SlideShare una empresa de Scribd logo

Tdr thunuhuaya

TTERMINOS DE REFERENCIA

1 de 7
Descargar para leer sin conexión
TÉRMINOS DE REFERENCIA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE INVERSION PÚBLICA DEL
PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE
SURUPA, HUARAMAYA Y JACHA PATAZA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO -
PUNO”
1.0 GENERALIDADES
1.1 Antecedentes
El presente proyecto se encuentra enmarcado en el presupuesto participativo del
Distrito de Acora así como en el Programa de Inversiones para el año 2017, esta
Municipalidad distrital de Acora ha creído conveniente ejecutar la elaboración de los
estudios a nivel de inversión del proyectos: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SURUPA, HUARAMAYA Y
JACHA PATAZA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”
La Municipalidad Distrital de Acora, es un organismo público con personería jurídica de
derecho público interno y con autonomía económica, administrativa y financiera.
La Municipalidad distrital de Acora, tiene como misión organizar y conducir la gestión
pública local de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el
marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y
sostenible del distrito.
Ante la necesidad de contar con los estudios de Preinversión para la ejecución del Plan
de inversiones 2017, con recursos propios o para su gestión ante el Gobierno regional
o Nacional, la Municipalidad Distrital de Acora ha dispuesto elaborar el Expediente
Técnico por parte de un consultor externo.
De acuerdo a la evaluación preliminar, se describe en los presentes Términos de
Referencia, las principales actividades a efectuarse mediante la contratación de un
consultor o consultores especialistas en la elaboración de estudios
OBJETO
Constituye objeto principal de los presentes Términos de Referencia, dar las pautas
necesarias para el CONSULTOR especializado que se encargará de desarrollar el
Estudio de inversión a nivel de Expediente Técnico del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
LOCALIDADES DE SURUPA, HUARAMAYA Y JACHA PATAZA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”.
2.0 DEL SERVICIO
2.1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR
Elaboración del estudio de inversión a nivel de Expediente Técnico:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
LOCALIDADES DE SURUPA, HUARAMAYA Y JACHA PATAZA DEL
DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”
2.2. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN
Los contenidos mínimos, que debe incluir el estudio son los indicados a
continuación, entendiéndose que estas pueden ser ampliados a criterio
del CONSULTOR.
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO:
1.- INDICE NUMERADO
2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
(Nombre del PIP, Unidad Ejecutora)
2.1.- Antecedentes
(Deberá incluir información sobre los antecedentes de la viabilidad del
PIP, experiencias e inversiones anteriores o complementarias al PIP)
2.2.- Características Generales
(Ubicación, vías de acceso, clima, etc.)
2.3.- Descripción del Sistema Existente
(Se realizará por componente, señalando la fuente existente, antigüedad
de infraestructura, etc.)
2.4.- Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto
(Delimitación geográfica de la influencia del proyecto, población
atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de
vivienda, etc.)
2.5.- Descripción Técnica del Proyecto
Ubicación, cotas y nombre de:
La fuente de abastecimiento, del reservorio, de la disposición final de
los desagües.
Áreas de drenaje de alcantarillado y características de los
equipamientos.
Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar
2.6.- Cuadro Resumen de metas
(Se presentará en un cuadro el nombre, la unida y la cantidad)
2.7.- Cuadro Resumen de Presupuesto
Con fecha de referencia
2.8.- Modalidad de Ejecución de Obra
(Por contrata o por administración directa)
2.9 Sistema de Contratación
(Suma alzada o Precios Unitarios)
2.10 Plazo de ejecución de la obra
2.11 Otros (especificar)
3 MEMORIA DE CÁLCULO DE TODOS LOS COMPONENTES
(Adjuntar CD de los cálculos y base de datos)
3.1 Parámetros de diseño
Población, tasa de crecimiento, consumo, dotación, demanda contra incendio,
caudales de contribución al alcantarillado, etc.
3.2 Diseño y Cálculo Hidráulico
