SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 36
BALOTARIO DE POTENCIALES PREGUNTAS PARA EL EXAMEN DE
CERTIFICACIÓN POR NIVELES – OSCE
COMPETENCIA I: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA, CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
1. ¿Cuál de las siguientes sanciones se aplica al servidor público que transgrede los principios
éticos de la función pública y que mantiene vínculo laboral con una Entidad pública? Señale
la alternativa correcta.
a) Despido y amonestación.
b) Despido, amonestación y resolución contractual.
c) Despido y resolución contractual.
d) Amonestación y resolución contractual.
2. Correlacione:
A) POI
Es el documento que contiene el presupuesto inicial de la entidad
pública aprobado por el titular de la misma. Es elaborado por la oficina
de planeamiento y presupuesto para el periodo de un año sobre la base
de las de los fines, objetivos y metas presupuestarias previstas
B) PAC
Es el documento en el que se programan las distintas actividades que
llevará a cabo la entidad para cumplir con los objetivos estratégicos
C) PIA
Es el documento de gestión que contiene todas las compras que
realizará la entidad durante el periodo de un año. Incluye tanto las que
se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley como las que no
3. Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe actuar con
rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo
provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona:
a) Respeto.
b) Eficiencia.
c) Idoneidad.
d) Probidad.
4. ¿Cuáles son los principios orientadores de la Política de Modernización de la Gestión
Pública?
a) Orientación al ciudadano.
b) Transparencia, rendición de cuentas y ética pública.
c) Innovación y aprovechamiento de las tecnologías.
d) Todas las anteriores.
5. Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe adecuar su
conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases
del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos
administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento:
a) Respeto.
b) Eficiencia.
c) Idoneidad.
d) Veracidad.
6. Es el deber de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe actuar con
absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de
sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos
políticos o instituciones:
a) Transparencia.
b) Discreción.
c) Responsabilidad.
d) Neutralidad.
7. Cuando se señala que el Servidor Público está prohibido de mantener relaciones o de aceptar
situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros
pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo, nos
estamos refiriendo a la Prohibición Ética de la Función Pública:
a) Obtener ventajas indebidas.
b) Mantener intereses de conflicto.
c) Hacer mal uso de información privilegiada.
d) Realizar actividades de proselitismo político.
8. Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe expresarse
con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y
con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos:
a) Respeto.
b) Eficiencia.
c) Veracidad.
d) Idoneidad.
9. Es el deber de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe guardar reserva
respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión
del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le
correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la
información pública:
a) Transparencia.
b) Discreción.
c) Responsabilidad.
d) Neutralidad.
10. Cuando se señala que el Servidor Público está prohibido de participar en transacciones u
operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece
o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni
debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés., nos
estamos refiriendo a la Prohibición Ética de la Función Pública:
a) Obtener ventajas indebidas.
b) Mantener intereses de conflicto.
c) Hacer mal uso de información privilegiada.
d) Realizar actividades de proselitismo político.
11. De acuerdo al Código de Ética de la Función Pública, son fines de la función pública:
a) El Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y
la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre
una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos
públicos.
b) Maximizar el valor del dinero de los contribuyentes y la obtención de mayores niveles
de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
c) El Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, Ley del
Procedimiento Administrativo General, y demás normatividad aplicable.
d) La obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, esto es, calidad, precio
y oportunidad, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando
y optimizando el uso de los recursos públicos.
12. Son principios del Código de Ética de la Función Pública:
a) Neutralidad
b) Responsabilidad
c) Transparencia
d) Lealtad y Obediencia
13. NO son deberes del Código de Ética de la Función Pública:
a) Neutralidad
b) Discreción
c) Veracidad
d) Ejercicio Adecuado del Cargo
14. La prohibición de “mantener intereses en conflicto” está referida a:
a) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso
de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.
b) No constituye una prohibición
c) Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales,
laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de
los deberes y funciones a su cargo.
d) Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o
subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de
acciones dolosas
15. Sobre la base de los objetivos establecidos en el…………………………………….y en
el………………….se debe formular……………………………………………Seleccione
la alternativa correcta.
a) Plan estratégico de desarrollo nacional, plan estratégico institucional, presupuesto por
resultados.
b) Plan estratégico institucional, presupuesto por resultados, plan estratégico de desarrollo
nacional.
c) Presupuesto por resultados, plan operativo institucional, plan estratégico institucional.
d) Presupuesto por resultados, plan anual de contrataciones, plan estratégico institucional.
16. Señale la alternativa correcta en la que se elabora los siguientes instrumentos de gestión para
la Planificación Estratégica de la Municipalidad Distrital: 1.Plan de Desarrollo Local
Concertado, 2.Plan Estratégico Institucional, 3.Plan de Desarrollo Nacional.
a) 3,1,2
b) 3,2,1
c) 1,3,2
d) 1,2,3
17. De los siguientes elementos señale la secuencia respecto al Plan Estratégico Institucional
concordante con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: 1 Fase
Análisis Prospectivo se revisa el diagnostico causal de las variables estratégicas. 2 Fase
Estratégica es el elemento articulador con otros sistemas administrativos 3 Fase Institucional
permite tener como resultado la aprobación del Plan Estratégico Institucional.
a) 1,2,3
b) 3,1,2
c) 2,3,1
d) 1,3,2
18. ¿Cuál de los siguientes no es un deber ético de la Función Pública que todo Servidor Público
debe tener en cuenta en su actuar?
a) Justicia y equidad
b) Probidad
c) Responsabilidad
d) Uso adecuado de los bienes del estado
19. ¿Cuál de los elementos del Plan Estratégico Institucional se define como un conjunto de
actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo que involucran el uso de
recursos, y que cuentan con una unidad de medida y meta física determinada? Señale la
alternativa correcta:
a) Las acciones estratégicas institucionales
b) La visión
c) La misión
d) Los objetivos estratégicos institucionales
20. Cuál de las siguientes alternativas contiene los elementos del Plan Estratégico Institucional
necesarios para elaborar las acciones estratégicas
a) La misión institucional/los objetivos estratégicos
b) La misión institucional/ruta estratégica
c) Los objetivos estratégicos/ruta estratégica
d) Misión institucional/objetivos estratégicos
21. La cadena de valor público del Planeamiento Estratégico. Señale la correcta
a) Insumo/proceso/producto/resultado/impacto
b) Actividad/acción estratégica institucional/objetivo estratégico institucional
c) Actividad estratégica/objetivo estratégico/impacto
d) Insumo/actividades resultado/objetivo estratégico
22. En una licitación pública para la adquisición de maquinaria pesada el Titular de la Entidad
declaro la nulidad del procedimiento porque el comité de selección incluyo en las bases
como factores de evaluación la experiencia del postor y la metodología propuesta al
respecto. Señale la alternativa correcta.
a) Se vulnero el principio ético de idoneidad del servidor público al establecer como
factores de evaluación la experiencia del postor y la metodología propuesta tratándose
de una adquisición de bienes.
b) Se vulnero el principio ético de idoneidad del servidor público al establecer como
factores de evaluación la experiencia del postor para la adquisición de bienes.
c) Se vulnero el principio ético de idoneidad del servidor público al establecer como
factores de evaluación la metodología propuesta para la adquisición de bienes.
d) No se vulnero ningún principio ético del servidor porque la experiencia del postor y la
metodología propuesta se pueden considerar como factores de evaluación para una
adquisición de bienes.
23. En el Plan Operativo Institucional de la Dirección de Turismo de un Gobierno Regional se
establece como objetivo institucional “Promocionar los destinos turísticos de la Región”; al
respecto el Área Usuaria responsable del cumplimiento de ese objetivo requiere en su
Cuadro de Necesidades la contratación del Servicio de producción de videos de promoción
de atractivos turísticos, y la adquisición de buses para turismo. Al respecto señale la
alternativa correcta.
a) El requerimiento para contratar el servicio de producción de videos está vinculado al
objetivo estratégico institucional, pero la adquisición de buses para turismo no está
vinculado a dicho objetivo.
b) Tanto el requerimiento para contratar el servicio de producción de videos como el
requerimiento para adquirir buses para turismo está vinculado al objetivo estratégico
institucional.
c) El requerimiento para contratar el servicio de producción de videos y el requerimiento
para adquirir buses para turismo no están vinculados al objetivo estratégico
institucional.
d) El requerimiento para adquirir buses para turismo está vinculado al objetivo estratégico
institucional, pero el requerimiento para contratar el servicio de producción de videos
no está.
24. En el Plan Operativo Institucional de la Dirección de Educación de un Gobierno Regional
se establece como objetivo institucional “Reducir las dificultades de aprendizaje a los
estudiantes de educación básica especial”. Al respecto, el Área Usuaria responsable del
cumplimiento de ese objetivo requiere en su cuadro de necesidades la contratación del
diseño y elaboración de material didáctico y la adquisición de mobiliario escolar. Al
respecto señale la alternativa correcta.
a) El requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico está
vinculado al objetivo estratégico institucional, pero el requerimiento para adquirir
mobiliario escolar no está vinculado a dicho objetivo.
b) Tanto el requerimiento para contratar el diseño y elaboración de materiales didáctico,
como el requerimiento para adquirir mobiliario escolar están vinculados al objetivo
estratégico.
c) El requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico, y el
requerimiento para adquirir uniformes escolares no están vinculados al objetivo
estratégico institucional.
d) El requerimiento para adquirir mobiliario escolar está vinculado a objetivo estratégico
institucional pero el requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material
didáctico no está vinculado a dicho objetivo.
25. En un contrato de un servicio de digitalización de documentos suscritos por una
Municipalidad Distrital, se establece como penalidad S/. 50.00 por cada día que utilice
personal que no cuente con vestimenta formal.
a) La penalidad es proporcional, pero resulta subjetiva, lo que vulnera el principio ético de
idoneidad.
b) La penalidad es objetiva, pero resulta desproporcionada, lo que vulnera el principio
ético de idoneidad.
c) La penalidad es objetiva y proporcional con el objeto de la contratación, por lo que no
vulnera ningún principio ético.
d) La penalidad es desproporcionada y subjetiva, lo que vulnera el principio ético de
idoneidad.
26. Un Funcionario no calcula bien la penalidad, la penalidad era de 30 mil y cobro solo 10 mil,
tiene responsabilidad:
a) Administrativa y civil
b) Civil
c) Penal
d) Administrativa, civil y penal
27. Un funcionario de una municipalidad tardó 40 días para realizar el pago al contratista que
se otorgó la conformidad por la entrega de cámaras de video vigilancia, el cual la
Municipalidad tuvo que pagar los intereses legales correspondientes. Señale la
responsabilidad que asumiría el Funcionario.
a) La Municipalidad debe cobrar al funcionario el monto de los intereses legales pagados
al contratista.
b) La Municipalidad debe correr traslado al Ministerio Público para que realice las
acciones legales correspondientes.
c) La Municipalidad debe sancionar al funcionario iniciando un proceso administrativo.
d) El funcionario no asume ninguna responsabilidad civil, ni penal, ni administrativo
porque no está previsto en la ley de contrataciones del estado.
28. ¿Cuál de las siguientes no es una prohibición ética de la función pública? Señale la
alternativa correcta.
a) Hacer mal uso de información privilegiada.
b) Discreción.
c) Ejercer acoso sexual con otros servidores públicos o subordinados.
d) Obtener ventajas indebidas.
29. ¿Cuál de las siguientes no es un principio ético que todo servidor público debe tener en
cuenta? Señale la alternativa correcta.
a) Veracidad.
b) Idoneidad.
c) Justicia y equidad.
d) Discreción.
30. Selecciona la alternativa correcta, respecto al alineamiento entre el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Institucional y el Presupuesto por Resultados.
a) El Plan Anual de Contrataciones se alinea al Plan Estratégico Institucional, y en función
a ello se formula el Plan Operativo Institucional.
b) El Plan Estratégico Institucional se alinea al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y
en función a ello se formula el Presupuesto por Resultados.
c) El Plan Anual de Contrataciones se alinea al Plan Operativo Institucional, y en función
a ello se formula el Plan Estratégico Institucional.
d) El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se alinea al Plan Estratégico Institucional, y
en función a ello se formula el Presupuesto por Resultados.
31. En una licitación pública para la adquisición de material médico se declaró la nulidad del
procedimiento porque se incluyó en las bases como factor de evaluación la experiencia del
postor. Señale la alternativa correcta.
a) Se vulnero el principio ético de eficiencia y el principio ético de justicia y equidad del
servidor público.
b) No se vulnero ningún principio ético porque la experiencia del postor se puede
considerar como factor de evaluación.
c) Se vulnero el principio ético de eficiencia del servidor público.
d) Se vulnero el principio ético de eficiencia, el principio ético de justicia y equidad, y el
principio de veracidad del servidor público.
32. Una empresa prestadora de servicios de saneamiento debía aplicar una penalidad de S/.
100,000 por el retraso injustificado en la entrega de medidores de agua. Sin embargo, el
funcionario responsable aplica por error una penalidad de S/. 70,000 ¿Qué responsabilidad
asumiría el funcionario que calculo dicha penalidad?
a) Administrativa y civil
b) Civil
c) Penal
d) Administrativa, civil y penal
COMPETENCIA II: ACTUACIONES PREPARATORIAS
1. En un(a) _____________ para la contratación de servicios de consultoría, el comité de
selección debe estar conformado por _____________. Señale la alternativa correcta para
completar los espacios en blanco.
a) Contratación directa, un (01) miembro del órgano encargado de las contrataciones.
b) Selección de consultores individuales, un (01) miembro del órgano encargado de las
contrataciones.
c) Comparación de precios, dos (02) miembros del órgano encargado de las contrataciones.
d) Selección de consultores individuales, dos (02) miembros del órgano encargado de las
contrataciones.
2. Establezca la relación correcta entre el número y la letra respecto a la determinación del
método de contratación que corresponda:
1. Subasta Inversa Electrónica
2. Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco
3. Adjudicación Simplificada
a. Adquisición de cemento por el monto de S/ 200 000.00.
b. Contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por el monto de
S/ 60 000.00.
c. Adquisición de frazadas por el monto de S/ 80 000.00.
d. Contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por el monto de
S/ 100 000.00.
a) 1a, 1b, 2c, 3d
b) 1a, 2c, 3b, 3d
c) 1a, 1b, 1d, 2c
d) 3a, 3b, 3c, 3d
3. El Ministerio PRIMERO TU SALUD desea realizar una contratación con un proveedor no
domiciliado en el país, donde no se van a utilizar los métodos de contratación previstos en
la normativa de contrataciones del Estado por encontrarse del supuesto excluido del ámbito
de aplicación sujeto a supervisión prevista en el literal f) dela artículo 5, la consulta es la
siguiente ¿El proveedor debe encontrase inscrito en el RNP?
a) Sí, porque todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que desean
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado están en la
obligación de tener RNP.
b) Sí, porque las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Perú para la provisión
de bienes y servicios deben cumplir con las disposiciones del Reglamento de
contrataciones.
c) Depende, si supera una (01) UIT la contratación si está obligado a presentar el RNP.
d) No, porque es un supuesto excluido del ámbito de aplicación
4. De la revisión del requerimiento, se advierte que, se exige una (1) camioneta 4 x 4 doble
cabina, sin embargo, no se ha precisado las características de la camioneta. ¿Qué principio
se ha vulnerado?
a) Principio de Publicidad
b) Principio de Libertad de Concurrencia
c) Principio de Transparencia
d) Principio de Igualdad de trato
5. De la revisión de los requisitos para la suscripción del contrato se advierte que, se requiere
la presentación de una "declaración jurada de cada personal propuesto señalando que no se
encuentra trabajando en otra Entidad Pública o Privada y que no lo realizará durante la
prestación de sus servicios en la ejecución de la presente obra, adjuntado copia legible de
su DNI (Documento Nacional de Identidad)". ¿Qué principio se ha vulnerado?
a) Principio de Competencia
b) Principio de Libertad de Concurrencia
c) Principio de Transparencia
d) Principio de Igualdad de trato
6. En qué casos, se incurre en fraccionamiento.
a) Surge una necesidad imprevisible adicional a la programada.
b) No se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar la contratación
c) Se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
d) Cuando contando con recursos disponibles no se realice una compra consolidada.
7. ¿Quiénes están impedidos de integrar un Comité de Selección?
a) El Jefe de Logística
b) El servidor que por delegación haya aprobado el expediente de contratación del
procedimiento de selección.
c) El Administrador, quien está a cargo de la aprobación de los requerimientos.
d) Aquel integrante del área usuaria que tenga intervención directa en la determinación de
las características técnicas.
8. Son funciones del Órgano Encargado de las Contrataciones (marque la opción correcta)
a) Estar a cargo de la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para bienes,
servicios en general y consultoría en general, la comparación de precios y la
contratación directa.
b) Aprobar el Cuadro Consolidado de Necesidades y el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA)
c) Supervisar y fiscalizar la labor de los miembros del Comité Especial, pudiendo incluso
amonestarlos en caso fuere necesario.
d) Custodiar el Expediente de Contratación sólo de los procedimientos de selección a su
cargo, ordenando, archivando y preservando la documentación que respalda las
actuaciones realizadas.
9. En el estudio de mercado, el órgano encargado de las contrataciones determina que las
cantidades no se encuentran perfectamente definidas, atendiendo a ello se le comunica al
área usuaria que precise sus características técnicas indicando:
a) Que corresponde utilizar el sistema de suma alzada.
b) Que corresponde utilizar el sistema de llave de mano.
c) Que corresponde utilizar el sistema de precios unitarios.
d) Que corresponde utilizar el concurso oferta.
10. Cuando los requerimientos comprendan prestaciones de diversa naturaleza, como por
ejemplo bienes y servicios, el objeto de la contratación se determina en función a la
prestación:
a) De mayor incidencia porcentual en el valor referencial de la contratación.
b) De mayor importancia para la Entidad.
c) De menor incidencia porcentual en el valor referencial de la contratación.
d) De menor incidencia porcentual para adquirir.
11. No pertenece a los sistemas de contratación:
a) Tarifas
b) En Base a porcentajes
c) A Suma Alzada
d) Llave en mano
12. ¿Tratándose de un convenio Interinstitucional previsto en el literal c) artículo 5° de la Ley
de Contrataciones del Estado, que no requiera de un Certificado de Crédito Presupuestario,
al no representar costo alguno para la Entidad, existiera la obligación de incluir el referido
Convenio en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la entidad?
a) Depende de la entidad.
b) Si
c) No
d) Depende del órgano Encargado de las Contrataciones.
13. No es un documento de gestión a las contrataciones del Estado.
a) Plan anual de contrataciones.
b) Presupuesto Institucional de Apertura.
c) Plan Operativo Institucional.
d) Reglamento Interno de Trabajo.
14. Es el responsable de consolidar y valorizar el Cuadro de Necesidades
a) Órgano encargado de las contrataciones.
b) Área usuaria.
c) Oficina de Administración.
d) Oficina de Presupuesto.
15. Sobre los Requerimientos de Contratación (marque la opción correcta):
a) El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya
provisión se requiera de manera continua realiza por periodos no menores a un (1) año.
b) No forman parte del requerimiento las Especificaciones Técnicas y Términos de
Referencia, los mismos que son instrumentos formales distintos.
c) En la definición del requerimiento puede hacerse referencia indistintamente a
fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación de marcas, patentes o tipos de
producto, origen o producción determinados, en la medida en que hagan más eficiente
la contratación con un determinado proveedor.
d) El requerimiento no puede incluir requisitos de calificación de ningún tipo.
16. Señale cuál del siguiente tipo de contratos no se aplica la Ley 30225 á Ley de Contrataciones
del Estado á, su Reglamento de normas complementarias:
a) La elaboración de un estudio de pre inversión para la construcción de una comisaría.
b) Adquisición de equipos de cómputo.
c) Contratación de servicios de consultaría para el análisis de una norma.
d) Concesión de una carretera.
17. En relación al Comité de selección, marque la afirmación verdadera.
a) El comité de selección solo conducirá la Selección de Consultores y la Comparación de
Precios.
b) El comité de Selección en el caso de contratación de obras y consultoría de obras y
consultoría debe estar conformado por un (1) miembro que posea conocimiento técnico
en el objeto de la contratación.
c) El comité de selección debe conducir obligatoriamente Licitaciones, Concursos
Públicos, Selección de Consultores individuales y Adjudicación Simplificada para obras
y consultorías.
d) El comité de Selección conducirá todos los mecanismos de selección.
18. Señale usted la respuesta correcta.
a) En el sistema de precios unitarios se debe conocer con exactitud o precisión las
cantidades o magnitudes requeridas.
b) El sistema de esquema mixto de suma alzada y precios unitarios es aplicable solo para
las consultorías en general y supervisión de obras.
c) El sistema de suma alzada no aplica para la ejecución de obra.
d) En el sistema en base a un honorario fijo una comisión de éxito, el honorario y la
comisión pueden calcularse en base a porcentajes.
19. Tratándose de la contratación de bienes, las Bases Administrativas han consignado que los
´postores deberán acreditar una experiencia del postor equivalente a 2.5 veces el valor
referencial de la contratación.
a) El proceso es nulo, por cuanto se debería hacer mención a valor referencial.
b) Se encuentra correctamente formulado, toda vez que está dentro del límite tres (3) veces
al valor referencial permitido en las Bases Estándar.
c) El proceso es nulo, toda vez que la experiencia del postor constituye un Requisito de
calificación considerado opcional.
d) No se encuentra formulado de manera correcta, por cuanto se debe indicar en número y
letras el monto correspondiente a la Experiencia del Postor que debe ser acreditada.
20. Corresponde establecer el Valor Referencial cuando se determine la contratación de:
a) Bienes, Servicios en general, Consultoría y Ejecución de Obras.
b) Consultorías en General y Consultorías de Obras.
c) Servicios en General y Consultorías en General.
d) Consultorías de obras y Ejecución de Obras.
21. Ante la ausencia de un miembro titular del Comité de Selección, su respectivo suplente
actúa:
a) Hasta la fecha de suscripción del contrato respectivo.
b) Solo en tanto el titular esté ausente, reincorporándose este automáticamente cuando cesa
el motivo de su ausencia.
c) Solo en tanto el titular esté ausente, reincorporándose previa justificación del motivo de
ausencia.
d) De ahí en adelante hasta la culminación del procedimiento de selección.
22. Respecto al Comité de Selección, indicar la respuesta falsa:
a) Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o
fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra justificada, mediante documento
debidamente motivado.
b) Para sesionar y adoptar acuerdos válidos el quórum para el funcionamiento del Comité
de selección se da con la presencia de la mayoría de miembros titulares.
c) La designación del comité de selección es notificada por la Entidad a cada uno de los
miembros.
d) El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe
pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno
(1) debe tener conocimiento técnico e el objeto de la contratación.
23. ¿Se puede incluir en el requerimiento disposiciones previstas en normas técnicas de carácter
voluntario?
a) No, debido a que el OSCE ha indicado en Pronunciamiento que está prohibido.
b) No, dado que no forman parte del ordenamiento jurídico nacional.
c) Sí, siempre que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el
cumplimiento de dicha norma técnica y no contraventa normas de carácter obligatorio.
d) Sí, siempre que no contravenga ninguna norma nacional obligatoria y esté autorizada
expresamente por INACAL (INDECOPI).
24. ¿Los requisitos de calificación tienen como finalidad mejorar las características del producto
requerido por la entidad?
a) Sí, porque son parte de los requisitos técnicos mínimos.
b) Los documentos del procedimiento deben contemplar los requisitos de calificación,
según las cuales se verificará que los proveedores cuenten con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato.
c) Todos los requisitos de calificación son facultativos por ende no tienen como finalidad
mejorar las características del producto.
d) Si, los requisitos de calificación cumplen un papel similar que los factores de
evaluación.
25. Para la contracción de bienes y servicios, el Comité de Selección debe estar conformado.
a) Un miembro del Órgano encargado de las contrataciones y un miembro del área usuaria.
b) Dos miembros del Órgano encargado de las contrataciones y un miembro del área
usuaria.
c) Un miembro del Órgano encargado de las contrataciones y por lo menos un miembro
con conocimiento del objeto de contratación.
d) Un miembro del Órgano encargado de las contrataciones y dos miembros del área
usuaria.
26. Las etapas del proceso de contratación con el Estado son:
a) La planificación y actuaciones preparatorias, los métodos de contratación y la ejecución
contractual.
b) La preinversión, las actuaciones preparatorias, el proceso de selección y el contrato.
c) La preinversión, el proceso de selección y la ejecución contractual.
d) La planificación, la pre inversión, los métodos, de contratación y la ejecución
contractual.
27. ¿Cómo se puede acreditar la capacidad legal de una persona natural?
a) Con copia legalizada del DNI.
b) No requiere acreditarse, basta contra con 18 años.
c) Con copia simple del DNI o documento análogo.
d) Con copia legalizada del DNI y autorización del cónyuge, si es casado.
