SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 31
Descargar para leer sin conexión
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHINCHA
OBRA : “CREACION DEL BOULEVARD LASTENIA RAFFO Y
AMADOR BALLUMBROSIO - CHINCHA ALTA – CHINCHA “
CONTRATISTA : CONOSORCIO LASTENIA AMADOR
SUPERVISOR : ING. HENRY MATTA GARCIA
LIQUIDACION DE OBRA
CARTA No 005-2014-CONSORCIO LASTENIA AMADOR
Chincha, Marzo del 2014.
SEÑORES:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA
Atención : Ing. Ronald Núñez Peña
División de Obras Públicas y Privadas de la MPCH
Asunto : Remito Informe Final de Obra
Referencia : Obra “Creación del Boulevard en los Pasajes Lastenia Raffo
y Amador Ballumbrosio en el Distrito de Chincha Alta –
Chincha - Ica”
De mi especial consideración:
Por medio de la presente me dirijo a Usted, para saludarla y a la vez manifestarle
que adjunto al presente remito el Informe Final de Obra, de la referencia, que fue
ejecutado por la Firma Contratista “CONSORCIO LASTENIA AMADOR”, para su
revisión y tramite respectivo.
Efectuado los cálculos respectivos, nos indican los siguientes pagos:
1.- A favor del Contratista S/. 6,962.11
2.- Devolución al Contratista S/. 77,936.28
Agradeceré sirva revisar y de estar conforme se derive al área respectiva para su
cancelación
Sin otro particular me suscribo de usted.
Atentamente,
INFORME FINAL DE OBRA
I.- DATOS GENERALES
Obra : Creación Boulevard los Pasajes Lastenia Raffo
Y Amador Ballumbrosio.
Ubicación : Distrito : Chincha Alta
Provincia : Chincha
Depto. : Ica
Entidad : Municipalidad Provincial de Chincha
Contratista : CONSORCIO LASTENIA AMADOR
Residente : Ing. Juan Borda Osorio
Supervisión : Ing. Henry Matta García
Monto Contrato : S/. 779,362.81 con IGV
Fecha de Contrato : 18.06.2013
Plazo de Ejecución : 90 días calendarios
Monto contrato Superv. : S/, 38,950.00
Fecha de Contrato Superv.: Junio 2013
Fecha de entrega Terreno : 01.07.2013
Suspensión de Trabajo : 05.07.2013
Reinicio de los trabajos : 09.09.2013
Nueva Fecha de término : 07.12.2013
Ampliación de Plazo N° 01 : 08 días calendarios
Nueva Fecha de término : 15.12.2013
Adelanto Directo : 0.00
Adelanto Materiales : 0.00
Recepción de Obra : Con Observaciones
Recepción Final de Obra : 04.02.2014
Estado situacional de Obra : CULMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
II.- ANTECEDENTES
Mediante Resolución de Alcaldía, se aprueba el Expediente Técnico de la
Obra “Creación del Boulevard de los Pasajes Lastenia Raffo y Amador
Ballumbrosio en el Distrito de Chincha Alta – Chincha – Ica” , siendo el monto
del Proyecto, la suma de S/. 779,362.81, con un plazo de ejecución de 90
días calendarios, a precios de setiembre del 2012.
Con fecha 05.06.2013 , se convocó proceso de selección Adjudicación
Directa Selectiva N° 008-2013-MPCH, la presente Obra, bajo la Modalidad de
Suma Alzada, obteniendo la Buena Pro, la Firma Contratista CONSORCIO
LASTENIA AMADOR, ofertando la suma e S/. 779,362.81 incluido el IGV y
un plazo de ejecución de 90 dias calendarios.
Con fecha 18 de Junio se celebro el Contrato de Ejecución de Obra N° 023-
2013.MPCH, entre la Entidad, Municipalidad Provincial de Chincha, y el
Contratista, CONSORCIO LASTENIA AMADOR, para le ejecución de la obra
“CREACION DEL BOULEVARD EN LOS PASAJES LASTENIA RAFFO Y
AMADOR BALLUMBROSIO EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA –
PORVINCIA DE CHINCHA – ICA”, por la suma de S/. 779,362.81, incluido
los impuesto de Ley.
El día 01 de Julio del 2013, suscribe el acta de entrega de terreno, por parte
de la Entidad, pero con observaciones, en vista que efectuado las calicatas
respectivas por las zonas de los trabajos, se ha constatado que, existen
tuberías en la red de agua que son de asbesto cemento, con conexiones de
tubería de plomo, así mismo la red de desagüe, en el pasaje Amador
Ballumbrosio, son de concreto simple, así mismo las Empresas CONTUGAS,
TELEFOICA, ELECTRODUNAS, tiene que instalar redes y/o modificar las
existentes. Por tal motivo se paralizo los trabajos hasta que dichas Empresas
cumplan con renovar y/o instalar las redes requeridas.
Mediante Acta, suscrito el 09.09.2013, se acordó reiniciar los trabajos,
teniendo en consideración que hasta la fecha la Empresa Electro Dunas, no
ha cumplido en renovar los postes existentes, a si como sus redes.
III.- UBICACIÓN Y LOCALIZACION DE LA OBRA
La obra “CREACION DEL BOULEVARD EN EL PASAJE MANCO CAPAC”,
se ubica en:
Distrito : Distrito de Chincha Alta
Provincia : Chincha
Departamento : Ica
Región : Ica
IV.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el sistema de Obra por Contrata
V.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Suma alzada.
VI.- OBJETIVO GENERAL DE LA OBRA
Según lo indicado en el expediente técnico del presente proyecto, la obra
“CREACION DE LOS BOULEVARES EN LOS PASAJES LASTENIA
RAFFO Y AMADOR BALLUMBROSIO EN EL DISTRITO DE CHINCHA
ALTA-CHINCHA-ICA, tiene por objetivo fundamental brindar una adecuado
servicios de esparcimiento y recreación a la población de chincha alta, asi
mismo mejorar el ornato de la ciudad, dinamizar la economía local, y
aumentar la capacidad adquisitiva de los predios que se encuentran instalado
a lo largo de los pasajes Lastenia Raffo y Amador Ballumbrosio, también
exponer la artesanía de la región, así como su gastronomía, que es muy
reconocida por los turistas que visitan esta provincia.
Descripción de la Obra.-
El presente Expediente Técnico, consiste en la construcción de un Boulevrad
en los pasajes Lastenia Raffo y Amador Ballumbrosio, desde la intersección
de las calles Colon y Antiguo Mercado, con un total de 149 ml a lo largo del
proyecto.
La características del presente proyecto, consiste en colocación de piso que
predomina la piedra Talamayo de 0.40 x 0.40m, en una área de 913.56 m2
piedra pizarra color negro 0.40x0.40 con 147.58 m2 y piedra pizarra color
negro de 0.20x0.40 con 52.98 m2., asi mismo se instalaran 12 Bancas dobles
de madera con respaldar tipo colonial, así como 08 unidades de botaderos de
basura de acero inoxidable.
Además se instalaran 04 farolas de 7.00 metros de altura de fierro fundido,
20 farolas de 4.00 metros de altura de fierro fundido y 03 Stand de madera en
forma de barril.
VII.- PLAZO DE EJECUCION
De acuerdo a proyecto original se considero un plazo de ejecución de obra
de 90 días calendario.
VIII.-MODIFICACION Y AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADAS
Debido a la ejecución de trabajos que deberían de ejecutar las empresas
concesionarias, la presente obra, tubo modificación en lo que respecta a su
plazo de ejecución, asi mismo por las causales de absolución de consulta se
tuvo que otorgar una ampliación de plazo de 08 días calendarios a favor de la
Firma Contratista, tal como se detalla en el cuadro adjunto:
Fecha de inicio de obra 01.07.2013
Plazo Ejecución de obra 90 dias calendarios
Fecha de término de obra 31.09.2013.
Fecha de paralización de los trabajos 07.07.2013.
Fecha de reinicio de los trabajos 09.09.2013.
Nueva fecha de término de obra 07.12.2013.
Ampliación de Plazo N° 01 08 dias calendarios.
Nueva fecha de termino 15.12.2013.
Durante el plazo de ejecución, por causas no atribuibles al contratista, se
generaron las Ampliaciones de Plazo Nº 01, de acuerdo al detalle que se indica
a continuación:
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01
La Firma Contratista mediante documento N° S/N, de fecha 05.12.2013,
solicita una ampliación de plazo de 08 días calendarios, temiendo como causal
la demora en absolución de consulta por parte del Proyectista.
La Supervisión de obra mediante documento N° 009-2013-SURVISION DE
OBRAS, de fecha 06.12.2013, remitió el informe a la Entidad Contratante, en
el cual se otorga 08 días calendarios de prórroga.
Efectuado el análisis de la documentación presentada por la Firma Contratista
ejecutora del presente proyecto y de la verificación de parte de la Supervisión
de Obra, se ha efectuado las siguientes conclusiones:
Desde la primera semana de ejecución, los propietarios del Super
Market Rojo Danes, se oponen a la ejecución de los trabajos en la
zona del pasaje Ballumbrosio, aduciendo que tiene 03 garajes y que
lo van a perjudicar sus negocios, en tal sentido se solicita la
intervención de los funcionarios de la MPCH, a fin de que coordinen
con dicho propietario y autorice la ejecución de los trabajos. Esta
manifestación está registrada por el Supervisor en el cuaderno de
obra Folio N° 04, Asiento N° 03, de fecha 08/07/2013.
Con fecha 11/07/2013, funcionarios Ingenieros de Obras Publicas de
la MPCH, Propietarios y asesor legal del Super Market Rojo Danés,
suscriben un Acta de Compromiso en la cual la MPCH se
compromete a dejar libre el acceso en la zona de los garajes.
Anexamos copia al final del informe.
