Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2

1/73
Adjudicación Directa Selectiva N° 033-2012-EMAPE/CEP
BASES INTEGRADAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA
Nº 033-2012-EMAPE/CEP
PRIMERA CONVOCATORIA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO
ENTRE LOS PASAJES 03, 04 Y 16 DEL AA.HH.
JARDÍN ROSA DE SANTA MARÍA – BARRIOS
ALTOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”
BASES INTEGRADAS

2/73
BASES INTEGRADAS

3/73
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN
BASES INTEGRADAS

4/73
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.1 CONVOCATORIA
Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la
fecha señalada en el cronograma.
1.2 BASE LEGAL
− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.
− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus
modificatorias y complementarias.
− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de
− Directivas de OSCE.
− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
− Código Civil.
− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de
la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.
− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
BASES INTEGRADAS

5/73
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y
hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus
integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección
deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción
en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.
MUY IMPORTANTE:
Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades
del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren
inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información,
podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y
apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC,
domicilio legal, teléfono.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o
jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de
correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo
previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo
responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a
través del SEACE.
1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo
de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de
conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.
1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
BASES INTEGRADAS

6/73
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones
presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en
la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo
hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y
57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.
La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,
se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.
MUY IMPORTANTE:
No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se
presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se
han registrado como participantes.
1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD
De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de
solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la
Entidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio a
través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas
(300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean
acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el
acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto
por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan
relación con el proceso de selección.
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de
solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones
formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité
Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra
disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.
BASES INTEGRADAS

7/73
El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a
través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable
y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.
1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES
El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se
han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso
por deficiencias en las Bases.
Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por
el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de
la Entidad.
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.
De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá
efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.
1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la
admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano
o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público
juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma
original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
BASES INTEGRADAS

8/73
Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o
electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente
empezando por el número uno.
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante
legal o mandatario designado para dicho fin.
1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la
dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité
Especial.
En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el
motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el
SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y
económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.
En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de
esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.
1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:
a) La oferta económica, en nuevos soles
1
, incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de
ninguna naturaleza.
1
En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.
BASES INTEGRADAS

9/73
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen
deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser
expresados con más de dos decimales.
b) Garantía de seriedad de oferta
2
.
1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
1.11.1 Evaluación Técnica
Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán
admitidas.
Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 47º del Reglamento, para la
contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas y
adjudicaciones de menor cuantía, no se establecerá factor técnico de evaluación, solo se
evaluará la propuesta económica.
Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas
sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.
1.11.2 Evaluación Económica
Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor
referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
2
En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor
referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su
propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción
del contrato.
BASES INTEGRADAS

10/73
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que
obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de
consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección
debe figurar expresamente en el acta respectiva.
1.11.3 Determinación del puntaje total
Conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 71º del Reglamento, para la
contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas o
adjudicaciones de menor cuantía, la determinación del puntaje total se realizará sobre
cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.
1.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El Comité Especial verificará que las propuestas técnicas hayan cumplido con los
requisitos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases.
A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen
las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran
cumplido con los requerimientos establecidos en el expediente técnico y en las
presentes Bases.
La evaluación de las propuestas económicas, se realizará de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.
El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden
en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.
Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros
del Comité Especial.
BASES INTEGRADAS

11/73
En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la
Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.
El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del
SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité especial,
debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo,
detallando los resultados de cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá
notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso.
1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro
se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber
quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.
1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON
EL ESTADO
De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de
haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido
tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición
de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.
BASES INTEGRADAS

12/73
BASES INTEGRADAS

13/73
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1 RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebración del contrato.
El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de
selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.
Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos
por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso,
podrán impugnarse ante el Tribunal.
El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los
procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de
tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de
contratación pública.
2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
BASES INTEGRADAS

14/73
BASES INTEGRADAS

15/73
CAPÍTULO III
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
3.1 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo
establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10)
días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir
el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador
no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 148° del Reglamento.
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona
jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 139° del Reglamento.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;
 Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de
la liquidación final;
 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;
 Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional
de Proveedores;
 Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica;
 Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;
 Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de
desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM
concordante con el plazo;
BASES INTEGRADAS

16/73
 Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de
obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;
 El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras
convocadas a suma alzada.
3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene
vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago
correspondiente.
3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por
una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
3.4 DE LAS GARANTÍAS
3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de
garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están
obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.
Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por
los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que
ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la
suscripción del contrato.
El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2)
meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta
garantía puede ser renovada.
BASES INTEGRADAS

17/73
3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del
contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación
final.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con
una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el
consentimiento de la liquidación final.
Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de
fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que:
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periódicas en función al avance de la obra.
3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES
ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por
este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.
3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el
artículo 164° del Reglamento.
BASES INTEGRADAS

18/73
3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de la obra
requerida y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de
conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.
De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el
contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º
del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades
se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
3.7 DEL PRECIO
La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a
cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a
utilizar en la obra.
Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles y las
valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula
polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices
Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
3.8 RESIDENTE DE OBRA
3
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta
técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la
naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la
profesión.
El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
3
Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado
parte de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento.
BASES INTEGRADAS

19/73
La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario
de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8)
días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo
sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El
reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del
profesional reemplazado.
3.9 SUPERVISOR
Persona natural
4
encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el
cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.
Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su
función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.
3.10 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será
firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra.
El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer
en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso
5
al mismo.
Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.
3.11 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser
4
En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como
supervisor permanente de la obra.
5
De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al
inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil
(5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.
BASES INTEGRADAS

20/73
anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el
Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las
solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su
representante, por medio de comunicación escrita.
3.12 ADELANTOS
3.12.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada
formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el
comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro
de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.
3.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento
(40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición
de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente
garantía.
3.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:
a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda.
b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.
c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación
6
e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.
6
Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo
caso deberá consignarse como tal en las Bases.
BASES INTEGRADAS

