El documento contiene 13 informes relacionados con proyectos de mantenimiento de infraestructura pública. Los informes proveen detalles sobre camionetas alquiladas, reducción de personal, registros de asistencia, correcciones a fichas técnicas, solicitudes de servicios de soldadura, y anulaciones de requerimientos. El residente de obra informa al jefe de la unidad sobre varios aspectos técnicos y administrativos de los proyectos.
Informe 027 - informe de ampliacion de plazoLenin Goursa
Este documento evalúa una solicitud de ampliación de plazo para una obra de construcción de trocha carrozable. Se devuelve el expediente al supervisor de obra para que mejore la sustentación técnica y legal de la ampliación, ya que no demuestra claramente cómo la causal invocada afecta la ruta crítica del proyecto según los criterios establecidos en la normativa aplicable. Se recomienda considerar lo indicado en el Reglamento de Contrataciones del Estado y en la Directiva Municipal sobre ejecución de proyectos.
Este documento presenta los términos de referencia para la reformulación del expediente técnico del proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de desagüe en Yanacoshca, Huaraz, Ancash. Se describen los alcances del proyecto, que incluyen la captación de agua, conducción, distribución, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, y planta de tratamiento. El consultor deberá actualizar los estudios técnicos
Carta de presentacion de val04 cesar vallejo usquilEdwin Gustavo
El ingeniero Edwin Gustavo Angulo Santillán, supervisor de la obra de mejoramiento de una escuela primaria en Usquil, La Libertad, presenta el informe de valorización No. 04-2016 al subgerente de desarrollo urbano y rural. El informe detalla el avance del 91.25% de la obra para el periodo del 1 al 30 de setiembre, encontrándose la obra adelantada. Angulo pide continuar con los trámites de pago de la valorización descontando el fondo de garantía por cumplimiento.
Modelo de conformidad de orden compra 2022JHONATAN613591
Este informe comunica la conformidad de la Orden de Compra No203 y Expediente SIAF No102 para la compra de 81 parihuelas de madera por un total de S/. 1,350.00 de la empresa SEÑOR DE LOS MILAGROS con RUC 20734716010. La orden de compra fue recibida con la Guía de Remisión Remitente 001-No000325 y cumplió con las especificaciones técnicas requeridas.
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATAeleorojasrua
This document provides details of the liquidation report for the contract to improve transitability in Anchihuay district, Ayacucho, Peru. It summarizes the project details such as location, budget, execution modality, supervisor, contractor, advances, additional works, execution period and current progress. The project aims to improve roads connecting Miraflores, Iran and Coll Papampa communities and experienced suspensions due to weather and COVID-19 that extended the completion date to April 13, 2021 with works now 100% finished.
Este documento presenta un informe sobre la ampliación de plazo solicitada por la empresa ejecutora de la obra "Mejoramiento del servicio administrativo de la sede central del Gobierno Regional Pasco". El contratista solicita 92 días adicionales debido a deficiencias en el expediente técnico original que generaron la aprobación de un adicional de obra, incluyendo partidas nuevas y pendientes. Las deficiencias incluyeron omitir componentes clave para los sistemas contra incendios, eléctrico y sanitario, lo que requirió mod
El documento describe los términos de referencia para la contratación de servicios de chofer de camioneta para el Gobierno Regional de Ancash. El objetivo es dotar de transporte para la ejecución de actividades de mantenimiento de canales de riego en 8 distritos de la provincia de Yungay durante 60 días. Se requiere que el chofer tenga secundaria completa y experiencia de 1 año. El pago será único dentro de los 15 días posteriores a la conformidad del servicio.
Este documento presenta un informe técnico solicitando la aprobación de mayores metrados en encofrado y desencofrado de cunetas y alcantarillas, y profundización de excavación para conexiones de agua y desagüe en la obra de creación del sistema de drenaje pluvial de Chirapa, San Martín. Se describe el marco legal, las generalidades de la obra, el procedimiento administrativo para aprobar mayores metrados, y los hallazgos de la evaluación técnica en campo que justifican la necesidad de estos mayores
Informe 027 - informe de ampliacion de plazoLenin Goursa
Este documento evalúa una solicitud de ampliación de plazo para una obra de construcción de trocha carrozable. Se devuelve el expediente al supervisor de obra para que mejore la sustentación técnica y legal de la ampliación, ya que no demuestra claramente cómo la causal invocada afecta la ruta crítica del proyecto según los criterios establecidos en la normativa aplicable. Se recomienda considerar lo indicado en el Reglamento de Contrataciones del Estado y en la Directiva Municipal sobre ejecución de proyectos.
Este documento presenta los términos de referencia para la reformulación del expediente técnico del proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de desagüe en Yanacoshca, Huaraz, Ancash. Se describen los alcances del proyecto, que incluyen la captación de agua, conducción, distribución, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, y planta de tratamiento. El consultor deberá actualizar los estudios técnicos
Carta de presentacion de val04 cesar vallejo usquilEdwin Gustavo
El ingeniero Edwin Gustavo Angulo Santillán, supervisor de la obra de mejoramiento de una escuela primaria en Usquil, La Libertad, presenta el informe de valorización No. 04-2016 al subgerente de desarrollo urbano y rural. El informe detalla el avance del 91.25% de la obra para el periodo del 1 al 30 de setiembre, encontrándose la obra adelantada. Angulo pide continuar con los trámites de pago de la valorización descontando el fondo de garantía por cumplimiento.
Modelo de conformidad de orden compra 2022JHONATAN613591
Este informe comunica la conformidad de la Orden de Compra No203 y Expediente SIAF No102 para la compra de 81 parihuelas de madera por un total de S/. 1,350.00 de la empresa SEÑOR DE LOS MILAGROS con RUC 20734716010. La orden de compra fue recibida con la Guía de Remisión Remitente 001-No000325 y cumplió con las especificaciones técnicas requeridas.
