04 10-10

Boletín Oficial Nº 19.326 Lunes 4 de Octubre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO

SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS
DECRETO Nº 1.453/2010
Santiago del Estero, 20 de Septiembre de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1400-127-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
CONSIDERANDO:
Que Jefatura de Gabinete solicita transferencia internas e incremento de créditos presupuestarios en diversas Partidas Parciales
de los Incisos: "Servicios No Personales", "Bienes de Uso" y "Transferencias", correspondientes a distintos Programas de su
Jurisdicción, financiados con Recursos Tesoro General de la Provincia;
Que lo requerido, posibilitará a dicha Jefatura, contar con los créditos presupuestarios suficientes para afrontar gastos vinculados
a la organización y planificación del Centro de Convenciones de la Ciudad de Santiago del Estero, y asimismo, cumplir con los
compromisos que surgen de las operaciones habituales;
Que la modificación presupuestaria solicitada, no implica incremento en el Total de Gastos previstos en el Ejercicio, por afectarse
a tales fines reservas existentes en el Ministerio de Economía;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - El presente Decreto será refrendado por el Señor Jefe de Gabinete.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara

PLANILLA ANEXA Nº III, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 1400 12710

Jur. / Progr. Subprog. Proyecto Activ- Partida Financia- Concepto Importe
Ent. Obra miento

10 01 00 00 01 351 10 S er v i c i o s C o m e r c i a l e s y
Financieros Varios -300.000.00

01 00 00 01 399 10 Otros Servicios Varios 160.000.00

01 00 00 01 399 10 Otros Servicios Varios 1.840.000.00

01 00 00 01 461 10 Obras de Arte Varias -250.000.00

01 00 00 01 489 10 Activos Intangibles Varios -220.000.00

23 00 00 01 535 10 Transf. a Otros Organismos
Nacionales y Provinciales -250.000.00

23 00 00 01 545 10 Transf. a Otros Organismos
Nacionales y Provinciales -250.000.00

24 00 00 01 572 10 Otras Transferencias a Gobiernos
Municipales -500.000.00

26 00 01 51 421 10 Trabajos Públicos -70.000.00

12 26 00 00 01 299 10 Otros Bienes de Consumo Varios -160.000.00

2


PLANILLA ANEXA Nº III - A, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 1400-127-2010

DETALLE DE OBRAS

FINANCIAMIENTO: 00010 - RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA

Las obras en el Anexo III son las siguientes:

JUR. PROG. SUBPR. PROY. ACT/OBRA FINAN. DENOMINACION MODIF.
EN $

10 26 00 01 51 421 Proyecto y Construcción de Edificios a
Determinar -70.000

VISTO: El Expediente Nº 736-13-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Economía solicita expresión presupuestaria de fondos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional
(Resolución M.I. Nº 969/2010), para ser afectados a Desequilibrio Financieros;
Que lo expuesto, implica incremento en el Total de Recursos y Gastos previstos para el presente Ejercicio;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - Comuníquese al Poder Legislativo, según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b) de la Ley Nº 6974 - Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010 y a todo aquel a quien corresponda, publíquese, dése al
BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
C.P.N. Atilio Chara

PLANILLA ANEXA Nº I, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 736 1310

TOTAL DE RECURSOS

CODIGO DETALLE JUR/ENT MONTO EN TOTAL JUR/ENT.
PESOS EN PESOS

17239 APORTE DEL TESORO NACIONAL A PROVINCIAS 00 750.000.00 750.000.00

TOTAL DE RENTAS GENERALES 750.000.00 750.000.00

TOTAL DE RECURSOS 750.000.00 750.000.00


Ent. Obra miento

3


12 26 00 00 01 514 10 AYUDAS SOCIALES VARIAS 750.000.00
VISTO: El Expediente Nº 877-63-2010 (Glos. Expte. Nº 878-63-2010) y el Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial - Ejercicio 2010;
CONSIDERANDO:
Que Jefatura de Gabinete solicita transferencia internas e incremento de créditos presupuestarios en distintas Partidas Parciales
de los Incisos: "Personal", "Bienes de Consumo", "Servicios No Personales" y "Bienes de Usos", financiados con Recursos Tesoro
General de la Provincia, correspondientes al Programa: 11 - "Servicios Aéreos Provinciales", de la Jurisdicción 50: Dirección
General de Aviación Civil";
Que lo requerido, posibilitará a dicha Dirección contar con los créditos presupuestarios suficientes para afrontar gastos de "Horas
Extraordinarias" y la adquisición de equipos destinados a la aeronavegación, como así también, atender otros conceptos necesarios
para el normal funcionamiento de dicha Dirección Provincial;
Que la modificación presupuestaria solicitada, no implica un incremento en el Total de Gastos y Recursos previstos en el presente
Ejercicio, por afectarse a tales fines reservas existentes en el Ministerio de Economía;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con
el detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - El presente Decreto será refrendado por el Señor Jefe de Gabinete.-
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
C.P.N. Atilio Chara

PLANILLA ANEXA Nº I, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 877 6310

TOTAL DE RECURSOS

CODIGO DETALLE JUR/ENT MONTO EN TOTAL JUR/ENT.
PESOS EN PESOS

18111 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PROVICIAL 00 300.000.00 300.000.00

TOTAL DE RENTAS GENERALES 300.000.00 300.000.00

TOTAL DE RECURSOS 300.000.00 300.000.00


Ent. Obra miento

12 26 00 00 01 299 10 Otros Bienes de Consumo Varios -300.000.00

40 97 00 00 01 912 10 Contribuciones a Instituc. Desc. de
la Provincia 300.000.00

50 11 00 00 01 131 10 Retribuciones Extraordinarias 63.000.00

11 00 00 01 133 10 Contribuciones Patronales para
Jubilación 4.900.00

11 00 00 01 134 10 Aporte Patronal para Obra Social 2.100.00

11 00 00 01 231 10 Productos de Papel, Cartón e
Impresos Varios 30.000.00

4


11 00 00 01 256 10 Combustibles y Lubricantes -50.000.00

11 00 00 01 299 10 Otros Bienes de Consumo Varios 300.000.00

11 00 00 01 371 10 Pasajes y Viáticos -100.000.00

11 00 00 01 434 10 Equipo de Comunicación,
Señalamiento e Instalaciones 50.000.00

