1. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
SECCION ADMINISTRATIVA
D E C R E T O S/2010
DECRETO Nº 1.922/2010
Santiago del Estero, 25 de Noviembre de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 44.276-33-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social solicita en el Programa: 11 - "Acciones Centrales de la Subsecretaría de Salud
Pública", expresión presupuestaria de fondos transferidos desde el Ministerio de Salud de la Nación, hacia el Programa de Sanidad
Escolar (PROSANE);
Que lo expuesto, obedece a la necesidad de adecuar los créditos presupuestarios para la ejecución del convenio suscripto
oportunamente, para la implementación del Programa de Sanidad Escolar en la Provincia de Santiago del Estero, el cual será
destinado a la atención de un 30% de la cantidad de niños a examinar (14.230);
Que lo peticionado, implica incremento de Recursos y Gastos previstos en el presente Ejercicio;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - Crease la Actividad 14: "Aportes Ministerio de Salud de la Nación para Programa Sanidad Escolar (PROSANE)",
correspondiente al Programa: 11 - "Acciones Centrales de la Subsecretaría de Salud Pública", con Finalidad: 3, Función: 14, cuya
descripción se detalla en el Anexo II, que forma parte integrante del presente Decreto.-
Art. 3º.- El presente Decreto será también refrendado por el Señor Ministro de Salud y Desarrollo Social.
Art. 4º. - Comuníquese al Poder Legislativo, según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b), de la Ley Nº 6974 - Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010 y a todo aquél a quien corresponda, publíquese, dése al BOLETIN
OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
Dr. Luis César Martínez
ANEXO II
CREACION DE ACTIVIDAD
PROGRAMA 11: ACCIONES CENTRALES DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Actividades 14: Aportes Ministerio de Salud Nación para Programa Sanidad Escolar (PROSANE).
Descripción:
Esta actividad tiene como objetivos específicos los siguientes:
. Incrementar el Programa de Sanidad Escolar en las escuelas primarias de la Provincia de Santiago del Estero.
. Completar el diagnóstico de salud médica y odontológica de los escolares de 1º y 6º grado.
. Realizar educación para la salud en las comunidades educativas de las escuelas de la Provincia donde se implementa el
Programa de Sanidad Escolar.
PLANILLA ANEXA Nº I, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 44276 3310
TOTAL DE RECURSOS
CODIG O DETALLE JUR/ENT M ONTO EN TOTAL JUR/ENT.
PESOS EN PESOS
17293 A PORTE M TRIO. DE SALUD NACION P/PROG. SANIDAD
ESCOLAR (PROSANE) 15 132.339.00 132.339.00
TOTAL DE RECURSOS ADM INISTRACION CENTRAL Y PODERES 132.339.00 132.339.00
TOTAL DE RECURSOS 132.339.00 132.339.00
2
2. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
PLANILLA ANEXA Nº III, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 44276 3310
Jur. / Progr. Subprog Proyecto Activ- Partida Financia- Concepto Importe
Ent. Obra miento
15 11 00 00 14 231 17293 Productos de Papel, Carton e
Impresos Varios 3.000.0
11 00 00 14 299 17293 Otros Bienes de Consumo Varios 5.000.00
11 00 00 14 341 17293 Servicios Técnicos y Profesionales
Varios 119.339.00
11 00 00 14 399 17293 Otros Servicios Varios 5.000.00
DECRETO Nº 1.979/2010
Santiago del Estero, 02 de Diciembre de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 3.234-107-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social solicita en el Centro Provincial de Salud Infantil - Eva Perón (CePSI - Eva Perón),
incremento presupuestario en la Partida Parcial 299: "Otros Bienes de Consumo Varios", correspondiente a la Actividad 02:
"Servicios Asistenciales", del Programa 11: "Prevención, Promoción, Protección, Recuperación y Rehabilitación de la Salud Infantil",
financiado con Recursos Tesoro General de la Provincia;
Que lo requerido precedentemente, obedece a la necesidad de contar con crédito presupuestario suficiente, para adquirir insumos
hospitalarios y materiales descartables destinados para ese Centro de Salud Infantil;
Que la modificación presupuestaria solicitada, no implica incremento en el Total de Gastos y Recursos previstos en el presente
Ejercicio, por afectarse para tales fines, partidas específicas del Ministerio de Economía;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - El presente Decreto será también refrendado por el Señor Ministro de Salud y Desarrollo Social.
Art. 3º. - Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
Dr. Luis César Martínez
PLANILLA ANEXA Nº I, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 3234 10710
TOTAL DE RECURSOS
CODIG O DETALLE JUR/ENT M ONTO EN TOTAL JUR/ENT.
PESOS EN PESOS
18111 DE LA ADM INISTRACION CENTRAL PROVINCIAL 00 1.000.000.00 1.000.000.00
TOTAL DE RENTAS G ENERALES 1.000.000.00 1.000.000.00
TOTAL DE RECURSOS 1.000.000.00 1.000.000.00
PLANILLA ANEXA Nº III, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 3234 10710
Jur. / Progr. Subprog Proyecto Activ- Partida Financia- Concepto Importe
Ent. Obra miento
12 21 00 00 01 111 10 Retribución del Cargo -1.000.000.00
40 97 00 00 08 912 10 Contribu ciones a Instituc. Desc. de
la Pcia. 1.000.000.00
58 11 00 00 02 299 10 Otros Bienes de Consumo Varios 1.000.000.00
3
3. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
DECRETO Nº 1.980/2010
Santiago del Estero, 02 de Diciembre de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 887-85-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que Jefatura de Gabinete solicita incremento de créditos presupuestarios de distintas Partidas Parciales en los Incisos "Bienes de
Consumo" y "Servicios No Personales", correspondientes al Programa 13 "Promoción de las Actividades Deportivas, Recreación,
Turismo Social y Juventud", U.E.: Subsecretaría de Deportes y Recreación, financiadas con Recursos Tesoro General de la Provincia;
Que lo requerido posibilitará a dicha Subsecretaría, solventar gastos destinados a la atención de eventos de jerarquía nacional e
internacional programados en el presente ejercicio, como así también, la adquisición de elementos deportivos para el normal
funcionamiento de programas en ejecución;
Que lo solicitado, no implica un incremento en el Total de Gastos y Recursos previstos en el presente Ejercicio;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planilla Anexa, que forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - El presente Decreto será también refrendado por el Señor Jefe de Gabinete.
Art. 3º. - Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
PLANILLA ANEXA Nº III, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 887 8510
Jur. / Progr. Subprog Proyecto Activ- Partida Financia- Concepto Importe
Ent. Obra miento
10 13 00 00 01 299 10 Otros Bienes de Consumo Varios 100.000.00
13 00 00 01 399 10 Otros Servicios Varios 400.000.00
12 21 00 00 01 111 10 Retribución del Cargo -500.000.00
DECRETO Nº 2.049/2010 Locación de Servicios celebrado de Estado informa que en el juicio
Santiago del Estero, 09 de Diciembre "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, caratulado "Villavicencio, Carlos
de 2010.- entre la Sra. Ministro de Educación y el Orlando c/Gobierno de la Provincia de
Expediente Nº 5.148-C58-2010.- Sr. JORGE GUSTAVO IBARRA - Santiago del Estero s/ Acción de
VISTO: El Contrato de Locación de D.N.I. Nº 30.918.010, conforme a los Amparo por Mora" tramitado en el
Servicios celebrado "ad-referéndum" honorarios que se especifican en el Juzgado de Civil y Comercial de tercera
del Poder Ejecutivo, entre la Sra. contrato, para desempeñar funciones en Nominación ha recaído Resolución
Ministro de Educación y el Sr. JORGE el Ministerio de Educación, desde el día Judicial que ordena el Estado Provincial
GUSTAVO IBARRA; y 01 de Octubre y hasta el 31 de que en el lapso de diez dias dicte el acto
CONSIDERANDO: Diciembre de 2010. administrativo que contenga un
Que la Sra. Ministro de Educación de la Art. 2º.- El presente gasto será pronunciamiento concreto respecto a la
Provincia requiere la contratación de imputado a la Jurisdicción Nº 16 - solicitud de otorgamiento de la Pensión
servicios en atención a las necesidades Programa 01 - Actividad 01 - Partida Mensual Vitalicia establecida por la
de Recursos Humanos, motivos éstos 391 "Locación de Servicios". Ley Nº 5.886/92, impetrada por el Sr.
debidamente justificados. Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y Villavicencio Carlos Orlando;
Que la incorporación de personal para dése al BOLETIN OFICIAL. Que en fecha 11/12/2007 se ha dictado
cubrir distintas áreas del Consejo Dr. Gerardo Zamora la Ley Nº 6.875 sobre Régimen de
General de Educación reviste singular Sr. Elías Miguel Suárez Protección a la Actividad Literaria de la
importancia a fin de cumplir con una Dra. María Fernanda Gómez Provincia de Santiago del Estero, que
ejecución eficaz y garantizar los Macedo en su Art. 15 deroga a la Ley Nº 5.886;
servicios que demande la Comunidad. Que la Ley Nº 6.875, hoy en vigencia,
Que tal situación demanda al Poder DECRETO Nº 2.095/2010 en su Art.9 establece a favor de los
Ejecutivo adoptar idéntico criterio que Santiago del Estero, 10 de Diciembre creadores literarios un subsidio mensual
contribuya a que el alcance de tal de 2010 vitalicio que no podrá ser menor al de
medida sea validamente eficaz. V IS T O : E l E x p e d i e nt e N º un haber jubilatorio mínimo, el cual
Por ello, 2195-127-2010 glosado Expte. será incompatible con cualquier
El Señor Gobernador de la Provincia 419-37-2005, y; beneficio provisional de que gozara el
DECRETA: CONSIDERANDO: creador literario;
Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato de Que por el expediente del visto, fiscalía Que el Sr. Villavicencio, Carlos
4
4. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
Orlando no acreditó en el Expte. cargo en la partida 399- Otros Servicios Bicentenario, U.E. Dirección Ejecutiva,
419-37-2005 que no incurre en la Varios, Financiamiento10- Rentas partida 399 Otros Servicios Varios,
incompatibilidad mencionada, requisito Generales; Financiamiento 10 - Rentas Generales.-
previsto a los fines del beneficio Que es necesario destacar que el Art 3º.- Comuníquese, regístrese,
solicitado; servicio de contratación de artista publíquese, dése al BOLETIN
Que atento a las constancias obrantes, difiere a cualquier objeto estipulado por OFICIAL y cumplido archívese.-
la Ley Nº 6.875 y no habiendo las leyes que rigen la Contratación Dr. Gerardo Zamora
acreditado el ocurrente que no percibe Directa. El artista (pintor, poeta, Sr. Elías Miguel Suárez
b eneficio p revisional alguno, cantante, actor, bailarín, gestor cultural,
corresponde denegar la Pensión etc.) desarrolla su saber involucrando DECRETO Nº 2.097/2010
mensual y vitalicia solicitada; aspectos intelectuales, físicos y Santiago del Estero, 10 de Diciembre
Por ello, emocionales, reflejando el pensamiento de 2010
El Sr. Goberandor de la Provincia y los sueños del hombre que lo llevan a VIST O , el Ex p edient e Nº
DECRETA: trascender. Se trata de un objeto "sui 2.195-Código 2-Año 2010, del registro
Art.1º.- DENEGAR el subsidio generi" por cuanto el artista es único en del Ministerio de Gobierno, Seguridad
mensual vitalicio previsto en el Articulo su tipo, entrando dentro de la categoría y Culto; y.