Con fecha 19/08/2013, mi representada solicita al Supervisor la
Modificación del Expediente Técnico de Obra N° 01, generada
básicamente por la oposición de los propietarios del Super Market
Rojo Danes, a la construcción de las piletas y mobiliario urbano frente
a sus cocheras u/o garajes, ubicados en el Pasaje Amador
Ballumbrosio. Así mismo los representantes de la Iglesia Santo
Domingo solicitan que se reubique el Mobiliario Urbano proyectado
frente a la salida de su cochera u/o garaje ubicado en el Pasaje
Lastenia Raffo.
El Contratista en coordinación con la Supervisión ante este hecho
disminuyo moderadamente el ritmo de avance reprogramado, entre el
09 de Setiembre y el 04 de Octubre del 2,013, fecha en la cual el
proyectista aprueba la modificación del proyecto, sin embargo los
propietarios del Super Market Rojo Danés, persisten en la oposición
de la nueva ubicación de los postes ornamentales al eje del pasaje
Amador Ballumbrosio, remitiendo a la MPCH tramite documentario
por mesa de partes de fecha 02/10/2013.
La Supervisión de Obra, mediante documento N° 015-2013-
HMG/SUPERVISION DE OBRAS, fechado el 06 de Noviembre,
remite a la Entidad el indicado informe en el cual solicita el
pronunciamiento del proyectista en relación a la reubicación de los
postes en el pasaje Amador Ballumbrosio, en virtud al petitorio de la
Firma Contratista, solicitado con el documento N° 007-2103-MUC-RL,
de fecha 04.11.2103
Ante este nuevo impase, pese a las constantes insistencias de los
propietarios de Market y explicaciones en campo de ambas partes el
contratista con fecha 07/11/2013, solicita a la Supervisión la
Modificación de Proyecto N° 02, reubicación de 04 postes
ornamentales ubicados al eje del pasaje Amador Ballumbrosio, frente
a las 03 cocheras u/o garajes del Market Rojo Danés, así mismo
reubicación de la plataforma de escultura ubicada encima del buzón
de inspección de desagüe, en pasaje Lastenia Raffo y reubicación de
poste de fierro fundido ubicado encima de la cisterna y caseta de
máquinas.
Por tal motivo se concedió una ampliación de plazo de 08 dias
calendarios, a favor de la firma contratista, siendo la nueva fecha de
término el 15.12.2013.
IX.- MAYORES GASTOS GENERALES GENERADOS
Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por Ampliación de
Plazo
La Firma Contratista, en el Expediente de Liquidación de la presente Obra, ha
presentado el documento en donde renuncia al Pago de los Mayores Gastos
Generales, en tal sentido para la presente ampliación de plazo N° 01, por 08
días calendarios, no se ha considerado los cálculos de Reconocimiento de los
Mayores Gastos Generales.
X.- SUSPENSION DE LABORES
Al iniciar los trabajos, en forma coordinada con la Residencia de Obra, se
hicieron las calicatas respectivas para verificar la profundidades de las tunerías
existente, comprobando que estas se encontraban a un promedio de 0.70 mts
de profundidad y eran de material Asbestos Cementos y las conexiones
domiciliarais de agua era con tuberías de plomo. Asi mismo el primer tramo de
desagüe estaba totalmente colmatado. Esto origino que se emitiera un informe
a la Municipalidad, en cual consideraba la renovación de la red de agua,
conexiones domiciliarias de agua y desagüe, así como el cambio del primer
tramo de la tubería de desagüe.
Aprovechando dichos trabajos a cargo de la Empresa SEMAPACH, se coordinó
con las Empresas CONTUGAS, ELECTRODUNAS y TELEFONICA, para que
instalaran las redes el primero y la renovación de los postes por parte de los
últimos.
Debemos de preciar que solo cumplieron las empresas SEMAPACH, y
CONTUGAS, hasta la fecha ELECTRODUNAS y TELEFONICA, no efectúan
los trabajos de renovación de redes y cableado.
En tal sentido la paralización de los trabajos, fue ocasionado por las
renovaciones de redes existentes y que algunas empresas han incumplido en
realizar los trabajos, a pesar que la MPCH, mediante documentos reiterativos lo
viene solicitando. Para tal fin se ha suscrito una Acta entre el Contratista y la
Entidad, referente a la suspensión de labores, en el cual prorrogan el inicio de
los trabajos, en dicho documento se deja constancia que la prorroga no
conlleva al reconocimiento de los mayores gastos generales.
Con fecha 05.07.2013, se suscribió el Acta de Suspensión de Trabajo, hasta
que concluya con los trabajos de renovación de redes y conexiones
domiciliarias, Reubicación de los postes de ELECTRODUNAS, Retiro de los
postes de la TELEFONIA, y conexiones domiciliarias de CONTUGAS.
Con fecha 06.09.2013, el Ing. Carlos Masco Lévano (División de Obras
Publicas de la MPCH), comunica que habiéndose agotado todos los esfuerzos
posibles ante la Empresa ELECTRODUNAS, la cual hasta la fecha no ha dado
respuesta alguna respecto a los solicitud de reubicación de postes de parte de
la Municipalidad Provincial de Chincha, y toda vez que el estado en que se
encuentra la obra, luego de haber realizado las demoliciones es un riesgo para
los vecinos y peatones que transitan por esta zona, comunica a la Supervisión
que a la brevedad se reinicie los trabajos, a más tardar el día Lunes 09 de
Setiembre del presente.
XI.- ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA
ADICIONAL DE OBRA N° 01
El presente presupuesto adicional de obra N° 01, se ha tenido en cuenta la
modificación del proyecto, contando con la opinión del responsable de la
elaboración del proyecto Arq. Alberto Muñoz Rivera.
Debido a la modificación del proyecto, se ha incrementado el piso de piedra
talamoye en una cantidad de 23.62 m2, lo que origina el incremento del falso
piso de concreto y el sellado de la piedras en la misma cantidad.
Efectuado los cálculos respectivos nos arrojan un monto por efecto del
adicional de la suma de S/. 6,962.11 (Seis Mil Novecientos Sesenta y dos
con 11/100 Nuevos Soles).
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01
Al aprobarse la modificación del proyecto, y al haberse incrementado la
partida del piso de piedra talamoye en una cantidad de 23.62 m2, ha
originado la disminución de la longitud de la pileta proyectada. Originalmente
la pileta tenia las siguientes dimensiones: 22.30 metros de largo por 2.40
metros de ancho. Posteriormente después que el proyectista evaluara el
petitorio del propietario del Super Market, la pileta central sufrió
modificaciones en su geometría, siendo las nuevas dimensiones de: 12.36
metros de largo por 2.40 metros de ancho, efectuado los cálculos respectivos
nos indican un monto por este concepto por la suma de S/. 17,858.78
(Diecisiete Mil Ochocientos Cincuenta y ocho con 78/100 Nuevos Soles).
RESUMEN:
ADICIONAL POR MAYORES METRADOS S/. 6,962.11
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA S/. 17,858.78
XII.- METRADOS FINALES DE OBRA
Se ha efectuado el metrado general de la presente obra, en forma conjunta
con la Residencia de Obra, obteniendo el siguiente resultado:
ITEM DESCRIPCION UND METRAD
01.00.0
0 OBRAS PROVISIONALES
01.01.0
0 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 M UND 2.00
01.02.0
0 OFICINAS, ALMACENES, COMEDOR Y VESTUARIO UND 1.00
02.00.0
0 OBRAS PRELIMINARES
02.01.0
0 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VJE 2.00
02.02.0
0 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 MT. M2 403.70
02.03.0
0 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.15 + PAV. DE 2" M2 843.08
02.04.0
0 REMOCION DE CAJAS DE AGUA UND 14.00
02.05.0
0 REMOCION DE CAJAS DE DESAGUE UND 14.00
02.06.0
0 REPOSICION DE CAJAS DE AGUA UND 14.00
02.07.0
0 REPOSICION DE CAJAS DE DESAGUE UND 14.00
02.08.0
0 LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA M2 1,246.78
02.09.0
0 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO M2 1,246.78
03.00.0
0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.0
0 CORTE DE MATERIAL SUELTO HASTA LA SUBRASANTE M3 68.63
03.02.0
0 ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE C/COMPACTADORA M2 1,246.78
03.03.0
0 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL M3 3.20
03.04.0
0 CAMA DE AFIRMADO E=0.10 M. FACTOR DE COMP. =1.20 M2 1,126.98
03.05.0
0 BASE GRANULAR E=0.20 M2 38.16
03.06.0
0 CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES M2 38.16
03.07.0
0 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 379.53
04.00.0
0 CONCRETO SIMPLE
04.01.0
0 DADOS DE CIMENTACIÓN PARA TACHOS DE BASURA C/ACAB. PULIDO UND 16.00
04.02.0
0 FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 CEM/HORM. E=4" M2 1,150.60
04.03.0
0 BANCAS DE CONCRETO TIPO CAJON UND 13.00
04.04.0
0 CONCRETO DE F´C=140 KG/CM2 PARA SARDINELES ML 128.85
04.05.0
0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES ML 51.37
05.00.0
0 CONCRETO ARMADO
05.01.0 BASE PARA POSTES DE FIERRO FUNDIDO
0
05.01.0
1 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 93.12
05.01.0