DECRETO Nº 1.460/2010 la documentación en Original y la conveniente a los intereses del
Santiago del Estero, 20 de Septiembre Duplicado - carpeta A, B y C - en Estado y por cumplir con lo exigido en
de 2010. principio cumple con las condiciones los Pliegos Licitatorios;
VISTO: el Expediente Nº establecidas en los Pliegos, presenta Que a fs. 755 se adjunta Cédula de
1809-27-2009, mediante el cual se como garantía Póliza de Seguro de Notificación, enviada a la Empresa
tramita la Adjudicación de la Caución de la empresa Alba Caución Constructora informando sobre el
Licitación Pública y Escrita Nº Compañía Argentina de Seguros Nº contenido del Acta de Preadjudicación
05/2009 sobre la "Refacción y 598.601 por un importe de $9.200,00, adoptado por la Comisión de Apertura
Construcción de la Escuela Nº 501 Cotizando por la suma de $ y Preadjudicación de la Licitación
Jorge W. Abalos de la Localidad La 1.008.888,56, cumpliendo con el Pública Nº 05/2009 PROMER, DE LA
Nena - Dpto. Taboada", en el marco sellado de Ley; OBRA "Refacción y Construcción de
del Promer; y Que a fs. 603/731 la Empresa: J. J. la Escuela Nº 501 Jorge W. Abalos" de
CONSIDERANDO: CONSTRUCCIONES S.R.L. adjunta la Localidad La Nena - Dpto. Taboada
Que a fs. 561/562 se adjunta copia de la siguiente documentación en en la cual se procedió a la adjudicación
Decreto Nº 0.455 de fecha 16 de Abril Originales: Sellado de Ley, Póliza de de Obra a la Empresa J.J.
d e 2 0 1 0 , q u e Ap r u eb a l a Seguro de Caución de Alba Caución CONSTRUCCIONES S.R.L. por la
Documentación Técnica de la Compañía Argentina de Seguros S.A., suma de $ 1.008.888,56 (Pesos: Un
Licitación Pública y Escrita Nº Póliza Nº 598.601 de $ 9.200,00, millón ocho mil ochocientos ochenta y
05/2010 y Autoriza el llamado a Solicitud de Admisión, Certificado de ocho con cincuenta y seis centavos)
Licitación, para la "Refacción y Capacidad de Contratación Anual, por ser la mas conveniente a los
Construcción de la Escuela Nº 501 Recibos de Compras de Pliegos, intereses del Estado y por cumplir con
Jorge W. Abalos" de la Localidad La Declaración Jurada de Conocimiento lo exigido en los Pliegos Licitatorios;
Nena - Dpto. Taboada; del Lugar, Comprobante de Inscripción Que a fs. 756 los integrantes de la
Que a fs. 568 obra copia de la del Colegio de Arquitectos, Sellado de Comisión de Preadjudicación informa
Resolución Ministerial Nº 744 de Ley, Declaración de Domicilio Legal, que se ha cumplido con las
fecha 10 de mayo de 2010, por la cual Contrato Social, Formularios de la notificaciones pertinentes y vencido el
se llama a Licitación y la AFIP, Referencia Comerciales y plazo legal para la formulación de
Conformación de las Comisiones Bancarias, Certificado de Conducta Impugnaciones sin que se haya
respectivas; Fiscal Serie "B" Nº 010572 de fecha receptado a la fecha presentación
Que a fs. 570/578 se solicita la 04 de junio de 2010, demás alguna al respecto, solicitan la
Publicación en el Boletín Oficial, d o c u me n t a c i ó n y P r o p u e st a aprobación del Dictamen de
Diarios de Circulación Local, Pagina Económica; Preadjudicación emitido el día
Web del Gobierno, Publicación en el Que a fs. 734 obra informe del 30/06/2010;
Boletín Oficial de la Nación; Registro de Penas y Sanciones, con Que a fs. 759 obra Dictamen de
Que a fs. 583/596 obran boletas de fecha 22 de junio de 2010; Que a fs. Asesoría Legal del Ministerio,
Depósito por la compra de 736 obra informe del Registro favorablemente y sin observaciones;
Documentación Técnica Permanente de Licitadores de Obras Que Asesoría Contable del Ministerio,
correspondientes a la presente Públicas de la Provincia; eleva información favorable y adjunta
Licitación por parte de diferentes Que a fs. 737 los integrantes de la documentación de la situación de la
Empresas constructoras del medio e Comisión, solicitan a la Empresa Empresa Constructora, a fs. 762/770;
invitaciones al Tribunal de Cuentas, nueva Documentación; Que la Comisión de Estudios y en
Escribanía de Gobierno, Dirección Q u e d e fs. 738/747, obra igual sentido que la Comisión de
General de Rentas; Documentación elevada por la Preadjudicación considera
Que a fs. 597/599 Circular sin consulta Empresa Constructora, subsanando las preadjudicar la obra a la Empresa: J. J.
de la Licitación Pública Nº 05/2009 en observaciones precedentemente; CONSTRUCCIONES S.R.L. por la
cumplimiento de lo establecido por la Que a fs. 751/754 obra Acta de suma de $ 1.008.888,56 (Pesos: Un
Dirección de Infraestructura del Preadjudicación en la que analizadas millón ocho mil ochocientos ochenta y
Ministerio de Educación de la Nación; las actuaciones, la Comisión de ocho con cincuenta y seis centavos), a
Que a fs. 600 se adjunta Acta de Preadjudicació n s u giere la fs. 775;
Verificación; adjudicación de la obra de la Que la Sala Segunda del Tribunal de
Que el Acta de Apertura de fecha 15 Referencia a la Empresa: J. J. Cuentas, con fecha 29 de julio de 2010
de Junio de 2010, obra a fs. 601 con el CONSTRUCCIONES S.R.L. por la e leva Dictame n N º 214/ 10,
siguiente resultado: Primera y única suma de $1.008.888,56 (Pesos: Un compartiendo criterio con la Comisión
Propuest a d e la firma J.J. millón ocho mil ochocientos ochenta y de Estudios, a fs. 775/779;
CONSTRUCCIONES S.R.L., presenta ocho cincuenta y seis centavos) por ser Que a fs. 784 obra Dictamen Nº 1.350

5


de fecha 17 de agosto de 2010, emitido confeccionado los respectivos pliegos Planos para la ejecución de la Obra:
por Fiscalía de Estado, expresando no de Condiciones Generales y Anexos, "PROYECTO Y CONSTRUCCION
tiene objeción legal que formular a la Particular de Especificaciones DEL COMPLEJO EDILICIO SEDE
continuidad del presente trámite Técnicas Generales y Particular de DE LOS MINISTERIOS DE
correspondiendo en consecuencia Especificaciones Técnicas, Afectación ECONOMIA Y EDUCACION DEL
dictarse el acto administrativo a los Preventiva, Proyección de Ejecución SUPERIOR GOBIERNO DE LA
fines de adjudicar la obra en estudios a Presupuestaria e intervención de PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
la firma: J. J. CONSTRUCCIONES Jefatura de Gabinete de acuerdo a lo ESTERO", con un Presupuesto Oficial
S.R.L.; dispuesto por Resolución Nº 1.268/07; de $ 300.000.000,00 (pesos trescientos
Atento a ello, Que habiéndose expedido el millones), y un plazo de ejecución de
El Señor Gobernador de la Provincia Departamento Jurídico de Secretaría 973 (novecientos setenta y tres) días
DECRETA: del Agua sin encontrar objeciones, corridos.
Art. 1º.- APRUEBASE la Licitación toman intervención el Tribunal de Que la presente se trata del proyecto de
Pública y Escrita Nº 05/2009 y en Cuentas de la Provincia a través de un complejo edilicio conformado por
consecuencia ADJUDICASE a la Dictamen Nº 285/10 y Fiscalía de uno o más edificios para oficinas tipo
Firma J. J. CONSTRUCCIONES Estado mediante Dictamen Nº torre e ingreso común, para albergar
S. R. L. , o b ra: "R efacció n y 1.392/10, ambos expidiéndose en las sedes de los mencionados
Construcción de la Escuela Nº 501 sentido favorable a su aprobación y ministerios, de una superficie total
Jorge W. Abalos de la Localidad La ejecución; estimada de entre 23.000 y 25.300 m2
Nena - Dpto. Taboada", cotizando en Por ello, totalmente equipado, siguiendo en un
$1.008.888,56 (Pesos: Un millón ocho El Señor Gobernador de la Provincia todo a lo dispuesto en las Cláusulas
mil ochocientos ochenta y ocho DECRETA: Especiales, Especificaciones Técnicas,
cincuenta y seis centavos) por ser la Art. 1º - Autorízase a la Planos y demás documentos que
oferta mas conveniente a los intereses Administración Provincial de Recursos integran la presente Documentación
del Estado.- Hídricos a realizar el llamado a Técnica, estableciendo las condiciones
Art. 2º.- IMPUTESE a la Jurisdicción Licitación Pública con el objeto de que regirán la presente Licitación
16 - Ministerio de Educación - ejecutar la Obra: "PERFORACION Pública, Adjudicación, Contratación,
Programa 11 - Subprograma 00 - ENTUBADA Y OBRAS Ejecución, Recepción y Pagos de
Proyecto 04 - Obra 57 - Partida 421 - COMPLEMENTARIAS EN CAMPO Obras a realizar por Terceros.
Financiamiento 22256 - Promer.- DEL PRADO - DEPARTAMENTO Que de fs. 01/390 se agregan los
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, QUEBRACHOS - 1ª ETAPA", con un pliegos de Bases y Condiciones
dése al BOLETIN OFICIAL y cúrsese Presupuesto Oficial de $ 306.954,19 Generales, Particulares, Memoria
a los Organismos pertinentes a sus (Pesos Trescientos Seis Mil Descriptiva y Planos y
efectos.- Novecientos Cincuenta y Cuatro con Especificaciones Técnicas y de fs.
Dr. Gerardo Zamora Diecinueve Centavos) y en un plazo de 391/400 antecedentes del predio.
Sr. Elías Miguel Suárez ejecución de 60 (sesenta) días corridos, Que asimismo a fs. 404/407 corre
Dra. María Fernanda Gómez en su consecuencia, apruébase los agregado el CONVENIO DE
Macedo siguientes pliegos de Condiciones ADHESION Y SUBEJECUCION Nº
Generales y Anexos, Particular de 014/2010, celebrado entre el
DECRETO Nº 1.461/2010 Especificaciones Técnicas Generales y Ministerio de Planificación Federal,
Santiago del Estero, 20 de Septiembre Particular de Especificaciones Inversión Pública y Servicio con la
de 2010.- Técnicas. Provincia de Santiago del Estero, en el
VISTO: el Expediente Nº 481 - Código Art. 2º - El presente gasto se imputará marco del Programa de Obras
031 - Año 2010, correspondiente al en la Jurisdicción 51 - Programa 13 - Múltiples en Municipios del Norte
registro de la Administración Subprograma 00 - Proyecto 04 - A/O Grande - Contrato de Préstamos CFA
Provincial de Recursos Hídricos; y 76 - Partida 421 - Perforación Nº 6568 sujeto a las Cláusulas que lo
CONSIDERANDO: Entubada y Obras Complementarias en integran.
Que a través de su contenido se Campo del Prado. Que atento a lo establecido por la
gestiona el llamado a Licitación Art. 3º - Comuníquese, publíquese, Resolución Nº 1.268/2007, toma
Pública con el objeto de contratar los dése al BOLETIN OFICIAL. intervención a fs. 418 Jefatura de
trabajos tendientes a la ejecución de la Dr. Gerardo Zamora Gabinete.
obra denominada: "PERFORACION Sr. Elías Miguel Suárez Que el Tribunal de Cuentas de la
ENTUBADA Y OBRAS Ing. Abel Enrique Tévez Provincia mediante Dictamen Nº 359
COMPLEMENTARIAS EN CAMPO de fecha 28/09/2010, comparte el
DEL PRADO - DEPARTAMENTO DECRETO Nº 1.545/2010 criterio de su comisión preopinante,
QUEBRACHOS - 1ª ETAPA", con un Santiago del Estero, 30 de Septiembre estimando como condición previa a la
Presupuesto Oficial de $ 306.954,19 de 2010.- aprobación, que se deberá contar con
(Pesos Trescientos Seis Mil VISTO, el Expediente Nº 2424 - los fondos respectivos y con la
Novecientos Cincuenta y Cuatro con Código 27 - Año 2010 del registro de correspondiente imputación
Diecinueve Centavos) y en un plazo de la Dirección General de Arquitectura; presupuestaria, como así también
ejecución de 60 (sesenta) días corridos; y confeccionar el formulario Nº 01
Que se encuentra acreditado y CONSIDERANDO: firmado por la autoridad competente.
debidamente rubricado por autoridad Que por el mismo se eleva la Que a fs. subsiguiente la Dirección
competente el Formulario Nº 01, Documentación Técnica, Pliegos y General de Arquitectura adjunta copia