Por componente (firmado por el especialista y revisado por el supervisor)
3.3 Diseño y Cálculo Estructural
Por componente y firmado por el especialista
4 PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS
5 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA
(Indicar fecha del presupuesto)
Ratio: Costo Perca pita de la etapa de Inversión
6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(Costos unitarios considerando rendimientos de los factores productivos -
constructivos)
7 RELACION DE INSUMOS - Y COTIZACION DE MATERIALES
(Mínimo 03 cotizaciones de diferentes proveedores)
8 FORMULA POLINOMICA
9 CRONOGRAMAS
9.1 Cronograma de Ejecución de Obras
Diagrama Gantt
(Detalle de actividades y tareas, Ruta Critica)
9.2 Calendario de Adquisición de Materiales
9.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado
10 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
(Detalle de la tecnología constructiva y procesos)
11 PLANOS
Planos generales
11.1 Índice de planos
11.2 Planos de Ubicación
11.3 Plano accesos al proyecto
11.4 Plano Topográfico con curvas de nivel (con planimetría en bajo relieve;
BM auxiliar en zona rural)
11.5 Plano Trazado y Lotización Aprobado por la Municipalidad
correspondiente (Si corresponde)
Sistema de Agua Potable
11.6 Plano Clave de Sistema de Agua Potable
11.7 Planos de componentes primarios (LC, LA, LI: planos de planta y perfil;
Captación)
11.8 Plano de Redes de Agua Potable
11.9 "Plano de modelamiento hidráulico
(Nodos: cota terreno, cota piezométrica y la presión; tramos ó redes:
velocidad, Ø, L)
11.10 Planos de detalle de empalmes
11.11 Planos de detalle de accesorios
11.12 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS)
11.12 Plano arquitectónico de la UBS (Cortes y elevaciones)
11.13 Plano de estructuras de la UBS (Cimentaciones y albañileria)
11.14 Plano de instalaciones eléctricas de la UBS
11.15 Plano de instalaciones sanitarias de la UBS
12 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
13 PANEL FOTOGRAFICO
(Fotografías de fecha de elaboración del Expediente Técnico)
14 FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES
ESPECIALISTAS PARTICIPANTES EN:
La elaboración del Expediente Técnico
5.0 REQUISITOS DEL CONSULTOR
1.Ingeniero Civil.
2.Experiencia General de por lo menos dos (02) años.
3.Experiencia Específica por lo menos uno (01) año en el Sector de la consultoría
4.Experiencia Específica en preparación y evaluación de proyectos por lo menos uno
(01) año en el Sector de consultoría.
5.No estar impedido para contratar con el estado.
6.Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
7.No haber sido sentenciado por delito doloso relacionado con las funciones del cargo
solicitado, en el campo de la Administración Pública.
8.Curriculum Vitae Documentado.
(Acredita su experiencia habiendo participado como profesional especialista en la
elaboración de Estudios de Ingeniería (Perfiles, Pre factibilidad y/o Factibilidad
y/o Expedientes Técnicos) se sustentan en copia simple de certificados, constancias o
contratos, con un mínimo de 02 años de experiencia posterior a su colegiatura).
6.0 RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE
La entidad contratante no proporcionará ningún recurso al Consultor. Cualquier
información que sea requerida por el Consultor le será proporcionada a través de la
Sub Gerencia de Infraestructura, debiendo realizar éste las coordinaciones con las
áreas correspondientes a fin de facilitar la información que sea requerido por el
CONSULTOR.
7.0 PLAZOS DE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo de ejecución del servicio para la elaboración del estudio de inversión será de
sesenta (60) días calendarios, contados desde la suscripción del contrato.
La demora en las diferentes etapas esta bajo responsabilidad del
Consultor, siendo su plazo máximo de 15 días
Las observaciones que hiciere la sub Gerencia de Infraestructura, deberán ser
levantadas máximo en 10 días calendarios después de recibirlas, plazo que no se
computará dentro del plazo contractual.
La vigencia del contrato se extenderá solamente en casos fortuitos y de emergencia no
atribuibles a la Entidad ni al Consultor.
8.0 DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL CONSULTOR COMO
RESULTADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Recomendados