2 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 6.73
05.02.0
0 PILETAS
05.02.0
1 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 44.61
05.02.0
2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.88
05.02.0
3 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 4.39
05.03.0
0 PLATAFORMA DE ESCULTURA
05.03.0
1 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 341.76
05.03.0
2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.78
05.03.0
3 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 4.28
05.04.0
0 CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
05.04.0
1 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 403.32
05.04.0
2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 79.95
05.04.0
3 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 4.78
06.00.0
0 MOBILIARIO URBANO
06.01.0
0
BANCAS DOBLES DE MADERA CON RESPALDAR Y APOYO TIPO
COLONIAL UND 12.00
06.02.0
0 BOTADERO DE BASURA DE ACERO INOX. RECIBIERTO C/MADERA S/D UND 8.00
06.03.0
0 POSTE DE FIERRO FUNDIDO PARA FAROLAS H=4.00 MT UND 20.00
06.04.0
0 POSTE DE FIERRO FUNDIDO PARA FAROLAS H=7.00 MT UND 4.00
06.05.0
0 FAROLAS ESFERICAS INC. LUMINARIA TIPO HALOGENURO MET. 70 W UND 96.00
06.06.0
0 STAND DE MADERA EN FORMA DE BARRIL S/DISEÑO UND 3.00
06.07.0
0 BOLARDO DE CONCRETO S/DISEÑO UND 24.00
06.08.0
0 CADENA DE ACERO DE 1/2" ML 12.00
06.09.0
0 ESCULTURA DE AMADOR BALLUMBROSIO UND 1.00
06.10.0
0 ESCULTURA DE PAREJA BAILANDO UND 1.00
07.00.0
0 ORNATO
07.01.0
0 SEMBRADO DE PALMERA TIPO FENIX CANARIENSIS H=2.50 MT. U 8.00
08.00.0
0 PISOS
08.01.0
0 PISOS REVESTIDOS CON PIEDRA PIZARRA NEGRA DE 0.20 X 0.40 ML 52.98
08.02.0
0 PISOS REVESTIDOS CON PIEDRA PIZARRA NEGRA DE 0.40 X 0.40 M2 147.58
08.03.0
0 PISOS REVESTIDOS CON PIEDRA TALAMOYE DE 0.40 X 0.40 M2 937.18
08.04.0
0 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO E=0.04 M. COLOR GRIS 10X20X4 M2 6.45
08.05.0
0 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO E=0.04 M. COLOR NEGRO 10X20X4 M2 23.13
08.06.0
0 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO E=0.04 M. COLOR ROJO 10X20X4 M2 8.58
09.00.0
0 SELLADURA DE PISOS
09.01.0
0 SELLADO DE PIEDRA TALAMOYE + PIEDRA PIZARRA NEGRO M2 1,150.52
10.00.0
0 REVESTIMIENTO
10.01.0
0 BORDE DE PILETAS REVESTIDO CON GRANITO LAVADO M2 14.40
10.02.0
0 PLATAFORMA REVESTIDO CON GRANITO LAVADO M2 18.08
11.00.0
0 TARRAJEO Y MOLDURA
11.01.0
0 TARRAJEO CON IMPERMEAB. EN PILETAS LOSA DE FONDO Y PAREDES M2 21.93
12.00.0
0 PINTURA
12.01.0
0 PINTURA EN PILETAS LOSA DE FONDO Y PAREDES M2 21.93
13.00.0
0 RED DE AGUA PARA RIEGO
13.01.0
0 TUBERIA DE POLIETILENO DE 32 MM ML 135.00
13.02.0
0 TUBERIA DE POLIETILENO DE 16 MM ML 20.00
14.00.0
0 RED DE IMPULSION DE AGUA
14.01.0
0 SALIDA DE AGUA DE D=1/2" PVC SAP C-10 PTO 1.00
14.02.0
0 SALIDA DE AGUA DE D=3" PVC SAP C-10 PTO 3.00
14.03.0
0 RED DE TUBERIA DE 1/2" PVC SAP C-10 ML 32.00
14.04.0
0 RED DE TUBERIA DE 3" PVC SAP C-10 ML 55.00
15.00.0
0 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
15.01.0
0 DESNATADORES UND 2.00
16.00.0
0 RED DE RETORNO DE AGUA
16.01.0
0 SALIDA DE AGUA DE D=1/2" PVC SAP C-10 PTO 4.00
16.02.0
0 SALIDA DE AGUA DE D=3" PVC SAP C-10 PTO 1.00
16.03.0
0 RED DE TUBERIA DE 1" PVC SAP C-10 ML 86.00
16.04.0
0 RED DE TUBERIA DE 3" PVC SAP C-10 ML 35.00
17.00.0
0 SISTEMA DE JUEGO DE AGUA
17.01.0
0 SUMINISTRO E INST. DEL TIPO BURSTING JET UND 2.00
17.02.0
0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIPO GEYSER UND 1.00
17.03.0
0 SUMINISTRO E INST. DEL TIPO ESPIRAL UND 2.00
18.00.0
0 EQUIPOS
18.01.0
0 ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE 1.50 HP - 220-380 V UND 2.00
18.02.0
0 ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE 3 HP - 220-380 V UND 3.00
19.00.0
0 SISTEMA DE EMPALME DE AGUA A LA CISTERNA
19.01.0
0 SALIDA DE AGUA DE D=3" PVC SAP C-10 PTO 1.00
19.02.0
0 RED DE TUBERIA DE 3" PVC SAP C-10 ML 20.00
20.00.0
0 SISTEMA DE DESAGUE DE LA CISTERNA A LA RED MATRIZ
20.01.0
0 SALIDA DE DESAGUE DE 4" PVC SAL PTO 1.00
20.02.0
0 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" UND 1.00
20.03.0
0 RED DE DESAGUE DE 4" PVC SAL ML 20.00
21.00.0
0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
21.01.0
0 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL M3 246.03
21.02.0 RELLENO COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA Y ARENA FINA M3 123.01
0
21.03.0
0 RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL M3 47.18
21.04.0
0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 153.77
22.00.0
0 TABLEROS
22.01.0
0 TABLERO DE CONTROL GENERAL UND 1.00
23.00.0
0 SISTEMA DE ILUMINACION
23.01.0
0 LUMINARIAS TIPO RGB 3 X 6 W PARA PALMERAS UND 16.00
23.02.0
0 LUMINARIAS TIPO RGB 3 X 9 W ACUATICAS PARA JUEGOS DE AGUA UND 10.00
24.00.0
0 SUMINISTRO DE CABLE
24.01.0
0 CABLE ELECTRICO NYY 3 X 70 MM2 DEL TRAFO AL TABLERO GENERAL ML 40.00
24.02.0
0 CABLE ELECTRICO NYY 2 X 10 MM2 + 1 X 6MM2 (T) ML 108.00
24.03.0
0 CABLE ELECTRICO NYY 3 X 10 MM2 + 1 X 6MM2 (T) ML 12.80
24.04.0
0 CABLE ELECTRICO NYY 2 X 25 MM2 + 1 X 16MM2 (T) ML 215.00
24.05.0
0 CABLE ELECTRICO NYY 2 X 1.5 MM2 + 1 X 1.5MM2 (T) ML 433.03
24.06.0
0 POZO PUESTA A TIERRA DE B.T. UND 1.00
XIII.- VALORIZACIONES DE OBRA
En esta oportunidad, con el afán de brindar la mayor información posible se
incluye en este volumen las valorizaciones procesadas y los resultados de las
Valorizaciones Recalculadas.
Valorización Real Programada Valorización Programada
Valorización
Mensuales Mensual
Acumulad
a Mensual Acumulada
1 113,132.72 113,132.72 34,096.00 34,096.00
2 395,884.65 509,017.37 95,443.81 129,539.81
3 117,958.36 626,975.73 453,486.76 583,026.57
4 134,528.30 761,504.03 128,005.49 711,032.06
55 68,330.55 779,362.82
TOTAL
ADICIONAL DE OBRA
Se ha aprobado el Adicional de Obra N° 01, mediante Resolución de Alcaldía
N° 2014-MPCH.
Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV
Adicional 5,900.09 1,062.11 6,962.11
XVI.- COSTO FINAL DE OBRA
A continuación se resume la valorización final de obra, donde se incluyen el
total de las valorizaciones del presupuesto principal, adicional y mayores
gastos generales e intereses, tal como se indica a continuación:
Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV
Contrato Principal 660,476.96 118,885.85 779,362.81
Adicional de Obra N° 01 5,900.09 1,062.02 6,962.11
Deductivo N° 01 -15,134.56 -2,724.22 -17,858.78
Adelanto Efectivo 0.00 0.00 0.00
Adelanto Materiales 0.00 0.00 0.00
Amortización. Efectivo 0.00 0.00 0.00
Amortización Materiales 0.00 0.00 0.00
Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00
Contrato Vigente 651,242.49 117,223.65 768,466.14
XV.- RETENCIONES POR FIEL CUMPLIMIENTO
De acuerdo al Art.39° de la Ley de Contrataciones del Estado, las Micros y
Pequeñas Empresas pueden optar como garantía de fiel cumplimiento, la
retenciones del 10% del monto de contrato. La retención se efectuara durante
la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada,
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. En el mes de Setiembre
se ha retenido las suma de S/. 77,936.28, que equivale al 100% de las
retenciones.
XVI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. La presente liquidación técnica y financiera ha sido elaborada con la
información que contamos en nuestros archivos; y la documentación
proporcionada por el Área Contable de la Municipalidad Provincial de Chincha.
2. Dada las características del presente proyecto, en donde el volumen de la
Obra, corresponde a instalación de Postes de Fierro Fundido, Mobiliario Urbano
asi como la colocación de las Palmeras, es necesario que la MPCH, cuente en
forma permanente con un equipo de Sereno que garantice el cuidado y la
seguridad de estos mobiliarios, en vista que se ha detectado, la presencia del
rayado de las bancas, así como el de los barriles, por personas que no guardan
la cultura y el cuidado de esta obra.
3. Debido a la falta de vigilancia en esta zona, persona sin ninguna cultura lo
usan como urinarios, en tal sentido es necesario que la MPCH, efectué una
vigilancia permanente en la zona de la obra.
4. Efectuar un programa de mantenimiento de los pisos y mobiliarios, a fin de
mantenerlo en óptimas condiciones.
Atentamente
FICHA DE IDENTIFICACION
LIQUIDACION DE CUENTAS
MONTO DE CONTRATO VIGENTE
RESUMEN DE SALDO
CALCULO DE RETENCIONES
VALORIZACIONES PAGADAS
VALORIZACION N° 01 - ADICIONAL
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
ACTA DE RECEPCION DE OBRA
COPIA DE CONTRATO DE OBRA
RESOLUCION DE AMPLIACION DE
PLAZO
RESOLUCION DE ADICIONAL DE
OBRA N° 01
CERTIFICADO DE CALIDAD DE
OBRA
PANEL FOTOGRAFICO
COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Modelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacionModelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacionkevin kent macavilca
 
INFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdf
INFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdfINFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdf
INFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdfpepeyugogal
 
Acta de transferencia de obra huamanruro
Acta de transferencia de obra huamanruro Acta de transferencia de obra huamanruro
Acta de transferencia de obra huamanruro yervin mamani
 
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATAINFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATAeleorojasrua
 
120793124-informe-de-liquidacion-de-obra-por-administracion-directa.doc
120793124-informe-de-liquidacion-de-obra-por-administracion-directa.doc120793124-informe-de-liquidacion-de-obra-por-administracion-directa.doc
120793124-informe-de-liquidacion-de-obra-por-administracion-directa.docOrlandoChuraTorres
 
Consultas absueltas por proyectista
Consultas absueltas por proyectistaConsultas absueltas por proyectista
Consultas absueltas por proyectistaEdwin Gustavo
 
Carta de presentacion de val04 cesar vallejo usquil
Carta de presentacion de val04 cesar vallejo usquilCarta de presentacion de val04 cesar vallejo usquil
Carta de presentacion de val04 cesar vallejo usquilEdwin Gustavo
 
Carta de conformacion del comite de recepcion
Carta de conformacion del comite de recepcionCarta de conformacion del comite de recepcion
Carta de conformacion del comite de recepcionNombre Apellidos
 
Informe revision de expediente tecnico 02
Informe revision de expediente tecnico 02Informe revision de expediente tecnico 02
Informe revision de expediente tecnico 02Herbert 0
 
Modelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadModelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadyyleyyle
 
Informe final de ampliacion presupuestal (final)
Informe final de ampliacion presupuestal (final)Informe final de ampliacion presupuestal (final)
Informe final de ampliacion presupuestal (final)jezzu
 
Informe 612 2015 solicitar registro de adicional de obra 01
Informe 612 2015 solicitar registro de adicional de obra 01Informe 612 2015 solicitar registro de adicional de obra 01
Informe 612 2015 solicitar registro de adicional de obra 01Cabrera medina
 
Calculo de adelanto materiales modelo d36-bb7
Calculo de adelanto materiales modelo d36-bb7Calculo de adelanto materiales modelo d36-bb7
Calculo de adelanto materiales modelo d36-bb7Antonio Aparicio
 
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directaLuis Padilla Julca
 

La actualidad más candente (20)

informe de obra
informe de obrainforme de obra
informe de obra
 
Acta de terminacion de obra
Acta de terminacion de obraActa de terminacion de obra
Acta de terminacion de obra
 
Modelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacionModelo de conformidad de valorizacion
Modelo de conformidad de valorizacion
 
INFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdf
INFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdfINFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdf
INFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdf
 
Acta de transferencia de obra huamanruro
Acta de transferencia de obra huamanruro Acta de transferencia de obra huamanruro
Acta de transferencia de obra huamanruro
 
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATAINFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA
 
120793124-informe-de-liquidacion-de-obra-por-administracion-directa.doc
120793124-informe-de-liquidacion-de-obra-por-administracion-directa.doc120793124-informe-de-liquidacion-de-obra-por-administracion-directa.doc
120793124-informe-de-liquidacion-de-obra-por-administracion-directa.doc
 
Consultas absueltas por proyectista
Consultas absueltas por proyectistaConsultas absueltas por proyectista
Consultas absueltas por proyectista
 
Carta de presentacion de val04 cesar vallejo usquil
Carta de presentacion de val04 cesar vallejo usquilCarta de presentacion de val04 cesar vallejo usquil
Carta de presentacion de val04 cesar vallejo usquil
 
Carta de conformacion del comite de recepcion
Carta de conformacion del comite de recepcionCarta de conformacion del comite de recepcion
Carta de conformacion del comite de recepcion
 
Modelo informe residencia_paralizacion_obra
Modelo informe residencia_paralizacion_obraModelo informe residencia_paralizacion_obra
Modelo informe residencia_paralizacion_obra
 
Informe revision de expediente tecnico 02
Informe revision de expediente tecnico 02Informe revision de expediente tecnico 02
Informe revision de expediente tecnico 02
 
Modelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidadModelo de informe de compatibilidad
Modelo de informe de compatibilidad
 
Informe final de ampliacion presupuestal (final)
Informe final de ampliacion presupuestal (final)Informe final de ampliacion presupuestal (final)
Informe final de ampliacion presupuestal (final)
 
Informe 612 2015 solicitar registro de adicional de obra 01
Informe 612 2015 solicitar registro de adicional de obra 01Informe 612 2015 solicitar registro de adicional de obra 01
Informe 612 2015 solicitar registro de adicional de obra 01
 
Informe residente nro 87 mayores metrados
Informe residente nro 87 mayores metradosInforme residente nro 87 mayores metrados
Informe residente nro 87 mayores metrados
 
Calculo de adelanto materiales modelo d36-bb7
Calculo de adelanto materiales modelo d36-bb7Calculo de adelanto materiales modelo d36-bb7
Calculo de adelanto materiales modelo d36-bb7
 
Conformidad del super
Conformidad del superConformidad del super
Conformidad del super
 
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
204137943 modelo-para-informe-mensual-de-obra-por-administracion-directa
 
Deductivos
DeductivosDeductivos
Deductivos
 

Destacado

Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2
Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2
Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2Jhonatan Velita Huari
 
Carta bloque extremo
Carta bloque extremoCarta bloque extremo
Carta bloque extremoVajenn
 
Normativas y Procedimientos para la Contratacion de Obras Civiles
Normativas y Procedimientos para la Contratacion de Obras CivilesNormativas y Procedimientos para la Contratacion de Obras Civiles
Normativas y Procedimientos para la Contratacion de Obras CivilesYasser Ramon Cerda Jiron
 
Modelo de solicitud de propuesta
Modelo de solicitud de propuestaModelo de solicitud de propuesta
Modelo de solicitud de propuestasandrariveram
 
