Captación de aguas superficiales norma 777 parte 1.pdf
AMPLIACION DE PLAZO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO (1).pdf
1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
MEMORIA DESCRIPTIVA
I. ASPECTOS GENERALES.
A. DENOMINACION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL AREA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS Y EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE
CHINCHAYPUJIO- PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".
B. UNIDAD GESTORA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO.
C. UNIDAD EJECUTORA:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL.
D. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHAYPUJIO
SECUENCIA FUNCIONAL 2023
SECUENCIA FUNCIONAL 2024
: 0107
: 0057
FUNCIÓN : 0017 AMBIENTE.
DIV. FUNC. : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD
AMBIENTAL.
GRUPO FUNCIONAL : 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS,
RENTAS ADUANAS
E. UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Geográficamente centro poblado se ubica en:
Departamento : Cusco
Provincia : Anta
Distrito : Chinchaypujio
Localidad : Chinchaypujio
Dirección : Plaza de Armas S/N
2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
Perteneciente al Distrito de Chinchaypujio - Provincia de Anta - Departamento de Cusco.
Provincia de Anta
Zona del proyecto
3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
F. VIAS DE ACCESO
RUTA TIPO DE ACCESO TIEMPÒ DISTANCIA
Cusco – Anta Carretera Asfaltada 1:04 h 30.7 KM
Anta – Chinchaypujio Carretera Asfaltada 1:15 h 36.2 KM
Fuente: Acopio de información propia.
G. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
El clima de esta zona es templado y húmedo, característico de la sierra. Las
temperaturas extremas varían entre una mínima de 7°C en invierno y una
máxima de 20°C en verano. La precipitación promedio anual es de alrededor de
60 mm.
UBICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
FOTOGRAFIAS DE BOTADERO CHINCHAYPUJIO
4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
H. EXPEDIENTE TECNICO – MODALIDAD DE EJECUCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA:
Con Resolución de Gerencia Municipal N° 0199-2023-CM-MDCH/PA de fecha
10/10/2023, fue aprobado el Expediente Técnico del PIP "MEJORAMIENTO DEL
AREA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO" con meta presupuestaria 0107-2023, con
un presupuesto total de S/. 420,000.00 y con un plazo de ejecución de 180 días
calendario. La estructura de asignación presupuestal del expediente técnico.
I. PRESUPUESTO:
COSTO DIRECTO 289,897.28
GASTOS GENERALES 83,105.23
GASTOS DE SUPERVISION 15,497.50
SUB TOTAL 98,602.73
EXPEDIENTE TECNICO 23,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION 8,500.00
TOTAL 420,000.00
J. CRONOGRAMA DE OBRA:
PLAZO DE EJECUCION : 180 días calendarios
FECHA DE INICIO DE OBRA : 10 de OCTUBRE del 2023
FECHA TÉRMINO PROGRAMADO : 04 de ABRIL del 2024
K. MODALIDAD DE EJECUCION:
Administración Directa.
L. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES:
RESIDENTE DE OBRA
Nombre Fecha Inicio Fecha Termino CBP
BLGO. ROGGER MIGUEL
UQUICHE MAUCAYLLE
10 de Octubre del
2023
14664
INSPECTOR DE OBRA
Nombre Fecha Inicio Fecha Termino CIP
BLGA. ELIA QUISPE CRUZ
10 de Octubre del
2023
7058
M. ENTORNO FISICO:
5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
La topografía que muestra refleja características propias de la zona andina y
selva alta es decir con topografía bastante variada, planicies y valles, la altitud
promedia es de 3,075 msnm, con una población urbana de 903 habitantes
representando un 19.96% del total de la población.
II. ANTECEDENTES DE OBRA.
2.1 ANTECEDENTES:
La Municipalidad Distrital de Chinchaypujio, es un órgano de gobierno promotor
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público. Como gobierno
local goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia. Regulada por la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”
y demás normas complementarias.
Los gobiernos regionales y locales pueden utilizar los recursos provenientes del
canon, sobre canon y regalía minera, a que se refiere la Ley Nº 28258, Ley de
Regalía Minera, en el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de
inversión pública.
“MEJORAMIENTO DEL AREA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS Y EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE
CHINCHAYPUJIO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
Se realiza en forma rutinaria siendo los cuales, de suma importancia para la
salubridad del distrito de Chinchaypujio, por lo que mediante el presente
Proyecto se atenderá los principales NECESIDADES que son constantes y
recurrentes.
La presente Memoria Descriptiva da los alcances generales, la descripción del
proyecto y la ingeniería del mismo; a fin de cumplir con los objetivos del proyecto
de “MEJORAMIENTO DEL AREA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS Y EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE
CHINCHAYPUJIO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".
2.2 OBJETIVOS DE PROYECTO
El principal objetivo del presente Actividad es:
Mantener la ciudad limpia prestando los servicios de calidad en el manejo de los
residuos sólidos urbanos, así como la infraestructura del palacio municipal.
POBLACION BENEFICIARIA
La población beneficiaria en general de Chinachaypujio.
2.3 PROBLEMATICA DEL PROYECTO
Es así como para el presenta año (2023) se han detectado como principales
falencias:
o El número de operarios solo cubre el 80% de las vías principales
asfaltadas y espacios públicos de propiedad municipal, mas no las calles
de los barrios marginales del distrito de Chinchaypujio.
6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
o La flota actual no se adecua a la demanda del servicio de limpieza pública
en cuanto a su operatividad y a su capacidad de recolección, pues se
tiene una cobertura de 85%.
o Se cuenta con un sistema, el 100% se recolecta por administración
directa, lo cual no es adecuado y suficiente para el distrito de
Chinchaypujio.
o No cuenta aún con planos de ruta.
o Poca capacidad de respuesta de la administración para resolver
problemas de operatividad de las unidades vehiculares.
o Deficiente control municipal respecto al servicio de recolección de
residuos sólidos debido a la falta equipamiento para una adecuada
supervisión: comunicación, unidad de supervisión.
o Oficinas no cuentan con suficiente personal operario para la limpieza
adecuado y oportuna de la infraestructura de la infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Chinchaypujio.
III. SITUACION ACTUAL DE OBRA.
3.1. DE LA DOCUMENTACION DE OBRA:
DEL EXPEDIENTE TECNICO:
➢ Se cuenta con 01 Archivador de Expediente Técnico - Volumen I.
RESOLUCIONES:
➢ Se cuenta con la Resolución de Gerencia Municipal N° 0199-2023-CM-
MDCH/PA de fecha 10/10/2023.