Informe tecnico de evaluacion coliseo cerrado
Informe tecnico de evaluacion coliseo cerradoInforme tecnico de evaluacion coliseo cerrado
Informe tecnico de evaluacion coliseo cerradoChulucanas Noticias
 
Manual para aprobación de anteproyectos
Manual para aprobación de anteproyectosManual para aprobación de anteproyectos
Manual para aprobación de anteproyectosRhoteramVikku
 
Informe 07 supervision - lev - obs
Informe 07  supervision - lev - obs Informe 07  supervision - lev - obs
Informe 07 supervision - lev - obs Vlady Flores Castro
 
Inf ampliación de plazo del superv 11.may.18
Inf ampliación de plazo del superv  11.may.18Inf ampliación de plazo del superv  11.may.18
Inf ampliación de plazo del superv 11.may.18jezzu
 
Liquidacion de obras publicas
Liquidacion de obras publicasLiquidacion de obras publicas
Liquidacion de obras publicasMELISSA014
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Directiva de formulacion ejecucion yy liquidacion
Directiva de formulacion ejecucion yy liquidacionDirectiva de formulacion ejecucion yy liquidacion
Directiva de formulacion ejecucion yy liquidacionCARLOSCAHUANA4
 
Informe ampliacion plazo (supervisión)
Informe ampliacion plazo  (supervisión)Informe ampliacion plazo  (supervisión)
Informe ampliacion plazo (supervisión)ELIASTRIGO
 
Guia apoyo pcs_2013
Guia apoyo pcs_2013Guia apoyo pcs_2013
Guia apoyo pcs_2013indesol
 
Ficha semanal 16.11.2015 30.11.2015
Ficha semanal 16.11.2015   30.11.2015Ficha semanal 16.11.2015   30.11.2015
Ficha semanal 16.11.2015 30.11.2015Vlady Flores Castro
 
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directaLuis Padilla Julca
 
Análisis de la liquidación de obra por oficio de obra publica
Análisis de la liquidación de obra por oficio de obra publicaAnálisis de la liquidación de obra por oficio de obra publica
Análisis de la liquidación de obra por oficio de obra publicaLucio Depaz Bailon
 
Programa nacional de saneamieto urbano
Programa nacional de saneamieto urbanoPrograma nacional de saneamieto urbano
Programa nacional de saneamieto urbanoSaul Rivas
 
20210908 exportacion
20210908 exportacion20210908 exportacion
20210908 exportacionoskrasr
 
Liquidacion carhuacayan agua potable
Liquidacion carhuacayan agua potableLiquidacion carhuacayan agua potable
Liquidacion carhuacayan agua potableMANUEL RAMOS LAURA
 
Tdr ficha tecnica saneamiento de santa isabel saneamiento 2019
Tdr ficha tecnica saneamiento de santa isabel saneamiento 2019Tdr ficha tecnica saneamiento de santa isabel saneamiento 2019
Tdr ficha tecnica saneamiento de santa isabel saneamiento 2019Alvaro Echevarria Cordova
 
Ficha homologacion pavimentacion ejecucion licitacion
Ficha homologacion pavimentacion ejecucion licitacionFicha homologacion pavimentacion ejecucion licitacion
Ficha homologacion pavimentacion ejecucion licitacionoskrasr
 
Inf coer supervision_iiitrimestre
Inf coer supervision_iiitrimestreInf coer supervision_iiitrimestre
Inf coer supervision_iiitrimestreWILLIAMJARAVILCA
 
Modelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadModelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadyyleyyle
 

La actualidad más candente (19)

Directiva de formulacion ejecucion yy liquidacion
Directiva de formulacion ejecucion yy liquidacionDirectiva de formulacion ejecucion yy liquidacion
Directiva de formulacion ejecucion yy liquidacion
 
Informe ampliacion plazo (supervisión)
Informe ampliacion plazo  (supervisión)Informe ampliacion plazo  (supervisión)
Informe ampliacion plazo (supervisión)
 
000508 cp 2-2006-grj-ce-bases
000508 cp 2-2006-grj-ce-bases000508 cp 2-2006-grj-ce-bases
000508 cp 2-2006-grj-ce-bases
 
Liquidacion de proyectos
Liquidacion de proyectosLiquidacion de proyectos
Liquidacion de proyectos
 
Ampliación de plazo tingo de hualca
Ampliación de plazo tingo de hualcaAmpliación de plazo tingo de hualca
Ampliación de plazo tingo de hualca
 
