e Informe de la Comisión Revisora de
20% en concepto de seña y comisión de Cuentas.
EDICTO SUCESION martillero, que perderá si no formaliza 4) - Designación de 2 (dos) socios para
Juez Civil y Comercial 3º Nominación la operación sin justa causa. firmar el Acta.
de Santiago del Estero, en autos: Santiago del Estero, 22 de Febrero de Santiago del Estero, 01 de Marzo de
"ALOMO LUIS Y PAVON SARA 2011.- 2011.-
s/SUCESION AB-INTESTATO" cita Dra. ANGELA VIVIANA MORENO RUBEN A. CORBALAN - Presidente.
y emplaza a todos los que se consideren DE RAFAEL - Secretaria. CARLOS W. NASIF - Secretario
con derecho sobre los bienes dejados Nº 211.257 - e. 02 marzo - v. 04 marzo General.
por el causante, a fin de que - S/Cargo.- Nº 211.261 - e. 02 marzo - v. 04 marzo
comparezcan a hacerlos valer, en el - p. 93 - $ 30,00.-
término de Treinta días, bajo EDICTO CITACION
apercibimiento de ley. La Exma. Cámara de Trabajo de 2º de ASOCIACION CIVIL DE
Fdo. Dr. Federico Argibay Berdaguer, Santiago del Estero, en autos "HOCKEY GREENSUN"
Juez. Ante mí Dra. Delcia Mujica Paz, caratulados: "TREJO RAMON (SOL VERDE)
Secretaria.- ALEJANDRO c/BARONE SANTIAGO DEL ESTERO
Secretaría, 28 de Febrero del 2011. S.A.C.I.F.I.S.A. Y/O Convocatoria a
Dra. DELCIA MUJICA PAZ - R ES PO N S A B L E s / SU E L D O Asamblea Ordinaria
Secretaria BASICO", cita y emplaza a BARONE La Asociación Civil Green Sun,
Nº 211.262 - e. 02 marzo - v. 04 marzo S.A.C.I.F.I. y/o BARONE S.A., para convoca a Asamblea Ordinaria para el
- p. 53 - $ 22,50.- que en el plazo de SIETE DIAS, a Martes 15 de Marzo a las 17,30 hs., en
partir de la última publicación Salta 451 9º A.
EDICTO REMATE comparezcan a hacer valer sus ORDEN DEL DIA:
por: Alvaro Arce Garma derechos, Art. 51 del C.P.L.: "Cuando *Memoria.-
La Excma. Cámara de Trabajo y Minas el demandado debidamente emplazado *Balance.-
de 1º Nominación, a cargo del Dr. no haya comparecido en el término que *Renovación de la Comisión Directiva.-
Guillermo Abel Pinto, comunica que en se fijó, automáticamente se encontrará Santiago del Estero, 28 de Marzo de
los autos caratulados: "JUAREZ incurso en rebeldía…".- 2011.
IRALA JOSE ARIEL c/INGRID Secretaría, Febrero del 2011. MIRTA CAMPUZANO - Presidente
LLANOS s/INDEMNIZACION Dra. AMALIA CHAZARRETA DE Nº 211.272 - e. 02 marzo - v. 03 marzo
POR ANTIGÜEDAD, ETC. Expte. BONETTI - Secretaria - p. 64 - $ 15,00.-
Nº 309.142, ha sido designado Nº 211.263 - e. 02 marzo - v. 04 marzo
martillero público a Alvaro Arce - p. 73 - $ 22,50.- CLUB SOCIAL Y
Garma, para que proceda a la venta en DEPORTIVO
pública subasta de los siguientes CLUB ATLETICO VILLA NUEVA
bienes: Una Heladera tipo comercial MITRE Las Termas de Río Hondo
carnicera de tres puertas, una grande y SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
dos chicas, con motor en la parte Convocatoria a Convocatoria a
superior color blanco, marca Golden, Asamblea General Ordinaria Asamblea General Extraordinaria
eléctrica funcionando; Un Portón de Conforme a lo establecido por el Art. La Comisión Normalizadora del Club S
metal de tres metros de alto y 14 del Estatuto vigente, Convoca a y D Villa Nueva, convoca a los
doscientos cincuenta de largo, pintado
7
7. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
Asociados a la Asamblea General Estados Contables al 31/12/2010.- DELI A DEL TRANSITO
Extraordinaria, que se realizará el día Tío Pozo - Loreto, 1 de Marzo del s/SUCESION". Cítese y emplácese a
10 de Marzo de 2011, en S. Bolívar 2011.- herederos, acreedores, legatarios y
S/Nº Bº Villa Nueva, para tratar el JUAN BUSTAMENTE quienes se consideren con derecho
siguiente: Nº 211.267 - e. 02 marzo - 02 marzo - sobre los bienes de la causante DELIA
ORDEN DEL DIA: p. 56 - $ 15,00.- DEL TRANSITO RODRIGUEZ, para
1) - Designación de los socios para que en el término de Treinta Días
firmar el Acta. SANTIAGO RUGBY comparezcan a hacer valer sus
2) - Informe de lo actuado por la C.N. CLUB derechos, bajo apercibimiento de ley.