Lenguaje comunicacion 11
Lenguaje comunicacion 11Lenguaje comunicacion 11
Lenguaje comunicacion 11lucho_navayo
 
Ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda (vers...
Ley para la regularización y control de los  arrendamientos de vivienda (vers...Ley para la regularización y control de los  arrendamientos de vivienda (vers...
Ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda (vers...temilo
 
Modelo de solicitud de propuesta
Modelo de solicitud de propuestaModelo de solicitud de propuesta
Modelo de solicitud de propuestasandrariveram
 
Carta bcp
Carta bcpCarta bcp
Carta bcpketavi
 
Estrategia organizacional
Estrategia organizacionalEstrategia organizacional
Estrategia organizacionalhansulindo
 
Memoria descriptiva ampliacion ok_dic
Memoria descriptiva ampliacion ok_dicMemoria descriptiva ampliacion ok_dic
Memoria descriptiva ampliacion ok_dicCONSORCIO RIEGO ITE
 
Oficio de peticiòn del auditorio (gestiön)
Oficio de peticiòn del auditorio (gestiön)Oficio de peticiòn del auditorio (gestiön)
Oficio de peticiòn del auditorio (gestiön)Omar Esquivel
 
Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – P...
Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – P...Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – P...
Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – P...Dharma Consulting
 

Destacado (18)

Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2
Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2
Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2
 
Carta bloque extremo
Carta bloque extremoCarta bloque extremo
Carta bloque extremo
 
liquidacion de obras publicas
liquidacion de obras publicasliquidacion de obras publicas
liquidacion de obras publicas
 
Mag parte vii auditoria de obras publicas (1)
Mag parte vii   auditoria de obras publicas (1)Mag parte vii   auditoria de obras publicas (1)
Mag parte vii auditoria de obras publicas (1)
 
Contratacion obras adp
Contratacion obras adpContratacion obras adp
Contratacion obras adp
 
Normativas y Procedimientos para la Contratacion de Obras Civiles
Normativas y Procedimientos para la Contratacion de Obras CivilesNormativas y Procedimientos para la Contratacion de Obras Civiles
Normativas y Procedimientos para la Contratacion de Obras Civiles
 
Modelo de solicitud de propuesta
Modelo de solicitud de propuestaModelo de solicitud de propuesta
Modelo de solicitud de propuesta
 
Lenguaje comunicacion 11
Lenguaje comunicacion 11Lenguaje comunicacion 11
Lenguaje comunicacion 11
 
Ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda (vers...
Ley para la regularización y control de los  arrendamientos de vivienda (vers...Ley para la regularización y control de los  arrendamientos de vivienda (vers...
Ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda (vers...
 
Modelo de solicitud de propuesta
Modelo de solicitud de propuestaModelo de solicitud de propuesta
Modelo de solicitud de propuesta
 
Solicitud una computadora
Solicitud una computadoraSolicitud una computadora
Solicitud una computadora
 
Carta Sunat
Carta   SunatCarta   Sunat
Carta Sunat
 
Carta bcp
Carta bcpCarta bcp
Carta bcp
 
Estrategia organizacional
Estrategia organizacionalEstrategia organizacional
Estrategia organizacional
 
Memoria descriptiva ampliacion ok_dic
Memoria descriptiva ampliacion ok_dicMemoria descriptiva ampliacion ok_dic
Memoria descriptiva ampliacion ok_dic
 
Oficio de peticiòn del auditorio (gestiön)
Oficio de peticiòn del auditorio (gestiön)Oficio de peticiòn del auditorio (gestiön)
Oficio de peticiòn del auditorio (gestiön)
 
Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – P...
Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – P...Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – P...
Caso Completo – Bastimento Momentáneo de Restos Peligrosos para el Hombre – P...
 
Solicitudes
SolicitudesSolicitudes
Solicitudes
 

Similar a LIQUIDACIÓN DE OBRA

Similar a LIQUIDACIÓN DE OBRA (20)

Pavimentacion y_dotacion_de_servicios_calle_trascal
Pavimentacion  y_dotacion_de_servicios_calle_trascalPavimentacion  y_dotacion_de_servicios_calle_trascal
Pavimentacion y_dotacion_de_servicios_calle_trascal
 
Ampliacion de plazo nº 01 ruta y cable
Ampliacion de plazo nº 01    ruta y cableAmpliacion de plazo nº 01    ruta y cable
Ampliacion de plazo nº 01 ruta y cable
 
Memoria descriptiva n° 01 tocllacuri ocoro
Memoria descriptiva n° 01 tocllacuri ocoroMemoria descriptiva n° 01 tocllacuri ocoro
Memoria descriptiva n° 01 tocllacuri ocoro
 
AGUA DE RIEGO HDPE.pdf
AGUA DE RIEGO HDPE.pdfAGUA DE RIEGO HDPE.pdf
AGUA DE RIEGO HDPE.pdf
 
Informe mayo2015tomasmarzano
Informe mayo2015tomasmarzanoInforme mayo2015tomasmarzano
Informe mayo2015tomasmarzano
 
289
289289
289
 
ADICIONAL RESIDENTE.docx
ADICIONAL RESIDENTE.docxADICIONAL RESIDENTE.docx
ADICIONAL RESIDENTE.docx
 
modelo demanda arbitral-docx
modelo demanda arbitral-docxmodelo demanda arbitral-docx
modelo demanda arbitral-docx
 
Alo septiembre (1)
Alo septiembre (1)Alo septiembre (1)
Alo septiembre (1)
 
6559 9686-archivo 10
6559 9686-archivo 106559 9686-archivo 10
6559 9686-archivo 10
 
60030940 ampliacion-de-plazo
60030940 ampliacion-de-plazo60030940 ampliacion-de-plazo
60030940 ampliacion-de-plazo
 
Informe nº 05
Informe nº 05Informe nº 05
Informe nº 05
 
Informe del presidente de la Comisión Calatrava
Informe del presidente de la Comisión CalatravaInforme del presidente de la Comisión Calatrava
Informe del presidente de la Comisión Calatrava
 
Ampliación de plazo tingo de hualca
Ampliación de plazo tingo de hualcaAmpliación de plazo tingo de hualca
Ampliación de plazo tingo de hualca
 
Sesión pleno 05.07.2013
Sesión pleno 05.07.2013Sesión pleno 05.07.2013
Sesión pleno 05.07.2013
 
Sesión pleno 05.07.2013
Sesión pleno 05.07.2013Sesión pleno 05.07.2013
Sesión pleno 05.07.2013
 
Sesión pleno 05.07.2013
Sesión pleno 05.07.2013Sesión pleno 05.07.2013
Sesión pleno 05.07.2013
 
Sesión pleno 05.07.2013
Sesión pleno 05.07.2013Sesión pleno 05.07.2013
Sesión pleno 05.07.2013
 
Aspecto tecnicos generales de la obra
Aspecto tecnicos generales de la obraAspecto tecnicos generales de la obra
Aspecto tecnicos generales de la obra
 