Guia apoyo pcs_2013
Guia apoyo pcs_2013Guia apoyo pcs_2013
Guia apoyo pcs_2013
 
1. informe tecnico ampl plazo ppto comedor
1. informe tecnico ampl plazo ppto comedor1. informe tecnico ampl plazo ppto comedor
1. informe tecnico ampl plazo ppto comedor
 
Tdr 1
Tdr 1Tdr 1
Tdr 1
 
Ficha semanal 16.11.2015 30.11.2015
Ficha semanal 16.11.2015   30.11.2015Ficha semanal 16.11.2015   30.11.2015
Ficha semanal 16.11.2015 30.11.2015
 
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
 
Análisis de la liquidación de obra por oficio de obra publica
Análisis de la liquidación de obra por oficio de obra publicaAnálisis de la liquidación de obra por oficio de obra publica
Análisis de la liquidación de obra por oficio de obra publica
 
Programa nacional de saneamieto urbano
Programa nacional de saneamieto urbanoPrograma nacional de saneamieto urbano
Programa nacional de saneamieto urbano
 
20210908 exportacion
20210908 exportacion20210908 exportacion
20210908 exportacion
 
Liquidacion carhuacayan agua potable
Liquidacion carhuacayan agua potableLiquidacion carhuacayan agua potable
Liquidacion carhuacayan agua potable
 
Tdr ficha tecnica saneamiento de santa isabel saneamiento 2019
Tdr ficha tecnica saneamiento de santa isabel saneamiento 2019Tdr ficha tecnica saneamiento de santa isabel saneamiento 2019
Tdr ficha tecnica saneamiento de santa isabel saneamiento 2019
 
Ficha homologacion pavimentacion ejecucion licitacion
Ficha homologacion pavimentacion ejecucion licitacionFicha homologacion pavimentacion ejecucion licitacion
Ficha homologacion pavimentacion ejecucion licitacion
 
Inf coer supervision_iiitrimestre
Inf coer supervision_iiitrimestreInf coer supervision_iiitrimestre
Inf coer supervision_iiitrimestre
 
informe-del_supervisor_de_obra
informe-del_supervisor_de_obrainforme-del_supervisor_de_obra
informe-del_supervisor_de_obra
 
Modelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadModelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidad
 

Destacado

Expediente tecnico servicios generales horna
Expediente tecnico servicios generales hornaExpediente tecnico servicios generales horna
Expediente tecnico servicios generales hornaElver chahua
 
Memoria descriptiva para elaboración de expediente técnico.
Memoria descriptiva para elaboración de expediente técnico.Memoria descriptiva para elaboración de expediente técnico.
Memoria descriptiva para elaboración de expediente técnico.Pedro Cornelio
 
Memoria descriptiva trapiche
Memoria descriptiva trapicheMemoria descriptiva trapiche
Memoria descriptiva trapichehornigita
 

Destacado (7)

Expediente tecnico servicios generales horna
Expediente tecnico servicios generales hornaExpediente tecnico servicios generales horna
Expediente tecnico servicios generales horna
 
Memoria descriptiva para elaboración de expediente técnico.
Memoria descriptiva para elaboración de expediente técnico.Memoria descriptiva para elaboración de expediente técnico.
Memoria descriptiva para elaboración de expediente técnico.
 
Estudio de canteras sanganato
Estudio de canteras sanganatoEstudio de canteras sanganato
Estudio de canteras sanganato
 
Proyecto Arenera 2011
Proyecto Arenera 2011Proyecto Arenera 2011
Proyecto Arenera 2011
 
Cantera
CanteraCantera
Cantera
 
Informe canteras
Informe canterasInforme canteras
Informe canteras
 
Memoria descriptiva trapiche
Memoria descriptiva trapicheMemoria descriptiva trapiche
Memoria descriptiva trapiche
 

Similar a Tdr thunuhuaya

TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docxTDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docxJosePalominoAroni
 
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docxTDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docxJosePalominoAroni
 
