11 11-10

Boletín Oficial Nº 19.352 Jueves 11 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
2
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A
DECRETOS
DECRETO Nº 1.665/2010
Santiago del Estero, 21 de Octubre de 2010.-
VISTO: el Expediente Nº 1.937 - 127 - 2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
y
CONSIDERANDO:
Que Jefatura de Gabinete solicita en su Programa: 23 - "Programa de Apoyo para los Sectores Campesinos, Pequeños y Medianos
Productores", incremento de créditos presupuestarios, financiados con Recursos Tesoro General de la Provincia correspondientes
a distintas Partidas Parciales del Inciso "Transferencias";
Que lo requerido, posibilitará a dicho Organismo, adecuar los créditos a las actuales exigencias operativas;
Que existen recursos disponibles por economías de ejercicios anteriores, que permiten atender lo peticionado;
Que lo solicitado, implica un incremento en el Total de Gastos y Recursos previstos para el presente Ejercicio;
Que el presente Decreto se encuadra en lo establecido en el Artículo 9º de la Ley Nº 6.974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Modifícase el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el detalle
obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º - El presente Decreto será también refrendado por el Señor Jefe de Gabinete.
Art. 3º - Comuníquese al Poder Legislativo según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b) de la Ley Nº 6.974 - Presupuesto
GeneraldelaAdministraciónPúblicaProvincial- Ejercicio2010,yatodoaquelaquiencorresponda,publíquese,désealBOLETIN
OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
CPN Atilio Chara
PLANILLA ANEXA Nº I, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 1937 12710
TOTAL DE RECURSOS
CODIGO DETALLE JUR/ENT MONTO EN
PESOS
TOTAL JUR/ENT.
EN PESOS
29911 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS DE LARGO
PLAZO 00 4.000.000.00 4.000.000.00
TOTAL DE RENTAS GENERALES 4.000.000.00 4.000.000.00
TOTAL DE RECURSOS 4.000.000.00 4.000.000.00
PLANILLA ANEXA Nº III, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 1937 12710
Jur. /
Ent.
Progr. Subprog. Proyecto Activ-
Obra
Partida Financia-
miento
Concepto Importe
10 23 00 00 01 535 10 Transf. a otros Organismos
Nacionales y Provinciales 2.000.000.00
23 00 00 01 545 10 Transf. a otros Organismos
Nacionales y Provinciales 2.000.000.00
Santiago del Estero, 21 de Octubre de 2010.-
VISTO: el Expediente Nº 1.543 - 127 - 2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
y
CONSIDERANDO:
QueelMinisteriode Obras yServicios Públicos solicitaenelPrograma:22 -"Construcción,RemodelaciónyRefaccióndeEdificios
Escolares", el incremento decrédito presupuestario, financiado con Recursos Tesoro General dela Provincia para ejecutar distintas
Obras de la Partida Parcial: 421 - Trabajos Públicos;
Que lo requerido, permitirá adecuar los créditos a las actuales necesidades presupuestarias del citado Organismo;

3
Que existen recursos disponibles por economías de ejercicios anteriores, que permiten atender lo peticionado;
Que lo solicitado, implica un incremento en el Total de Gastos y Recursos previstos para el presente Ejercicio;
Que el presente Decreto se encuadra en lo establecido en el Artículo 9º de la Ley Nº 6.974 - Presupuesto General de la
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Modifícase el Presupuesto General dela Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el detalle
obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º - El presente Decreto será también refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.
Art. 3º - Comuníquese al Poder Legislativo según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b) de la Ley Nº 6.974 - Presupuesto
Dr. Gerardo Zamora
CPN Atilio Chara
Arq. Argentino José Cambrini
TOTAL DE RECURSOS
PESOS
TOTAL JUR/ENT.
EN PESOS
PLAZO 00 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTAL DE RENTAS GENERALES 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTAL DE RECURSOS 2.000.000,00 2.000.000,00
Jur. /
Ent.
Obra
Partida Financia-
miento
Concepto Importe
17 22 00 06 86 421 10 TRABAJOS PUBLICOS 2.000.000,00
PLANILLA ANEXA III - A, QUE FORMA PARTE DEL EXPTE. Nº 1543-27-2010
DETALLE DE OBRAS
FINANCIAMIENTO: 10 - RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Las obras en el Anexo III son las siguientes:
JUR. PROG. SUBPR. PROY. OBRA FINANC. DENOMINACION MODIF. EN $
17 22 00 06 86 10 Col. Sec. Gral. San Martín - Colonia Dora -
Dpto. Avellaneda 2.000.000,00
Santiago del Estero, 21 de Octubre de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 288-302-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que Jefatura de Gabinete, solicita el incremento de diversas Partidas Parciales, de su Programa: 25 - “Promoción de la Actividad
Turística”, U.E.: Subsecretaría de Turismo, Actividad 02, de los Incisos: “Bienes de Consumo” y “Servicios No Personales”,
financiados con Recursos Tesoro General de la Provincia;
Que lo requerido, posibilitará al citado Organismo adecuar los créditos a las actuales exigencias operativas, citándose entre ellas
la atención de eventos como el Campeonato de Súper Bickes y la Feria Artesanal de Upianita;
Que, existen recursos disponibles por economías de ejercicios anteriores, que permiten atender lo peticionado;
Que, lo solicitado implica un incremento en el Total de Gastos y Recursos previstos en el presente Ejercicio, por tomar créditos

4
disponibles en las Reservas pertinentes;
QueelpresenteDecretoseencuadraen lo dispuesto por el Artículo 9º dela LeyNº 6974 - Presupuesto GeneraldelaAdministración
Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - El presente Decreto será también refrendado por el Señor Jefe de Gabinete.
Art. 3º. - Comuníquese al Poder Legislativo, según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b) de la Ley Nº 6974 -
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010 y a todo auqel a quien corresponda, publíquese,
dése al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
C.P.N. Atilio Chara
TOTAL DE RECURSOS
PESOS
TOTAL JUR/ENT.
EN PESOS
PLAZO 00 370.000.00 370.000.00
TOTAL DE RENTAS GENERALES 370.000.00 370.000.00
TOTAL DE RECURSOS 370.000.00 370.000.00
Jur. /
Ent.
Obra
Partida Financia-
miento
Concepto Importe
10 25 00 00 02 231 10 Productos de Papel, Cartón e
Impresos Varios 150.000.00
25 00 00 02 299 10 Otros Bienes de Consumo Varios 50.000.00
21 25 00 00 02 371 10 Pasajes y Viáticos 20.000.00
25 00 00 02 399 10 Otros Servicios Varios 150.000.00
Santiago del Estero, 26 de Octubre de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 10345-39-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos solicita incremento de créditos presupuestarios, asignados al Instituto Provincial
de Vivienda y Urbanismo, financiados con Rentas Generales;
Quelorequeridoprecendentemente,posibilitaráalcitadoOrganismodisponerdelcréditopresupuestarionecesarioparalaejecución
de la Obra: “Reconversión Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas”;
QueexistenRecursosdisponiblesporEconomías deEjerciciosAnteriores,queresultanadecuados incorporarloalpresenteEjercicio,
para invertir en el Plan de Trabajos Públicos del recurrente;
Que lo citado, implica un aumento en el Total de Gastos y Recursos previstos en el presente Ejercicio;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Por ello,
DECRETA:

5
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - El presente Decreto será también refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.
Art. 3º. - Comuníquese al Poder Legislativo según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b) de la Ley Nº 6.974 - Presupuesto
Dr. Gerardo Zamora
C.P.N. Atilio Chara
ANEXO I
FUENTES FINANCIERAS
EJERCICIO 2010
CODIGO DETALLE JUR.
TOTAL
EN $
AUMENTO
29911 Inversiones Financieras Temporarias de Largo Plazo 00 40.554.722
TOTAL GENERAL 40.554.722
DETALLE DE ESTRUCTURAS Y PARTIDAS
JURISDICCION: 40 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
JUR. SUBP. PY A/O PART. DENOMINACION
PROGRAMA
TOTAL
97
40 00 00 04 922 Contribuciones a Instituciones Descentralizadas de la
Provincia 40.554.722 40.554.722
TOTAL GENERAL 40.554.722 40.554.722
ANEXO II
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
JURISDICCION: 53 - INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
CODIGO DETALLE JUR./PROG.
TOTAL
EN $
AUMENTO
23111 De la Administracion Central Provincial 53/11 40.554.722
TOTAL GENERAL 40.554.722
ANEXO III
DETALLE DE ESTRUCTURAS Y PARTIDAS
JURISDICCION: 53 - INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
JUR. SUBP. PY A/O PART. DENOMINACION
PROGRAMA
TOTAL
11

6
53 00 01 61 421 Trabajos Públicos
Reconversión Programa Federal Plurianual de
Construcción de Viviendas 40.554.722 40.554.722
TOTAL GENERAL 40.554.722 40.554.722
Santiago del Estero, 29 de Octubre de
2010.-
VISTO: el Expediente Nº 1.027 -
Código 25 - Año 2010; la Ley
Provincial Nº 6.974 y el Decreto Nº
1.217 de fecha 3/8/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Art. 29º de la
mencionada Ley, se autoriza al Poder
Ejecutivo a suscribir con el Estado
Nacional, el Convenio de Préstamo
Subsidiario y toda otra documentación
complementaria necesaria alos fines de
formalizar la transferencia de derechos
y obligaciones emergentes de la
operacióndecréditoexternoconcertada
por el Gobierno Nacional con el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional (FFFIR);
Quemediantelas presentesactuaciones
se gestiona la solicitud de
endeudamientoporpartedelMinisterio
de Obras y Servicios Públicos por la
sumade$20.000.000,00(PesosVeinte
Millones) destinado a obras de
infraestructura para el Desarrollo
Provincial y particularmente la
construcción del Centro de
Convenciones y Exposiciones de
Santiago del Estero;
Que atento a ello, a fs. 60/69 se adjunta
modelo de Convenio de Mutuo de
Asistencia Financiera entre el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional yla Provincia de Santiago del
Estero;
Que en la Cláusula 5ª del referido
Convenioserealizaelfundamentolegal
en lo normado por el Decreto Nº 2.201
del Poder Ejecutivo Provincial y la Ley
Provincial Nº 6.493;
Que mediante Decreto Nº 0.898 de
fecha 15/6/2010 (fs. 24/26) se aprueba
la documentación técnica y el llamado
a Licitación Pública y Escrita para la
e j e c u c i ó n d e l a O b r a :
"CONSTRUCCION CENTRO DE
C O N V E N C I O N E S Y
EXPOSICIONES DE SANTIAGO
DEL ESTERO - CIUDAD DE
SANTIAGO DEL ESTERO", con un
PresupuestoOficialde$49.269.272,00
(Pesos Cuarenta y Nueve Millones
Doscientos Sesenta y Nueve Mil
Doscientos Setenta y Dos), y un plazo
de ejecución de 450 (cuatrocientos
cincuenta) días corridos;
Que a fs. 51/54 interviene Contaduría
General de la Provincia, la que, luego
derealizadoelanálisiscorrespondiente,
indica queno existeimpedimentos para
contraer el empréstito de que se trata,
en virtud de que las condiciones
financieras y económicas de la
Provincia así lo indica;
Que el Tribunal de Cuentas de la
ProvinciamedianteDictamenNº065de
fecha 1/10/2010, concluye que no
existe impedimento para contraer el
citado empréstito;
Que mediante Dictamen Nº 1.710 de
fecha 6/10/2010, toma intervención
Fiscalía de Estado, expresa que: "se
debe limitar a constatar el
fundamento legal del presente trámite
y en tal sentido esto surge de lo
normado por la Ley Nº 6.974, cuyos
artículos pertinentes se mencionó
precedentemente, y permite en
consecuencia sustentar este
procedimiento";
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Facúltase al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos para
realizar los trámites y gestiones
inherentes a la operatoria mencionada
para la firma del CONVENIO
COMPLEMENTARIO DE MUTUO
DE ASISTENCIA FINANCIERA por
la suma de $ 20.000.000,00 (Pesos
Veinte Millones), a celebrarse entre el
Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional y la Provincia
de Santiago del Estero, destinado a
obras de infraestructura para el
DesarrolloProvincialyparticularmente
la ejecución de la Obra:
"CONSTRUCCION CENTRO DE
C O N V E N C I O N E S Y
EXPOSICIONES DE SANTIAGO
DEL ESTERO - CIUDAD DE
SANTIAGO DEL ESTERO",
cumplimentado el límite fijado a través
del Art. 25º de la Ley Nº 6.974, cuyo
texto pasa a formar parte integrante del
mismo.
Art. 2º - Comuníquese, publíquese y
archívese.
Dr. Gerardo Zamora
2010.-
Ref.: Expediente Nº 897 - 01 - 2010.-
VISTO: que el Registro de
Beneficiarios de Ex Combatientes de
Malvinas, eleva nómina de
Beneficiarios de Pensión de Guerra
Honorífica correspondiente al mes de
Octubre del año en curso, a efectos de
que se apruebe la nómina de
beneficiarios y se autorice su pago; y
CONSIDERANDO:
Queen consecuencia se torna necesario
el dictado del presente acto
administrativo con el objeto de aprobar
la nómina presentada y permitir la
correspondiente liquidación a los
beneficiarios que han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley
Nº 6.656, modificado por Ley Nº
6.890;
Que obran planillas detallando los
nombres de los beneficiarios con sus
respectivos números de documentos y
el monto a percibir debidamente
conformado por el Habilitado y el
Director General de Administración de
Secretaría General de la Gobernación;
Que ha tomado intervención la
AsesoríaLegaldeSecretaríaGeneralde
la Gobernación sin formular objeción
legal alguna;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Apruébase la nómina de
beneficiarios de la Pensión de Guerra
Honorífica correspondiente al mes de
Octubre de 2010, a favor de los ex
Soldados Combatientes de Malvinas.
Art. 2º - Autorízase el pago de la
nómina de beneficiarios que se aprueba
en el artículo primero, en la suma de $
211.442,28 (Doscientos Once Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Dos con
Veintiocho Centavos), conforme a
detalle de planillas confeccionada por
HabilitacióndeSecretaríaGeneraldela
Gobernación que corren en el
expediente de referencia, todo ello con
cargo a la Jurisdicción 20 - Programa
01-00-00-01, Partida 514.

