Este documento es una invitación pública para el suministro de carne para los restaurantes escolares del municipio de Cocorná. Se solicita el suministro de 2.666 libras de carne de res pulpa durante un plazo de 3 meses. Los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 9 de marzo. Se evaluarán las propuestas y se seleccionará la oferta de menor precio, pudiendo subsanarse requisitos hasta el 11 de marzo.
Este documento es una invitación pública para el suministro de tres máquinas Cinvaran para la elaboración de adobe artesanal para la construcción de viviendas en el municipio de Cocorná, Antioquia. La invitación describe el objeto a contratar, las obligaciones de las partes, el plazo de ejecución de 8 días, la forma de pago contra entrega, las causales de rechazo de ofertas, y el cronograma del proceso que incluye la publicación, entrega de ofertas, evaluación, y comunicación
Este documento es una invitación pública para el suministro de implementos deportivos y papelería para instituciones educativas en el municipio de Cocorná, Antioquia. La invitación describe el objeto a contratar, las obligaciones de las partes, el plazo de ejecución de 8 días, la forma de pago contra entrega, las causales de rechazo de propuestas, el cronograma del proceso, los requisitos habilitantes como la capacidad jurídica y la verificación de estos solo para el proponente con el menor prec
Este documento es una invitación pública para el suministro de 70 trusas para el Club de Patinaje del Municipio de Cocorná, Antioquia. La invitación describe el objeto del contrato, las obligaciones de las partes, el plazo de ejecución de 10 días, la forma de pago contra entrega, las causales de rechazo de propuestas, el cronograma del proceso y los requisitos habilitantes para los proponentes.
Este documento es una invitación pública para el suministro de frutas y legumbres para los restaurantes escolares del municipio de Cocorná, Antioquia. Se solicita el suministro de varios productos como papa, tomate, zanahoria, entre otros. El plazo de ejecución es de 3 meses y el pago se hará contra entrega de los productos. El documento establece el cronograma del proceso, los requisitos habilitantes y las causales de rechazo de las ofertas.
Este documento resume el proceso de licitación pública LP-001-2018 del municipio de Chiriguana en Colombia para la construcción de una cancha de fútbol en el barrio Barranquillita. Incluye el cronograma de la licitación con fechas para la publicación del aviso, pliegos de condiciones, recepción de observaciones, evaluación de ofertas, adjudicación y firma de contrato. También presenta aspectos generales sobre la interpretación de los pliegos, definiciones de términos clave y el alcance de los traba
Este documento establece las bases administrativas para la licitación de un proyecto de oficinas ejecutivas para el Banco BICE en Curicó. Describe la entidad mandante y unidad técnica, la identificación y ubicación de la obra, el tipo de financiamiento y forma de pago, la reglamentación, las obras a ejecutar, el valor de la propuesta, el cronograma, los documentos y normas que rigen el contrato, la garantía de fiel cumplimiento, la inspección técnica, los plazos, multas
Este documento presenta los requisitos y procedimientos para obtener licencias de construcción y renovarlas en Nicaragua. Detalla los requisitos para personas naturales y jurídicas, incluyendo documentos como títulos profesionales, constancias de experiencia, poderes legales y pagos de tasas. También cubre temas como licitaciones, tipos de contratos, garantías requeridas y auditorías de proyectos. El objetivo es proveer una guía completa sobre la normativa de construcción en Nicaragua.
Este documento es una invitación pública para el suministro de muebles y equipos de oficina con destino a centros educativos. Describe el objeto del contrato, las cantidades y especificaciones técnicas requeridas. También establece el plazo de ejecución de 8 días, la forma de pago por actas de avance, las causales de rechazo de ofertas y el cronograma del proceso de selección de mínima cuantía. Finalmente, detalla los requisitos habilitantes que deben cumplir los proponent
Este documento es una invitación pública para el suministro de tres máquinas Cinvaran para la elaboración de adobe artesanal para la construcción de viviendas en el municipio de Cocorná, Antioquia. La invitación describe el objeto a contratar, las obligaciones de las partes, el plazo de ejecución de 8 días, la forma de pago contra entrega, las causales de rechazo de ofertas, y el cronograma del proceso que incluye la publicación, entrega de ofertas, evaluación, y comunicación
Este documento es una invitación pública para el suministro de implementos deportivos y papelería para instituciones educativas en el municipio de Cocorná, Antioquia. La invitación describe el objeto a contratar, las obligaciones de las partes, el plazo de ejecución de 8 días, la forma de pago contra entrega, las causales de rechazo de propuestas, el cronograma del proceso, los requisitos habilitantes como la capacidad jurídica y la verificación de estos solo para el proponente con el menor prec
Este documento es una invitación pública para el suministro de 70 trusas para el Club de Patinaje del Municipio de Cocorná, Antioquia. La invitación describe el objeto del contrato, las obligaciones de las partes, el plazo de ejecución de 10 días, la forma de pago contra entrega, las causales de rechazo de propuestas, el cronograma del proceso y los requisitos habilitantes para los proponentes.