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATAeleorojasrua
This document provides details of the liquidation report for the contract to improve transitability in Anchihuay district, Ayacucho, Peru. It summarizes the project details such as location, budget, execution modality, supervisor, contractor, advances, additional works, execution period and current progress. The project aims to improve roads connecting Miraflores, Iran and Coll Papampa communities and experienced suspensions due to weather and COVID-19 that extended the completion date to April 13, 2021 with works now 100% finished.
Este documento presenta un informe sobre la ampliación de plazo solicitada por la empresa ejecutora de la obra "Mejoramiento del servicio administrativo de la sede central del Gobierno Regional Pasco". El contratista solicita 92 días adicionales debido a deficiencias en el expediente técnico original que generaron la aprobación de un adicional de obra, incluyendo partidas nuevas y pendientes. Las deficiencias incluyeron omitir componentes clave para los sistemas contra incendios, eléctrico y sanitario, lo que requirió mod
El documento describe los términos de referencia para la contratación de servicios de chofer de camioneta para el Gobierno Regional de Ancash. El objetivo es dotar de transporte para la ejecución de actividades de mantenimiento de canales de riego en 8 distritos de la provincia de Yungay durante 60 días. Se requiere que el chofer tenga secundaria completa y experiencia de 1 año. El pago será único dentro de los 15 días posteriores a la conformidad del servicio.
Este documento presenta un informe técnico solicitando la aprobación de mayores metrados en encofrado y desencofrado de cunetas y alcantarillas, y profundización de excavación para conexiones de agua y desagüe en la obra de creación del sistema de drenaje pluvial de Chirapa, San Martín. Se describe el marco legal, las generalidades de la obra, el procedimiento administrativo para aprobar mayores metrados, y los hallazgos de la evaluación técnica en campo que justifican la necesidad de estos mayores
Este documento establece los términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de la ficha técnica del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y sistema de desagüe de la localidad de Santa Isabel, distrito de Tarica - Huaraz - Ancash", con código SNIP N° 324568. El objetivo es mejorar las condiciones de los pobladores de Santa Isabel mediante la elaboración de la ficha técnica, la cual deberá cumplir con los
El informe resume el avance del 22.4% de la obra "Instalación del servicio de agua del sistema de riego de la Localidad de Hualmina" al 29 de febrero de 2016. La obra tiene un presupuesto de S/. 848,076.66 y un plazo de ejecución de 84 días. El informe detalla el personal, documentación, avances físicos y financieros, y aspectos administrativos, sociales y ambientales de la obra para el mes de febrero.
La municipalidad de Lamas se compromete a operar y mantener el proyecto de ampliación de la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada de la municipalidad. El gerente municipal y el gerente de infraestructura y planeamiento urbano se reunieron y acordaron que la subgerencia de maquinaria y mantenimiento vial provincial se encargaría de la operación y mantenimiento del proyecto, ya que es parte de sus funciones institucionales. Firmaron el acta de compromiso.
Este informe solicita la apertura de una secuencia funcional y asignación presupuestal para el proyecto "Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en Ilabaya Capital y otras localidades del distrito de Ilabaya", con el fin de supervisar los términos de referencia y expedientes técnicos. El inspector Henry Jhon Morales Arroyo pide la coordinación necesaria para cumplir con la solicitud y poder realizar los gastos de inspección programados.
Este documento presenta una relación de los documentos requeridos para el corte de obra de un proyecto en ejecución en la Municipalidad Distrital de Megantoni en Perú. Incluye actas, resoluciones, planos, valorizaciones, control de calidad y almacén, entre otros. La mayoría de los documentos solicitados se presentan, aunque algunos no corresponden o faltan debido a que la obra aún no ha concluido.
El ingeniero, como proyectista, envía una carta al alcalde solicitando el pago de S/. 3,500 por la elaboración del expediente técnico de un proyecto. Adjunta la documentación requerida como copia del DNI, contrato, recibo de honorarios, registro de proveedores y certificado de habilidad. Concluye la carta solicitando el pago por los servicios prestados según el contrato.
Este documento presenta el informe técnico de la adición y deducción vinculante de obra número 01 para el proyecto "Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada de la localidad de Santa Rosa de Santag, distrito de Rapayan, provincia de Huari - departamento de Ancash". El informe describe las deficiencias encontradas en el expediente técnico relacionadas a la topografía del terreno, incluyendo diferencias en los niveles y volúmenes de tierra especificados. Se propone ejecutar dos muros de contención y
El documento presenta una valorización de mayores metrados para la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en 6 sectores de la comunidad campesina de Tuntuma en el distrito de Velille, Cusco. Se detallan los mayores metrados ejecutados en 29 sistemas que componen la obra, debido a variaciones encontradas entre el replanteo y el expediente técnico en cuanto a longitudes de líneas, redes de distribución y ubicación de viviendas. Se solicita el pago de estas partidas adic
El informe resume la revisión del expediente técnico y la compatibilidad con el terreno para la obra de mejora y ampliación del Puesto de Salud Herbay Alto. Se concluye que el terreno se encuentra disponible para la obra y que el expediente técnico es compatible con algunas observaciones, como la falta de precisión en la ubicación de algunas estructuras y divisiones según los planos. Se recomienda realizar las aclaraciones y precisiones correspondientes en el expediente técnico.
Este informe final de liquidación de obra resume el proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Pueblo Libre, Perú. La obra tuvo un costo total de S/. 900,265.64 e incluyó la construcción de un reservorio de agua, redes de distribución y conexiones domiciliarias. El contratista ejecutó el proyecto al 100% y la obra fue recibida sin observaciones. Existe un saldo pendiente de pago al contratista de S/. 100,217.18.
El informe resume las actividades realizadas durante marzo de 2014 para el proyecto de construcción de una losa deportiva multiuso y cerca perimetral en la escuela secundaria San Isidro en Omacha, Perú. Las actividades incluyeron llenar cuadernos de obra, mediciones diarias, requerimientos de materiales, supervisión de personal y obra, coordinación con las autoridades locales y procesamiento de nóminas. Se adjuntan fotografías y documentos contables.