TDR COLEGIO LA VENTA BAJA_SANTIAGO.docx
TDR COLEGIO LA VENTA BAJA_SANTIAGO.docxTDR COLEGIO LA VENTA BAJA_SANTIAGO.docx
TDR COLEGIO LA VENTA BAJA_SANTIAGO.docxJosePalominoAroni
 
Terminos de referencia 14 ventanas expediente tecnico
Terminos de referencia 14 ventanas expediente tecnicoTerminos de referencia 14 ventanas expediente tecnico
Terminos de referencia 14 ventanas expediente tecnicoJohn Malpartida
 
TDR COLEGIO HORACIO ZEVALLOS_CASERIO SANMARTIN_ICA.docx
TDR COLEGIO HORACIO ZEVALLOS_CASERIO SANMARTIN_ICA.docxTDR COLEGIO HORACIO ZEVALLOS_CASERIO SANMARTIN_ICA.docx
TDR COLEGIO HORACIO ZEVALLOS_CASERIO SANMARTIN_ICA.docxJosePalominoAroni
 
TDR ESPINAR-LIQ TEC FIN.doc
TDR ESPINAR-LIQ TEC FIN.docTDR ESPINAR-LIQ TEC FIN.doc
TDR ESPINAR-LIQ TEC FIN.docMijaelHercilla
 
TDR Exp Tecnico Torres Laraos.docx
TDR Exp Tecnico Torres Laraos.docxTDR Exp Tecnico Torres Laraos.docx
TDR Exp Tecnico Torres Laraos.docxpablojurado10
 
TDR CHINCHA MODI AGUA_DESAGUE_SANTA TERESA.docx
TDR CHINCHA MODI AGUA_DESAGUE_SANTA TERESA.docxTDR CHINCHA MODI AGUA_DESAGUE_SANTA TERESA.docx
TDR CHINCHA MODI AGUA_DESAGUE_SANTA TERESA.docxJosePalominoAroni
 
TDR ACTUALIZACION EXP TEC-VIOLENCIA FAMILIAR.docx
TDR ACTUALIZACION EXP TEC-VIOLENCIA FAMILIAR.docxTDR ACTUALIZACION EXP TEC-VIOLENCIA FAMILIAR.docx
TDR ACTUALIZACION EXP TEC-VIOLENCIA FAMILIAR.docxJosePalominoAroni
 
Elaboración y Diseño de la red de impulsión de servicios básicos - Iniciación
Elaboración y Diseño de la red de impulsión de servicios básicos - IniciaciónElaboración y Diseño de la red de impulsión de servicios básicos - Iniciación
Elaboración y Diseño de la red de impulsión de servicios básicos - IniciaciónDavid Salomon Rojas Llaullipoma
 
Terminos de referencia
Terminos de referenciaTerminos de referencia
Terminos de referenciauber21
 
Concepto 20181719000012 2_r_mejoramiento_20180315_1801
Concepto 20181719000012 2_r_mejoramiento_20180315_1801Concepto 20181719000012 2_r_mejoramiento_20180315_1801
Concepto 20181719000012 2_r_mejoramiento_20180315_1801Luis Felipe Alvarez
 
TDR ACTUALIZAR COCINA MEJORADA.docx
TDR ACTUALIZAR COCINA MEJORADA.docxTDR ACTUALIZAR COCINA MEJORADA.docx
TDR ACTUALIZAR COCINA MEJORADA.docxJosePalominoAroni
 

Similar a Tdr thunuhuaya (20)

TDR agua_sanemiento1.docx
TDR agua_sanemiento1.docxTDR agua_sanemiento1.docx
TDR agua_sanemiento1.docx
 
TDR agua_sanemiento1.docx
TDR agua_sanemiento1.docxTDR agua_sanemiento1.docx
TDR agua_sanemiento1.docx
 
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docxTDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
 
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docxTDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
TDR ACTUALIZAR EXP. TEC. VOZ Y DATA SEGURIDAD CIUDADANA.docx
 
TDR COLEGIO LA VENTA BAJA_SANTIAGO.docx
TDR COLEGIO LA VENTA BAJA_SANTIAGO.docxTDR COLEGIO LA VENTA BAJA_SANTIAGO.docx
TDR COLEGIO LA VENTA BAJA_SANTIAGO.docx
 