28. Con relación a los requisitos de calificación:
a) En todos los procedimientos de selección se debe exigir experiencia del postor, con
excepción de la contratación de bienes que no revisa complejidad.
b) La Entidad puede imponer requisitos distintos a los señalados en los documentos
estándar aprobados por el OSCE.
c) La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en los documentos
estándar aprobados por el OSCE.
d) Queda al criterio de la Entidad establecer requisitos de calificación.
29. Una Municipalidad Provincial de la Sierra Sur requiere adquirir volquetes para ejecutar
obras, al momento de formular los factores de evaluación el comité de selección establece
que otorgara un puntaje de veinte (20) puntos sobre 100 a los postores que ofrezcan
disponibilidad de servicios y repuestos en provincias de otras regiones del país. Señale la
alternativa correcta.
a) El comité de selección al momento de formular como factor de evaluación la
disponibilidad de servicios y repuestos no debió otorgar puntaje por ofrecer
disponibilidad en provincias de otras regiones.
b) El comité de selección tiene la potestad de formular como factor de evaluación la
disponibilidad de servicios y repuestos y de establecer el puntaje respectivo siempre y
cuando no sea mayor a cincuenta (50) puntos.
c) El comité de selección tiene la potestad de formular factores de evaluación sin embargo
la normativa de contrataciones no prevé establecer la disponibilidad de servicios y
repuestos como factor de evaluación para Servicios en General.
d) El comité de selección tiene la potestad de formular como factor de evaluación la
disponibilidad de servicios y repuestos y de establecer puntaje respectivo siempre y
cuando no sea mayor a diez (10) puntos.
30. El hermano de un Vocal de la Corte Suprema suscribe un contrato con un Ministerio para
prestar el servicio de fotocopiado de expedientes por el monto de S/. 100,000.00
a) Se configura una causal para que el contrato se declare nulo, porque fue suscrito por
una persona que estaba impedida de contratar con el ministerio.
b) Se configura una causal para que el contrato se resuelva parcialmente, porque fue
suscrito por una persona que estaba impedida de contratar con el ministerio.
c) Se configura una causal para que el contrato se resuelva totalmente, porque fue suscrito
por una persona que estaba impedida de contratar con el ministerio.
d) No se configura ninguna causal para que el contrato se resuelva o se declare nulo porque
el hermano del vocal no está impedido de contratar con el ministerio.
31. El/La …………..………… debe contener necesariamente la Certificación Presupuestal
siendo este el último paso para su ………….........................
a) Bases, aprobación
b) Requerimiento, pase a el OEC
c) Expediente de Contratación, aprobación,
d) Plan Anual de Contrataciones, aprobación.
32. El OEC ha incluido en el cuadro de necesidades el Servicio de Notarios Públicos para que
asistan en los actos públicos de los procedimientos de contratación, el cual luego de los
estudios de mercado, se valora en S/ 80, 000 (Ochenta Mil soles). Indique Usted, como se
considerará esta contratación en el PAC.
a) Adjudicación Simplificada porque es un servicio que no supera los topes de las AS.
b) Selección de Consultores individuales, ya que es una consultoría ejecutada por una
persona y no supera los 100,000 soles (Cien mil soles)
c) Contratación Directa porque es un servicio personalísimo.
d) No se considera en el PAC, en la medida que la contratación de notarios públicos para
que ejerzan las funciones previstas en la LCE y su Reglamento.
33. En una ………………………………………….para la contratación de consultoría de
obras……………………el comité de selección debe estar conformado
por………………………..señale la alternativa correcta para completar los espacios en
blanco.
a) Licitación Pública, (02) miembros deben ser el área usuaria y (01) del OEC
b) Concurso Público, (02) miembros deben tener conocimiento técnico en el objeto de la
contratación y (01) debe ser OEC
c) Selección de Consultores individuales, (01) miembro debe tener conocimiento técnico
en el objeto de la contratación y (01) debe ser OEC.
d) Contratación directa, (02) miembros deben ser el área usuaria y (01) del OEC
34. Para incluir un requerimiento en el proyecto de Plan Anual de Contrataciones, qué
características NO debe tener?:
a) Debe ser elaborado sobre la base del proyecto del POI
b) Debe incluir la finalidad pública de la contratación
c) Indicar la cantidad de bienes
d) Hacer referencia a marca
35. Para la adquisición de un microscopio electrónico de barrido, las especificaciones técnicas
no han establecido el requisito de calificación de capacidad técnica y profesional. Al
respecto, corresponde señalar lo siguiente:
a) El requisito de calificación de capacidad técnica y profesional es facultativo, el no
cumplimiento amerita únicamente la no asignación del puntaje señalado en las bases.
b) El Comité de Selección no puede determinar ningún requisito de calificación, porque
estos son fijados por el área usuaria en el requerimiento.
c) El Comité de Selección en las bases debe solicitar la carta de compromiso del personal
clave con firma legalizada para garantizar la debida ejecución de la contratación, al ser
un equipo sofisticado.
d) El Comité de Selección debe completar el requisito de calificación señalado bajo el
enfoque de gestión por resultados, independientemente si está o no en el expediente de
contratación, bajo responsabilidad.
36. El artículo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece los
Sistemas de Contratación, a que sistema corresponde: "El postor formulará su oferta por un
monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución".
a) Sistema a Precios Unitarios
b) Sistema a Suma Alzada
c) Sistema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios
d) Porcentajes
37. ¿En cuál de los siguientes casos se debe designar necesariamente un Comité de Selección?
a) Compras iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias
b) Contratación Directa para el Alquilar de Bien Inmueble
c) Adjudicación Simplificada para la Construcción de una Carretera
d) Subasta Inversa Electrónica para la Adquisición de Combustible
38. En cuanto a la fase de Planificación y Actuaciones Preparatorias, señale la afirmación
correcta
a) Se pueden designar Comités de Selección Permanentes para los procedimientos de
selección de bienes y servicios en general.
b) Para la contratación de bienes, servicios en general, consultoría en general y consultoría
de obras se debe determinar el valor estimado, y para la ejecución de obras el valor
referencial.
c) Para la elaboración del cuadro de necesidades las áreas usuarias deben indicar
únicamente la denominación de cada contratación requerida.
d) El valor referencial no es una referencia que determine la descalificación de ofertas.
39. Tratándose de bienes, las especificaciones técnicas mínimas no deben considerar:
a) Las metas y objetos del POI.
b) Lugar de entrega.
c) El plazo de ejecución del servicio
d) La finalidad pública
40. Órgano colegiado competente para preparar los documentos del procedimiento de selección,
así como para adoptar decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del
procedimiento hasta su culminación:
a) Comité Especial Permanente
b) Comité Especial
c) Comité de Selección
d) Oficina de Administración
41. Es el nuevo enfoque de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº 30225):
a) Gestión de Productos
b) Gestión por Conocimiento
c) Gestión por Resultados
d) Gestión Administrativa
42. Es responsabilidad del registro de la información en el SEACE:
a) En todos los casos sólo del Titular de la Entidad
b) Del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado SEACE y del
CERTIFICADO SEACE (aquél que cuenta con usuario y contraseña) que hubiera
registrado la información.
c) Sólo del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado.
d) De aquél que hubiera registrado la información.
43. En la pantalla completa de la pestaña "Inicio" del Portal Web del SEACE, se tiene las
siguientes secciones.
a) Subasta Inversa, Acuerdos Marco, Videos Tutoriales, Proyectos de ficha de
homologación y Bases estandarizadas para procedimientos de selección.
b) Acuerdos Marco, Videos Tutoriales, Compras Corporativas, Contratos y Bases
estandarizadas.
c) Subasta Inversa, Planes Anuales, Videos Tutoriales, Proyectos de ficha de
homologación y CUBSO.
d) Procesos de Selección, Contratos, Documentos y Publicaciones, Videos Tutoriales y
Compras Corporativas.
44. Son los funcionarios, dependencias y órganos encargados de los procesos de contratación
de la Entidad:
a) El Área Usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones y los Comités de Selección
que se designen.
b) El Titular de la Entidad, el Área Usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones y
los Comités de Selección que se designen.
c) El Área Usuaria y el Órgano Encargado de las Contrataciones.
d) El Titular de la Entidad es el encargado de los procesos de contratación de la Entidad,
pero debe delegar su autoridad, según lo establece la Ley.
45. Respecto la antigüedad del Valor Referencial para convocar un procedimiento de selección
de ejecución de obras (marque la opción correcta):
a) En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial no puede tener una
antigüedad mayor a los tres (3) meses, contados a partir de la fecha de consignación de
dicho valor en el PAC.
b) En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial no puede tener una
antigüedad mayor a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de determinación
del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra.
c) En el caso de bienes, servicios y obras, el valor referencial no puede tener una
antigüedad mayor a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de determinación
del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra.
d) El valor referencial puede actualizarse incluso con posterioridad a la convocatoria, pero
antes de la etapa de inscripción de participantes.
46. Sobre el Valor Referencial, marque la opción correcta:
a) Es determinado por el Área Usuaria, sobre la base de las especificaciones técnicas de
bienes o términos de referencia de servicios, distintos
b) El OEC tiene la obligación de realizar estudios de mercado para determinar el valor
referencial de la contratación que se requiere para la aprobación del PAC.
c) Al realizar el estudio de mercado, el OEC debe recurrir sólo a información existente
sobre las contrataciones que se hubieran realizado el sector público, respecto de bienes
o servicios que guarden similitud con el requerimiento.
d) Ninguna de las anteriores
47. No es un documento del procedimiento de selección:
a) Acuerdo Marco
b) Bases
c) Solicitud de cotización
d) Solicitud de expresión de interés
48. Los actos realizados a través del SEACE durante los procedimientos de selección, se
entienden notificados:
a) El mismo día de su publicación.
b) Al día hábil siguiente de su publicación.
c) Al día calendario siguiente de su publicación.
d) El día en que el Comité de Selección o el OSCE, según sea el caso, lo disponga.
49. Sobre la finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado:
a) Promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados
b) Que permitan el cumplimiento de fines públicos
c) Establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos.
d) Todas las alternativas son correctas.
50. La gestión de las contrataciones corresponde al:
a) Sistema Nacional de Presupuesto Público
b) Sistema de Abastecimiento
c) Sistema Nacional de Inversión Pública
d) Sistema Nacional de Administración de Bienes Estatales
51. La conformación de los miembros del Comité de Selección para la contratación de ejecución
de obras, consultoría en general y consultoría de obras es:
a) De los tres (03) miembros, por lo menos uno (01) debe contar con conocimiento técnico
en el objeto de la contratación.
b) De los tres (03) miembros, por lo menos uno (01) debe ser del área usuaria.
c) De los tres (03) miembros, por lo menos dos (02) debe contar con conocimiento en
contrataciones con el Estado.
d) De los tres (03) miembros, por lo menos dos (02) deben contar con conocimiento técnico
en el objeto de la contratación.
52. ¿Quiénes están impedidos de integrar un Comité de Selección?
a) El Jefe de Logística
b) El servidor que por delegación haya aprobado el expediente de contratación del proceso
de contratación.
c) El Administrador, quien está a cargo de la aprobación de los requerimientos.
d) Aquel integrante del área usuaria que tenga intervención directa en la determinación de
las características técnicas.
53. La certificación presupuestaria debe estar en:
a) Las Bases
b) El requerimiento
c) Expediente de Contratación
d) Plan Anual de Contrataciones
54. ¿Qué contrataciones no deben estar previstas en el PAC?
a) Las contrataciones que se realicen mediante acuerdo marco.
b) Las contrataciones que se realicen bajo el ámbito de un régimen legal de contratación
que así lo establezca.
c) Las contrataciones que realicen otras Entidades como encargadas del procedimiento de
selección o de compras corporativas.
d) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la LCE
y su Reglamento.
55. En atención del literal c) del artículo 248 del Reglamento ¿Qué se entiende por "otra
circunstancia comprobable" para impedir a un proveedor contratar con el estado?
a) Cualquier otra situación que permita determinar que una persona natural o jurídica es el
testaferro de un proveedor impedido.
b) Cualquier otra situación que no permita determinar que una persona natural o jurídica
es derivación, sucesión o tiene condición de testaferro de un proveedor impedido, siendo
que, a través de esta, el proveedor no pretende eludir su condición de no impedido.
c) Cualquier otra situación que permita determinar que una persona natural o jurídica es
derivación, sucesión o tiene condición de testaferro de un proveedor impedido, siendo
que, a través de esta, el proveedor no pretende eludir su condición de impedido.
d) Cualquier otra situación que permita determinar que una persona natural o jurídica es
derivación, sucesión o tiene condición de testaferro de proveedor impedido, siendo que,
a través de esta, el proveedor pretende eludir su condición de impedido.
COMPETENCIA III: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
1. Un Gobierno regional convoca un concurso público para la contratación del servicio de
internet. Un participante observa las bases debido a que solo se permite que participen
proveedores domiciliados en dicha región, lo que considera que vulnera el principio de
libertad de concurrencia, el principio de competencia y el principio de equidad. Al respecto,
señale la alternativa correcta.
a) La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el
caso planteado se vulnera el principio de libertad de concurrencia y el principio de
competencia, pero no el principio de equidad.
b) La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el
caso planteado se vulnera el principio de equidad y el principio de competencia, pero
no el principio de libertad de concurrencia.
c) La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el
caso planteado se vulnera el principio libertad de concurrencia y el principio de equidad,
pero no el principio de competencia.
d) La observación del participante debe ser acogida en la medida que en el caso planteado
se vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el
principio de equidad.
2. Usted es miembro de un comité de selección que está desarrollando un procedimiento para
comprar materiales de construcción, la que fue declarada desierta en una oportunidad porque
la empresa adjudicada ganadora no se presentó a suscribir el contrato. ¿Puede incluir en los
documentos de procedimiento de selección de una indicación en el sentido que no podrá
presentarse un postor que anteriormente no se haya presentado a firmar el contrato?
a) Si es posible porque debe evitarse la posibilidad de generar perjuicio económico a la
entidad.
b) No es posible pero en caso se presentara la empresa que no firmó contrato se le permitirá
participar, pero se le descalifica en la evaluación técnica bajo el supuesto de no haber
suscrito el contrato en la primera convocatoria.
c) No es posible. Pero, en caso se presente al proceso la empresa que no suscribió contrato,
el comité especial debe suspender el proceso y esperar la sanción del tribunal del OSCE.
d) No es posible. El comité especial deberá dejarlo participar pues no existe una sanción
expresa del tribunal de OSCE que lo inhabilite a participar y contratar con el Estado.
3. ¿Cuál es el plazo para solicitar la elevación del pliego absolutorio de consultas y
observaciones al OSCE en una adjudicación simplificada?
a) Tratándose de obras y consultoría de obras el plazo es de 3 días hábiles.
b) En la Adjudicación Simplificada no existe la posibilidad de solicitar la elevación del
pliego de absolución de consultas y observaciones.
c) Tratándose de bienes y servicio en general el plazo es de 3 días hábiles.
d) Tratándose de Adjudicación Simplificada de Subasta Inversa el plazo será de 2 días
hábiles.
4. Las bases de un Concurso Público para Elaboración de Expediente Técnico de Obra no han
considerado el factor de evaluación denominado “precio”. Al respecto corresponde indicar:
a) Si nadie lo observó es válido.
b) No hay problema pues dicho factor es facultativo para el caso de servicios en general.
c) No hay problema pues dicho factor es facultativo para el caso de consultoría de
servicios.
d) Debería declarase la nulidad.
5. En las bases de un concurso público convocado por una Universidad pública para el estudio
sobre logros de aprendizaje por un monto de S/ 1 000 000.00, se establece como coeficiente
de ponderación de la evaluación técnica 0.80, y como coeficiente de ponderación de la
evaluación económica 0.20. Luego de la evaluación, el postor A obtiene un puntaje por
evaluación técnica de noventa (90) puntos y oferta un monto de S/ 1 000 000 00. Y, por su
parte, el postor B obtiene un puntaje por evaluación técnica de ochenta (80) puntos y oferta
un monto de S/ 800 000 00. Señale la alternativa correcta respecto al puntaje total que
obtendría cada postor.
a) El puntaje total del postor A sería de 88 puntos y del postor B sería de 84 puntos.
b) El puntaje total del postor A sería de 84 puntos y del postor B sería de 88 puntos.
c) El puntaje total del postor A sería de 92 puntos y del postor B sería de 82 puntos.
d) El puntaje total del postor A sería de 82 puntos y del postor B sería de 92 puntos.
6. Es el tipo de procedimiento de selección que se convoca para contratar una persona natural
para que brinde servicios de consultoría en general. Dicha persona natural no requiere de
equipos de personal ni apoyo profesional adicional:
a) Licitación Pública.
b) Concurso Público.
c) Comparación de Precios.
d) Selección de Consultores Individuales.
7. Para otorgar la buena pro en obras cuyas propuestas excedan el valor referencial, es correcto
afirmar:
a) El plazo para otorgar la buena pro no excederá de cinco (5) días hábiles contados desde
la fecha prevista en el calendario para el Otorgamiento de la Buena Pro, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.
b) El postor que obtuvo el mejor puntaje total puede reducir su oferta económica a un
monto igual o menor al valor referencial.
c) En los procedimientos de selección realizados en acto público, la aceptación de reducir
el monto de la propuesta deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días luego de
otorgada la buena pro.
d) En los procedimientos de selección en acto privado la aceptación constará en el SEACE.
8. En la fecha señalada en el acto público de presentación de ofertas, solamente se encuentran
dos de los tres miembros del comité de selección. Dicho acto público se realizó con dos
miembros, quienes indicaron que se encuentran presentes la mayoría de los miembros. Al
respecto corresponde afirmar lo siguiente:
a) El acto de presentación de ofertas puede continuar si así lo permiten los postores.
b) Para realizar el acto público con dos miembros del comité de selección se requiere
autorización del Órgano de Control Institucional para evitar futuras observaciones.
c) Según el enfoque de gestión por resultados, el acto de presentación de ofertas puede ser
declarado nulo de oficio.
d) El acto de presentación de ofertas debe ser declarado nulo de oficio puesto que el
quóroum para sesionar es con la totalidad de los miembros del comité de selección.
9. ¿Qué procedimiento de selección no se convoca a través del SEACE?
a) Licitación Pública.
b) Comparación de precios.
c) Concurso Público.
d) Adjudicación Simplificada.
10. Para convocar un procedimiento de selección por regla general, se debe verificar
previamente lo siguiente:
a) Que se publique las Bases al momento de la convocatoria.
b) Que el procedimiento de selección se encuentre incluido en el PAC.
c) Que se publique el resumen ejecutivo al momento de la convocatoria, excepto en el caso
de obras.
d) Todas son correctas.
11. Una Universidad quiere convocar ________________ para la contratación de un consultor
que realice un estudio sobre el clima laboral. La secuencia del procedimiento de selección
es: _____________, __________________ y ___________. Señale la alternativa correcta
para completar los espacios en blanco:
a) Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de
ofertas
b) Una adjudicación Simplificada, presentación de ofertas, admisión, evaluación y
calificación de ofertas técnicas.
c) Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de
ofertas técnicas
d) Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y
calificación de ofertas técnicas.
12. La comparación de precios, puede utilizarse en:
a) Bienes
b) Bienes y servicios
c) Bienes, servicios y obras.
d) Ninguna de las anteriores
13. En la Adjudicación Simplificada hay elevación de consultas y observaciones. Señale la
alternativa correcta.
a) Verdadero
b) Falso
c) Falso, solo en bienes
d) Ninguna de las anteriores
14. Mediante el procedimiento de Selección de Consultores Individuales, se puede contratar
personas naturales para consultor de obras. Señale la alternativa correcta.
a) Verdadero
b) Falso
c) Falso, solo en servicios
d) Ninguna de las anteriores
15. En bienes y servicios, en caso de empate en una Licitación Pública, corresponde el sorteo.
Señale la alternativa correcta.
a) Verdadero
b) Falso
c) Falso, solo en servicios
d) Ninguna de las anteriores
16. La falta de firma legalizada es subsanable. Señale la alternativa correcta.
a) Verdadero
b) Falso
c) Verdadero solo en bienes
d) Ninguna de las anteriores
17. En la oferta económica ante incongruencia entre número y letras, prevalece el número.
Señale la alternativa correcta.
a) Verdadero
b) Falso
c) Falso, solo en consultorías
d) Ninguna de las anteriores
18. Señalar la alternativa incorrecta, respecto a los elementos que determinan un procedimiento
de selección:
a) Objeto de la contratación
b) Valor referencial
c) Incidencia porcentual
d) El tiempo de demora del proceso
19. Señale el área que determina la viabilidad técnica, económica y/o administrativa para la
contratación por ítems.
a) Órgano encargado de contrataciones
b) Comité especial
c) Titular de la Entidad
d) Ninguna de las anteriores
20. En el acto de presentación de ofertas, de ser llamado un participante que no se encuentra
presente, se tiene por desistido. Señale la alternativa correcta:
a) Verdadero
b) Falso
c) Falso, solo en bienes
d) Ninguna de las anteriores
21. En caso de elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones en Licitación y
Concurso Público, la Entidad debe remitir el expediente completo al día hábil siguiente de
recibida la solicitud de elevación. Señale la alternativa correcta.
a) Falso
b) Verdadero
c) Verdadero solo en obras
d) Ninguna de las anteriores
22. La determinación del procedimiento de selección se realiza únicamente en atención:
a) Al objeto de la contratación, la cuantía del valor referencial, y las demás condiciones de
empleo previstos en la Ley y el Reglamento.
b) Al objeto de la contratación y a la cuantía del valor referencial o del valor estimado.
c) Al objeto de la contratación, y a las demás condiciones para su empleo previstas en la
Ley y el Reglamento.
d) Al sistema de la contratación, la cuantía del valor referencial o del valor estimado y al
objeto de la contratación
23. En una licitación pública para la ejecución de una obra, ¿La etapa de evaluación de la oferta
es posterior a la calificación?
a) La afirmación es correcta toda vez que primero debe calificarse la oferta y después
evaluarse.
b) No es correcto al desarrollarse ambas Etapas de manera conjunta.
c) La afirmación es correcta en tanto se trate de una obra de Saneamiento.
d) En una licitación pública para obras, la Etapa de Evaluación es anterior a la calificación
de la Oferta.
24. Son requisitos para convocar a un procedimiento de selección en el caso de obras.
a) No necesariamente la designación del Comité de Selección, ya que el procedimiento
puede estar a cargo del OEC.
b) Expediente técnico, pero no necesariamente la disponibilidad física del terreno ya que
puede establecerse en el contrato que la Entidad se compromete a entregarla en
determinado plazo.
c) No es necesaria la inclusión en el Plan Anual si el proceso deriva de donaciones
realizadas por un organismo internacional.
d) Expediente técnico y disponibilidad física del terreno.
25. En una licitación pública convocada por una Municipalidad Provincial para la adquisición
de armarios, se produce un empate en el puntaje total entre tres postores ¿Qué información
debe registrar y publicar la municipalidad en el SEACE?
a) La municipalidad debe registrar y publicar el acta y el cuadro comparativo en el que
conste la razón social de los postores que empataron
b) La municipalidad puede registrar y publicar el acta y el cuadro comparativo en el que
conste la razón social de los postores que empataron
c) La Municipalidad debe registrar y publicar el acta en el que conste la razón social de los
postores que empataron, pero no está obligada a registrar el cuadro comparativo.
d) La municipalidad debe registrar y publicar el cuadro comparativo, pero no está obligada
a registrar el acta en el que conste la razón social de los postores que empataron.
26. Para la adquisición de mamparas de vidrio por un monto de S/. 100,000,000.00, una
Universidad Pública debe convocar………………………., y para la adquisición por un
monto de S/ 150,000.00 debe convocar…………………Señale la alternativa correcta para
completar los espacios en blanco:
a) Una adjudicación simplificada, una licitación publica
b) Una licitación pública, una licitación publica
c) Una licitación pública, una adjudicación simplificada
d) Una adjudicación simplificada, una adjudicación simplificada
27. Para la contratación de servicio de limpieza y fumigación de S/.620,000,000.00, un
Gobierno Regional debe convocar……………………..y para la ejecución de obras, por un
monto de S/. 550,000.00 debe convocar…………………………..Señale la alternativa
correcta para completar los espacios.
a) Un concurso público, una adjudicación simplificada
b) Una adjudicación simplificada, un concurso publico
c) Una adjudicación simplificada, una adjudicación simplificada
d) Un concurso público, un concurso público.
28. Una Municipalidad Distrital quiere convocar…………………………………..para la
adquisición de frazadas la secuencia correcta de dicho procedimiento de
ser…………………………………………..y…………………………Señale la alternativa
correcta para completar el espacio en blanco.
a) Una licitación pública presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de
ofertas.
b) Una licitación pública presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de
ofertas.
c) Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, admisión, calificación y
evaluación de ofertas.
d) Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y
calificación de ofertas.
29. El procedimiento de selección denominado comparación de precios se utiliza para:
a) La adquisición de módulos de atención al cliente según plano adjunto
b) La elaboración de un expediente técnico
c) La adquisición de tuberías de PVC de 1" para agua fría
d) La compra de cereales que en conjunto contengan 450 calorías por ración
30. Las bases de un Concurso Público para Elaboración de Expediente Técnico de Obra no han
considerado el factor de evaluación denominado precio. Al respecto corresponde indicar:
a) Si nadie lo observó es válido.
b) No hay problema pues dicho factor es facultativo para el caso de servicios en general.
c) No hay problema pues dicho factor es facultativo para el caso de consultoría de
servicios.
d) Debería declarase la nulidad.
31. Respecto a los recursos de apelación, marque la alternativa correcta:
a) El Tribunal puede solicitar información adicional a la Entidad, al impugnante y a
terceros a fin de recabar la documentación necesaria para mejor resolver.
b) El Tribunal es competente para resolver recursos de apelación interpuestos contra
nulidades y cancelaciones, pero solo en procedimientos con valores estimados o
referenciales superiores a 65 UIT.
c) Es posible interponer recursos de reconsideración y de revisión contra las decisiones
emitidas por el Tribunal
d) La Entidad puede resolver el recurso de apelación sin correr traslado a los postores que
tengan interés directo en la resolución del recurso.
32. ¿Cuál de las siguientes no es un factor de evaluación para la contratación de bienes?
a) Capacitación del Personal
b) Sostenibilidad Social
c) Experiencia del Postor
d) Precio
33. El procedimiento de selección de subasta inversa electrónica, se realiza para la:
a) Contratación de bienes y servicios comunes, incluyendo consultorías, salvo consultorías
de obras
b) Contratación de bienes y servicios comunes
c) Contratación de bienes, servicios y obras comunes
d) Contratación de servicios, incluyendo consultorías
34. En las Contrataciones Directas cuál de los siguientes supuestos no es delegable:
a) Servicios especializados para la defensa de funcionarios.
b) Proveedor único.
c) Cuando se contrate con otra entidad.
d) Servicios educativos para capacitación.
35. ¿Cuáles son los factores de evaluación para licitaciones públicas de obras?
a) Precio, sostenibilidad ambiental y social, y en el caso de la modalidad de llave en mano,
capacitación del personal.
b) Precio, sostenida ambiental y social, y en el caso de la modalidad de llave en mano,
operación asistida.
c) Capacidad Legal, Capacidad Técnica y Profesional, y Experiencia del Postor
d) Capacitación, Infraestructura y Precio y experiencia del postor
36. La elevación de las Bases para que la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE emita
pronunciamiento, procede:
a) Cuando no fueron acogidas las observaciones presentadas en cualquier procedimiento.
b) Cuando la absolución resulta contraria a las buenas costumbres.
c) Con la nueva normativa no procede la elevación en ningún caso.
d) Cuando no fueron acogidas total o parcialmente las consultas u observaciones sólo en
el caso de LP y CP.
37. Respecto a las Licitaciones Públicas indique la respuesta correcta:
a) En una Licitación Pública el plazo entre la integración de bases y la presentación de
ofertas no debe ser menor de cuatro (4) días hábiles
b) El plazo mínimo para la etapa de consultas y observaciones es de 05 días hábiles
c) En una LP, para contratación de bienes, la secuencia correcta de los actos a cargo del
comité de selección es la siguiente: presentación de ofertas, verificación de contenido
mínimo, admisión de la propuesta, aplicación de los factores de evaluación, verificación
de los requisitos de calificación del postor que ocupo el primer lugar y otorgamiento de
la buena pro.
d) El plazo para el consentimiento de la Licitación Publica es de 05 días hábiles de
notificada la buena pro, si es que se presentan más de una oferta.
38. En una licitación pública para la ejecución de una obra, ¿La etapa de evaluación de la oferta
es posterior a la calificación?
a) La afirmación es correcta toda vez que primero debe Calificarse la oferta y después
evaluarse
b) No es correcto al desarrollarse ambas Etapas de manera conjunta
c) La afirmación es correcta en tanto se trate de una obra de Saneamiento
d) En una Licitación Pública para obras, la Etapa de Evaluación es anterior a la
Calificación de la Oferta
39. De la revisión de las Bases se advierte que, el plazo de ejecución indicado en letras dice
(ciento veinte) pero en números se ha indicado (180). ¿Qué principio se ha vulnerado?
a) Principio de Competencia
b) Principio de Libertad de Concurrencia
c) Principio de Transparencia
d) Principio de Equidad
40. Si una subasta inversa electrónica es declarada desierta por segunda vez, la siguiente
convocatoria se realiza bajo el procedimiento de:
a) Subasta Inversa Electrónica
b) Licitación Pública
c) Adjudicación Simplificada
d) Comparación de Precios
41. Señale la respuesta correcta. Durante la adjudicación simplificada, cual es el primer criterio
de desempate
a) Sorteo electrónico a través del SEACE.
b) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje total.
c) A favor de las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con
discapacidad
d) A favor de las microempresas y pequeñas empresas.
42. ¿En qué objeto de contratación se puede incluir el Factor de Evaluación calificaciones y/o
experiencias del personal clave?
a) Únicamente en bienes
b) Consultorías
c) Únicamente en consultoría de obras
d) Servicios
43. Los postores que deseen acreditar su experiencia como requisito de calificación en un
procedimiento de selección convocado para la contratación de ejecución de obras pueden
presentar:
a) Sólo contratos de obra ejecutados en el marco de la normativa de contrataciones
b) Sólo contratos de obra ejecutados en consorcio, siempre que se presente en consorcio
c) Sólo contratos de obra como persona natural, jurídica o en consorcio en el marco de la
normativa de contrataciones del Estado.
d) Contratos de figuras asociativas distintos del consorcio.
44. El OEC tiene a su cargo los procedimientos de:
a) Concurso Público
b) Licitación Pública
c) Concurso de Precios
d) Adjudicación Simplificada
45. ¿Es subsanable la legalización de las firmas de la promesa formal de consorcio?
a) No es subsanable
b) Solo es subsanable cuando la presentación de ofertas se realiza en acto público
c) Sí, es subsanable
d) Solo es subsanable las firmas no la legalización
46. ¿En qué supuesto corresponde aplicar el supuesto de contratación directa denominado:
"Contrataciones derivadas de un contrato”
a) Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la
ejecución de las prestaciones derivadas de este, pese a que en el procedimiento solo
hubo una propuesta válida.
b) Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la
ejecución de las prestaciones derivadas de este, pudiéndose contratar con proveedores
distintos a los que fueron postores.
c) Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la
ejecución de las prestaciones derivadas de este, no debiendo encontrarse la resolución
sometida a algún medio de solución de controversias.
d) Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la
ejecución de las prestaciones derivadas de este, pese a que la resolución se encuentra
sometida a algún medio de solución de controversias.
47. Para convocar un procedimiento de selección, por regla general, se debe verificar
previamente lo siguiente:
a) Que se publique las Bases Administrativas al momento de la convocatoria.
b) Que el procedimiento se encuentre incluido en el PAC.
c) Que se publique el Resumen Ejecutivo al momento de la convocatoria, excepto en el
caso de obras.
d) Todas son correctas.
48. ¿Cuáles son los requisitos de calificaciones opcionales en los concursos públicos de
consultoría de obras?
a) Infraestructura
b) Equipamiento
c) Equipamiento y Experiencia del personal clave
d) Equipamiento, Experiencia en la Actividad y Experiencia en la Especialidad
49. No es un requisito de calificación de la oferta:
a) La Capacidad Legal
b) La Capacidad Técnica
c) La Capacidad del Profesional
d) El Plazo de entrega
50. ¿Cuáles son los factores de evaluación para concurso público de consultoría de obras?
a) Capacidad Legal, Capacidad Técnica y Profesional, y Experiencia del Postor
b) Precio, sostenibilidad ambiental y social, y capacitación del personal de la entidad
c) Metodología Propuesta, Calificación y Experiencia Personal Clave y Otros factores
referidos al objeto de la convocatoria
d) Metodología Propuesta, Calificación y Experiencia Personal Clave y sostenibilidad
social y ambiental
51. ¿En qué objeto de contratación se puede incluir el Factor de Evaluación calificaciones y/o
experiencias del personal clave?
a) Únicamente en bienes
b) Consultoría
c) Únicamente en consultoría
d) Servicios
52. El funcionario delegado por el Titular de la Entidad, aprueba el expediente de contratación
mediante un proveído, sobre el particular corresponde firmar:
a) En todos los casos la aprobación debió realizarse necesariamente mediante resolución.
b) En todos los casos la aprobación no debió realizarse necesariamente mediante
resolución.
c) La aprobación debió realizarse necesariamente mediante resolución del funcionario
delegado.
d) La aprobación ha sido correcta
53. Los procedimientos de selección que presentan las ofertas en un sobre son:
a) Adjudicación Simplificada para consultoría de obras
b) Adjudicación Simplificada para bienes y servicios
c) Comparación de precios
d) Concurso Público para consultoría de obras
COMPETENCIA IV: EJECUCIÓN CONTRACTUAL
1. En un contrato periódico de suministro de bienes por S/. 1´200,00.00 (Un millón doscientos
mil con 00/100 Soles) que se ejecutará en 12 meses, al tratarse de entregas mensuales, una
micro y pequeña empresa solicitó el beneficio de la retención de la garantía de fiel
cumplimiento ¿Cuánto deberá retener la Entidad?
a) S/. 20,000.00 en meses alternados, durante la vigencia del contrato.
b) S/. 120,000.00 únicamente en el primer pago.
c) No corresponde efectuar ninguna retención por cuanto cada entrega asciende a S/.
100,000.00.
d) S/. 20,000.00 durante los seis (6) primeros pagos.
2. Se suscribió un contrato de prestación única por el monto total de S/ 800 000,00. La empresa
cumplió con los entregables 1 y 2, recibiendo la conformidad de la entidad. El entregable 3
(plazo de entrega: 60 dc / porcentaje de pago: 60%), lo presentó con 30 días de retraso
injustificado. La entidad debe aplicar una penalidad. Realice el cálculo de la penalidad ¿Cuál
es el monto total aplicable?
a) S/. 80,000.00.
b) S/. 100,000.00.
c) S/. 120,000.00.
d) S/. 400,000.00
3. Sobre la formalidad y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, identifique la
respuesta correcta:
a) El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de
servicios, cuando el valor estimado supere los cien mil Nuevos Soles (S/. 100,000.00),
en el caso de subasta inversa.
b) En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar
el contrato con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado
del ítem corresponda a la adjudicación simplificada.
c) En los procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para
bienes y servicios en general, el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la
orden de compra o de servicios, siempre que el monto del valor estimado no supere los
cien mil soles (S/ 100,000.00).
d) El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de
servicios, cuando el valor estimado supere los cien mil Nuevos Soles (S/. 100,000.00),
en el caso de subasta inversa.
4. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se resuelven mediante:
a) Solo Conciliación.
b) Solo Arbitraje.
c) Conciliación o Arbitraje.
d) Recurso de Apelación.
5. Sobre una contratación complementaria, identifique la respuesta correcta:
a) No caben contrataciones complementarias únicamente en los contratos que tengan por
objeto la ejecución de obras.
b) Para formalizar un contrato complementario se debe suscribir la adenda
correspondiente.
c) Se puede contratar complementariamente hasta el 30% del monto del contrato vigente.
d) Esta procede dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de
ejecución del contrato.
6. Luego de seis (6) meses de otorgada la conformidad y efectuado el pago, por los 100
colchones de asistencia humanitaria brindados por la empresa MI HOGAR S.A., LA
Entidad advierte que los bienes no están rellenos del material solicitado, por lo cual, gestiona
iniciar un proceso arbitral. ¿Cuál es su posición al respecto?
a) No es posible, al haber culminado el contrato.
b) No es posible, al haber otorgado la conformidad.
c) Es posible sólo si se ha consignado textualmente un convenio arbitral en el contrato.
d) Es posible en la medida que se trate de vicios ocultos.
7. ¿De qué forma se notifica al contratista de su incumplimiento que amerita la resolución del
contrato, en la modalidad de Acuerdo Marco?
a) Por fax.
b) Por correo electrónico.
c) Por carta notarial.
d) Por el SEACE.
8. ¿Quién es el responsable de la aplicación de penalidades por incumplimiento del contratista?
a) La Oficina de Tesorería.
b) El Área Usuaria.
c) El Titular de la Entidad.
d) El Órgano Encargado de las Contrataciones.
9. ¿Cuál de los siguientes documentos forman parte integrante del contrato?
a) Sólo el documento que lo contiene y el documento del procedimiento de selección que
establezca reglas definitivas.
b) El documento que lo contiene, el documento del procedimiento de selección que
establezca reglas definitivas, la oferta ganadora y el estudio de mercado.
c) El documento que lo contiene, el documento del procedimiento de selección que
establezca reglas definitivas, la oferta ganadora y el resumen ejecutivo.
d) El documento que lo contiene, el documento del procedimiento de selección que
establezca reglas definitivas, la oferta ganadora y los documentos derivados del
procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.
10. Durante la ejecución del Contrato Nº 005-2017-APORTE PERÚ, se origina una
controversia en su interpretación, sobre la cual, la Entidad estima oportuno aplicar la Ley
de Procedimiento Administrativo General. Al respecto, cuál es su posición sobre la
aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en la Ley 27444, sobre las relaciones
jurídicas originadas en los contratos celebrados bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones.
a) Si son de aplicación supletoria.
b) No son de aplicación supletoria.
c) Son de aplicación supletoria sólo en la sección correspondiente al Silencio
Administrativo.
d) No son de aplicación supletoria, por el contrario, deben ser aplicadas en el primer orden
de prelación.
11. Durante la ejecución de un contrato suscrito por un Ministerio para el servicio de impresión
de textos, un contratista presenta para renovación, una garantía de fiel cumplimiento.
Posteriormente, el Ministerio verifica que dicha garantía es falsa. En este caso ¿Se configura
un delito y un supuesto de aplicación de penalidad?
a) En este caso se configuro un delito por presentar documentación falsa. Pero no
constituye un supuesto de aplicación de penalidades.
b) En este caso se configuro un delito por presentar documentación falsa y constituye un
supuesto de aplicación de penalidades.
c) En este caso se constituye un supuesto de aplicación de penalidades, pero no se
configuro un delito.
d) En este caso no se configuro un delito por presentar documentación falsa y tampoco
constituye un supuesto de aplicación de penalidades.
12. ¿Cuál de los siguientes casos es causal para que la Entidad declare la nulidad de una orden
de compra que perfeccione el contrato por un monto menor a S/. 100,000?
a) Cuando se acredite que el contratista ha intentado pagar un soborno en el procedimiento
de selección.
b) Cuando el contratista incumpla injustificadamente las obligaciones contractuales a su
cargo pese a ser requerido para ello.
c) Cuando el contratista haya cumplido la cláusula del contrato
d) Cuando el contratista paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la
prestación, pese a ser requerido para corregir tal situación
13. Las prestaciones pendientes en caso de resolución del contrato se ejecutan.
a) Declarando desierto el procedimiento de selección y convocando uno nuevo para
contratar.
b) Contratando a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección.
c) Contratando al proveedor mediante contratación directa por causa de
desabastecimiento.
d) Se contrata obligatoriamente con el que quedo en segundo lugar, estando obligado a
contratar.
14. Respecto de la subcontratación, se puede subcontratar las prestaciones esenciales del
contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. Señale la
alternativa correcta.
a) Verdadero
b) Falso
c) Verdadero sólo en bienes
d) Ninguna de las anteriores
15. El cómputo del plazo para la suscripción del contrato, será desde el día siguiente a la
publicación del consentimiento de la buena pro. Señale la alternativa correcta:
a) Verdadero
b) Falso
c) Verdadero sólo en órdenes de compra
d) Ninguna de las anteriores.
16. Cuando se resuelva el contrato y la Entidad tenga la necesidad urgente de continuar con la
ejecución de las prestaciones pendientes, sin perjuicio de que dicha resolución se encuentre
sometida a los medios de solución de controversias que correspondan, esta puede invitar a
los postores que participaron en el procedimiento de selección, a fin de suscribir contrato
para la ejecución de dichas prestaciones. Señale la alternativa correcta:
a) Verdadero
b) Falso
c) Falso, sólo en bienes
d) Ninguna de las anteriores
17. Marque la afirmación correcta, sobre las prestaciones adicionales, las reducciones,
subcontratación y la cesión de derechos y de posición contractual.
a) El contratista puede ceder a favor de terceros únicamente su derecho de pago.
b) El límite cuantitativo para la contratación de prestaciones adicionales o para la
reducción de prestaciones es el 20% del monto del contrato vigente a la fecha de dicha
decisión.
c) Cuando se contraten las prestaciones adicionales y/o se reduzcan prestaciones, el
contratista puede aumentar o reducir proporcionalmente la garantía de fiel
cumplimiento.
d) Únicamente se podrá subcontratar hasta el 40% del monto del contrato original,
independientemente de que se traten de prestaciones esenciales del contrato vinculados
a los aspectos por los que se seleccionó al contratista.
18. Respecto a la excepción de presentar garantía de fiel cumplimiento, no es verdad que:
a) No se presenta en los contratos de arrendamiento de bienes muebles.
b) No se presenta en los contratos de ejecución y consultorías de obras cuyos montos sean
menores a S/100,000
c) No se presenta en los contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoría de obras,
cuyos montos sean menores a S/ 100,000
d) No se presenta en la adquisición de bienes inmuebles.
19. ¿La Entidad Ayuda Perú tiene contratado el servicio de limpieza para sus almacenes
nacionales en todo el Perú, con la empresa “La Escobita SA”?, siendo que su plazo de
ejecución está próximo a vencer. ¿Al respecto, el Jefe del Área Usuaria le consulta si es
posible suscribir una Adenda a fin de contar con dicho servicio por un año más?
a) Si, por el Principio de Economía y Eficiencia.
b) Si, en la medida que el Código Civil señala que se puede hacer todo lo que la ley no
prohíba, considerando que la Ley de Contrataciones del Estado no prohíbe la
suscripción de dicha adenda.
c) No, por cuanto las Entidades Públicas solo pueden contratar los servicios de carácter
permanente por el plazo de un año, como máximo.
d) No, por cuanto, bajo el Principio de Legalidad, el servidor público desarrolla sus
funciones dentro de las facultades que le son conferidas, siendo que la suscripción de
dicha adenda no se encuentra recogida en la normativa de contratación estatal.
20. Con relación a la conformidad, identifique el enunciado incorrecto.
a) La recepción y la conformidad es responsabilidad del área usuaria.
b) La conformidad requiere de un informe de funcionario responsable del área usuaria.
c) En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la
conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del
procedimiento de selección.
d) La conformidad de la prestación es responsabilidad del órgano de administración o del
funcionario designado expresamente por la Entidad, quien es el único autorizado a
otorgarla al contratista.
21. Acerca de la Contratación Complementaria se puede afirmar.
a) No es un nuevo contrato en la medida que depende del contrato original.
b) Puede contratarse prestaciones hasta por un 25%.
c) El contratista está obligado a suscribir dicho contrato.
d) N.A.
22. Marque la afirmación verdadera respecto a la modificación de contrato:
a) Las reducciones no son modificaciones de contrato.
b) Cuando la modificación implique variación del precio, debe ser aprobado por el Titular
de la Entidad.
c) Siempre que haya modificación de contrato se debe efectuar una adenda al mismo.
d) La modificación del contrato solo es procedente en virtud de adicionales, reducciones y
ampliaciones de plazo.
23. Sobre la formalidad y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, identifique la
respuesta correcta:
a) El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de
servicios, cuando el valor supere los cien mil nuevos soles (S/100,000.00) en el caso de
subasta inversa.
b) En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar
el contrato con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor del ítem
corresponda a la adjudicación simplificada.
c) En los procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para
bienes y servicios en general, el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la
orden de compra o de servicios, siempre que el monto del valor no supere los cien mil
soles (100,000.00)
d) El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de
servicios, cuando el valor supere los cien ml Nuevos Soles (S/ 100,000.00), en el caso
de subasta inversa.
24. ¿La decisión de la entidad de aprobar prestaciones adicionales en un contrato de bienes, es
susceptible de ser sometida a arbitraje?
a) No, las decisiones de la Entidad de aprobar o no la ejecución de prestaciones
adicionales, no pueden ser sometidas a arbitraje.
b) Sí se puede someter a arbitraje, siempre que previamente se haya seguido un
procedimiento de conciliación, que haya concluido sin acuerdo total o un acuerdo
parcial.
c) Sí, resulta arbitraje, aunque tendrá que sustentar dicha situación ante el Tribunal arbitral.
d) No, no puede someterse a arbitraje, solo son susceptibles de conciliarse.
25. Para la ejecución de un saldo de obra de un contrato resuelto a causa de Contratista.
a) La Entidad deberá efectuar la liquidación y pago del contrato resuelto antes de la
ejecución del saldo de la obra.
b) La Entidad deberá recurrir a un contrato complementario.
c) La Entidad deberá seguir el procedimiento previsto en la normativa vigente para iniciar
la contratación que tenga por objeto la ejecución de dicho saldo.
d) La Entidad deberá convocar algún procedimiento de selección.
26. Cuando existe la necesidad urgente de culminar las prestaciones pendientes en caso de
resolución de contrato, identifique la respuesta correcta:
a) Se puede contratar a alguno de los postores que participaron el procedimiento de
selección, siempre que no haya sometido a arbitraje de resolución del contrato.
b) La Entidad debe obligatoriamente realizar un nuevo procedimiento de selección por las
prestaciones pendientes de ejecutar.
c) Se debe invitar al quedó segundo en el orden de prelación del procedimiento de
selección para suscribir contrato, considerado el mismo precio de su oferta.
d) La Entidad invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección, para
que manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes por el precio y
condiciones establecidas en la invitación.
27. Sobre la resolución de contrato, identifique la respuesta correcta:
a) La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al
contratista, cuando este haya acumulado en máximo de la penalidad.
b) Los contratos suscritos en el marco de la normativa de contrataciones no se pueden
resolver por caso fortuito o fuerza mayor imposibilite la continuación del contrato.
c) El contratista no puede requerir la resolución del contrato en los casos que la Entidad
incumpla injustificadamente el pago.
d) Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
debe requerir que las ejecute mediante carta simple.
28. El límite cuantitativo para los adicionales en bienes y servicios es de:
a) El 15% del monto del contrato original.
b) El 15% del monto del contrato vigente.
c) El 50% del monto del contrato original.
d) El 25% del monto del contrato original.
29. Un contratista no cumple dentro del plazo otorgado por una Municipalidad provincial con
subsanar tres (3) de las quince (15) observaciones que la Entidad formulo al inventario de
bienes patrimoniales que presento. Ante esta situación la Entidad procede a otorgar la
conformidad porque necesita con urgencia enviar con dicho inventario. Señale la alternativa
correcta:
a) La Entidad no actuó correctamente porque no debió otorgar la conformidad hasta que
el contratista haya subsanado todas las observaciones formuladas.
b) La Entidad no actuó correctamente porque debió otorgarle un plazo adicional para
subsanar las observaciones que faltaban, pero no aplica ninguna penalidad.
c) La Entidad actuó correctamente al otorgar la conformidad porque necesitaba con
urgencia enviar con dicho inventario, pero después aplicar las penalidades legales.
d) La Entidad actuó correctamente al otorgar la conformidad porque el contratista no
subsano la quinta parte de las observaciones formuladas por la Entidad.
30. En un contrato de servicio de transporte de material didáctico, cuyo plazo de ejecución es
de 5 días, el contratista solicita ampliación de plazo de 3 días, debido a que ya no cuenta
con los vehículos para transportar el material didáctico, por encontrarse vencida, la revisión
técnica. La entidad se tarda más de 10 días hábiles en resolver y notificar la resolución que
deniega dicha ampliación de plazo. Señala la alternativa correcta:
a) La entidad no generó perjuicio económico al estado porque denegó la ampliación de
plazo.
b) Al demorar la entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio
económico al estado, porque perdió la potestad de aplicar penalidades pero no debe
pagar al contratista gastos generales.
c) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio
económico al Estado porque se debe pagar al contratista gastos generales debidamente
acreditados, pero no debe aplicar penalidades.
d) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio
económico porque debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de
aplicarse penalidades.
31. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pagos finales pueden ser sometidas a:
a) Recurso de Apelación.
b) Junta de Resolución de Disputas.
c) Conciliación
d) Conciliación y Arbitraje
32. Respecto del registro de la ejecución contractual en el SEACE seleccione la alternativa
incorrecta
a) Se registran los adicionales de los contratos.
b) Se registran los contratos complementarios.
c) Todos los contratos de procedimientos de selección deben ser registrados en el SEACE.
d) Los contratos y las órdenes de compra o de servicios se debe realizar en un plazo
máximo de 20 días hábiles siguientes a su perfeccionamiento.
33. En un contrato para la adquisición de escritorios, cuyo plazo de ejecución es de 30 días, el
contratista solicita ampliación de plazo de 10 días, debido a que no tuvo tiempo para
fabricarlos. La entidad se tarda más de 10 días hábiles en resolver y notificar la resolución
que deniega dicha ampliación de plazo. Señala la alternativa correcta:
a) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio
económico al Estado porque se debe pagar al contratista gastos generales y perdió la
potestad de aplicarle penalidades.
b) Al demorar la entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio
económico al estado, porque perdió la potestad de aplicar penalidades pero no debe
pagar al contratista gastos generales.
c) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio
económico porque debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de
aplicarse penalidades.
d) La entidad no generó perjuicio económico al estado porque denegó la ampliación de
plazo.
34. En un contrato de servicio de transporte de material didáctico, cuyo plazo de ejecución es
de 5 días, el contratista solicita ampliación de plazo de 3 días, debido a que ya no cuenta
con los vehículos para transportar el material didáctico, por encontrarse vencida, la revisión
técnica. La entidad se tarda más de 10 días hábiles en resolver y notificar la resolución que
deniega dicha ampliación de plazo. Señala la alternativa correcta:
a) La entidad no generó perjuicio económico al estado porque denegó la ampliación de
plazo.
b) Al demorar la entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio
económico al estado, porque perdió la potestad de aplicar penalidades pero no debe
pagar al contratista gastos generales.
c) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio
económico al Estado porque se debe pagar al contratista gastos generales debidamente
acreditados, pero no debe aplicar penalidades.
d) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio
económico porque debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de
aplicarse penalidades.