7
Art. 3º - Comuníquese, publíquese,
cúrsese a los Organismos
correspondientes.
Dr. Gerardo Zamora
Dra. Matilde O`Mill
2010.-
Expediente Nº 5.083 - C58 - 2010.-
VISTO: el Contrato de Locación de
Servicios celebrado ad-referéndum del
Poder Ejecutivo, entre la Sra. Ministro
de Educación y la Dra. MARIA
CAROLINA RUIZ GRECCO; y
CONSIDERANDO:
Quela Sra. Ministro deEducacióndela
Provincia requiere la contratación de
servicios en atención a las necesidades
de Recursos Humanos, motivos estos
debidamente justificados;
Que la incorporación de personal para
cubrir distintas áreas del Consejo
General de Educación reviste singular
importancia a fin de cumplir con una
ejecución eficaz y garantizar los
servicios que demande la Comunidad;
Que tal situación demanda al Poder
Ejecutivo adoptar idéntico criterio que
contribuya a que el alcance de tal
medida sea validamente eficaz;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Apruébase el Contrato de
Locación de Servicios celebrado
ad-referéndum del Poder Ejecutivo,
entre la Sra. Ministro deEducación yla
Dra. MARIA CAROLINA RUIZ
GRECCO, D.N.I. Nº 29.486.613,
conforme a los honorarios que se
especifican en el contrato, para
desempeñar funciones en el Consejo
General deEducación, desdeel día 1 de
Octubre y hasta el 31 de Diciembre de
2010.
Art. 2º - El presente gasto será
imputado a la Jurisdicción Nº 55 -
Programa 01 - Actividad 01 - Partida
391 - "Locación de Servicios".
dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Dra. María Fernanda Gómez
Macedo
2010.-
Expediente Nº 5.003 - C58 - 2010.-
VISTO: el Contrato de Locación de
Servicios celebrado ad-referéndum del
Poder Ejecutivo, entre la Sra. Ministro
de Educación y la Dra. MARIA
AMELIA MORALES; y
CONSIDERANDO:
Quela Sra. Ministro deEducacióndela
Provincia requiere la contratación de
servicios en atención a las necesidades
de Recursos Humanos, motivos estos
debidamente justificados;
Que la incorporación de personal para
cubrir distintas áreas del Consejo
General de Educación reviste singular
importancia a fin de cumplir con una
ejecución eficaz y garantizar los
servicios que demande la Comunidad;
Que tal situación demanda al Poder
Ejecutivo adoptar idéntico criterio que
contribuya a que el alcance de tal
medida sea validamente eficaz;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Apruébase el Contrato de
Locación de Servicios celebrados
ad-referéndum del Poder Ejecutivo,
entre la Sra. Ministro de Educación yla
Dra. MARIA AMELIA MORALES,
D.N.I. Nº 32.053.880, conforme a los
honorarios que se especifican en el
contrato,paradesempeñarfuncionesen
elConsejoGeneraldeEducación,desde
el día 1 de Octubre y hasta el 31 de
Diciembre de 2010.
Art. 2º - El presente gasto será
imputado a la Jurisdicción Nº 55 -
Programa 01 - Actividad 01 - Partida
391 - "Locación de Servicios".
Dr. Gerardo Zamora
Dra. María Fernanda Gómez
Macedo
Santiago del Estero, 3 de Noviembre
del 2010.-
VISTO: que se encuentra vacante el
cargo de Director General de
Transporte; y
CONSIDERANDO:
Que se hace menester proceder a la
cobertura del mismo;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Desígnase Director de la
Dirección General deTransporte, al Sr.
RUBEN LEOPOLDO SUAREZ,
D.N.I. Nº 6.081.939, Clase 1948.
Art. 2º - Comuníquese, publíquese,
Dr. Gerardo Zamora
de 2010.
VISTO: El Expte. Nº 331 - Código 3 -
Año 2010; Expte. Nº 3456-39-2010 y
glosados y la Resolución IPVU Nº
002872 de fecha 02/09/2010, dictada
por el Instituto Provincial de Vivienda
y Urbanismo; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la misma se
RESCINDE el Contrato de Obra por
Culpa de la Contratista (Art. 77 inc. a)
y b) de la Ley 2092 yModificatorias de
la Obra: "10 VIVIENDAS EN PINTO
- DPTO. AGUIRRE - LICIT. 116/05 -
PYTO. Nº 086052, ejecutado por la
Empresa GRADIENTE S.R.L.
Que a fs. 136/143, se agregan
antecedentes de adjudicación de la
Obra: "Proyecto Nº 086052 - 10 Viv.
en Pinto Licitación Nº 116/2005".
Que a fs. 118 el Coordinador de Obra
informa que la Empresa Contratista
Gradiente SRL, ha decidido abandonar
la obra, encontrándose sin ningún tipo
de custodia, ni personal alguno que
pueda resguardar de algún hecho
delictivo.
Que a fs. 129 se adjunta Certificado Nº
8 del que surge una ampliación del
plazo de obra en 333 días, llevando la
nueva fecha de terminación al
11/05/2010 y que se halla vencido.
Que asimismo, el Coordinador de Obra
solicita concretamente la rescisión de
contrato de la obra de referencia, por el
estado de abandono, y las sucesivas
multas por falta de ritmo y avance de
los trabajos que se estaban ejecutando.
Que el Instituto Provincial de Vivienda
yUrbanismo,al respectodelaconducta
omisiva de la Contratista, ante Ordenes
de Servicio, destaca que éstas debieron
ser cumplimentadas ya que como
verdaderos actos administrativos,
gozan de la presunción de legalidad y
fuerza ejecutora propia de aquellas
verdaderas categorías de actos y más
aún, cuando de las actuaciones
agregadas no se desprende que la
contratista hubiere hecho constar su
disconformidad ni efectuado
observación alguna en relación a estas
órdenes.
Que este estado de paralización de la

8
Obra, habilita a encuadrar la conducta
de la Contratista, en lo dispuesto por la
Ley de Obras Públicas, Art. 77º inc. a)
y b).
Que a fs. 171 toma intervención la
Asesoría Legal delMinisterio de Obras
Públicas indicando que se encuentra
debida ment e a cr edit ado el
incumplimiento de la Contratista y la
paralización de la obra, por lo que resta
disponer la convalidación que se
requiere y proceder conforme lo
previsto en el Art. 78º de la Ley de
Obras Públicas.
Que a fs. 173 ha tomado intervención
Fiscalía de Estado mediante Dictamen
Nº 1.776 de fecha 18/10/2010
expresando: "…en consonancia con lo
vertido por las áreas legales
preopinantes, considera que los
presentes actuados deben ser girados a
la autoridad competente a los fines de
queconvalidelaResolucióndictada por
el organismo habitacional a fs.
168/169.
Es digno deresaltar,quela mencionada
pieza, refleja en sus considerandos, las
vicisitudes queacarreó elprocederdela
Contratista y que provocara la medida
dispuesta, a causa de lo cual los
aspectos relacionados con la "causa,
motivación yrazonabilidad" que deben
contener todo acto administrativo
debidamente fundado, en la resolución
Nº 002872 están perfectamente
resguardados".
Por ello,
DECRETA:
Art.1º - Covalídaseentodas sus partes,
la Resolución Nº 002872 de fecha
02/09/2010 dictada por el Instituto
Provincial de Vivienda y Urbanismo,
cuya copia pasa a formar parte del
presente Decreto.
Art. 2º - Regístrese, publíquese y
archívese.
Dr. Gerardo Zamora
del 2010.-
VIST O: el Expediente Nº
3.281-46-2009 sobre adjudicación de
una Agencia Oficial de Tómbola,
solicitada por la Sra. Anabel Soledad
Jiménez; y
CONSIDERANDO:
Que el Administrador de la Caja Social
de Santiago del Estero ha dictado la
Resolución Nº 278/2010, mediante la
cual solicita al Poder Ejecutivo la
homologación de la misma para
adjudicar a la Sra. Anabel Soledad
Jiménez, una Agencia de Tómbola que
será instalada en Calle Gaucho Rivero
y 7º Pasaje del Barrio Industria de la
Ciudad Capital, Provincia de Santiago
del Estero;
Que la Gerencia Comercial y la
Gerencia General de la Caja Social de
Santiago del Estero han intervenido en
la gestión y estiman viable lo solicitado
por el recurrente;
Que el Servicio Jurídico del Ministerio
de Economía, a fs. 34, se expide sobre
la procedencia de lo tramitado en autos,
Fiscalía de Estado, en Dictamen Nº
1.297/10, sepronuncia en igual sentido
e indica el dictado del acto
administrativo correspondiente;
Que es procedente el dictado del
presenteactoenvirtuddeloestablecido
en las Leyes Nºs. 6.071/94 y 6.336/96;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Homológase en todas sus
partes la Resolución Nº 278/2010,
dictada por la Caja Social de Santiago
del Estero, por la cual se adjudica a la
Sra. Anabel Soledad Jiménez, D.N.I.
Nº 31.739.974, una Agencia Oficial de
Tómbola, la que será instalada en Calle
Gaucho Rivero y 7º Pasaje del Barrio
Industria de la Ciudad Capital,
Provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º - Comuníquese, regístrese y
Dr. Gerardo Zamora
CPN Atilio Chara
de 2010.-
VISTO:ElExpedienteNº656-85-2010
iniciado por la Subsecretaría de
DeportesyRecreación,medianteelcual
se gestiona el Concurso de Precios Nº
09/10; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial
Nº 1.643/10 se autoriza a la
SubsecretaríadeDeportesyRecreación
a adquirir banderas de plástico,
mediante sistema de Concurso de
Precios con un Presupuesto Oficial $
74.970,00 (pesos setenta y cuatro mil
novecientos setenta);
Que con fecha 24 de Septiembre de
2010, se procedió a la apertura de
sobres del Concurso de Precios,
presentándose cómo único oferente la
firma MIKA S.R.L., con una oferta
económica de $ 74.970,00;
Que la Comisión de Preadjudicación
aconsejó mediante Acta agregada a
Fojas 69, adjudicar a la única oferente,
MIKA S.R.L., por considerar que la
misma se ajusta a lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones;
Que obra en el expediente dictamen de
Asesoría Legal del Organismo
contratante Nº 083/10, considerando
que no existe objeción legal para el
dictado del acto administrativo
correspondiente;
Que el presente Decreto se dicta en
ejercicio de lo Dispuesto por Ley Nº
6.655, Cap. II Art. 10, modificado por
Decreto Nº 0.77/09, que fija los límites
y niveles de jerarquía para la
autorización y aprobación de las
contrataciones del Estado, encuadradas
en el Ley de Contabilidad Nº 3.742;
Por ello;
DECRETA:
Art. 1º.- APRUEBESE el Concurso de
Precios Nº 09/10 efectuado por la
Subsecretaría de Deportes y
Recreación, para la adquisición de
banderas de plástico, para ser
distribuidas a diferentes instituciones y
en los diferentes eventos organizados
por la Subsecretaría de Deportes y
Recreación, enun todo de acuerdo a los
considerandos de la presente.
Art. 2º.- ADJUDICASE a la firma
MIKA S.R.L., la compra de banderas
de plástico, por la suma de Pesos
Setenta y Cuatro Mil Novecientos
Setenta ($ 74.970,00), por ser la única
propuesta presentada, ajustarse a lo
solicitado en el pliego y conveniente a
los intereses del Estado.
Art. 3º.- La presente erogación será
atendida por la JURISDICCION 10
(Jefatura de Gabinete de Ministros),
PROGRAMA 13 (Subsecretaría de
Deportes y Recreación), A/O 01, P.
299 (Otros Bienes de Consumo
Varios).
Art.4º.-Regístreseycomuníquesealas
áreas respectivas, a sus efectos.
Archívese.
Dr. Gerardo Zamora