3) - Lectura y consideración de estados SANTIAGO DEL ESTERO Fdo. Dr. Alejandro Scarano, Juez. Ante
contables vencidos. Convocatoria a mí Dra. Ana Maria Maud - Secretaria.
4) - Elección de Comisión Directiva y Asamblea Ordinaria Secretaría, 22/02/11.
Comisión (R.C.) de carácter titular.
La Comisión Directiva de Santiago Dra. ANA MARIA MAUD - Secretaria
Termas de Río Hondo, 1 de Marzo de
Rugby Club, convoca a Asamblea Nº 211.269 - e. 02 marzo - v. 04 marzo
2011.-
Ordinaria para el sábado 19 de Marzo - p. 78 - $ 30,00.-
MIGUEL CALDERON - Miembro
a las 17,30 hs., en la sede ubicada en
Comisión Normalizadora.
Av. Costanera y Noveno pasaje. EMPRESOFT S.R.L.
Nº 211.259 - e. 02 marzo - v. 04 marzo
ORDEN DEL DIA: CONSTITUCION S.R.L.
- p. 92 - $ 30,00.-
*Memoria.- SANTIAGO DEL ESTERO
ASOCIACION DE
*Balance.- P U B L I C A C I O N
FOMENTO VECINAL DE
*Renovación de la Comisión Directiva.- COMPLEMENTARIA: Fecha del
SANTO DOMINGO
EMILIO FERNANDEZ BOCHMANN Instrumento de Constitución: Dos
SANTIAGO DEL ESTERO
- Presidente (02) de Febrero del año 2011.
Convocatoria a
Nº 211.266 - e. 02 marzo - v. 03 marzo Datos de la socia EDITA BEATRIZ
Asamblea General Ordinaria
- p. 48 - $ 15,00.- TORRES, DNI Nº 13.001.082,
Convócase a los Asociados a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día argentina, nacida el 11 de Noviembre
11-03 a las 22 horas, con ½ hora de del año 1958, de estado civil
CA.TU.SE. divorciada, de profesión empresaria,
tolerancia, en el domicilio sito en Santo
CAMARA DE con domicilio legal en calle Mitre Nº
Domingo, para tratar el siguiente:
TURISMO DE 134 de la Ciudad de La Banda,
ORDEN DEL DIA:
LA PROVINCIA DE Provincia de Santiago del Estero
1) - Dos Socios para refrendar el Acta.
SANTIAGO DEL ESTERO Ing. JOSE DANIEL DEL VALLE
2) - Memoria y Balance Años 2009 -
Convocatoria a OVEJERO
2010.
Asamblea Ordinaria Dra. FLAVIA LORELEY TORRES -
3) - Renovación de Autoridades.
La Cámara de Turismo de la Provincia Abogada.
HECTOR REYNOSO - Presidente.
de Santiago del Estero, convoca a Nº 211.268 - e. 02 marzo - v. 02 marzo
Nº 211.255 - e. 02 marzo - v. 03 marzo
Asamblea Ordinaria para el Jueves 31
- p. 50 - $ 15,00.- - p. 53 - $ 15,00.-
de marzo a las 17.30 hs., en la Sala Nº
1 del Hotel Carlos V.
ASOCIACION DE ACIDCO S.R.L.