Este documento es una invitación pública para el suministro de frutas y legumbres para los restaurantes escolares del municipio de Cocorná, Antioquia. Se solicita el suministro de varios productos como papa, tomate, zanahoria, entre otros. El plazo de ejecución es de 3 meses y el pago se hará contra entrega de los productos. El documento establece el cronograma del proceso, los requisitos habilitantes y las causales de rechazo de las ofertas.
Este documento resume el proceso de licitación pública LP-001-2018 del municipio de Chiriguana en Colombia para la construcción de una cancha de fútbol en el barrio Barranquillita. Incluye el cronograma de la licitación con fechas para la publicación del aviso, pliegos de condiciones, recepción de observaciones, evaluación de ofertas, adjudicación y firma de contrato. También presenta aspectos generales sobre la interpretación de los pliegos, definiciones de términos clave y el alcance de los traba
Este documento establece las bases administrativas para la licitación de un proyecto de oficinas ejecutivas para el Banco BICE en Curicó. Describe la entidad mandante y unidad técnica, la identificación y ubicación de la obra, el tipo de financiamiento y forma de pago, la reglamentación, las obras a ejecutar, el valor de la propuesta, el cronograma, los documentos y normas que rigen el contrato, la garantía de fiel cumplimiento, la inspección técnica, los plazos, multas
Este documento presenta los requisitos y procedimientos para obtener licencias de construcción y renovarlas en Nicaragua. Detalla los requisitos para personas naturales y jurídicas, incluyendo documentos como títulos profesionales, constancias de experiencia, poderes legales y pagos de tasas. También cubre temas como licitaciones, tipos de contratos, garantías requeridas y auditorías de proyectos. El objetivo es proveer una guía completa sobre la normativa de construcción en Nicaragua.
Este documento es una invitación pública para el suministro de muebles y equipos de oficina con destino a centros educativos. Describe el objeto del contrato, las cantidades y especificaciones técnicas requeridas. También establece el plazo de ejecución de 8 días, la forma de pago por actas de avance, las causales de rechazo de ofertas y el cronograma del proceso de selección de mínima cuantía. Finalmente, detalla los requisitos habilitantes que deben cumplir los proponent
Esta ley modifica disposiciones relacionadas con la contratación pública en Colombia con el fin de fortalecerla. Entre los cambios se incluyen: 1) Exigir la presentación por separado de los documentos habilitantes y la oferta económica en los procesos de licitación pública para obras, 2) Establecer responsabilidades civiles, penales y disciplinarias para consultores, asesores e interventores externos en la contratación pública, 3) Requerir la adopción de documentos tipo para pliegos de condiciones en
El documento es un aviso de convocatoria para una licitación pública del Municipio de Necoclí, Antioquia, para la construcción de 4 km de pavimento rígido en la cabecera municipal. La licitación se llevará a cabo del 15 al 22 de agosto de 2014. Los proponentes deben presentar sus ofertas en sobres sellados con la documentación requerida como experiencia, capacidad jurídica y financiera.
Este documento establece las condiciones para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del MUP75 para la temporada 2013/14-2017/18. Se trata de un contrato menor por ser su importe inferior a 18.000 euros que se adjudicará al mejor postor teniendo en cuenta solo el criterio de la oferta económica más ventajosa. El precio de partida es de 1.192,02 euros anuales más IVA según lo establecido por la Junta de Castilla y León.
Este documento es un contrato para la ejecución de la obra de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura vial en Cabana, Puno. El contrato es entre la Municipalidad Distrital de Cabana y el Consorcio San Antonio por un monto de S/18'952,311.05 para un plazo de ejecución de 365 días. El contrato describe los aspectos clave como el objeto, pago, garantías, adelantos y responsabilidades de las partes.