9
de 2010.-
VISTO:ElExpedienteNº652-85-2010
iniciado por la Subsecretaría de
DeportesyRecreación,medianteelcual
se gestiona el Concurso de Precios Nº
08/10; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial
Nº 1.672/10 se autoriza a la
SubsecretaríadeDeportesyRecreación
a adquirir botines para la práctica de
fútbol, mediante sistema de Concurso
dePrecios con unPresupuestoOficial$
74.576,40 (pesos setenta y cuatro mil
quinientos setenta y seis con cuarenta
centavos);
Que con fecha 23 de Septiembre de
2010, se procedió a la apertura de
sobres del Concurso de Precios,
presentándose cómo único oferente la
firma MIKA S.R.L., con una oferta
económica de $ 74.530,00;
Que la Comisión de Preadjudicación
aconsejó mediante Acta agregada a
Fojas 68, adjudicar a la única oferente,
MIKA S.R.L., por considerar que la
misma se ajusta a lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones;
Que obra en el expediente dictamen de
Asesoría Legal del Organismo
contratante Nº 071/10, considerando
que no existe objeción legal para el
dictado del acto administrativo
correspondiente;
Que el presente Decreto se dicta en
ejercicio de lo Dispuesto por Ley Nº
6.655, Cap. II Art. 10, modificado por
Decreto Nº 0.77/09, que fija los límites
y niveles de jerarquía para la
autorización y aprobación de las
contrataciones del Estado, encuadradas
en el Ley de Contabilidad Nº 3.742;
Por ello;
DECRETA:
Art. 1º.- APRUEBESE el Concurso de
Precios Nº 08/10 efectuado por la
Subsecretaría de Deportes y
Recreación, para la adquisición de
botines para la práctica de fútbol, para
ser distribuidas a diferentes
instituciones que desarrollan ésta
disciplina deportiva, en un todo de
acuerdo a los considerandos de la
presente.
Art. 2º.- ADJUDICASE a la firma
MIKA S.R.L., la compra de botines
para la práctica de fútbol, por la suma
de Pesos Setenta y Cuatro Mil
Quinientos Treinta ($ 74.530,00), por
ser la única propuesta presentada,
ajustarse a lo solicitado en el pliego y
conveniente a los intereses del Estado.
Art. 3º.- La presente erogación será
atendida por la JURISDICCION 10
(Jefatura de Gabinete de Ministros),
PROGRAMA01(AccionesCentrales),
A/O 01, P. 514 (Ayudas Sociales a
Personas).
Art.4º.-Regístreseycomuníquesealas
áreas respectivas, a sus efectos.
Archívese.
Dr. Gerardo Zamora
de 2010.-
VIST O: El Expediente Nº
404-302-2009 iniciado por la
Subsecretaría de Turismo y la
Resolución Nº855 defecha27 demayo
de 2010; y,
CONSIDERANDO:
Que por conducto de las actuaciones
administrativas tramitadas en el citado
expediente, se gestionó autorización
para participar en laFeria Internacional
deTurismo,ocasiónenlacualmediante
la instalación de un stand institucional
la provincia estará representada con su
potencial turístico, el mencionado
evento se desarrolló en el predio de la
Sociedad Rural dePalermo, durantelos
días 14 y 17 de noviembre de 2009;
Que en ese sentido, observándose la
acreditación de los pasos exigidos en
r ela ci ó n a l p r ocedimient o
administrativo utilizado, Jefatura de
Gabinete emitió la Resolución Nº 855
de fecha 27 de mayo de 2010, acto
administrativo que dispone en su parte
resolutiva, aprobar ad-referéndum del
Poder Ejecutivo la contratación directa
por excepción con la firma Dodecaedro
S.A. por servicio de montaje y
desmontaje de stand en la Feria
Internacional de Turismo, autorizando
el pago de factura de la mencionada
firma.
Que por tales razones, constituida una
consistente situación administrativa en
el marco legal, se hace pertinente
proceder a homologar la Resolución Nº
855/2010 mediante el dictado del
presente Decreto;
Por ello;
DECRETA:
Art. 1º.- Homologar la Resolución Nº
855 emitida por Jefatura de Gabinete
en fecha 27 de mayo de 2010, de
conformidad a los argumentos
expuestos, cuya copia pasa a formar
parte integrante como anexo del
presente Decreto.
Art.2º.- Comuníquese,regístrese,dése
al BOLETIN OFICIAL y cumplido
archívese.
Dr. Gerardo Zamora
S E C C I O N J U D I C I A L
EDICTO SUCESION
Juez en lo Civil y Comercial de La
Banda, en autos: Expte. Nº 60.234 -
Año 2009: "COSTAS, VICTOR
s/SUCESION", cítese y emplácese a
herederos y acreedores del causante
VICTOR COSTAS, para que en el
término de TREINTA DIAS,
posteriores al vencimiento de la última
publicación,comparezcanahacer valer
sus derechos en el presente juicio bajo
apercibimiento de Ley.
Fdo. Dr. Víctor Manuel Rotondo. Juez.
Ante mí, Dra. Lila Perracini de Gaona,
Secretaria.-
Secretaría, 03 de Noviembre de 2010.-
Dra. LILA PERRACINI DE GAONA
- Secretaria
Nº 210.360 - e. 09 nov - v. 11 nov - p.
60 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil y Comercial de VI
Nominación, en autos: "SGOIFO
YOLANDA ANITA DEL VALLE
s o b r e S U C E S I O N
AB-INTESTATO" EXPTE. Nº
431.105. AÑO 2010, cítese y
emplácese a los herederos y acreedores
del causante para que en el término de
Treinta Días posteriores a la última
publicación,comparezcanyhaganvaler
sus derechos, bajo apercibimiento de
Ley.-
Secretaría, 05 deNoviembre del 2010.-
Dra. MARY CRISTINA ZAIEK -
Secretaria
Nº 210.358 - e. 09 nov - v. 11 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil 2º Nom. Autos: Expediente

10
Nº 407.145. "SORIA PEREYRA
MIRTHA LUCI s/SUCESION AB -
INTESTATO", Cita y emplaza a
todos los queseconsiderenconderecho
a los bienes de la causante, MIRTHA
LUCI SORIA PEREYRA y/o
MIRTHA LUSI SORIA, a fin que
comparezcan a hacerlos valer término
TREINTA DIAS, bajo apercibimiento
de ley.-
Secretaría, Noviembre 04 de 2010.-
Dra. STELLA MARIS LLEBARA -
Secretaria
Nº 210.349 - e. 09 nov. - v. 11 nov. - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Enlosautoscaratulados:SANDOVAL
RAULALBERTOsobreSUCESION
AB-INTESTATO EXPTE. Nº
429.141, que se tramita por el
Juzgado Civil y Comercial de Cuarta
Nominación se ha dictado el siguiente
decreto por presentado con domicilio
procesal constituido y denunciado el
real, por parte en el carácter invocado,
dásele participación definitiva en
mérito a la copia del Poder
acompañada. Estanto acreditado el
fallecimientodelcausanteconelactade
defunción acompañada declárase
abierto el JUICIO SUCESORIO DE
SANDOVAL RAUL ALBERTO.-
Téngasepresenteladenunciadelmonto
del acervo hereditario bajo
responsabilidaddeldenunciante.Cítese
y emplácese a quienes consideren con
derecho sobre los bienes del causante,
para que en el término de Treinta Días
comparezcan y hagan valer su derecho,
bajo apercibimiento de ley.-
A sus efectos publíquense edictos por
Tres veces en el Boletín Oficial y
Diario local, de la presente dése
intervención al Ministerio Fiscal.
A lo demás oportunamente si
correspondiere.
Martes y Viernes para notificaciones
en la oficina.
Fdo. Dr. Fernando Aníbal Curet, Juez.
Ante mí: Dra. Ausar Marta Daniela
Secretaria.
Santiago del Estero, 21 de Octubre del
2010.-
Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Secretaria
Nº 210.355 - e. 09 nov - v. 11 nov - p.
150 - $ 45,00.-
EDICTO SUCESION
Juzgado Civil y Comercial de Cuarta
Nominación. Autos: EXPTE. Nº
435.361 - AÑO 2010 - "GRAMAJO
RO D O L F O AL BE RT O Y
CARRIZO JOSEFINA DEL
V A L L E s / S U C E S I O N
AB-INTESTATO".
Cíteseatodos los queseconsiderencon
derecho a los bienes relictos de los
causantes, para que dentro del plazo de
TREINTA DIAS, lo acrediten.
Martes y Viernes para las
notificaciones en la Oficina.
Fdo.: Dr. Pedro José Basbús, Juez.
Ante mí: Dra. Alicia E. Brim -
Secretaria.
Secretaría, 08 deNoviembre del 2010.-
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria.
Nº 210.368 - e. 10 nov. - v. 12 nov. - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez en lo Civil y Comercial - La
Banda, Dr. Víctor Manuel Rotondo en
Autos: Expte. Nº 62.468/2010 -
"ARIAS RAMON Y VIVAS JESUS
s/SUCESION", cita y emplaza a
herederos y acreedores para que en el
término de Treinta días comparezcan a
hacer valer sus derechos bajo
apercibimiento de Ley.-
La Banda, 9 de Noviembre de 2010.-
- Secretaria
MARIA SILVIA GRAND -
Pro-Secretaria
Nº 210.371 - e. 10 nov - v. 12 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juzgado Civily Comercialde Añatuya,
a cargo de la Dra. Roxana Del Valle
vera, Juez en autos: "IBASCA
OSVALDO s/ S UCE S I ON
AB-INTESTATO", Expte. Nº
25.263/10; cita y emplaza a quienes se
considerenconderechosobrelosbienes
dejados por el causante: IBASCA
OSVALDO,paradentro del términode
treinta días, comparezcan a hacerse
valer en forma, bajo apercibimiento de
ley.
Fdo.: Dra. Roxana Del Valle Vera,
Juez. Ante mí: Dra. Blanca Margarita
Jimenez, Secretaria.
Dra. BLANCA JIMENEZ - Secretaria.
Nº 210.364 - e. 10 nov. - v. 12 nov. - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO REMATE
por: Fernando A. Basbús
Juzgado Concursal, Societario y
Registral de esta Ciudad, en autos:
"EXPTE. Nº 313.050 SANATORIO
BANDA SRL s/QUIEBRA", designa
Martillero Fernando A. Basbús, para
que el día 24 de Noviembre de 2010 o
subsiguiente día hábil si éste fuera
declarado inhábil a horas 9:00 en Sala
de Remate Nº 2 del Palacio de
Tribunales, venda en pública subasta,
al contado, mejor postor y con la base
de $ 894.782,70 (monto del crédito del
acreedorhipotecarioverificadoenestos
autos), el siguiente bien inmueble
inscriptoenMFR Nº05-013911,Plano
Tº 197- Fº 10100, Padrón Inmobiliario
Nº 6-1-1973 y declaración para el
revalúo Nº 0225109-2, ubicado en la
Ciudad de La Banda de esta Provincia
de Santiago del Estero, Dpto. Banda
sobre calle Sáenz Peña Nº 123
designadocomoLote"A",constandode
las siguientes medidas y linderos:
Puntos A-L mide20,03 m., puntos L-K
mide 50 m., puntos K-J mide 10 m.,
puntos J-I mide 10 m., puntos I-H mide
10 m., puntos H-G mide 5 m., puntos
G-F mide 10,3 m., puntos F-E mide
24,50 m., puntos E-D mide 20 m.,
puntos D-C 5,50 m., puntos C-B mide
10,11 m., puntos B-A mide 35,15 m. y
puntos A-L mide 20,03 m., encerrando
una superficie de 1.210.55 m2.,
lindando al Sudeste con calle Sáenz
Peña; al Sudoeste con propiedades de
Estela Liliana Pérez y Juan Domingo
Roldán; al Noroeste con el Lote 29 "A"
de María de Moreno y propiedad de
Luís Sayago yalNoresteconpropiedad
de Juan Santillán. Gravámenes constan
en el informe agregado a fs. 1499/1501
de autos, inmueble a nombre de la
fallida,SanatorioBanda SRL,CUIT Nº
30-56322961-2. Bien en poder de la
sindicatura y desocupado. Adeuda:
Aguas de Santiago S.A. $ 219.209,97
al 17/06/10; Rentas de la Provincia $
38.658,32 al 16/06/10 y Rentas de la
Municipalidad de La Banda $ 1.746,27
desde el período 1º/2003 a 6º/2010; se
hace saber que las deudas detalladas
son a cargo del adquirente a partir de la
fecha de la aprobación de la subasta,
debiendo el comprador dar
cumplimiento con el Art. 2 inc. 44 ac. f
y 1 de la Ley 6.110. Comprador
depositará el 6% en concepto de
comisión del Martillero y el 10% de
seña,montoqueperderásinoformaliza
la operación sin justa causa.
Más datos por Secretaría.