21/73
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución
contractual iniciará al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones
estipuladas en el contrato o en las Bases.
3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen
debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las
responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.
3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta
y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente,
en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo
dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.
3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en
el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de
garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.
Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación,
construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados
en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.
3.17 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente
sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
BASES INTEGRADAS

22/73
BASES INTEGRADAS

23/73
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN
BASES INTEGRADAS

24/73
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A.
RUC N°: 20100063337
1.2 DOMICILIO LEGAL
Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra “Mejoramiento de espacio
recreativo entre los pasajes 03, 04 y 16 del AA.HH. Jardín Rosa de Santa María –
Barrios Altos, Provincia de Lima - Lima”.
1.4 VALOR REFERENCIAL
7
El valor referencial asciende a S/. 311,259.28 (Trescientos once mil
doscientos cincuenta y nueve con 28/100 nuevos soles), incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución
de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio de 2012.
Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:
90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial
S/. 280,133.36
(Doscientos ochenta mil
ciento treinta y tres con
36/100 nuevos soles)
S/. 311,259.28
(Trescientos once mil
doscientos cincuenta
y nueve con 28/100
nuevos soles)
S/. 342,385.20
(Trescientos cuarenta y dos
mil trescientos ochenta y
cinco con 20/100 nuevos
soles)
7
El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos
montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el
Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.
BASES INTEGRADAS

25/73
Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y
aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el
Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a
propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes
establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos
presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el
postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta
económica a un monto igual o menor al valor referencial , conforme al artículo
76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días
hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la
buena pro, bajo responsabilidad del Titular.
1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado documento administrativo el 19 de julio de
2012.
1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y transferencias
1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el sistema a precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
No corresponde.
1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.
1.10 BASE LEGAL
• Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
• Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la
Ley y sus modificatorias.
• Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y
sus modificatorias y complementarias.
• Directivas de OSCE.
BASES INTEGRADAS

26/73
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Código Civil.
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
• Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
• Resolución Nº 053-2012-EMAPE/GG, que designa al Comité Especial Permanente.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.
1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada en el AAHH “La Huerta Perdida“, la cual tiene como
ingreso principal el Jr. Ancash, frente a la plazuela Maravillas:
Distrito : Barrios Altos del Cercado de Lima
Provincia : Lima
Departamento : Lima
Región : Lima
1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
El plazo de ejecución de la obra es de 75 días calendarios
8
, el mismo que se inicia
cuando se cumpla con:
a. Que se designe al supervisor, según corresponda.
b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.
c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación
e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.
1.13 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES
Además del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la
8
De acuerdo al artículo 47º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución de
la obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna.
BASES INTEGRADAS

27/73
obra.
BASES INTEGRADAS

28/73
CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
9
 Convocatoria : 25/07/12
 Registro de participantes : 26/07/12 al 07/08/12, de 8:30 a 17:00 horas
 Formulación de consultas y
observaciones
:
26/07/12 al 31/07/12
 Absolución de consultas y observaciones : 03/08/12
 Integración de Bases : 06/08/12
 Presentación de Propuestas : 10/08/12 de 08:30 a 17:00 horas, en mesa de partes
de la Sub Gerencia de Logística de EMAPE
 Evaluación de propuestas : 13/08/12
 Otorgamiento de la Buena Pro : 14/08/12 a través del SEACE
2.2.REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizará en Vía de Evitamiento Km. 1.700 Ate (Peaje
Monterrico), deberá acercarse a Caja del Departamento de Tesorería de EMAPE S.A. y
luego a la Sub Gerencia de Logística, en las fechas señaladas en el cronograma, en el
horario de 08:30 a 17:00 horas, previo pago de la suma de S/. 10.00 (Diez con 00/100
nuevos soles) por derecho de participación que deberá efectuar a la cuenta corriente
Nº 000 – 2630044 del Scotiabank.
Será deseable que, para efectos de agilizar el registro de participación, se llene el
Formato N° 01.
En el momento de la entrega de las bases al participante, se emitirá la constancia o
cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y
firma de la persona que recibe las bases así como el día y hora de dicha recepción.
9
La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el
cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará
el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.
BASES INTEGRADAS

29/73
2.3.FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente
fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Vía de
Evitamiento Km. 1.700 Ate (Peaje Monterrico), en las fechas señaladas en el
cronograma, en el horario de 08:30 horas a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al
Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°
033-2012-EMAPE/CEP (Formato N° 02), pudiendo ser remitidas adicionalmente
al siguiente correo electrónico: cgallo@emape.gob.pe
2.4.PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en el
día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial,
conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases.
Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité
Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 033-2012-
EMAPE/CEP, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:
BASES INTEGRADAS
Señores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN
Att.: Comité Especial
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 033-2012-
EMAPE/CEP
Objeto del proceso: ………….
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

30/73
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:
2.5.CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:
Se presentará en un (1) original y una (1) copia
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
10
la siguiente
documentación:
Documentación de presentación obligatoria:
i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra.
ii) Declaración Jurada de datos del postor.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada
uno de los consorciados, según Anexo Nº 01.
iii) Declaración jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos
Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección, según Anexo Nº 02.
10
La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto
de la convocatoria.
BASES INTEGRADAS
Señores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN
Att.: Comité Especial
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 033-2012-
EMAPE/CEP
Objeto del proceso: ………

31/73
iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, según Anexo Nº 03.
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada,
salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.
v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según Anexo Nº 04.
vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante
común, el domicilio común y el porcentaje de participación, según Anexo Nº 05.
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus
integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las
obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán
conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes
deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al
proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes
facultades.
vii) Documentación referida a la maquinaria y equipo mínimo obligatorio y al personal
profesional mínimo:
- Relación del personal propuesto y relación de la maquinaria y del equipo
solicitado, según Formato Nº 03.
- Formato N° 04
- El currículum Vitae u hoja de vida del Ingeniero Civil Residente.
- Copias simples de constancias, certificados o contratos con su respectiva
conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre
el tiempo de experiencia del Ingeniero Civil Residente.
- Copia del título profesional, copia de la colegiatura y declaración jurada de estar
habilitado del Ingeniero Civil Residente.
MUY IMPORTANTE:
La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la
descalificación de la propuesta.
BASES INTEGRADAS