Nº 9 de la Ley Nº 6.875 al Sr. de los contratos Intuito Personae, por CONSIDERANDO:
C A R L O S O R L A N D O cuanto su contratación se realiza Que se tramita la autorización para la
VILLAVICENCIO, L.E. Nº 7.187.894, teniendo en cuanta sus condiciones aprobación del Contrato bajo la
en merito a los considerandos de la personales. Dada las características modalidad de "Locacion de Servicios"
presente. e s p e cia les e n u n ci a d a s n o celebrado entre el Ministerio de
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese, correspondería la presentación de Gobierno, seguridad y Culto y el señor
dése al BOLETIN OFICIAL y presupuestos de otros artista. Leopoldo Americo VILLALBA D.N.I.
archívese.- En t endié ndos e q ue queda r í a 27.391.666;
Dr. Gerardo Zamora comprendido en la excepción prevista Por ello,
Sr. Elías Miguel Suárez en el Art. 1º de la Ley de Emergencia El Señor Gobernador de la Provincia
6655/04, Inc. d) "…para la adquisición DECRETA:
DECRETO Nº 2.096/2010 de un bien cual no hubiera sustituto…," Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato
Santiago del Estero, 10 de Diciembre y apartado 3 del Art. 26º de la Ley de bajo la modalidad de "Locacion de
de 2010 Contabilidad 3742, Capitulo II- Titulo Servicios." Celebrado -ad referéndum-
VIST O : el Ex p edient e Nº III de Las Contrataciones, único vigente del Poder Ejecutivo entre el Ministerio
86-144-2010, iniciado por el Centro de la presente Ley derogada; de Gobierno, Seguridad y Culto y el
Cultural del Bicentenario de Santiago Que el presente decreto se dicta en señor Leopoldo Americo VILLALBA,
del Estero, y; conformidad con el Decreto 1089/2010 D.N.I. Nº 27..391.666, para cumplir
CONSIDERANDO: fija los limites y niveles de jerarquía funciones en el área del mismo y con
Que en el marco de los festejos y para la autorización y aprobación de las una renumeración mensual equivalente
homenajes que la provincia de Santiago contrataciones del CCB, con las Leyes a su función.-
del Estero ha planificado con motivo de Nº 6.933 de Administración y Control Art. 2º.- El gasto que demande el
Bicentenario de la Republica Argentina, Financiero, Nº 3.472 Capitulo II Titulo cumplimiento de la presente medida, se
el Centro Cultural de Bicentenario III - Régimen de contrataciones, Nº atenderá con fondos provenientes de la
conjuntamente con la Juventud Lyrica 6.655 Articulo 10 modificada por Jurisdicción Nº 11, Prog. 01, Subp. 00,
Asociación de Opera y Opera de decreto Nº 77/09; Proy.00, Act. 01, Part.391 "Locacion
Cámara, acordando representar en el Por ello de Servicios.".-
marco del Año Bicentenario de la El Sr. Goberandor de la Provincia Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,
Revolución de Mayo representar la obra DECRETA: dése al BOLETIN OFICIAL.-
"É Tutto Amore," con el objetivo de Art 1º.- Autorizase la Contratación Dr. Gerardo Zamora
que la opera vuelva a ser el arte del cual Directa por la vía de Excepción, Sr. Elías Miguel Suárez
la sociedad pueda disfrutar y participar; enmarcada en el Art.1º de la Ley de Sr. Jose Eemilio Neder
Que para tal fin es menester contratar Emergencia 6655/04, Inc, d) y
los servicios de Juventus Lyrica Apartado 3 del Art. 26º de la Ley de DECRETO Nº 2.142/2010
Asociación de Opera y Opera de Contabilidad 3742, Capitulo II - Titulo Santiago del Estero, 15 de Diciembre
Cámara, a través de su apoderada Sra. III de las Contrataciones, al Centro de 2010.-
Andrea Sbarra, para lo cual se exige la Cultural del Bicentenario para contratar VISTO, el Expediente Nº 11134 -
firma de un convenio que tiene por el espectáculo "E TUTTO AMORE" Código 33 - Año 2010, y;
objeto regir las relaciones entre las por parte de la Juventus Lyrica CONSIDERANDO:
partes; Asociación de Opera de Cámara, por lo Que mediante el mismo la Secretaria
Que el convenio estipula en su Art.2º cual se abonara la suma de pesos Técnica de Bioquímica del Ministerio
que el "Contratante"abonara a el Ciento diez mil c/00/100 ( $ de Salud y Desarrollo Social eleva
"Contratado"la suma de pesos Ciento 110.000,00), en un todo de acuerdo a Formulario Nº 1 mediante el cual
diez mil c/00/100($ 110.000,00); los considerandos de la presente.- solicita autorización para la adquisición
Que la erogación será atendida con Art 2º.- La presente derogación será de elementos para laboratorios y bancos
fondos de la jur is dicción atendida con crédito perteneciente a la de sangre de los Hospitales de ésta
59-programa11-Actividad 01, con Jurisdicción 59 - Centro Cultural del Provincia;
5
5. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
Que la mencionada compra asciende a 3.870.799,10), para la adquisición de Que a fs. 105 Asesoria Jurídica del
la suma de Pesos Tres Millones elementos para laboratorios y bancos de I.O.S.E.P. dictamina atento al artículo
Ochocientos Setenta Mil Setecientos sangre de los Hospitales de ésa 200 de la Ley Salarial Nº 5.783
Noventa y Nueve con Diez Centavos ($ Provincia.- vigente, la cual establece en dos años
3.870.799,10); y se realizará mediante Art. 2º.- Apruébense los Pliegos de la prescripción de todos los derechos
el sistema de Licitación Pública; Especificaciones Particulares y de salariales emergentes de la relación de
Que a fs. 31 obra Parte de Imputación Bases y Condiciones Particulares, empleo público y que los derechos del
Presupuestaria de la Delegación obrantes desde fs. 34 a fs. 43, que mismo surgen a partir del 04/05/05, y
Contable de la Subsecretaria de Salud; regirán el presente Acto Licitatorio.- que ha prescripto los periodos
Que desde fs. 34 a 36 obra Pliego de Art. 3º.- Desígnese como integrantes de anteriores al mes de Abril del 2007, por
Especificaciones Particulares y desde la Comisión de Preadjudicación a: Dra. lo cual se realiza el acta Acuerdo de fs.
fs. 37 a fs. 43 Pliego de Bases y Lucia de Suárez (Centro de Chagas), 106, por el cual el IOSEP reconoce las
Condiciones Particulares, que regirán el Dra. Mabel Casares (Hospital diferencias de haberes del recurrente
presente acto licitatorio; Francisco Viano), Dra. Gabriela hasta dos años a partir del 04 de
Que a fs. 54 Asesoría Jurídica del Cazzari (Maternidad Faustino Herrera) Octubre del 2010;
Departamento Contrataciones expresa y Dra. María Isabel Saad (Secretaria Que a fs. 73 y 108 obran dictámenes de
que luego de analizadas las constancias Técnica de Bioquímica); y como Fiscalía de Estado, en el cual expresa
obrantes en la presente gestión estima integrantes de la Comisión de que corresponde liquidar la diferencia
que se ha dado cumplimiento con las Recepción al: Dr. Fernando López de haberes al recurrente, debiendo el
instancias formales exigidas por la (Hospital Regional), Dr. Cristian A. Poder Ejecutivo, dictar el pertinente
legislación vigente, razón por la cual no Morfulis (Hospital Pozo Hondo) y el acto administrativo homologatorio y el
existe objeción que formular a la Sr. Claudio Gustavo Acosta (Secretaría reconocimiento por los servicios
emisión del Acto Administrativo que Técnica de Bioquímica).- prestados el pago correspondiente;
autorice a llevarse a cabo la Art. 4º.- Autorízase, para la presente Que a fs. 93 obra Resolución Serie "A"
contratación que se gestiona mediante gestión el plazo reducido de Nº 1.447/10 emitida por el Instituto de
el sistema de Licitación Pública y publicación previstos en el Art. 30 de la Obra Social del Empleado Provincial,
Escrita susceptible de ser autorizada y Ley Nº 3.742, dada la urgencia de la mediante la cual se ratifica la
aprobada por Decreto de Poder Contratación por así requerirlo las afectación interina del empleado Sr.