Este documento presenta el acta del estado situacional de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Programación e Inversiones y Cooperación Técnica Internacional de una municipalidad. Se verifican planes, documentos, expedientes, bienes y libros de actas. Se revisa el plan anual de actividades, la documentación existente, los instrumentos de gestión y el estado de los bienes asignados a la oficina.
Terminos de referencia de asistente tecnicoJesús Yosef
Este documento describe las funciones y responsabilidades de un Asistente Técnico en la Sub Gerencia de Infraestructura. El Asistente analizará normas técnicas, participará en la formulación de presupuestos, cronogramas y otros documentos, e interpretará normas relacionadas a construcción. También apoyará la elaboración de informes sobre el avance de obras y orientará procesos administrativos de documentos técnicos. El Asistente reporta directamente al Sub Gerente de Infraestructura y es responsable del cumplimiento de sus funciones y
El documento presenta una solicitud de adelanto de materiales por S/. 1 782,147.39 realizada por el contratista Consorcio 00000 para la obra "000000000000000000000000". Se proporciona información general sobre la obra, el contratista, la supervisión y la base legal que permite el otorgamiento de adelantos de materiales. Luego de evaluar la solicitud, se declara procedente el adelanto solicitado.
El documento es un informe de revisión del expediente técnico de un proyecto de mejoramiento del sistema de saneamiento rural en el caserío de Conra, Perú. Se proporcionan detalles sobre la ubicación del proyecto, las características generales, los componentes técnicos y la descripción del diseño de 141 unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico que se construirán. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población al proveer servicios básicos de saneamiento e infraestructura
Este documento es una carta dirigida al alcalde de la Municipalidad Provincial de Bellavista solicitando la recepción de la obra "Reparación de Canal de Riego en el Canal Lateral Margen Derecha del Río Sisa". La carta indica que los trabajos de la obra se han culminado y solicita conformar un comité de acuerdo al artículo 208 del Reglamento de Contrataciones del Estado para recibir formalmente la obra. Adjunta documentación relacionada a la obra y el contrato.
INF. 002 CONFORMIDAD DE PAGO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL...SMOLLV SMOLLV
Este documento es un informe del inspector de obra Manuel Loloy al subgerente de obras sobre la conformidad de pago de la planilla del personal obrero correspondiente al mes de enero de 2022 para la obra de mejoramiento de servicios de movilidad urbana en varias calles de la ciudad de Panao. El informe adjunta el informe del residente de obra José Manuel Sánchez que detalla el pago de 12 peones y vigías por S/ 8,600 y el pago de 8 operarios y oficiales por S/ 13,400, para un total de S/ 22,000 a
El ingeniero Carlos Cabos Olivares envía el Informe de Mayores Metrados N°01 a Consultoría y Construcciones Prado MJ SAC. El informe detalla los mayores metrados generados en la obra "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el sector El Uno – Vuelta Grande". El informe incluye la justificación normativa de los mayores metrados de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y describe los trabajos adicionales realizados como un badén de concreto y un pontón de madera.
El documento presenta el plan de trabajo de una consultoría para la formulación de estudios de preinversión. Describe las diferentes fases e incluye la metodología a seguir, los enfoques disciplinarios, las áreas de influencia del proyecto y los conceptos básicos de planificación y desarrollo. Se detallan las actividades previas al inicio del servicio como la suscripción del contrato, la obtención de permisos y la integración del equipo de trabajo.
Este informe resume las observaciones de compatibilidad de un proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa en Cusco. Se identificaron varias discrepancias entre el expediente técnico y las condiciones reales del terreno, incluyendo diferencias en presupuestos, planos, cálculos estructurales y eléctricos. Se recomienda que el proyectista realice las correcciones necesarias para asegurar la calidad y factibilidad técnica de la obra.
Este informe final presenta el ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca. Incluye un diagnóstico de la situación actual, proyecciones de población y generación de residuos, objetivos y metas, y la formulación y evaluación de alternativas para mejorar la gestión de residuos. El plan busca optimizar la prestación del servicio de aseo, fortalecer la cultura ciudadana en el manejo de residuos, y aumentar la valorización y aprove
Meteo spyfly diario de leon - 14-10-2014meteospyfly
El documento habla sobre una estación meteorológica gratuita y en tiempo real creada en Ponferrada por un ingeniero local. La estación ofrece información meteorológica a través de una página web, aplicación para móviles, y redes sociales. Los datos se actualizan cada 15 segundos y incluyen temperatura, lluvia, viento y más. El proyecto busca certificación oficial y tiene miles de visitas diarias.
Este documento establece los términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de la ficha técnica del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y sistema de desagüe de la localidad de Santa Isabel, distrito de Tarica - Huaraz - Ancash", con código SNIP N° 324568. El objetivo es mejorar las condiciones de los pobladores de Santa Isabel mediante la elaboración de la ficha técnica, la cual deberá cumplir con los
El informe resume el avance del 22.4% de la obra "Instalación del servicio de agua del sistema de riego de la Localidad de Hualmina" al 29 de febrero de 2016. La obra tiene un presupuesto de S/. 848,076.66 y un plazo de ejecución de 84 días. El informe detalla el personal, documentación, avances físicos y financieros, y aspectos administrativos, sociales y ambientales de la obra para el mes de febrero.
La municipalidad de Lamas se compromete a operar y mantener el proyecto de ampliación de la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada de la municipalidad. El gerente municipal y el gerente de infraestructura y planeamiento urbano se reunieron y acordaron que la subgerencia de maquinaria y mantenimiento vial provincial se encargaría de la operación y mantenimiento del proyecto, ya que es parte de sus funciones institucionales. Firmaron el acta de compromiso.
Este informe solicita la apertura de una secuencia funcional y asignación presupuestal para el proyecto "Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en Ilabaya Capital y otras localidades del distrito de Ilabaya", con el fin de supervisar los términos de referencia y expedientes técnicos. El inspector Henry Jhon Morales Arroyo pide la coordinación necesaria para cumplir con la solicitud y poder realizar los gastos de inspección programados.