ACTAS:
➢ Se cuenta con el acta de inicio de obra con fecha 10/10/2023.
DEL CUADERNO DE OBRA:
➢ Se cuenta con 01 archivador del cuaderno de obra desde el mes de octubre
asiento N° 001 con fecha 10/10/2023 hasta el asiento N° 035 de fecha
29/02/2023.
DE LOS INFORMES MENSUALES:
➢ Se cuenta con el informe mensual de obra del mes de octubre 2023.
➢ Se cuenta con el informe mensual de obra del mes de noviembre 2023.
➢ Se cuenta con el informe mensual de obra del mes de diciembre 2023.
➢ Se cuenta con el informe mensual de obra del mes de enero 2024.
➢ Se cuenta con el informe mensual de obra del mes de febrero 2024.
7. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
DE LOS INFORMES DE CORTE DE OBRA:
➢ No corresponde.
DE LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES:
➢ Se cuenta con talonarios originales de notas de entrada de los meses de octubre
a diciembre 2023.
➢ Se cuenta con talonarios originales de notas de salida de los meses de enero a
febrero 2023.
DE LOS PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA:
➢ Se cuenta con talonario original de partes diarios de maquinaria y equipo del mes
de octubre del 2023 al febrero del 2024.
3.2. DE LOS PLAZOS DE EJECUCION:
Se tiene el siguiente cuadro donde se muestra el total de días ejecutados de 143
días calendarios desde el 10 de octubre del 2023 al 29 de febrero del 2024.
Fecha de inicio de obra 10/10/2023
Fecha de término programada 06/04/2024
Plazo de ejecución programada 180
Días trabajados al 29 de febrero del 2024 143
3.3. DE LA FASE DE INVERSION:
Con Resolución de Gerencia Municipal N° 0199-2023-CM-MDCH/PA de fecha
10/10/2023, fue aprobado el Expediente Técnico del PIP “MEJORAMIENTO
DEL AREA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO -
PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con un presupuesto
total de S/. 420,000.01, con un plazo de ejecución de 180 días calendario y con
la modalidad de ejecución por Administración Directa.
3.4. ESTADO FISICO DE LA OBRA:
Según el último informe de correspondiente a febrero del 2024 se tiene un
avance de s/ 122,399.31 ciento veinte dos mil trecientos noventa y nueve
con 31/100 soles que representa el 42.22 % del costo directo de obra.
COSTO DIRECTO S/ 289,897.28
GASTOS GENERALES S/ 83,105.23
GASTOS DE SUPERVISION S/ 15,497.50
EXPEDIENTE TECNICO S/ 23,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION S/ 8,500.00
TOTAL PRESUPUESTO S/ 420,000.01
8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
3.5. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA:
A la fecha según el aplicativo MEF SSI el avance financiero a nivel de devengado
acumulado es de s/ 203,492.78 doscientos tres mil cuatrocientos noventa y
dos con 78/100 soles que representa el 48.45 % del costo total del proyecto,
SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE DE GASTO:
Oct-23
Nov-23
Dic-23
Ene-24
Feb-24
A.-
289,897.28
S/
0.00
44,482.11
S/
38,564.85
S/
71,084.17
S/
154,131.13
S/
2.6.71.51
115,780.00
S/
44,482.11
S/
22,319.85
S/
37,933.17
S/
104,735.13
2.6.71.52
98,117.28
S/
9,245.00
S/
29,651.00
S/
38,896.00
2.6.71.53
76,000.00
S/
7,000.00
S/
3,500.00
S/
10,500.00
B.-
130,102.73
S/
0.00
18,315.89
S/
13,094.51
S/
17,951.25
S/
49,361.65
83,105.23
S/
0.00
18,315.89
S/
13,094.51
S/
17,951.25
S/
49,361.65
2.6.81.41
70,805.23
S/
18,315.89
S/
12,299.01
S/
17,951.25
S/
48,566.15
2.6.81.42
2,100.00
S/
795.50
S/
-
S/
795.50
2.6.81.43
10,200.00
S/
-
S/
15,497.50
S/
0.00
-
S/
-
S/
-
S/
2.6.81.41
15,371.50
S/
-
S/
2.6.81.42
126.00
S/
-
S/
2.6.81.43
-
S/
-
S/
23,000.00
S/
0.00
-
S/
-
S/
-
S/
2.6.81.31
15,000.00
S/
-
S/
2.6.81.43
8,000.00
S/
-
S/
8,500.00
S/
-
S/
2.6.81.41
-
S/
-
S/
2.6.81.42
-
S/
0.00
-
S/
-
S/
-
S/
2.6.81.43
8,500.00
S/
0.00
-
S/
-
S/
-
S/
.
420,000.00
S/
0.00
62,798.00
S/
51,659.36
S/
-
S/
89,035.42
S/
203,492.78
S/
GASTOS
POR
LA
COMPRA
DE
BIENES
GASTOS
POR
LA
CONTRATACION
DE
PERSONAL
GASTOS
POR
LA
CONTRATACION
DE
PERSONAL
GASTOS
POR
LA
COMPRA
DE
BIENES
GASTOS
POR
LA
COMPRA
DE
BIENES
GASTOS
POR
LA
CONTRATACION
DE
SERVICIOS
GASTO
POR
LA
CONTRATACION
DE
SERVICIOS
CLASIFICADOR
DESCRIPCION
MONTO
PRESUPUESTAL
SEGÚN
EXPEDIENTE
TECNICO
ACUMULADO
EJECUCION
FINANCIERA
2023
EN
FASE
DEVENGADO
EJECUCION
FINANCIERA
2024
EN
FASE
DEVENGADO
TOTAL
GASTOS
DE
ELABORACION
DEL
EXPEDIENTE
TECNICO
ELABORACION
DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
GASTOS
DE
LIQUIDACION
COSTO
DIRECTO
GASTOS
POR
LA
CONTRATACION
DE
PERSONAL
GASTOS
POR
LA
COMPRA
DE
BIENES
GASTOS
POR
LA
CONTRATACION
DE
SERVICIOS
COSTOS
INDIRECTOS
GASTOS
POR
LA
CONTRATACION
DE
SERVICIOS
GASTOS
GENERALES
GASTOS
POR
LA
CONTRATACION
DE
PERSONAL
GASTOS
POR
LA
CONTRATACION
DE
SERVICIOS
GASTOS
DE
SUPERVISION/
INSPECCION
9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
3.6. ALMACEN DE OBRA Y BIENES PATRIMONIALES.
Se tiene un saldo de materiales valorizados de s/ 29,489.50 VEINTI NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 50/100 soles, los cuales se
encuentran en el almacén de proyecto, (se adjunta acta de saldo valorizado de
almacén).