ORDEN DEL DIA:
FOMENTO COMUNAL PUBLICACION
*Memoria.-
"LUZ Y ESPERANZA" COMPLEMENTARIA
*Balance.-
Tío Pozo - Dpto. Loreto SANTIAGO DEL ESTERO
*Renovación de la Comisión Directiva.-
SANTIAGO DEL ESTERO En edicto publicado el 23/02/11 se
Santiago del Estero, 01 de Marzo de
Convocatoria a consignó erróneamente la fecha de
2011 .-
Asamblea Ordinaria "CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MARIA EUGENIA DEL CASTILLO
Convócase a Asamblea Ordinaria de DE ACIDCO S.R.L." en donde dice…
- Presidente
socios para el 05 de Marzo del 2011 a "En la ciudad de Santiago del Estero, a
Nº 211.265 - e. 02 marzo - v. 03 marzo
las 18,00 hs. en sede social provisoria, los 21 días del mes de Octubre del año
- p. 43 - $ 15,00.-
a efectos de tratar el siguiente: dos mil diez, reunidos los señores"…,
ORDEN DEL DIA: siendo lo correcto…. "En la ciudad de
JUSTICIA DE PAZ LETRADA
1º - Designación de dos socios para Santiago del Estero, a los 13 días del
EDICTO SUCESION
firmar el acta de Asamblea.- mes de Octubre del año dos mil diez,
Juzgado de Paz Letrado de 1º
2º - Lectura y consideración de los reunidos los señores"… Se subsana el
Nominación: en autos: "RODRIGUEZ
8
8. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
error involuntario para la toma de razón Estero.- 20.000), representado por doscientas
en el Juzgado Concursal Societario y Duración: El Plazo de Duración es de cuotas (200) de Pesos Cien ($ 100)
Registral. NOVENTA Y NUEVE AÑOS (99) a valor nominal cada una, que son
Santiago del Estero, 01 de Marzo del partir de la fecha de inscripción en el s us crip tas en es e act o,
2011.- Registro Público de Comercio. correspondiéndole a cada uno de los
RENE J. TROUVE - Socio Gerente Objeto: La Sociedad tendrá por objeto Socios en las siguientes proporciones:
ANA BELEN DALALE - Escribana dedicarse por cuenta propia, de al Señor ORLANDO ANTONIO
Nº 211.271 - e. 02 marzo - v. 02 marzo terceros y/o asociada a terceros, las TUR, CIENTO VEINTE CUOTAS
- p. 72 - $ 15,00.- siguientes actividades: (120) y al Señor ADALBERTO
COMERCIALES: Compra, venta, R E NE FU NE Z , O C H E N T A
RECURSOS AGRICOLAS fraccionamiento, representación, CUOTAS (80).- QUINTA: Los socios
SANTIAGO DEL ESTERO distribución, consignación, importación integran el capital social aportando de
SOCIEDAD DE de materia prima y/o productos la siguiente manera: el Señor
RESPONSABILIDAD LIMITADA elaborados o a elaborarse de los ORLANDO ANTONIO TUR, la
CONSTITUCION DE SOCIEDAD siguientes rubros: materiales para la suma de PESOS DOCE MIL ($
So c io s: Señ ores ORLAND O construcción en general; comestibles y 12.000), que representa el sesenta por
ANTONIO TUR, DNI Nº 11.277.879, lubricantes en general, bebidas con o ciento (60%) del capital social y el
CUIL 23-11277879-9, argentino, sin alcohol, cueros, productos Señor ADAL B E R T O RENE
nacido el 03 de Agosto de 1.954, forestales, agrícolas, avícolas, FUNEZ, la suma de PESOS OCHO
comerciante, divorciado legalmente en ganaderos, pecuarios, artículos MIL ($ 8.000) que representa el
los Autos "Luisa Noemí Queirolo de eléctricos y/o electrónicos, artículos de cuarenta por ciento (40%) del capital
Tur y Tur Orlando A. S/Divorcio informática, automotores, motocicletas, social, en efectivo que entregan en este
Vincular por Presentación Conjunta" bicicletas y maquinarias en general mis mo acto. Dir ecció n y
con domicilio en la Manzana 33 - Lote INMOBILIARIAS: Compra, venta, Administración: La Administración,
Nº 15, del Barrio Contreras, de la permuta explotación, arrendamiento y representación legal y uso de la firma
Ciudad Capital de la Provincia de administración de todo tipo de social estará a cargo del Socio
Santiago del Estero, y ADALBERTO inmuebles urbanos o rurales; ejecución ORLANDO ANTONIO TUR, quien
RENE FUNEZ, DNI Nº 18.606.151, de obras viales, civiles y en general, podrá hacer uso de la firma social con
CUIL 23-18606151-9, argentino, construcciones de cualquier naturaleza. amplias facultades, de acuerdo a lo
nacido el 05 de Marzo de 1968, AGROPECUARIA Y FORESTAL: previsto en el Artículo 157 de la Ley
comerciante, divorciado legalmente en Explotar establecimientos dedicados a 19.550.-
los Autos: expediente Nº 5.983 Año la agricultura, ganadería, hortícola, El Cierre del Ejercicio Social: El 31
2005 - "Díaz Maria Antonia y Funez fruticultura, apicultura, floricultura, de Diciembre de cada año, se practica
Adalberto Rene S/Divorcio Vincular cunicultura, tambo. Producción de un balance general e inventario el que
por Presentación Conjunta", con semilla, multiplicación de variedades de será sometido a la consideración de los
domicilio en la calle 64 Nº 592, del vegetales, viveros y criaderos y en socios dentro de los noventa (90) días
Barrio Ejército Argentino, de la Ciudad general toda actividad agropecuaria y de dicha fecha para su aprobación.