Este documento presenta una relación de los documentos requeridos para el corte de obra de un proyecto en ejecución en la Municipalidad Distrital de Megantoni en Perú. Incluye actas, resoluciones, planos, valorizaciones, control de calidad y almacén, entre otros. La mayoría de los documentos solicitados se presentan, aunque algunos no corresponden o faltan debido a que la obra aún no ha concluido.
El ingeniero, como proyectista, envía una carta al alcalde solicitando el pago de S/. 3,500 por la elaboración del expediente técnico de un proyecto. Adjunta la documentación requerida como copia del DNI, contrato, recibo de honorarios, registro de proveedores y certificado de habilidad. Concluye la carta solicitando el pago por los servicios prestados según el contrato.
Este documento presenta el informe técnico de la adición y deducción vinculante de obra número 01 para el proyecto "Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada de la localidad de Santa Rosa de Santag, distrito de Rapayan, provincia de Huari - departamento de Ancash". El informe describe las deficiencias encontradas en el expediente técnico relacionadas a la topografía del terreno, incluyendo diferencias en los niveles y volúmenes de tierra especificados. Se propone ejecutar dos muros de contención y
El documento presenta una valorización de mayores metrados para la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en 6 sectores de la comunidad campesina de Tuntuma en el distrito de Velille, Cusco. Se detallan los mayores metrados ejecutados en 29 sistemas que componen la obra, debido a variaciones encontradas entre el replanteo y el expediente técnico en cuanto a longitudes de líneas, redes de distribución y ubicación de viviendas. Se solicita el pago de estas partidas adic
El informe resume la revisión del expediente técnico y la compatibilidad con el terreno para la obra de mejora y ampliación del Puesto de Salud Herbay Alto. Se concluye que el terreno se encuentra disponible para la obra y que el expediente técnico es compatible con algunas observaciones, como la falta de precisión en la ubicación de algunas estructuras y divisiones según los planos. Se recomienda realizar las aclaraciones y precisiones correspondientes en el expediente técnico.
Este informe final de liquidación de obra resume el proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Pueblo Libre, Perú. La obra tuvo un costo total de S/. 900,265.64 e incluyó la construcción de un reservorio de agua, redes de distribución y conexiones domiciliarias. El contratista ejecutó el proyecto al 100% y la obra fue recibida sin observaciones. Existe un saldo pendiente de pago al contratista de S/. 100,217.18.
El informe resume las actividades realizadas durante marzo de 2014 para el proyecto de construcción de una losa deportiva multiuso y cerca perimetral en la escuela secundaria San Isidro en Omacha, Perú. Las actividades incluyeron llenar cuadernos de obra, mediciones diarias, requerimientos de materiales, supervisión de personal y obra, coordinación con las autoridades locales y procesamiento de nóminas. Se adjuntan fotografías y documentos contables.
Este documento presenta el acta del estado situacional de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Programación e Inversiones y Cooperación Técnica Internacional de una municipalidad. Se verifican planes, documentos, expedientes, bienes y libros de actas. Se revisa el plan anual de actividades, la documentación existente, los instrumentos de gestión y el estado de los bienes asignados a la oficina.
Terminos de referencia de asistente tecnicoJesús Yosef
Este documento describe las funciones y responsabilidades de un Asistente Técnico en la Sub Gerencia de Infraestructura. El Asistente analizará normas técnicas, participará en la formulación de presupuestos, cronogramas y otros documentos, e interpretará normas relacionadas a construcción. También apoyará la elaboración de informes sobre el avance de obras y orientará procesos administrativos de documentos técnicos. El Asistente reporta directamente al Sub Gerente de Infraestructura y es responsable del cumplimiento de sus funciones y
El documento presenta una solicitud de adelanto de materiales por S/. 1 782,147.39 realizada por el contratista Consorcio 00000 para la obra "000000000000000000000000". Se proporciona información general sobre la obra, el contratista, la supervisión y la base legal que permite el otorgamiento de adelantos de materiales. Luego de evaluar la solicitud, se declara procedente el adelanto solicitado.
El documento es un informe de revisión del expediente técnico de un proyecto de mejoramiento del sistema de saneamiento rural en el caserío de Conra, Perú. Se proporcionan detalles sobre la ubicación del proyecto, las características generales, los componentes técnicos y la descripción del diseño de 141 unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico que se construirán. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población al proveer servicios básicos de saneamiento e infraestructura
Este documento es una carta dirigida al alcalde de la Municipalidad Provincial de Bellavista solicitando la recepción de la obra "Reparación de Canal de Riego en el Canal Lateral Margen Derecha del Río Sisa". La carta indica que los trabajos de la obra se han culminado y solicita conformar un comité de acuerdo al artículo 208 del Reglamento de Contrataciones del Estado para recibir formalmente la obra. Adjunta documentación relacionada a la obra y el contrato.
INF. 002 CONFORMIDAD DE PAGO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL...SMOLLV SMOLLV
Este documento es un informe del inspector de obra Manuel Loloy al subgerente de obras sobre la conformidad de pago de la planilla del personal obrero correspondiente al mes de enero de 2022 para la obra de mejoramiento de servicios de movilidad urbana en varias calles de la ciudad de Panao. El informe adjunta el informe del residente de obra José Manuel Sánchez que detalla el pago de 12 peones y vigías por S/ 8,600 y el pago de 8 operarios y oficiales por S/ 13,400, para un total de S/ 22,000 a
El ingeniero Carlos Cabos Olivares envía el Informe de Mayores Metrados N°01 a Consultoría y Construcciones Prado MJ SAC. El informe detalla los mayores metrados generados en la obra "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el sector El Uno – Vuelta Grande". El informe incluye la justificación normativa de los mayores metrados de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y describe los trabajos adicionales realizados como un badén de concreto y un pontón de madera.