3.7. DEUDAS PENDIENTES:
De acuerdo a las órdenes de compra y ordenes de servicio requeridas y
atendidas en el año 2023, indicar que no se tiene deudas pendientes como se
verifica en el Formato de Estado financiero.
1. DATOS GENERALES DE OBRA
NOMBRE:
“MEJORAMIENTO DEL AREA DE DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL SERVICIO
DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE
CHINCHAYPUJIO - PROVINCIA DE ANTA -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"
META : 057
N° RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN:
R.G.M. N° 0199-2023-CM-MDCH/PA
MONTO: S/. 420,000.01
RESIDENTE:
BLGO. ROGGER MIGUEL UQUICHE
MAUCAYLLE
INSPECTOR: BLGA. ELIA QUISPE CRUZ
FECHA DE INICIO: 10/10/2023
FECHA DE TERMINO
EXP. TEC:
06/04/2024
PLAZO DE EJCUCION
EXP. TEC.:
180 días
a) HISTORIAL DE RESPONSABLES
PRIMER RESIDENTE
• Nombres : BLGO. ROGGER MIGUEL UQUICHE MAUCAYLLE
• CBP : 14664
• DNI : 44421583
• DIRECCION : APV. Los Angeles MZ-E LT. 8 CUSCO CUSCO
• TELEFONO : 953749582
• EMAIL : roggeruquiche@gmail.com
PRIMER INSPECTOR
• Nombres : BLGA. ELIA QUISPE CRUZ
• CBP : 7058
• DNI : 24705448
10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
• DIRECCION : ASOC. LOS LICENCIADOS J-6 MISKAWARA CUSCO
• TELEFONO : 966743119
• EMAIL : quispeelia@gmail.com
PROYECTISTA
• Nombres : BLGO. NORDT MIGUEL SALAS MENDOZA
• CIP : 12023
• DIRECCION :
• TELEFONO : 930954401
b) ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Chinchaypujio
c) AÑO PRESUPUESTAL : 2024
d) MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Directa
e) FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON
f) PRES. TOTAL, DEL PROYECTO EXP. TEC : 420,000.00
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO
COSTO DIRECTO 69.02 % 289,897.28
GASTOS GENERALES 19.79 % 83,105.23
GASTOS DE SUPERVISION 3.69 % 15,497.50
GASTOS DE ELABORACIÓN 5.48 % 23,000.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.02 % 8,500.00
PRESUPUESTO TOTAL 420,000.00
g) SITUACION AVANCE FISICO Y AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
FISICO: AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
MES FEBRERO AÑO 2024
PROGRAMADO REAL
AVANCE FISICO OBRA
ACUMULADO (%)
87.50 % 42.22 %
PROGRAMADO REAL
AVANCE VALORIZADO
OBRA ACUMULADO (S/.)
S/. 253,657.68 S/. 122,399.31
FINANCIERO: AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
MES FEBRERO AÑO 2024
PROGRAMADO REAL
AVANCE FINAN. OBRA
ACUMULADO (%)
87.50 % 48.45 %
PROGRAMADO REAL
AVANCE VALORIZADO
OBRA ACUMULADO
(S/.)
S/. 367496.46 S/. 203,492.78
11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
h) ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
VALORIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
METRADO
TOTAL
VALORIZADO
S/.
%
01 EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 50,000.00 0 0.00 0
01.01 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RESIUDOS SOLIDOS 1.00 35,000.00 35,000.00 - - 0.00%
Materiales - - -
(Servicio) ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS SERV 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00 - - 0.00%
01.02 TALLER INFORMATIVO CAMPAÑAS DE LIMPIEZA 3.00 5,000.00 15,000.00 - - 0.00%
Materiales - - -
(Servicio) SERVICIO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA TLL 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00 - - 0.00%
02 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 208,492.28 122,381.61
02.01 EQUIPAMIENTO 208,492.28 122,381.61
02.01.01 RECOLECCION CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (BARRIDO DE CALLES) 183,458.88 - 122,381.61
02.01.01.01 RECOLECCION Y LIMPIEZA DE RESIDUOS DE PASAJES, CALLES Y AVENIDAS 6.00 25,406.27 152,437.62 4.27 108,381.61 71.10%
Mano de Obra - -
CONDUCTOR DE CAMION MUNICIPAL MES 1.00 6.00 1,600.00 9,600.00 4.80 7,680.00 80.00%
PERSONAL PROMOTORIA EN LIMPIEZA PUBLICA MES 11.00 66.00 1,200.00 79,200.00 54.50 65,400.00 82.58%
PERSONAL PROMOTORIA RECICLAJE MES 3.00 18.00 1,200.00 21,600.00 14.36 17,232.00 79.78%
Materiales - -
PETROLEO GLN 320.33 1,921.98 19.00 36,517.62 715.00 13,585.00 37.20%
Equipo - -
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 6.00 170.00 1,020.00 - - 0.00%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 100.00%
02.01.01.02 ALQUILER DE EQUIPOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 120.00 175.00 21,000.00 80.00 14,000.00 66.67%
(Servicio) SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION RECOLECTOR DIA 1.00 120.00 175.00 21,000.00 80.00 14,000.00 66.67%
02.01.01.03 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EXISTENTE 1.00 10,021.26 10,021.26 - - 0.00%
(Servicio) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCARGA SERV 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 - - 0.00%
(Servicio) SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO GLB 1.00 1.00 5,021.26 5,021.26 - - 0.00%
02.01.02 UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS 25,033.40 - - 0.00%
Materiales - - -
02.01.02.01 MAMELUCO SEGUN DISEÑO UND 30.00 75.00 2,250.00 - - 0.00%
02.01.02.02 SOMBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UND 30.00 40.00 1,200.00 - - 0.00%
02.01.02.03 ZAPATOS DE SEGURIDAD UND 30.00 120.00 3,600.00 - - 0.00%
02.01.02.04 PONCHOS PARA LLUVIA UND 30.00 1.00 30.00 - - 0.00%
02.01.02.05 MANDIL SEGUN DISEÑO UND 30.00 80.00 2,400.00 - - 0.00%
02.01.02.06 RASTRILLO DE FIERRO CON MANGO DE METAL PZA 24.00 30.00 720.00 - - 0.00%
02.01.02.07 BOTIQUIN UND 1.00 300.00 300.00 - - 0.00%
02.01.02.08 CARRETILLA TIPO BUGY UND 18.00 220.00 3,960.00 - - 0.00%
02.01.02.09 CASACA CON LOGOTIPO UND 30.00 160.00 4,800.00 - - 0.00%
02.01.02.10 ESCOBA DE PAJA CON MANGO DE MADERA UND 13.00 30.00 390.00 - - 0.00%
02.01.02.11 ESCOBILLON PARA INODORO UND 6.00 10.00 60.00 - - 0.00%