Ejecutivo; necesidades del mismo.- Alfredo Dante Ricartti, a cargo
Que a fs. 58 y 60 el Honorable Art. 5º.- El gasto que demande el interinamente del Dpto. Compras y
Tribunal de Cuentas, advierte que debe cumplimiento de la presente medida se Suministros, en el cargo Vacante,
remitirse a Jefatura de Gabinete y atenderá con fondos provenientes de Administrativo - Categoría 21 - Unidad
nuevo informe que justifique la Jurisdicción 15 - Prog. 12 - Subprog. 2 Presupuestaria Nº 471 y mientras dure
necesidad del gasto y la situación de - Proy. 0 - A/O 01 - Part. 252 - la permanencia en su cargo y en su
urgencia ya que los insumos requeridos P ro d u c t o s F a r m a c é u t i c os y Artículo 2º de la misma se aprueba en
estaban destinados a cubrir los meses Medicinales.- todas sus partes el Acta de
de Mayo, Junio y Julio del corriente Art. 6º.- Regístrese, comuníquese a consentimiento para la diferencia
año; quienes corresponda y pase al Salarial glosada y que forma parte de la
Que a fs. 65 Secretaria Técnica de Departamento Contrataciones de éste misma;
Bioquímica, ratifica la imperiosa Ministerio, a sus efectos.- Por ello,
necesidad de la urgente adquisición de Dr. Gerardo Zamora El Señor Gobernador de la Provincia
los insumos solicitados; Elías Miguel Suárez DECRETA:
Que a fs. 68 interviene el Jefe de Dr. Luis César Martínez Art. 1º - Homologase la Resolución
Gabinete de Ministros de la Provincia Serie "A" Nº 1.447/10 emitida por el
de conformidad a lo dispuesto por la DECRETO Nº 2.175/2010 Instituto de Obra Social del Empleado
Resolución Nº 1268/07; Santiago del Estero, 21 de Diciembre Provincial, mediante la cual se ratifica
Que a fs. 73/74 Fiscalía de Estado de 2010.- la afectación interina del empleado Sr.
dictamina que no existe objeciones de VISTO: el expediente Nº 4.059 - Alfredo Dante Ricartti, a cargo
carácter jurídico para que la Código 61 - Año 2004 elevado por el interinamente del Dpto. Compras y
superioridad dicte el respectivo Acto Instituto de Obra Social del Empleado Suministros, en el cargo Vacante,
Administrativo aprobando los pliegos Provincial; y Administrativo - Categoría 21 -
sometidos y autorizando el llamado a CONSIDERANDO: Unidad Presupuestaria Nº 471 y
Licitación Pública; Que mediante Resolución Serie "A" Nº mientras dure la permanencia en su
Por ello, y en uso de sus facultades; 181/94, se asigna al Sr. Dante Alfredo cargo y en su Artículo 2º de la misma
El Señor Gobernador de la Provincia Ricartti, las funciones de Jefe del se aprueba en todas sus partes el Acta
DECRETA: Departamento Compras y Suministros, de consentimiento para la diferencia
Art. 1º.- Autorícese al Departamento del Instituto de Obras Social del Salarial glosada y que forma parte de la
Contrataciones del Ministerio de Salud Empleado Provincial; misma.-
y Desarrollo Social, a llamar a Que a fs. 55 Asesoría Jurídica del Art. 2º - Hágase saber al el Instituto de
Licitación Pública y Escrita por la suma Ministerio de Salud y Desarrollo Obra Social del Empleado Provincial
de Pesos Tres Millones Ochocientos Social, aconsejan reconocer el pago de y a la Dirección General de Personal, a
Setenta Mil Setecientos Noventa y la diferencia de haberes por cargo de sus efectos.-
Nueve con Diez Centavos ($ mayor jerarquía; Art. 3º - Regístrese, comuníquese y
6
6. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
dése al BOLETIN OFICIAL.- 1 8 1 9 / 1 0 , cons ider a n d o q u e SE T ENT A Y OCHO MIL
Dr. Gerardo Zamora efectivamente lo solicitado encuadra en NOVECIENTOS NOVENTA ($
Sr. Elías Miguel Suárez la Ley de CONTABILIDAD Nº 3742, 878.990,00);
Dr. Luis César Martínez título III (CO NTRATACIO N Que a fs. 14 Delegación Contable de la
DECRETO Nº 2.179/2010 DIRECTA) art. 25 y 26, inciso 3, Subsecretaria de Desarrollo Social,
Santiago del Estero, 21 de Diciembre apartado b.- procedió a emitir el correspondiente
de 2010.- Por ello, parte de imputación presupuestario;
VISTO: El Expediente Nº 119/9-10, la El Señor Gobernador de la Provincia Que a fs. 21 Jefatura de Gabinete
Resolución Ministerial Nº 305/10 del DECRETA: habiendo tomado conocimiento de los
Ministerio de Justicia, Trabajo y Art. 1º - APRUEBASE la actuados, aconseja la prosecución del
DDHH; y Contratación Directa realizada por el trámite;
CONSIDERANDO: Servicio Penitenciario Provincial con la Que a fs. 23 obra del Pliego de
Que a través de la referida Resolución Firma ORTEGA CAMIONES S.A., Especificaciones Particulares y de fs.
Ministerial Nº 305/10, se declara Para la adquisición de UN (01) 24 a 30 el Pliego de Bases y
Desierta la Licitación Pública por no Vehículo, Tipo Furgón largo para Condiciones particulares, que regirán la
haber presentado ofertas las firmas transportes de personas, 0 Km., con presente Licitación;
invitadas, siendo la única firma oferente características especiales para el Que a fs. 32 el Departamento Jurídico
( ROLCAR) quien adquirió el pliego, traslado de internos de las distintas de la Subsecretaría de Desarrollo
y no disponiendo ésta del vehículo con Unidades Penitenciarias, de acuerdo a Social, dictamina que no existe
las características requeridas, en el las especificaciones contenidas en el objeción legal que formular a la
plazo establecido por el Servicio Formulario Nº 1, y por la suma de emisión del correspondiente acto
Penitenciario, conforme surge de las PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y administrativo que autorice a llevar a
constancias de autos a fs. 92.- OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ cabo la presente Licitación Pública y
Que, asimismo mediante este Acto 298.800.-) según obra a fs. 74 en la Escrita;
Administrativo, se autorizó al Servicio cotización de la firma referida, todo ello Que a fs. 37 interviene el Honorable
Penitenciario Provincial, a efectuar la conforme a lo tipificado por la Ley de Tribunal de Cuentas de la Provincia,
Contratación Directa por Excepción, CONTABILIDAD Nº 3.742, título III sin realizar observaciones, por lo que
de acuerdo a las especificaciones (CONTRATACIONES), art. 25 y 26, aconseja la prosecución del trámite;
contenidas en el Formulario Nº 1, inciso 3, apartado "b", precepto legal en Que a fs. 49 Fiscalía de Estado en su
adjunto a fs. 01, con la firma ORTEGA vigencia en virtud de la Ley Nº 6.933 dictamen Nº 2.122/10 expresa que
CAMIONES S.A., conforme a lo de "Administración Financiera".- analizadas las actuaciones de referencia
tip ificado p or la Ley de Art. 2º - El gasto que demande el no existe óbice legal para el dictado
CONTABILIDAD Nº 3742, título III cumplimiento de la presente, se del acto administrativo que apruebe la
(CONTRATACIONES) art. 25 y 26, imputará a la Partida 432, "Equipos de documentación técnica y el llamado a
inciso 3, apartada b (cuando la transporte, tracción y elevación", Licitación Pública, conforme los
Licitación Pública o Privada o el Programa 13, correspondiente a la límites y niveles de jerarquía
Remate resultaren desiertos, o no se Jurisdicción 14, "Ministerio de Justicia, establecidos en el Decreto Nº 077/09;
presentaren ofertas válidas o Trabajo y DDHH" - Rentas Por ello,
admisibles).- Generales.- El Señor Gobernador de la Provincia
Que, por lo tanto y atento a la necesidad Art. 3º - Comuníquese, regístrese y DECRETA:
y urgencia en la compra del vehículo en dése al BOLETIN OFICIAL. Art. 1º - Autorizase el Departamento
el transcurso de éste año, por estar ya Dr. Gerardo Zamora Contrataciones del Ministerio de Salud
disponibles los fondos necesario para Sr. Elías Miguel Suárez y Desarrollo Social, a llamar a
ello, es que se invita a tres (03) firmas Dr. Ricardo D. Daives Licitación Pública y Escrita, por la
comerciales, obrante a fs. 69 a 71, suma de PESOS OCHOCIENTOS
siendo solo la firma ORTEGA DECRETO Nº 2.180/2010 SE T ENT A Y OCHO MIL
CAMIONES S.A., la que reúne los Santiago del Estero, 21 de Diciembre NOVECIENTOS NOVENTA ($
requisitos y plazos exigidos por el de 2010.- 878.990,00) con el objeto de proceder
Servicio Penitenciario para la VISTO: el expediente Nº 7.230 - a la adquisición de chapas
adquisición del vehículo en cuestión.- Código 54 - Año 2010, mediante el galvanizadas, destinadas a familias de
Que habiendo tomado intervención el cual la Subsecretaría de Desarrollo escaso recursos y en estado de
Honorable Tribual de Cuentas de la Social, solicita autorización para la emergencia habitacional.-
Provincia, quien realiza diversas adquisición de bolsones de chapas Art. 2º - Apruébase a fs. 23 el Pliego
observaciones, previas a al concreción galvanizadas, destinadas a familias de de Especificaciones Particulares y de
del presente trámite, las que están escasos recursos y en estado de fs. 24 a 30 el Pliego de Bases y
subsanadas íntegramente.- emergencia habitacional; Condiciones Particulares, que regirán
Que en consecuencia a lo observado, CONSIDERANDO: la presente Licitación.
obra dictamen de Asesoría Legal del Que la misma se realizará mediante el Art. 3º - Designase integrantes de la
Ministerio de Justicia, según fs. 66, sistema de Licitación Pública y Escrita Comisión de Preadjudicación a: Dr.