San genaro
San genaroSan genaro
San genaro
 

LIQUIDACIÓN DE OBRA

  • 1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA OBRA : “CREACION DEL BOULEVARD LASTENIA RAFFO Y AMADOR BALLUMBROSIO - CHINCHA ALTA – CHINCHA “ CONTRATISTA : CONOSORCIO LASTENIA AMADOR SUPERVISOR : ING. HENRY MATTA GARCIA LIQUIDACION DE OBRA
  • 2. CARTA No 005-2014-CONSORCIO LASTENIA AMADOR Chincha, Marzo del 2014. SEÑORES: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA Atención : Ing. Ronald Núñez Peña División de Obras Públicas y Privadas de la MPCH Asunto : Remito Informe Final de Obra Referencia : Obra “Creación del Boulevard en los Pasajes Lastenia Raffo y Amador Ballumbrosio en el Distrito de Chincha Alta – Chincha - Ica” De mi especial consideración: Por medio de la presente me dirijo a Usted, para saludarla y a la vez manifestarle que adjunto al presente remito el Informe Final de Obra, de la referencia, que fue ejecutado por la Firma Contratista “CONSORCIO LASTENIA AMADOR”, para su revisión y tramite respectivo. Efectuado los cálculos respectivos, nos indican los siguientes pagos: 1.- A favor del Contratista S/. 6,962.11 2.- Devolución al Contratista S/. 77,936.28 Agradeceré sirva revisar y de estar conforme se derive al área respectiva para su cancelación Sin otro particular me suscribo de usted. Atentamente,
  • 4. I.- DATOS GENERALES Obra : Creación Boulevard los Pasajes Lastenia Raffo Y Amador Ballumbrosio. Ubicación : Distrito : Chincha Alta Provincia : Chincha Depto. : Ica Entidad : Municipalidad Provincial de Chincha Contratista : CONSORCIO LASTENIA AMADOR Residente : Ing. Juan Borda Osorio Supervisión : Ing. Henry Matta García Monto Contrato : S/. 779,362.81 con IGV Fecha de Contrato : 18.06.2013 Plazo de Ejecución : 90 días calendarios Monto contrato Superv. : S/, 38,950.00 Fecha de Contrato Superv.: Junio 2013 Fecha de entrega Terreno : 01.07.2013 Suspensión de Trabajo : 05.07.2013 Reinicio de los trabajos : 09.09.2013 Nueva Fecha de término : 07.12.2013 Ampliación de Plazo N° 01 : 08 días calendarios Nueva Fecha de término : 15.12.2013 Adelanto Directo : 0.00 Adelanto Materiales : 0.00 Recepción de Obra : Con Observaciones Recepción Final de Obra : 04.02.2014
  • 5. Estado situacional de Obra : CULMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO II.- ANTECEDENTES Mediante Resolución de Alcaldía, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra “Creación del Boulevard de los Pasajes Lastenia Raffo y Amador Ballumbrosio en el Distrito de Chincha Alta – Chincha – Ica” , siendo el monto del Proyecto, la suma de S/. 779,362.81, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, a precios de setiembre del 2012. Con fecha 05.06.2013 , se convocó proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 008-2013-MPCH, la presente Obra, bajo la Modalidad de Suma Alzada, obteniendo la Buena Pro, la Firma Contratista CONSORCIO LASTENIA AMADOR, ofertando la suma e S/. 779,362.81 incluido el IGV y un plazo de ejecución de 90 dias calendarios. Con fecha 18 de Junio se celebro el Contrato de Ejecución de Obra N° 023- 2013.MPCH, entre la Entidad, Municipalidad Provincial de Chincha, y el Contratista, CONSORCIO LASTENIA AMADOR, para le ejecución de la obra “CREACION DEL BOULEVARD EN LOS PASAJES LASTENIA RAFFO Y AMADOR BALLUMBROSIO EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA – PORVINCIA DE CHINCHA – ICA”, por la suma de S/. 779,362.81, incluido los impuesto de Ley. El día 01 de Julio del 2013, suscribe el acta de entrega de terreno, por parte de la Entidad, pero con observaciones, en vista que efectuado las calicatas respectivas por las zonas de los trabajos, se ha constatado que, existen tuberías en la red de agua que son de asbesto cemento, con conexiones de tubería de plomo, así mismo la red de desagüe, en el pasaje Amador Ballumbrosio, son de concreto simple, así mismo las Empresas CONTUGAS, TELEFOICA, ELECTRODUNAS, tiene que instalar redes y/o modificar las existentes. Por tal motivo se paralizo los trabajos hasta que dichas Empresas cumplan con renovar y/o instalar las redes requeridas. Mediante Acta, suscrito el 09.09.2013, se acordó reiniciar los trabajos, teniendo en consideración que hasta la fecha la Empresa Electro Dunas, no ha cumplido en renovar los postes existentes, a si como sus redes. III.- UBICACIÓN Y LOCALIZACION DE LA OBRA
  • 6. La obra “CREACION DEL BOULEVARD EN EL PASAJE MANCO CAPAC”, se ubica en: Distrito : Distrito de Chincha Alta Provincia : Chincha Departamento : Ica Región : Ica IV.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de Obra por Contrata V.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Suma alzada. VI.- OBJETIVO GENERAL DE LA OBRA Según lo indicado en el expediente técnico del presente proyecto, la obra “CREACION DE LOS BOULEVARES EN LOS PASAJES LASTENIA RAFFO Y AMADOR BALLUMBROSIO EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA-CHINCHA-ICA, tiene por objetivo fundamental brindar una adecuado servicios de esparcimiento y recreación a la población de chincha alta, asi mismo mejorar el ornato de la ciudad, dinamizar la economía local, y aumentar la capacidad adquisitiva de los predios que se encuentran instalado a lo largo de los pasajes Lastenia Raffo y Amador Ballumbrosio, también exponer la artesanía de la región, así como su gastronomía, que es muy reconocida por los turistas que visitan esta provincia. Descripción de la Obra.- El presente Expediente Técnico, consiste en la construcción de un Boulevrad en los pasajes Lastenia Raffo y Amador Ballumbrosio, desde la intersección de las calles Colon y Antiguo Mercado, con un total de 149 ml a lo largo del proyecto. La características del presente proyecto, consiste en colocación de piso que predomina la piedra Talamayo de 0.40 x 0.40m, en una área de 913.56 m2 piedra pizarra color negro 0.40x0.40 con 147.58 m2 y piedra pizarra color negro de 0.20x0.40 con 52.98 m2., asi mismo se instalaran 12 Bancas dobles de madera con respaldar tipo colonial, así como 08 unidades de botaderos de basura de acero inoxidable.
  • 7. Además se instalaran 04 farolas de 7.00 metros de altura de fierro fundido, 20 farolas de 4.00 metros de altura de fierro fundido y 03 Stand de madera en forma de barril. VII.- PLAZO DE EJECUCION De acuerdo a proyecto original se considero un plazo de ejecución de obra de 90 días calendario. VIII.-MODIFICACION Y AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADAS Debido a la ejecución de trabajos que deberían de ejecutar las empresas concesionarias, la presente obra, tubo modificación en lo que respecta a su plazo de ejecución, asi mismo por las causales de absolución de consulta se tuvo que otorgar una ampliación de plazo de 08 días calendarios a favor de la Firma Contratista, tal como se detalla en el cuadro adjunto: Fecha de inicio de obra 01.07.2013 Plazo Ejecución de obra 90 dias calendarios Fecha de término de obra 31.09.2013. Fecha de paralización de los trabajos 07.07.2013. Fecha de reinicio de los trabajos 09.09.2013. Nueva fecha de término de obra 07.12.2013. Ampliación de Plazo N° 01 08 dias calendarios. Nueva fecha de termino 15.12.2013. Durante el plazo de ejecución, por causas no atribuibles al contratista, se generaron las Ampliaciones de Plazo Nº 01, de acuerdo al detalle que se indica a continuación: AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 La Firma Contratista mediante documento N° S/N, de fecha 05.12.2013, solicita una ampliación de plazo de 08 días calendarios, temiendo como causal la demora en absolución de consulta por parte del Proyectista. La Supervisión de obra mediante documento N° 009-2013-SURVISION DE OBRAS, de fecha 06.12.2013, remitió el informe a la Entidad Contratante, en el cual se otorga 08 días calendarios de prórroga. Efectuado el análisis de la documentación presentada por la Firma Contratista ejecutora del presente proyecto y de la verificación de parte de la Supervisión de Obra, se ha efectuado las siguientes conclusiones: Desde la primera semana de ejecución, los propietarios del Super Market Rojo Danes, se oponen a la ejecución de los trabajos en la