02.01.02.12 RECOGEDOR DE METAL UND 13.00 20.00 260.00 - - 0.00%
02.01.02.13 DESATORADOR DE INODORO UND 6.00 8.00 48.00 - 0.00%
02.01.02.14 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE400 ML UND 16.00 8.10 129.60 - - 0.00%
02.01.02.15 LIMPIADOR AROMATIZANTE X 900 ML UND 6.00 6.80 40.80 - - 0.00%
02.01.02.16 DETERGENTE LIQUIDO GAL 9.00 30.00 270.00 - 0.00%
02.01.02.17 HIPOCLORITO DE SODIO GAL 5.00 15.00 75.00 - - 0.00%
02.01.02.18 MASCARILLA UND 30.00 150.00 4,500.00 0.00%
03 APROPIADA DISPOSICION FINAL 31,405.00 - -
03.01 INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO 31,405.00 - -
03.01.01 CERCO PERIMETRICO ALAMBRADO (ALAMBRE CON PUAS) 500.00 57.70 28,850.00 - 0.00%
Materiales
ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO Nº 16 M 1.00 500.76 0.55 275.42 0.00%
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KG 0.25 125.08 5.00 625.40 0.00%
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.05 25.01 74.90 1,873.25 0.00%
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2 KG 0.20 100.06 7.00 700.42 0.00%
MALLA Nº 10 TEJIDA GALVANIZADA TEJIDA GALVANIZADA (2X20m) UND 0.06 30.00 700.00 21,000.00 0.00%
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3 X 3m PZA 0.35 175.02 25.00 4,375.51 0.00%
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BOTADERO 500.00 1.21 605.00 - - 0.00%
Materiales
YESO BOLSA 28 KG BOL 0.03 12.43 8.50 105.66 0.00%
Equipo
(Servicio) ESTACION TOTAL HM 0.04 19.98 25.00 499.50 0.00%
03.01.03 EXCVACION DE ZANJA TIPO TRINCHERA 150.00 13.00 1,950.00 0.00%
Equipo
(Servicio) RETROEXCAVADORA MAQUINA SERVIDA HM 0.10 15.00 130.00 1,950.00 0.00%
Precio S/. Parcial S/.
AVANCES
ACUMULADO
Ítem Descripción Unid Metrado
Metrado
total
12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
En la tabla se indica los gastos físicos valorizados al mes de febrero del 2024 de las
partidas ejecutadas que tiene una totalidad de S/ 122,381.61 que representa un 42.22
% valorizado respecto del costo directo del proyecto.
PARTIDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.
METRADO
TOTAL
VALORIZADO
S/.
%
01 EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 50,000.00 50,000.00
01.01 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RESIUDOS SOLIDOS 1.00 35,000.00 35,000.00 - 35,000.00
Materiales - - -
(Servicio) ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS SERV 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00 100.00%
01.02 TALLER INFORMATIVO CAMPAÑAS DE LIMPIEZA 3.00 5,000.00 15,000.00 - 15,000.00
Materiales - - -
(Servicio) SERVICIO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA TLL 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00 3.00 15,000.00 100.00%
02 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 208,492.28 86,010.65
02.01 EQUIPAMIENTO 208,492.28 86,010.65
02.01.01 RECOLECCION CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (BARRIDO DE CALLES) 183,458.88 60,977.25
02.01.01.01 RECOLECCION Y LIMPIEZA DE RESIDUOS DE PASAJES, CALLES Y AVENIDAS 6.00 25,406.27 152,437.62 1.73 43,955.99 28.84%
Mano de Obra - -
CONDUCTOR DE CAMION MUNICIPAL MES 1.00 6.00 1,600.00 9,600.00 1.20 1,920.00 20.00%
PERSONAL PROMOTORIA EN LIMPIEZA PUBLICA MES 11.00 66.00 1,200.00 79,200.00 11.50 13,800.00 17.42%
PERSONAL PROMOTORIA RECICLAJE MES 3.00 18.00 1,200.00 21,600.00 3.64 4,368.00 20.22%
Materiales - -
PETROLEO GLN 320.33 1,921.98 19.00 36,517.62 1,206.98 22,932.62 62.80%
Equipo - -
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 6.00 170.00 1,020.00 6.00 1,020.00 100.00%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 - - 0.00%
02.01.01.02 ALQUILER DE EQUIPOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 120.00 175.00 21,000.00 40.00 7,000.00 33.33%
(Servicio) SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION RECOLECTOR DIA 1.00 120.00 175.00 21,000.00 40.00 7,000.00 33.33%
02.01.01.03 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EXISTENTE 1.00 10,021.26 10,021.26 1.00 10,021.26 100.00%
(Servicio) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCARGA SERV 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 5,000.00 100.00%
(Servicio) SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO GLB 1.00 1.00 5,021.26 5,021.26 1.00 5,021.26 100.00%
02.01.02 UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS 25,033.40 - 25,033.40
Materiales - - -
02.01.02.01 MAMELUCO SEGUN DISEÑO UND 30.00 75.00 2,250.00 30.00 2,250.00 100.00%
02.01.02.02 SOMBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UND 30.00 40.00 1,200.00 30.00 1,200.00 100.00%
02.01.02.03 ZAPATOS DE SEGURIDAD UND 30.00 120.00 3,600.00 30.00 3,600.00 100.00%
02.01.02.04 PONCHOS PARA LLUVIA UND 30.00 1.00 30.00 30.00 30.00 100.00%
02.01.02.05 MANDIL SEGUN DISEÑO UND 30.00 80.00 2,400.00 30.00 2,400.00 100.00%
02.01.02.06 RASTRILLO DE FIERRO CON MANGO DE METAL PZA 24.00 30.00 720.00 24.00 720.00 100.00%
02.01.02.07 BOTIQUIN UND 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 100.00%
02.01.02.08 CARRETILLA TIPO BUGY UND 18.00 220.00 3,960.00 18.00 3,960.00 100.00%
02.01.02.09 CASACA CON LOGOTIPO UND 30.00 160.00 4,800.00 30.00 4,800.00 100.00%
02.01.02.10 ESCOBA DE PAJA CON MANGO DE MADERA UND 13.00 30.00 390.00 13.00 390.00 100.00%
02.01.02.11 ESCOBILLON PARA INODORO UND 6.00 10.00 60.00 6.00 60.00 100.00%
02.01.02.12 RECOGEDOR DE METAL UND 13.00 20.00 260.00 13.00 260.00 100.00%
02.01.02.13 DESATORADOR DE INODORO UND 6.00 8.00 48.00 6.00 48.00 100.00%
02.01.02.14 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE400 ML UND 16.00 8.10 129.60 16.00 129.60 100.00%
02.01.02.15 LIMPIADOR AROMATIZANTE X 900 ML UND 6.00 6.80 40.80 6.00 40.80 100.00%
02.01.02.16 DETERGENTE LIQUIDO GAL 9.00 30.00 270.00 9.00 270.00 100.00%