Más contenido relacionado

Similar a BALOTARIO_EXAMEN_CERTIFICACION_POR_NIVEL (1).docx

1Aspectos generales.pdf
1Aspectos generales.pdf1Aspectos generales.pdf
1Aspectos generales.pdfolenka82
 
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATACIONES PUBLICAS.pdf
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATACIONES PUBLICAS.pdfASPECTOS GENERALES DE CONTRATACIONES PUBLICAS.pdf
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATACIONES PUBLICAS.pdfDIEGOLUCIANOMACHACAN
 
Cuestionario niif estudiantes 2017
Cuestionario niif estudiantes 2017Cuestionario niif estudiantes 2017
Cuestionario niif estudiantes 2017Paola Casal
 
Gestión 1
 Gestión 1 Gestión 1
Gestión 1cefic
 
Informe Audiencia Publica SENA - Regional Sucre
Informe Audiencia Publica SENA - Regional Sucre Informe Audiencia Publica SENA - Regional Sucre
Informe Audiencia Publica SENA - Regional Sucre Arcangel Gale
 
7 probidad y transparencia en las compras publicas2010ppt
7 probidad y transparencia en las compras publicas2010ppt7 probidad y transparencia en las compras publicas2010ppt
7 probidad y transparencia en las compras publicas2010pptlabclinicomendez
 
Co rreccion de la evaluacion
Co rreccion de la evaluacionCo rreccion de la evaluacion
Co rreccion de la evaluacionSANTIAGO19952
 
Sesion 01 tema 02 (2) texto unico
Sesion 01   tema 02 (2) texto unicoSesion 01   tema 02 (2) texto unico
Sesion 01 tema 02 (2) texto unicoELIO RIVAS DEL POZO
 
Dapositivas alvarez
Dapositivas alvarezDapositivas alvarez
Dapositivas alvarezCEFIC
 
Examenextraordinarioaux1
Examenextraordinarioaux1Examenextraordinarioaux1
Examenextraordinarioaux1Raul Santana
 
Ley no 498-06_de_planificacion_e_inversion_publica
Ley no 498-06_de_planificacion_e_inversion_publicaLey no 498-06_de_planificacion_e_inversion_publica
Ley no 498-06_de_planificacion_e_inversion_publicaAlfredo Alberto Carrasco
 
Examen de suficiencia
Examen de suficienciaExamen de suficiencia
Examen de suficienciaCecy FC
 
Conpes rendición de cuentas
Conpes rendición de cuentasConpes rendición de cuentas
Conpes rendición de cuentascasadelvocal
 
Decreto_23318_sp.pdf
Decreto_23318_sp.pdfDecreto_23318_sp.pdf
Decreto_23318_sp.pdfwrlias
 

Similar a BALOTARIO_EXAMEN_CERTIFICACION_POR_NIVEL (1).docx (20)

1Aspectos generales.pdf
1Aspectos generales.pdf1Aspectos generales.pdf
1Aspectos generales.pdf
 
1Aspectos generales (1).pptx
1Aspectos generales (1).pptx1Aspectos generales (1).pptx
1Aspectos generales (1).pptx
 
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATACIONES PUBLICAS.pdf
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATACIONES PUBLICAS.pdfASPECTOS GENERALES DE CONTRATACIONES PUBLICAS.pdf
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATACIONES PUBLICAS.pdf
 
1 aspectos generales contrataciones
1 aspectos generales contrataciones1 aspectos generales contrataciones
1 aspectos generales contrataciones
 
Ppt 1 aspectos generales
Ppt 1 aspectos generalesPpt 1 aspectos generales
Ppt 1 aspectos generales
 
1 aspectos generales
1 aspectos generales1 aspectos generales
1 aspectos generales
 
1 aspectos generales (1)
1 aspectos generales (1)1 aspectos generales (1)
1 aspectos generales (1)
 
Cuestionario niif estudiantes 2017
Cuestionario niif estudiantes 2017Cuestionario niif estudiantes 2017
Cuestionario niif estudiantes 2017
 
PLAN ANTICORRUPCION.pdf
PLAN ANTICORRUPCION.pdfPLAN ANTICORRUPCION.pdf
PLAN ANTICORRUPCION.pdf
 
Gestión 1
 Gestión 1 Gestión 1
Gestión 1
 
Informe Audiencia Publica SENA - Regional Sucre
Informe Audiencia Publica SENA - Regional Sucre Informe Audiencia Publica SENA - Regional Sucre
Informe Audiencia Publica SENA - Regional Sucre
 
7 probidad y transparencia en las compras publicas2010ppt
7 probidad y transparencia en las compras publicas2010ppt7 probidad y transparencia en las compras publicas2010ppt
7 probidad y transparencia en las compras publicas2010ppt
 
Co rreccion de la evaluacion
Co rreccion de la evaluacionCo rreccion de la evaluacion
Co rreccion de la evaluacion
 
Sesion 01 tema 02 (2) texto unico
Sesion 01   tema 02 (2) texto unicoSesion 01   tema 02 (2) texto unico
Sesion 01 tema 02 (2) texto unico
 
Dapositivas alvarez
Dapositivas alvarezDapositivas alvarez
Dapositivas alvarez
 
Examenextraordinarioaux1
Examenextraordinarioaux1Examenextraordinarioaux1
Examenextraordinarioaux1
 
Ley no 498-06_de_planificacion_e_inversion_publica
Ley no 498-06_de_planificacion_e_inversion_publicaLey no 498-06_de_planificacion_e_inversion_publica
Ley no 498-06_de_planificacion_e_inversion_publica
 