11
Horario de Visita: Lunes, Miércoles y
Viernes de 17 hs. a 19 hs.
Dicha publicación es sin previo pago
(Art. 89 L.C.Q.)
Secretaría, 04 de Noviembre de 2010.
Dra.ALEJANDRAI.R.BARBESINO
- Secretaria.
Nº 210.362 - e. 09 nov. - v. 16 nov. -
Sin Cargo.
EDICTO PRESCRIPCION
Juez Civil La Banda. Autos: "SORIA,
RAMONITA DEL V. c/SARRAIS,
CARLOS s/PRESCRIPCION
ADQUISITIVA", del inmueble
ubicado en Dpto. Banda - Distrito
Rincón - Lugar: Calle República de
Siria - denominado LOTE 01 -
MANZANA 181. Inscripto RGPI bajo
Nº 236 - Fº 187- Año 1944 encerrando
una superficie de 431,28 m2., notifica
a CARLOS SARRAIS y/o quienes se
consideren con derecho para que
término previsto para juicios
ORDINARIOS comparezca a tomar
participación en este juicio, bajo
apercibimiento de designar a la Sra.
Defensora de Ausentes para que los
represente en la presente causa.
Secretaría, 8 de Noviembre del 2010.
- Secretaria.
Nº 210.363 - e. 10 nov. - v. 11 nov. - p.
75 - $ 15,00.-
S E C C I O N A V I S O S V A R I O S
ASOCIACION DE
FOMENTO VECINAL
"SANTIAGO VECINOS"
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria
Convócasealos Asociados aAsamblea
General Extraordinaria a celebrarse el
día 28 de Noviembre a las 18:00 horas
del 2010 con 15:00 minutos de
tolerancia, en la sede social sito en calle
Independencia 324, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
* Lectura del Cronograma Electoral.
* Elección de Autoridades Titulares.
* Designación de Socios para firmar
Actas.
RAFAEL ELIAS - Presidente.
ELDA ELENA PEREYRA -
Secretaria.
Nº 210.365 - e. 10 nov. - v. 11 nov. - p.
45 - $ 15,00.-
"COOPERATIVA DE
PROVISION DE
SERVICIOS PARA
TRANSPORTE DE
PASAJEROS Y CARGAS
J. B. ALBERDI LTDA".
- La Banda -
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento a lo dispuesto por los
Arts. 30, 31 y 32 de nuestro Estatuto
Social,seconvocaalos Asociados dela
"COOPERATIVA DE PROVISION
D E S E R V I C I O S P A R A
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y
CARGAS J. B. ALBERDI LTDA.", a
la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 27 de Noviembre2010
a las 19:00 horas en nuestra sede social
sita en calle Alberdi Nº 1798 de la
Ciudad de La Banda, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. - Designación de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea junto
con el Presidente y Secretario.
2. - Consideración de la Memoria
Anual, Balance, Estado de Resultado,
Cuadros Anexos, Informedel Síndico e
Informe de Auditoría, correspondiente
al Ejercicio cerrado el 31/12/2009.,
3. - Elección de seis (6) Consejeros
Titulares para la renovación total del
Consejo de Administración por
finalización del mandato, de acuerdo a
lo establecido enel Artículo 45 y 48 del
Estatuto Social.
4. - Elección de un (1) Síndico Titular y
un SíndicoSuplentepor terminación de
mandato.
5. - Elección de un Gerente y un
Subgerente.
NOTA: Artículo 32 del Estatuto
Social. Las Asambleas se realizarán
válidamenteseacualfuereelnúmero de
asistentes,unahoradespués delafijada
en la convocatoria, si antes no se
hubiere reunidolamitad más uno delos
asociados.
RODRIGO MANUEL GEREZ
AGUIRRE - Presidente.
HUGO EDUARDO GEREZ -
Secretario.
Nº 210.345 - e. 09 nov. - v. 11 nov. - p.
150 - $ 45,00.-
FUNDACION CASA DE
LA JUVENTUD
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea Anual Ordinaria
La Fundación Casa de la Juventud
convoca a Asamblea Anual Ordinaria
la cual se llevará a cabo el día 13 de
Noviembre a las 18 horas, en la sede
de San Juan 582. Enelmismo se tratará
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º - Designación de dos socios para
refrendar el acta de la Asamblea.
2º - Lectura del Acta Anterior.
3º - Consideración de la Memoria y
Balance General, correspondiente al
ejercicio 2009-2010.
4º - Elección de autoridades para el
período 2º semestre 2010 - 2012, por
finalización de mandato de los actuales
directivos.
del 2010.-
LORENA BIAVA - Secretaria
Nº 210.230 - e. 10 nov - v. 11 nov - p.
70 - $ 15,00.-
ASOCIACION FOMENTO
QUERUBINES ESPECIALES
- La Banda -
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
La Asociación Fomento Querubines
Especiales comunica que el día 19 de
Noviembre del corriente año a las 20
hs. en la sede de nuestra asociación
citada en Juana Manuela Gorritti Nº
643 del Bº Villa Rosita, La Banda, se
llevará a cabo la Asamblea General
Extraordinaria correspondiente al
período 2010 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

12
1º - Informe de la actuado con los
Normalizadores.
2º - Elección de nuevas autoridades
directivas.
3º - Designación de 2 Miembros
Asambleístas para firmar yrefrendar el
acta.
COMISION NORMALIZADORA
JOSE M. GOMEZ
WALTER R. MEDINA
HUGO A. SOZA
Nº 210.369 - e. 10 nov - v. 11 nov - p.
40 - $ 15,00.-
ASOCIACION MUTUAL
"COOPERAR"
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria
La HonorableComisión Directiva dela
A S O C I A C I O N M U T U A L
"COOPERAR" de Asociados a
Mutuales y Cooperativas de Santiago
del Estero, convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria, a
llevarse a cabo en su Sede Social de
Independencia Nº 214 - Paseo del Siglo
- Local 5 de esta Ciudad, el próximo
día 19 de Diciembre de 2010, a las
11:00 horas, a efectos del tratamiento
del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. - Designación de 2 (dos) socios para
la firma del Acta.
2. - Consideración de la Memoria
Anual correspondiente a los ejercicios
Nº 1, Nº 2 y Nº 3 cerrados al
30/06/2008,30/06/2009y30/06/2010,
respectivamente.
3. - Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes a los Ejercicios
Económicos Nº 1, 2 y 3 cerrados el
30/06/2008,30/06/2009y30/06/2010.
4. - Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Inventarios y cuadros
anexos correspondientes a los
Ejercicios Económicos Nº 1, 2 y 3
cerrados el 30/06/2008, 30/06/2009 y
30/06/2010.
5. - Consideración del Proyecto de
Distribución de Excedentes.
NOTA: En defecto de la primera
Convocatoria que se llevará a cabo con
la presencia de la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto, la
Asamblea sesionará válidamente 30'
(treinta minutos) más tarde, con los
asociados presentes.
LUIS ALBERTO MELEM -
Presidente.
DANIEL E. IBARRA - Secretario.
Nº 210.376 - e. 10 nov. - v. 11 nov. - p.
170 - $ 37,50.-
ELECCION DE
INTENDENTE
MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE
LAS TERMAS DE
RIO HONDO
SANTIAGO DEL ESTERO
CRONOGRAMA ELECTORAL
FECHA ACTO ELECTORAL:
12 de Diciembre del 2010.-
Martes 16 de Noviembre horas
13:00. Ultimo plazo para presentación
de partidos, frentes y o alianzas.
Miércoles 17 de Noviembre horas
12:00: Audiencia para control de
partidos, frentes y o alianzas.
Sábado 20 de Noviembre horas
13:00: Vencimiento plazo lista de
candidatos.
Lunes 22 de Noviembre horas:
12:00: Audiencias para control de
candidatos.
Miércoles 24 de Noviembre horas
13:00:Vencimientoplazopresentación
modelo de boleta.
Jueves 25 de Noviembre horas
12:00:Audienciasdecontroldeboletas
electorales.
Sábado 27 de Noviembre horas
13:00: Fin plazoparadepositar boletas
para urna.
Domingo 12 de Diciembre: Acto
Electoral.
Lunes 13 de Diciembre horas 11:00:
Inicio escrutinio definitivo.
Martes 14 de Diciembre horas 19:00
Proclamación Intendente Electo.
PONCE ROXANA ISABEL -
Intendente Interino
Nº 210.378 - e. 10 nov - v. 11 nov - p.
130 - $ 30,00.-
MUNICIPALIDAD DE
LAS TERMAS DE
RIO HONDO
SANTIAGO DEL ESTERO
Decreto Serie "I" Nº 771
Las Termas de Río Hondo, 04 de
Noviembre de 2010.
VISTO: Conforme lo establecido por
los Artículos 11º y 16º (Segundo
Párrafo) de la Carta Orgánica
Municipal; y
CONSIDERANDO:
QUE, la excepcionalidad del marco
político en la cual se convoca a
elecciones para Intendente Municipal,
debido al fallecimiento el día 04 de
Octubre de 2010 del Intendente Electo,
SR. MIGUEL ROBERTO MUKDISE
(H), producido antes de la fecha de
asunción prevista para el día 31 de
Octubre;
QUE, la Convocatoriaseenmarca en la
normativa de la Carta Orgánica
Municipal, convocando a elecciones a
los fines de resolver la situación
institucional dentro de los treinta días
corridos a partir de la Convocatoria. La
ciudadanía espera una solución rápida
a esta situación especial, sin
precedentes de la historia de la Ciudad
de Las Termas, y que requiere una
solución en el marco de la ley;
QUE, es necesario iniciar el año 2011
con el Intendente designado por medio
de una votación popular, que legalice y
legitime para poder organizar y
planificar con tiempo la temporada
venidera;
QUE, para lograr la mayor
participación de los ciudadanos que
tienen la obligación cívica y moral de
manifestarseeligiendo quiengobernará
el destino de la Ciudad, y considerando
que el mes de Diciembre se produce la
mayor migración de los ciudadanos
termenses en la búsqueda de su fuente
laboral, REDUCIMOS los plazos
electorales, pero cumpliendo todas las
etapaspre-electorales,amododelograr
que concurran a votar el mayor número
de personas;
Por ello,
EL INTENDENTE
MUNICIPAL INTERINO
DECRETA:
ARTICULO 1º - CONVOCASE al
Electorado del Municipio de Las
Termas de Río Hondo para el día 12 de
Diciembre de 2010 a fin de que
procedanaelegirIntendenteMunicipal,
en Distrito único y a simple pluralidad
desufragio utilizando el mismo Padrón
Municipal del 05 de Septiembre de
2010, para el Circuito Nº 193.

13
ARTICULO 2º - Esta Convocatoria
está acompañada por el Programa
Electoral que se anexa al presente.
ARTICULO 3º - El Tribunal
constituido funcionará en el local del
Registro Civil en horario a determinar
abarcando sus funciones inserto en el
Cronograma del Artículo 2º, este
tribunal será único Juez con
competencia y jurisdicción.
ARTICULO 4º - Comunicar
inmediatamente por los diarios de
mayor tiraje este Decreto de
Convocatoria y su Cronograma
Electoral de Anexo "A", publicar
además en el Boletín Oficial,
ARTICULO 5º - Comuníquese,
regístrese, publíquese y archívese.
PONCE ROXANA ISABEL -
Intendente Interina.
GUTIERREZ RAUL FELICIANO -
Secretario de Gobierno.
Nº 210.377 - e. 10 nov. - v. 11 nov. - p.
300 - $ 60,00.-
GOBIERNO DE
LA PROVINCIA
SANTIAGO DEL ESTERO
PLAN DE OBRAS
AVISO DE LICITACION
Nº 01/2010
En el marco del Plan de Obras
Mayores y Menores se anuncia
el llamado a Licitación Pública
Nº 01/2010
Objeto: Refacción y Ampliación -
Escuela Nº 75 Francisco Jacques de
la localidad Suri Pozo - Dpto. Banda
Licitación Pública Nº 01/2010
Presupuesto Oficial $ 3.307.598,45
Garantía de oferta exigida 1% del
monto del presupuesto oficial
Fecha de apertura 30/11/10 Hora
10:00
Lugar: Absalón Rojas Nº 572 - 2º Piso
Plazo deEjecucióndeObra:365días
corridos
Valor de Pliego: $ 950,00
Lugar de adquisición del Pliego
Absalón Rojas Nº 572. 2º Piso
Financiamiento
Ministerio de Educación de la Nación
Provincia de Santiago del Estero
Dra. MARIA FERNANDA GOMEZ
MACEDO - Ministra de Educación
e. 25 oct - v. 15 nov -
GOBIERNO DE
LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Ministerio de
Producción, Recursos Naturales,
Forestación y Tierras
Secretaría del Agua
Administración Provincial de
Recursos Hídricos
Jefatura de Estudios y Proyectos
Licitación Pública y Escrita
Nº 05/2010
Autorizada por Decreto del
Poder Ejecutivo Nº 1769/2010
OBRA:"ConstruccióndeAcueducto
con fines ganaderos Weisburd -
Quimilí".
UBICACION: Dpto. Moreno -
PRESUPUESTO OFICIAL: $
5.514.802,39 (Pesos: Cinco millones
quinientos catorce mil ochocientos dos
con 39/100).
PLAZO DE OBRA: 180 (Ciento
ochenta) Días Corridos.
PRECIO DEL PLIEGO: $ 5.500,00
(Pesos: Cinco mil quinientos).
VENTA DEL PLIEGO: Hasta el
18/11/10, Horas 12.00.
CUENTA Nº 18905/21-09 BANCO
SANTIAGO DEL ESTERO.
V E N C I M I E N T O D E L A
SOLICITUD DE LA CAPACIDAD
ANUALREFERENCIAL:18-11-10,
$ 8.272.203,59.
FECHA DE APERTURA: 30/11/10
- Hora: 09:00.
LUGAR: Avda. Belgrano (N) Nº 924.
CARLOS NESTOR ARGAÑARAZ -
Subsecretario de Prensa y Difusión.
e. 10 nov. - v. 13 nov.
GOBIERNO DE
LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Secretaría del Agua
Administración Provincial de
Recursos Hídricos
Jefatura de Estudios y Proyectos
Nº 04/2010
(Segundo Llamado)
Autorizada por Resolución de la
Sec. del Agua Nº 1299/2010
OBRA: "Perforación entubada en
las localidades de El Rincón y El
Milagro - Dpto. Jiménez".
UBICACION: Dpto. Jiménez -
198.382,35 (Pesos: Ciento Noventa y
ocho mil trescientos ochenta y dos con
35/100).
PLAZODEOBRA:60(Sesenta)Días
Corridos.
PRECIO DEL PLIEGO: $ 200
(Pesos: Doscientos).
VENTA DEL PLIEGO: Hasta el
24/11/10, Horas 12:00.
CUENTA Nº 18905/21-09 BANCO
SANTIAGO DEL ESTERO.
V E N C I M I E N T O D E L A
SOLICITUD DE LA CAPACIDAD
ANUALREFERENCIAL:24-11-10,
$ 373.553,96.
FECHA DE APERTURA: 02/12/10
- Hora: 09:00.
LUGAR: Avda. Belgrano (N) Nº 924.
CARLOS NESTOR ARGAÑARAZ -
Subsecretario de Prensa y Difusión.
e. 10 nov. - v. 12 nov.
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SANTIAGO DEL ESTERO
FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS Y
TECNOLOGIAS
"La Facultad de Ciencias Exactas y
TecnologíasdelaUniversidadNacional
deSantiago del Estero, informaquepor
errorseconsignóelllamadoaConcurso
Público de carácter Ordinario de: 1
(uno) cargo de Profesor Adjunto,
Dedicación Simple, para la asignatura
CONOCIMEINTODEEDIFICIOS,
dependiente del Departamento
Académico de Agrimensura, cuando
debería ser:
"Llamado a concurso de un cargo de
Profesor Adjunto, Dedicación simple
paralaasignaturaCONOCIMIENTO
DE EDIFICIOS, dependiente del
DepartamentoAcadémicodeEstructura
y Construcciones".
de 2010.-
Ing. RICARDO DERMIDIO
CORDERO - Secretario Académico
Nº 210.374 - e. 10 nov - v. 11 nov - p.
80 - $ 22,50.-
UNIVERSIDAD