aconsejando la prosecución del por intermedio del Departamento Carlos Vega, C.P. Fernando Rojas, Sr.
trámite.- Contrataciones del Ministerio de Salud Alberto Salido Pérez y Lic. Horacio
Que Fiscalía de Estado a fs. 94 se y Desarrollo Social, por la suma total Colomer y Comisión de Recepción a:
expide mediante Dictamen Nº d e P ES O S O C HO CI E N T O S Sr. Alberto Elías, Sr. José Pizzalli y al
7
7. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
Sr. Juan Gerez.- ejecución de 90 días corridos; Que el Tribunal de Cuentas de la
Art. 4º - El gasto que demande el Que el acto de apertura se realizó el día Provincia mediante Dictamen Nº 457 de
cumplimiento del presente Decreto se 18/10/2010 con la presencia de fecha 17/11/2010 en concordancia con
imputará con fondos de la Partida: representantes del Organismo con el su comisión de estudios aconseja la
Recursos Afectados - Finan. 11281 - siguiente resultado: prosecución del trámite;
Fondo de Reparación Social - Jur. 15 - - Pr imer of er e nt e: Emp res a Que Fiscalía de Estado en su Dictamen
Prog. 22 - Subp. 00 - Proy. 0 - A/O 01 INGENIERIA DEL NOA S.R.L., en Nº 2.134 de fecha 14/12/2010, señala:
- Part. 514 - Ayudas Sociales a principio cumple con los requisitos "no advirtiendo impedimentos de
Personas.- exigidos en el Pliego y demás naturaleza legal y por estar efectuado
Art. 5º - Regístrese, Comuníquese a documentación exigida en el mismo. el procedimiento de acuerdo al bloque
quien corresponda y pase al Acompaña como Garantía de Oferta legal provincial aplicable, puede el
Departamento Contrataciones del recibo de Tesorería General de la Poder Ejecutivo Provincial, aprobar
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Provincia. Cotiza por la suma total de $ la presente contratación directa";
a sus efectos.- 384.608,16; lo que representa un Por ello,
Dr. Gerardo Zamora -0,01% en menos respecto al El Señor Gobernador de la Provincia
Sr. Elías Miguel Suárez presupuesto oficial. Cumple con el DECRETA:
Dr. Luis César Martínez sellado de Ley; Art. 1º - Apruébase la Contratación
- Segundo of er ent e: Emp r es a Directa para la realización de la Obra:
DECRETO Nº 2.181/2010 CONDUCTOS S.R.L., en principio "PROVISION DE ENER G IA
Santiago del Estero, 21 de Diciembre cumple con los requisitos exigidos en el ELECTRICA A PAMPA MUYOJ -
de 2010.- Pliego y demás documentación exigida DPTO. SARMIENTO", en el marco de
VISTO: el Expediente Nº 1.361 - en el mismo. Acompaña como Garantía la Ley Nº 6.730 de Emergencia del
Código 29 - Año 2010 del registro de la de Oferta recibo de Tesorería General Sistema Eléctrico Provincial, y
Dirección General de Energía y el de la Provincia. Cotiza por la suma adjudícase la misma a la firma
Decreto Nº 1.560 de fecha 30/9/2010; total de $ 402.650,57; lo que representa INGENIERIA DEL NOA S.R.L., por
y un 4,68% en más del presupuesto la suma de $ 384.608,16 (Pesos
CONSIDERANDO: oficial. Cumple con el sellado de Ley; Trescientos Ochenta y Cuatro Mil
Que por el mismo se aprueba el Pliego Que la Comisión de Preadjudicación a Seiscientos Ocho con Dieciséis
de Condiciones y la Documentación fs. 249/250, teniendo en cuenta la Centavos), con un plazo de ejecución de
Técnica para la ejecución de la Obra: documentación presentada y la oferta 90 (noventa) días corridos.
"PROVISIO N DE ENERGIA económica realizada, aconseja Art. 2º - Autorízase al Sr. Ministro de
ELECTRICA A PAMPA MUYOJ - preadjudicar, salvo mejor criterio de la Obras y Servicios Públicos, a la firma
DEPARTAMENTO SARMIENTO", y superioridad, la Contratación Directa de del Contrato respectivo.
se autoriza a la Dirección General de la la obra de que se trata a la Empresa Art. 3º - Comuníquese, publíquese y
Energía a efectuar la Contratación INGENIERIA DEL NOA S.R.L., por archívese.
Directa de la obra de que se trata, en el la suma de $ 384.608,16 (Pesos Dr. Gerardo Zamora
marco de la Ley Nº 6.730 de Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Sr. Elías Miguel Suárez
Emergencia del Sistema Eléctrico Seiscientos Ocho con Dieciséis Arq. Argentino José Cambrini
Provincial, con un Presupuesto Oficial Centavos), lo que representa un 0,01%
de $ 384.649,84 y un plazo de en menos del presupuesto oficial;
DECRETO Nº 2.182/2010
Santiago del Estero, 21 de Diciembre de 2010.-
VISTO: el Expediente Nº 4404 - Código 43 - Año 2008 - Nota Nº 41 del registro del Consejo Provincial de Vialidad; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1959 de fecha 17/12/2008 se adjudicó a la Empresa CRISAR S.A., la ejecución de la Obra "RUTA
PROVINCIAL Nº 21 - REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO TACAÑITAS - AVERIAS DE PROG. 27.000 - 52.000 DPTO.
TABOADA", por un monto de $ 31.641.116,00 y un plazo de ejecución de 450 días corridos.
Que mediante Decreto Nº 0377 de fecha 06-04-2010 se aprueba la modificación de Obra Nº 1 para la ejecución de la obra de que
se trata con una ampliación de plazo de 120 (ciento veinte) días corridos, sin modificación del monto del contrato original.
Que a través de las presentes actuaciones se tramita la aprobación de la Modificación de la Obra Nº 2, por la suma de $
8.742.360,00 lo que representa un 27,63% en más con respecto al monto original.
Que la misma consiste en:
A INCREMENTAR
Item Nº Designación
3 Movimiento de suelo con compactación especial, incluida agua regada c/transporte 2.250,00 m3
10 Señalización vertical lateral a colocar, incluida provisión de materiales y colocación
de señalización 18,00 unidad
8
8. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
15 Ejecución de bacheo con mezcla asfáltica en caliente s/especificaciones técnicas,
incluido material y riego de liga 2.850,00 tn.
A CREAR
Item Nº
16 Preparación de subrasante para desmonte con transporte. 26.220,00 m2
17 ejecución de base estabilizada granular en 9,00 m de ancho x 0,15 m de espesor. 3.033,00 m3
18 Ejecución de calzada de hormigón en anchos variables y 0,20 m. de espesor 26.220,00 m2
Que los trabajos a realizar resultan necesarios a fin de dar solución al planteamiento formulado de pavimentar las calles de la ciudad
de Añatuya.
Que dando cumplimiento a lo dispuesto por Jefatura de Gabinete mediante Resolución Nº 1268/2007 toma intervención a fs. 61.
Que el Tribunal de Cuentas mediante Dictamen Nº 459 de fecha 18/11/2010 realiza una serie de observaciones, a las que da por
parcialmente subsanadas a través del Dictamen Nº 477 de fecha 02-12-2010, solicitando se adjunte Orden de Servicio. Cumplido
lo cual estima pertinente la prosecución del trámite. La misma agregada a fs. 88.
Que ha tomado intervención Fiscalía de Estado mediante Dictamen Nº 2167 de fecha 17/12/2010 señala que "..habiéndose
cumplimentado con el agregado de todos los informes administrativos y técnicos de rigor, esta Fiscalía de Estado entiende que
no existe obstáculo legal para la aprobación de la documentación técnica mediante el dictado del acto administrativo
pertinente, autorizando la modificación Nº 2 de la obra, ya que se adecua a lo preceptuado por la Ley de Obra Publicas Nº
2092 y demás legislación vigente".