TDR ESTUDIO DE CANTERAS
TDR ESTUDIO DE CANTERAS TDR ESTUDIO DE CANTERAS
TDR ESTUDIO DE CANTERAS
 
Terminos de referencia 14 ventanas expediente tecnico
Terminos de referencia 14 ventanas expediente tecnicoTerminos de referencia 14 ventanas expediente tecnico
Terminos de referencia 14 ventanas expediente tecnico
 
TDR COLEGIO HORACIO ZEVALLOS_CASERIO SANMARTIN_ICA.docx
TDR COLEGIO HORACIO ZEVALLOS_CASERIO SANMARTIN_ICA.docxTDR COLEGIO HORACIO ZEVALLOS_CASERIO SANMARTIN_ICA.docx
TDR COLEGIO HORACIO ZEVALLOS_CASERIO SANMARTIN_ICA.docx
 
TDR ESPINAR-LIQ TEC FIN.doc
TDR ESPINAR-LIQ TEC FIN.docTDR ESPINAR-LIQ TEC FIN.doc
TDR ESPINAR-LIQ TEC FIN.doc
 
TDR Exp Tecnico Torres Laraos.docx
TDR Exp Tecnico Torres Laraos.docxTDR Exp Tecnico Torres Laraos.docx
TDR Exp Tecnico Torres Laraos.docx
 
TDR RIEGO.docx
TDR RIEGO.docxTDR RIEGO.docx
TDR RIEGO.docx
 
TDR CHINCHA MODI AGUA_DESAGUE_SANTA TERESA.docx
TDR CHINCHA MODI AGUA_DESAGUE_SANTA TERESA.docxTDR CHINCHA MODI AGUA_DESAGUE_SANTA TERESA.docx
TDR CHINCHA MODI AGUA_DESAGUE_SANTA TERESA.docx
 
TDR ACTUALIZACION EXP TEC-VIOLENCIA FAMILIAR.docx
TDR ACTUALIZACION EXP TEC-VIOLENCIA FAMILIAR.docxTDR ACTUALIZACION EXP TEC-VIOLENCIA FAMILIAR.docx
TDR ACTUALIZACION EXP TEC-VIOLENCIA FAMILIAR.docx
 
Resumen ejecutivo perfil pasco
Resumen ejecutivo perfil pascoResumen ejecutivo perfil pasco
Resumen ejecutivo perfil pasco
 
Elaboración y Diseño de la red de impulsión de servicios básicos - Iniciación
Elaboración y Diseño de la red de impulsión de servicios básicos - IniciaciónElaboración y Diseño de la red de impulsión de servicios básicos - Iniciación
Elaboración y Diseño de la red de impulsión de servicios básicos - Iniciación
 
Terminos de referencia
Terminos de referenciaTerminos de referencia
Terminos de referencia
 
Tdr supervision de carretera
Tdr supervision de carreteraTdr supervision de carretera
Tdr supervision de carretera
 
Terminos de referencia muro jivia
Terminos de referencia muro   jiviaTerminos de referencia muro   jivia
Terminos de referencia muro jivia
 
Concepto 20181719000012 2_r_mejoramiento_20180315_1801
Concepto 20181719000012 2_r_mejoramiento_20180315_1801Concepto 20181719000012 2_r_mejoramiento_20180315_1801
Concepto 20181719000012 2_r_mejoramiento_20180315_1801
 
TDR ACTUALIZAR COCINA MEJORADA.docx
TDR ACTUALIZAR COCINA MEJORADA.docxTDR ACTUALIZAR COCINA MEJORADA.docx
TDR ACTUALIZAR COCINA MEJORADA.docx
 