14
NACIONAL DE
SANTIAGO DEL ESTERO
FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS Y
TECNOLOGIAS
"La Facultad de Ciencias Exactas y
TecnologíasdelaUniversidadNacional
de Santiago del Estero, convoca a
ConcursoPúblicodecarácterOrdinario
de:
- 1 (uno) cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos, Dedicación Simple, para la
asignatura ELECTROTECNIA II con
afectación a la asignatura
ELECTROTECNIAI,paralascarreras
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Electromecánica.
- 1 (uno) cargo de Ayudante de
Primera: Diplomado, Dedicación
Semiexclusiva de carácter Ordinario
para la asignatura TEORIA DE
CONTROL I, con afectación a las
asignaturas TEORIADECONTROLy
TEORIA DE CONTROL II, para las
carreras de Ingenierías Eléctrica,
Electrónica y Electromecánica.
- Las inscripciones se recibirán en la
Secretaría Académica de la Facultad,
sita en Av. Belgrano (s) Nº 1912, del
16 de Noviembre al 03 de Diciembre
de 2010, en el horario de 8:00 a 12:00
hs.-
de 2010.
Ing. RICARDO DERMIDIO
CORDERO - Secretario Académico
Nº 210.375 - e. 10 nov - v. 11 nov - p.
100 - $ 22,50.-
CAJA COMPLEMENTARIA
DEL PERSONAL DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a Elecciones año 2010
El Directorio convoca a elecciones para Renovación parcial de Autoridades para el día 03 de Diciembre de 2010, con el objeto de
proceder a la Elección de Integrantes del Directorio por lista completa, a saber: Un Vocal Docente, Un Vocal No Docente y Un
Vocal Jubilado, con sus respectivos suplentes. Elección de Un Síndico Titular y su Suplente por lista nominal.
El comicio se realizará desde las 9 hasta las 18 horas. Lugar de la votación Universidad Nacional de Santiago del Estero, Sede
Central, Avda. Belgrano (s) 1912 Ciudad de Santiago del Estero.
De acuerdo al siguiente Cronograma Electoral.
EXHIBICION DE PADRONES Desde el Miércoles 10 de Noviembre de 2010.
OPCION DE PADRON Hasta el Miércoles 17 de Noviembre de 2010
RECEPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS Hasta el Viernes 19 de Noviembre de 2010 a hs. 12
OFICIALIZACION DE LISTAS
a) Primera Instancia de Oficialización:
Hasta el Martes 23 de Noviembre a hs.12
b) Corrección de Observaciones:
Hasta el Jueves 25 de Noviembre a hs.12
c) Oficialización Definitiva:
Hasta el Lunes 29 de Noviembre a hs. 12
INCLUSION Y TACHA DE PADRONES Hasta el Miércoles 01 de Diciembre a hs. 12
ACTO ELECTORAL VIERNES 03 DE DICIEMBRE DE 2010
DE 09:00 HORAS A 18:00 HORAS
IMPUGNACIONES AL ACTO ELECTORAL Hasta el Martes 07 de Diciembre a hs. 12
COMPUTO FINAL y PROCLAMACION DE
CANDIDATOS ELECTOS
Jueves 09 de Diciembre de 2010
Lic. MARIANO BARRIOUEVO - Presidente Caja Complementaria
Nº 210.370 - e. 10 nov - v. 11 nov - p. 180 - $ 45,00.-
SECCION JUSTICIA DE PAZ LETRADA
JUSTICIA DE PAZ LETRADA
EDICTO SUCESION
Juez de Paz Letrado de Tercera
Nominación, Dr. Carlos G. Juárez
Villegas en los autos caratulados:
"ARAUJO LUIS NARCISO Y
LORENZI CLARA LIDIA
s/SUCESION AB-INTESTATO",
cita yemplazaaherederos yacreedores

15
del causante para que dentro del
término de Treinta Días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
Ley.-
Dra.ADELAC.JORGEDECANTOS
- Secretaria
Nº 210.361 - e. 09 nov - v. 11 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez de Paz Letrado de Primera
Nominación, en los autos:
"CORONEL OLGA ELVA Y
LUNA RODOLFO ARTURO
s/SUCESION AB-INTESTATO".
Expte. 414.081/10, cita y emplaza a
herederos, acreedores, legatarios ytoda
otra persona que se considere con
derecho a los bienes dejados por los
causantes RODOLFO ARTURO
LUNA Y OLGA ELBA CORONEL
Y/U OLGA ELVA CORONEL, para
queen el términodeTreintaDías hagan
valersus derechos,bajoapercibimiento
de Ley.-
Dra.ANAMARIAMAUD-Secretaria
Nº 210.367 - e. 10 nov - v. 12 nov - p.
60 - $ 15,00.-
EDICTO PRESCRIPCION
Juez de Paz de Primera Nominación,
autos caratulados: "RODRIGUEZ
DANTE JUAN c/SUAREZ JUAN
G RE GORIO Y/U O TRO S
S/PRESCRIPCIONADQUISITIVA
V E I N T E A Ñ A L " , E x p t e .
407.476/2009, emplaza a los Sres.
SUAREZ JUAN GREGORIO,
JUSTINASUAREZDERODRIGUEZ
y MANUELA LESCANO DE
MEDINA, para que en el término de
DIEZ DIAS, posteriores a su última
publicación, comparezca a estar a
derecho en el presente juicio, bajo
apercibimientodedesignárselecomosu
representante legal al Sr. Defensor de
Ausentes, respecto de un inmueble
ubicado en Localidad de Doña Luisa,
Dpto. Guasayán, Provincia deSantiago
del Estero, y se designa como
"FRACCION PARTE DEL LOTE 8 y
FRACCION "A " DEL LOTE 7 DE
DOÑA LUISA", el que consta de una
superficie total de 172 Has., 69 as., 98
cas., según elaborado por el Ingeniero
Agrimensor Manuel A. Zamora e
inscripto en la Dirección General de
Catastro con el Nº 500 Legajo 11,
Expte. Nº 822-28-08.
Noviembre 8 de 2010.
Fdo. Juez Scarano Alejandro -
Secretario/a Maud Ana María.
Dra. ANA MARIA MAUD -
Secretaria.
Nº 210.366 - e. 10 nov. - v. 11 nov. - p.
140 - $ 30,00.-
S E C C I O N A V I S O S D E H O Y
EDICTO SUCESION
Juzgado Civil de 4º Nom., autos:
A I Z I C O F F A B R A H A M
s/SUCESION AB-INTESTATO.
Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos sobre los
bienes del causante Abraham Aizicoff,
a fin de que comparezcan a hacerlos
valer en el término de Treinta Días bajo
apercibimiento de Ley.
Fdo. Dr. Curet Fernando. Juez. Ante
mí: Dra. Ausar Marta. Secretaria.
2010.-
Secretaria
Nº 210.379 - e. 11 nov - v. 15 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO PRESCRIPCION
Juez Civil de Cuarta Nominación, Dr.
Fernando Curet, en autos: Expte. Nº
419.567/10 - BASUALDO ANGEL
O S C A R c / B U D O N
ENCARNACION Y/U OTROS
s/PRESCRIPCIONADQUISITIVA
- BENEF DE LITIGAR SIN
GASTOS, cita y emplaza a
ENCARNACION BUDON, SELVA
BUDON, REGINALDA MONCADA
VIUDA DE BUDON, ENRIQUETA
JEROMINA BUDON, JUAN DE LA
CRUZBUDON,LORENZOBUDON,
ALEJANDRO BUDON, GERMAN
LOPEZ Y AMABRIO BASUALDO,
en relación al siguiente inmueble: Lote
16, 17, 18, 29 y parte del Lote 30,
Sección Quintas de la ciudad de Selva
con una superficie Total de 75.420,60
metros cuadrados, el que mide y linda:
Lado A-B, 200 m, al NO linda con Av.
Campuzano; Lado B-C, 280 m, al NE
linda con lote 30 y 28 Sección Quintas
calle de por medio; Lado C-D, 200 m,
al SE linda con Av. Belletti; Lado D-A,
280 m, linda al SO con calle Salta;
Lado E-F, 33,57 m, linda al NO con
Av.Campuzano,LadoF-G,80 m,linda
al NE con lote 30 de Eloisa Argañaraz
de Basualdo, Lado G-H, 133,78 m,
linda al NO con parte del Lote 30 de
Eloisa Argañaraz de Basualdo; Lote
H-I, 100 m, y linda al NE con calle
Córdoba; Lado I-J, 167,35 m y linda al
SEcon el Lote 28 deQuinta Perdomini;
y Lado J-E, 180 m, y linda al SO con
Lote 17 y 18 Sección Quinta y calle
Pública por medio. Se encuentra
inscripto en el R.G.P.I. bajo el Nº 41,
Fº 48, Año 1942, de fecha 2 de
Diciembre de 1942, Dpto. Rivadavia,
para que en el plazo de 15 días
comparezcan a tomar la intervención
que les corresponde en este proceso,
bajo apercibimiento de designársele al
Sr. Defensor de Ausentes, para que los
represente en él.
Martes y Viernes para las
notificaciones en la oficina.-
Secretaría, 29 Octubre, 29 de 2010.-
Secretaria
Nº 210.380 - e. 11 nov - v. 12 nov - p.
125 - $ 30,00.-
ASOCIACION DE
FOMENTO VECINAL
"VECINOS Y AMIGOS"
- Bº Herrera Alto -
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a