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º: APRUEBASE la MODIFICACION DE OBRA Nº 2 para la ejecución de la Obra: "RUTA PROVINCIAL Nº 21 -
REPAVIMENTACION DEL TRAMO TACAÑITAS - AVERIAS DE PROG. 27.000 - 52.000 DPTO. TABOADA" y la
Documentación correspondiente cuya Contratista es la Empresa CRISAR S.A. , por la suma de $ 8.742.360,00, lo que representa
un 27.63% en más con respecto al monto original, en marcado en el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas Nº 2.092 y
modificatorias, debiéndose ampliar el plazo de obra en 90 (noventa) días corridos.-
Art. 2º: El gasto que demanda la presente erogación será atendida por: Jurisdicción 54 - Programa 11 - Desarrollo de la
Infraestructura obra: REPAVIMENTACION TACAÑITAS - AVERIAS - Ejercicio 2010 - Proyecto 08/67 - $ 8.742.360,00.-
Art. 3º: Registrar, comunicar, dar al BOLETIN OFICIAL y archivar.-
Dr. Gerardo Zamora
Elías Miguel Suárez
Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 2.186/2010 Que el BCRA por medio de la cuentan en la actualidad con el mismo
Santiago del Estero, 21 de Diciembre comunicación "A" 5091 de fecha beneficio anterior, pero al tratarse de
de 2010.- 24/06/2010, entrada en vigencia el "Créditos" varia el encuadre jurídico de
Ref. Expediente Nº 832- 13 - 2010.- 12/07/2010, adecuó su normativa sobre la operatoria y el consecuente
VISTO: El Art. 273º, inciso L` del "Depósitos de ahorro, pago de tratamiento tributario en cuanto al
Código Fiscal de la Provincia de remuneraciones y especiales" a la Impuesto de Sellos, lo que incrementa
Santiago del Estero (Ley Nº 6792); y gratuidad de la cuenta Sueldo y entre la carga impositiva de la operatoria en
CONSIDERANDO: sus aspectos más relevantes estableció perjuicio del usuario;
Que dicho apartado hace referencia a la que "Los débitos que se efectúen en Que en dicho inciso L`, se otorga al
exención del impuesto de sellos de estas cuentas no podrán generar saldos Poder Ejecutivo la facultad de
ciertos créditos; deudores", por lo que se cerró la establecer exenciones a los demás
Que desde hace varios años el Banco posibilidad de continuar con la créditos que estime conveniente;
Santiago del Estero S.A. pone a operatoria de "adelantos transitorios"; Que Fiscalia de Estado, al tomar
disposición de todo los empleados, Que teniendo en cuenta que casi la intervención en Dictamen de Fs. 22,
tanto del sector público como privado, totalidad de lo usuarios de las Cuentas estima procedente lo opinado por los
una operatoria que les permite contar Sueldos tenían estructurada en su distintos servicios jurídicos y se
anticipadamente con un porcentaje de economía familiar el esquema de la pronuncia favorablemente acerca de la
sus haberes mensuales. Estos anticipos disponibilidad anticipada de un exención al Impuesto Provincial de
se reflejaban en sus cuentas sueldo porcentaje de sus haberes, el BSE ha Sellos, de las operatorias mensuales con
como "adelantos transitorios" a creado un beneficio similar consistente el empleado público de Banco Santiago
descontarse en el momento de la en un "Mini-Crédito pre acordado"; del Estero;
acreditación de sus remuneraciones; Que de esta manera los usuarios Por ello,
9
9. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
El Señor Gobernador de la Provincia Art. 2º.-Comunicar, publicar y dar al de Emergencia 6655/04 inc. d) …" para
DECRETA: BOLETIN OFICIAL. Cumplido, la adquisición de un bien… del cual no
Art. 1º.- ENCUADRASE las archivar. hubiera sustituto…" del apartado 3 del
operatorias de minicréditos mensuales Dr. Gerardo Zamora art. 26 de la Ley de Contabilidad 3742,
con el empleado público del Banco Sr. Elías Suárez Capitulo II Titulo III…" y continua:
Santiago del Estero S.A. en las CPN Atilio Chara "…deberá por lo tanto ELEVARSE
previsiones del Art. 273 inciso L' d el LAS PRESENTES ACTUACIONES
1º.- el Código Fiscal (Ley 6792) las DECRETO Nº 2.188/2010 DE JEFATURA DE GABINETE,
que estará exentas del pago del Santiago del Estero, 21 de Diciembre organismo competente al afecto del
Impuesto Provincial de Sellos.- de 2010 dictado del acto Administrativo…";
Art. 2º.- Comuníquese, regístrese y VISTO: el Expediente 1298 - Código Que la Subsecretaría de Cultura de la
dése al BOLETIN OFICIAL.- 130 - Año 2010, iniciado por la Provincia acompaña y auspicia en todas
Dr. Gerardo Zamora Subsecretaría de Cultura de la sus manifestaciones las expresiones
Sr. Elías Suárez Provincia, y; culturales, artísticas y espirituales que
CPN Atilio Chara
CONSIDERANDO: Que por el son de cuño genuino de cada comarca;
DECRETO Nº 2.187/2010
expediente de marras, se tramita la Que por tratarse de un hecho
Santiago del Estero, 21 de Diciembre
autorización para contratar de manera consumado, la presente se dicta
de 2010.-
directa del servicio de 1.000 metros de teniendo en cuenta las recomendaciones
Ref. Expediente Nº 7211- 28 - 2010.-
vallado de contención y seguridad y tres del Honorable Tribunal de Cuentas de
VISTO: Las Resoluciones Ministeriales
sanitarios químicos portátiles para el la Provincia mediante las Acordadas Nº
Serie "B" Nº 1.596 y Nº 1.597 de fecha
Mega Desfile organizado con fines 9/05 y 14/05;
15 de diciembre de 2010, dictadas por
solidarios por la Cooperadora del Que el presente decreto se dicta de
el Ministerio de Economía; y
Hospital Independencia, el día nueve de conformidad con las Leyes Nº 3.741
CONSIDERANDO:
octubre del corriente año, que contó con Capitulo II Título III - Régimen de
Que por dichos actos administrativo, en
la presencia de Autoridades Contrataciones, Nº 6.655 Articulo 10
función de las previsiones de la Ley Nº
Provinciales; modificada por Decreto Nº 77/09 y Nº
6.792, referente a las valuaciones,
Que el servicio fue requerido a la firma 6.933 de administración Financiera y
tramos y mínimos del Impuesto
Grupo On de C & G Distribuciones Control Interno del Sector Público
Inmobiliario Urbano y Rural, se
SRL, por ser el único proveedor en Provincial;
determinan las escalas, alícuotas y
nuestra Provincia que cuenta con los Por ello;
mínimos que regirán para el ejercicio
medios y herramientas necesarias para El Señor Gobernador de la Provincia
fiscal 2011, tanto para los inmuebles
realizar el evento, según informe del Sr. DECRETA:
Urbano como Rurales y los valores
Director de Logística y Montaje de la Art. 1º - APROBAR la Contratación
unitarios por hectáreas para determinar
Subsecretaria de Cultura, que obra a fs. Directa enmarcada en el inc. d)
el Impuesto Inmobiliario Rural;
3, con un presupuesto total estimado de apartado 3) del art. 26 de la Ley Nº
Que la medida obedece a que las
Pesos Treinta y Seis Mil Trescientos 3742, efectuada por la Subsecretaría de
valuaciones de mercado de los
Cincuenta ($ 36.350,00), suscripto por la Cultura de la Provincia con la firma
inmuebles urbanos y rurales han sufrido
el Subsecretario de Cultura y autorizado Grupo On de C & G Distribuciones
incrementos, debido a los efectos de la
por el Señor Jefe de Gabinete a través SRL, requiriendo el servicio de 1.000
inflación sobre los costos unitarios de
del Formulario Nº 1, adjunto al metros de vallado de contención y
superficie de construcción, conforme se
presente; seguridad y tres sanitarios químicos
refleja en el informe del Dpto.
Que la Factura B Nº 0001-000001792 portátiles para el Mega Desfile
Valuaciones de la Dirección Gral. de
de fecha 12-10-10 por $ 36.350,00 organizado con fines solidarios por la
Catastro;
(Pesos Treinta y Seis Mil Trescientos Cooperadora del Hospita l
Que atento lo preceptuado por la Ley
Cincuenta) presentada al cobro por la Independencia, el día nueve de octubre
Nº 6.792, corresponde la homologación
firma Grupo On C & G Distribuciones del corriente año, que contó con la
por parte del Poder Ejecutivo;
SRL, se encuentra refrenada por presencia de Autoridades Provinciales.-
Por ello,
autoridad competente, verificando que Art. 2º - ORDENAR el pago de la
El Señor Gobernador de la Provincia
reúne los requisitos en materia Factura B Nº 0001-000001792 de
DECRETA:
impositiva vigentes, agregando los fecha 12-10-10 por $ 36.350,00 (Pesos
Art. 1º.- Homologar en todas sus partes
documentos de las contrataciones; Treinta y Seis Mil Trescientos
las Resoluciones Ministeriales serie "B"
Que a fs. 14 obra dictamen de Asesoria Cincuenta), presentada al cobro por la
Nº 1.596 y Nº 1.597, ambas de fecha
Legal de la Subsecretaria de Cultura firma Grupo On de C & G
15 de diciembre de 2010, emitidas por
que concluye: "…quedaría el proveedor Distribuciones SRL, por los servicios
el Ministerio de Economía, dejando
exceptuado en virtud de lo informado arriba descriptos.-
establecido que los valores fijados en
por el director a fs. 3 por CUANTO ES Art. 3º - La presente erogación será
las mismas entrara en vigencia,
EL UNICO PROVEEDOR DEL atendida por la Delegación Contable de
conforme lo expuesto en el
RUBRO, quedando comprendido en la Contaduría General de la Provincia con
considerando.-
excepción prevista en el art. 1 de la Ley cargo a la Jurisdicción 10 - Jefatura de
10
10. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
Gabinete; Programa 15 - Subsecretaría Art. 4º: Comuníquese, Regístrese, pase Dr. Gerardo Zamora
de Cultura; P.p. 329 "Otros"; para ser a Contaduría General de la Provincia, Sr. Elías Miguel Suárez
abonado mediante el SISTEMA DE cúrsese copia a Tesorería de la Pcia.
PAGO ELECTRONICO.- Cumplido Archívese.-
DECRETO Nº 2.189/2010
Santiago del Estero, 21 de Diciembre de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 402 de fecha 27/05/05; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado acto administrativo se deroga la facultad otorgada al Jefe de Gabinete, Ministros y Secretarios de Estados,
en el Artículo 1º inciso 1) del Decreto Nº 0.77 de fecha 21 de Marzo de 2005;
Que se tramita la autorización para la aprobación de los Contratos bajo la modalidad de "Locación de Servicios" celebrados entre
el Ministerio de la Producción, Recursos Naturales Forestación y Tierras y las personas cuya nómina se adjunta como Anexo I;
Que en el marco de la política integral impulsada por el Gobierno de la Provincia, es de vital importancia la incorporación de
personal calificado en el ámbito del Ministerio de la Producción, Recursos Naturales Forestación y Tierras.
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébanse los Contratos de Locación de Servicio celebrado "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, entre el Ministerio de
la Producción, Recursos Naturales Forestación y Tierras y las personas cuya nómina se adjunta como Anexo I, cuyo texto pasa a
formar parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º: La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1ro. se imputará de la siguiente manera:
. Dirección General de Agencias de Desarrollo Regional: Jurisdicción 13 Programa 21 Partida 391 Locación de Servicios.
. Dirección General de Agricultura y Ganadera: Jurisdicción 13 Programa 11 Partida 391 Locación de Servicios.
. Ministerio de Producción Recursos Naturales, Forestación y Tierras. Jurisdicción 13 Programa 01 Partida 391 Locación de
Servicio.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL. Cumplido archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Ing. Luís Fernando Gelid
ANEXO I
Nombre y Apellido D.N.I.