32/73
Documentación de presentación facultativa:
i) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña
Empresa -REMYPE, de ser el caso.
ii)En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con
discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas,
deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción
en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.
2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
11
El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:
i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos,
tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o
cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 06, el que no podrá tener
borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como
no presentada.
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen
deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser
expresados con más de dos decimales (Formato N° 05). El monto total de la
Propuesta será en nuevos soles.
ii) Carta fianza como garantía de seriedad de oferta por un monto de S/. 4,000.00
(Cuatro mil con 00/100 nuevos soles).
La Carta Fianza de seriedad de oferta a presentar será a nombre de: “Empresa
Municipal Administradora de peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A.”
La vigencia de la garantía de seriedad de oferta no será menor a dos (2) meses,
computadas a partir del día siguiente a la presentación de las propuestas,
pudiendo ser renovada hasta la suscripción del contrato. La falta de renovación
generará la descalificación de la oferta económica o, en su caso, que se deje sin
efecto la buena pro otorgada.
11
De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.
BASES INTEGRADAS

33/73
El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar,
están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.
En la medida que un consorcio no constituye una persona jurídica, es
necesario que en el caso de un consorcio la carta fianza que se emita
deba mencionar expresamente a todas y cada uno de las empresas
que la conforman.
2.6.REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en
concordancia con el objeto de la convocatoria, deberá presentar, entre otros, los
siguientes documentos:
a) Copia de DNI del Representante Legal;
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; con una
antigüedad no mayor a 1 mes de emitida;
c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado;
d) Copia del RUC de la empresa;
e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), según Anexo N° 07.
f) Póliza CAR que cubra daños a terceros (personas y bienes).
g) Copia de tarjeta de propiedad o contrato de alquiler, de ser el caso, de la
maquinaria y equipo mínimo presentando en su propuesta.
h) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;
i) Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidación final;
j) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;
k) Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro
Nacional de Proveedores;
l) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica;
m) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;
n) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma
de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-
CPM concordante con el plazo;
o) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la
ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;
BASES INTEGRADAS

34/73
Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para
efectos de garantizar lo siguiente:
- De fiel cumplimiento del contrato
- Prestaciones accesorias (de ser el caso).
2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida
para la suscripción del contrato en el plazo de diez (10) días hábiles. La citada
documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Vía de
Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate.
2.8 DISPOSICION FINAL
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se
regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como por las disposiciones legales vigentes.
BASES INTEGRADAS

35/73
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
El Comité Especial verificará que las propuestas presentadas por los postores cumplan
obligatoriamente con los requerimientos técnicos mínimos, a efectos de poder admitir sus
propuestas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos técnicos
mínimos acarreará la descalificación de la propuesta.
Los requisitos que se señalan a continuación son de cumplimiento obligatorio:
3.1 PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución de la obra “Mejoramiento de espacio recreativo entre los pasajes 03, 04 y
16 del AA.HH. Jardín Rosa de Santa María – Barrios Altos, Provincia de Lima - Lima”, es de 75
días calendario.
3.2 PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
El contratista deberá ofertar para la ejecución de la obra como mínimo la participación de los
profesionales que a continuación se indica:
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
CANT
PERSONAL
INGENIERO CIVIL RESIDENTE (*) 1
GUARDIAN ALMACENERO 1
(*) El profesional deberá ser titulado, colegiado y habilitado, con 3 años de experiencia en
construcción de obras civiles.
BASES INTEGRADAS

36/73
3.3 MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO
El postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo del equipo
señalado en el cuadro siguiente. El equipo propuesto puede ser propio, arrendado o con
promesa de arrendamiento. La Entidad hará las verificaciones para el caso del postor que
obtenga la buena pro.
El equipo mecánico deberá estar en óptimas condiciones de operación y ser reemplazado
inmediatamente en caso de cualquier avería.
Bastará con la presentación de una declaración jurada en donde se precise que dispone de la
maquinaria y equipo mínimo solicitado. Para la firma de contrato deberá presentar la
documentación que acredite que el equipo es propio, arrendado o con promesa de
arrendamiento.
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
CANT
MAQUINARIAS
VOLQUETE 140-210 HP 8M3 1
CAMION CISTERNA 2,000 GLN 1
RODILLO VIB. AUTOP. 101-135 HP 8-10 TON 1
CARGADOR FRONTAL 125 HP 1
MOTONIVELADORA 125 HP 1
EQUIPOS
MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11P3 1
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2" 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP 1
SOLDADORA ELECTRICA 1
NIVEL 1
MIRA 3
3.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
BASES INTEGRADAS

37/73
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 50º de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista
de sus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de
responsabilidad para el CONTRATISTA de siete (07) años, contado a partir de la conformidad
de la recepción de la obra.
CAPÍTULO IV
PROFORMA DE CONTRATO
CONTRATO Nº -2012-EMAPE/....
Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra denominada:
“XXXXXXXX”, que celebra de una parte:
BASES INTEGRADAS