16
Los Interventores de la Asociación de
Fomento Vecinal "Vecinos y Amigos"
del Bº Herrera Alto, convoca a la
Asamblea General Extraordinaria, que
se realizará el día 19 de Noviembre, a
las 20:00 horas con 30 minutos de
tolerancia, en el domicilio de Fco.
Solano y Perú.
ORDEN DEL DIA:
Normalización de la Asociación de
Fomento Vecinal "Vecinos y Amigos"
del Bº Herrera Alto.
NORMALIZADORES
JOSE SANCHEZ
RAMONA CARRIZO
MARIA ALDERETE
Nº 210.385 - e. 11 nov - v. 11 nov - p.
50 - $ 15,00.-
LIGA SANTIAGUEÑA DE
FUTBOL
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
La Liga Santiagueña de Fútbol sito en
Av. Rivadavia Nº 269, Convoca a
Asamblea General Extraordinaria de
acuerdo al Art. 8 y 18 Capitulo II la
Asamblea, a realizarse el día 25 de
Noviembre del corriente año a horas
20,30conlatoleranciacorrespondiente,
en la sede de calle Rivadavia Nº 269 de
esta Ciudad, a fin de tratar el único
punto.
ORDEN DEL DIA:
1º - RevisiónyModificacióndelos Art,
9, 11, 12, 15, 18, 45, 58, y 61 del
Estatuto General de la Liga
Santiagueña de Fútbol.-
La Asamblea sesionará con la
tolerancia y número de Asambleístas
Acreditados como marca el Estatuto.
de 2010.-
ORELLANAREMIGIOSEBASTIAN
- Vice-Presidente 1º
VICTOR MIGUEL MARQUESANO
- Secretario
Nº 210.386 - e. 11 nov - v. 15 nov - p.
50 - $ 15,00.-
BIBLIOTECA POPULAR
Dr. RAUL E. DARGOLTZ
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea Ordinaria
La C.D. de la Biblioteca Popular del
Barrio COESA comunica a sus
Asociados que el día 11/11/10 a las 19
hs., se llevará a cabo la Asamblea
Ordinaria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º - Consideración de Memoria,
Balance y Estados Contables del
período 2009.
firmar el Acta.
MYRNA O. ABDELNUR - Presidente
UBALDO SALVATIERRA -
Secretario
Nº 210.381 - e. 11 nov - v. 11 nov -
Sin Cargo.-
ASOCIACION CIVIL DE
FOMENTO COMUNAL
"COSTA DEL DULCE"
Sotelo - Dpto. Río Hondo
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
La Asociación Civil de Fomento
Comunal "Costa del Dulce" convoca a
los asociados a Asamblea General
Extraordinaria acelebrarseel día19 del
mes de Noviembre del año 2010, a
Horas 20:00 con ½ (media) Hora de
tolerancia, en la sede social sito en la
Localidad de Sotelo Departamento Río
Hondo, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º - Elección de Autoridades Titulares
firmar el Acta.
Sotelo - Dpto. Río Hondo
ELADIO CHAVEZ - Presidente
BEATRIZ A. SALLES - Secretaria
Nº 210.387 - e. 11 nov - v. 11 nov - p.
50 - $ 15,00.-
"MEDICORP S.R.L."
SANTIAGO DEL ESTERO
CESION DE
CUOTAS SOCIALES
En la ciudad Capital de la provincia de
Santiago del Estero, República
Argentina, el 1 de noviembre de 2010,
entre VICTOR MANUEL
SANCHEZ, D.N.I. 7.690.445,
Contador Público Nacional, casado en
primeras nupcias con Emma Mirta
Ledesma, D.N.I. 6.270.652, quien
concurre a este acto a prestar el
asentimiento conyugal, nacido el
03-04-1949, domiciliado en Pasaje
Coronel Roca 4014, de la ciudad de
San Miguel de Tucumán, de esta
Ciudad; por una parte como
CEDENTE; y HUGO ALFREDO
SANCHEZ, D.N.I. 10.011.375,
nacido el 2/7/1951, casado en primeras
nupcias con Mirella Longo,
Agrimensor, domiciliado en calle
EstebanEcheverría478,delaciudadde
San Miguel de Tucumán, por la otra
partecomoCESIONARIO;argentinos,
capaces, mayores de edad. Intervienen
por sí, para instrumentar la siguiente
cesión de cuotas sociales, y acuerdan:
PRIMERO: ANTECEDENTES:
Víctor Manuel Sánchez, Marcos
Leandro Oliva y Mario Reynaldo
Navarro, son los únicos integrantes de
la sociedad que gira bajo la
denominación MEDICORP S.R.L. ,
CUIT: 30-71152460-2, con domicilio
en calle Güemes 103, de esta Ciudad,
constituida el 28 de julio de 2010, por
instrumento privado, e inscripta en el
Registro Público de Comercio de
Santiago del Estero, el 25 de agosto de
2010, bajo el Nº 220, fº 1462/1464, tº
contratos sociales 2010.
SEGUNDO:CESION:VíctorManuel
Sánchez CEDE y TRANSFIERE a
Hugo Alfredo Sánchez, treinta (30)
cuotas sociales, de valor nominal cien
pesos cada una, que representan el
20% del capital social.
TERCERO: El precio asciende a la
suma de PESOS TRES MIL ($3.000),
que el cesionario abona en este acto,
con dinero en efectivo, por lo que el
cedente le otorga por el presente el más
eficaz recibo.
CUARTO: Presentes en este acto,

17
MARCOSLEANDRO OLIVA,D.N.I.
31.854.396 y MARIO REINALDO
NAVARRO,D.N.I.17.859.427,ensus
caracteres de socios restantes de la
sociedad de que se trata, se dan por
notificados de la presente cesión y
expresansuconformidadcon lamisma.
QUINTO: El cedente manifiesta que,
con esta cesión transfiere todo el activo
y el pasivo de la sociedad de que se
trata, en la proporción de las cuotas
cedidas, además todos los derechos y
obligaciones que tenga en la sociedad,
o pudiera tener en el futuro, declarando
el cesionario conocer las mismas, y que
toma a su cargo todas las implicancias
jurídicas y económicas resultantes de
esta operación.
SEXTO: El cesionario, acepta la
presente cesión de plena conformidad,
manifiesta conocer la sociedad en su
conjunto, tanto ensupasivocomo en su
activo, como así también el contrato
social respectivo.
SEPTIMO: Con esta cesión la
sociedad queda definitivamente
integrada de la siguiente manera:
Marcos Leandro Oliva, con treinta y
seis cuotas (36) sociales, que
representan un 24 % del capital social;
Mario Reinaldo Navarro, con treinta y
seis (36) cuotas sociales, que
representan un 24% del capital social;
Víctor Manuel Sánchez, con cuarenta y
ocho (48) cuotas sociales, que
representan un 32% del capital social;
y Hugo Alfredo Sánchez, con treinta
(30)cuotas sociales,querepresentanun
20% del capital social; lo que totaliza
la cantidad de ciento cincuenta (150)
cuotas sociales.
OCTAVO: La administración y
representación de la sociedad seguirá
siendo ejercida en forma conjunta o
indistinta por los socios Marcos
Leandro Oliva y Mario Reinaldo
Navarro ya designados en el contrato.
NOVENO: Las partes convienen en
que serán los Tribunales Ordinarios de
Santiago del Estero los competentes
para entender en cualquiercontroversia
que surja con motivo de la
interpretación y/o ejecución del
presente, renunciando desde ya al fuero
Federal que por cualquier causa o
motivo pudiere corresponderles,
constituyendo domicilios especiales
para todos los efectos derivados del
presente,los enunciados anteriormente,
siendo válidas todas las intimaciones
y/o notificaciones, sean judiciales o
extrajudiciales, practicadas en los
mismos. En el lugar y fecha ut-supra
indicados se firman dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto.
CERTIFICO, EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DEL ESTERO, EL 1 de
noviembre de 2010, EN MI
CARACTER DE ESCRIBANO
ADSCRIPTO DEL REGISTRO
NOTARIAL 28, QUE LAS FIRMAS
Q U E A N T E C E D E N S O N
AUTENTICAS Y PERTENECEN A
MARCOSLEANDRO OLIVA, D.N.I.
31.854.396 y MARIO REINALDO
NAVARRO, D.N.I. 17.859.427,
VICTOR MANUEL SÁNCHEZ,
D.N.I. 7.690.445 HUGO ALFREDO
SÁNCHEZ, D.N.I. 10.011.375,
EMMA MIRTA LEDESMA, D.N.I.
6.270.652, , POR HABER SIDO
PUESTASENMIPRESENCIA,DOY
FE. SE TOMO RAZON, EN EL
ACTA y FOLIO 398, LIBRO 154.
ROBERTO PELLERINI DELLA
ROSA - Escribano
Nº 210.384 - e. 11 Nov. - v. 11 Nov. -
p. 550 - $ 147,50.
TORBO S.R.L.
SANTIAGO DEL ESTERO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
En la ciudad de Santiago del Estero, a
los 8 días del mes de noviembre del
2010, se reúnen los señores Víctor
GermánBoggo,DNI20.284.354,de41
años de edad, argentino, de estado civil
casado, de profesión comerciante, con
domicilio encalleAv.BrígidoTerán Nº
565, de la ciudad de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán,
María Alejandra Torres, DNI
22.264.425, de 39 años de edad,
argentina, de estado civil casada, de
profesión docente, con domicilio en
calle Manzana G, Lote 15, del Bº 200
Viviendas, de la ciudad de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán e
Ivana Boggo, DNI: 36.583.709, de 18
años de edad, de profesión estudiante,
con domicilio en calle Manzana G,
Lote 15, del Bº 200 Viviendas, de la
ciudad de San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán, quienes de
común acuerdo resuelven celebrar el
presenteCONTRATODESOCIEDAD
D E R E S P O N S A B I L I D A D
LIMITADA.
DENOMINACION. La sociedad
girará bajo la denominación de
"TORBOSRL" cuyofuncionamiento
se regirá por este contrato social yen lo
no previsto por la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19550, texto ordenado
por Decreto Nº 841/84.
DOMICILIO. La sociedad tiene su
domicilio legal en la calle Avenida
Aguirre (S) Nº 846, ciudad de Santiago
del Estero, provincia de Santiago del
Estero, República Argentina, pudiendo
trasladarlo y establecer agencias,
sucursales u otro tipo derepresentación
en los lugares que considere
conveniente, asignándolas o no un
capital determinado. La sociedad podrá
asimismo constituir domicilios
especiales a efectos de la ejecución de
determinados actos o contratos.
OBJETO. La sociedad tendrá como
objeto COMERCIALIZACION Y
DISTRIBUCION: compra, venta,
permuta, consignación, conservación,
envas a do, fraccionamient o,
abastecimiento, representación,
distribución mayorista y minorista de
productos alimenticios en general y
bebidas de todo tipo por cuenta propia
o de terceros, en el territorio nacional y
provincial. Ejercer y explotar
representaciones, concesiones,
comisiones,consignacionesymandatos
tanto de entes privados como del
Estado Nacional, Provincial o
Municipal, actuar como proveedores
y/o contratista del Estado Nacional,
Provincial o Municipal. La sociedad

18
podrá comprar, vender, distribuir,
financiar, importar, exportar, producir
y realizar operaciones afines y
complementarias de cualquier clase de
productos que de común acuerdo los
socios estimen convenientes, sea por
propia cuenta, o asociada a otra
empresa o de terceros independientes,
tanto en el territorio nacional como en
el extranjero.
AGROPECUARIO: Explotación o
administración de cualquier forma de
establecimientos agrícolas, pecuarios,
frutícolas, de granjas, obrajes,
colonización y cualquier otro rubro de
este sector. Explotaciones de tambos,
cultivosyforestaciones.Tambiénpodrá
efectuar manufacturas de conservas
alimentarias en general, de madera y
sus derivados. A tales efectos la
sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no
son prohibidos por la Ley o este
contrato.
CAPITAL SOCIAL. El capital social
se fija en la suma de Pesos VEINTE
MIL ($ 20.000,-), dividido en
DOSCIENTAS (200) cuotas de Pesos
CIEN ($100,-) cada una que los socios
suscriben e integran de la siguiente
forma: VICTOR GERMAN BOGGO
suscribe la cantidad de CIEN (100)
cuotas o sea la suma de Pesos DIEZ
M I L ( $ 1 0 . 0 0 0 , - ), M AR I A
ALEJANDRA TORRES suscribe la
cantidad de SESENTA (60) cuotas o
sea la suma de Pesos SEIS MIL ($
6.000,-) eIVANABOGGO suscribela
cantidaddeCUARENTA (40) cuotas o
sea la suma de Pesos CUATRO MIL
($4.000,-). Se integra en efectivo en
este acto el VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) del Capital Suscripto.
ElSr.VíctorGermánBoggo la suma de
Pesos DOS MIL QUINIENTOS ($
2.500,-) que representan la cantidad de
Veinticinco(25)cuotas sociales,la Sra.
MaríaAlejandraTorres integra la suma
de Pesos UN MIL QUINIENTOS
($1.500,-) que representan la cantidad
de Quince (15) cuotas sociales y la
Srita. Ivana Boggo integra la suma de
Pesos UN MIL ($ 1.000,-) que
representan la cantidad de Diez (10)
cuotas sociales; y comprometiéndose a
integrar el saldo totalmente en efectivo
en un lapso de 24 meses contados a
partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. La
sociedad podrá exigir la integración de
cuotas suplementarias mediante
acuerdo de los socios reunidos en
asamblea y por acuerdo unánime. Los
socios estarán obligados a integrarla
una vez que la decisión social haya sido
publicada e inscripta. Deben ser
proporcionadas al número de cuotas
que cada socio sea titular en el
momento en que se acuerde hacerlas
efectivas.Constarenel Balance a partir
de la inscripción.
PLAZO DE DURACION. El término
de la duración se establece en DIEZ
(10) años contados a partir de la
inscripción en el Registro Público de
Comercio, salvo el caso de prórroga o
disolución anticipada que pueda
disponer la asamblea de socios.
A D M I N I S T R A C I O N Y
REPRESENTACION LEGAL. La
administración de la sociedad estará a
cargo del Sr. Víctor Germán Boggo,
quien tendrá la representación legal de
la sociedad y el uso de la firma social,
obligándola frente a terceros, fijándose
el plazo deduraciónen el cargo durante
DOS(2)años.Lagerenciapodráactuar
con las mas amplias facultades, con la
sola prohibición de usar la firma en
garantías o fianzas de terceros. En el
ejercicio de la administración la
gerencia podrá para el cumplimiento de
los fines sociales:
A).- Dirigir y administrar la sociedad
sin limitación alguna.
B).- Constituir depósitos en dinero o
depósitos en bancos y extraer total o
parcialmentelos depósitos constituidos
a nombre de la sociedad, antes o
durante la vigencia del contrato.
C).- Podrá además, dar o tomar
préstamos ya sea de particulares o de
bancos y/o de instituciones financieras
de plaza, interior o exterior, ya sean
oficiales o privadas, garantizados o no
con derechos reales u otras garantías.
D).- Aceptar prendas o constituirlas o
cancelarlas, adquirir o ceder créditos,
dar o recibir bienes en concepto de
pago.
E).- Permutar, cobrar y percibir,
efectuar pagos y transacciones celebrar
contratos de locación de servicios,
contratara profesionales yrescindirlos.
F).- Conferir poderes especiales y
generales y revocarlos, formular
protestos,denunciar,acusarypromover
querellas ydar ytomarposesiónpara lo
cual podrá otorgar y suscribir cuantos
instrumentos y/o escrituras públicas o
privadas fuera menester.
G).- Podrá endosar documentos, abrir
cuentas corrientes bancarias, girar
cheques y también en descubierto
cuando se halle autorizado por los
bancos.
H).- Representar a la sociedad en
oficinas públicas, nacionales,
provinciales, y municipales y
extranjeras, Tribunales de Trabajo y de
Faltas, Vocalías de conciliación,
Juzgados Nacionales, Provinciales,
Municipales y extranjeros, Gobiernos
Nacionales o Provinciales y sus
respectivos ministerios y reparticiones
autónomas y autárquicas.
I).- Designar los empleados que juzgue
necesario para el desenvolvimiento del
giro social, fijar sus remuneraciones y
las habilitaciones y gratificaciones que
resolvieran acordar. La presente
enunciación tiene carácter indicativo,
pero no limitativa de otras actividades
y facultades de la sociedad acorde con
el objeto social.
FISCALIZACION. La fiscalización
de la sociedad podrá ser efectuada en
cualquier momento por cualquiera de
los socios, pudiendo inspeccionar los
libros, cuentas, ydemás documentos de
la sociedad, exigiendo en su caso la
realización de Balances Parciales y
rendiciones de cuentas especiales.
BALANCE GENERAL. El día 30 de
Junio de cada año se confeccionará un