El documento presenta el plan de trabajo de una consultoría para la formulación de estudios de preinversión. Describe las diferentes fases e incluye la metodología a seguir, los enfoques disciplinarios, las áreas de influencia del proyecto y los conceptos básicos de planificación y desarrollo. Se detallan las actividades previas al inicio del servicio como la suscripción del contrato, la obtención de permisos y la integración del equipo de trabajo.
Este informe resume las observaciones de compatibilidad de un proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa en Cusco. Se identificaron varias discrepancias entre el expediente técnico y las condiciones reales del terreno, incluyendo diferencias en presupuestos, planos, cálculos estructurales y eléctricos. Se recomienda que el proyectista realice las correcciones necesarias para asegurar la calidad y factibilidad técnica de la obra.
Este informe final presenta el ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca. Incluye un diagnóstico de la situación actual, proyecciones de población y generación de residuos, objetivos y metas, y la formulación y evaluación de alternativas para mejorar la gestión de residuos. El plan busca optimizar la prestación del servicio de aseo, fortalecer la cultura ciudadana en el manejo de residuos, y aumentar la valorización y aprove
Meteo spyfly diario de leon - 14-10-2014meteospyfly
El documento habla sobre una estación meteorológica gratuita y en tiempo real creada en Ponferrada por un ingeniero local. La estación ofrece información meteorológica a través de una página web, aplicación para móviles, y redes sociales. Los datos se actualizan cada 15 segundos y incluyen temperatura, lluvia, viento y más. El proyecto busca certificación oficial y tiene miles de visitas diarias.
El ingeniero Efraín Jauregui Llanco, responsable técnico de la AII, informa al supervisor Richard Bartolo Cabrera que están difundiendo la convocatoria de participantes para el proyecto de limpieza y mantenimiento de un canal de riego en Chongos Alto, Junín a través de oficios a autoridades locales, y que están cumpliendo con el protocolo sanitario para prevenir COVID-19.
La carta presenta tres propuestas económicas para la elaboración de estudios de preinversión de Proyectos de Inversión Pública en la provincia de Padre Abad, Ucayali. Las propuestas incluyen los costos totales de S/7,600, S/7,600 y S/7,600 respectivamente para cada estudio.
La carta presenta tres propuestas económicas para la elaboración de estudios de preinversión de Proyectos de Inversión Pública en la provincia de Padre Abad, Ucayali. Las propuestas incluyen los costos totales de S/ 7,600, S/ 7,600 y S/ 7,600 respectivamente para cada estudio.
Este documento describe el mantenimiento y acondicionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR 1 y PTAR 3 en el distrito de Izcuchaca, Huancavelica, Perú. Detalla los antecedentes del proyecto, incluyendo varias citaciones y solicitudes de organismos reguladores. Explica el estado actual deficiente de la infraestructura y los objetivos del proyecto de mejora, que incluyen la descolmatación, limpieza y fumigación de las plantas, así como el monitoreo ambiental y la sensibilización públic
Este documento revoca la resolución que otorgó la licencia ambiental para el proyecto de relleno sanitario Cantagallo. Se tomó esta decisión para cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó revisar los términos de la licencia original. Se describen los antecedentes del proyecto y el proceso de solicitud de licencia ambiental ante la autoridad regional desde 2005.
Este documento presenta el informe del estado situacional de la obra de reconstrucción de calles en el distrito de Yungar, Ancash. Se describe el avance de ejecución al 14 de enero de 2019, que incluye la finalización de la limpieza del terreno y el inicio de la excavación. Asimismo, se detallan aspectos como los antecedentes, datos generales, base legal, descripción del proyecto, avances y metas. El residente de obra concluye recomendando agilizar los trámites para el buen desarrollo de la
Rendición de cuentas Pedro Pablo Salas H. Concejo Tunja 2004-2015. Pedro Hernandez
Informe de periodo 2004-2015. Rendición de cuentas #TunjaSiPodemos una ciudad sostenible;distribuyendo rentas,mínimo vital,políticas enfoque diferencial etc
Este documento presenta el informe de evaluación del expediente técnico para el proyecto "Creación de la canalización de la quebrada Kushuru" en Perú. El informe concluye que el expediente técnico cumple con los requisitos después de que el consultor subsanó las observaciones. Se recomienda aprobar el expediente técnico mediante un acto resolutivo para continuar con el registro y ejecución del proyecto, cuyo presupuesto asciende a 1,461,189.72 soles.
Este informe resume las actividades de seguridad realizadas en mayo por la empresa Meditérraneo Ingeniería y Construcciones S.R.L. en el mantenimiento de caminos en Caylloma. Se realizaron 17 charlas de 10 minutos sobre temas de seguridad y salud a un total de 11 trabajadores. No hubo accidentes ni incidentes. Las charlas cubrieron temas como salud laboral, COVID-19, riesgos eléctricos y de espalda.
El documento anuncia la puesta en funcionamiento de un nuevo laboratorio en la Planta Potabilizadora del Puente Blanco para controlar la calidad del agua. También informa sobre la clausura de 3 comercios por vender alcohol fuera de horario y a menores, y sobre continuos operativos para despejar la venta ambulante ilegal en veredas. Además, detalla que los choferes de la empresa de transporte recibieron un nuevo uniforme.
Este documento presenta el currículum vitae de Edwin Benedicto Cuyubamba Barreto, ingeniero civil peruano. Detalla su información personal, estudios universitarios y de postgrado, experiencia laboral en proyectos de infraestructura vial, saneamiento y recursos hídricos para municipalidades, así como conocimientos en software de ingeniería civil. El ingeniero Cuyubamba busca nuevas oportunidades laborales dentro o fuera de la región de Junín.
La Municipalidad Provincial de La Mar solicita financiamiento al Ministerio de Agricultura para dos proyectos de riego. El primer proyecto busca instalar un sistema de riego tecnificado para 11 comunidades, mientras que el segundo busca mejorar el servicio de agua de riego Masu Machay en 3 comunidades. Se adjuntan los expedientes técnicos de cada proyecto y se solicita la revisión y validación de los estudios para obtener el financiamiento y beneficiar a la población.