Abelleira, Valeria Elizabeth 27.485.678
Abelleira, Pablo Emanuel 34.954.782
Andolfi, Norma Liliana 12.275.652
Caceres, Roxana Vanesa 31.248.658
Chaboux, Alvaro Andrés 29.347.341
Garcia Villaverde, Raphel Albano 27.832.627
Delgado, Luís Matías 33.703.862
Ibáñez, Manuel Oscar 18.038.434
Iñiguez, Sandra Cecilia 31.296.360
Juárez, Denis Omar 31.585.371
Manzoni, Juan Pablo 31.585.227
Olivera, Marcela Gabriela 24.950.747
Reynoso, Sebastián Carlos 32.053.504
DECRETO Nº 2.190/2010 Que con fecha 14 de Diciembre de 6655, Cap. II Art. 10 modificado por
Santiago del Estero, 21 de Diciembre 2010, se procedió a la apertura de Decreto Nº 0.77/09, que fija los límites
de 2010 sobres del Concurso de Precios, y niveles de jerarquía para la
VISTO: El expediente Nº 591-85-2010 presentándose cómo único oferente, autorización y aprobación de las
iniciado por la Subsecretaría de JOSE OSCAR DOMINGUEZ, por contrataciones del Estado, encuadradas
Deportes y Recreación, mediante el cual considerar que la misma se ajusta a lo en la Ley de Contabilidad Nº 3.742;
se gestiona el Concurso de Precios Nº solicitado en el Pliego de Bases y Por ello;
10/10 y, Condiciones; El Señor Gobernador de la Provincia
CONSIDERANDO: Que obra en el expediente dictamen de DECRETA:
Que mediante Resolución Ministerial Asesoría Legal del Organismo Art. 1º - APRUEBESE el Concurso de
Nº 2.295/10 se autoriza a la contratante Nº 110/10, considerando Precios Nº 10/10 efectuado por la
Subsecretaría de Deportes y Recreación que no existe objeción legal para el Subsecretaría de Deporte y Recreación,
a adquirir materiales de herrería, dictado del acto administrativo para la adquisición de materiales de
mediante sistema de Concurso de correspondiente; herrería, para la fabricación de
Precios con Presupuesto Oficial $ Que el presente Decreto se dicta en el elementos deportivos en el taller del
75.000,00 (pesos setenta y cinco mil): ejercicio de los Dispuesto por Ley Nº Complejo Polideportivo Provincial.
11
11. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
Art. 2º - ADJUDICASE a la firma del Estado. Varios).
comercial JOSE OSCAR Art. 3º - La presente erogación será Art. 4º - Regístrese, y comuníquese a
DOMINGUEZ, la compra de atendida por la JURISDICCION 10 las áreas respectivas, a sus efectos.
materiales de herrería, por la suma de (Jefatura de Gabinete de Ministros), Archívese.
Pesos Setenta y Cinco Mil, ($ PROGRAMA 13 (Subsecretaría de Dr. Gerardo Zamora
75.000,00), por ser la única propuesta Deportes y Recreación), A/O 01, P. Sr. Elías Miguel Suárez
presentada, ajustarse a lo solicitado en 299 (Otros Bienes de Consumo
el pliego y conveniente a los intereses
DECRETO Nº 2.191/2010
Santiago del Estero, 21 de Diciembre de 2010.-
VISTO: el Expediente Nº 1.799 - Código 4 - Año 2010, del registro de la Jefatura de Policía de la Provincia; y
CONSIDERANDO:
Que se tramita la homologación de la Resolución S.G Nº 119 del 20 de Diciembre de 2010, dictada por el señor Jefe de la Policía
de la Provincia, a través de la cual se dió por concluido la carrera del curso de tercer año, Promoción 2010 de la Escuela de Cadetes
"Cnel. Lorenzo Lugones", currícula de tres años de duración; y su consecuente EGRESO de dicha Casa de Estudios con el grado
de OFICIAL AYUDANTE.
Que la Asesoría Letrada General de la Policía de la Provincia, en su dictamen pertinente estima que no existe impedimento legal
alguno para la correspondiente homologación del mencionado instrumento por parte de la superioridad, debiéndose dictar el
pertinente acto administrativo.
Que Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, en su dictamen Nº 3.498 del 22 de Diciembre de 2010, entiende que no encuentra
objeción legal que formular a la presente petición del recurrente, debiendo en consecuencia dictarse el correspondiente acto
administrativo que así lo disponga;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - HOMOLOGASE en todos sus términos la Resolución S.G. Nº 119 del 20 de diciembre de 2010, dictada por el señor Jefe
de Policía de la Provincia; y en consecuencia, DESIGNASE Oficial Ayudante a las personas cuyos datos filiatorios se adjuntan
en el Anexo I, el que pasa a formar parte integrante del presente acto administrativo.-
Art. 2º - Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL.-
Dr. Gerardo Zamora
Elías Miguel Suárez
José Emilio Neder
Nº Apellido y Nombre D.N.I.
01 CORBALAN, GONZALO GUSTAVO 34.693.416
02 ORPI, MARTA CRISTINA DEL VALLE 29.376.926
03 UZZANTE, ERICA SILVANA 33.882.826
04 BUSTO, GILDA INES 29.443.953
05 ZALAZAR, FABIAN ALFREDO 33.634.667
06 FARIAS, MARIA ROBERTA 33.149.823
07 SANTILLAN, LORENA PAOLA 30.604.968
08 RODRIGUEZ, MELISA PAOLA 30.076.967
09 CORONEL, LUCAS ROGER 34.913.289
10 PEREZ, RODRIGO JAVIER 32.055.846
11 MARTINEZ, LUIS ANTONIO 31.870.872
12 CAMPOS, CRISTINA SOLEDAD 29.689.010
13 RAPETTI, CARLOS SAÚL 33.623.692
14 GUZMAN, CRISTINA IVANA EUGENIA 32.476.140
15 MAGUNA, FRANCO ANTONIO 32.416.182
16 AGUILAR, JUAN PABLO 32.542.495
17 PONCE, MELINA FLORENCIA 38.555.516
18 SORIA, NILDA ELIANA 34.695.601
19 SANCHEZ, RODOLFO JUAN PABLO 34.693.761
20 CANCINOS, ESTEBAN ARIEL 34.169.437
21 BRIZUELA, MARTIN ALBERTO MAXIMILIANO 33.887.949
22 PATO, DAVID GUSTAVO 34.994.177
23 ARAGON, ANTONIA JIMENA 31.747.820
24 GONZALEZ, ALEJANDRO EMMANUEL 32.017.669
25 BANEGAS, ANGEL JOSÉ 39.788.744
26 RUIZ CEJAS, JONATAN SANTIAGO 34.740.099
27 SEQUEIRA, PATRICIA ALEJANDRA 33.647.785
28 CABRERA, MARIO AUGUSTO 34.442.818
29 GOMEZ, CINTHIA ROMINA 32.054.695
12
12. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
30 LEDESMA LAITÁN, MARÍA LUCIANA SOLEDAD 32.054.971
31 LEDESMA, JORGE DAVID 31.747.558
32 CARABAJAL, ELIZABETH DEL VALLE 32.859.471
33 IBARRA, ROBERTO ARNALDO 32.315.595
34 ACOSTA, LUCIANA DEL VALLE 30.353.632
35 SOSA, BRAIAN KAIN 34.009.756
36 CAMPOS, ELIANA ROMINA 34.409.655
37 CAMPOS, EMILIO ROLANDO 34.694.910
38 ORELLANA, DIEGO CÉSAR 30.005.277
39 SUAREZ, RÁUL RICARDO 34.243.528
40 TREJO, CINTIA PAMELA 36.644.683
41 MANSILLA, FERNANDO EMANUEL 34.927.054
42 RÍOS, VERÓNICA ELIZABETH 30.770.343
43 NORIEGA, HÉCTOR RAMIRO 30.316.202
44 SALOMON, RUBÉN DANIEL 33.288.798
45 GALVAN, ERNESTO LUCIANO 35.740.952
46 BULACIO, CAROLINA DEL VALLE 31.747.917
47 CONCHA ZALAZAR, WILLIAM DENNI 33.849.456
48 RUIZ, CRISTIAN ALBERTO 32.207.295
49 SOSA, GASTÓN DEL JESÚS 34.694.280
50 ALBORNOZ, MARTÍN ARNALDO 34.009.736
51 SIREVICH, HUGO HORACIO 32.859.668
52 ROLDAN, NINO RAFAEL 31.151.980
53 BELTRAN, OSCAR GASTON 30.118.050
54 CISNEROS, GLADYS GRACIELA 32.929.116
55 GIMENEZ, HÉCTOR JOSÚE 32.688.641
56 ÁVILA, CÉSAR GERMÁN 31.596.493
57 RODRIGUEZ, NOELIA EVANGELINA 32.364.572
58 DIAZ, DAVID ALEJANDRO 34.278.363
59 RUIZ, SANTIAGO MATÍAS 34.695.733
60 GUZMAN, EZEQUIEL DE JESÚS 33.693.364
61 AVENDAÑO, ALEXIS WLLADEMIR 32.414.158
62 CEJAS, ROSA NILDA ELIZABETH 34.694.962
63 PONCE, LUCAS EDGARDO 32.685.649
64 GARCIA NUÑEZ, MIGUEL HERNAN 33.230.696
65 MONTE, DANIEL HERNÁN 34.695.832
66 RODRIGUIEZ, MARCELO EZEQUIEL 34.981.215
67 VARGAS, CLAUDIA ALEJANDRA 32.472.420
68 TOLOZA, CÉSAR PABLO EDUARDO 34.508.516
69 YBAÑEZ, RUBÉN DARIO 33.958.415
70 VILLALBA, RODRIGO ABED 35.744.775
71 GONZALEZ, RAMÓN ENRIQUE 30.443.423
72 VERÓN, JOSÉ ALFREDO 33.540.291
73 BRAVO, HÉCTOR DAVID 35.107.905
74 CORONEL, MAURO GABRIEL 32.207.202
75 CUEVAS ZUBIRÍA, FRANCO VICTOR MARCELO 33.099.738
76 LEDESMA, FERNANDO JOAQUÍN 33.634.670
77 CEJAS, DIEGO AMÉRICO 28.976.380
78 RODRIGUEZ, LUIS RICARDO 31.520.142
79 GAONA, DIEGO SEBASTIÁN 33.385.009
80 FREGENAL, RAMIRO EXEQUIEL 34.243.977
81 QUINTEROS, OSVALDO NICOLÁS 35.251.923
82 LEGUIZAMÓN, WALTER DANIEL 30.508.198
83 LIGRESTI SANTILLAN, ÁNGEL RODRIGO 33.888.728
84 AGUIRRE, JUAN PABLO 34.009.723
85 VALOR, DAVID MATÍAS 34.442.945
86 BASUALDO, MATÍAS JAVIER 30.917.940
87 SALAS, JORGE HERNÁN 33.347.340
88 ARGIBAY, MARCELO GABRIEL 30.441.763
89 CORONEL, DANIEL RAÚL 34.694.933
90 LOPEZ, ELIO GONZALO 30.118.118
91 PARRADO, JOHANA MARCELA 33.099.344
92 CRUZ, VANESA NATALIA 33.054.837
13
13. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
DECRETO Nº 2.195/2010 Provincia, es de vital importancia la 29.037.676, con la remuneración
Santiago del Estero, 21 de Diciembre incorporación de personal calificado en prevista en el contrato y en los términos
de 2010.- el ámbito del Ministerio de la del mismo, cuyo texto pasa a formar