Capital de la Provincia de Santiago del f or es t a l , s u p l e m e n t a ria o ORLANDO ANTONIO TUR,
Estero, que resuelven constituir una complementaria, en cualquiera de sus Apoderado.
S O C I E D A D D E etapas a la siembra y cultivo de Manzana 33 - Lote 15, del Barrio
RESPONSABILIDAD LIMITADA cereales y oleaginosas. Campo Contreras, de la Ciudad Capital
sujetas a las siguientes disposiciones. SERVICIOS: Mediante la exportación de la Provincia de Santiago del Estero.-
Instrumento de Constitución: 28 de de transporte de carga, de corta, media MARIA JORGE DE MENDEZ - C.P.
Febrero de 2.011.- y larga distancia. Para el cumplimiento Nº 211.264 - e. 02 marzo - v. 02 marzo
Denominación: La Sociedad girará de sus fines la sociedad tendrá plena - p. 667 - $ 160,00.-
bajo la denominación de "RECURSOS capacidad jurídica para adquirir
AGRICOLAS SANTIAGO DEL derechos, contraer obligaciones, y BIOSELVA S.A.
EST ERO SOCI EDAD DE efectuar todos los actos que no le estén Depto. Rivadavia
RESPONSABILIDAD LIMITADA" prohibidos por las leyes o por cláusulas SANTIAGO DEL ESTERO
Domicilio Legal: domicilio legal en la de este contrato, que no implicará Según art. 10, Ley 19.550, se hace
Manzana 33 - Lote 15, del Barrio corretaje inmobiliario.- saber:
Campo Contreras, de la Ciudad Capital El Capital Social: Se fija el capital 1) Socios: ARIEL GUSTAVO
de la Provincia de Santiago del social en PESOS VEINTE MIL ($ MANASERO, DNI 16.925.293, CUIT
9
9. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
23-16925293-9, nacido el día 9 de 20-16925266-2, nacido el día 15 de Rivadavia, provincia de Santiago del
Julio de 1965, estado civil casado, Mayo de 1965, estado civil casado, Es tero; ADRIAN ALBERTO
profesión Arquitecto, domiciliado en profesión Productor Agropecuario, TROSSERO, DNI 20.155.044,
calle Hipólito Irigoyen Nº 202, ciudad domiciliado en calle Pedro Monfrini Nº C.U.I.T 20-20155044-1, nacido el día
de Ceres, provincia de Santa Fe; JUAN 63, ciudad de Selva, depto. Rivadavia, 14 de Abril de 1969, estado civil
MANUEL MANSILLA, DNI provincia de Santiago del Estero; divorciado, profesión Productor
26.816.682, CUIT 20-26816682-4, JORGE LUIS TROSSERO, DNI Agropecuario, domiciliado en Zona
nacido el día 31 de Mayo de 1979, 12.494.592, C.U.I.T 20-12494592-6, Rural de Colonia Alpina, depto.