38/73
La EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A., con R.U.C.
N° 20100063337, representada por………….., identificado con D.N.I. Nº…………, debidamente
facultado según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 03021711 del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio, para efectos del presente contrato, en la
Vía de Evitamiento Km. 1.700, Ate – Lima, a quien en adelante se denominará LA ENTIDAD; y de
la otra parte;
……………, con R.U.C. Nº …………., representada por ……………, debidamente facultado
según poder inscrito en la Partida Electrónica N° ……………… del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de Lima, señalando para efectos del presente contrato como domicilio, en
…………………; a quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA.
LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, a quienes en forma colectiva se les denomina LAS
PARTES, declaran:
ANTECEDENTES.-
LA ENTIDAD es una empresa del Estado de derecho privado, de nivel municipal, que tiene por
objeto principal dedicarse a la construcción, rehabilitación, mantenimiento, conservación y
administración de las carreteras, autopistas, vías rápidas tanto urbanas como interurbanas; la
administración y cobro del peaje, en las vías terrestres que pertenecen a la jurisdicción de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, pudiendo, asimismo, realizar otras actividades, obras y
servicios relacionados con su objeto social, que acuerde su Directorio o le encargue la
Municipalidad Metropolitana de Lima ya sea por intermedio del Consejo Metropolitano de Lima
o del Señor Alcalde de Lima.
En este contexto, se convocó la Adjudicación Directa Selectiva Nº ……-2012-EMAPE para la
contratación de la ejecución de la obra: “XXXXXXXXXXXXXXX”, con un valor referencial de S/
………….. (………………. /100 Nuevos soles), un Tope Superior (110%) de S/………..
(……………. /100 Nuevos soles) y un Tope Inferior (90%) de S/. ……… (………….…./100
Nuevos soles), bajo el sistema a precio unitario, con precios vigentes al mes de XXXXXXXX,
monto que incluye el I.G.V.; habiéndose otorgado la Buena Pro a EL CONTRATISTA, por el
monto de S/. …………… (………….. /100 Nuevos soles), la cual ha quedado consentida.
Cada vez que en el presente contrato se haga referencia a la Ley deberá entenderse por tal a
la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, aprobada por Decreto Legislativo Nº
1017 y cuando se refiera al Reglamento deberá entenderse por tal al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. De igual manera
BASES INTEGRADAS

39/73
cuando se haga referencia a las “Bases” se entenderá que se trata de las Bases Integradas de
la Licitación Pública Nº 009-2012-EMAPE.
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
Por el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra denominada:
“XXXXXXXXXXXXXXXX”, de acuerdo con lo expresado en el Expediente Técnico de Obra,
Bases Integradas, Propuesta Técnica y Económica del Contratista y demás documentos que
forman parte integrante del presente Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de Ejecución de la Obra es de XXXXXXXXXXXXXX días calendario, según la
propuesta técnica de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA TERCERA.- DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO
3.1 Documentos que forman parte del presente Contrato:
1. Contrato entre EMAPE S.A. y EL CONTRATISTA
2. Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva Nº ……….-2012-EMAPE/CEP
en calidad de Anexo A.
3. Propuesta Técnico-Económica de EL CONTRATISTA, en calidad de Anexo B.
4. Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el Estado, en calidad de Anexo
C.
5. Constancia de Capacidad libre de contratación expedida por el OSCE, en calidad de
Anexo D.
6. Carta Nº……………….., que designa a . ………………, con Registro ………….., como
Residente de obra, adjuntando el Certificado de Habilidad del Residente en Obras
Públicas, expedido por el Colegio de ingenieros del Perú, en calidad de Anexo E.
7. Carta Fianza Nº …………….., emitida por…………como Garantía de Fiel
Cumplimiento, en calidad de Anexo F.
8. Calendario de avance de obra valorizado, en concordancia con el Cronograma de
desembolsos establecidos y sustentando en la programación de obra PERT-CPM por
partidas, concordante con el plazo, en calidad de Anexo G.
9. Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la
obra; en concordancia con el calendario de obra valorizado en calidad de Anexo H.
10. Expediente Técnico de Obra, en calidad de Anexo I.
3.2 Si hay conflicto en los Documentos del Contrato, el orden de prioridad de los documentos,
de más alto a más bajo, será:
1° Contrato entre EMAPE S.A. y EL CONTRATISTA
BASES INTEGRADAS

40/73
2° Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva Nº ……….-2012-EMAPE/CEP
3° Propuesta Técnico-Económica de EL CONTRATISTA.
3.3. El contrato reemplaza todas las negociaciones, aseveraciones o acuerdos anteriores, ya
sean escritos u orales, que estén relacionados e cualquier manera con la obra,
incluyendo los documentos de compromiso que no estén expresamente señalados en el
numeral 3.1 de la presente Cláusula.
3.4. El Contrato podrá ser modificado solamente por acuerdo escrito suscrito por los
representantes facultados de EMAPE S.A. y EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO
4.1. EL CONTRATISTA se obliga por el presente contrato a ejecutar la referida obra por el
monto de su oferta económica ascendente a la suma de S/. ( con
00/100 nuevos soles), incluido el I.G.V., bajo el sistema A PRECIO UNITARIO y
con precios al mes de XXXXXX.
4.2.El Precio del Contrato incluye los materiales, mano de obra, leyes y beneficios sociales, el
uso y/o arrendamiento de los equipos de construcción, herramientas, maquinarias,
tributos, dirección técnica, gastos de administración, indemnizaciones, seguros,
movilización y desmovilización, gastos generales y utilidad de EL CONTRATISTA,
además de cualquier otro gasto o costo necesario para la correcta ejecución de la obra
hasta su entrega a satisfacción de EMAPE S.A.
4.3 EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar donde se ejecutará la obra y
revisado los documentos de convocatoria, por lo que renuncia a cualquier reclamo
posterior por diferencia de costos o cualquier omisión en su propuesta.
CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS VALORIZACIONES
El monto del contrato será abonado mediante valorizaciones de avances mensuales que
tendrán el carácter de pagos a cuenta y se pagarán en función al avance de la obra realmente
ejecutado, previa aprobación de EMAPE S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 197º del
Reglamento.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 198º del Reglamento, el reajuste de precios se
efectuará mediante aplicación de la Fórmula Polinómica precisada en el Expediente Técnico,
los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el D.S. Nº 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.
BASES INTEGRADAS