Tdr thunuhuaya

  • 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE INVERSION PÚBLICA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SURUPA, HUARAMAYA Y JACHA PATAZA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” 1.0 GENERALIDADES 1.1 Antecedentes El presente proyecto se encuentra enmarcado en el presupuesto participativo del Distrito de Acora así como en el Programa de Inversiones para el año 2017, esta Municipalidad distrital de Acora ha creído conveniente ejecutar la elaboración de los estudios a nivel de inversión del proyectos: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SURUPA, HUARAMAYA Y JACHA PATAZA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” La Municipalidad Distrital de Acora, es un organismo público con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, administrativa y financiera. La Municipalidad distrital de Acora, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública local de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible del distrito. Ante la necesidad de contar con los estudios de Preinversión para la ejecución del Plan de inversiones 2017, con recursos propios o para su gestión ante el Gobierno regional o Nacional, la Municipalidad Distrital de Acora ha dispuesto elaborar el Expediente Técnico por parte de un consultor externo. De acuerdo a la evaluación preliminar, se describe en los presentes Términos de Referencia, las principales actividades a efectuarse mediante la contratación de un consultor o consultores especialistas en la elaboración de estudios OBJETO
  • 2. Constituye objeto principal de los presentes Términos de Referencia, dar las pautas necesarias para el CONSULTOR especializado que se encargará de desarrollar el Estudio de inversión a nivel de Expediente Técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SURUPA, HUARAMAYA Y JACHA PATAZA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO”. 2.0 DEL SERVICIO 2.1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR Elaboración del estudio de inversión a nivel de Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SURUPA, HUARAMAYA Y JACHA PATAZA DEL DISTRITO DE ACORA – PUNO - PUNO” 2.2. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN Los contenidos mínimos, que debe incluir el estudio son los indicados a continuación, entendiéndose que estas pueden ser ampliados a criterio del CONSULTOR. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO: 1.- INDICE NUMERADO 2.- MEMORIA DESCRIPTIVA (Nombre del PIP, Unidad Ejecutora) 2.1.- Antecedentes (Deberá incluir información sobre los antecedentes de la viabilidad del PIP, experiencias e inversiones anteriores o complementarias al PIP) 2.2.- Características Generales (Ubicación, vías de acceso, clima, etc.)
  • 3. 2.3.- Descripción del Sistema Existente (Se realizará por componente, señalando la fuente existente, antigüedad de infraestructura, etc.) 2.4.- Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto (Delimitación geográfica de la influencia del proyecto, población atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de vivienda, etc.) 2.5.- Descripción Técnica del Proyecto Ubicación, cotas y nombre de: La fuente de abastecimiento, del reservorio, de la disposición final de los desagües. Áreas de drenaje de alcantarillado y características de los equipamientos. Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar 2.6.- Cuadro Resumen de metas (Se presentará en un cuadro el nombre, la unida y la cantidad) 2.7.- Cuadro Resumen de Presupuesto Con fecha de referencia 2.8.- Modalidad de Ejecución de Obra (Por contrata o por administración directa) 2.9 Sistema de Contratación (Suma alzada o Precios Unitarios) 2.10 Plazo de ejecución de la obra 2.11 Otros (especificar) 3 MEMORIA DE CÁLCULO DE TODOS LOS COMPONENTES (Adjuntar CD de los cálculos y base de datos) 3.1 Parámetros de diseño Población, tasa de crecimiento, consumo, dotación, demanda contra incendio, caudales de contribución al alcantarillado, etc.
  • 4. 3.2 Diseño y Cálculo Hidráulico Por componente (firmado por el especialista y revisado por el supervisor) 3.3 Diseño y Cálculo Estructural Por componente y firmado por el especialista 4 PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS 5 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA (Indicar fecha del presupuesto) Ratio: Costo Perca pita de la etapa de Inversión 6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Costos unitarios considerando rendimientos de los factores productivos - constructivos) 7 RELACION DE INSUMOS - Y COTIZACION DE MATERIALES (Mínimo 03 cotizaciones de diferentes proveedores) 8 FORMULA POLINOMICA 9 CRONOGRAMAS 9.1 Cronograma de Ejecución de Obras Diagrama Gantt (Detalle de actividades y tareas, Ruta Critica) 9.2 Calendario de Adquisición de Materiales 9.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado 10 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO (Detalle de la tecnología constructiva y procesos) 11 PLANOS Planos generales 11.1 Índice de planos 11.2 Planos de Ubicación 11.3 Plano accesos al proyecto