estado civil casado, profesión Abogado, nacido el día 21 de Enero de 1957, Rivadavia, provincia de Santiago del
domiciliado en Bv. Pueyrredon N/ 198, estado civil casado, profesión Médico Estero; ANIBAL LUIS LEIVA, DNI
ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe; Veterinario, domiciliado en Avda. Los 11.795.878, C.U.I.T 20-11795878-8,
CESAR FEDERICO AUGUSTO Inmigrantes S/Nº, localidad de Colonia nacido el día 18 de Mayo de 1955,
BUSSI, DNI 6.246.687, CUIT Alpina, depto. Rivadavia, provincia de estado civil divorciado, profesión
20-06246687-2, nacido el día 25 de Santiago del Estero; GUSTAVO Médico Veterinario, domiciliado en
Abril de 1942, estado civil casado, ARIEL SERRANO, DNI 27.891.021, calle Victoria Nº 361, ciudad de Ceres,
profesión Contador, domiciliado en CUIT 20-27891021-1, nacido el día 30 provincia de Santa Fe; JUAN
calle Saavedra N/ 65, ciudad de Ceres, de Junio de 1980, estado civil casado, CARLOS LEIVA, DNI 12.376.139,
provincia de Santa Fe; SERGIO profesión Comerciante, domiciliado en CUIT 20-123761139-2, nacido el día
WALTER FRANK, DNI 20.393.096, Ruta 34 km 387, ciudad de Ceres, 26 de Septiembre de 1958, estado civil
C.U.I.T 20-20393096-9, nacido el día provincia de Santa Fe; EDUARDO c a s a do, p rof e s ió n Product or
2 de Agosto de 1968, estado civil RAUL REIXACH, DNI 14.912.879, Agropecuario, domiciliado en Zona
c a s a d o , profes ió n P r o d u ct o r CUIT 20-14912879-5, nacido el día 12 Rural de Colonia Alpina, depto.
Agropecuario, domiciliado en calle Ana de Agosto de 1962, estado civil soltero, Rivadavia, provincia de Santiago del
María Janer Nº 155, ciudad de Ceres, profesión Procurador, domiciliado en Es t er o; EDGARDO R A UL
provincia de Santa Fe; NELSON Avda. Sarmiento Nº 316, ciudad de CRAVERO, DNI 14.330.522, CUIT
JUAN SACCHI, DNI 12.545.484, Hersilia, provincia de Santa Fe; 20-14330255-9, nacido el día 3 de
C.U.I.T 20-12545484-5, nacido el día RUBEN JOSE ALBRECHT, DNI Mayo de 1961, estado civil casado,
13 de Diciembre de 1958, estado civil 10.061.952, C.U.I.T 20-10061952-1, profesión productor Agropecuario,
c asado, p rofes ió n P r o d u ct o r nacido el día 12 de Abril de 1952, domiciliado en calle Hipólito Vieytes
Agropecuario, domiciliado en Zona estado civil casado, profesión Ingeniero Nº 95, ciudad de Ceres, provincia de
Rural Selva, departamento Rivadavia, Agrónomo, domiciliado en calle S a nt a F e; D I E G O D ARIO
provincia de Santiago del Estero; Bartolomé Mitre Nº 287, ciudad de CRAVERO, DNI 21.418.473, CUIT
DIEGO FERRERO, DNI 22.584.438, Hersilia, provincia de Santa Fe; 20-21418473-8, nacido el día 10 de
CUIT 20-22584438-1, nacido el día 9 GLADYS BEATRIZ MORBIDONI, Enero de 1970, apellido materno
de Enero de 1972, estado civil casado, DNI 12.814.318, CUIT Nocco, estado civil casado, profesión
profesión Medico Veterinario, 27-12814318-7, nacida el día 13 de Productor Agropecuario, domiciliado en
domiciliado en Pasaje Candiotti Nº 94, Abril de 1959, estado civil casada, calle Hipólito Vieytes Nº 95, ciudad de
ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe; profesión Docente, domiciliada en calle Ceres, provincia de Santa Fe;
ADRIANO CAPORGNO, DNI Laprida Nº 92, ciudad de Ceres, MARIANO GASTON FLESIA, DNI
25.077.159, C.U.I.T 20-25077159-3, provincia de Santa Fe; CHRISTIAN 25.964.108, CUIT 20-25964108-0,
nacido el día 21 de Mayo de 1976, GERARDO VERRA, DNI nacido el día 27 de Marzo de 1977,
estado civil casado, profesión Productor 21.870.284, C.U.I.T 20-21870284-9, estado civil casado, profesión Ingeniero
Agropecuario, domiciliado en calle nacido el día 2 de Junio de 1971, estado Agrónomo, domiciliado en Bv. E.