Examen de suficiencia
Examen de suficienciaExamen de suficiencia
Examen de suficiencia
 
Conpes rendición de cuentas
Conpes rendición de cuentasConpes rendición de cuentas
Conpes rendición de cuentas
 
Decreto_23318_sp.pdf
Decreto_23318_sp.pdfDecreto_23318_sp.pdf
Decreto_23318_sp.pdf
 

Último

PROTOCOLO DE RESPUESTA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 911.docx
PROTOCOLO DE RESPUESTA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 911.docxPROTOCOLO DE RESPUESTA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 911.docx
PROTOCOLO DE RESPUESTA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 911.docxCesarToledo47
 
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...m4Social
 
el nuevo sistema de salud latinoamerica.pptx
el nuevo sistema de salud latinoamerica.pptxel nuevo sistema de salud latinoamerica.pptx
el nuevo sistema de salud latinoamerica.pptxjokermysterio1
 
2023 - HOSTIGAMIENTO SEXUAL - DIAPOSITIVAS.ppt
2023 - HOSTIGAMIENTO SEXUAL   - DIAPOSITIVAS.ppt2023 - HOSTIGAMIENTO SEXUAL   - DIAPOSITIVAS.ppt
2023 - HOSTIGAMIENTO SEXUAL - DIAPOSITIVAS.pptHugoArturoVargasSali1
 
TEMARIO 2023 DE HISTORIA DE ESPAÑA-TEMAS IMÁGENES (1).docx
TEMARIO 2023 DE HISTORIA DE ESPAÑA-TEMAS IMÁGENES  (1).docxTEMARIO 2023 DE HISTORIA DE ESPAÑA-TEMAS IMÁGENES  (1).docx
TEMARIO 2023 DE HISTORIA DE ESPAÑA-TEMAS IMÁGENES (1).docxBeatrizMateosLara
 
005. - Curso de modernización del Estado 2024.pdf
005. - Curso de modernización del Estado 2024.pdf005. - Curso de modernización del Estado 2024.pdf
005. - Curso de modernización del Estado 2024.pdfMarcoApaza15
 
110º ANIVERSARIO DE CITY BELL: CELEBRACIÓN INTEGRADORA PARA LA COMUNIDAD
110º ANIVERSARIO DE CITY BELL: CELEBRACIÓN INTEGRADORA PARA LA COMUNIDAD110º ANIVERSARIO DE CITY BELL: CELEBRACIÓN INTEGRADORA PARA LA COMUNIDAD
110º ANIVERSARIO DE CITY BELL: CELEBRACIÓN INTEGRADORA PARA LA COMUNIDADTamanaTablada
 
PRESENTACION Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 AL CTP.pptx
PRESENTACION Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 AL CTP.pptxPRESENTACION Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 AL CTP.pptx
PRESENTACION Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 AL CTP.pptxSupaConCoraznFuturoy
 
MAPA DE JILOTEPEC SECTORIAL DIVIDIDO POR SECTORES
MAPA DE JILOTEPEC SECTORIAL DIVIDIDO POR SECTORESMAPA DE JILOTEPEC SECTORIAL DIVIDIDO POR SECTORES
MAPA DE JILOTEPEC SECTORIAL DIVIDIDO POR SECTORESEddydejesusflores
 
Club Rotario Cartago - Revista 04-2024.pdf
Club Rotario Cartago - Revista 04-2024.pdfClub Rotario Cartago - Revista 04-2024.pdf
Club Rotario Cartago - Revista 04-2024.pdfalberto12268
 
COMO ANALIZAR LA COYUNTURA 2024 ANALISIS ECONOMICO Y POLITICO.pdf
COMO ANALIZAR LA COYUNTURA 2024 ANALISIS ECONOMICO Y POLITICO.pdfCOMO ANALIZAR LA COYUNTURA 2024 ANALISIS ECONOMICO Y POLITICO.pdf
COMO ANALIZAR LA COYUNTURA 2024 ANALISIS ECONOMICO Y POLITICO.pdfMilkyWive
 
Decreto Ejecutivo 255 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Ejecutivo 255 Reglamento de Seguridad y Salud en el TrabajoDecreto Ejecutivo 255 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Ejecutivo 255 Reglamento de Seguridad y Salud en el TrabajoPrevencionar
 
SEGUNDO PISO UN ABISMO. RAZONES PARA NO VOTAR POR MORENA
SEGUNDO PISO UN ABISMO. RAZONES PARA NO VOTAR POR MORENASEGUNDO PISO UN ABISMO. RAZONES PARA NO VOTAR POR MORENA
SEGUNDO PISO UN ABISMO. RAZONES PARA NO VOTAR POR MORENAlupismdo
 
EXPOSICIÓN ANTE LOS COMANDANTES DE ZONA Y GRANDES UNIDADES_NUEVAS.pptx
EXPOSICIÓN ANTE LOS COMANDANTES DE ZONA Y GRANDES UNIDADES_NUEVAS.pptxEXPOSICIÓN ANTE LOS COMANDANTES DE ZONA Y GRANDES UNIDADES_NUEVAS.pptx
EXPOSICIÓN ANTE LOS COMANDANTES DE ZONA Y GRANDES UNIDADES_NUEVAS.pptxlider141001
 
Constitucion y derechos humanos sesion 1.pptx
Constitucion y derechos humanos sesion 1.pptxConstitucion y derechos humanos sesion 1.pptx
Constitucion y derechos humanos sesion 1.pptxrositamosaavedra
 
HACIEDA MUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2024.pdf
HACIEDA MUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2024.pdfHACIEDA MUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2024.pdf
HACIEDA MUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2024.pdfvany25ck
 
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los periodistas al investigar sobre el...
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los periodistas al investigar sobre el...¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los periodistas al investigar sobre el...
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los periodistas al investigar sobre el...Christina Parmionova
 
Mapa Mental Edad media y evolución de la ciudadanía
Mapa Mental Edad media y evolución de la ciudadaníaMapa Mental Edad media y evolución de la ciudadanía
Mapa Mental Edad media y evolución de la ciudadaníajoseyajure3
 
Contrataciones del Estado, Administración Pública
Contrataciones del Estado, Administración PúblicaContrataciones del Estado, Administración Pública
Contrataciones del Estado, Administración Públicadcaminol16
 

Último (19)

PROTOCOLO DE RESPUESTA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 911.docx
PROTOCOLO DE RESPUESTA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 911.docxPROTOCOLO DE RESPUESTA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 911.docx
PROTOCOLO DE RESPUESTA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 911.docx
 
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
 
el nuevo sistema de salud latinoamerica.pptx
el nuevo sistema de salud latinoamerica.pptxel nuevo sistema de salud latinoamerica.pptx
el nuevo sistema de salud latinoamerica.pptx
 
2023 - HOSTIGAMIENTO SEXUAL - DIAPOSITIVAS.ppt
2023 - HOSTIGAMIENTO SEXUAL   - DIAPOSITIVAS.ppt2023 - HOSTIGAMIENTO SEXUAL   - DIAPOSITIVAS.ppt
2023 - HOSTIGAMIENTO SEXUAL - DIAPOSITIVAS.ppt
 
TEMARIO 2023 DE HISTORIA DE ESPAÑA-TEMAS IMÁGENES (1).docx
TEMARIO 2023 DE HISTORIA DE ESPAÑA-TEMAS IMÁGENES  (1).docxTEMARIO 2023 DE HISTORIA DE ESPAÑA-TEMAS IMÁGENES  (1).docx
TEMARIO 2023 DE HISTORIA DE ESPAÑA-TEMAS IMÁGENES (1).docx
 
005. - Curso de modernización del Estado 2024.pdf
005. - Curso de modernización del Estado 2024.pdf005. - Curso de modernización del Estado 2024.pdf
005. - Curso de modernización del Estado 2024.pdf
 
110º ANIVERSARIO DE CITY BELL: CELEBRACIÓN INTEGRADORA PARA LA COMUNIDAD
110º ANIVERSARIO DE CITY BELL: CELEBRACIÓN INTEGRADORA PARA LA COMUNIDAD110º ANIVERSARIO DE CITY BELL: CELEBRACIÓN INTEGRADORA PARA LA COMUNIDAD
110º ANIVERSARIO DE CITY BELL: CELEBRACIÓN INTEGRADORA PARA LA COMUNIDAD
 
PRESENTACION Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 AL CTP.pptx
PRESENTACION Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 AL CTP.pptxPRESENTACION Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 AL CTP.pptx
PRESENTACION Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 AL CTP.pptx
 
MAPA DE JILOTEPEC SECTORIAL DIVIDIDO POR SECTORES
MAPA DE JILOTEPEC SECTORIAL DIVIDIDO POR SECTORESMAPA DE JILOTEPEC SECTORIAL DIVIDIDO POR SECTORES
MAPA DE JILOTEPEC SECTORIAL DIVIDIDO POR SECTORES
 
Club Rotario Cartago - Revista 04-2024.pdf
Club Rotario Cartago - Revista 04-2024.pdfClub Rotario Cartago - Revista 04-2024.pdf
Club Rotario Cartago - Revista 04-2024.pdf
 
COMO ANALIZAR LA COYUNTURA 2024 ANALISIS ECONOMICO Y POLITICO.pdf
COMO ANALIZAR LA COYUNTURA 2024 ANALISIS ECONOMICO Y POLITICO.pdfCOMO ANALIZAR LA COYUNTURA 2024 ANALISIS ECONOMICO Y POLITICO.pdf
COMO ANALIZAR LA COYUNTURA 2024 ANALISIS ECONOMICO Y POLITICO.pdf
 
Decreto Ejecutivo 255 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Ejecutivo 255 Reglamento de Seguridad y Salud en el TrabajoDecreto Ejecutivo 255 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Ejecutivo 255 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
 
SEGUNDO PISO UN ABISMO. RAZONES PARA NO VOTAR POR MORENA
SEGUNDO PISO UN ABISMO. RAZONES PARA NO VOTAR POR MORENASEGUNDO PISO UN ABISMO. RAZONES PARA NO VOTAR POR MORENA
SEGUNDO PISO UN ABISMO. RAZONES PARA NO VOTAR POR MORENA
 
EXPOSICIÓN ANTE LOS COMANDANTES DE ZONA Y GRANDES UNIDADES_NUEVAS.pptx
EXPOSICIÓN ANTE LOS COMANDANTES DE ZONA Y GRANDES UNIDADES_NUEVAS.pptxEXPOSICIÓN ANTE LOS COMANDANTES DE ZONA Y GRANDES UNIDADES_NUEVAS.pptx
EXPOSICIÓN ANTE LOS COMANDANTES DE ZONA Y GRANDES UNIDADES_NUEVAS.pptx
 
Constitucion y derechos humanos sesion 1.pptx
Constitucion y derechos humanos sesion 1.pptxConstitucion y derechos humanos sesion 1.pptx
Constitucion y derechos humanos sesion 1.pptx
 
HACIEDA MUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2024.pdf
HACIEDA MUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2024.pdfHACIEDA MUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2024.pdf
HACIEDA MUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2024.pdf
 
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los periodistas al investigar sobre el...
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los periodistas al investigar sobre el...¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los periodistas al investigar sobre el...
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los periodistas al investigar sobre el...
 
Mapa Mental Edad media y evolución de la ciudadanía
Mapa Mental Edad media y evolución de la ciudadaníaMapa Mental Edad media y evolución de la ciudadanía
Mapa Mental Edad media y evolución de la ciudadanía
 
Contrataciones del Estado, Administración Pública
Contrataciones del Estado, Administración PúblicaContrataciones del Estado, Administración Pública
Contrataciones del Estado, Administración Pública
 