6


del Expte. 2834 - 27 - 2010, mediante DECRETA: Inversión Pública y Servicio con la
el cual se gestiona la creación de Art. 1º.- APRUEBASE el Pliego de Provincia de Santiago del Estero, en el
partidas y el refuerzo del crédito B as es y Condiciones y la marco del Programa de Obras
presupuestario del presente ejercicio Documentación Técnica para la Múltiples en Municipios del Norte
para la ejecución de la obra de que se ejecución de la Obra: "PROYECTO Y Grande - Contrato de Préstamos CFA
trata, por un monto de $ CONSTRUCCION DEL COMPLEJO Nº 6568 sujeto a las Cláusulas que lo
45.000.000,00, el que es aprobado EDILICIO SEDE DE LOS integran.-
mediante Decreto Nº 1535 de fecha MINISTERIOS DE ECONOMIA Y Art. 3º.- El gasto que demande el
30/09/2010 del Ministerio de EDUCACION DEL SUPERIOR presente se imputará en la Jurisdicción
Economía. GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 17 - Prog. 17 - Subp. 00 - Proy. 01 -
Que Fiscalía de Estado mediante SANTIAGO DEL ESTERO.- Obra Nº 54 - Part. 421 TRABAJOS
Dictamen Nº 1662 de fecha Art. 2º.- AUTORIZASE a la Dirección PUBLICOS FINANCIAMIENTO
29/09/2010 señala "…el procedimiento General de Arquitectura a realizar el 22298 - PROGRAMA DE OBRAS
por el que han transitado hasta el Llamado a Licitación Pública y Escrita MULTIPLES EN MUNICIPIOS DEL
presente los actuados, se ajusta la Internacional para la ejecución de la NORTE GRANDE - $ 45.000.000,00
normativa en la materia de la Ley Nº Obra: "PROYECTO Y y el saldo restante se imputarán en los
2.092 (Obras Públicas) y sus Decretos CONSTRUCCION DEL COMPLEJO Ejercicios 2011 y 2012, por tratarse de
Reglamentarios, por lo que solo le E D I L I C I O S E D E D E LO S un proyecto plurianual.-
resta la superioridad, que dice el MINISTERIOS DE ECONOMIA Y Art. 4º.- El presente Decreto será
respectivo acto administrativo EDUCACION DEL SUPERIOR refrendado por el Ministro de
aprobando los pliegos y el respectivo GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE Economía por tratarse de un proyecto
llamado a licitación en los términos SANTIAGO DEL ESTERO", con un plurianual.-
del Decreto 077/09, haciendo la P resupuest o Oficial de $ Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y
salvedad en dicho instrumento, de que 300.000.000,00 (pesos trescientos dése al BOLETIN OFICIAL.-
la obra que se pretende, es de millones), y un plazo de ejecución de Dr. Gerardo Zamora
ejecución plurianual, motivo por el 973 (novecientos setenta y tres) días Sr. Elías Miguel Suárez
cual se deberán efectuar las corridos y en un todo de acuerdo a lo C.P.N. Atilio Chara
previsiones presupuestarias de establecido en el CONVENIO DE Arq. Argentino José Cambrini
rigor…" ADHESION Y SUBEJECUCION Nº
Por ello, 014/2010, celebrado entre el
El Señor Gobernador de la Provincia Ministerio de Planificación Federal,

SECCION JUDICIAL
EDICTO SUCESION con derechos a los bienes relictos del "MARTINEZ AMERICA
En autos caratulados: "CARRIZO causante para que dentro del plazo de s/SUCESION", cita y emplaza a
ALBERTO DE JESUS Y OTROS TREINTA DIAS, lo acredite. herederos y acreedores de AMERICA
s/SUCESION", que tramita por ante Santiago del Estero, 23 de Septiembre MARTINEZ, para que en el término de
el Juzgado Civil y Comercial de del 2010. Treinta (30) Días posteriores a la
Quinta Nominación, cita y emplaza a Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria. última publicación comparezcan a
herederos y acreedores de los extintos: Nº 209.951 - e. 30 sep. - v. 04 oct. - p. hacer valer sus derechos bajo
ALBERTO DE JESUS CARRIZO, 50 -$ 15,00. apercibimiento de ley.
MARIA YOLANDA CHAPARRO Y Secretaría, 29 de Septiembre del
CARLOS ALBERTO CARRIZO, para EDICTO SUCESION 2010.-
que en el término de treinta días, Juez en lo Civil y Comercial de 6º Dra. DELCIA MUJICA PAZ -
posteriores a la última publicación, Nominación en autos: "PARRADO Secretaria
comparezcan a hacer valer sus ALFREDO DANTE s/SUCESION Nº 209.956 - e. 30 sep - v. 04 oct - p.
derechos. AB-INTESTATO", cita y emplaza a 50 - $ 15,00.-
Santiago del Estero, 22 de Septiembre herederos y acreedores de ALFREDO
del año 2010. DANTE PARRADO, para que en el
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria. término de Treinta Días comparezcan EDICTO SUCESION
Nº 209.952 - e. 30 sep. - v. 04 oct. - p. a hacer valer sus derechos, bajo Juzgado Civil y Comercial de la
50 -$ 15,00. apercibimiento de ley.- Ciudad de la Banda Autos:
Secretaría, 29 de Septiembre de "FERRARI DINA ELVECIAY s/
EDICTO SUCESION 2010.- SUCESION". Expte. Nº 57.805/2008
Juez en lo Civil y Comercial de Quinta Dra. MARY CRISTINA ZAIEK - cítese y emplácese a herederos y
Nominación, Dr. Pedro José Basbús, Secretaria acreedores, para que en el término de
TREINTA DIAS (30) comparezcan
Secretaria Dra. Alicia Brím, en autos: Nº 209.957 - e. 30 sep - v. 04 oct - p.
hacer valer sus derechos, bajo
"EXPTE. Nº 419.776. BUABUD 50 - $ 15,00.-
apercibimiento de ley.
LUIS ALBERTO Y OTROS La Banda Diecinueve (19) de
s/SUCESION AB-INTESTATO", EDICTO SUCESION Noviembre de dos mil nueve.
cita y emplaza a quienes se consideren Sr. Juez Civil de 3º Nom., en autos: Fdo. Dr. Víctor Rotondo - Juez, Dra.