Azcuenaga Nº 241, ciudad de Ceres, civil casado, profesión Contador López Nº 397, ciudad de Ceres,
provincia de Santa Fe; GERARDO Público, domiciliado en Lote 14-Mz 34, provincia de Santa Fe; SILVIO
FERRERO, DNI 23.190.073, C.U.I.T Barrio Las Cigarras, Valle Escondido, SANTIAGO ALFREDO FLESIA,
20-23190073-0, nacido el día 20 de provincia de Córdoba; GABRIEL DNI 6.298.486, CUIT 20-06298486-5,
Febrero de 1973, estado civil casado, FERNANDO TROSSERO, DNI nacido el día 24 de Agosto de 1944,
profesión Ingeniero Agrónomo, 22.999.138, C.U.I.T 20-22999139-9, estado civil casado, profesión Productor
domiciliado en Bv. España Nº 641, nacido el día 26 de Enero de 1973, Agropecuario, domiciliado en calle
ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe; estado civil casado, profesión Productor Rivadavia Nº 33, ciudad de Ceres,
OSCAR ROBERTO MANDRILLE, Agropecuario, domiciliado en Zona provincia de Santa Fe; GERMAN
DNI 16.925.266, CUIT Rural de Colonia Alpina, depto. ROBERTO MAROZZI, DNI
10
10. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
27.557.100, CUIT 20-27557100-9, Suipacha Nº 267, ciudad de Ceres, autorizan y se promueven en el marco
nacido el día 9 de octubre de 1979, provincia de Santa Fe; de la Ley Nº 26.093, producción y
estado civil casado, profesión COOPERATIVA TAMBERA Y venta de alimento balanceado,
Agropecuario, domiciliado en calle AGROPECUARI A NUEV A de shidra ta ció n de p roduct os
Combate San Lorenzo Nº 172, ciudad ALPINA LIMITADA, CUIT Nº a liment icios , cons trucció n,
de Ceres, provincia de Santa Fe; 30-62453817-6, con domicilio en Zona implementación o adquisición de
PABLO MARTIN ZAPATA, DNI Rural de Colonia Alpina, depto. plantas frigoríficas para la faena y/o
27.782.472, CUIT 20-27782472-9, Rivadavia, provincia de Santiago del desintegración de la carne para la
nacido el día 1 de Enero de 1980, Estero; MANASSERO obtención de productos cárnicos,
estado civil casado, profesión AGROPECUARIA S.A., CUIT subproductos y derivados, por sí o a
Agropecuario, domiciliado en calle 30-71072553-1, con domicilio en través de terceros; y cualquier otra
Avellaneda s/nº, ciudad de Ceres, Avda. Mayo Nº 667, ciudad de Ceres, actividad industrial.
provincia de Santa Fe; JAVIER provincia de Santa Fe; LOS DIEZ S.A, B) AGROPECUARIAS: mediante la
ALEJANDRO TROSSERO, DNI CUIT 30-71075772-7, con domicilio cría, invernada y engorde a corral (feed
22.699.467, CUIT 20-22699467-0, en Rivadavia Nº 33, ciudad de Ceres, lot) de ganado bovino, porcino, ovino,
nacido el día 9 de Junio de 1972, estado provincia de Santa Fe; DON caprino o cua lquier otro,
civil casado, profesión Productor EDUARDO S.A., con domicilio legal comprendiendo la formación de
Agropecuario, domiciliado en Zona en jurisdicción del Distrito Hersilia, reproduct or es , aplicació n de
Rural Selva, depto. Rivadavia, Depto. San Cristóbal, provincia de biotecnología, inseminación artificial,
provincia de Santiago del Estero; Santa Fe; AGROPECUARIA BMG venta de semen congelado y embriones
LILIANA BEATRIZ TROSSERO, S.A., CUIT 30-71008691-1, con implantados; adquisición, venta,
DNI 20.155.952, CUIL domicilio en Avda. Belgrano Nº 275, permuta, explotación, siembra,
27-20155952-4, nacida el día 1 de ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe. r e c o l e c c i ó n , a r r e n d a mi e n t o ,
Enero de 1968, estado civil casada, 2) Fecha del instrumento de administración en todas sus formas, de
profesión Docente, domiciliada en Zona constitución: 30 de diciembre de 2010, establecimientos agrícolas, ganaderos,
rural Selva, depart. Rivadavia, mediante escritura Nº 179, registro forestales, frutícolas y de granja;
provincia de Santiago del Estero; notarial 36. compra venta de ganado en todas sus
HECTOR HUGO TROSSERO, DNI 3) Denominación Social: BIOSELVA variedades, en forma directa o a través
16.211.440, CUIT 23-16211440-9, S.A. de intermediarios, ferias o remates;
nacido el día 6 de Enero de1963, estado 4) Domicilio: ciudad de Selva, Depto. formación de fideicomisos o contratos
civil casado, profesión Productor Rivadavia, provincia de Santiago del asociativos para la explotación
agropecuario, domiciliado en Zona Estero, con sede social establecida en agropecuaria; y cualquier otra actividad
Rural Selva, depto. Rivadavia, A. Pedro Monfrini Nº 63. relacionada.