La empresa Polo obtuvo la concesión del servicio de transporte urbano en Villa de Merlo, reemplazando a la cuestionada firma Rallo. Fue la única oferente y presentó 9 unidades cero kilómetro, comenzando el servicio antes de fin de agosto. El Municipio le otorgó un predio para que la empresa se instale.
Reflexiones junto a la fuente taza, 1 marzo 2015 gamiruela
El documento describe una reunión informativa de la Comunidad de Regantes sobre un proyecto de ampliación de la zona regable. Diecisiete comuneros presentaron recursos contra el proyecto aprobado por mayoría, alegando un defecto de forma en el procedimiento de convocatoria. Esto ha retrasado el proyecto y ha causado la pérdida de más de 10 millones de euros presupuestados. El autor critica la actitud de los recurrentes por oponerse al proyecto sin justificación y causar un gran perjuicio. También propone
Informe de Presupuesto 2011- 2012 Ministerio de Gobierno de MisionesBarbaroDaiana
Este documento presenta el presupuesto del Ministerio de Gobierno de la provincia para 2011-2012, incluyendo las unidades de organización, comparativos entre años, distribución del presupuesto, cuentas especiales y rentas generales. También resume los avances y obras realizadas por la policía provincial en 2011.
Informe de presupuesto 2011 2012 Ministerio de Gobierno de la Provincia de M...mgprensa
El documento presenta el presupuesto del Ministerio de Gobierno de la provincia para 2011-2012, incluyendo información sobre las diferentes unidades de organización, comparativos entre años, distribución del presupuesto, cuentas especiales y rentas generales. También incluye detalles sobre la Policía provincial, el Registro de las Personas y estadísticas sobre seguridad vial.
informativo con noticias relacionadas con el trabajo "Asistencia técnico - legal para el fortalecimiento del Programa Gestión Hídrica provincia de Petorca"
La energía radiante es una forma de energía que
se transmite en forma de ondas
electromagnéticas esta energía se propaga a
través del vacío y de ciertos medios materiales y
es fundamental en una variedad naturales y
tecnológicos
ESPERAMOS QUE ESTA INFOGRAFÍA SEA UNA HERRAMIENTA ÚTIL Y EDUCATIVA QUE INSPIRE A MÁS PERSONAS A ADENTRARSE EN EL APASIONANTE CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIŁ. ¡ACOMPAÑANOS EN ESTE VIAJE DE APRENDIZAJE Y DESCUBRIMIENTO
1. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Año de la Inversión para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORME N° 06-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C
A : ING. JULIO CESAR YUCA NUÑONCA
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DE : ING. OTTO YOEL PALOMINO QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : INFORME DE CAMIONETA
FECHA : Espinar, 18 de febrero del 2013
Mediante el presente me dirijo a su despacho con la finalidad de informarle sobre las
características de la camioneta alquilada a la actividad “MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE
AGUAS PLUVIALES”, a continuación damos a conocer las características de la camioneta 4x4:
Marca : Toyota HILUX
Placa : V1A-859
Seguro : La positiva-Soat 05-7699840
Capacidad de motor : 3000
Año : 2009
Es todo cuanto informo Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
2. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Año de la Inversión para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORME N° 07-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C
A : ING. JULIO CESAR YUCA NUÑONCA
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DE : ING. OTTO YOEL PALOMINO QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : INFORME SOBRE LA REDUCCION DE PERSONAL DE OBRA
REFERENCIA : MEMORANDUM N° 020-2013-JCYN-GIP-UOMIP-MPE/C
FECHA : Espinar, 18 de febrero del 2013
Mediante el presente me dirijo a su despacho con la finalidad de informarle sobre la reducción del personal de
obra, se nos encargó realizar una ficha técnica en la cual incluía dichos ítems.
1.02- cunetas laterales tipo badem para la evacuación de aguas pluviales.
01.02.01- limpieza de cunetas laterales.
El 15 de enero se comenzó con la actividad de limpieza de cunetas para lo cual se designó mediante la jefatura de mantenimiento
17 mujeres entre señoritas y adultas, más 8 varones y se destinó en cuadrillas para que realicen actividades de limpieza de
cunetas por ser un trabajo leve y suave, los 8 varones para limpieza de sumideros por tratarse de un trabajo contaminado y
antihigiénico, por encargo de la jefatura se nos ordenó que ya no contempláramos los ítems mencionados, el presupuesto
designado se nos reduce por no contemplar las actividades indicadas, ya que dichas actividades lo realizara la obra
“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS” que si contemplará las partidas
mencionadas, solo se nos encomienda la limpieza de sumideros y cajas de registro que cuentan con una altura de 1.85 y de ancho
0.60, altura 0.60x 0.60, por ser un trabajo antihigiénico se tomó la decisión de suspender a 11 señoras y también por bajo
rendimiento en obra; el trabajo de limpieza de sumideros es contaminado por el mal olor que emana mientras se es limpiado, por
normas del ministerio de trabajo y ministerio de salud, no se puede exponer a señoras adultas a esa actividad, debo indicar que
antes de retirar a las señoras se les comunico el motivo del retiro, se les explico que en los meses venideros retornarían a un
trabajo leve como para la edad que cuentan.