BALOTARIO_EXAMEN_CERTIFICACION_POR_NIVEL (1).docx

  • 1. BALOTARIO DE POTENCIALES PREGUNTAS PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN POR NIVELES – OSCE COMPETENCIA I: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 1. ¿Cuál de las siguientes sanciones se aplica al servidor público que transgrede los principios éticos de la función pública y que mantiene vínculo laboral con una Entidad pública? Señale la alternativa correcta. a) Despido y amonestación. b) Despido, amonestación y resolución contractual. c) Despido y resolución contractual. d) Amonestación y resolución contractual. 2. Correlacione: A) POI Es el documento que contiene el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por el titular de la misma. Es elaborado por la oficina de planeamiento y presupuesto para el periodo de un año sobre la base de las de los fines, objetivos y metas presupuestarias previstas B) PAC Es el documento en el que se programan las distintas actividades que llevará a cabo la entidad para cumplir con los objetivos estratégicos C) PIA Es el documento de gestión que contiene todas las compras que realizará la entidad durante el periodo de un año. Incluye tanto las que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley como las que no 3. Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona: a) Respeto. b) Eficiencia. c) Idoneidad. d) Probidad. 4. ¿Cuáles son los principios orientadores de la Política de Modernización de la Gestión Pública? a) Orientación al ciudadano. b) Transparencia, rendición de cuentas y ética pública. c) Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. d) Todas las anteriores. 5. Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento: a) Respeto. b) Eficiencia.
  • 2. c) Idoneidad. d) Veracidad. 6. Es el deber de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones: a) Transparencia. b) Discreción. c) Responsabilidad. d) Neutralidad. 7. Cuando se señala que el Servidor Público está prohibido de mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo, nos estamos refiriendo a la Prohibición Ética de la Función Pública: a) Obtener ventajas indebidas. b) Mantener intereses de conflicto. c) Hacer mal uso de información privilegiada. d) Realizar actividades de proselitismo político. 8. Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos: a) Respeto. b) Eficiencia. c) Veracidad. d) Idoneidad. 9. Es el deber de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública: a) Transparencia. b) Discreción. c) Responsabilidad. d) Neutralidad. 10. Cuando se señala que el Servidor Público está prohibido de participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés., nos estamos refiriendo a la Prohibición Ética de la Función Pública: a) Obtener ventajas indebidas. b) Mantener intereses de conflicto. c) Hacer mal uso de información privilegiada. d) Realizar actividades de proselitismo político.
  • 3. 11. De acuerdo al Código de Ética de la Función Pública, son fines de la función pública: a) El Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. b) Maximizar el valor del dinero de los contribuyentes y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. c) El Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, Ley del Procedimiento Administrativo General, y demás normatividad aplicable. d) La obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, esto es, calidad, precio y oportunidad, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 12. Son principios del Código de Ética de la Función Pública: a) Neutralidad b) Responsabilidad c) Transparencia d) Lealtad y Obediencia 13. NO son deberes del Código de Ética de la Función Pública: a) Neutralidad b) Discreción c) Veracidad d) Ejercicio Adecuado del Cargo 14. La prohibición de “mantener intereses en conflicto” está referida a: a) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. b) No constituye una prohibición c) Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. d) Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas 15. Sobre la base de los objetivos establecidos en el…………………………………….y en el………………….se debe formular……………………………………………Seleccione la alternativa correcta. a) Plan estratégico de desarrollo nacional, plan estratégico institucional, presupuesto por resultados. b) Plan estratégico institucional, presupuesto por resultados, plan estratégico de desarrollo nacional. c) Presupuesto por resultados, plan operativo institucional, plan estratégico institucional. d) Presupuesto por resultados, plan anual de contrataciones, plan estratégico institucional. 16. Señale la alternativa correcta en la que se elabora los siguientes instrumentos de gestión para la Planificación Estratégica de la Municipalidad Distrital: 1.Plan de Desarrollo Local Concertado, 2.Plan Estratégico Institucional, 3.Plan de Desarrollo Nacional.
  • 4. a) 3,1,2 b) 3,2,1 c) 1,3,2 d) 1,2,3 17. De los siguientes elementos señale la secuencia respecto al Plan Estratégico Institucional concordante con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: 1 Fase Análisis Prospectivo se revisa el diagnostico causal de las variables estratégicas. 2 Fase Estratégica es el elemento articulador con otros sistemas administrativos 3 Fase Institucional permite tener como resultado la aprobación del Plan Estratégico Institucional. a) 1,2,3 b) 3,1,2 c) 2,3,1 d) 1,3,2 18. ¿Cuál de los siguientes no es un deber ético de la Función Pública que todo Servidor Público debe tener en cuenta en su actuar? a) Justicia y equidad b) Probidad c) Responsabilidad d) Uso adecuado de los bienes del estado 19. ¿Cuál de los elementos del Plan Estratégico Institucional se define como un conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo que involucran el uso de recursos, y que cuentan con una unidad de medida y meta física determinada? Señale la alternativa correcta: a) Las acciones estratégicas institucionales b) La visión c) La misión d) Los objetivos estratégicos institucionales 20. Cuál de las siguientes alternativas contiene los elementos del Plan Estratégico Institucional necesarios para elaborar las acciones estratégicas a) La misión institucional/los objetivos estratégicos b) La misión institucional/ruta estratégica c) Los objetivos estratégicos/ruta estratégica d) Misión institucional/objetivos estratégicos 21. La cadena de valor público del Planeamiento Estratégico. Señale la correcta a) Insumo/proceso/producto/resultado/impacto b) Actividad/acción estratégica institucional/objetivo estratégico institucional c) Actividad estratégica/objetivo estratégico/impacto d) Insumo/actividades resultado/objetivo estratégico 22. En una licitación pública para la adquisición de maquinaria pesada el Titular de la Entidad declaro la nulidad del procedimiento porque el comité de selección incluyo en las bases como factores de evaluación la experiencia del postor y la metodología propuesta al respecto. Señale la alternativa correcta.
  • 5. a) Se vulnero el principio ético de idoneidad del servidor público al establecer como factores de evaluación la experiencia del postor y la metodología propuesta tratándose de una adquisición de bienes. b) Se vulnero el principio ético de idoneidad del servidor público al establecer como factores de evaluación la experiencia del postor para la adquisición de bienes. c) Se vulnero el principio ético de idoneidad del servidor público al establecer como factores de evaluación la metodología propuesta para la adquisición de bienes. d) No se vulnero ningún principio ético del servidor porque la experiencia del postor y la metodología propuesta se pueden considerar como factores de evaluación para una adquisición de bienes. 23. En el Plan Operativo Institucional de la Dirección de Turismo de un Gobierno Regional se establece como objetivo institucional “Promocionar los destinos turísticos de la Región”; al respecto el Área Usuaria responsable del cumplimiento de ese objetivo requiere en su Cuadro de Necesidades la contratación del Servicio de producción de videos de promoción de atractivos turísticos, y la adquisición de buses para turismo. Al respecto señale la alternativa correcta. a) El requerimiento para contratar el servicio de producción de videos está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero la adquisición de buses para turismo no está vinculado a dicho objetivo. b) Tanto el requerimiento para contratar el servicio de producción de videos como el requerimiento para adquirir buses para turismo está vinculado al objetivo estratégico institucional. c) El requerimiento para contratar el servicio de producción de videos y el requerimiento para adquirir buses para turismo no están vinculados al objetivo estratégico institucional. d) El requerimiento para adquirir buses para turismo está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero el requerimiento para contratar el servicio de producción de videos no está. 24. En el Plan Operativo Institucional de la Dirección de Educación de un Gobierno Regional se establece como objetivo institucional “Reducir las dificultades de aprendizaje a los estudiantes de educación básica especial”. Al respecto, el Área Usuaria responsable del cumplimiento de ese objetivo requiere en su cuadro de necesidades la contratación del diseño y elaboración de material didáctico y la adquisición de mobiliario escolar. Al respecto señale la alternativa correcta. a) El requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero el requerimiento para adquirir mobiliario escolar no está vinculado a dicho objetivo. b) Tanto el requerimiento para contratar el diseño y elaboración de materiales didáctico, como el requerimiento para adquirir mobiliario escolar están vinculados al objetivo estratégico. c) El requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico, y el requerimiento para adquirir uniformes escolares no están vinculados al objetivo estratégico institucional. d) El requerimiento para adquirir mobiliario escolar está vinculado a objetivo estratégico institucional pero el requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico no está vinculado a dicho objetivo. 25. En un contrato de un servicio de digitalización de documentos suscritos por una Municipalidad Distrital, se establece como penalidad S/. 50.00 por cada día que utilice personal que no cuente con vestimenta formal.
  • 6. a) La penalidad es proporcional, pero resulta subjetiva, lo que vulnera el principio ético de idoneidad. b) La penalidad es objetiva, pero resulta desproporcionada, lo que vulnera el principio ético de idoneidad. c) La penalidad es objetiva y proporcional con el objeto de la contratación, por lo que no vulnera ningún principio ético. d) La penalidad es desproporcionada y subjetiva, lo que vulnera el principio ético de idoneidad. 26. Un Funcionario no calcula bien la penalidad, la penalidad era de 30 mil y cobro solo 10 mil, tiene responsabilidad: a) Administrativa y civil b) Civil c) Penal d) Administrativa, civil y penal 27. Un funcionario de una municipalidad tardó 40 días para realizar el pago al contratista que se otorgó la conformidad por la entrega de cámaras de video vigilancia, el cual la Municipalidad tuvo que pagar los intereses legales correspondientes. Señale la responsabilidad que asumiría el Funcionario. a) La Municipalidad debe cobrar al funcionario el monto de los intereses legales pagados al contratista. b) La Municipalidad debe correr traslado al Ministerio Público para que realice las acciones legales correspondientes. c) La Municipalidad debe sancionar al funcionario iniciando un proceso administrativo. d) El funcionario no asume ninguna responsabilidad civil, ni penal, ni administrativo porque no está previsto en la ley de contrataciones del estado. 28. ¿Cuál de las siguientes no es una prohibición ética de la función pública? Señale la alternativa correcta. a) Hacer mal uso de información privilegiada. b) Discreción. c) Ejercer acoso sexual con otros servidores públicos o subordinados. d) Obtener ventajas indebidas. 29. ¿Cuál de las siguientes no es un principio ético que todo servidor público debe tener en cuenta? Señale la alternativa correcta. a) Veracidad. b) Idoneidad. c) Justicia y equidad. d) Discreción. 30. Selecciona la alternativa correcta, respecto al alineamiento entre el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Institucional y el Presupuesto por Resultados. a) El Plan Anual de Contrataciones se alinea al Plan Estratégico Institucional, y en función a ello se formula el Plan Operativo Institucional. b) El Plan Estratégico Institucional se alinea al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y
  • 7. en función a ello se formula el Presupuesto por Resultados. c) El Plan Anual de Contrataciones se alinea al Plan Operativo Institucional, y en función a ello se formula el Plan Estratégico Institucional. d) El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se alinea al Plan Estratégico Institucional, y en función a ello se formula el Presupuesto por Resultados. 31. En una licitación pública para la adquisición de material médico se declaró la nulidad del procedimiento porque se incluyó en las bases como factor de evaluación la experiencia del postor. Señale la alternativa correcta. a) Se vulnero el principio ético de eficiencia y el principio ético de justicia y equidad del servidor público. b) No se vulnero ningún principio ético porque la experiencia del postor se puede considerar como factor de evaluación. c) Se vulnero el principio ético de eficiencia del servidor público. d) Se vulnero el principio ético de eficiencia, el principio ético de justicia y equidad, y el principio de veracidad del servidor público. 32. Una empresa prestadora de servicios de saneamiento debía aplicar una penalidad de S/. 100,000 por el retraso injustificado en la entrega de medidores de agua. Sin embargo, el funcionario responsable aplica por error una penalidad de S/. 70,000 ¿Qué responsabilidad asumiría el funcionario que calculo dicha penalidad? a) Administrativa y civil b) Civil c) Penal d) Administrativa, civil y penal
  • 8. COMPETENCIA II: ACTUACIONES PREPARATORIAS 1. En un(a) _____________ para la contratación de servicios de consultoría, el comité de selección debe estar conformado por _____________. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco. a) Contratación directa, un (01) miembro del órgano encargado de las contrataciones. b) Selección de consultores individuales, un (01) miembro del órgano encargado de las contrataciones. c) Comparación de precios, dos (02) miembros del órgano encargado de las contrataciones. d) Selección de consultores individuales, dos (02) miembros del órgano encargado de las contrataciones. 2. Establezca la relación correcta entre el número y la letra respecto a la determinación del método de contratación que corresponda: 1. Subasta Inversa Electrónica 2. Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco 3. Adjudicación Simplificada a. Adquisición de cemento por el monto de S/ 200 000.00. b. Contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por el monto de S/ 60 000.00. c. Adquisición de frazadas por el monto de S/ 80 000.00. d. Contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por el monto de S/ 100 000.00. a) 1a, 1b, 2c, 3d b) 1a, 2c, 3b, 3d c) 1a, 1b, 1d, 2c d) 3a, 3b, 3c, 3d 3. El Ministerio PRIMERO TU SALUD desea realizar una contratación con un proveedor no domiciliado en el país, donde no se van a utilizar los métodos de contratación previstos en la normativa de contrataciones del Estado por encontrarse del supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión prevista en el literal f) dela artículo 5, la consulta es la siguiente ¿El proveedor debe encontrase inscrito en el RNP? a) Sí, porque todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que desean participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado están en la obligación de tener RNP. b) Sí, porque las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Perú para la provisión de bienes y servicios deben cumplir con las disposiciones del Reglamento de contrataciones. c) Depende, si supera una (01) UIT la contratación si está obligado a presentar el RNP. d) No, porque es un supuesto excluido del ámbito de aplicación 4. De la revisión del requerimiento, se advierte que, se exige una (1) camioneta 4 x 4 doble cabina, sin embargo, no se ha precisado las características de la camioneta. ¿Qué principio se ha vulnerado? a) Principio de Publicidad b) Principio de Libertad de Concurrencia c) Principio de Transparencia
  • 9. d) Principio de Igualdad de trato 5. De la revisión de los requisitos para la suscripción del contrato se advierte que, se requiere la presentación de una "declaración jurada de cada personal propuesto señalando que no se encuentra trabajando en otra Entidad Pública o Privada y que no lo realizará durante la prestación de sus servicios en la ejecución de la presente obra, adjuntado copia legible de su DNI (Documento Nacional de Identidad)". ¿Qué principio se ha vulnerado? a) Principio de Competencia b) Principio de Libertad de Concurrencia c) Principio de Transparencia d) Principio de Igualdad de trato 6. En qué casos, se incurre en fraccionamiento. a) Surge una necesidad imprevisible adicional a la programada. b) No se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar la contratación c) Se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. d) Cuando contando con recursos disponibles no se realice una compra consolidada. 7. ¿Quiénes están impedidos de integrar un Comité de Selección? a) El Jefe de Logística b) El servidor que por delegación haya aprobado el expediente de contratación del procedimiento de selección. c) El Administrador, quien está a cargo de la aprobación de los requerimientos. d) Aquel integrante del área usuaria que tenga intervención directa en la determinación de las características técnicas. 8. Son funciones del Órgano Encargado de las Contrataciones (marque la opción correcta) a) Estar a cargo de la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para bienes, servicios en general y consultoría en general, la comparación de precios y la contratación directa. b) Aprobar el Cuadro Consolidado de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) c) Supervisar y fiscalizar la labor de los miembros del Comité Especial, pudiendo incluso amonestarlos en caso fuere necesario. d) Custodiar el Expediente de Contratación sólo de los procedimientos de selección a su cargo, ordenando, archivando y preservando la documentación que respalda las actuaciones realizadas. 9. En el estudio de mercado, el órgano encargado de las contrataciones determina que las cantidades no se encuentran perfectamente definidas, atendiendo a ello se le comunica al área usuaria que precise sus características técnicas indicando: a) Que corresponde utilizar el sistema de suma alzada. b) Que corresponde utilizar el sistema de llave de mano. c) Que corresponde utilizar el sistema de precios unitarios. d) Que corresponde utilizar el concurso oferta. 10. Cuando los requerimientos comprendan prestaciones de diversa naturaleza, como por ejemplo bienes y servicios, el objeto de la contratación se determina en función a la prestación:
  • 10. a) De mayor incidencia porcentual en el valor referencial de la contratación. b) De mayor importancia para la Entidad. c) De menor incidencia porcentual en el valor referencial de la contratación. d) De menor incidencia porcentual para adquirir. 11. No pertenece a los sistemas de contratación: a) Tarifas b) En Base a porcentajes c) A Suma Alzada d) Llave en mano 12. ¿Tratándose de un convenio Interinstitucional previsto en el literal c) artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado, que no requiera de un Certificado de Crédito Presupuestario, al no representar costo alguno para la Entidad, existiera la obligación de incluir el referido Convenio en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la entidad? a) Depende de la entidad. b) Si c) No d) Depende del órgano Encargado de las Contrataciones. 13. No es un documento de gestión a las contrataciones del Estado. a) Plan anual de contrataciones. b) Presupuesto Institucional de Apertura. c) Plan Operativo Institucional. d) Reglamento Interno de Trabajo. 14. Es el responsable de consolidar y valorizar el Cuadro de Necesidades a) Órgano encargado de las contrataciones. b) Área usuaria. c) Oficina de Administración. d) Oficina de Presupuesto. 15. Sobre los Requerimientos de Contratación (marque la opción correcta): a) El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya provisión se requiera de manera continua realiza por periodos no menores a un (1) año. b) No forman parte del requerimiento las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia, los mismos que son instrumentos formales distintos. c) En la definición del requerimiento puede hacerse referencia indistintamente a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación de marcas, patentes o tipos de producto, origen o producción determinados, en la medida en que hagan más eficiente la contratación con un determinado proveedor. d) El requerimiento no puede incluir requisitos de calificación de ningún tipo. 16. Señale cuál del siguiente tipo de contratos no se aplica la Ley 30225 á Ley de Contrataciones del Estado á, su Reglamento de normas complementarias: a) La elaboración de un estudio de pre inversión para la construcción de una comisaría. b) Adquisición de equipos de cómputo.
  • 11. c) Contratación de servicios de consultaría para el análisis de una norma. d) Concesión de una carretera. 17. En relación al Comité de selección, marque la afirmación verdadera. a) El comité de selección solo conducirá la Selección de Consultores y la Comparación de Precios. b) El comité de Selección en el caso de contratación de obras y consultoría de obras y consultoría debe estar conformado por un (1) miembro que posea conocimiento técnico en el objeto de la contratación. c) El comité de selección debe conducir obligatoriamente Licitaciones, Concursos Públicos, Selección de Consultores individuales y Adjudicación Simplificada para obras y consultorías. d) El comité de Selección conducirá todos los mecanismos de selección. 18. Señale usted la respuesta correcta. a) En el sistema de precios unitarios se debe conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. b) El sistema de esquema mixto de suma alzada y precios unitarios es aplicable solo para las consultorías en general y supervisión de obras. c) El sistema de suma alzada no aplica para la ejecución de obra. d) En el sistema en base a un honorario fijo una comisión de éxito, el honorario y la comisión pueden calcularse en base a porcentajes. 19. Tratándose de la contratación de bienes, las Bases Administrativas han consignado que los ´postores deberán acreditar una experiencia del postor equivalente a 2.5 veces el valor referencial de la contratación. a) El proceso es nulo, por cuanto se debería hacer mención a valor referencial. b) Se encuentra correctamente formulado, toda vez que está dentro del límite tres (3) veces al valor referencial permitido en las Bases Estándar. c) El proceso es nulo, toda vez que la experiencia del postor constituye un Requisito de calificación considerado opcional. d) No se encuentra formulado de manera correcta, por cuanto se debe indicar en número y letras el monto correspondiente a la Experiencia del Postor que debe ser acreditada. 20. Corresponde establecer el Valor Referencial cuando se determine la contratación de: a) Bienes, Servicios en general, Consultoría y Ejecución de Obras. b) Consultorías en General y Consultorías de Obras. c) Servicios en General y Consultorías en General. d) Consultorías de obras y Ejecución de Obras. 21. Ante la ausencia de un miembro titular del Comité de Selección, su respectivo suplente actúa: a) Hasta la fecha de suscripción del contrato respectivo. b) Solo en tanto el titular esté ausente, reincorporándose este automáticamente cuando cesa el motivo de su ausencia. c) Solo en tanto el titular esté ausente, reincorporándose previa justificación del motivo de ausencia. d) De ahí en adelante hasta la culminación del procedimiento de selección.
  • 12. 22. Respecto al Comité de Selección, indicar la respuesta falsa: a) Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra justificada, mediante documento debidamente motivado. b) Para sesionar y adoptar acuerdos válidos el quórum para el funcionamiento del Comité de selección se da con la presencia de la mayoría de miembros titulares. c) La designación del comité de selección es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros. d) El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico e el objeto de la contratación. 23. ¿Se puede incluir en el requerimiento disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario? a) No, debido a que el OSCE ha indicado en Pronunciamiento que está prohibido. b) No, dado que no forman parte del ordenamiento jurídico nacional. c) Sí, siempre que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica y no contraventa normas de carácter obligatorio. d) Sí, siempre que no contravenga ninguna norma nacional obligatoria y esté autorizada expresamente por INACAL (INDECOPI). 24. ¿Los requisitos de calificación tienen como finalidad mejorar las características del producto requerido por la entidad? a) Sí, porque son parte de los requisitos técnicos mínimos. b) Los documentos del procedimiento deben contemplar los requisitos de calificación, según las cuales se verificará que los proveedores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. c) Todos los requisitos de calificación son facultativos por ende no tienen como finalidad mejorar las características del producto. d) Si, los requisitos de calificación cumplen un papel similar que los factores de evaluación. 25. Para la contracción de bienes y servicios, el Comité de Selección debe estar conformado. a) Un miembro del Órgano encargado de las contrataciones y un miembro del área usuaria. b) Dos miembros del Órgano encargado de las contrataciones y un miembro del área usuaria. c) Un miembro del Órgano encargado de las contrataciones y por lo menos un miembro con conocimiento del objeto de contratación. d) Un miembro del Órgano encargado de las contrataciones y dos miembros del área usuaria. 26. Las etapas del proceso de contratación con el Estado son: a) La planificación y actuaciones preparatorias, los métodos de contratación y la ejecución contractual. b) La preinversión, las actuaciones preparatorias, el proceso de selección y el contrato. c) La preinversión, el proceso de selección y la ejecución contractual. d) La planificación, la pre inversión, los métodos, de contratación y la ejecución contractual.