02.01.02.17 HIPOCLORITO DE SODIO GAL 5.00 15.00 75.00 5.00 75.00 100.00%
02.01.02.18 MASCARILLA UND 30.00 150.00 4,500.00 30.00 4,500.00 100.00%
03 APROPIADA DISPOSICION FINAL 31,405.00 - 31,405.00
03.01 INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO 31,405.00 - 31,405.00
03.01.01 CERCO PERIMETRICO ALAMBRADO (ALAMBRE CON PUAS) 500.00 57.70 28,850.00 500.00 28,850.00 100.00%
Materiales - -
ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO Nº 16 M 1.00 500.76 0.55 275.42 500.76 275.42 100.00%
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KG 0.25 125.08 5.00 625.40 125.08 625.40 100.00%
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.05 25.01 74.90 1,873.25 25.01 1,873.25 100.00%
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2 KG 0.20 100.06 7.00 700.42 100.06 700.42 100.00%
MALLA Nº 10 TEJIDA GALVANIZADA TEJIDA GALVANIZADA (2X20m) UND 0.06 30.00 700.00 21,000.00 30.00 21,000.00 100.00%
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3 X 3m PZA 0.35 175.02 25.00 4,375.51 175.02 4,375.50 100.00%
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BOTADERO 500.00 1.21 605.00 500.00 605.00 100.00%
Materiales - -
YESO BOLSA 28 KG BOL 0.03 12.43 8.50 105.66 12.43 105.66 100.00%
Equipo - -
(Servicio) ESTACION TOTAL HM 0.04 19.98 25.00 499.50 19.98 499.50 100.00%
- -
- -
03.01.03 EXCVACION DE ZANJA TIPO TRINCHERA 150.00 13.00 1,950.00 150.00 1,950.00 100.00%
Equipo - -
(Servicio) RETROEXCAVADORA MAQUINA SERVIDA HM 0.10 15.00 130.00 1,950.00 15.00 1,950.00 100.00%
Precio S/. Parcial S/.
SALDO
Ítem Descripción Unid Metrado
Metrado
total
13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
En la tabla se menciona las partidas por pendientes a ejecutar en el porcentaje
establecido para cada partida de las cuales tres partidas quedan por ejecutar al 100 %
como es el caso de la partida 01.01.01 Servicio elaboración de instrumentos de gestión
de residuos sólidos, 01.02.01. Servicio campaña de limpieza entre otros descritos en el
cuadro.
IV. BASES LEGALES
Según la directiva general para la ejecución de obras públicas bajo la Modalidad
de Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Provincial de
Espinar, en el título 10.3.0 en el acápite de los adicionales señala que para la
aprobación de los adicionales por cualquier variación y/o modificaciones del
contenido preestablecido en el Expediente Técnico, el jefe de proyecto y/o el
residente de obra deberá presentar al supervisor un expediente detallado de los
adicionales requeridos.
Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Directiva N° 001-2011-EF/68.01 en el capítulo IV “fase de inversión” artículo 27
modificaciones del PIP. Durante la fase de inversión, un PIP puede tener
modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de
inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser
registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente
sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga
siendo socialmente rentable, deberán cumplir con lo siguiente:
a) Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran
modificaciones no sustanciales al aumento en las metas asociadas a la
capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el
cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de
solución por otra prevista en el estudio de pre inversión mediante el que
se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del
ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del
PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución.
b) El monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es:
• Menor o igual a S/. 3’000,000.00 (Tres millones de Nuevos Soles), la
modificación no deberá incrementarlo en más de 40% respecto de lo
declarado viable.
• Mayor a S/. 3’000,000.00 (Tres millones de Nuevos Soles) y menor o
igual a S/. 6’000,000.00 (Seis millones de Nuevos Soles), la
modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo
declarado viable.
• Mayor a S/. 6’000,000.00 (Seis millones de Nuevos Soles), la
modificación no deberá incrementarlo en más de 20% respecto de lo
declarado viable.
En el presente caso las modificaciones son no sustanciales y de acuerdo al
presupuesto de pre inversión nos encontramos en el caso: (Menor o igual a S/.
3’000,000.00 Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de
40% respecto de lo declarado viable); es decir este proyecto puede soportar
variaciones presupuestales hasta un tope de 40%.
14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
Que, conforme a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad
en Control Gubernamental en el Memorando Nº 001168-2023-CG/GJNC, y
estando a lo señalado por la Subgerencia de Normatividad en Control
Gubernamental en la Hoja Informativa Nº 000363-2023-CG/NORM, con base en
la propuesta planteada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del
Sistema Nacional de Control a través de la Hoja Informativa Nº 000096-2023-
CG/SESNC, y la conformidad de la Gerencia de Modernización y Planeamiento
mediante el Memorando Nº 000985-2023CG/GMPL, resulta jurídicamente viable
la emisión del acto resolutivo que apruebe el proyecto de Directiva “Ejecución de
Obras Públicas por Administración Directa”.
Directiva Nº 017-2023-CG/GMPL “Ejecución de Obras Públicas por
Administración Directa”, que en Anexo forma parte integrante de la presente
resolución, entrando en vigencia a partir del 01 de abril del 2024.
❖ Con fecha 10 de octubre del 2023 Se remitió la Resolución de Gerencia
Municipal N° 199-2023-CM-MDCH/PA.
❖ Con fecha 10 de octubre del 2024 se redacta el ACTA DE INICIO DE
ACTIVIDAD.
❖ Mediante Asiento N° 01 en el Cuaderno de Obra el Residente apertura el
CUADERNO DE OBRA para dar INICIO DE OBRA.
ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA
❖ Con ASIENTO N° 029 DEL RESIDENTE con FECHA 02/01/2024 al 12/02/2024 – indica se recalca
que en el año 2023 el monto asignado fue de 200,000.00 doscientos mil soles en tal sentido
el avance físico y financiero estuvo en función del monto asignado dejando partidas por
ejecutar, para este año fiscal 2024 es de 150,000.00 ciento cincuenta mil soles de igual
modo se esta dejando partidas sin ejecución por falta de asignación presupuestal en tal
sentido se da a conocer al inspector de obra que se pueden generar ampliaciones de
plazo que pueden incidir en una posible ampliación de presupuesto por gastos indirectos.
❖ Con ASIENTO N° 033 DEL RESIDENTE con FECHA 01/02/2024 al 16/02/2024 – indica el
residente Conforme a lo descrito en el informe de compatibilidad, técnicamente se ve necesario ejecutar la
partida 03.01.01. cerco perimétrico mediante contrata a fin de evitar retrasos en la adquisición de los
recursos propuestos según expediente técnico, en tal sentido se pide al inspector de obra autorización para
la elaboración del expediente de deductivo y adicional por partida nueva para su ejecución por contrata a
todo costo de esta partida, del mismo modo de la partida faltante de ejecutar 01.02.01. Campaña de limpieza
el deductivo del saldo por ejecutar, también el deductivo de la partida 02.01.01.03. Mantenimiento de
equipos y maquinaria existente, por la adquisición de una unidad nueva que será de mayor utilidad para el
servicio de recolección de residuos sólidos.
❖ Con ASIENTO N° 034 DEL inspector de obra con FECHA 01/02/2024 al 16/02/2024 – Indica se
autoriza la elaboración del expediente de las modificaciones propuestas según informe
de compatibilidad, debiendo presentarse bajo responsabilidad dicho expediente de
modificaciones, se recomienda solicitar la ampliación plazo y presupuesto en un solo
tramite administrativo descritos en el asiento 29 y 33 por parte de residente de obra.
15. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
3 JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
A. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al ejecutor:
a) POR EJECUCION DE ADICIONALES (MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS Y/O
DEDUCTIVOS)
El presupuesto de obra asignado en el año fiscal 2023 fue de 200,000.00 doscientos mil soles
que representa el 47.62 % del presupuesto total, en tal sentido se priorizo partidas en base al
presupuesto asignado postergando la ejecución de ciertas partidas según cuadro de saldos
por valorizar, del mismo modo para el presente año que fue asignado 150,000.00 ciento
cincuenta mil soles que representa el 35.71 % teniendo una asignación total hasta la fecha de
350,000.00 trecientos cincuenta mil con 00/100 soles teniendo como fecha de culminación
programada el 06 de abril del 2024 y habiendo un saldo por valorización física de 57.78 % del
total del proyecto
Detallando cuadro de saldos por valorizar:
METRADO
TOTAL
VALORIZADO
S/.
%
01 EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 50,000.00 50,000.00
01.01 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RESIUDOS SOLIDOS 1.00 35,000.00 35,000.00 - 35,000.00
Materiales - - -
01.01.01. (Servicio) ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS SERV 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00 100.00%
01.02 TALLER INFORMATIVO CAMPAÑAS DE LIMPIEZA 3.00 5,000.00 15,000.00 - 15,000.00
Materiales - - -
(Servicio) SERVICIO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA TLL 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00 3.00 15,000.00 100.00%
02 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 208,492.28 86,010.65
EQUIPAMIENTO 208,492.28 86,010.65
RECOLECCION CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (BARRIDO DE CALLES) 183,458.88 60,977.25
02.01.01.01 RECOLECCION Y LIMPIEZA DE RESIDUOS DE PASAJES, CALLES Y AVENIDAS 6.00 25,406.27 152,437.62 1.73 43,955.99 28.84%
Mano de Obra - -
CONDUCTOR DE CAMION MUNICIPAL MES 1.00 6.00 1,600.00 9,600.00 1.20 1,920.00 20.00%
PERSONAL PROMOTORIA EN LIMPIEZA PUBLICA MES 11.00 66.00 1,200.00 79,200.00 11.50 13,800.00 17.42%
PERSONAL PROMOTORIA RECICLAJE MES 3.00 18.00 1,200.00 21,600.00 3.64 4,368.00 20.22%
Materiales - -
PETROLEO GLN 320.33 1,921.98 19.00 36,517.62 1,206.98 22,932.62 62.80%
Equipo - -
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 6.00 170.00 1,020.00 6.00 1,020.00 100.00%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 - - 0.00%
02.01.01.02 ALQUILER DE EQUIPOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 120.00 175.00 21,000.00 40.00 7,000.00 33.33%
(Servicio) SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION RECOLECTOR DIA 1.00 120.00 175.00 21,000.00 40.00 7,000.00 33.33%
02.01.01.03 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EXISTENTE 1.00 10,021.26 10,021.26 1.00 10,021.26 100.00%
(Servicio) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCARGA SERV 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 5,000.00 100.00%
(Servicio) SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO GLB 1.00 1.00 5,021.26 5,021.26 1.00 5,021.26 100.00%
02.01.02 UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS 25,033.40 - 25,033.40
Materiales - - -
02.01.02.01 MAMELUCO SEGUN DISEÑO UND 30.00 75.00 2,250.00 30.00 2,250.00 100.00%
02.01.02.02 SOMBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UND 30.00 40.00 1,200.00 30.00 1,200.00 100.00%
02.01.02.03 ZAPATOS DE SEGURIDAD UND 30.00 120.00 3,600.00 30.00 3,600.00 100.00%
02.01.02.04 PONCHOS PARA LLUVIA UND 30.00 1.00 30.00 30.00 30.00 100.00%
02.01.02.05 MANDIL SEGUN DISEÑO UND 30.00 80.00 2,400.00 30.00 2,400.00 100.00%