  • 8. zona del pasaje Ballumbrosio, aduciendo que tiene 03 garajes y que lo van a perjudicar sus negocios, en tal sentido se solicita la intervención de los funcionarios de la MPCH, a fin de que coordinen con dicho propietario y autorice la ejecución de los trabajos. Esta manifestación está registrada por el Supervisor en el cuaderno de obra Folio N° 04, Asiento N° 03, de fecha 08/07/2013. Con fecha 11/07/2013, funcionarios Ingenieros de Obras Publicas de la MPCH, Propietarios y asesor legal del Super Market Rojo Danés, suscriben un Acta de Compromiso en la cual la MPCH se compromete a dejar libre el acceso en la zona de los garajes. Anexamos copia al final del informe. Con fecha 19/08/2013, mi representada solicita al Supervisor la Modificación del Expediente Técnico de Obra N° 01, generada básicamente por la oposición de los propietarios del Super Market Rojo Danes, a la construcción de las piletas y mobiliario urbano frente a sus cocheras u/o garajes, ubicados en el Pasaje Amador Ballumbrosio. Así mismo los representantes de la Iglesia Santo Domingo solicitan que se reubique el Mobiliario Urbano proyectado frente a la salida de su cochera u/o garaje ubicado en el Pasaje Lastenia Raffo. El Contratista en coordinación con la Supervisión ante este hecho disminuyo moderadamente el ritmo de avance reprogramado, entre el 09 de Setiembre y el 04 de Octubre del 2,013, fecha en la cual el proyectista aprueba la modificación del proyecto, sin embargo los propietarios del Super Market Rojo Danés, persisten en la oposición de la nueva ubicación de los postes ornamentales al eje del pasaje Amador Ballumbrosio, remitiendo a la MPCH tramite documentario por mesa de partes de fecha 02/10/2013. La Supervisión de Obra, mediante documento N° 015-2013- HMG/SUPERVISION DE OBRAS, fechado el 06 de Noviembre, remite a la Entidad el indicado informe en el cual solicita el pronunciamiento del proyectista en relación a la reubicación de los postes en el pasaje Amador Ballumbrosio, en virtud al petitorio de la Firma Contratista, solicitado con el documento N° 007-2103-MUC-RL, de fecha 04.11.2103 Ante este nuevo impase, pese a las constantes insistencias de los propietarios de Market y explicaciones en campo de ambas partes el contratista con fecha 07/11/2013, solicita a la Supervisión la Modificación de Proyecto N° 02, reubicación de 04 postes ornamentales ubicados al eje del pasaje Amador Ballumbrosio, frente a las 03 cocheras u/o garajes del Market Rojo Danés, así mismo reubicación de la plataforma de escultura ubicada encima del buzón de inspección de desagüe, en pasaje Lastenia Raffo y reubicación de poste de fierro fundido ubicado encima de la cisterna y caseta de máquinas. Por tal motivo se concedió una ampliación de plazo de 08 dias calendarios, a favor de la firma contratista, siendo la nueva fecha de término el 15.12.2013.
  • 9. IX.- MAYORES GASTOS GENERALES GENERADOS Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo La Firma Contratista, en el Expediente de Liquidación de la presente Obra, ha presentado el documento en donde renuncia al Pago de los Mayores Gastos Generales, en tal sentido para la presente ampliación de plazo N° 01, por 08 días calendarios, no se ha considerado los cálculos de Reconocimiento de los Mayores Gastos Generales. X.- SUSPENSION DE LABORES Al iniciar los trabajos, en forma coordinada con la Residencia de Obra, se hicieron las calicatas respectivas para verificar la profundidades de las tunerías existente, comprobando que estas se encontraban a un promedio de 0.70 mts de profundidad y eran de material Asbestos Cementos y las conexiones domiciliarais de agua era con tuberías de plomo. Asi mismo el primer tramo de desagüe estaba totalmente colmatado. Esto origino que se emitiera un informe a la Municipalidad, en cual consideraba la renovación de la red de agua, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, así como el cambio del primer tramo de la tubería de desagüe. Aprovechando dichos trabajos a cargo de la Empresa SEMAPACH, se coordinó con las Empresas CONTUGAS, ELECTRODUNAS y TELEFONICA, para que instalaran las redes el primero y la renovación de los postes por parte de los últimos. Debemos de preciar que solo cumplieron las empresas SEMAPACH, y CONTUGAS, hasta la fecha ELECTRODUNAS y TELEFONICA, no efectúan los trabajos de renovación de redes y cableado. En tal sentido la paralización de los trabajos, fue ocasionado por las renovaciones de redes existentes y que algunas empresas han incumplido en realizar los trabajos, a pesar que la MPCH, mediante documentos reiterativos lo viene solicitando. Para tal fin se ha suscrito una Acta entre el Contratista y la Entidad, referente a la suspensión de labores, en el cual prorrogan el inicio de los trabajos, en dicho documento se deja constancia que la prorroga no conlleva al reconocimiento de los mayores gastos generales. Con fecha 05.07.2013, se suscribió el Acta de Suspensión de Trabajo, hasta que concluya con los trabajos de renovación de redes y conexiones domiciliarias, Reubicación de los postes de ELECTRODUNAS, Retiro de los postes de la TELEFONIA, y conexiones domiciliarias de CONTUGAS. Con fecha 06.09.2013, el Ing. Carlos Masco Lévano (División de Obras Publicas de la MPCH), comunica que habiéndose agotado todos los esfuerzos posibles ante la Empresa ELECTRODUNAS, la cual hasta la fecha no ha dado respuesta alguna respecto a los solicitud de reubicación de postes de parte de la Municipalidad Provincial de Chincha, y toda vez que el estado en que se encuentra la obra, luego de haber realizado las demoliciones es un riesgo para los vecinos y peatones que transitan por esta zona, comunica a la Supervisión que a la brevedad se reinicie los trabajos, a más tardar el día Lunes 09 de Setiembre del presente.
  • 10. XI.- ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA ADICIONAL DE OBRA N° 01 El presente presupuesto adicional de obra N° 01, se ha tenido en cuenta la modificación del proyecto, contando con la opinión del responsable de la elaboración del proyecto Arq. Alberto Muñoz Rivera. Debido a la modificación del proyecto, se ha incrementado el piso de piedra talamoye en una cantidad de 23.62 m2, lo que origina el incremento del falso piso de concreto y el sellado de la piedras en la misma cantidad. Efectuado los cálculos respectivos nos arrojan un monto por efecto del adicional de la suma de S/. 6,962.11 (Seis Mil Novecientos Sesenta y dos con 11/100 Nuevos Soles). DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01
  • 11. Al aprobarse la modificación del proyecto, y al haberse incrementado la partida del piso de piedra talamoye en una cantidad de 23.62 m2, ha originado la disminución de la longitud de la pileta proyectada. Originalmente la pileta tenia las siguientes dimensiones: 22.30 metros de largo por 2.40 metros de ancho. Posteriormente después que el proyectista evaluara el petitorio del propietario del Super Market, la pileta central sufrió modificaciones en su geometría, siendo las nuevas dimensiones de: 12.36 metros de largo por 2.40 metros de ancho, efectuado los cálculos respectivos nos indican un monto por este concepto por la suma de S/. 17,858.78 (Diecisiete Mil Ochocientos Cincuenta y ocho con 78/100 Nuevos Soles). RESUMEN: ADICIONAL POR MAYORES METRADOS S/. 6,962.11 DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA S/. 17,858.78
  • 12. XII.- METRADOS FINALES DE OBRA Se ha efectuado el metrado general de la presente obra, en forma conjunta con la Residencia de Obra, obteniendo el siguiente resultado: ITEM DESCRIPCION UND METRAD 01.00.0 0 OBRAS PROVISIONALES 01.01.0 0 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 M UND 2.00 01.02.0 0 OFICINAS, ALMACENES, COMEDOR Y VESTUARIO UND 1.00 02.00.0 0 OBRAS PRELIMINARES 02.01.0 0 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VJE 2.00 02.02.0 0 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 MT. M2 403.70 02.03.0 0 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.15 + PAV. DE 2" M2 843.08 02.04.0 0 REMOCION DE CAJAS DE AGUA UND 14.00 02.05.0 0 REMOCION DE CAJAS DE DESAGUE UND 14.00 02.06.0 0 REPOSICION DE CAJAS DE AGUA UND 14.00 02.07.0 0 REPOSICION DE CAJAS DE DESAGUE UND 14.00 02.08.0 0 LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA M2 1,246.78 02.09.0 0 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO M2 1,246.78 03.00.0 0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.01.0 0 CORTE DE MATERIAL SUELTO HASTA LA SUBRASANTE M3 68.63 03.02.0 0 ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE C/COMPACTADORA M2 1,246.78 03.03.0 0 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL M3 3.20 03.04.0 0 CAMA DE AFIRMADO E=0.10 M. FACTOR DE COMP. =1.20 M2 1,126.98 03.05.0 0 BASE GRANULAR E=0.20 M2 38.16 03.06.0 0 CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES M2 38.16 03.07.0 0 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 379.53 04.00.0 0 CONCRETO SIMPLE 04.01.0 0 DADOS DE CIMENTACIÓN PARA TACHOS DE BASURA C/ACAB. PULIDO UND 16.00 04.02.0 0 FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 CEM/HORM. E=4" M2 1,150.60 04.03.0 0 BANCAS DE CONCRETO TIPO CAJON UND 13.00 04.04.0 0 CONCRETO DE F´C=140 KG/CM2 PARA SARDINELES ML 128.85 04.05.0 0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES ML 51.37 05.00.0 0 CONCRETO ARMADO 05.01.0 BASE PARA POSTES DE FIERRO FUNDIDO