  • 13. 27. ¿Cómo se puede acreditar la capacidad legal de una persona natural? a) Con copia legalizada del DNI. b) No requiere acreditarse, basta contra con 18 años. c) Con copia simple del DNI o documento análogo. d) Con copia legalizada del DNI y autorización del cónyuge, si es casado. 28. Con relación a los requisitos de calificación: a) En todos los procedimientos de selección se debe exigir experiencia del postor, con excepción de la contratación de bienes que no revisa complejidad. b) La Entidad puede imponer requisitos distintos a los señalados en los documentos estándar aprobados por el OSCE. c) La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en los documentos estándar aprobados por el OSCE. d) Queda al criterio de la Entidad establecer requisitos de calificación. 29. Una Municipalidad Provincial de la Sierra Sur requiere adquirir volquetes para ejecutar obras, al momento de formular los factores de evaluación el comité de selección establece que otorgara un puntaje de veinte (20) puntos sobre 100 a los postores que ofrezcan disponibilidad de servicios y repuestos en provincias de otras regiones del país. Señale la alternativa correcta. a) El comité de selección al momento de formular como factor de evaluación la disponibilidad de servicios y repuestos no debió otorgar puntaje por ofrecer disponibilidad en provincias de otras regiones. b) El comité de selección tiene la potestad de formular como factor de evaluación la disponibilidad de servicios y repuestos y de establecer el puntaje respectivo siempre y cuando no sea mayor a cincuenta (50) puntos. c) El comité de selección tiene la potestad de formular factores de evaluación sin embargo la normativa de contrataciones no prevé establecer la disponibilidad de servicios y repuestos como factor de evaluación para Servicios en General. d) El comité de selección tiene la potestad de formular como factor de evaluación la disponibilidad de servicios y repuestos y de establecer puntaje respectivo siempre y cuando no sea mayor a diez (10) puntos. 30. El hermano de un Vocal de la Corte Suprema suscribe un contrato con un Ministerio para prestar el servicio de fotocopiado de expedientes por el monto de S/. 100,000.00 a) Se configura una causal para que el contrato se declare nulo, porque fue suscrito por una persona que estaba impedida de contratar con el ministerio. b) Se configura una causal para que el contrato se resuelva parcialmente, porque fue suscrito por una persona que estaba impedida de contratar con el ministerio. c) Se configura una causal para que el contrato se resuelva totalmente, porque fue suscrito por una persona que estaba impedida de contratar con el ministerio. d) No se configura ninguna causal para que el contrato se resuelva o se declare nulo porque el hermano del vocal no está impedido de contratar con el ministerio. 31. El/La …………..………… debe contener necesariamente la Certificación Presupuestal siendo este el último paso para su …………......................... a) Bases, aprobación b) Requerimiento, pase a el OEC c) Expediente de Contratación, aprobación, d) Plan Anual de Contrataciones, aprobación.
  • 14. 32. El OEC ha incluido en el cuadro de necesidades el Servicio de Notarios Públicos para que asistan en los actos públicos de los procedimientos de contratación, el cual luego de los estudios de mercado, se valora en S/ 80, 000 (Ochenta Mil soles). Indique Usted, como se considerará esta contratación en el PAC. a) Adjudicación Simplificada porque es un servicio que no supera los topes de las AS. b) Selección de Consultores individuales, ya que es una consultoría ejecutada por una persona y no supera los 100,000 soles (Cien mil soles) c) Contratación Directa porque es un servicio personalísimo. d) No se considera en el PAC, en la medida que la contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la LCE y su Reglamento. 33. En una ………………………………………….para la contratación de consultoría de obras……………………el comité de selección debe estar conformado por………………………..señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco. a) Licitación Pública, (02) miembros deben ser el área usuaria y (01) del OEC b) Concurso Público, (02) miembros deben tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación y (01) debe ser OEC c) Selección de Consultores individuales, (01) miembro debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación y (01) debe ser OEC. d) Contratación directa, (02) miembros deben ser el área usuaria y (01) del OEC 34. Para incluir un requerimiento en el proyecto de Plan Anual de Contrataciones, qué características NO debe tener?: a) Debe ser elaborado sobre la base del proyecto del POI b) Debe incluir la finalidad pública de la contratación c) Indicar la cantidad de bienes d) Hacer referencia a marca 35. Para la adquisición de un microscopio electrónico de barrido, las especificaciones técnicas no han establecido el requisito de calificación de capacidad técnica y profesional. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente: a) El requisito de calificación de capacidad técnica y profesional es facultativo, el no cumplimiento amerita únicamente la no asignación del puntaje señalado en las bases. b) El Comité de Selección no puede determinar ningún requisito de calificación, porque estos son fijados por el área usuaria en el requerimiento. c) El Comité de Selección en las bases debe solicitar la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada para garantizar la debida ejecución de la contratación, al ser un equipo sofisticado. d) El Comité de Selección debe completar el requisito de calificación señalado bajo el enfoque de gestión por resultados, independientemente si está o no en el expediente de contratación, bajo responsabilidad. 36. El artículo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece los Sistemas de Contratación, a que sistema corresponde: "El postor formulará su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución". a) Sistema a Precios Unitarios b) Sistema a Suma Alzada
  • 15. c) Sistema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios d) Porcentajes 37. ¿En cuál de los siguientes casos se debe designar necesariamente un Comité de Selección? a) Compras iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias b) Contratación Directa para el Alquilar de Bien Inmueble c) Adjudicación Simplificada para la Construcción de una Carretera d) Subasta Inversa Electrónica para la Adquisición de Combustible 38. En cuanto a la fase de Planificación y Actuaciones Preparatorias, señale la afirmación correcta a) Se pueden designar Comités de Selección Permanentes para los procedimientos de selección de bienes y servicios en general. b) Para la contratación de bienes, servicios en general, consultoría en general y consultoría de obras se debe determinar el valor estimado, y para la ejecución de obras el valor referencial. c) Para la elaboración del cuadro de necesidades las áreas usuarias deben indicar únicamente la denominación de cada contratación requerida. d) El valor referencial no es una referencia que determine la descalificación de ofertas. 39. Tratándose de bienes, las especificaciones técnicas mínimas no deben considerar: a) Las metas y objetos del POI. b) Lugar de entrega. c) El plazo de ejecución del servicio d) La finalidad pública 40. Órgano colegiado competente para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación: a) Comité Especial Permanente b) Comité Especial c) Comité de Selección d) Oficina de Administración 41. Es el nuevo enfoque de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº 30225): a) Gestión de Productos b) Gestión por Conocimiento c) Gestión por Resultados d) Gestión Administrativa 42. Es responsabilidad del registro de la información en el SEACE: a) En todos los casos sólo del Titular de la Entidad b) Del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado SEACE y del CERTIFICADO SEACE (aquél que cuenta con usuario y contraseña) que hubiera registrado la información. c) Sólo del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado. d) De aquél que hubiera registrado la información.
  • 16. 43. En la pantalla completa de la pestaña "Inicio" del Portal Web del SEACE, se tiene las siguientes secciones. a) Subasta Inversa, Acuerdos Marco, Videos Tutoriales, Proyectos de ficha de homologación y Bases estandarizadas para procedimientos de selección. b) Acuerdos Marco, Videos Tutoriales, Compras Corporativas, Contratos y Bases estandarizadas. c) Subasta Inversa, Planes Anuales, Videos Tutoriales, Proyectos de ficha de homologación y CUBSO. d) Procesos de Selección, Contratos, Documentos y Publicaciones, Videos Tutoriales y Compras Corporativas. 44. Son los funcionarios, dependencias y órganos encargados de los procesos de contratación de la Entidad: a) El Área Usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones y los Comités de Selección que se designen. b) El Titular de la Entidad, el Área Usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones y los Comités de Selección que se designen. c) El Área Usuaria y el Órgano Encargado de las Contrataciones. d) El Titular de la Entidad es el encargado de los procesos de contratación de la Entidad, pero debe delegar su autoridad, según lo establece la Ley. 45. Respecto la antigüedad del Valor Referencial para convocar un procedimiento de selección de ejecución de obras (marque la opción correcta): a) En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a los tres (3) meses, contados a partir de la fecha de consignación de dicho valor en el PAC. b) En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra. c) En el caso de bienes, servicios y obras, el valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra. d) El valor referencial puede actualizarse incluso con posterioridad a la convocatoria, pero antes de la etapa de inscripción de participantes. 46. Sobre el Valor Referencial, marque la opción correcta: a) Es determinado por el Área Usuaria, sobre la base de las especificaciones técnicas de bienes o términos de referencia de servicios, distintos b) El OEC tiene la obligación de realizar estudios de mercado para determinar el valor referencial de la contratación que se requiere para la aprobación del PAC. c) Al realizar el estudio de mercado, el OEC debe recurrir sólo a información existente sobre las contrataciones que se hubieran realizado el sector público, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. d) Ninguna de las anteriores 47. No es un documento del procedimiento de selección: a) Acuerdo Marco b) Bases c) Solicitud de cotización
  • 17. d) Solicitud de expresión de interés 48. Los actos realizados a través del SEACE durante los procedimientos de selección, se entienden notificados: a) El mismo día de su publicación. b) Al día hábil siguiente de su publicación. c) Al día calendario siguiente de su publicación. d) El día en que el Comité de Selección o el OSCE, según sea el caso, lo disponga. 49. Sobre la finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado: a) Promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados b) Que permitan el cumplimiento de fines públicos c) Establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos. d) Todas las alternativas son correctas. 50. La gestión de las contrataciones corresponde al: a) Sistema Nacional de Presupuesto Público b) Sistema de Abastecimiento c) Sistema Nacional de Inversión Pública d) Sistema Nacional de Administración de Bienes Estatales 51. La conformación de los miembros del Comité de Selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras es: a) De los tres (03) miembros, por lo menos uno (01) debe contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. b) De los tres (03) miembros, por lo menos uno (01) debe ser del área usuaria. c) De los tres (03) miembros, por lo menos dos (02) debe contar con conocimiento en contrataciones con el Estado. d) De los tres (03) miembros, por lo menos dos (02) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 52. ¿Quiénes están impedidos de integrar un Comité de Selección? a) El Jefe de Logística b) El servidor que por delegación haya aprobado el expediente de contratación del proceso de contratación. c) El Administrador, quien está a cargo de la aprobación de los requerimientos. d) Aquel integrante del área usuaria que tenga intervención directa en la determinación de las características técnicas. 53. La certificación presupuestaria debe estar en: a) Las Bases b) El requerimiento c) Expediente de Contratación d) Plan Anual de Contrataciones 54. ¿Qué contrataciones no deben estar previstas en el PAC? a) Las contrataciones que se realicen mediante acuerdo marco.
  • 18. b) Las contrataciones que se realicen bajo el ámbito de un régimen legal de contratación que así lo establezca. c) Las contrataciones que realicen otras Entidades como encargadas del procedimiento de selección o de compras corporativas. d) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la LCE y su Reglamento. 55. En atención del literal c) del artículo 248 del Reglamento ¿Qué se entiende por "otra circunstancia comprobable" para impedir a un proveedor contratar con el estado? a) Cualquier otra situación que permita determinar que una persona natural o jurídica es el testaferro de un proveedor impedido. b) Cualquier otra situación que no permita determinar que una persona natural o jurídica es derivación, sucesión o tiene condición de testaferro de un proveedor impedido, siendo que, a través de esta, el proveedor no pretende eludir su condición de no impedido. c) Cualquier otra situación que permita determinar que una persona natural o jurídica es derivación, sucesión o tiene condición de testaferro de un proveedor impedido, siendo que, a través de esta, el proveedor no pretende eludir su condición de impedido. d) Cualquier otra situación que permita determinar que una persona natural o jurídica es derivación, sucesión o tiene condición de testaferro de proveedor impedido, siendo que, a través de esta, el proveedor pretende eludir su condición de impedido.
  • 19. COMPETENCIA III: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 1. Un Gobierno regional convoca un concurso público para la contratación del servicio de internet. Un participante observa las bases debido a que solo se permite que participen proveedores domiciliados en dicha región, lo que considera que vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el principio de equidad. Al respecto, señale la alternativa correcta. a) La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado se vulnera el principio de libertad de concurrencia y el principio de competencia, pero no el principio de equidad. b) La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado se vulnera el principio de equidad y el principio de competencia, pero no el principio de libertad de concurrencia. c) La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado se vulnera el principio libertad de concurrencia y el principio de equidad, pero no el principio de competencia. d) La observación del participante debe ser acogida en la medida que en el caso planteado se vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el principio de equidad. 2. Usted es miembro de un comité de selección que está desarrollando un procedimiento para comprar materiales de construcción, la que fue declarada desierta en una oportunidad porque la empresa adjudicada ganadora no se presentó a suscribir el contrato. ¿Puede incluir en los documentos de procedimiento de selección de una indicación en el sentido que no podrá presentarse un postor que anteriormente no se haya presentado a firmar el contrato? a) Si es posible porque debe evitarse la posibilidad de generar perjuicio económico a la entidad. b) No es posible pero en caso se presentara la empresa que no firmó contrato se le permitirá participar, pero se le descalifica en la evaluación técnica bajo el supuesto de no haber suscrito el contrato en la primera convocatoria. c) No es posible. Pero, en caso se presente al proceso la empresa que no suscribió contrato, el comité especial debe suspender el proceso y esperar la sanción del tribunal del OSCE. d) No es posible. El comité especial deberá dejarlo participar pues no existe una sanción expresa del tribunal de OSCE que lo inhabilite a participar y contratar con el Estado. 3. ¿Cuál es el plazo para solicitar la elevación del pliego absolutorio de consultas y observaciones al OSCE en una adjudicación simplificada? a) Tratándose de obras y consultoría de obras el plazo es de 3 días hábiles. b) En la Adjudicación Simplificada no existe la posibilidad de solicitar la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones. c) Tratándose de bienes y servicio en general el plazo es de 3 días hábiles. d) Tratándose de Adjudicación Simplificada de Subasta Inversa el plazo será de 2 días hábiles. 4. Las bases de un Concurso Público para Elaboración de Expediente Técnico de Obra no han considerado el factor de evaluación denominado “precio”. Al respecto corresponde indicar: a) Si nadie lo observó es válido. b) No hay problema pues dicho factor es facultativo para el caso de servicios en general. c) No hay problema pues dicho factor es facultativo para el caso de consultoría de servicios.
  • 20. d) Debería declarase la nulidad. 5. En las bases de un concurso público convocado por una Universidad pública para el estudio sobre logros de aprendizaje por un monto de S/ 1 000 000.00, se establece como coeficiente de ponderación de la evaluación técnica 0.80, y como coeficiente de ponderación de la evaluación económica 0.20. Luego de la evaluación, el postor A obtiene un puntaje por evaluación técnica de noventa (90) puntos y oferta un monto de S/ 1 000 000 00. Y, por su parte, el postor B obtiene un puntaje por evaluación técnica de ochenta (80) puntos y oferta un monto de S/ 800 000 00. Señale la alternativa correcta respecto al puntaje total que obtendría cada postor. a) El puntaje total del postor A sería de 88 puntos y del postor B sería de 84 puntos. b) El puntaje total del postor A sería de 84 puntos y del postor B sería de 88 puntos. c) El puntaje total del postor A sería de 92 puntos y del postor B sería de 82 puntos. d) El puntaje total del postor A sería de 82 puntos y del postor B sería de 92 puntos. 6. Es el tipo de procedimiento de selección que se convoca para contratar una persona natural para que brinde servicios de consultoría en general. Dicha persona natural no requiere de equipos de personal ni apoyo profesional adicional: a) Licitación Pública. b) Concurso Público. c) Comparación de Precios. d) Selección de Consultores Individuales. 7. Para otorgar la buena pro en obras cuyas propuestas excedan el valor referencial, es correcto afirmar: a) El plazo para otorgar la buena pro no excederá de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el Otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. b) El postor que obtuvo el mejor puntaje total puede reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial. c) En los procedimientos de selección realizados en acto público, la aceptación de reducir el monto de la propuesta deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días luego de otorgada la buena pro. d) En los procedimientos de selección en acto privado la aceptación constará en el SEACE. 8. En la fecha señalada en el acto público de presentación de ofertas, solamente se encuentran dos de los tres miembros del comité de selección. Dicho acto público se realizó con dos miembros, quienes indicaron que se encuentran presentes la mayoría de los miembros. Al respecto corresponde afirmar lo siguiente: a) El acto de presentación de ofertas puede continuar si así lo permiten los postores. b) Para realizar el acto público con dos miembros del comité de selección se requiere autorización del Órgano de Control Institucional para evitar futuras observaciones. c) Según el enfoque de gestión por resultados, el acto de presentación de ofertas puede ser declarado nulo de oficio. d) El acto de presentación de ofertas debe ser declarado nulo de oficio puesto que el quóroum para sesionar es con la totalidad de los miembros del comité de selección. 9. ¿Qué procedimiento de selección no se convoca a través del SEACE? a) Licitación Pública.
  • 21. b) Comparación de precios. c) Concurso Público. d) Adjudicación Simplificada. 10. Para convocar un procedimiento de selección por regla general, se debe verificar previamente lo siguiente: a) Que se publique las Bases al momento de la convocatoria. b) Que el procedimiento de selección se encuentre incluido en el PAC. c) Que se publique el resumen ejecutivo al momento de la convocatoria, excepto en el caso de obras. d) Todas son correctas. 11. Una Universidad quiere convocar ________________ para la contratación de un consultor que realice un estudio sobre el clima laboral. La secuencia del procedimiento de selección es: _____________, __________________ y ___________. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco: a) Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas b) Una adjudicación Simplificada, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas. c) Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas d) Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas técnicas. 12. La comparación de precios, puede utilizarse en: a) Bienes b) Bienes y servicios c) Bienes, servicios y obras. d) Ninguna de las anteriores 13. En la Adjudicación Simplificada hay elevación de consultas y observaciones. Señale la alternativa correcta. a) Verdadero b) Falso c) Falso, solo en bienes d) Ninguna de las anteriores 14. Mediante el procedimiento de Selección de Consultores Individuales, se puede contratar personas naturales para consultor de obras. Señale la alternativa correcta. a) Verdadero b) Falso c) Falso, solo en servicios d) Ninguna de las anteriores 15. En bienes y servicios, en caso de empate en una Licitación Pública, corresponde el sorteo. Señale la alternativa correcta. a) Verdadero
  • 22. b) Falso c) Falso, solo en servicios d) Ninguna de las anteriores 16. La falta de firma legalizada es subsanable. Señale la alternativa correcta. a) Verdadero b) Falso c) Verdadero solo en bienes d) Ninguna de las anteriores 17. En la oferta económica ante incongruencia entre número y letras, prevalece el número. Señale la alternativa correcta. a) Verdadero b) Falso c) Falso, solo en consultorías d) Ninguna de las anteriores 18. Señalar la alternativa incorrecta, respecto a los elementos que determinan un procedimiento de selección: a) Objeto de la contratación b) Valor referencial c) Incidencia porcentual d) El tiempo de demora del proceso 19. Señale el área que determina la viabilidad técnica, económica y/o administrativa para la contratación por ítems. a) Órgano encargado de contrataciones b) Comité especial c) Titular de la Entidad d) Ninguna de las anteriores 20. En el acto de presentación de ofertas, de ser llamado un participante que no se encuentra presente, se tiene por desistido. Señale la alternativa correcta: a) Verdadero b) Falso c) Falso, solo en bienes d) Ninguna de las anteriores 21. En caso de elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones en Licitación y Concurso Público, la Entidad debe remitir el expediente completo al día hábil siguiente de recibida la solicitud de elevación. Señale la alternativa correcta. a) Falso b) Verdadero c) Verdadero solo en obras d) Ninguna de las anteriores 22. La determinación del procedimiento de selección se realiza únicamente en atención:
  • 23. a) Al objeto de la contratación, la cuantía del valor referencial, y las demás condiciones de empleo previstos en la Ley y el Reglamento. b) Al objeto de la contratación y a la cuantía del valor referencial o del valor estimado. c) Al objeto de la contratación, y a las demás condiciones para su empleo previstas en la Ley y el Reglamento. d) Al sistema de la contratación, la cuantía del valor referencial o del valor estimado y al objeto de la contratación 23. En una licitación pública para la ejecución de una obra, ¿La etapa de evaluación de la oferta es posterior a la calificación? a) La afirmación es correcta toda vez que primero debe calificarse la oferta y después evaluarse. b) No es correcto al desarrollarse ambas Etapas de manera conjunta. c) La afirmación es correcta en tanto se trate de una obra de Saneamiento. d) En una licitación pública para obras, la Etapa de Evaluación es anterior a la calificación de la Oferta. 24. Son requisitos para convocar a un procedimiento de selección en el caso de obras. a) No necesariamente la designación del Comité de Selección, ya que el procedimiento puede estar a cargo del OEC. b) Expediente técnico, pero no necesariamente la disponibilidad física del terreno ya que puede establecerse en el contrato que la Entidad se compromete a entregarla en determinado plazo. c) No es necesaria la inclusión en el Plan Anual si el proceso deriva de donaciones realizadas por un organismo internacional. d) Expediente técnico y disponibilidad física del terreno. 25. En una licitación pública convocada por una Municipalidad Provincial para la adquisición de armarios, se produce un empate en el puntaje total entre tres postores ¿Qué información debe registrar y publicar la municipalidad en el SEACE? a) La municipalidad debe registrar y publicar el acta y el cuadro comparativo en el que conste la razón social de los postores que empataron b) La municipalidad puede registrar y publicar el acta y el cuadro comparativo en el que conste la razón social de los postores que empataron c) La Municipalidad debe registrar y publicar el acta en el que conste la razón social de los postores que empataron, pero no está obligada a registrar el cuadro comparativo. d) La municipalidad debe registrar y publicar el cuadro comparativo, pero no está obligada a registrar el acta en el que conste la razón social de los postores que empataron. 26. Para la adquisición de mamparas de vidrio por un monto de S/. 100,000,000.00, una Universidad Pública debe convocar………………………., y para la adquisición por un monto de S/ 150,000.00 debe convocar…………………Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco: a) Una adjudicación simplificada, una licitación publica b) Una licitación pública, una licitación publica c) Una licitación pública, una adjudicación simplificada d) Una adjudicación simplificada, una adjudicación simplificada 27. Para la contratación de servicio de limpieza y fumigación de S/.620,000,000.00, un
  • 24. Gobierno Regional debe convocar……………………..y para la ejecución de obras, por un monto de S/. 550,000.00 debe convocar…………………………..Señale la alternativa correcta para completar los espacios. a) Un concurso público, una adjudicación simplificada b) Una adjudicación simplificada, un concurso publico c) Una adjudicación simplificada, una adjudicación simplificada d) Un concurso público, un concurso público. 28. Una Municipalidad Distrital quiere convocar…………………………………..para la adquisición de frazadas la secuencia correcta de dicho procedimiento de ser…………………………………………..y…………………………Señale la alternativa correcta para completar el espacio en blanco. a) Una licitación pública presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas. b) Una licitación pública presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas. c) Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas. d) Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas. 29. El procedimiento de selección denominado comparación de precios se utiliza para: a) La adquisición de módulos de atención al cliente según plano adjunto b) La elaboración de un expediente técnico c) La adquisición de tuberías de PVC de 1" para agua fría d) La compra de cereales que en conjunto contengan 450 calorías por ración 30. Las bases de un Concurso Público para Elaboración de Expediente Técnico de Obra no han considerado el factor de evaluación denominado precio. Al respecto corresponde indicar: a) Si nadie lo observó es válido. b) No hay problema pues dicho factor es facultativo para el caso de servicios en general. c) No hay problema pues dicho factor es facultativo para el caso de consultoría de servicios. d) Debería declarase la nulidad. 31. Respecto a los recursos de apelación, marque la alternativa correcta: a) El Tribunal puede solicitar información adicional a la Entidad, al impugnante y a terceros a fin de recabar la documentación necesaria para mejor resolver. b) El Tribunal es competente para resolver recursos de apelación interpuestos contra nulidades y cancelaciones, pero solo en procedimientos con valores estimados o referenciales superiores a 65 UIT. c) Es posible interponer recursos de reconsideración y de revisión contra las decisiones emitidas por el Tribunal d) La Entidad puede resolver el recurso de apelación sin correr traslado a los postores que tengan interés directo en la resolución del recurso. 32. ¿Cuál de las siguientes no es un factor de evaluación para la contratación de bienes? a) Capacitación del Personal