7


Silvia Grand - Secretaria.- CONSIDEREN CON DERECHOS con Frac. de Terreno. Pte. del Puestito
Dra. LILA PERRACINI DE GAONA sobre el inmueble Lote 11, manzana de San Antonio, de Flia. Morelini,
- Secretaria "A", ubicado en calle Chasqui nº 348 antes de Mario Sharp. Partiendo del
Nº 209.962 - e. 01 oct. - v. 05 oct. - p. del barrio Sarmiento, identificado con vértice "D" con dirección S.O., el lado
50 $ 15,00.- Matrícula Folio Real dominio 196, "D-A" mide 16.40 m., hasta llegar al
Folio 212, del Año 1.953, padrón Nº vértice "A", lindando por este rumbo
EDICTO SUCESION 01-01-034238, con una superficie de con fracción de terreno Pte. del Ptito
Juez Civil y Comercial de 5º 450,36 m2 y cuyos linderos son:; de San Antonio de Telmo Ledesma.
Nominación, en Autos: Expte. Nº: Norte: con Calle Pública; Sur: con los Quedando formado el polígono
422703. Autos caratulados: Lotes siete y ocho de la misma A-B-C-D-A con una superficie total
"LASTRA SEGUNDO manzana; Este: con el lote once de la de 1.411, 31 m2. Se encuentra
CRISTOBAL Y ROLDAN LIDIA misma manzana y Oeste: con el lote inscripto en el Registro General de la
ESTHER s/SUCESION diez de la misma manzana, objeto del Propiedad inmueble en el Tomo 64
AB-INTESTATO". presente, por el término de QUINCE Sección Departamento Capital Folio
Santiago del Estero, 29 de Septiembre DIAS, comparezcan a hacer valer sus 302 Número 439 Año 1963, conforme
del dos mil diez. derechos en la presente causa, bajo a las razones de hecho y derecho que
Cítese a todos los que se consideren apercibimiento de ley.- paso a exponer) a comparecer en el
con derecho a los bienes relictos de los Secretaría, 24 de septiembre de 2010.- término de QUINCE DIAS (a partir de
causantes para que dentro del plazo de Dra. MARTA DANIELA AUSAR - la última publicación) al presente
Treinta días lo acrediten, bajo Secretaria proceso a estar a derecho, a constituir
apercibimiento de ley. Nº 209.965 - e. 01 oct. - v. 04 oct. - p. domicilio legal dentro del radio del
Fdo. por: Juez -Basbús Pedro José, 100 - $ 22,50.- juzgado, bajo apercibimiento de que
Secretaria - Brim Alicia.- en caso de incomparecencia se
Dra. MONICA PATRICIA ABATE EDICTO PRESCRIPCION nombrará al Sr. Defensor de Ausentes
DE CASTILLO SOLA - Prosecretaria Sr. Juez Civil de 6º Nominación de para que lo represente en el presente
Nº 209.961 - e. 01 oct. - v. 05 oct. - p. la ciudad de Santiago del Estero: en juicio.
70 - $ 22,50.- autos caratulados: "ACUÑA RAUL Secretaría, 17 Septiembre de 2010.-
ESTEBAN c/SALOMON Dra. MARY CRISTINA ZAIEK -
EDICTO SUCESION ABRAHAM STULBERG Secretaria
Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA Nº 209.970 - e. 01 oct - v. 04 oct - p.
Nominación de la Ciudad de Santiago DE DOMINIO. EXPTE. Nº 360 - $ 75,00.-
del Estero Dr. Curet, Fernando Anibal, 416.342". Se ha dispuesto citar al Sr.
en los autos caratulados: Salomón Abraham Stulberg y/o quien EDICTO PRESCRIPCION
"FERREYRA DE ITURRE MARIA se considere con derecho sobre el bien Sr. Juez Civil de 6º Nominación de
M E R C E D E S s / S U C E S IO N " inmueble objeto de autos (Ubicado en la ciudad de Santiago del Estero: en
EXPTE. Nº 429.235, y estando el camino vecinal al Puestito de San autos caratulados: "LEDESMA
acreditado el fallecimiento del Antonio: Lote: lote 46 y 47 de mzna ALFREDO ANTONIO c/VIVALDA
causante, con el Acta de Defunción "9", pte., de fracción "B" del lote 6, de MAGDALENA Y ATULBERG
acompañada, declárese abierto el El Puestito. Distrito: Zanjón. SALOMON ABRHAM. EXPTE. Nº
JUICIO SUCESORIO DE MARIA Departamento: Capital. Padrón 416.340". Se ha dispuesto citar al Sra.
MERCEDES FERREYRA DE inmobiliario: 01-01-038880 (lote. 46) Magdalena Vivalda y al Sr. Salomón
ITURRE. Cítese y emplácese a quienes 01-01-038879 (lote 47) inscripción en Abraham Stulberg y/o quien se
se consideren con derecho sobre los el R.G.P.I: Nº 439 Fº 302 Año 1963 - considere con derecho sobre el bien
bienes del causante para que Dpto. Capital. El Plano se encuentra inmueble objeto de autos (Ubicadas
comparezcan a hacerlos valer dentro inscripto en Dirección General de en "El Puestito", Distrito Zanjón,
del término de TREINTA (30) DIAS Catastro en el registro de planos con el Departamento Capital, de esta
bajo apercibimiento de ley. Nº 5948, Leg. 07 Expte. Nº Provincia e identificadas como: Lotes
Fdo. Secretaria autorizante, Dra. 1869-28-06, sección registro Gráfico y 9,10 y 11 de la Manz. "8" Parte,
Ausar, Marta Daniela.- Archivo 23/08/06. La descripción de Inscriptos en el R.G.P.I. en: Lote 9:
Oficina, 28/09/10.- la Fracción del Lote a prescribir según Inscripción Tº 64 Nº 439 Fº 302 Año
Dra. MARTA DANIELA AUSAR - plano es la siguiente: Partiendo del 1.963 Dpto. Capital (Título General),
Secretaria vértice "A", con dirección N.O. el lado el cual registra la siguiente
Nº 209.960 - e. 01 oct. - v. 05 oct. - p. "A-B" mide 61.86 m., hasta llegar al denominación: Inmueble, ubicado en
75 - $ 22,50.- vértice "B", lindando por este rumbo el Distrito "Contreras" Dpto. Capital,
con el Lote 45 del Loteo de Salomón parte del denominado "El Puestito".
EDICTO PRESCRIPCION Stulberg, hoy Flia Castañares.- Mide: 129,90 m en su lado Oeste, 145
Juzgado en lo Civil y Comercial de 4º Partiendo del vértice "B" con m, en el Este por 1.400 m en línea del
Nom., en Autos: "DIAZ VICTOR dirección N.E el lado "B-C" mide Norte y 1.339,60 m en la del Sud.
EDUARDO Y OTROS c/VIÑAO 29.20 m., hasta llegar al vértice "C", Linda; Al Norte, con parte de la
JOSE MARIA - EXPTE. Nº 400.725/ lindando por este rumbo con Camino propiedad de Segundo Gil Ramírez; Al
2009", cita y emplaza a JOSE MARIA Vecinal a Ruta Nac. 9.- Partiendo del Sud, con propiedad de S. Sayago; Al
VIÑAO y/o SUCESORES DEL SR. vértice "C" con dirección S.E., el lado Este, con resto del mismo inmueble
J OS E M A R I A V I ÑAO y/ o "C-D" mide 63.20 m., hasta llegar al "El Puestito"; Al Oeste, acequia del
PROPIETARIOS y/o QUIENES SE vértice "D", lindando por este rumbo Palomar. Superficie: 18 Has. 82 As. 79