02.01.02.06 RASTRILLO DE FIERRO CON MANGO DE METAL PZA 24.00 30.00 720.00 24.00 720.00 100.00%
02.01.02.07 BOTIQUIN UND 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 100.00%
02.01.02.08 CARRETILLA TIPO BUGY UND 18.00 220.00 3,960.00 18.00 3,960.00 100.00%
02.01.02.09 CASACA CON LOGOTIPO UND 30.00 160.00 4,800.00 30.00 4,800.00 100.00%
02.01.02.10 ESCOBA DE PAJA CON MANGO DE MADERA UND 13.00 30.00 390.00 13.00 390.00 100.00%
02.01.02.11 ESCOBILLON PARA INODORO UND 6.00 10.00 60.00 6.00 60.00 100.00%
02.01.02.12 RECOGEDOR DE METAL UND 13.00 20.00 260.00 13.00 260.00 100.00%
02.01.02.13 DESATORADOR DE INODORO UND 6.00 8.00 48.00 6.00 48.00 100.00%
02.01.02.14 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE400 ML UND 16.00 8.10 129.60 16.00 129.60 100.00%
02.01.02.15 LIMPIADOR AROMATIZANTE X 900 ML UND 6.00 6.80 40.80 6.00 40.80 100.00%
02.01.02.16 DETERGENTE LIQUIDO GAL 9.00 30.00 270.00 9.00 270.00 100.00%
02.01.02.17 HIPOCLORITO DE SODIO GAL 5.00 15.00 75.00 5.00 75.00 100.00%
02.01.02.18 MASCARILLA UND 30.00 150.00 4,500.00 30.00 4,500.00 100.00%
03 APROPIADA DISPOSICION FINAL 31,405.00 - 31,405.00
03.01 INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO 31,405.00 - 31,405.00
03.01.01 CERCO PERIMETRICO ALAMBRADO (ALAMBRE CON PUAS) 500.00 57.70 28,850.00 500.00 28,850.00 100.00%
Materiales - -
ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO Nº 16 M 1.00 500.76 0.55 275.42 500.76 275.42 100.00%
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KG 0.25 125.08 5.00 625.40 125.08 625.40 100.00%
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.05 25.01 74.90 1,873.25 25.01 1,873.25 100.00%
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2 KG 0.20 100.06 7.00 700.42 100.06 700.42 100.00%
MALLA Nº 10 TEJIDA GALVANIZADA TEJIDA GALVANIZADA (2X20m) UND 0.06 30.00 700.00 21,000.00 30.00 21,000.00 100.00%
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3 X 3m PZA 0.35 175.02 25.00 4,375.51 175.02 4,375.50 100.00%
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BOTADERO 500.00 1.21 605.00 500.00 605.00 100.00%
Materiales - -
YESO BOLSA 28 KG BOL 0.03 12.43 8.50 105.66 12.43 105.66 100.00%
Equipo - -
(Servicio) ESTACION TOTAL HM 0.04 19.98 25.00 499.50 19.98 499.50 100.00%
- -
- -
03.01.03 EXCVACION DE ZANJA TIPO TRINCHERA 150.00 13.00 1,950.00 150.00 1,950.00 100.00%
Equipo - -
(Servicio) RETROEXCAVADORA MAQUINA SERVIDA HM 0.10 15.00 130.00 1,950.00 15.00 1,950.00 100.00%
Precio S/. Parcial S/.
SALDO
Ítem Descripción Unid Metrado
Metrado
total
16. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
Para el cálculo de los días por partidas por ejecutar se tomarán en cuenta las partidas a deducir y
partidas nuevas con sus respectivos rendimientos sin considerar los traslapes en su ejecución
conforme a los asientos 29 y 33 por parte del residente y asiento 34 por parte del inspector de
obra.
CUADRO DE DEDUCTIVOS A EJECUTAR
CUADRO DE PARTIDAS NUEVAS A EJECUTAR
CUADRO DE MAYORES METRADOS
01 EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 10,000.00
01.02 TALLER INFORMATIVO CAMPAÑAS DE LIMPIEZA UND 2.00 5,000.00 10,000.00
02 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 10,021.26
02.01 EQUIPAMIENTO 10,021.26
02.01.01 RECOLECCION CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (BARRIDO DE CALLES) 10,021.26
02.01.01.03 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EXISTENTE GLB 1.00 10,021.26 10,021.26
03 APROPIADA DISPOSICION FINAL 31,405.00
03.01 INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO 31,405.00
03.01.01 CERCO PERIMETRICO ALAMBRADO (ALAMBRE CON PUAS) M 500.00 57.70 28,850.00
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BOTADERO M2 500.00 1.21 605.00
03.01.03 EXCAVACION DE ZANJA TIPO TRINCHERA M3 150.00 13.00 1,950.00
S/51,426.26
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Precio S/. Parcial S/.
Ítem Descripción Unid Cuadrilla Metrado
02 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 57,812.54
02.01 EQUIPAMIENTO 57,812.54
02.01.01 RECOLECCION CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (BARRIDO DE CALLES) 57,812.54
02.01.01.01 RECOLECCION Y LIMPIEZA DE RESIDUOS DE PASAJES, CALLES Y AVENIDAS MES 1.00 2.00 25,406.27 50,812.54
02.01.01.02 ALQUILER DE EQUIPOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DIA 1.00 40.00 175.00 7,000.00
S/57,812.54
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Precio S/. Parcial S/.
Ítem Descripción Unid Metrado
Metrado
total
01 EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 41,300.00
01.03 ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
SERV 1.00 1.00 41,300.00 41,300.00
02 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 16,500.00
02.01 EQUIPAMIENTO 16,500.00
02.01.01 RECOLECCION CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (BARRIDO DE CALLES) 16,500.00
02.01.01.04 ADQUISICION DE MOTOCARGA UND 1.00 1.00 16,500.00 16,500.00
03 APROPIADA DISPOSICION FINAL 38,500.00
03.01 INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO 38,500.00
03.01.04 CERCO PERIMETRICO ALAMBRADO A TODO COSTO PARA 500 ML GLB 1.00 1.00 38,500.00 38,500.00
S/96,300.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Precio S/. Parcial S/.
Ítem Descripción Unid Metrado
Metrado
total
17. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
CUADRO GENERAL DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
%
%
%
%
%
69.
0
2%
69.
0
2%
13.
7
6%
22.
9
3%
12.
2
4%
392,
5
83.
5
6
71.
8
6%
19.
7
9%
19.
7
9%
5.
6
2%
106,
7
06.
9
7
19.
5
3%
3.
6
9%
3.
6
9%
15,
4
97.
5
0
2.
8
4%
5.
4
8%
5.
4
8%
23,
0
00.
0
0
4.
2
1%
2.
0
2%
2.
0
2%
8,
5
00.
0
0
1.
5
6%
TOTAL
100.
0
0%
100.
0
0%
546,
2
88.
0
2
100.
0
0%
PRESUPUESTO
ITEM
PROGRAMADO
PPTO
MODI
F
I
C
ADO
MAY.
METRADOS
ADIC.