Es todo cuanto informo Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
Adjuntamos:
Fotografías: como se realiza el trabajo de limpieza de sumideros
3. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Año de la Inversión para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORME N° 08-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C
A : ING. JORGE W. GIBAJA ORMACHEA
GERENTE DE ADMINISTRACION
CC. : ING. JULIO CESAR YUCA NUÑONCA
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
CC. : ABOG. ERNESTO MERCADO VELAZCO
JEFE (E) DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
DE : ING. OTTO YOEL PALOMINO QUISPE
RESIDENTE DE OBRA DE LA UMIP
ASUNTO : RECORD DE ASISTENCIA CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO
FECHA : Espinar, 19 de febrero del 2013
Mediante el presente me dirijo a su despacho con la finalidad de informarle sobre el record de asistencia del
personal, correspondiente al mes de febrero del presente año, de la actividad “MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE
AGUAS PLUVIALES, RIEGO Y OBRAS POR EMERGENCIA”, con afecto presupuestal a la meta 0209 y
las sub metas A087, A089 para lo cual adjunto lo siguiente:
Asistencia del personal Administrativo, con afecto a la sub meta A089
Asistencia del personal obrero, con afecto a la sub meta A089
Asistencia del personal obrero , con afecto a la sub meta A087
Es todo cuanto informo Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
4. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Año de la Inversión para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORME N° 09-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C
A : ING. JULIO CESAR YUCA NUÑONCA
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
CC. : ING. GUSTAVO VILLAFUERTE CANAL
JEFE DE LA OFICINA DE OSLO
DE : ING. OTTO YOEL PALOMINO QUISPE
PROYECTISTA
ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
FECHA : Espinar, 21 de febrero del 2013
Mediante el presente me dirijo a su despacho con la finalidad de presentarle la Ficha
Técnica correspondiente a “ MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES”
debidamente corregida las observaciones hechas por la oficina de supervisión, al presente documento
se adjunta las fichas técnicas correspondientes a:
Ficha técnica de “ MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES”
Es todo cuanto informo Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
5. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
INFORME Nº 010- 2013 - OYPQ-UOMIP-GIP- MPE/C
A : Ing. JULIO CESAR YUCA NUÑONCA
JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.
C.C. : ING. GUSTAVO VILLAFUERTE CANAL
JEFE DE OFICINA DE OSLO
DE : Ing. OTTO Y. PALOMINO QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : Levantamiento de observaciones.
FECHA : Espinar, 05 de marzo del 2013.
Mediante el presente me dirijo a su despacho con la finalidad de presentarle la
ficha técnica correspondiente a “Mantenimiento Para Sistema De Aguas Pluviales”
debidamente corregidas las observaciones hechas por la oficina de supervisión, al presente
documento se adjunta la ficha técnica correspondiente:
Ficha técnica de “Mantenimiento Para Sistema De Aguas Pluviales”
Sin otro particular, expreso a Usted las muestras de mi mayor consideración.
Atentamente;
6. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Año de la Inversión para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORME N° 11-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C
A : ING. JULIO CESAR YUCA NUÑONCA
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
CC. : SR. EDILBERTO YANQUE CUNO
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA
DE : ING. OTTO YOEL PALOMINO QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
FECHA : Espinar, 06 de marzo del 2013
Mediante el presente me dirijo a su despacho con la finalidad de informarle sobre el
requerimiento de servicios de soldeo con N°3130 de la actividad “MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS
DE AGUAS PLUVIALES”.
PRIMERO: Cuando se elaboró la ficha técnica se planifico realizar trabajos de soldeo con el personal de
la actividad antes mencionada, por ello en el desagregado del presupuesto analítico se consideró como
sub título suministros a materiales que son necesarios para el soldeo de sumideros.
SEGUNDO: Actualmente contamos con mano de obra no calificada por lo que no se puede delegar
trabajos de soldeo de sumideros a dicho personal.
Por todo lo expuesto anteriormente concluimos que debemos solicitar el servicio de una empresa que
realice trabajos de soldeo de sumideros.
Es todo cuanto informo Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
7. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Año de la Inversión para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORME N° 12-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C
A : ING. JULIO CESAR YUCA NUÑONCA
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
C.A. : SR. EDILBERTO YANQUE CUNO
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA
C.C : ING. HELBER CHOQUEHUANCA VARGAS
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
DE : ING. OTTO YOEL PALOMINO QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : ANULACION DE REQUERIMIENTO
FECHA : Espinar, 07 de marzo del 2013
Por intermedio del presente me dirijo a usted, para solicitar la ANULACIÓN del
Requerimiento Nº 4116 con fecha de impresión de la oficina de presupuesto del 28 de febrero de 2013
para la contratación de servicios de alquiler de cargador retroexcavador por 40 horas actividad
“MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES” con meta 0209-A089.
En relación al tema debo informar que el presente se genera debido a que los servicios de la maquinaria
antes mencionada fueron hechos en función a una necesidad generada en obra (excavación para
realizar limpieza de cámaras de inspección que se hallaban enterradas); sin embargo, dada la urgencia
del caso esta tuvo que realizarse empleando mano de obra saliendo exitosamente en un menor tiempo.
En ese sentido, agradeceré autorizar el trámite del presente para la anulación del Requerimiento Nº
4116 que a la fecha se halla en la etapa de cuadros comparativos en la Oficina de Logística de la
Municipalidad Provincial de Espinar.
Es todo cuanto informo Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
8. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Año de la Inversión para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORME N° 13-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C
A : ING. JULIO CESAR YUCA NUÑONCA
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
C.A. : SR. EDILBERTO YANQUE CUNO
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA
DE : ING. OTTO YOEL PALOMINO QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : ANULACION DE REQUERIMIENTO
FECHA : Espinar, 13 de marzo del 2013
Por intermedio del presente me dirijo a usted, para solicitar la RECOTIZACION DEL
REQUERIMIENTO Nº 3097 con fecha de impresión de la oficina de presupuesto del 18 de febrero de 2013 para la
contratación de servicios de alquiler de camioneta 4x4 por 30 días para la actividad de “MANTENIMIENTO DE
OBRAS POR EMERGENCIA” con meta 0209-A087.
Así mismo requiero ANULAR LA ORDEN DE SERVICIO N° 1138 con fecha de impresión en la oficina de logística
o5 de marzo del presente año del mismo servicio que arriba se detalla.