provincia de Santiago del Estero; 5) Objeto social: actividades: C) COMERCIALES: mediante la
ARIEL MARIANO DALMASSO, A) INDUSTRIALES: Mediante la compraventa, permuta, importación,
DNI 25.964.134, CUIT realización de procesos industriales exportación y comercialización de toda
23-25694134-9, nacido el día 3 de derivados principalmente del sector clase de bienes que se relacionen con su
Mayo de 1977, estado civil casado, agrícola y ganadero, a través de la objeto industrial, la distribución de
profesión Productor Agropecuario, utilización de materia prima, productos estos mismos productos, la explotación
domiciliado en calle Santa Fe Nº 544, semielaborados y recursos naturales de patentes de invención, marcas,
ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe; originarios preferentemente de la modelos y diseños industriales;
HUGO CARLOS DALMASSO, DNI provincia de Santiago del Estero o ins tala ción de ca rnicerí as o
26.845.148, CUIT 20-26845148-0, cualquier otra, procurando la aplicación abastecedores o a través de la
nacido el día 20 de Diciembre de1978, de tecnología avanzada y desarrollos de consignación de carnes, incluyendo la
estado civil casado, profesión Productor investigación, con miras a un desarrollo exportación de ganados, carnes,
Agropecuario, domiciliado en calle sustentable y la integración de procesos p roduct os y s ub pr o d uct os ;
Suipacha Nº 214, ciudad de Ceres, ag r o i n d u s t r i a l e s ; incluye ndo comercialización de ganado en todas
provincia de Santa Fe; CARLOS manufactura de oleaginosas, extracción, sus variedades.
BAUTISTA DALMASSO, DNI producción y comercialización de D) TRANSPORTE Y LOGÍSTICA:
10.436.199, CUIT 20-10436199-5, aceites y expeller por cualquier método, mediante la prestación de servicios de
nacido el día 27 de Agosto de 1952, fabricación y comercialización de logística y transporte de cargas por
estado civil casado, profesión Productor biocombustibles en todas sus etapas, en cualquier medio en todo el ámbito del
Agropecuario, domiciliado en calle concordancia con las actividades que se territorio nacional y/o fuera del mismo,
11
11. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
comprendiendo el servicio de fletes en 7) Capital social: $ 270.000 al Art. 8, Pliego General de
todas sus características, organización representado en 2700 acciones Condiciones.
del transporte de cargas, logística, ordinarias de $ 100 cada una. VALOR DEL PLIEGO: $ 350,00
d e p ó s i t o , almacen amien t o y 8) Órgano de administración: (Pesos: Trescientos Cincuenta).
movimiento de carga, consolidación de Directorio integrado entre 1 y 5 LUGAR DE APERTURA:
Subdirección de Compras y
cargas, distribución, pre o pos venta, miembros titulares, a elección de
Suministros, Ciudad.
embalaje, importación, exportación y asamblea; duración del cargo de 3 años.
COMPRA Y CONSULTA DE
comercialización de mercaderías. Se prescinde de sindicatura. PLIEGOS: Hasta el día 11-03-11, en
E) FINANCIERAS: Mediante el aporte Designación: Presidente, Mariano la Subdirección de Compras y
o inversión de capitales a personas o Gastón Flesia; Vicepresidente, Suministros y Bienes Patrimoniales, 9
empresas constituidas o a constituirse, Gerardo Ferrero; Directores de Julio Nº 225, Ciudad, Tel-Fax:
para negocios realizados o a realizarse Titulares, César Federico Augusto 0385-421-9738.
y constitución o transferencia de Bussi; Oscar Roberto Mandrille; y Santiago del Estero, 01 de Marzo de
hipotecas; acciones u otros valores Ariel Mariano Dalmasso; Directores 2011.-
mobiliarios y otorgamiento de créditos, REINALDO JUGO - Subdirección de
Suplentes, Eduardo Raúl Reixach y
en general. Quedan excluidas las Compras y Suministros.
Rubén José Albrecht.