8


Cas., de la cual se afecta remanente 686 m2, 31 md2. Se afecta superficie Manzana 8 de la Flia. Corona) a
Lote 10: Matrícula Folio Real Nº total. Padrones Inmobiliarios: Nº comparecer en el término de
7S-6359, parte integrante de la 01 -01 -06 53 18 (Lote 9), Nº DIECINUEVE DIAS (a partir de la
Manzana Nº 8 de "El Puestito", 01-01-.038926 (Lote 10), Nº última publicación) al presente proceso
ubicado en el Distrito "Contreras" 01-01-038927 (Lote 11,) Según Plano a estar a derecho, a constituir
Dpto. Capital Sud. Mide: 14 m al de Levantamiento Territorial para domicilio legal dentro del radio del
Norte: 9,35 m al Sud: 58,36 m al Oeste Prescripción Adquisitiva de Dominio Juzgado, bajo apercibimiento de que
y 58,55 m al Este. Linda: Norte, con inscripto en el registro de planos de en caso de incomparecencia se
calle Pública; Sur, con Calle 4; Oeste, Dirección General de Catastro con el nombrará al Sr. Defensor de Ausentes
con Lote 9; Este, con Lote 11; Nº 6471 Legajo 07 año 2.008 Expte. para que lo represente en el presente
Superficie: 681,35 m2. Se afecta Nº 714-28-2008, consta de una juicio.
superficie total. Lote 11: Matrícula Superficie de 1.950,63 m2, y está Secretaría, 17 Septiembre de 2010.-
Folio Real Nº 7S-6360 parte integrante formada por el polígono A-B-C-D-A, Dra. MARY CRISTINA ZAIEK -
de la Manzana Nº 8 de "El Puestito", cuyas medidas y linderos son: Medidas Secretaria
ubicado en el Distrito "Contreras" Lados A-B 38,15 m; B-C 59,10 m; Nº 209.969 - e. 01 oct - v. 04 oct - p.
Dpto. Capital Sud. Mide: 14,15 m., al C-D 28,72 m; D-A, 58,24 m. Linderos: 450 - $ 97,50.-
Norte; 9,37 m al Sud; 58,55 m al Oeste Al Noroeste, con camino Vecinal; Al
y 59,10 m al Este. Linda: Norte, con Noreste, Lote 5 H de Enzo Carabajal;
calle Pública; Sur, con calle 4; Oeste, Al Sudeste, con Camino Vecinal (tío
con propiedad de Saracco; Superficie: Jesús); Al Sudoeste, con Lote 8 de la

SECCION AVISOS VARIOS
"ASOCIACION CIVIL DEL 1º - Designación de dos socios Julio s/nº de la Ciudad de Suncho
OESTE SANTIAGUEÑO" presentes para firmar el acta de Corral, Departamento Juan Felipe
San Pedro de Guasayán asamblea. Ibarra, de la Provincia de Santiago del
SANTIAGO DEL ESTERO 2º - Lectura, Modificación o Estero, para tratar lo siguiente:
Convocatoria a aprobación de la Memoria, Balance ORDEN DEL DIA:
Asamblea General Extraordinaria General, Cuenta de recursos y Gastos 1º - Elección de Dos (2) Asociados
Convócase a los Asociados a e Inventario del ejercicio cerrado el 31 para refrendar el Acta de Asamblea
Asamblea General Extraordinaria a de Diciembre de 2008 y 2009.- juntamente con el Presidente y
celebrarse el día 14/10/2010 a las 3º - Renovación de autoridades por el Secretario.
19.00 horas, con 30 minutos de período de los años 2010 y 2011.- 2º - Consideración de la Memoria,
tolerancia, en el domicilio sito en NOTA: El quórum para cualquier tipo Estado de Situación Patrimonial,
Libertad S/Nº San Pedro de Guasayán, de asamblea, será de la mitad más uno Cuadro de Recursos y Gastos,
para tratar el siguiente: de los socios con derecho a participar. Inventario, de los Ejercicios cerrados
ORDEN DEL DIA: En caso de no alcanzar este número a al 31/12/2007; al 31/12/2008 y al
1) - Renovación de Autoridades. la hora fijada, la asamblea podrá 31/12/2009.
2) - Dos Socios para refrendar el Acta. sesionar válidamente treinta minutos 3º - Elección de Autoridades para
ABELARDO CISTERNA - Presidente. después con los socios presentes, cuyo Fiscalización de Mandatos.
Nº 209.975 - e. 01 oct. - v. 04 oct. - p. número no podrá ser menor al de los NOTA: La Asamblea se desarrollará
60 - $ 15,00.- miembros del Organo Directivo. de acuerdo a lo dispuesto por los
Estatutos Sociales y será iniciada
JULIO SIERRA - Presidente
UNA (1) hora después de la fijada en
CLUB ATLETICO LILIANA FLORES - Secretaria
la convocatoria con el número de
VILLA JUANA Nº 209.971 - e. 01 oct - v. 04 oct - p.
Socios presentes, si antes no se
- La Banda - 120 - $ 22,50.-
hubiese reunido la mitad más uno del
SANTIAGO DEL ESTERO
total de los Socios registrados en
Convocatoria a
condiciones de votar.
Asamblea General Ordinaria FUNDACION
EDGARD OSVALDO JULIAN -
Cumpliendo con lo establecido en los MILITANCIA PARA
Presidente
estatutos generales la Comisión LA VIDA
VICTORIA NOEMI YBARRA -
Directiva tiene el grato deber de Suncho Corral
Secretaria
convocar a todos los socios activos a la Dpto. Juan Felipe Ibarra
Nº 209.974 - e. 01 oct - v. 04 oct - p.
Asamblea General Ordinaria que se SANTIAGO DEL ESTERO
120 - $ 22,50.-
realizará el día 05 de Octubre de 2010 Convocatoria a
a horas 20,30 hs., en el domicilio sede Asamblea General Ordinaria
GOBIERNO DE
del Club, sito en la calle Romualdo El Consejo de Administración
LA PROVINCIA DE
Gauna y República de Siria, para convoca a sus Asociados a Asamblea SANTIAGO DEL ESTERO
tratar el siguiente temario: General Ordinaria, para el día 16 de Ministerio de
ORDEN DEL DIA: Octubre del año 2010, a las 10:00 Obras y Servicios Públicos
horas, en el domicilio de calle 9 de Dirección General de Arquitectura

9


LLAMADO A DEL PLIEGO: Dirección General de DESTINO: Semaforización de Diez
LI CITACION Arquitectura, Avda. Belgrano (S) Nº Esquinas de la Ciudad.
LICITACION PUBLICA y 222, Ciudad Capital de Santiago del APERTURA: 12-10-10 HORAS:
ESCRITA Nº 08/2010 Estero.- 10,00.
OBJETO: Obra "CONSTRUCCION Arq. SILVIA B. CAMBRINI - PLAZO DE ENTREGA: (10) Diez
DE U.P.A. Bº. MARIANO Directora Gral. de Arquitectura. Días Hábiles.
MORENO - CAPITAL - DPTO. e. 1 Octubre - v. 5 Octubre VALOR DEL PLIEGO: $ 400,00 -
CAPITAL" Pesos Cuatrocientos.
AUTORIZADA POR: Decreto Nº MUNICIPALIDAD DE LUGAR DE APERTURA:
1.520 de fecha 24/10/2.010. LA CAPITAL Subdirección de Compras y
PRESUPUESTO OFICIAL $ Secretaría de Economía Suministros, Ciudad.
553.169,69 (Pesos Quinientos SANTIAGO DEL ESTERO COMPRA Y CONSULTA DE
cincuenta y tres mil ciento sesenta y Subdirección de Compras PLIEGOS: Hasta el día 08-10-10, en
nueve con sesenta y nueve centavos). Suministros y Bienes Patrimoniales la Subdirección de Compras,
FECHA DE APERTURA: 28 de LICITACION PUBLICA Suministros y Bienes Patrimoniales, 9
Octubre de 2.010 - Horas 10,oo Nº 025/2010 de Julio Nº 225, ciudad, Tel. Fax:
LUGAR: Dirección General de OBJETO: LLAMASE a Licitación 0385-421-9738.
Arquitectura de la Provincia. Avda. Pública Nº 025/10, Expediente Nº Santiago del Estero, Septiembre 30 de
Belgrano (S) Nº 222, Ciudad Capital 16412-4-10. Aprobada mediante 2010.-
de Santiago del Estero. Decreto Acuerdo Nº 506 "P", de fecha FRANCISCO GANGITANO -
PRECIO DEL PLIEGO: $ 550,oo 28-09-10, para la Adquisición de Subdirector de Compras y Suministros
(Pesos Quinientos cincuenta) " M A TERIALES P AR A L A Nº 209.964 - e. 01 oct. - v. 05 oct. - p.
PLAZO DE EJECUCION: Ciento INSTALACION DE DIEZ 100 - $ 30,00.-
veinte (120) días corridos. SEMAFOROS".
SISTEMA DE CONTRATACION: PRESUPUESTO OFICIAL: $
Ajuste Alzado 380.385,00. Pesos Trescientos Ochenta
LUGAR DE CONSULTA Y VENTA Mil Trescientos Ochenta y Cinco.