  • 13. 0 05.01.0 1 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 93.12 05.01.0 2 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 6.73 05.02.0 0 PILETAS 05.02.0 1 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 44.61 05.02.0 2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.88 05.02.0 3 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 4.39 05.03.0 0 PLATAFORMA DE ESCULTURA 05.03.0 1 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 341.76 05.03.0 2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.78 05.03.0 3 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 4.28 05.04.0 0 CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS 05.04.0 1 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 403.32 05.04.0 2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 79.95 05.04.0 3 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 4.78 06.00.0 0 MOBILIARIO URBANO 06.01.0 0 BANCAS DOBLES DE MADERA CON RESPALDAR Y APOYO TIPO COLONIAL UND 12.00 06.02.0 0 BOTADERO DE BASURA DE ACERO INOX. RECIBIERTO C/MADERA S/D UND 8.00 06.03.0 0 POSTE DE FIERRO FUNDIDO PARA FAROLAS H=4.00 MT UND 20.00 06.04.0 0 POSTE DE FIERRO FUNDIDO PARA FAROLAS H=7.00 MT UND 4.00 06.05.0 0 FAROLAS ESFERICAS INC. LUMINARIA TIPO HALOGENURO MET. 70 W UND 96.00 06.06.0 0 STAND DE MADERA EN FORMA DE BARRIL S/DISEÑO UND 3.00 06.07.0 0 BOLARDO DE CONCRETO S/DISEÑO UND 24.00 06.08.0 0 CADENA DE ACERO DE 1/2" ML 12.00 06.09.0 0 ESCULTURA DE AMADOR BALLUMBROSIO UND 1.00 06.10.0 0 ESCULTURA DE PAREJA BAILANDO UND 1.00 07.00.0 0 ORNATO 07.01.0 0 SEMBRADO DE PALMERA TIPO FENIX CANARIENSIS H=2.50 MT. U 8.00 08.00.0 0 PISOS 08.01.0 0 PISOS REVESTIDOS CON PIEDRA PIZARRA NEGRA DE 0.20 X 0.40 ML 52.98 08.02.0 0 PISOS REVESTIDOS CON PIEDRA PIZARRA NEGRA DE 0.40 X 0.40 M2 147.58 08.03.0 0 PISOS REVESTIDOS CON PIEDRA TALAMOYE DE 0.40 X 0.40 M2 937.18 08.04.0 0 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO E=0.04 M. COLOR GRIS 10X20X4 M2 6.45 08.05.0 0 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO E=0.04 M. COLOR NEGRO 10X20X4 M2 23.13 08.06.0 0 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO E=0.04 M. COLOR ROJO 10X20X4 M2 8.58 09.00.0 0 SELLADURA DE PISOS 09.01.0 0 SELLADO DE PIEDRA TALAMOYE + PIEDRA PIZARRA NEGRO M2 1,150.52 10.00.0 0 REVESTIMIENTO
  • 14. 10.01.0 0 BORDE DE PILETAS REVESTIDO CON GRANITO LAVADO M2 14.40 10.02.0 0 PLATAFORMA REVESTIDO CON GRANITO LAVADO M2 18.08 11.00.0 0 TARRAJEO Y MOLDURA 11.01.0 0 TARRAJEO CON IMPERMEAB. EN PILETAS LOSA DE FONDO Y PAREDES M2 21.93 12.00.0 0 PINTURA 12.01.0 0 PINTURA EN PILETAS LOSA DE FONDO Y PAREDES M2 21.93 13.00.0 0 RED DE AGUA PARA RIEGO 13.01.0 0 TUBERIA DE POLIETILENO DE 32 MM ML 135.00 13.02.0 0 TUBERIA DE POLIETILENO DE 16 MM ML 20.00 14.00.0 0 RED DE IMPULSION DE AGUA 14.01.0 0 SALIDA DE AGUA DE D=1/2" PVC SAP C-10 PTO 1.00 14.02.0 0 SALIDA DE AGUA DE D=3" PVC SAP C-10 PTO 3.00 14.03.0 0 RED DE TUBERIA DE 1/2" PVC SAP C-10 ML 32.00 14.04.0 0 RED DE TUBERIA DE 3" PVC SAP C-10 ML 55.00 15.00.0 0 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 15.01.0 0 DESNATADORES UND 2.00 16.00.0 0 RED DE RETORNO DE AGUA 16.01.0 0 SALIDA DE AGUA DE D=1/2" PVC SAP C-10 PTO 4.00 16.02.0 0 SALIDA DE AGUA DE D=3" PVC SAP C-10 PTO 1.00 16.03.0 0 RED DE TUBERIA DE 1" PVC SAP C-10 ML 86.00 16.04.0 0 RED DE TUBERIA DE 3" PVC SAP C-10 ML 35.00 17.00.0 0 SISTEMA DE JUEGO DE AGUA 17.01.0 0 SUMINISTRO E INST. DEL TIPO BURSTING JET UND 2.00 17.02.0 0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIPO GEYSER UND 1.00 17.03.0 0 SUMINISTRO E INST. DEL TIPO ESPIRAL UND 2.00 18.00.0 0 EQUIPOS 18.01.0 0 ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE 1.50 HP - 220-380 V UND 2.00 18.02.0 0 ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE 3 HP - 220-380 V UND 3.00 19.00.0 0 SISTEMA DE EMPALME DE AGUA A LA CISTERNA 19.01.0 0 SALIDA DE AGUA DE D=3" PVC SAP C-10 PTO 1.00 19.02.0 0 RED DE TUBERIA DE 3" PVC SAP C-10 ML 20.00 20.00.0 0 SISTEMA DE DESAGUE DE LA CISTERNA A LA RED MATRIZ 20.01.0 0 SALIDA DE DESAGUE DE 4" PVC SAL PTO 1.00 20.02.0 0 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" UND 1.00 20.03.0 0 RED DE DESAGUE DE 4" PVC SAL ML 20.00 21.00.0 0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21.01.0 0 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL M3 246.03 21.02.0 RELLENO COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA Y ARENA FINA M3 123.01
  • 15. 0 21.03.0 0 RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL M3 47.18 21.04.0 0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 153.77 22.00.0 0 TABLEROS 22.01.0 0 TABLERO DE CONTROL GENERAL UND 1.00 23.00.0 0 SISTEMA DE ILUMINACION 23.01.0 0 LUMINARIAS TIPO RGB 3 X 6 W PARA PALMERAS UND 16.00 23.02.0 0 LUMINARIAS TIPO RGB 3 X 9 W ACUATICAS PARA JUEGOS DE AGUA UND 10.00 24.00.0 0 SUMINISTRO DE CABLE 24.01.0 0 CABLE ELECTRICO NYY 3 X 70 MM2 DEL TRAFO AL TABLERO GENERAL ML 40.00 24.02.0 0 CABLE ELECTRICO NYY 2 X 10 MM2 + 1 X 6MM2 (T) ML 108.00 24.03.0 0 CABLE ELECTRICO NYY 3 X 10 MM2 + 1 X 6MM2 (T) ML 12.80 24.04.0 0 CABLE ELECTRICO NYY 2 X 25 MM2 + 1 X 16MM2 (T) ML 215.00 24.05.0 0 CABLE ELECTRICO NYY 2 X 1.5 MM2 + 1 X 1.5MM2 (T) ML 433.03 24.06.0 0 POZO PUESTA A TIERRA DE B.T. UND 1.00 XIII.- VALORIZACIONES DE OBRA En esta oportunidad, con el afán de brindar la mayor información posible se incluye en este volumen las valorizaciones procesadas y los resultados de las Valorizaciones Recalculadas. Valorización Real Programada Valorización Programada Valorización Mensuales Mensual Acumulad a Mensual Acumulada 1 113,132.72 113,132.72 34,096.00 34,096.00 2 395,884.65 509,017.37 95,443.81 129,539.81 3 117,958.36 626,975.73 453,486.76 583,026.57 4 134,528.30 761,504.03 128,005.49 711,032.06 55 68,330.55 779,362.82 TOTAL ADICIONAL DE OBRA Se ha aprobado el Adicional de Obra N° 01, mediante Resolución de Alcaldía N° 2014-MPCH.
  • 16. Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV Adicional 5,900.09 1,062.11 6,962.11 XVI.- COSTO FINAL DE OBRA A continuación se resume la valorización final de obra, donde se incluyen el total de las valorizaciones del presupuesto principal, adicional y mayores gastos generales e intereses, tal como se indica a continuación: Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV Contrato Principal 660,476.96 118,885.85 779,362.81 Adicional de Obra N° 01 5,900.09 1,062.02 6,962.11 Deductivo N° 01 -15,134.56 -2,724.22 -17,858.78 Adelanto Efectivo 0.00 0.00 0.00 Adelanto Materiales 0.00 0.00 0.00 Amortización. Efectivo 0.00 0.00 0.00 Amortización Materiales 0.00 0.00 0.00 Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00 Contrato Vigente 651,242.49 117,223.65 768,466.14 XV.- RETENCIONES POR FIEL CUMPLIMIENTO De acuerdo al Art.39° de la Ley de Contrataciones del Estado, las Micros y Pequeñas Empresas pueden optar como garantía de fiel cumplimiento, la retenciones del 10% del monto de contrato. La retención se efectuara durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. En el mes de Setiembre se ha retenido las suma de S/. 77,936.28, que equivale al 100% de las retenciones. XVI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La presente liquidación técnica y financiera ha sido elaborada con la información que contamos en nuestros archivos; y la documentación proporcionada por el Área Contable de la Municipalidad Provincial de Chincha.
  • 17. 2. Dada las características del presente proyecto, en donde el volumen de la Obra, corresponde a instalación de Postes de Fierro Fundido, Mobiliario Urbano asi como la colocación de las Palmeras, es necesario que la MPCH, cuente en forma permanente con un equipo de Sereno que garantice el cuidado y la seguridad de estos mobiliarios, en vista que se ha detectado, la presencia del rayado de las bancas, así como el de los barriles, por personas que no guardan la cultura y el cuidado de esta obra. 3. Debido a la falta de vigilancia en esta zona, persona sin ninguna cultura lo usan como urinarios, en tal sentido es necesario que la MPCH, efectué una vigilancia permanente en la zona de la obra. 4. Efectuar un programa de mantenimiento de los pisos y mobiliarios, a fin de mantenerlo en óptimas condiciones. Atentamente FICHA DE IDENTIFICACION
  • 19. MONTO DE CONTRATO VIGENTE
  • 23. VALORIZACION N° 01 - ADICIONAL
  • 24. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
  • 25. ACTA DE RECEPCION DE OBRA
  • 26. COPIA DE CONTRATO DE OBRA
  • 28. RESOLUCION DE ADICIONAL DE OBRA N° 01