En relación al tema debo informar que el presente se genera debido a que los servicios de la maquinaria antes
mencionada fueron hechos en función a una necesidad generada en obra (monitoreo y verificación en obra); sin
embargo, el contratado presenta su carta de renuncia voluntaria en fecha 13 de marzo, por motivos de
mantenimiento de los inyectores de la camioneta antes mencionada y también por falta de jaula.
En ese sentido, agradeceré autorizar el trámite del presente para la RECOTIZACION del Requerimiento Nº 3097
que a la fecha se halla en la etapa de compromiso en la Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial de
Espinar.
Es todo cuanto informo Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
9. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Año de la Inversión para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORME N° 014-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C
A : ING. GUSTAVO VILLAFUERTE CANAL
JEFE DE LA OFICINA DE OSLO
DE : ING. OTTO YOEL PALOMINO QUISPE
PROYECTISTA
ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN FICHA TECNICA
FECHA : Espinar, 18 de marzo del 2013
Mediante el presente tengo a bien dirigirme a Ud., con la finalidad de informarle, que con fecha 05 de
febrero del presente año se presentó la ficha técnica mediante INFORME N° 05-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C. a
su despacho el cual fue evaluado y observado, con fecha 21 de febrero del presente año se presentó a su
despacho mediante INFORME N° 09-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C. la ficha técnica en referencia con las
observaciones levantadas el cual fue derivado por su despacho al Ing. Amelia MEDINA ARISPE para su
evaluación correspondiente y mediante INFORME N° 014-2013-MPE-GIP/DEP-ACMA. fue derivado
nuevamente a su despacho con las observaciones correspondientes para la respectiva corrección de la ficha técnica.
Con fecha 05 de Marzo se presentó nuevamente a su despacho la ficha técnica mediante INFORME N° 10-
2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C. el cual fue derivado por su despacho al mismo evaluador para su revisión y opinión
respectiva, pero sin embargo nuevamente encuentra observaciones sobre lo siguiente:
1. 01.02.02.01. Reposición y soldeo con perfil H para rejilla de sumidero: Requerimiento N° 3130 PRECIOS
MUY ALTOS
2. Costo directo: 2.3.2.2.1.1. Servicio suministro de energía: EL SERVICIO DE SOLDADURA INCLUYE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
3. 01.03.03. Eliminación de material Excedente con equipo: COSTO UNITARIO BAJO
4. Programación de obra: IMPRIMIR EN UN FORMATO ADECUADO.
Se tiene entendido que si se realiza las observaciones y estas son levantadas por el proyectista no se
puede realizar nuevas observaciones de parte del evaluador a la ficha técnica.
La Nueva Observación por parte del Evaluador es respecto a lo indicado anteriormente. Cabe mencionar que se
realizó el requerimiento de SOLDEO el cual se encuentra en proceso de Orden de servicio en la fase de
Compromiso con N° 1429, en la ficha técnica el precio referencial según cotizaciones anteriores esta por el
monto de S/. 177.37 Nuevos Soles, por metros lineales, a continuación se detalla la diferencia de montos:
REQUERIMIENTO N°
3130
CANTIDAD
REQUERIDA
MONTO EN FICHA
TECNICA
CANTIDAD DE
DIAS
REQUERIDOS
DIFERENCIA TOTAL
S/. 10,638.00 Nuevos
Soles
150 Metros
lineales
S/. 27,847.09 Nuevos
Soles
157 Metros
lineales
S/. 17,209.09 Nuevos
Soles
10. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Se puede Observar la Diferencia Total de S/. 17,209.09, debo aclarar de que el servicio de soldeo con
Requerimiento N° 3130 el cual ya cuenta con orden de servicio no incluye PERFIL “H” cuyo costo es de S/.
17, 348.50 por 157 metros lineales de acuerdo a la ficha técnica, también de que si bien es cierto en una de las
partidas 2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de servicio de energía eléctrica por un monto de S/. 204.11 esta
partida fue incluida en el requerimiento N° 3130 pero eso no indica que dicha partida no deba existir y
finalmente respecto a la partida de ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO nos indica que tiene un
costo bajo, pero en la primera observación nos indican que es un costo alto.
SE SOLICITA atender a la ficha técnica con urgencia ya que hasta el momento se ha levantado las observaciones 02
veces y se pretende realizar por tercera vez nuevas observaciones por parte del evaluador a la ficha técnica lo que no
es procedente y genera retraso en la emisión de la resolución correspondiente de aprobación de Ficha Técnica.
Es todo cuanto puedo informar a Ud., para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente,
ADJUNTA:
- Se adjunta Ficha Técnica
- Se adjunta Copia de Orden de Servicio en el cual indica que cosas incluye el SERVICIO.
11. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
“Año de la Inversión para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORME N° 015-2013-MPE-UOMIP/OYPQ-C
A : ING. JULIO CESAR YUCA NUÑONCA
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DE : ING. OTTO YOEL PALOMINO QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : SUPLANTACION DE IDENTIDAD
FECHA : Espinar, 20 de marzo del 2013
Mediante el presente me dirijo a su despacho con la finalidad de informarle respecto a la
suplantación de identidad cometido por el Sr. Ernesto Wilson OLIVERA identifcado con DNI 42580480
quien tomo el nombre de Manuel PAUCCARA HUILLCA con DNI 24884430, para laborar como Peón en
la actividad “MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES”.
En ese sentido agradecere tomar en cuenta el inicio de acciones legales correspondientes
contra el Sr. Ernesto Wilson OLIVERA por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad
ideológica, al haber cometido actos de suplantación de identidad, cometido en agravio de la
Municipalidad Provincial de Espinar, tipificado en el artículo 428 del Código Penal, dado que ninguna
persona puede tener dos identidades.
Asi mismo aprovecho la oportunidad para comunicarle que el sujeto antes mencionado desacata
normas internas de la actividad, asi mismo incita a sus compañeros de trabajo a crear desorden y
movilizaciones que perjudican a la actividad, por lo tanto perjudican a nuestra Gestion.
Atentamente,
12. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ADJUNTA:
Copia de DNIy Boucher alquesuplanta.