SECCION AVISOS DE HOY
EDICTO SUCESION los herederos y acreedores del El Juez Civil y Com., de La Banda, en
Juez Civil Frías, Dra. Eva L. R. de causante FRANCISCO GERONIMO "Expte. Nº 62.366. "AVILA
Ortiz, autos: "DENETT JOSE MANSILLA Y/O FRANCISCO CARMEN LELIA y NEDIANI
GASPAR Y WALDINA JESUS MANSILLA para que en el plazo ROMULO s/SUCESION", cita y
ROJAS s/SUCESION Treinta Días, comparezcan a hacer emplaza por Treinta Días a herederos y
AB-INTESTATO", Expte. Nº valer sus derechos, bajo acreedores de CARMEN LELIA
15.867/2009, cita y emplaza a apercibimiento de ley.- AVILA y ROMULO NEDIANI, para
herederos, acreedores y a todos Dra. Blanca Jiménez.- que comparezcan a hacer valer sus
quienes se consideren con derechos, a Secretaría, 22 de Septiembre de 2010.- derechos bajo apercibimiento de ley.-
los bienes dejados por los causantes, D r a . P A O LA F I O R E T T I - Dr. Víctor Manuel Rotondo (h) - Juez.
JOSÉ GASPAR DENETT Y/O JOSE Pro-Secretaria Lila Perracini de Gaona - Secretaria.-
GASPAR DENETT Y/O GASPAR Nº 209.987 - e. 04 oct - v. 06 oct - p. MARIA SILVIA GRAND -
DENETT Y WALDINA JESUS 50 - $ 15,00.- Pro-Secretaria
ROJAS Y/O WALDINA ROJAS Y/O Nº 209.983 - e. 04 oct - v. 06 oct - p.
WALDÍNA ROJAS Y/O WALDINA EDICTO SUCESION 50 - $ 15,00.-
JESÚS ROJAS Y/O UBALDINA Juez Civil y Comercial de 3º
ROJAS Y/O WALDINA DE JESÚS Nominación, Dr. Federico Argibay, EDICTO SUCESION
ROJAS, plazo 30 días, contados última autos: "BRANDAN LUIS RENE El Juzgado Civil y Comercial de
publicación, comparezcan a estar a s/SUCESION AB-INTESTATO", Cuarta Nominación, en autos:
derecho, bajo apercibimiento de ley. cita a herederos, acreedores, y toda "BRAVO GOMEZ, JOSE
Secretaría, 29 de Septiembre del año persona que se considere con derecho FILIBERTO Y/O BRAVO, JOSE
2010. a los bienes dejados por el causante FILIBERTO s/SUCESION
Dra. MARIA SOLEDAD RAMOS - LUIS RENE BRANDAN, para que en AB-INTESTATO", cita y emplaza
Pro-Secretaria. el término de 30 días hagan valer sus por treinta días a herederos, acreedores
Nº 209.979 - e. 04 oct. - v. 06 oct. - p. derechos, bajo apercibimiento de ley.- y todos los que se consideren con
60- $ 15,00.- Secretaría, 28 de Septiembre de 2010.- derecho a los bienes dejados por
Dra. DELCIA MUJICA PAZ - BRAVO GOMEZ, JOSE FLIBERTO
EDICTO SUCESION Secretaria Y/O BRAVO, JOSE FILIBERTO,
La Sra. Juez Civil y Comercial de Nº 209.986 - e. 04 oct - v. 06 oct. - p. para que en el término de treinta días,
Añatuya, en autos caratulados: 45 - $ 15,00.- comparezcan a hacer valer sus
"M ANSILLA FRANCISCO derechos, bajo apercibimiento de ley.
GERONIMO s/SUCESION Fdo.: Dr. Curet, Fernando, Juez. Ante
AB-INTESTATO", cita y emplaza a EDICTO SUCESION Mí: Dra. Ausar, Daniela.

10


Santiago del Estero, 30 de Septiembre linda con calle camino a la Dársena, VISGARRA y/o QUIEN SE
de 2010. del punto C al D, con rumbo CONSIDERE CON DERECHOS
Dra. MARTA DANIELA AUSAR - aproximado hacia el sudoeste una SOBRE EL BIEN. Agréguese la
Secretaria. distancia de 47,66 m donde linda con documental acompañada. Córrase
Nº 209.977 - e. 04 oct. - v. 06 oct. - p. Lote Nº 2, propiedad de la Sra. Olga traslado de la demanda para que en el
55 - $ 15,00.- Abregú, del punto D al A, con rumbo término de QUINCE DIAS, los
aproximado hacia el sudoeste una deman d ados y/o sucesores
EDICTO PRESCRIPCION distancia de 10,01 metros donde linda comparezcan y contesten bajo
Juez en lo Civil y Comercial Quinta con lote Nº 8 propiedad de Domingo apercibimiento a lo dispuesto en el Art.
Nominación, autos: "MANZUR Manfredi, a comparecer al proceso, por 62 del citado cuerpo legal. Asimismo,
CESAR Y OTRA c/PEREYRA DE el término de Dos Días, bajo para que constituyan domicilio a los
LEDESMA RAFAELA Y OTROS apercibimiento de designar a la Sra. efectos procesales dentro del radio del
s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA Defensora para que los represente en Juzgado y ofrezcan las pruebas de que
VEINTEAÑAL", Expte. la presente causa.- intenten valerse, bajo apercibimiento
418.502/2010, se ha resuelto citar por Fdo: Víctor Manuel Rotondo, Juez. de lo dispuesto por los Arts. 342 y 360
edictos (Art. 346 del CPCC), a los Ante mí. Dra. Lila Perracini de Gaona del CPCC. Téngase presente las
demandados RAFAELA DE LOS - Secretaria pruebas ofrecidas y resérvese su
ANGELES PEREYRA DE Secretaría, 22 de Septiembre 2010.- proveído para la etapa procesal
L E D E S M A Y ANAS T A C I O Dra. LILA PERRACINI DE GAONA oportuna. A lo demás oportunamente si
LEDESMA Y/O QUIENES SE - Secretaria procediere. Martes y viernes para las
CONSIDEREN CON DERECHO, Nº 209.985 - e. 04 oct - v. 05 oct - p. notificaciones en la oficina.
para que dentro del término de DIEZ 200 - $ 45,00.- Notifíquese personalmente o por
DIAS, desde la última publicación cédula. Líbrese oficio al Poder
comparezcan a estar a derecho y EDICTO PRESCRIPCION Ejecutivo Provincial y por cédula
constituyan domicilio legal dentro del Juez Civil y Comercial La Banda, en cursada al Fiscal de Estado por el
radio del Juzgado, bajo apercibimiento autos: "Expte. Nº 62.267/2010 - plazo de TREINTA DIAS, en la forma
de designar como su representante GAONA JUAN BLAS c/ establecida por el Art. 341 2º párrafo y
legal al Sr. Defensor de Ausentes, en la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 344 del CPCC y Art. 8 de la Ley
causa sobre prescripción de un ESTERO s/PRESCRIPCION 6.201. Desconociéndose el domicilio
inmueble ubicado en Calle Sargento ADQUISITIVA DE DOMINIO", se de los demandados JUAN
Cabral Nº 731 del Barrio Belgrano de ha dictado el siguiente decreto: La ANACLETO VIZGARRA y/o DAVID
la Ciudad de Santiago del Estero, Banda, tres de Septiembre del dos mil VIZGARRA y/o QUIEN SE
Dpto. Capital de la Provincia de d iez . Agréguese el recaudo CONSIDERE CON DERECHO a
Santiago del Estero. acompañado y téngase presente. Por comparecer al proceso mediante
Santiago del Estero, 28 de Septiembre presentado, por constituido domicilio edictos, publíquese por DOS DIAS en
de 2010. legal y denunciado el real y por parte el Boletín Oficial y un Diario de mayor
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria. en el carácter invocado atento al circulación, bajo apercibimiento de
Nº 209.981 - e. 04 oct. - v. 05 oct. - p. mandato acompañado. Dásele designar a la Sra. Defensora de
120- $ 22,50.- participación para actuar en nombre y Ausentes para que la represente en la
representación de Juan Blas Gaona. presente causa.
EDICTO PRESCRIPCION Por formalizada demanda de Not. Fdo.: Dr. Víctor Manuel Rotondo,
Juzgado Civil y Comercial de La PRESCRIPCION ADQUISITIVA Juez. Ante mí: Dra. María Silvia Grand
Banda, Autos: Expte. Nº - AUGER VEINTEAÑAL, sobre el siguiente - Prosecretaria.
ANALIA c/INGRATTA CIRO inmueble: Ubicado en Loma Negra, Secretaría, 23/09/10.
s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA denominado Las Cuatro Hermanas, MARIA SILVIA GRAND -
VEINTEAÑAL, cita y emplaza al parte de Loma Negra, Dpto. Banda, Pro-Secretaria.
demandado y a quienes se consideren con una superficie de 568 has 03 as, 46 Nº 209.976 - e. 04 oct. - v. 05 oct. - p.
con derechos sobre un inmueble cas, M.F.P. Nº 12-200-018, la que se 440 - $ 90,00.-
designado como. LOTE UNO admite por cuanto por derecho
MANZANA B, lugar: camino a la procediere y que se tramitará por la vía EDICTO NOTIFICACION
Dársena Nº 4.698 esquina Juan José del proceso ORDINARIO (Arts. 334, El Tribunal de Cuentas de la Provincia
Paso, Bº Villa Manfredi, La Banda, de 335, 341 y s.s. del CPCC). Atento a las de Santiago del Estero, en actuaciones
la Provincia de Santiago del Estero, constancias de autos, el inmueble cuya caratuladas: "EXPTE. Nº
Padrón Catastral Nº 06-1-55769, que prescripción se pretende no registra 167-35-2009 TRIBUNAL DE
según plano tiene una superficie de antecedentes de inscripción dominial CUENTAS s/JUICIO DE
476,95 metros cuadrados, que mide y en el Registro de la Propiedad CUENTAS DE OFICIO EN LA
linda según memoria prescriptiva y Inmueble, en virtud a lo preceptuado COMISION MUNICIPAL DE
levantamiento territorios del Ingeniero por el Art. 2342 inc.1º del Código RAPELLI, por la falta de presentación
Agrimensor: desde el punto A al B con Civil, téngase por parte demandada a de Rendiciones de Cuentas,
rumbo aproximado hacia el noroeste PROVINCIA DE SANTIAGO DEL correspondientes al Ejercicio 2007, por
una distancia de 47,84 m, donde linda ESTERO, EDMUNDO BLAS RIOS, montos coparticipados de $
con calle Juan José Paso, del punto B AMERIO EVARISTO D IAZ, 173.115,58 y montos ATP $ 204.927",
al C con rumbo aproximado hacia el ARTURO INDALECIO DIAZ, JUAN NOTIFICAR a la Sra. MARIA
noroeste una distancia de 10 m donde ANACLETO VIZGARRA y/o DAVID AGUILERA, de la Resolución Nº