19
BalanceGeneral,EstadodeResultados,
y demás Estados Contables ajustados a
las disposiciones legales vigentes.
C.P.SILVINASOLEDADQUIROGA
- Contador Público
Nº 210.383 - e. 11 Nov. - v. 11 Nov. -
p. 1.000 - $ 260.
LO BRUNO
ESTRUCTURAS S.A.
COPIA PROTOCOLIZACION:
Otorgada por "LO BRUNO
E S T R U C T U R A S S . A . " .
ESCRITURANUMEROSETENTAY
DOS (72).
En la Ciudad de Suncho Corral,
Departamento Juan Felipe Ibarra,
Provincia de Santiago del Estero,
República Argentina, a cinco días del
mes de noviembre del año dos mil diez,
ante mí: MARIA DE LAS
MERCEDES NURI, Escribano
Autorizante, titular del Registro Nº 13,
C O MP A R E CE : RI CARDO
SALVADORLOBRUNO,argentino,
Documento Nacional de Identidad Nº
16.803.083, casado en primeras
nupcias, condomicilioencalle Leandro
N. Alem Nº 481 de la ciudad Capital,
mayor de edad, capaz, de mi
conocimiento, por así haberlo
identificadoenlostérminos delartículo
1001 del Código Civil, con su
respectivodocumentodeidentidad,doy
fe.
INTERVIENE: en nombre y
representación de la razón social "LO
B R U N O E S T R U C T U R A S ,
SOCIEDAD ANONIMA", C.U.I.T.
Nº30-58114878-6, condomiciliolegal
en calle Solis (O) Nº 525, esquina
Santa Fe de la ciudad Capital, en su
carácter de Presidente de la misma, con
suficientes facultades para este acto,
personería quejustificaconlasiguiente
documentación:
1) Contrato Social de la firma "CABE
ESTRUCT URAS, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial,
financiera y Constructora",
celebrado mediante escritura Nº 606 de
fecha 2 de Octubre de 1979, pasada
ante el Escribano de la ciudad Capital
Martín G. Cornet Olivera, titular del
Registro Nº 5, inscripto en el Registro
PúblicodeComercio,bajoelNº 146, Fº
616, Tomo Contratos Sociales
Sociedad Anónima (1979).
2) Modificación de Estatutos Sociales,
realizado mediante escritura Nº 392 de
fecha 22 de Septiembre de 1992,
pasada ante la Escribana Carmen
Venegas de Karam, adscripta al
Registro Nº 11, de la ciudad Capital,
inscripto en el Registro Público de
Comercio, bajo el Nº 27, Fº 120, Tomo
Contratos Sociales S. A., (1993).
3) Modificación de Estatutos Sociales,
realizado por escritura Nº 175 de fecha
10 de Septiembre de 1993, pasada ante
la Escribana Adelia G. Vital de Bau,
titular del Registro Nº 23, de la ciudad
Capital,inscriptaenelRegistroPúblico
de Comercio, bajo el Nº 61, Fº 409,
Tomo Contratos Sociales S. A. (1995).
4) Protocolización del artículo 3º de los
Estatutos Sociales, realizado mediante
escritura Nº 476 de fecha 27 de
septiembre de 1995, pasada ante el
Escribano Oscar Luis Karam,
Escribano titular del Registro Nº 11, de
la ciudad Capital, inscripta en el
Registro Público de Comercio, bajo el
Nº 27, Fº 261, Tomo Contratos
Sociales, (1996).
5) Acta de Asamblea Ordinaria de
Accionistas (Renovación de
Directorio), de fecha 1º de Agosto de
2.000, inscripta en el Registro Público
de Comercio, con fecha 1º de
Noviembre de 2000, bajo el Nº 215, Fº
1093,TomoContratosSociales(2000).
6) -a) Con la escritura Nº 263 de fecha
12 de Septiembre de 2000, pasada ante
el Escribano Martín G.Cornet (h),dela
ciudad Capital, de transferencia de
acciones, a favor de los señores Jorge
Domingo BravoyRicardo Salvador Lo
Bruno; b)- Con la escritura Nº 98 de
fecha 1º de Febrero de 2001, pasada
ante el Escribano de la ciudad Capital,
Edmundo Alberto Gómez, titular del
Registro Notarial Nº 16, de
transferencia de acciones del señor
Jorge Domingo Bravo, a favor de
Ricardo Salvador Lo Bruno y Angela
Josefina Fulco; c)- Con la escritura Nº
100 de fecha 1º de febrero de 2001,
pasada ante el ya nombrado Escribano
de la ciudad Capital, Edmundo Alberto
Gómez, de Modificación del Estatuto
Social, artículo 1º - Cambio de
denominación, pasando la sociedad a
denominarse "Lo Bruno Estructuras
Sociedad Anónima"; d)- Acta de
Asamblea Ordinaria de fecha 5 de
febrero de 2001, de elección de
Directorio; todos estos documentos,
fueron inscriptos enelRegistro Público
de Comercio, con fecha 16 de febrero
de 2001, bajo el Nº 13, Fº 54-60 del
Tomo Contratos Sociales (2001).
7) Con la escritura de Protocolización
Nº 512 de fecha 11 de Julio de 2001,
pasada ante el citado Escribano
Edmundo Alberto Gómez, inscripta en
el Registro Público de Comercio -
Modificación del Directorio con fecha
28 de Febrero de 2002, bajo el Nº 31,
Fº 196 - 203, tomo Contratos Sociales
(2002).
8) Con la Protocolización de Asamblea
GeneralOrdinaria yActadeDirectorio,
celebrada mediante escritura Nº 24 de
fecha 11 de Enero de 2005, pasada ante
el ya nombrado Escribano Edmundo
Alberto Gómez, de reelección de
integrantesdelDirectorioySindicatura,
de la cual surge la designación de
Presidente del Directorio del
Compareciente,señorRicardoSalvador
Lo Bruno, lo que fue inscripto en el
Registro Público de Comercio, con
fecha 17 de febrero del 2005, inscripto
bajo el Nº 32, Fº 128/140 del tomo
ContratosSociales(2005);todosycada
uno de estos documentos, tengo a la
vista para este acto, anexo a la presente
y DICE: Que solicita de mí, Notaria
Autorizante, instrumente la
PROTOCOLIZACION de las
siguientes Actas Extraprotocolaresque
me hace entrega, instrumentos éstos
que por su orden tengo de manifiesto y
que copiadas textualmente, dicen:
1) "ACTA DE DIRECTORIO. En la

20
ciudad de Santiago del Estero, a los
Veintidós días del mes de Octubre de
dos mil diez, se reúnen en el local de la
sedesocial de calle Solís (O) Nº 525 de
la ciudad de Santiago del Estero, los
miembros del Directorio de "LO
BRUNO ESTRUCTURAS S. A.".
Y cuyas firmas figuran al pié del acta
de la presente reunión. Siendo las
diecinueve horas y treinta minutos,
toma la palabra el Sr. Presidente del
Directorio Don Ricardo Salvador
LO BRUNO quién da por iniciada la
reunión.
DiceelSr.Presidentequehaconvocado
a esta reunión debido a que se hace
imprescindible proceder a designar un
nuevo Directorio y Sindicatura.
Diceel Sr. Presidentequepor el motivo
indicado es necesario que se convoque
a una asamblea de accionistas a los
efectos que se designe un nuevo
Directorio y Organo de Fiscalización,
por lo que en tal sentido efectúa una
moción de convocar a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para
el día Veintiséis de Octubre de dos mil
diez a las veinte horas, en el local de la
sede social de calle Solís (O) 525 de la
ciudad de Santiago del Estero, a los
efectos de tratar el siguienteOrdendel
día "PUNTO PRIMERO":
Designación de dos accionistas para
que confeccionen y firmen el acta de
Asamblea".
"PUNTO SEGUNDO": Designación
de Directores titulares y suplentes por
un nuevo período de tres ejercicios
(2010 al 2013), según lo establece el
Estatuto Societario en su artículo
noveno.
"PUNTO TERCERO": Designación
de Síndico Titular por el Período (2010
al 2013). A continuación el Sr.
Presidente dice que en virtud detener la
certezadela concurrencia alaasamblea
de la totalidad de accionistas, propone
que se haga uso de la opción que
establece el artículo 237 de la Ley
19.550 en lo que se refiere a la no
publicación de los edictos de la
convocatoria a la asamblea. A
continuación sesometea consideración
la moción del Sr. Ricardo Salvador Lo
Bruno la que resulta aprobada por
unanimidad. A continuación el Sr.
Presidente consulta a los restantes
miembros respecto a otras cuestiones
para ser tratadas, y no habiendo
recibido respuestas positivas, da por
finalizada la reunión siendo las veinte
horas veinte minutos.
Fdo.Sr.RICARDOSALVADORLO
BRUNO.
Sra. ANGELA JOSEFINA FULCO.
Sr. FRANCISCO LUIS RUBEN.
Ricardo Lo Bruno. P/LO BRUNO
ESTRUCTURAS S. A. Ricardo Lo
Bruno.
Presidente. A. Fulco. P/LO BRUNO
Estructuras S.A.
ANGELA JOSEFINA FULCO.
Vicepresidente. Francisco Luis Rubén.
P/Lo Bruno Estructuras S. A.
Cr. FRANCISCO LUIS RUBEN.
Vocal".
2) "ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA en la
ciudad de Santiago del Estero, a
veintiséis días del mes de Octubre de
dos mil diez, se reúnen en Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, los
accionistas de "LO BRUNO
ESTRUCTURAS S.A." QUE
REPRESENTAN EL 100% DEL
CAPITAL SOCIAL,CONFORME SE
ENCUENTRANREGISTRADOSEN
EL LIBRO Registro de Accionistas y
Asistencia a ASAMBLEA. La reunión
se lleva a cabo en el local de la sede
social de calle Solís (O) 525, siendo
las 21,00 hs., Hace uso de la palabra el
Sr. Presidente del Directorio Don
Ricardo Salvador LO BRUNO quien
preside la Asamblea y dice que
habiéndose dado cumplimiento a todos
los requisitos legales y estatutarios, se
está en condiciones de dar por iniciada
Asamblea recordando a los señores
accionistas que en virtud de haberse
hecho uso de la opción establecida por
el artículo 237 de la Ley 19.550 en lo
referente a la no publicación de los
edictos dela convocatoria ycontándose
con la presencia delos accionistas que
representan el 100% del capital social,
las decisiones que seadopten deben ser
tomadas por unanimidad para que las
mismas resulten válidas. No habiendo
recibidoobjecionesalaconstitucióndel
acto, el Sr. Presidente dá por iniciada la
asamblea pasándose a tratar el primer
punto del orden del día que
textualmente dice:
"PUNTOPRIMERO:Designaciónde
dos accionistas para que confeccionen
y firmen el acta de asamblea" Toma la
palabra el accionista Sr. Ricardo
Salvador LO BRUNO y mociona que
se designe a los accionistas Angela
Josefina FULCO de LO BRUNO y
Ricardo Salvador LO BRUNO, para
que confeccionen y firmen el acta de la
presente asamblea. Seguidamente se
somete a consideración la moción del
accionista Ricardo Salvador LO
BRUNO la que resulta aprobada por
unanimidad. Luego el Sr. Presidente
somete a consideración de la Asamblea
el punto segundo del orden del día que
textualmente dice:
"PUNTO SEGUNDO: Designación
de directores titulares y por un nuevo
período de tres ejercicios (2010 al
2013), según lo establecido en el
artículo noveno del Estatuto Social.
PidelapalabraelaccionistaSr. Ricardo
Salvador LO BRUNO quien expresa
que debiéndose procederse a designar
unnuevoDirectorioefectúaunamoción
concreta para que el nuevo Directorio
quede integrado de la siguiente forma:
Presidente:Sr.RicardoSalvadorLO
BRUNO,denacionalidadargentino,de
profesión empresario, DNI Nº
16.803.083, quien fija domicilio en
calle Leandro N. Alem Nº 481 de la
ciudad de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero;
Vicepresidente: Sra. Angela Josefina
FULCO de LO BRUNO, de
nacionalidad argentina, de profesión
empresaria, DNI Nº 17.889.787, quien
fija domicilio calle Leandro N. Alem
Nº 481 de la ciudad de Santiago del
Estero, Provincia de Santiago del