41/73
El pago del precio total del Contrato se hará con cargo a los Recursos Municipales que
administra EMAPE S.A. por encargo de su Titular, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en
mérito del Acuerdo N° 194 de fecha 24 de Noviembre de 1995 del Concejo Metropolitano;
razón por la cual, EL CONTRATISTA entregará a EMAPE S.A. la factura correspondiente al
pago de las obligaciones contenidas en el presente documento a nombre de la Municipalidad
Metropolitana de Lima con Registro Único de Contribuyentes Nº 20131380951.
CLÁUSULA SEXTA.- DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 158º del Reglamento, EL CONTRATISTA entrega
a EMAPE S.A. a la firma del presente contrato, la siguiente Garantía de Fiel Cumplimiento del
mismo, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable y de realización
automática al solo requerimiento de EMAPE S.A.
• Carta Fianza :
• Afianzador :
• Afianzado :
• Beneficiario :
• Fecha de emisión :
• Vigencia :
• Monto de la Fianza :
Esta Garantía deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, bajo
sanción de ser ejecutada por falta de renovación oportuna conforme a ley.
De ejecutarse esta garantía en los casos que señala el artículo 164º del Reglamento, los
gastos que irroguen la comunicación vía notarial a la Entidad Financiera y la ejecución de las
garantías serán de cargo de EL CONTRATISTA.
La mencionada garantía garantizara el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA
en la ejecución de las prestaciones emanadas del presente contrato
CLÁUSULA SETIMA.- PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará
acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se
cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 165º del Reglamento.
BASES INTEGRADAS

42/73
Las penalidades a las que estará sujeta El CONTRATISTA, en aplicación del artículo 166º del
Reglamento se describen en la siguiente tabla:
N° PENALIDADES
MULT
A
1
SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra
tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las
señalizaciones solicitadas por EMAPE S.A. La multa es por cada día.
2/4000
2
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de
seguridad. La multa es por cada día.
1/4000
3
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el
supervisor.
1/4000
4
RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra
1/4000
5
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta
técnica, luego de 07 días de ser requerido por el supervisor. Cuando la falta de
este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.
1/4000
6
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
De no presentar el Contratista los comprobantes que acrediten la cancelación
del citado seguro, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra, se le
aplicará la penalidad que se señala
S/. 700
Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto
contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la
garantía de fiel cumplimiento.
Todo trámite ante la Entidad, se realizará, presentando dos originales y 1 copia.
CLÁUSULA OCTAVA.- ADELANTOS
EMAPE S.A. autorizará a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, el pago de los Adelantos que
contempla el artículo 186° del Reglamento.
BASES INTEGRADAS

43/73
EMAPE S.A. sólo entregará los adelantos solicitados por EL CONTRATISTA, contra la
presentación de una garantía emitida por idéntico monto, y por una empresa autorizada y
sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, las mismas que deberán ser
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de
EMAPE S.A. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.
CLÁUSULA NOVENA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA
9.1 La ampliación de plazo sólo procederá en los casos que contempla la Ley y su
Reglamento.
9.2. Después de otorgada la prórroga EL CONTRATISTA, queda obligado a presentar el
Calendario de Avance de obra actualizado, en armonía con la ampliación de plazo
concedida.
9.3. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de
ejecución.
CLAUSULA DECIMA.- DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
10.1 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra objeto del presente contrato, en estricta
observancia y cumplimiento de los mismos y procedimientos técnicos y instructivos
establecidos en el Expediente Técnico y en concordancia del Reglamento Nacional de
Construcciones.
10.2 EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la Obra, por lo que renuncia
expresamente a cualquier reclamación posterior por las condiciones encontradas en el
sitio de la Obra durante la ejecución de los trabajos.
10.3 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de
construcción de calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización,
experiencia técnica y capacidad para equipar la obra con personal experto de ingenieros,
empleados, obreros y equipos de construcción necesarios para lograr el éxito de la
misma a su disposición,
10.4 EL CONTRATISTA será el único responsable de los medios, métodos, técnicas,
secuencias y procedimientos del montaje y también de la coordinación entre las diversas
partes de la obra bajo Contrato.
BASES INTEGRADAS

44/73
10.5 EL CONTRATISTA asume la responsabilidad absoluta por los hechos que puedan
suscitarse en la obra, por acción, omisión, error y negligencia mientras esta se encuentre
bajo su control, salvo hechos de naturaleza fortuita y/o fuerza mayor debidamente
comprobado.
10.6 EL CONTRATISTA colocará el Panel de obra en un plazo máximo de 06 días a partir de
la entrega del terreno. De no cumplirse, EMAPE S.A. colocará el Panel de obra a su
costo, el mismo que será deducido en la valorización correspondiente.
10.7 EL CONTRATISTA realizará las pruebas y ensayos que disponga el Inspector/
Supervisor de la obra. Asimismo, deberá entregar a través de la Supervisión los
Certificados de Calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera, a efectos
de que EMAPE S.A. pueda verificar su calidad antes de ser empleados.
10.8 EL CONTRATISTA está impedido de ejecutar trabajos o partidas adicionales al
presupuesto contratado, salvo autorización expresa y por escrito de EMAPE S.A.
10.9 Si EL CONTRATISTA causa daños a bienes de terceros, EL CONTRATISTA arreglará
con el tercero mediante el mecanismo legal aplicable. Si el tercero presenta reclamo
contra EMAPE S.A. por los daños comprobados como ciertos, EMAPE S.A. notificará al
CONTRATISTA y le requerirá para que se defienda de la acción, a expensas de EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA satisfará la orden, laudo o mandato finales contra
EMAPE S.A. y pagará los costos en que haya incurrido EMAPE S.A. por concepto de
dicha acción, aún cuando haya concluido el contrato.
Si EL CONTRATISTA no cumple con la reparación de daños a terceros, por el mérito del
presente pacto, EL CONTRATISTA faculta a EMAPE S.A. a descontar el monto
respectivo de los pagos de valorizaciones y/o la liquidación del contrato.
CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- INDEMNIZACION Y LIBERACIÓN
11.1 EL CONTRATISTA a título individual y en representación de sus trabajadores, deberá
indemnizar defender y salvaguardar a EMAPE S.A., sus directores, empleados y
representantes contra cualquier clase de acción que surja como resultado de un
incumplimiento de EL CONTRATISTA o atribuibles a su desempeño en la ejecución de
las prestaciones estipuladas en este Contrato.
11.2 EL CONTRATISTA, deberá proteger, indemnizar, defender y liberar de responsabilidad a
EMAPE S.A., sus directores, empleados y representantes, de todo daño relacionado con
la muerte o lesión a representantes o empleados de EL CONTRATISTA, o empleados
BASES INTEGRADAS