11


384/09, la que se transcribe en su parte Convocatoria a Asamblea Ordinaria 20:30 horas en la sede social sita en
pertinente: La Comisión Directiva de la Rivadavia Nº 908 Piso 2do. Dpto. "C"
"Santiago del Estero, 22 de diciembre Asociación de Fomento Comunal de de esta Ciudad, a efectos de considerar
de 2009. Medellín, convoca a Asamblea los siguientes puntos:
VISTO… Y CONSIDERANDO....… Ordinaria de la citada Organización, ORDEN DEL DIA:
LA SALA DE para el día 05 de Octubre del año 2010 1º - Elección de dos asociados para
PRIMERA NOMINACION en las sede social, sito en calle pública firmar el Acta de Asamblea,
RESUELVE: s/nº Medellín, Dpto. Atamisqui, conjuntamente con el Presidente y
Art. 1º: FORMULAR CARGO Santiago del Estero a hs. 19:00 con Secretaria del Consejo directivo.
solidario por la suma de $ 411.272,47 sesenta minutos de tolerancia para 2º - Celebración de Asamblea General
(Pesos cuatrocientos once mil tratar el siguiente: Ordinaria fuera de los términos de la
doscientos setenta y dos con cuarenta ORDEN DEL DIA: Ley 20.321.
y siete centavos) a los Sres. PABLO 1º - Renovación de Autoridades. 3º - Lectura y Consideración de la
A. LUNA y MARIA AGUILERA, en 2º - Aprobación de Memoria y Memoria, Estado de Situación
el carácter de Comisionado Municipal Balance. Patrimonial, Estado de Recursos y
de Rapelli y Secretaria Tesorera, 3º - Designación de dos socios para Gastos, Anexos, Inventario, Informe de
respectivamente, durante el Ejercicio refrendar el acta. la Junta Fiscalizadora, todo ello
2007, en mérito a los considerandos de Medellín, Dpto. Atamisquí, 01 de correspondiente a los Balances
la presente. Octubre del 2010.- Generales cerrados el 31 de Octubre de
Art. 2º: El importe del cargo formulado WILLIAMS F. GODOY - Presidente 2006, 31 de Octubre de 2007, 31 de
deberá ser depositado en el término de Nº 209.984 - e. 04 oct - v. 04 oct - p. Octubre del 2008 y 31 de Octubre de
10 (DIEZ) días, contados a partir de la 60 - $ 15,00.- 2009.-
notificación, en la Cuenta Nº 4º - Designación y Elección de la
1988124/58 "Rentas Generales CLUB ATLETICO Comisión Escrutadora que reciba los
Ordinarias" del Banco Santiago del 25 DE MAYO votos y verifique el escrutinio.
Estero, bajo apercibimiento de ley. Termas de Río Hondo 5º - Elección del Consejo Directivo y
Art. 3º: La constancia del depósito de SANTIAGO DEL ESTERO Junta Fiscalizadora, en reemplazo de
la multa aplicada deberá ser presentada Convocatoria a los salientes por terminación de
ante este Tribunal de Cuentas, en el Asamblea General Ordinaria mandato.
término de 48 (CUARENTA Y El Club Atlético 25 de Mayo convoca Santiago del Estero, 29 de Septiembre
OCHO) horas de su efectivización. a sus Asociados a la Asamblea General de 2010.-
Art. 4º: Vencido el término fijado en el Ordinaria que se celebrará el 10 de ADA LUZ FALCON - Presidente
Art. 2º de la presente, sin que hubiere Octubre a partir de Horas 10, con SOFIA L. DE ARGAÑARAZ -
hecho efectivo el pago, el Tribunal treinta minutos de tolerancia, en su Tesorera
cursará copia legalizada de las Sede Social. Nº 209.991 - e. 04 oct - v. 05 oct - p.
actuaciones al Fiscal de Estado para 140 - $ 30,00.-
ORDEN DEL DIA:
que éste inicie, sin más trámite, la 1º - Lectura y consideración de
acción correspondiente, según lo Memoria y Balance año 2009 e
establece el Art. 71º de la mencionada informe de la Comisión Revisora de "ASOCIACION CIVIL
ley. Cuentas. SOL NACIENTE Y PONIENTE"
Art. 5º: Por Secretaría General 2º - Elección de Comisión Directiva y Vaca Huañuna - Dpto. Figueroa -
notifíquese, cúrsese copia de la Comisión Revisora de Cuentas. SANTIAGO DEL ESTERO
presente al Dpto. Municipios, 3º - Dos socios Asambleístas para Celebración de Asamblea
regístrese y cumplido archívese. refrendar el Acta. Fuera de Término Estatutario
Fdo.: Dr. ENRIQUE JOSE BILLAUD, Las Termas de Río Hondo, 28 de Convócase a los Asociados a
Presidente; C.P.N OSCAR ROQUE Septiembre de 2010.- Asamblea Ordinaria el día Martes 12
LAMI, Vocal; Dr. LUIS ARIEL HECTOR ARMANDO LUNA - de Octubre, a las 16,30 horas, en el
DOMINGUEZ, Vocal; Ante mí: Dr. Presidente Salón Comunitario, con el siguiente:
JOSE A. ALEGRE VIAÑA, Secretario JULIO MARCELO LUNA - Secretario ORDEN DEL DIA:
General. Nº 209.982 - e. 04 oct - v. 05 oct - p. 1º - Lectura del Acta de la Asamblea
Santiago del Estero, 27 de Septiembre 60 - $ 15,00.- Anterior.
de 2010. 2º - Explicación a cargo de la
Dr. ENRIQUE JOSE BILLAUD - Secretaria de las causas del atraso en la
ASOCIACION MUTUAL
Presidente. celebración de la presente Asamblea
CALIXTO IBARRA
e. 04 oct. - v. 04 oct. Ordinaria.
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a 3º - Lectura de la Memoria, Balance
ASOCIACION DE Asamblea General Ordinaria General (2008/2009), e Informe de la
FOMENTO COMUNAL Convocamos a nuestros asociados a la Comisión Revisora de Cuentas.
DE MEDELLIN Asamblea General Ordinaria para el 4º - Designación de dos (2) Socios
Medellín - Dpto. Atamisqui día 01 de Noviembre de 2010, a las para firmar el Acta.
SANTIAGO DEL ESTERO