Nº 211.256- e. 02 marzo - v. 04 marzo
operaciones previstas en la Ley de 9) Representación legal: corresponde - p. 112 - $ 37,50.-
Entidades Financieras y toda otra al Presidente y al Vicepresidente en
operación que requiera el concurso caso de ausencia o impedimento de PRESIDENCIA DE
público. aquel. LA NACION
F) INMOBILIARIAS: mediante la 10) Fecha de cierre de ejercicio: 31 Ministerio de
adquisición , vent a , permuta, de diciembre de cada año.- Planificación Federal, Inversión
e x p l o t a c i ó n , a r r e n da m i e n t o , LAUTARO PERALTA GALVÁN, Pública y Servicios
administración y construcción en abogado, CASE 2478, autorizado.- DIRECCION NACIONAL
general de inmuebles urbanos o rurales, DE VIALIDAD
LAUTARO PERALTA GALVAN -
efectuar loteos y fraccionamiento de Aviso de llamado a Licitación
Abogado
bienes inmuebles, incluso las La Dirección Nacional de Vialidad
Nº 211.259 - e. 2 Marzo - v. 2 Marzo - llama a Licitación Pública la siguiente
operaciones comprendidas en las leyes p. 1.830 - $ 452. obra:
y reglamentos sobre propiedad
Licitación Pública Nº 166/10.
horizontal. Realizar trabajos de
OBRA: Accesos a San Pedro de
urbanización, mejoramiento, nivelación, MUNICIPALIDAD DE Guasayán - Ruta Nacional Nº 157 -
trazado de caminos, pavimentación, LA CAPITAL Tramo: Lavalle - Límite con
subdivisión y alambrado de campos y SUBSECRETARIA DE Tucumán - Sección: km. 1122,246 -
caminos. Queda excluida la actividad ECONOMIA km 1123,39 - Provincia de Santiago
de corretaje inmobiliario regulada SUBDIRECCION DE del Estero.
mediante la Ley Nº 5.414. COMPRAS, SUMINISTROS Y TIPO DE OBRA: Construcción de
G) MANDATOS Y SOCIEDADES: BIENES PATRIMONIALES tres accesos, ejecución de obras básicas
mediante el ejercicio de mandatos, SANTIAGO DEL ESTERO y pavimento, señalamiento vertical y
LICITACIÓN PUBLICA horizontal y reubicación de columnas
rep resent acion es , co mis io n es ,
Nº 008/11 de alumbrado público y obras
consignaciones, intermediaciones,
OBJETO: LLAMASE a Licitación complementarias.
compraventas, permutas, suministros, Pública Nº 008/11, Expediente Nº PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos
agencia comercial, concesiones, 16735-4-10, Aprobada mediante Tres Millones Cuatrocientos Treinta y
f r a nq u icia s , t e r c e r i z a c i o n es , Decreto Acuerdo Nº 63 "P", de fecha Nueve Mil Ochocientos Cincuenta ($
asesoramiento y administración de 23-02-11, para la "ADQUISICION 3.439.850,00) a Noviembre de 2010.
bienes, capitales y empresas en general, DE UN INMUEBLE, DE 55 GARANTIA DE OFERTA: Pesos
integración de fideicomisos y actuación HECTAREAS MINIMA". Trescientos Cuarenta y Tres Mil
en carácter de fiduciario, conformación PRESUPUESTO OFICIAL: $ Novecientos Ochenta y Cinco ($
de sociedades, cooperativas, contratos 341.250 (Pesos: Trescientos Cuarenta 343.985,00).
asociativos de colaboración empresaria y un Mil Doscientos Cincuenta). PLAZO DE OBRA: Seis (6) Meses.
y cualquier otra entidad. DESTINO: Tratamiento, Clasificación VALOR DEL PLIEGO: Pesos Un
y Enterramiento de Residuos Urbanos. Mil Setecientos Veinte ($ 1.720,00).
6) Plazo: 99 años a partir de su
APERTURA: 14-03-11 - HORAS: FECHA DE VENTA DE PLIEGOS:
inscripción en el Registro Público de
10,00.- A partir del 21 de Marzo de 2011.
Comercio.
PLAZO DE ENTREGA: De acuerdo FECHA DE APERTURA DE
12
12. Boletín Oficial Nº 19.427 Miércoles 2 de Marzo de 2011
OFERTAS: Se realizará el día 20 de LUGAR DE VENTA Y CONSULTA Serv. Apoyo.
Abril de 2011 a las 11,00 horas. DEL PLIEGO: Subgerencia de Nº 211.253 e. 02 marzo - v. 04 marzo
LUGAR DE APERTURA: Avenida Servicio de Apoyo - Avenida Julio A. - p. 136 $ 30,00.-
Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal,
Federal, Planta Baja (Salón de Actos) 3º Piso - D.N.V.
- D.N.V. Ing. ROGER A. LLAGUNO - Jefe Sec.
13