45/73
de EMAPE S.A., o terceras personas y de todas las pérdidas relacionadas al daño
ocasionado en la propiedad en poder o en custodia de EL CONTRATISTA, o cualquier
otra persona cuando tales pérdidas por muerte, lesión, perdida o daño resulten de
acciones alegadas como negligentes u omisiones de EL CONTRATISTA , sus empleados
o representantes.
11.3 EMAPE S.A. deberá inmediatamente notificar por escrito a EL CONTRATISTA de
cualquier reclamo de un tercero contra EMAPE S.A., sus directores, empleados y
representantes. EL CONTRATISTA tendrá a su cargo y dirección exclusiva la defensa de
cualquier caso o proceso por el cual EL CONTRATISTA es responsable según los
numerales precedentes.
Si EL CONTRATISTA falla en defender diligentemente tal juicio o proceso EMAPE S.A.
podrá a su propia discreción defender ese proceso conciliar el reclamo, sin el
consentimiento de EL CONTRATISTA, sin que esto signifique liberarlo de su obligación
conforme a los numerales precedentes, y en todo caso se reembolsará a EMAPE S.A.
por sus gastos, costos, costas y honorarios de abogado.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
12.1 EL CONTRATISTA deberá presentar copia simple del PDT Planilla Electrónica.
12.2 Son de cargo de EL CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que correspondan
de acuerdo a ley.
12.3 Las responsabilidades de carácter laboral y el pago de aportaciones sociales del
personal de EL CONTRATISTA corren a cargo de EL CONTRATISTA y no son
transferibles a EMAPE S.A.
12.4 EL CONTRATISTA, contratará el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, para
cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la
ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro, no limita la
responsabilidad de EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente el Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo durante el plazo de ejecución de la obra.
BASES INTEGRADAS

46/73
12.5 EL CONTRATISTA se obliga a contratar todos los seguros necesarios para resguardar la
integridad de la prestación, los recursos que se utilicen y los terceros posiblemente
afectados; conforme a lo dispuesto en el artículo 154° del Reglamento.
12.6 EL CONTRATISTA entregará a EMAPE S.A., copias de todas y cada una de las pólizas
de seguro contratadas, así como copia legalizada de las facturas canceladas, dentro de
los 10 días siguientes al inicio de obra.
12.7 En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con contratar o mantener en vigencia
cualquiera de los seguros exigidos en virtud del presente, EMAPE S.A. podrá, mas no
estará obligada a ello, a contratar y mantener en vigencia cualquier seguro y pagar
cualquier prima que sea necesaria para tal efecto, recuperando en calidad de deuda
incurrida por EL CONTRATISTA el monto pagado por la prima del seguro contratado por
EMAPE S.A. más un 15% por gastos administrativos que serán descontados de los
pagos pendientes de efectuar.
En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con presentar la póliza (s) y/o facturas o se
observe las presentadas, EMAPE S.A. le cursará la comunicación correspondiente, a
efectos de que en plazo de 03 (tres) días útiles cumpla con el requerimiento, de no
presentarlo se procederá conforme a lo señalado en el párrafo precedente, sin perjuicio
de aplicársele la penalidad correspondiente.
12.8. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50º de la Ley, EL CONTRATISTA es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos, en el caso de obras, por un
plazo de siete (07) años contados a partir de la fecha de recepción de la obra por EMAPE
S.A., sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el artículo 1784º del Código Civil.
EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que EMAPE S.A. aceptó la obra o realizó
la devolución garantía.
CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo
50º de la Ley
EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que EMAPE S.A. aceptó la obra o realizó la
devolución garantía.
BASES INTEGRADAS

47/73
CLÁUSULA DECIMO CUARTA.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN
CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA.
De producirse atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista y
considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la Supervisión, EL
CONTRATISTA asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se
hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra; conforme a lo dispuesto en
el artículo 192° del Reglamento
CLÁUSULA DECIMO QUINTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO
Una vez terminada la ejecución de la obra, se procederá a su recepción de acuerdo a lo
previsto en el artículo 210° del Reglamento
A efectos de que el Comité de Recepción designado verifique el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos y las especificaciones técnicas, previo al Acto de Recepción, EL
CONTRATISTA deberá presentar los planos de post construcción o replanteo y los metrados.
EL CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada, dentro de los plazos y
con las formalidades previstas en el artículo 211º del Reglamento. Con la liquidación EL
CONTRATISTA entregará la Memoria Descriptiva Valorizada, conforme lo dispone el artículo
213º del Reglamento.
En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con presentar la mencionada liquidación dentro del
plazo previsto, ésta será elaborada por EMAPE S.A., con cargo a EL CONTRATISTA, dicho
costo será incluido dentro de la liquidación del contrato que elaborará EMAPE S.A. de
presentarse el supuesto
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- COORDINACIONES
EMAPE S.A. designa a la Gerencia de Infraestructura, como la encargada de realizar todas las
coordinaciones con EL CONTRATISTA en los trámites de informes y aprobaciones de pago.
CLAUSULA DECIMO SETIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
LAS PARTES podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas.
Asimismo, cualquiera de LAS PARTES podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de
ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuación del contrato; conforme a lo previsto en el artículo 44º de la LEY.
BASES INTEGRADAS