12


Viernes, 1 de Octubre del año 2010. Ayacucho, Provincia de Buenos LUGAR: Departamento
SANDRA LEMOS - Presidente. Aires.- Contrataciones - Dirección General de
ROXANA ACOSTA - Secretaria. Cesionario: NORBERTO JOSE Administración del Ministerio de
Nº 209.980 - e. 04 oct. - v. 04 oct. - p. LLAMAS, argentino, casado, DNI Nº Salud y Desarrollo Social; sito en
60- $ 15,00.- 8.108.961, domiciliado en calle Sáenz Avda. Belgrano (s) Nº 2050, Ciudad de
Peña Nº 1.744, Quilmes Oeste, Santiago del Estero.
"CENTRO DE Provincia de Buenos Aires.- PLIEGO DE CONDICIONES:
JUBILADOS Y Objeto: 850 acciones.- Podrán consultarse en la citada donde
PENSIONADOS Precio: $ 8.500.- se encuentran a disposición de los
AMIGOS DE LA Inscripción de la Sociedad: Tomo interesados.
ALDEA SAN JOSE" Contratos Sociales, bajo el Nº 25 al Fº VALOR DEL PLIEGO: $ 800 (Son
SANTIAGO DEL ESTERO 325-336, con fecha 23 de Febrero de pesos ochocientos).
Convocatoria a 2009.- C.P.N. LUIS R. ACUÑA - A/C Dpto.
Asamblea General Extraordinaria VICTOR EMILIO ZAIN - Escribano Contrataciones.
Conforme a los recaudos legales, Nº 209.989 - e. 04 oct - v. 04 oct - p. e. 04 oct. - v. 06 oct.
convócase a Asamblea General 60 - $ 15,00.-
Extraordinaria para el día 11 de I.P.V.U.
Octubre, a las 8,30 horas, con "GISA GANADERA INSTITUTO PROVINCIAL DE
tolerancia de 30 minutos, en la sede INTENSIVA S.A." VIVIENDA Y URBANISMO
del Centro, para tratar el siguiente: CESION DE ACCIONES SANTIAGO DEL ESTERO
ORDEN DEL DIA: Cedente: AMILCAR EDUARDO Resolución Nº 003119
1. - Elección de dos Asociados para RICCI, argentino, soltero, DNI Nº de fecha 21-09-2010.
suscribir el Acta. 8.393.631, domiciliado en calle Nº 24 Ref.: Expte. Nº 6883-39-2010 -
2. - Lectura de cronograma electoral. Nº 518 de La Plata, Provincia de I.P.V.U.
3. - Elección de Autoridades. Buenos Aires.- Inc. Direc. Relac. Públicas I.P.V.U.
4. - Otros asuntos. Cesionario: NORBERTO JOSE e/Informe s/situación de una vivienda,
MARIA DOLORES GONZALEZ - LLAMAS, argentino, casado, DNI Nº Glos. 7060/39/2010, 7105/39/2010.
Presidenta. 8.108.961, domiciliado en calle Sáenz El Secretario Técnico a cargo de la
MARIA LEONCIA MORALES - Peña Nº 1.744, Quilmes Oeste, Presidencia del
Secretaria. Provincia de Buenos Aires.- Instituto Provincial de
Nº 209.978 - e. 04 oct. - v. 04 oct. - p. Objeto: 850 acciones.- Vivienda y Urbanismo
70- $ 15,00.- Precio: $ 8.500.- RESUELVE:
Inscripción de la Sociedad: Tomo ART. 1º - RESCINDIR la
"GISA GANADERA Contratos Sociales, bajo el Nº 25 al Fº adjudicación de la vivienda
INTENSIVA S.A." 325-336, con fecha 23 de Febrero de identificada como Mza. 16 Lote 29
CESION DE ACCIONES 2009.- Licitación Nº 101/03 - 400 Viviendas
Cedente: RAUL ALBERTO VICTOR EMILIO ZAIN - Escribano Barrio Campo Contreras Capital la que
MINGUINI, argentino, casado, DNI Nº 209.990 - e. 04 oct - v. 04 oct - p. fuera adjudicada por Resolución Nº
Nº 14.676.019, domiciliado en calle 65 - $ 15,00.- 001291/02/2006, a los señores
Nº 19 Nº 25 de La Plata, Provincia de Santillán, Mónica Gabriela, Doc. Nº
Buenos Aires.- PROVINCIA DE 28.125.172, y a Bulacio, Dante Roger,
Cesionario: NORBERTO JOSE SANTIAGO DEL ESTERO Doc. Nº 16.007.167; en un todo de
LLAMAS, argentino, casado, DNI Nº MINISTERIO DE acuerdo con lo expresado en los
8.108.961, domiciliado en calle Sáenz SALUD Y considerandos de la presente.
Peña Nº 1.744, Quilmes Oeste, DESARROLLO SOCIAL ART. 2º - AUTORIZAR a la
Provincia de Buenos Aires.- Licitación Pública y Escrita Secretaria Técnica Social a través del
Objeto: 1.650 acciones.- Nº 14/10 Jefe de Vigilancia a recuperar la
Precio: $ 16.500.- Decreto Nº 1.317/10 posesión de la unidad habitacional
Dirección General de arriba mencionada, de conformidad a
Inscripción de la Sociedad: Tomo
Administración lo dispuesto por la Ley Provincial Nº
Contratos Sociales, bajo el Nº 25 al Fº
Departamento Contrataciones 4550 y Resolución Interna y Decretos
325-336, con fecha 23 de Febrero de
OBJETO: Adquisición de 10.000 reglamentarios, y desocupar de bienes
2009.-
Unidades Alimentarias Especiales muebles, que pudieran encontrarse en
VICTOR EMILIO ZAIN - Escribano
con destino a Flías. de Escasos la vivienda, con intervención de
Nº 209.988 - e. 04 oct - v. 04 oct - p.
Recursos y en Emergencia Escribanía de Gobierno y la entrega de
60 - $ 15,00.-
Habitacional. los mencionados bienes muebles, a
EXPEDIENTE Nº: 5211/54/10. quienes resulten sus propietarios
"GISA GANADERA
PRESUPUESTO OFICIAL: $ previa notificación.
INTENSIVA S.A."
593.500,00. ART. 3º - DISPONER la vivienda
CESION DE ACCIONES
FECHA Y HORA DE APERTURA: para una nueva adjudicación.
Cedente: NESTOR DANIEL
22 de Octubre del 2010, a las 10:00 ART. 4º - Registrar, comunicar y
RIVAROLA, argentino, casado, DNI
horas, o el siguiente día hábil si fuera cumplido, archivar.
Nº 13.952.421, domiciliado en calle
decretado feriado. Santiago del Estero, 01 de Octubre de
Moreno Nº 1.326 de la localidad de
2010.

13


Ing. HECTOR
UGOZZOLI -
A / C
Presidencia -
I.P.V.U.
C r .
SANTIAGO H.
RIERA -
Asesor Legal.
e. 04 oct. - v.
04 oct.

14


15

04 10-10

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a 04 10-10

Similar a 04 10-10 (20)

Más de nabu1907

Más de nabu1907 (20)

Último

Último (20)

04 10-10