21
Estero y Vocal el Sr. Francisco Luis
RUBEN, de nacionalidad argentino de
profesión contador público, DNI Nº
17.058.564, quien fija domicilio en
calle Pedro Gallo Nº 302 del Barrio
Autonomía, ciudad de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del
Estero, por tres ejercicios/2010 al
2013).
Luego se somete a consideración delos
accionistas la moción del accionista Sr.
Ricardo Salvador LO BRUNO, la que
resulta aprobada por unanimidad. Las
personas designadas fijan domicilio en
los mencionados precedentemente
respectivamente yfirmarán el acta dela
presente asamblea en prueba de su
conformidad. Posteriormente se pasa a
considerar el tercer punto del orden del
día que textualmente dice:
PUNTO TERCERO: designación de
"Síndico Titular". Hace uso de la
palabra la accionista Sra. Angela
Josefina FULCO de LO BRUNO y
dice que efectúa una moción para que
se designe Síndico Titular de la
empresa por el período (2010 2013) al
Sr. Manuel Héctor Alvarez, de
nacionalidad argentino de profesión
contador público, DNI Nº 7.868.171,
quien fija domicilio en Pasaje Figueroa
Nº 56, de la ciudad de Santiago del
Estero Provincia de Santiago del
Estero.
Sometidaaconsideraciónlamocióndel
accionista Angela Josefina FULCO
de LO BRUNO, la que resulta
aprobada por unanimidad. Presente en
este acto la persona designada como
SíndicoTitularmanifiestaqueaceptael
cargo para lo cual ha sido designado y
dice que firmará el acta de la presente
asamblea en prueba de su conformidad
y que a los efectos correspondientes
fija domicilio en lo mencionado
precedentemente. Sin más asuntos que
tratar, y siendo las 22,10 hs, el Sr.
Presidente da por finalizada la
asamblea.
Fdo. RICARDO SALVADOR LO
BRUNO - ANGELA JOSEFINA
FULCO de LO BRUNO.
Fdo. FRANCISCO LUIS RUBEN
MANUEL HECTOR ALVAREZ.
Hay una firma yun sello que dice P/Lo
Bruno Estructura S.A. Ricardo Lo
Bruno. Presidente,otrafirmayun sello
P/ Lo Bruno Estructuras S.A., Angela
Josefina Fulco Vice-Presidente P/Lo
Bruno Estructura S.A., firma y sello
que dice: Cr. Francisco Luís Rubén
Vocal, firma y sello Manuel Héctor
Alvarez contador público U:N:C:M.P.
Nº 180 - CP C.E.S.E.- Leo y firma por
ante mi doy fe.
Fdo. Ricardo Salvador Lo Bruno
ante mi sello y firmo.
CONCUERDA: con su escritura
matriz que obra al folio Nº 146, 147,
148, 149 del Registro Notarial Nº 13 a
mi cargo. En mi carácter de titular
Emito PRIMER TESTIMONIO en
cuatro fojas que sello y firmo en el
lugar y fecha de su otorgamiento.
MARIA DE LAS MERCEDES NURI
- Escribana
Nº 210.382 - e. 11 nov - v. 11 nov - p.
1700 - $ 417,50
I.P.V.U.
INSTITUTO PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO DE
OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
REFERENCIA: Expte. Nº 331.3.10.
Inic. Ing. SERGIO DIAZ (Socio
Gerente - Gradiente SRL),
S/Avocamiento por Mora del IPVU en
Confección de Medición yCertificados
de Obra y Redeterminación de Precios
- (Ref: 10 Viv. Pinto Licitación Nº
116/05 - Glos. Expte. 3456/39/10,
3711/39/10, 4378/39/10, 5126/39/10,
5408/39/10,5755/39/10y6220/39/10.
RESOLUCION Nº 002872
Santiago del Estero, 02 de Septiembre
de 2010.
VISTO: Las actuaciones contenidas en
los expedientesdelareferencia,relativa
a la situación de la Obra: 10 Viviendas
en Pinto - Dpto. Aguirre - Lic. Nº
116/05 - Proy. Nº 086052, ejecutada
por la Empresa GRADIENTE S.R.L.;
y
CONSIDERANDO:
Que de las presentes actuaciones, y la
especialnaturalezadelaObra,quetrata
deejecucióndeviviendas enterrenos de
Lotes con servicios de infraestructura
ejecutada en fecha anterior el terreno
donde se emplazan las mismas resulta
de propiedad del Organismo (fs. 135)
con plano de loteo aprobado;
Que, de fs. 136/143, se agregan
antecedentesdeadjudicacióndelaObra
precedentemente citada, consistente en
Decreto Nº 0774 de fecha 01 de Junio
de 2007 de adjudicación de la Obra,
Resolución Serie C. Nº 606 de
Convalidación de Contrata celebrada
con fecha 28-08-2007, de la cual surge
un plazo de ejecución de 180 días
contados desde el Acta de Replanteo
(Cláusula Quinta);
Que por su parte, en fs. 118, la
Coordinación Arq. José Tijera, en
Informe de la Obra en cuestión, se
destaca que: La Empresa Contratista
HA DECIDIDO ABANDONAR LA
OBRA, encontrándose sin ningún tipo
de custodia, ni personal alguno que
pueda resguardar de algún hecho
delictivo;
Que de carátula de certificado Nº 8 (fs.
129) surge que el plazo de Obra
Originario de 180 días, ha sido
sucesivamente ampliado en 333 días,
llevando la nueva fecha de terminación
al 11/05/10, y que a la fecha se halla
vencido;
Queasimismo la Coordinación Solicita
concretamente LA RESCISION DE
CONTRATO DE LA OBRA DE
REFERENCIA, por el estado de
abandono, y las sucesivas multas por
falta de ritmo y avance de los trabajos;
Que, a fs. 120/124, la Coordinadora
agregaOrdenesdeServicio,aludidas en
informe que antecede, mediante las
cuales se ha emplazado, a la
Contratista, para que proceda a dar
cumplimiento con lo estipulado en

22
planes de trabajo, bajo apercibimiento
de rescisión, a lo que la Empresa hace
caso omiso;
Que, alrespecto dela conducta omisiva
del Contratista, ante Ordenes de
Servicio mencionadas, se destaca que
éstas , debieron ser cumplidas ya que
comoverdaderosactosadministrativos,
gozan de la presunción de legalidad y
fuerza ejecutora propia de aquellas
verdaderas categorías de actos y más
aún, cuando de las actuaciones
agregadas en expediente de la
referencia, no se desprende que, la
contratista hubiere hecho constar su
disconformidad ni efectuado
observación, alguna en relación a estas
Ordenes, y las mismas se encuentran
firmes yconsentidas,enlos términos de
lo dispuesto por el Art. 36 de la Ley Nº
2092 y sus modificatorias;
Que este estado de paralización de
Obra, habilita a encuadrar la conducta
de la Contratista, en lo dispuesto por la
Ley de Obras Públicas "Rescisión por
culpa de la Contratista (Art. 77 inc. a)
y b) de la Ley 2092 y modif. que, en lo
pertinente, dispone: "Cuando el
Contratista contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas
en el Contrato" y "Cuando El
Abandono o interrupción sean
Continuados por el Término de un
Mes", disponiéndose en el acto
administrativo a dictarse (Ad.
Referéndum del Poder Ejecutivo), que
la rescisión tendrá, además de las
consecuencias dispuestas en el Art. 78
de la Ley Nº 2092, las siguientes:
a) La pérdida de la garantía de
ejecución de contrato, la que será
ejecutada en su monto total por el
incumplimiento demostrado.
b)Laejecucióndelos fondos dereparo,
hasta cubrir las sumas que adeudare la
contratista, provenientes de trabajos
mal ejecutados, inconclusos, deudas de
impuestos que graven el inmueble y
multas.
c) Deberá responder la Contratista por
el perjuicio sufrido por el Organismo,
con motivo del abandono de la Obra, y
traducido en la falta de recupero de la
inversión de los fondos FONAVI.
d) En caso de resultar insuficientes los
Fondos de reparo para cubrir las sumas
adeudadas por el Contratista, se debe
emitir certificado de las áreas Técnicas
para la ejecución Judicial.
Que por lo expuesto, corresponde se
dicte el acto administrativo pertinente,
ad referéndum del Poder Ejecutivo, con
el encuadre legal mencionado.
PORTODO ELLO, yconformeconlas
facultades conferidas por la Ley
Provincial Nº 3.600;
El Secretario Técnico a
cargo de la Presidencia del
Instituto Provincial de
Vivienda y Urbanismo
ad referéndum del
Ministerio de Obras y
Servicios Públicos
RESUELVE:
Art. 1º - Rescindir el Contrato de Obra
Por Culpa de la Contratista (Art. 77
inc. a) y b) de la Ley 2092 y
modificatorias de la Obra: 10
Viviendas en Pinto - Dpto. Aguirre -
Lic. Nº 116/05 - Proy. Nº 086052,
ejecutada por la Empresa
GRADIENTE S.R.L., en virtud de lo
expresado en el considerando de la
presente.
Art. 2º - Se deja aclarado, que la
Rescisión tendrá las consecuencias
dispuestas en el Art. 78 de la Ley Nº
2092, según detalle: a) La pérdida de la
garantía de ejecución de Contrato, la
que será ejecutada en su monto total,
por el incumplimiento demostrado; b)
Le ejecución de los fondos de reparo,
hasta cubrir las sumas que adeudare la
Contratista, provenientes de trabajos
malejecutados, inconclusos,Deudas de
Impuestos que graven el inmueble y
multas; c) Deberá responder la
Contratista por el perjuicio sufrido por
elOrganismo,conmotivodelabandono
de la Obra, y traducido en la falta de
recupero de la inversión de los fondos
FONAVI; d) En caso de resultar
insuficienteslosFondos deReparopara
cubrir las sumas adeudadas por la
Contratista, se debe emitir certificado
de las áreas técnicas para la ejecución
judicial.
Art. 3º - Comunicar al Registro de
Penas y Sanciones de la Provincia y al
Registro Permanente de Licitadores de
Obras Públicas la sanción a aplicar, en
un todo de acuerdo a lo previsto por
decreto Acuerdo serie E. Nº 1368.01 y
Decreto Nº 874.05.
Art. 4º - Registrar, comunicar.
Cumplido archivar.
Ing.HéctorUgozzoli -A/C Presidencia
I.P.V.U.
PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Ministerio de
Gobierno, Seguridad y Culto
Nº 04/2010
Decreto Nº 1.764/2010
Dirección General de
Administración
OBJETO: Adquisición de100 (Cien)
Motocicletastodoterreno200cc.,y53
(Cincuenta y Tres) Motocicletas de
110cc., con destino a la Policía de la
EXPEDIENTE Nº: 2.138-002-2010.
1.440.400,00 (Son Pesos: Un Millón
Cuatrocientos Cuarenta Mil
Cuatrocientos c/00/100).
FECHA Y HORA DE APERTURA:
30 de Noviembre de 2010, a las 18,00
horas, o el siguiente día hábil si fuera
decretado feriado.
LUGAR: Dirección General de
Administración del Ministerio de
Gobierno,sitaencalleLibertadNº 624,
Ciudad de Santiago del Estero.
PLIEGO DE CONDICIONES:
Podrán consultase en la citada
repartición, donde se encuentren a
disposición de los interesados.
VALOR DEL PLIEGO: $ 5.000,00

23
(Pesos Cinco Mil).
C.P. ALFREDO OSVALDO JURI -
Director General de Administración.
e. 11 nov. - v. 17 nov.
FE DE ERRATAS:
En elejemplardelBoletínOficialNº19.351 defechaMiércoles 10deNoviembrede2010,enla Sección Avisos deHoy,
Página 13, en el Aviso de Licitación Pública y Escrita Nº 05/2010, en el título de la misma, donde dice: “GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, Secretaría del Agua; Administración Provincial de Recursos Hídricos”, debe decir:
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO; MINISTERIO DE PRODUCCION, RECURSOS
NATURALES, FORESTACION Y TIERRAS, Secretaría del Agua; Administración Provincial de Recursos Hídricos”.
QUEDA HECHA LA SALVEDAD
LA DIRECCION

11 11-10

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (19)

Similar a 11 11-10

Similar a 11 11-10 (20)

Más de nabu1907

Más de nabu1907 (20)

Último

Último (20)

11 11-10