48/73
De existir saldo de obra por ejecutar, EMAPE S.A. podrá optar por culminar la obra mediante
administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de prelación,
podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio origen a la
ejecución de la obra para que manifiesten su intención de realizar el saldo de la misma, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 44º de la LEY y el artículo 209º del REGLAMENTO.
Del mismo modo, en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus
obligaciones, que haya sido previamente observada por EMAPE S.A., y que no haya sido
materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o
parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta
decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades
previstos en los artículos 40º de la Ley, y en el artículo 209º de su Reglamento.
En el último supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de
conformidad con el artículo 164º del Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y
perjuicios ulteriores que pueda exigir.
CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás
obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera
lugar.
CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción del documento que lo contiene
y rige hasta el consentimiento de la liquidación del presente contrato.
CLAUSULA VIGESIMA.- TRANSFERENCIA Y SUBCONTRATO
20.1. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni transferir total ni parcialmente el presente contrato.
Sin embargo, podrá subcontratar parte a la ejecución de la obra que requiera
especialización, previa autorización de EMAPE S.A.; en este caso es aplicable lo
dispuesto en el artículo 37º de la Ley y artículo 146º del Reglamento.
20.2. EMAPE S.A. no asume responsabilidad alguna con el subcontratista por ningún
compromiso eventualmente incumpla con éste EL CONTRATISTA.
BASES INTEGRADAS

49/73
CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA.- LEY DEL CONTRATO, NOTIFICACIONES,
PERMISOS Y HONORARIOS POR PATENTES
21.1. La validez, interpretación y cumplimiento de este Contrato se regirá e interpretará de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo
Nº 1017 y cuando se refiera al "Reglamento" deberá entenderse por tal al Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y
supletoriamente por el Código Civil.
21.2. EL CONTRATISTA deberá dar las notificaciones requeridas y cumplir con las leyes,
reglamentos o códigos que sean o se conviertan en obligatorios durante el desarrollo de
la obra y que estén relacionados con la obra, para la preservación de la salud pública y la
seguridad en la realización del trabajo.
21.3. EL CONTRATISTA será responsable de los permisos, licencias o certificados necesarios
para el desarrollo del Trabajo, que estaban vigentes a la suscripción del Contrato.
21.4. EL CONTRATISTA deberá pagar los royalties y los honorarios por uso de patentes
requeridos para el desarrollo del Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá a EMAPE S.A.
al margen de cualquier acción que sea atribuible a la infracción o supuesta infracción de
una patente de invento por EL CONTRATISTA.
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. – DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato,
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje de
derecho ad hoc, por un Tribunal Arbitral, conformado por tres (03) árbitros.
Asimismo, las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos
administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según la Tabla
de Aranceles Administrativos y Honorarios de Árbitros del SNCA-OSCE, vigente a la fecha de
la presentación de la solicitud arbitral.
Finalmente, las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación
de laudo arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho
recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria
por el monto laudado a favor de la parte vencedora.
CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- DE LAS DIRECCIONES PARA
NOTIFICACIONES
Toda modificación, aclaración, ampliación o resolución de este contrato deberá efectuarse
necesariamente por escrito a fin de que tenga validez entre las partes. Igualmente, toda
comunicación formal relativa al cumplimiento, implementación o ejecución del mismo deberá
estar expresada por escrito y ser remitida a la dirección que se indica a continuación. Las
BASES INTEGRADAS

50/73
notificaciones escritas entre las partes, si han sido entregadas a una persona natural, a un
miembro de EMAPE S.A. o a un gerente de la entidad a la cual están destinadas, se
considerarán recibidas por el destinatario, siempre y cuando hayan sido entregadas
personalmente o enviadas por correo certificado. Si han sido enviadas por correo normal, se
considerará que dichas notificaciones han sido entregadas dentro de los (5) días hábiles
siguientes a la fecha del despacho, cuando son dirigidas de la siguiente manera:
EMAPE S.A. :
Representante :
Cargo :
Dirección :
Teléfonos :
EL CONTRATISTA :
Representante :
Dirección :
Teléfono :
En caso de variación en la designación de sus representantes, las partes lo notificarán
oportunamente por escrito.
CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- DE LA INTEGRIDAD
Los Documentos del Contrato serán incluidos y formarán parte de este Acuerdo y el íntegro del
mismo constituirá el Contrato entre las partes, el cual estará sujeto a todas las leyes del país.
Las disposiciones contenidas en los Documentos del Contrato serán para beneficio de las
partes quienes quedan obligadas al igual que sus representantes legales.
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- DE LA SUSCRIPCIÓN
Los representantes legales de las partes que suscriben el Contrato declaran que se encuentran
debidamente facultados para contratar en todos los términos y condiciones que en el mismo se
estipulan y reconocen haber leído el presente documento, incluidos sus Anexos; haberlo
comprendido y estar de acuerdo en someterse a tales términos y condiciones.
EN FE DE LO CUAL, las partes suscriben este instrumento, en dos ejemplares, en la ciudad de
Lima
BASES INTEGRADAS

51/73
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
EMAPE S.A. EL CONTRATISTA
Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá
incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el
cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente
técnico.
FORMATOS Y ANEXOS
BASES INTEGRADAS

52/73
BASES INTEGRADAS

53/73
FORMATO N° 01
REGISTRO DE PARTICIPANTES
Lima,
Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº……….-2012-EMAPE/CEP
Presente.-
El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________,
representante legal de la empresa _____(para llenar solo en el caso de ser persona
jurídica)__________, solicita su registro como participante conforme a las reglas establecidas en
las bases del presente proceso de selección.
Para tal efecto, cumple con acreditar estar con inscripción vigente en el RNP conforme al objeto
contractual, adjuntando copia simple de la Constancia de inscripción en el Registro de Servicios
del RNP. Asimismo, se cumple con adjuntar el correspondiente comprobante de pago por
derecho de participación.
Adicionalmente, se solicita ser notificado a la dirección electrónica que consigna a continuación,
comprometiéndome a mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que deban realizarse
durante el proceso.
DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre o Razón Social:
R. U. C Nº
Domicilio Legal:
Nº Teléfono (s) Fijos Nº Teléfono (s) Móvil (es) Nº Fax
Correo(s) Electrónico(s):
BASES INTEGRADAS

54/73
________________________________________
(1).................................................................
(2)................................................................
(1) Nombre de la persona natural o del representante legal de la empresa
(2) Documento Nacional de Identidad (DNI)
NOTA:
Al momento de registrase en las instalaciones de la Entidad sírvase traer la presente solicitud
debidamente llenada y firmada.
BASES INTEGRADAS