  • 25. b) Sostenibilidad Social c) Experiencia del Postor d) Precio 33. El procedimiento de selección de subasta inversa electrónica, se realiza para la: a) Contratación de bienes y servicios comunes, incluyendo consultorías, salvo consultorías de obras b) Contratación de bienes y servicios comunes c) Contratación de bienes, servicios y obras comunes d) Contratación de servicios, incluyendo consultorías 34. En las Contrataciones Directas cuál de los siguientes supuestos no es delegable: a) Servicios especializados para la defensa de funcionarios. b) Proveedor único. c) Cuando se contrate con otra entidad. d) Servicios educativos para capacitación. 35. ¿Cuáles son los factores de evaluación para licitaciones públicas de obras? a) Precio, sostenibilidad ambiental y social, y en el caso de la modalidad de llave en mano, capacitación del personal. b) Precio, sostenida ambiental y social, y en el caso de la modalidad de llave en mano, operación asistida. c) Capacidad Legal, Capacidad Técnica y Profesional, y Experiencia del Postor d) Capacitación, Infraestructura y Precio y experiencia del postor 36. La elevación de las Bases para que la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE emita pronunciamiento, procede: a) Cuando no fueron acogidas las observaciones presentadas en cualquier procedimiento. b) Cuando la absolución resulta contraria a las buenas costumbres. c) Con la nueva normativa no procede la elevación en ningún caso. d) Cuando no fueron acogidas total o parcialmente las consultas u observaciones sólo en el caso de LP y CP. 37. Respecto a las Licitaciones Públicas indique la respuesta correcta: a) En una Licitación Pública el plazo entre la integración de bases y la presentación de ofertas no debe ser menor de cuatro (4) días hábiles b) El plazo mínimo para la etapa de consultas y observaciones es de 05 días hábiles c) En una LP, para contratación de bienes, la secuencia correcta de los actos a cargo del comité de selección es la siguiente: presentación de ofertas, verificación de contenido mínimo, admisión de la propuesta, aplicación de los factores de evaluación, verificación de los requisitos de calificación del postor que ocupo el primer lugar y otorgamiento de la buena pro. d) El plazo para el consentimiento de la Licitación Publica es de 05 días hábiles de notificada la buena pro, si es que se presentan más de una oferta. 38. En una licitación pública para la ejecución de una obra, ¿La etapa de evaluación de la oferta es posterior a la calificación? a) La afirmación es correcta toda vez que primero debe Calificarse la oferta y después
  • 26. evaluarse b) No es correcto al desarrollarse ambas Etapas de manera conjunta c) La afirmación es correcta en tanto se trate de una obra de Saneamiento d) En una Licitación Pública para obras, la Etapa de Evaluación es anterior a la Calificación de la Oferta 39. De la revisión de las Bases se advierte que, el plazo de ejecución indicado en letras dice (ciento veinte) pero en números se ha indicado (180). ¿Qué principio se ha vulnerado? a) Principio de Competencia b) Principio de Libertad de Concurrencia c) Principio de Transparencia d) Principio de Equidad 40. Si una subasta inversa electrónica es declarada desierta por segunda vez, la siguiente convocatoria se realiza bajo el procedimiento de: a) Subasta Inversa Electrónica b) Licitación Pública c) Adjudicación Simplificada d) Comparación de Precios 41. Señale la respuesta correcta. Durante la adjudicación simplificada, cual es el primer criterio de desempate a) Sorteo electrónico a través del SEACE. b) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje total. c) A favor de las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad d) A favor de las microempresas y pequeñas empresas. 42. ¿En qué objeto de contratación se puede incluir el Factor de Evaluación calificaciones y/o experiencias del personal clave? a) Únicamente en bienes b) Consultorías c) Únicamente en consultoría de obras d) Servicios 43. Los postores que deseen acreditar su experiencia como requisito de calificación en un procedimiento de selección convocado para la contratación de ejecución de obras pueden presentar: a) Sólo contratos de obra ejecutados en el marco de la normativa de contrataciones b) Sólo contratos de obra ejecutados en consorcio, siempre que se presente en consorcio c) Sólo contratos de obra como persona natural, jurídica o en consorcio en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. d) Contratos de figuras asociativas distintos del consorcio. 44. El OEC tiene a su cargo los procedimientos de: a) Concurso Público b) Licitación Pública c) Concurso de Precios d) Adjudicación Simplificada
  • 27. 45. ¿Es subsanable la legalización de las firmas de la promesa formal de consorcio? a) No es subsanable b) Solo es subsanable cuando la presentación de ofertas se realiza en acto público c) Sí, es subsanable d) Solo es subsanable las firmas no la legalización 46. ¿En qué supuesto corresponde aplicar el supuesto de contratación directa denominado: "Contrataciones derivadas de un contrato” a) Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, pese a que en el procedimiento solo hubo una propuesta válida. b) Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, pudiéndose contratar con proveedores distintos a los que fueron postores. c) Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, no debiendo encontrarse la resolución sometida a algún medio de solución de controversias. d) Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, pese a que la resolución se encuentra sometida a algún medio de solución de controversias. 47. Para convocar un procedimiento de selección, por regla general, se debe verificar previamente lo siguiente: a) Que se publique las Bases Administrativas al momento de la convocatoria. b) Que el procedimiento se encuentre incluido en el PAC. c) Que se publique el Resumen Ejecutivo al momento de la convocatoria, excepto en el caso de obras. d) Todas son correctas. 48. ¿Cuáles son los requisitos de calificaciones opcionales en los concursos públicos de consultoría de obras? a) Infraestructura b) Equipamiento c) Equipamiento y Experiencia del personal clave d) Equipamiento, Experiencia en la Actividad y Experiencia en la Especialidad 49. No es un requisito de calificación de la oferta: a) La Capacidad Legal b) La Capacidad Técnica c) La Capacidad del Profesional d) El Plazo de entrega 50. ¿Cuáles son los factores de evaluación para concurso público de consultoría de obras? a) Capacidad Legal, Capacidad Técnica y Profesional, y Experiencia del Postor b) Precio, sostenibilidad ambiental y social, y capacitación del personal de la entidad c) Metodología Propuesta, Calificación y Experiencia Personal Clave y Otros factores referidos al objeto de la convocatoria
  • 28. d) Metodología Propuesta, Calificación y Experiencia Personal Clave y sostenibilidad social y ambiental 51. ¿En qué objeto de contratación se puede incluir el Factor de Evaluación calificaciones y/o experiencias del personal clave? a) Únicamente en bienes b) Consultoría c) Únicamente en consultoría d) Servicios 52. El funcionario delegado por el Titular de la Entidad, aprueba el expediente de contratación mediante un proveído, sobre el particular corresponde firmar: a) En todos los casos la aprobación debió realizarse necesariamente mediante resolución. b) En todos los casos la aprobación no debió realizarse necesariamente mediante resolución. c) La aprobación debió realizarse necesariamente mediante resolución del funcionario delegado. d) La aprobación ha sido correcta 53. Los procedimientos de selección que presentan las ofertas en un sobre son: a) Adjudicación Simplificada para consultoría de obras b) Adjudicación Simplificada para bienes y servicios c) Comparación de precios d) Concurso Público para consultoría de obras
  • 29. COMPETENCIA IV: EJECUCIÓN CONTRACTUAL 1. En un contrato periódico de suministro de bienes por S/. 1´200,00.00 (Un millón doscientos mil con 00/100 Soles) que se ejecutará en 12 meses, al tratarse de entregas mensuales, una micro y pequeña empresa solicitó el beneficio de la retención de la garantía de fiel cumplimiento ¿Cuánto deberá retener la Entidad? a) S/. 20,000.00 en meses alternados, durante la vigencia del contrato. b) S/. 120,000.00 únicamente en el primer pago. c) No corresponde efectuar ninguna retención por cuanto cada entrega asciende a S/. 100,000.00. d) S/. 20,000.00 durante los seis (6) primeros pagos. 2. Se suscribió un contrato de prestación única por el monto total de S/ 800 000,00. La empresa cumplió con los entregables 1 y 2, recibiendo la conformidad de la entidad. El entregable 3 (plazo de entrega: 60 dc / porcentaje de pago: 60%), lo presentó con 30 días de retraso injustificado. La entidad debe aplicar una penalidad. Realice el cálculo de la penalidad ¿Cuál es el monto total aplicable? a) S/. 80,000.00. b) S/. 100,000.00. c) S/. 120,000.00. d) S/. 400,000.00 3. Sobre la formalidad y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, identifique la respuesta correcta: a) El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de servicios, cuando el valor estimado supere los cien mil Nuevos Soles (S/. 100,000.00), en el caso de subasta inversa. b) En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem corresponda a la adjudicación simplificada. c) En los procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, siempre que el monto del valor estimado no supere los cien mil soles (S/ 100,000.00). d) El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de servicios, cuando el valor estimado supere los cien mil Nuevos Soles (S/. 100,000.00), en el caso de subasta inversa. 4. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se resuelven mediante: a) Solo Conciliación. b) Solo Arbitraje. c) Conciliación o Arbitraje. d) Recurso de Apelación. 5. Sobre una contratación complementaria, identifique la respuesta correcta: a) No caben contrataciones complementarias únicamente en los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras.
  • 30. b) Para formalizar un contrato complementario se debe suscribir la adenda correspondiente. c) Se puede contratar complementariamente hasta el 30% del monto del contrato vigente. d) Esta procede dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. 6. Luego de seis (6) meses de otorgada la conformidad y efectuado el pago, por los 100 colchones de asistencia humanitaria brindados por la empresa MI HOGAR S.A., LA Entidad advierte que los bienes no están rellenos del material solicitado, por lo cual, gestiona iniciar un proceso arbitral. ¿Cuál es su posición al respecto? a) No es posible, al haber culminado el contrato. b) No es posible, al haber otorgado la conformidad. c) Es posible sólo si se ha consignado textualmente un convenio arbitral en el contrato. d) Es posible en la medida que se trate de vicios ocultos. 7. ¿De qué forma se notifica al contratista de su incumplimiento que amerita la resolución del contrato, en la modalidad de Acuerdo Marco? a) Por fax. b) Por correo electrónico. c) Por carta notarial. d) Por el SEACE. 8. ¿Quién es el responsable de la aplicación de penalidades por incumplimiento del contratista? a) La Oficina de Tesorería. b) El Área Usuaria. c) El Titular de la Entidad. d) El Órgano Encargado de las Contrataciones. 9. ¿Cuál de los siguientes documentos forman parte integrante del contrato? a) Sólo el documento que lo contiene y el documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas. b) El documento que lo contiene, el documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas, la oferta ganadora y el estudio de mercado. c) El documento que lo contiene, el documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas, la oferta ganadora y el resumen ejecutivo. d) El documento que lo contiene, el documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas, la oferta ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 10. Durante la ejecución del Contrato Nº 005-2017-APORTE PERÚ, se origina una controversia en su interpretación, sobre la cual, la Entidad estima oportuno aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General. Al respecto, cuál es su posición sobre la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en la Ley 27444, sobre las relaciones jurídicas originadas en los contratos celebrados bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones. a) Si son de aplicación supletoria. b) No son de aplicación supletoria. c) Son de aplicación supletoria sólo en la sección correspondiente al Silencio Administrativo. d) No son de aplicación supletoria, por el contrario, deben ser aplicadas en el primer orden de prelación.
  • 31. 11. Durante la ejecución de un contrato suscrito por un Ministerio para el servicio de impresión de textos, un contratista presenta para renovación, una garantía de fiel cumplimiento. Posteriormente, el Ministerio verifica que dicha garantía es falsa. En este caso ¿Se configura un delito y un supuesto de aplicación de penalidad? a) En este caso se configuro un delito por presentar documentación falsa. Pero no constituye un supuesto de aplicación de penalidades. b) En este caso se configuro un delito por presentar documentación falsa y constituye un supuesto de aplicación de penalidades. c) En este caso se constituye un supuesto de aplicación de penalidades, pero no se configuro un delito. d) En este caso no se configuro un delito por presentar documentación falsa y tampoco constituye un supuesto de aplicación de penalidades. 12. ¿Cuál de los siguientes casos es causal para que la Entidad declare la nulidad de una orden de compra que perfeccione el contrato por un monto menor a S/. 100,000? a) Cuando se acredite que el contratista ha intentado pagar un soborno en el procedimiento de selección. b) Cuando el contratista incumpla injustificadamente las obligaciones contractuales a su cargo pese a ser requerido para ello. c) Cuando el contratista haya cumplido la cláusula del contrato d) Cuando el contratista paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a ser requerido para corregir tal situación 13. Las prestaciones pendientes en caso de resolución del contrato se ejecutan. a) Declarando desierto el procedimiento de selección y convocando uno nuevo para contratar. b) Contratando a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. c) Contratando al proveedor mediante contratación directa por causa de desabastecimiento. d) Se contrata obligatoriamente con el que quedo en segundo lugar, estando obligado a contratar. 14. Respecto de la subcontratación, se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. Señale la alternativa correcta. a) Verdadero b) Falso c) Verdadero sólo en bienes d) Ninguna de las anteriores 15. El cómputo del plazo para la suscripción del contrato, será desde el día siguiente a la publicación del consentimiento de la buena pro. Señale la alternativa correcta: a) Verdadero b) Falso c) Verdadero sólo en órdenes de compra d) Ninguna de las anteriores. 16. Cuando se resuelva el contrato y la Entidad tenga la necesidad urgente de continuar con la
  • 32. ejecución de las prestaciones pendientes, sin perjuicio de que dicha resolución se encuentre sometida a los medios de solución de controversias que correspondan, esta puede invitar a los postores que participaron en el procedimiento de selección, a fin de suscribir contrato para la ejecución de dichas prestaciones. Señale la alternativa correcta: a) Verdadero b) Falso c) Falso, sólo en bienes d) Ninguna de las anteriores 17. Marque la afirmación correcta, sobre las prestaciones adicionales, las reducciones, subcontratación y la cesión de derechos y de posición contractual. a) El contratista puede ceder a favor de terceros únicamente su derecho de pago. b) El límite cuantitativo para la contratación de prestaciones adicionales o para la reducción de prestaciones es el 20% del monto del contrato vigente a la fecha de dicha decisión. c) Cuando se contraten las prestaciones adicionales y/o se reduzcan prestaciones, el contratista puede aumentar o reducir proporcionalmente la garantía de fiel cumplimiento. d) Únicamente se podrá subcontratar hasta el 40% del monto del contrato original, independientemente de que se traten de prestaciones esenciales del contrato vinculados a los aspectos por los que se seleccionó al contratista. 18. Respecto a la excepción de presentar garantía de fiel cumplimiento, no es verdad que: a) No se presenta en los contratos de arrendamiento de bienes muebles. b) No se presenta en los contratos de ejecución y consultorías de obras cuyos montos sean menores a S/100,000 c) No se presenta en los contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoría de obras, cuyos montos sean menores a S/ 100,000 d) No se presenta en la adquisición de bienes inmuebles. 19. ¿La Entidad Ayuda Perú tiene contratado el servicio de limpieza para sus almacenes nacionales en todo el Perú, con la empresa “La Escobita SA”?, siendo que su plazo de ejecución está próximo a vencer. ¿Al respecto, el Jefe del Área Usuaria le consulta si es posible suscribir una Adenda a fin de contar con dicho servicio por un año más? a) Si, por el Principio de Economía y Eficiencia. b) Si, en la medida que el Código Civil señala que se puede hacer todo lo que la ley no prohíba, considerando que la Ley de Contrataciones del Estado no prohíbe la suscripción de dicha adenda. c) No, por cuanto las Entidades Públicas solo pueden contratar los servicios de carácter permanente por el plazo de un año, como máximo. d) No, por cuanto, bajo el Principio de Legalidad, el servidor público desarrolla sus funciones dentro de las facultades que le son conferidas, siendo que la suscripción de dicha adenda no se encuentra recogida en la normativa de contratación estatal. 20. Con relación a la conformidad, identifique el enunciado incorrecto. a) La recepción y la conformidad es responsabilidad del área usuaria. b) La conformidad requiere de un informe de funcionario responsable del área usuaria. c) En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la
  • 33. conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección. d) La conformidad de la prestación es responsabilidad del órgano de administración o del funcionario designado expresamente por la Entidad, quien es el único autorizado a otorgarla al contratista. 21. Acerca de la Contratación Complementaria se puede afirmar. a) No es un nuevo contrato en la medida que depende del contrato original. b) Puede contratarse prestaciones hasta por un 25%. c) El contratista está obligado a suscribir dicho contrato. d) N.A. 22. Marque la afirmación verdadera respecto a la modificación de contrato: a) Las reducciones no son modificaciones de contrato. b) Cuando la modificación implique variación del precio, debe ser aprobado por el Titular de la Entidad. c) Siempre que haya modificación de contrato se debe efectuar una adenda al mismo. d) La modificación del contrato solo es procedente en virtud de adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo. 23. Sobre la formalidad y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, identifique la respuesta correcta: a) El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de servicios, cuando el valor supere los cien mil nuevos soles (S/100,000.00) en el caso de subasta inversa. b) En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor del ítem corresponda a la adjudicación simplificada. c) En los procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, siempre que el monto del valor no supere los cien mil soles (100,000.00) d) El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de servicios, cuando el valor supere los cien ml Nuevos Soles (S/ 100,000.00), en el caso de subasta inversa. 24. ¿La decisión de la entidad de aprobar prestaciones adicionales en un contrato de bienes, es susceptible de ser sometida a arbitraje? a) No, las decisiones de la Entidad de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no pueden ser sometidas a arbitraje. b) Sí se puede someter a arbitraje, siempre que previamente se haya seguido un procedimiento de conciliación, que haya concluido sin acuerdo total o un acuerdo parcial. c) Sí, resulta arbitraje, aunque tendrá que sustentar dicha situación ante el Tribunal arbitral. d) No, no puede someterse a arbitraje, solo son susceptibles de conciliarse. 25. Para la ejecución de un saldo de obra de un contrato resuelto a causa de Contratista. a) La Entidad deberá efectuar la liquidación y pago del contrato resuelto antes de la
  • 34. ejecución del saldo de la obra. b) La Entidad deberá recurrir a un contrato complementario. c) La Entidad deberá seguir el procedimiento previsto en la normativa vigente para iniciar la contratación que tenga por objeto la ejecución de dicho saldo. d) La Entidad deberá convocar algún procedimiento de selección. 26. Cuando existe la necesidad urgente de culminar las prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato, identifique la respuesta correcta: a) Se puede contratar a alguno de los postores que participaron el procedimiento de selección, siempre que no haya sometido a arbitraje de resolución del contrato. b) La Entidad debe obligatoriamente realizar un nuevo procedimiento de selección por las prestaciones pendientes de ejecutar. c) Se debe invitar al quedó segundo en el orden de prelación del procedimiento de selección para suscribir contrato, considerado el mismo precio de su oferta. d) La Entidad invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección, para que manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes por el precio y condiciones establecidas en la invitación. 27. Sobre la resolución de contrato, identifique la respuesta correcta: a) La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando este haya acumulado en máximo de la penalidad. b) Los contratos suscritos en el marco de la normativa de contrataciones no se pueden resolver por caso fortuito o fuerza mayor imposibilite la continuación del contrato. c) El contratista no puede requerir la resolución del contrato en los casos que la Entidad incumpla injustificadamente el pago. d) Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir que las ejecute mediante carta simple. 28. El límite cuantitativo para los adicionales en bienes y servicios es de: a) El 15% del monto del contrato original. b) El 15% del monto del contrato vigente. c) El 50% del monto del contrato original. d) El 25% del monto del contrato original. 29. Un contratista no cumple dentro del plazo otorgado por una Municipalidad provincial con subsanar tres (3) de las quince (15) observaciones que la Entidad formulo al inventario de bienes patrimoniales que presento. Ante esta situación la Entidad procede a otorgar la conformidad porque necesita con urgencia enviar con dicho inventario. Señale la alternativa correcta: a) La Entidad no actuó correctamente porque no debió otorgar la conformidad hasta que el contratista haya subsanado todas las observaciones formuladas. b) La Entidad no actuó correctamente porque debió otorgarle un plazo adicional para subsanar las observaciones que faltaban, pero no aplica ninguna penalidad. c) La Entidad actuó correctamente al otorgar la conformidad porque necesitaba con urgencia enviar con dicho inventario, pero después aplicar las penalidades legales. d) La Entidad actuó correctamente al otorgar la conformidad porque el contratista no subsano la quinta parte de las observaciones formuladas por la Entidad. 30. En un contrato de servicio de transporte de material didáctico, cuyo plazo de ejecución es de 5 días, el contratista solicita ampliación de plazo de 3 días, debido a que ya no cuenta
  • 35. con los vehículos para transportar el material didáctico, por encontrarse vencida, la revisión técnica. La entidad se tarda más de 10 días hábiles en resolver y notificar la resolución que deniega dicha ampliación de plazo. Señala la alternativa correcta: a) La entidad no generó perjuicio económico al estado porque denegó la ampliación de plazo. b) Al demorar la entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al estado, porque perdió la potestad de aplicar penalidades pero no debe pagar al contratista gastos generales. c) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al Estado porque se debe pagar al contratista gastos generales debidamente acreditados, pero no debe aplicar penalidades. d) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico porque debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de aplicarse penalidades. 31. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pagos finales pueden ser sometidas a: a) Recurso de Apelación. b) Junta de Resolución de Disputas. c) Conciliación d) Conciliación y Arbitraje 32. Respecto del registro de la ejecución contractual en el SEACE seleccione la alternativa incorrecta a) Se registran los adicionales de los contratos. b) Se registran los contratos complementarios. c) Todos los contratos de procedimientos de selección deben ser registrados en el SEACE. d) Los contratos y las órdenes de compra o de servicios se debe realizar en un plazo máximo de 20 días hábiles siguientes a su perfeccionamiento. 33. En un contrato para la adquisición de escritorios, cuyo plazo de ejecución es de 30 días, el contratista solicita ampliación de plazo de 10 días, debido a que no tuvo tiempo para fabricarlos. La entidad se tarda más de 10 días hábiles en resolver y notificar la resolución que deniega dicha ampliación de plazo. Señala la alternativa correcta: a) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al Estado porque se debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de aplicarle penalidades. b) Al demorar la entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al estado, porque perdió la potestad de aplicar penalidades pero no debe pagar al contratista gastos generales. c) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico porque debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de aplicarse penalidades. d) La entidad no generó perjuicio económico al estado porque denegó la ampliación de plazo. 34. En un contrato de servicio de transporte de material didáctico, cuyo plazo de ejecución es de 5 días, el contratista solicita ampliación de plazo de 3 días, debido a que ya no cuenta con los vehículos para transportar el material didáctico, por encontrarse vencida, la revisión técnica. La entidad se tarda más de 10 días hábiles en resolver y notificar la resolución que deniega dicha ampliación de plazo. Señala la alternativa correcta:
  • 36. a) La entidad no generó perjuicio económico al estado porque denegó la ampliación de plazo. b) Al demorar la entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al estado, porque perdió la potestad de aplicar penalidades pero no debe pagar al contratista gastos generales. c) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al Estado porque se debe pagar al contratista gastos generales debidamente acreditados, pero no debe aplicar penalidades. d) Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico porque debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de aplicarse penalidades.