  • 5. 11.4 Plano Topográfico con curvas de nivel (con planimetría en bajo relieve; BM auxiliar en zona rural) 11.5 Plano Trazado y Lotización Aprobado por la Municipalidad correspondiente (Si corresponde) Sistema de Agua Potable 11.6 Plano Clave de Sistema de Agua Potable 11.7 Planos de componentes primarios (LC, LA, LI: planos de planta y perfil; Captación) 11.8 Plano de Redes de Agua Potable 11.9 "Plano de modelamiento hidráulico (Nodos: cota terreno, cota piezométrica y la presión; tramos ó redes: velocidad, Ø, L) 11.10 Planos de detalle de empalmes 11.11 Planos de detalle de accesorios 11.12 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) 11.12 Plano arquitectónico de la UBS (Cortes y elevaciones) 11.13 Plano de estructuras de la UBS (Cimentaciones y albañileria) 11.14 Plano de instalaciones eléctricas de la UBS 11.15 Plano de instalaciones sanitarias de la UBS 12 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 13 PANEL FOTOGRAFICO (Fotografías de fecha de elaboración del Expediente Técnico) 14 FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS PARTICIPANTES EN: La elaboración del Expediente Técnico 5.0 REQUISITOS DEL CONSULTOR
  • 6. 1.Ingeniero Civil. 2.Experiencia General de por lo menos dos (02) años. 3.Experiencia Específica por lo menos uno (01) año en el Sector de la consultoría 4.Experiencia Específica en preparación y evaluación de proyectos por lo menos uno (01) año en el Sector de consultoría. 5.No estar impedido para contratar con el estado. 6.Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. 7.No haber sido sentenciado por delito doloso relacionado con las funciones del cargo solicitado, en el campo de la Administración Pública. 8.Curriculum Vitae Documentado. (Acredita su experiencia habiendo participado como profesional especialista en la elaboración de Estudios de Ingeniería (Perfiles, Pre factibilidad y/o Factibilidad y/o Expedientes Técnicos) se sustentan en copia simple de certificados, constancias o contratos, con un mínimo de 02 años de experiencia posterior a su colegiatura). 6.0 RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE La entidad contratante no proporcionará ningún recurso al Consultor. Cualquier información que sea requerida por el Consultor le será proporcionada a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, debiendo realizar éste las coordinaciones con las áreas correspondientes a fin de facilitar la información que sea requerido por el CONSULTOR. 7.0 PLAZOS DE PRESTACION DEL SERVICIO El plazo de ejecución del servicio para la elaboración del estudio de inversión será de sesenta (60) días calendarios, contados desde la suscripción del contrato. La demora en las diferentes etapas esta bajo responsabilidad del Consultor, siendo su plazo máximo de 15 días Las observaciones que hiciere la sub Gerencia de Infraestructura, deberán ser levantadas máximo en 10 días calendarios después de recibirlas, plazo que no se computará dentro del plazo contractual. La vigencia del contrato se extenderá solamente en casos fortuitos y de emergencia no atribuibles a la Entidad ni al Consultor. 8.0 DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
  • 7. DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS: Los documentos a ser entregados por el Consultor, consisten en:  01 Original y 02 copias impresos del expediente técnico, debidamente selladas y visadas por los profesionales responsables, según el contenido descrito en los ítems anteriores.  01 copia del expediente técnico en formato digital (CD) 9.0 CONDICIONES GENERALES El consultor realizará todos los estudios utilizando sus propios recursos y deberá proveerse del personal, equipos y materiales necesarios para poder cumplir con las entregas en los plazos fijados en el Contrato. El incumplimiento de los plazos estará sujeto a sanciones de acuerdo Ley. 10.0 PRESUPUESTO BASE Y FORMA DE PAGOS 10.1 Presupuesto base El Presupuesto Base asciende a treinta mil con 00/100 Nuevos Soles (S. 30,000.00) incluido los impuestos de Ley. 10.2 Forma de pago - 50% a la presentación del Expediente Técnico a la Unidad Ejecutora de la municipalidad Distrital de Acora, el cual será elevado a sub gerencia de infraestructura para su respectiva evaluación. - 50% a la aprobación del Expediente Técnico con resolución 11.0 PENALIDAD La aplicación de penalidades por retraso injustificado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de presentación y entrega del Proyecto, serán aplicadas el 1.0% del Monto Total por cada día de retrasó.