55/73
FORMATO N° 02
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Marcar lo que corresponda: CONSULT
A
OBSERVACIO
N
1. EMPRESA (Nombre o Razón Social)
2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Numeral(es):
Anexo(s):
Página(s):
3. ANTECEDENTES / SUSTENTO
4. CONSULTA Y/U OBSERVACIONES
Nota: Sólo una consulta u observación por formato
Lima, ------------------------------------- 2012.
BASES INTEGRADAS

56/73
…….………………………….…………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón social del postor
BASES INTEGRADAS

57/73
FORMATO Nº 3
(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)
PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS
CANT. RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y
PERSONAL TÉCNICO
MAQUINARIA Y EQUIPOS REQUERIDOS
CANT. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DEL EQUIPO
BASES INTEGRADAS

58/73
……..........................................................
Firma y sello del Representante Legal
BASES INTEGRADAS

59/73
FORMATO N° 04
EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO
El postor adjuntará el currículum Vitae u hoja de vida del Ingeniero Civil Residente. Serán
sustentados con copias simples de constancias, certificados o contratos con su respectiva
conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto. Se adjuntará copia del título profesional, copia de la
colegiatura y declaración jurada de estar habilitado.
NOMBRE: _______________________________
PROFESIÓN: _____________________________
CARGO A OCUPAR: _______________________
1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS
Nº DE
ORDEN
UNIVERSIDA
D
TITULO
OBTENIDO
FECHA DE
GRADO
( mes – año )
COLEGIATURA
Nº
Fech
a
Nº
Folio
1
2.EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
Nº DE
ORDEN
OBRA
RAZON
SOCIAL DEL
CONTRATANT
E
CARGO
DESEMPEÑADO
PERIODO
Inicio -
Termino
Duració
n
Nº
Foli
o
Notas:
1. El contenido del presente formulario no podrá ser alterado modificado o alterado y deberá ser
diligenciado en su totalidad.
2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y se le
deberán de anexar los documentos sustentatorios, en caso contrario se le considerará
incompleto.
3. Es responsabilidad del postor el presentar información que demuestre que las obras incluidas en
el presente formato cumplen con las características señaladas en las bases para ser
consideradas válidas.
__________________________________
(Nombre y Firma del Representante Legal)
BASES INTEGRADAS

60/73
El Formato Nº 04 contendrá el resumen de la experiencia solicitada como requerimiento
técnico mínimo y lo solicitado en los factores de calificación.
BASES INTEGRADAS

61/73
FORMATO Nº 05
PRESUPUESTO DETALLADO
Sistema de Contratación:
DESCRIPCIÓN
COSTO
PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)
GASTOS GENERALES (2)
Gastos Fijos
Gastos Variables
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)
IGV (18%)
TOTAL GENERAL (*)
BASES INTEGRADAS

62/73
(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos
NOTA: Se deberá presentar presupuesto detallado.
……..........................................................
ANEXO N° 01
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Estimados señores:
El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con
DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la
Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente
información de mi representada se sujeta a la verdad:
Nombre o Razón Social
Domicilio Legal
RUC Teléfono Fax
BASES INTEGRADAS

63/73
(Fecha),…………………..………
..........................................................
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
ANEXO N° 02
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
BASES INTEGRADAS

64/73
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MÍNIMO Y PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
Señores:
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Estimados señores:
El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº.............................,
Representante Legal de..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi
representada se compromete a mantener y emplear en la obra la maquinaria y el equipo
ofertado en el Formato Nº 03, el cual se encuentra en óptimas condiciones de operatividad,
así como emplear el personal profesional indicado en el Formato Nº 03, los cuales cumplen los
requisitos mínimos establecidos en las bases de la presente adjudicación.
Lima,………………
----------------------------------------------------
Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razón Social de la empresa
BASES INTEGRADAS

65/73
ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
De nuestra consideración:
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado
en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………;
que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº
………………….., para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ……………….……………, declaro
bajo juramento:
1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.
2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
selección.
3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para
efectos del presente proceso de selección.
4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
(Fecha), ………………………………………
BASES INTEGRADAS

66/73
……..........................................................
ANEXO Nº 04
DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
Señores:
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº .............................,
Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi
representada se compromete a ejecutar la Obra ………………………(incluir
denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del
proceso), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:
PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍAS
CALENDARIO.
BASES INTEGRADAS

67/73
(Fecha), …………………………………..
……..........................................................
BASES INTEGRADAS

68/73
ANEXO N° 05
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Estimados señores:
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para
la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° ………………………..,
responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del
citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de
Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como
representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común
en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección
y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.
OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación
 ………………………
 ………………………
OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación
 ……………………..
 ……………………..
………………………………………….. …………………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
BASES INTEGRADAS

69/73
(Fecha), …………………………………………
BASES INTEGRADAS

70/73
ANEXO N° 06
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)
Señores:
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto
referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta
económica es la siguiente:
CONCEPTO COSTO S/.
TOTAL
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar.
El postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas
contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y
las cantidades referenciales y se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado
plazo de ejecución.
BASES INTEGRADAS

71/73
(Fecha), ………………………………………
……..........................................................
BASES INTEGRADAS

72/73
ANEXO N° 07
CARTA DE AUTORIZACION
Lima,
Señor(a)
Jefe (a) de Logística de EMAPE
Presente.-
Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuentas
Por medio de la presente, comunico a Ud, que el número de Código de Cuenta Interbancario
(CCI) de la empresa que represento es el Nº …………………………………… (consta de 20
dígitos), del Banco ………………………….., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente,
para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde
al indicado CCI .
Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida
o atendida la correspondiente Orden de Servicio, materia del contrato, quedará cancelada para
todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura, a favor de la
cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente
Atentamente,
…….………………………….…………………..
BASES INTEGRADAS

73/73
Firma y sello del representante legal
BASES INTEGRADAS

Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (15)

Similar a Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2

Similar a Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2 (16)

Último

Último (20)

Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2