VISTO, el Contrato de Locación de Producción, Recursos Naturales, parte integrante del presente Decreto.-
Servicios celebrado "ad - referéndum Forestación y Tierras; Art. 2º.- La erogación que demande el
del Poder Ejecutivo", entre el Sr. Por ello, presente contrato será imputada a la
Ministro de Obras y Servicios Públicos El Señor Gobernador de la Provincia Jurisdicción 21, Prog. 01, Activ. 01,
por una parte, y el Sr. Javier Aníbal DECRETA: Partida Principal 391 "Contratos de
JAIME, D.N.I. Nº 30.054.899; y Art. 1º.- Apruebase el Contrato de Locación de Servicios".-
CONSIDERANDO: Locación de Servicios celebrado Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y
Que mediante dicho instrumento la "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, dése al BOLETIN OFICIAL.-
Provincia contrata los servicios del Sr. entre el Ministerio de la Producción, Dr. Gerardo Zamora
Javier Aníbal JAIME, para desempeñar Recursos Naturales, Forestación y Sr. Elías Miguel Suárez
funciones en la Zona Vial que Tierras y la Sra. Bonahora, Andrea CPN Juan Carlos Costas
corresponda del Consejo Provincial de Lorena DNI Nº 27.608.060.-
Vialidad. Art. 2º.- La erogación que demande el DECRETO Nº 2.203/2010
Que la medida responde a la necesidad cumplimiento de lo dispuesto en el Art. Santiago del Estero, 21 de Diciembre
de servicio del mencionado Organismo. 1ro.-se imputará de la siguiente manera: de 2010.-
Por ello, * Dirección General de Agricultura y Expediente Nº 1.146-01-2010.-
El Señor Gobernador de la Provincia Ganadería: Jurisdicción 13- Programa VISTO: El convenio suscripto
DECRETA: 11- Partida ad-referéndum del Poder Ejecutivo,
Art. 1º.- Apruébase el Contrato de 01391- Locación de Servicio.- entre el Dr. Raúl Julio Cesar Abate, en
Locacion de Servicios, celebrado entre Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y el carácter de Fiscal de Estado de la
el Sr. Ministro de Obras y Servicios dése al BOLETIN OFICIAL. Provincia y el Señor Norberto Jorge
Públicos por una parte, y el Sr. Javier Cumplido, archívese. Rossi, en su carácter de apoderado de la
Aníbal JAIME, D.N.I. Nº 30.054.899, Dr. Gerardo Zamora Razón Social Nuevo Sol S.A., y;
para prestar servicios en la Zona Vial Sr. Elías Miguel Suárez CONSIDERANDO:
que corresponda del Consejo Provincial Ing. Luís F. Gelid Que el citado acuerdo tiene por objeto
de Vialidad.- de dar por concluidas las actuaciones
Art. 2/.- El presente gasto será DECRETO Nº 2.202/2010 judiciales tramitadas en el juzgado en lo
imputado en la Jurisdicción 54 - Prog. Santiago del Estero, 21 de Diciembre Civil y Comercial de Cuarta
11 - de 2010.- Nominación, causa caratulada "Expte.
Subp. 00 - Py. 00 - A / O 01 - Part. VISTO, El Contrato de Locación de 386.846 Autos: Nuevo Sol S.A. c/ Ente
391 - Locación de Servicios.- Servicios celebrado "ad-referéndum" Residual del Banco de la Provincia de
Art. 3/.- Comuníquese, publíquese y del Poder Ejecutivo, entre la Secretaría Santiago del Estero y/u Otros s/
dése al BOLETIN OFICIAL.- de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Divis ió n de Condominio",
Dr. Gerardo Zamora Gestión Pública y la Sra. Peralta Noelia correspondiente al 50% una superficie
Sr. Elías Miguel Suárez Anabel, DNI Nº: 29.037.676.; a p rox ima d a d e 6 . 7 1 0 ha s .
Arq. Argentino José Cambrini CONSIDERANDO: pertenecientes a las fracciones de
Que a través del mencionado acto terreno Nº 26,27 y 28 del lote I MFR
DECRETO Nº 2.201/2010 administrativo la provincia contrata los 02-0022-0023,02-0024 conforme lo
Santiago del Estero, 21 de Diciembre servicios del personal precitado, con detalla la cláusula 2º del mencionado
de 2010.- una remuneración mensual prevista en texto.
VISTO: El Decreto Nº 402 de fecha la cláusula segunda del citado Que en consecuencia y en ejercicio de
27/05/05, y; instrumento legal, para prestar las facultades conferidas por los
CONSIDERANDO: funciones en aquellos asuntos relativos artículos 2.673, 2.681; 2.684 y cctes.
Que mediante el citado acto a tareas administrativas del área; del Código Civil las partes manifiestan
administrativo se deroga la facultad Que para lograr una buena gestión de su decisión de dividir la superficie
otorgada al Jefe de Gabinete, Ministros administración gubernamental resulta afectada al condómino, dejando
y Secretarios de Estado, en el artículo conveniente contar con los recursos debidamente establecido que una
1/ inciso 1) del Decreto Nº 0.77 de humanos y a fin de dotar al presente extensión de 4.0 00 has. le
fecha 21 de Marzo de 2005; acto contractual de los efectos jurídicos corresponderán al Estado Provincial y
Que se tramita la autorización para la necesarios, 2.710 has. del mencionado lote a la
aprobación de los Contratos bajo la Por ello, firma Nuevo Sol S.A. las que serán
modalidad de "Locación de Servicios" El Señor Gobernador de la Provincia ubicadas y dispuestas dentro de la
celebrados entre el Ministerio de la DECRETA: superficie del campo entendido el
Producción, Recursos Naturales, Art. 1º.- Apruebase el Contrato de mismo con las fracciones de terreno que
Forestación y Tierras y la Sra. Locación de Servicios celebrado lo integran en su conjunto en la mitad
Bonahora, Andrea Lorena , D.N.I. Nº "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, parte norte como en la mitad parte sud.,
27.608.060; entre la Secretaría de Desarrollo, de acuerdo al modo y la forma que
Que en el marco de la política integral Ciencia, Tecnología y Gestión Pública convienen en las cláusulas Tercera y
impulsada por el Gobierno de la y la Sra. Peralta Noelia Anabel, DNI Nº Séptima.
14
14. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
Que conforme a la situación convenida Acciones Centrales del Ministerio de Mariano Moreno dependiente de la
que resulta de evidente conveniencia Salud y Desarrollo Social. Dirección General de Agencias de
para los intereses del Estado Provincial, Art. 2º.- Comuníquese, publíquese y Desarrollo Regional jurisdicción del
es decisión del Poder Ejecutivo dése al BOLETIN OFICIAL. Ministerio de Producción, Recursos
proceder a su aprobación mediante el Dr. Gerardo Zamora Naturales, Forestación y Tierras.
dictado del presente decreto. Sr. Elías Miguel Suárez Que en el marco de la política
Por ello, Dr. Luis Cesar Martínez impulsada por el Gobierno de la
El Señor Gobernador de la Provincia Provincia, es de vital importancia la
DECRETA: DECRETO Nº 2.205/2010 incorporación de personal calificado en
Art. 1º.- APRUEBASE, en todas sus Santiago del Estero, 21 de Diciembre el ámbito del Ministerio de Producción,
partes el Convenio suscripto de 2010.- Recursos Naturales, Forestación y
ad-referéndum del Poder Ejecutivo; Expediente Nº 59.383-33-2010.- Tierras;
entre el Dr. Raúl Julio Cesar Abate, en VISTO: El Contrato de Locación por Por ello,
el carácter de Fiscal de Estado de la E m p l e o P ú b l i c o , cel e b r a d o El Señor Gobernador de la Provincia
Provincia y el Señor Norberto Jorge "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, DECRETA:
Rossi, en su carácter de apoderado de la entre el Ministerio de Salud y Art. 1º - Apruébase en todas sus partes
firma Nuevo Sol S.A., cuyo texto pasa Desarrollo Social, por una parte y por el Contrato de Locación por Empleo
formar parte integrante del presente la otra el Sr. Orlando Román Lagos, y; Celebrado "ad-referéndum" del Poder
Decreto, todo ellos a los fines de dividir CONSIDERANDO: Ejecutivo, entre el Ministerio de la
la superficie de terreno afectada al Que la celebración de dicho Contrato Producción, Recursos Naturales
condómino y dar por concluidas las por la cual la Provincia Contrata los Forestación y Tierras y Sr. Angel
actuaciones judiciales tramitadas por el Servicios, es para desempeñar Pericles Ponti, D.N.I. Nº 20.479.275,
juzgado en lo Civil y Comercial de funciones de Director Asistente en el en la Categoría 22, para desempeñar
Cuarta Nominación, causa caratulada Hospital Zonal de Añatuya, sus funciones en el Agencia de
"Expte. 386.846 Autos: Nuevo Sol dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Regional de la Cuidad de
S.A. c/ Ente Residual del Banco de la Desarrollo Social. Quimilí, Departamento Mariano
Por ello: Moreno, dependiente de la Dirección
Provincia de Santiago del Estero y/u
El Señor Gobernador de la Provincia General de Agencia de Desarrollo
Otros s/ División de Condominio".