PART.
NUEVAS
DEDUCTIVOS
GASTOS
GENERALES
83,
1
05.
2
3
23,
6
01.
7
4
GASTOS
DE
SUPERVI
S
I
O
N
15,
4
97.
5
0
GASTOS
DE
ELABORACI
O
N
DE
EXPEDI
E
NTE
TECNI
C
O
23,
0
00.
0
0
GASTOS
DE
LI
Q
UI
D
ACI
O
N
DE
OBRA
8,
5
00.
0
0
COSTO
TOTAL
420,
0
00.
0
0
81,
4
14.
2
8
96,
3
00.
0
0
PARTIDAS
ORIGINALES
S/
%
S/
51,
4
26.
2
6
VALORIZADO
S/
S/
289,
8
97.
2
8
57,
8
12.
5
4
96,
3
00.
0
0
51,
4
26.
2
6
VALORIZADO
COSTO
DI
R
ECTO
ADI
C
I
O
NALES
%
%
81.31%
81.31%
18.69%
18.69%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL
100.00%
100.00%
VALORIZADO
ITEM
PROGRAMADO
PARTIDAS
ORIGINALES
COSTO
TOTAL
126,288.02
DETALLE
AMPLIACION
DE
PRESUPUESTO
N
01
GASTOS
DE
LIQUIDACION
DE
OBRA
GASTOS
DE
SUPERVISION
GASTOS
DE
ELABORACION
DE
EXPEDIENTE
TECNICO
COSTO
DIRECTO
102,686.28
GASTOS
GENERALES
23,601.74
VALORIZADO
18. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
CUADRO DE MODIFICACION DE PLAZO DE EJECUCION
DIAS
CALENDARIO
22
DC
DC
FECHA
10/10/2023
31/10/2023
1/11/2023
30/11/2023
1/12/2023
31/12/2023
1/01/2024
31/01/2024
1/02/2024
29/02/2024
1/03/2024
31/03/2024
1/04/2024
6/04/2024
7/04/2024
30/04/2024
1/05/2024
31/05/2024
PLAZO
POR
EJECUTAR
PLAZO
ORIGINAL
SEGÚN
EXPEDIENTE
TECNICO
PLAZO
POR
EJECUCION
DE
ADICIONALES
DE
OBRA
55
DC
MES
2023
2024
31
DC
29
DC
30
DC
31
AMPLIACIÓN
DE
PLAZO
N°1
PLAZO
DE
EJECUCION
DE
OBRA
TOTAL
235
PLAZO
TOTAL
DE
EJECUCION
DE
OBRA
PLAZO
EJECUTADO
143
37
CRONOGRAMA
DE
EJECUCION
DE
OBRA
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MAYO
ABRIL
PLAZOS
DE
EJECUCION
Y/O
PARALIZACION
30
DC
31
DC
31
DC
180
19. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
Para la ejecución de las adicionales es necesario una ampliación de plazo de 55 días
calendario contados a partir del 07 de abril del 2024 al 31 de mayo del 2024,
teniendo como plazo final de ejecución de obra 235 días calendario, contados
desde el 10 de octubre del 2023 al 31 de mayo del 2024 como se aprecia en el
cuadro.
v. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES FINALES:
➢ Se solicita la ampliación de plazo N° 01 por 43 días calendario según el siguiente detalle
ya debidamente sustentado líneas arriba.
CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01
Ejecución de adicionales de obra 55
TOTAL, DC DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 55
➢ El proyecto tiene un plazo de ejecución de 180 días calendario aprobados mediante
Resolución de Gerencia Municipal N° 199-2023-CM-MDCH/PA. de fecha 10 de octubre del
2023, adicional a este plazo se solicita una Ampliación de Plazo N° 01 por 55 días
calendario siendo el nuevo plazo de ejecución total por 235 días calendario.
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO 180
AMPLIACION DE PLAZO N° 01
Ejecución de adicionales de obra 55
TOTAL, DC DIAS CALENDARIO 235
➢ De la ampliación de presupuesto se solicita una ampliación de presupuesto de s/ 126,288.02 ciento
veinte seis mil doscientos ochenta y ocho con 02/100 soles según el siguiente detalle:
% %
81.31% 81.31%
18.69% 18.69%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
TOTAL 100.00% 100.00%
VALORIZADO
ITEM
PROGRAMADO PARTIDAS ORIGINALES
COSTO TOTAL 126,288.02
DETALLE AMPLIACION DE PRESUPUESTO N 01
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO 102,686.28
GASTOS GENERALES 23,601.74
VALORIZADO
20. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
INFORME
DE
AMPLIACIÓN
N°
1
TENIENDO COMO PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO DE s/ 539,988.02 quinientos treinta y nueve
mil novecientos ochenta y ocho con 02/100 soles.
➢ La presente ampliación de plazo y presupuesto N° 01 es solicitada dentro de los plazos establecidos
según directiva general de ejecución de proyectos de inversión pública por ejecución
presupuestaria directa (EPD) para su aprobación y posterior ejecución, en tal caso se programa la
continuidad DEL PROYECTO ORIGINAL.
RECOMENDACIONES:
➢ Por lo expuesto en el Análisis y en virtud del Sustento Legal vigente de la Directiva General Para
la Ejecución de Obras Publicas Bajo la Modalidad de administración directa; Se solicita a la
Inspección la evaluación, aprobación y tramitar lo siguiente:
• Se solicita una ampliación de plazo N° 01 por 55 días calendario (Del 10 de
octubre del 2023 al 31 de mayo del 2024), haciendo un total de 235 días calendario
para que el proyecto se encuentre en la línea del tiempo y se pueda culminar.
• Se solicita una ampliación de presupuesto N° 01 por s/ 126,288.02 ciento veinte seis
mil doscientos ochenta y ocho con 02/100 soles
Por lo tanto, se solicita a la Inspección la evaluación, revisión, aprobación y tramitar el presente
expediente, a fin de que se emita una Resolución Municipal que resuelva aprobar la Ampliación
de Plazo y Presupuesto N° 1.
% %
71.86% 71.86%
19.53% 19.53%
2.84% 2.84%
4.21% 4.21%
1.56% 1.56%
TOTAL 100.00% 100.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO FINAL
ITEM
PROGRAMADO PARTIDAS ORIGINALES
VALORIZADO VALORIZADO
COSTO DIRECTO 392,583.56
GASTOS GENERALES 106,706.97
GASTOS DE SUPERVISION 15,497.50
COSTO TOTAL 546,288.02
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 23,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 8,500.00