DECRETA: Regional jurisdicción del Ministerio de
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese,
Art. 1º.- APRUEBASE, el Contrato Producción, Recursos Naturales,
dése al BOLETIN OFICIAL.
Locación por Empleo Público celebrado Forestación y Tierras, cuyo texto pasa
Dr. Gerardo Zamora
"ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, a formar parte integrante del presente
Sr. Elías Miguel Suárez
entre el Señor Ministro de Salud y Decreto.-
Dra. Matilde O`Mill
Desarrollo Social y el Sr. Orlando Art. 2º - La erogación que demande el
Román Lagos, D.N.I. Nº 14.752.900, cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
DECRETO Nº 2.204/2010 conforme a los emolumentos y por el 1ro. se imputará de la siguiente manera:
Santiago del Estero, 21 de Diciembre
período que se especifica, para . Jurisdicción 13 "Ministerio de
de 2010.-
desempeñar funciones de Director Producción, Recursos Naturales,
VISTO: El Contrato de Locación de
Asistente en el Hospital Zonal de Forestación y Tierras", Programa 21
Servicios, celebrado "ad-referéndum"
Añatuya, dependientes del Ministerio "Supervisión, Coordinación y
del Poder Ejecutivo, entre el Ministerio
de Salud y Desarrollo Social. Asesoramiento de las Agencias de
de Salud y Desarrollo Social, por una
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese y Desarrollo Regional" - Act. 01 - Partida
parte y por la otra la Sra. Jugo, Myriam
dése al BOLETIN OFICIAL. 121 - Retribución del cargo.-
Mercedes, y;
Dr. Gerardo Zamora Art. 3º - Comuníquese, publíquese y
CONSIDERANDO:
Sr. Elías Miguel Suárez dése al BOLETIN OFICIAL.
Que la celebración de dicho Contrato
Dr. Luis Cesar Martínez Dr. Gerardo Zamora
por la cual la Provincia Contrata los
Sr. Miguel Suárez
Servicios, es para desempeñar
DECRETO Nº 2.210/2010 Ing. Fernando Gelid
funciones de Abogada en áreas
Santiago del Estero, 21 de Diciembre
dependientes de Acciones Centrales del
de 2010. DECRETO Nº 2.212/2010
Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
VISTO: El contrato de Locación por Santiago del Estero, 21 de Diciembre
Por ello:
Empleo Pú b lico celebrado de 2010.-
El Señor Gobernador de la Provincia
Ad-referéndum del Poder Ejecutivo, Expediente Nº 6.096-C58-2010.-
DECRETA: entre el Ministerio de Producción VISTO: El Contrato de Locación de
Art. 1º.- APRUEBASE, el Contrato de
Recursos Naturales, Forestación y Servicios celebrado "ad-referéndum"
Locación de Servicio celebrado
Tierras y el Sr. Angel Pericles Ponti, del Poder Ejecutivo, entre la Sra.
"ad-referéndum" del Poder Ejecutivo,
D.N.I. Nº 20.479.275; y Ministro de Educación y la Sra.
entre el Señor Ministro de Salud y
CONSIDERANDO: MARIA ANGELICA PAZ; y ,
Desarrollo Social y la Sra. Jugo,
Que en el mencionado instrumento legal CONSIDERANDO:
Myriam Mercedes, D.N.I. Nº
se estipula que el Contratado Que la Sra. Ministro de Educación de la
26.3 6 8 .4 5 9, conforme a los
desempeñará sus funciones en la Provincia requiere la contratación de
emolumentos y por el período que se
Agencia de Desarrollo Regional de la servicios en atención a las necesidades
especifica, para desempeñar funciones
Ciudad de Quimilí, Departamento de Recursos Humanos, motivos éstos
de Abogada en áreas dependientes de
15
15. Boletín Oficial Nº 19.390 Lunes 10 de Enero de 2011
debidamente justificados. y Secretarios de Estados, en el Artículo DECRETO Nº 2.217/2010
Que la incorporación de personal para 1º inciso 1) del Decreto Nº 0.77 de Santiago del Estero, 21 de Diciembre
cubrir distintas áreas del Consejo fecha 21 de Marzo de 2005; de 2010.-
General de Educación reviste singular Que se tramita la autorización para la VISTO: El Contrato de Locación de
importancia a fin de cumplir con una aprobación de los Contratos bajo la Servicios celebrado "ad-referéndum"
ejecución eficaz y garantizar los modalidad de "Locación de Servicios" del Poder Ejecutivo, entre el Sr.
servicios que demande la Comunidad. celebrados entre el Ministerio de la Ministro de Obras y Servicios Públicos
Que tal situación demanda al Poder Producción, Recursos Naturales por una parte y la C.P. Silvia Susana
Ejecutivo adoptar idéntico criterio que Forestación y Tierras y la Sra. Olivera, Morales, D.N.I. Nº 17.889.767, y;
contribuya a que el alcance de tal Marcela Gabriela, D.N.I. Nº CONSIDERANDO:
medida sea validamente eficaz. 24.950.747; Que mediante dicho instrumento la
Por ello, Que en el marco de la política integral Provincia contrata los servicios de la
El Señor Gobernador de la Provincia impulsada por el Gobierno de la C.P. Silvia Susana Morales para
DECRETA: Provincia, es de vital importancia la desempeñar funciones en las Acciones
Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato de incorporación de personal calificado en Centrales del Ministerio de Obras y
Locación de Servicios celebrado el ámbito del Ministerio de la Servicios Públicos.
"ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, Producción, Recursos Naturales Que la medida responde a la necesidad
entre la Sra. Ministro de Educación y la Forestación y Tierras. de servicio del mencionado Organismo.
Sra. MARIA ANGELICA PAZ - Por ello, Por ello,
D.N.I. Nº 24.585.748, conforme a los El Señor Gobernador de la Provincia El Señor Gobernador de la Provincia
honorarios que se especifica en el DECRETA: DECRETA:
contrato, para desempeñar funciones en Art. 1º - Apruébase el Contrato de Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato de
el Consejo General de Educación. Locación de Servicios celebrado Locación de Servicios celebrado
Art. 2º.- El presente gasto será "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo,
imputado a la Jurisdicción Nº 55 - entre el Ministerio de la Producción, entre al Sr. Ministro de Obras y
Programa 01 - Actividad 01 - Partida Recursos Naturales Forestación y Servicios Públicos por una parte y la
391 "Locación de Servicios". Tierras y la Sra. Olivera, Marcela C.P. Silvia Susana Morales, D.N.I. Nº
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y Gabriela, D.N.I. Nº 24.950.747. 17.889.767, para prestar servicios en
dése al BOLETIN OFICIAL. Art. 2º - La erogación que demande el las Acciones Centrales del Ministerio
Dr. Gerardo Zamora cumplimiento de lo dispuesto en el Art. de Obras y Servicios Públicos.
Sr. Elías Miguel Suárez 1ro. se imputará de la siguiente manera: Art. 2º.- El gasto que demande la
Dra. María Fernanda Gómez . Subsecretaría de Producción, Recursos ejecución del mismo, será imputado en
Macedo Naturales, Forestación y Tierras: la Jurisdicción 17 - Prog. 01 -Subp. 00
Jurisdicción 13 - Programa 01 - Partida - Py. 00 - A/O 0/1 - Part. 391
DECRETO Nº 2.211/2010 01391 - Locación de Servicios. "Locación de Servicios".
Santiago del Estero, 21 de Diciembre Art. 3º: Comuníquese, publíquese y Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y
de 2010. dése al BOLETIN OFICIAL. Cumplido dése al BOLETIN OFICIAL.
VISTO: El Decreto Nº 402 de fecha archívese. Dr. Gerardo Zamora
27/05/05; y Dr. Gerardo Zamora Sr. Elías Miguel Suárez
CONSIDERANDO: Sr. Elías Miguel Suárez Arq. Argentino José Cambrini
Que mediante el citado acto Ing. Luís Fernando Gelid
administrativo se deroga la facultad
otorgada al Jefe de Gabinete, Ministros
SECCION JUDICIAL
EDICTO - SUCESION dejados por el causante GUILLERMO Dra. STELLA MARIS LLEBARA -
Juez Civil y Comercial de 2da. FLORENTINO CASCO, para que en el Secretaria
Nominación. Autos: Expte. 437913. término de TREINTA DIAS Nº 210.924 - e. 6 Enero - v. 10 Enero -
“CASCO GUILLERMO comparezcan y los hagan valer bajo p. 50 - $ 15.
FLORENTINO s/SUCESION”, apercibimiento de Ley.
CITA Y EMPLAZA a quienes se Secretaría, 29 de Diciembre de 2010.
consideren con derecho a los bienes
SECCION AVISOS VARIOS
ASOCIACION MUTUAL CAPITAL DE En cumplimiento de lo previsto en la
EL KAKUY DE LA PROVINCIA DE normativa vigente en la materia y el
EMPLEADOS Y OBREROS SANTIAGO DEL ESTERO estatuto social de la entidad, el Consejo
DE LA MATRICULA NACIONAL Nº 129 Directivo de la Asociación Mutual "El
MUNICIPALIDAD DE Convocatoria a Kakuy", Matrícula Nacional Nº 129,
LA CIUDAD Asamblea Ordinaria convoca a sus asociados a la
16