Este documento presenta una queja y ampliación de queja anterior sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades en la asignación y ejecución de obras públicas en el municipio de Cuautla, Morelos. Se acusa a varios servidores públicos municipales de desviar 79 millones de pesos en recursos federales asignados en 2016-2017 a través de adjudicaciones irregulares a empresas relacionadas con ellos. Se pide investigación a las autoridades competentes.
El Tribunal Administrativo del Magdalena declaró responsable al Municipio de Ciénaga por la inejecución e incumplimiento de un contrato de obras públicas celebrado con la Constructora Rumie C.R. Ltda. y lo condenó a pagar una indemnización por perjuicios. El Municipio interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado alegando que no se aportó prueba del contrato ni de la disponibilidad presupuestal y aprobación de garantías. El Consejo de Estado admitió el recurso para revisar la sent
Este documento establece los términos de referencia para contratar el servicio de alquiler de un local para las oficinas de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco. Se requiere un local de 333.32 m2 ubicado en Huamachuco, con 10 ambientes, servicios higiénicos, y en buen estado. El contrato tendrá una duración de 24 meses renovables. El objetivo es obtener un local adecuado para el funcionamiento de las oficinas de la unidad ejecutora.
El Concejo Municipal de Santa Isabel, Colombia busca contratar los servicios de un contador público para brindar asesoría contable y financiera a la entidad. El contrato será por seis meses y por un valor máximo de $2.970.000 pesos colombianos. El contador deberá elaborar estados financieros, balances generales, presentar informes a entes de control y asesorar contablemente a los funcionarios del Concejo Municipal.
Este documento establece las condiciones económico-administrativas para la adjudicación de la ejecución de la reparación de la red de pluviales en el Complejo Medioambiental de Montalbán. Describe el objeto del contrato, la necesidad e idoneidad del mismo, el régimen jurídico y jurisdicción aplicable, el órgano de contratación, los criterios para la adjudicación basados en el precio, y la documentación requerida al licitador propuesto para la adjudicación.
La sentencia T-903/01 se refiere a una acción de tutela presentada por una persona jurídica, Coneléctricas Ltda., contra Empresas Públicas de Cali EMCALI E.S.P. por el no pago de $208.105.909 por obras adicionales realizadas en un contrato. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Cali falló a favor de Coneléctricas Ltda. y ordenó a EMCALI E.S.P. pagar la suma adeudada. EMCALI E.S.P. apeló argument
El documento describe el procedimiento para presentar una denuncia ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de Venezuela. La denuncia debe incluir datos personales, detalles del caso y documentación relevante. Luego se notificará a ambas partes para un acto conciliatorio dirigido por un abogado, el cual puede dar lugar a un acuerdo, diferimiento o investigación si no hay acuerdo.
Este documento resume el Decreto 1469 de 2010 sobre el reconocimiento de edificaciones y la función de los curadores urbanos en Colombia. En particular, describe los requisitos para solicitar el reconocimiento de una edificación, como un levantamiento arquitectónico firmado y un peritaje técnico, y establece que los curadores urbanos serán designados por 5 años tras un concurso de méritos para verificar el cumplimiento de normas urbanísticas al otorgar licencias. También presenta la fórmula para calcular las expensas por trámites
Este documento presenta un contrato de arrendamiento comercial entre dos partes. La arrendadora cede en arrendamiento un local comercial de 4 metros cuadrados a la arrendataria por un periodo de un año. El canon de arrendamiento es de 15.000 bolívares mensuales. El contrato detalla obligaciones como el pago puntual del canon, prohibición de subarriendo o cambio de uso, y la obligación de la arrendataria de devolver el local en buen estado al final del contrato.
El documento describe las distintas etapas del proceso de contratación estatal, incluyendo la planificación, la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la planificación se definen los requisitos y estudios previos para el contrato. La etapa precontractual incluye la elaboración de pliegos de condiciones y la selección del contratista. La etapa contractual implica la ejecución del objeto del contrato. Finalmente, la etapa postcontractual comprende la liquidación y el uso de garantías una vez finalizado
Este documento presenta el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Municipio de Girón, Santander y Walter Antonio Granados Monsalve. El objeto del contrato es prestar servicios de apoyo a la gestión como piloto de drone profesional para el proyecto de implementación de la estrategia de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones del Municipio. El contrato tiene una duración de 3 meses por un valor de $9.000.000 pesos. El contratista se compromete a realizar diferentes actividades como tomar fotografías y videos con drone, cubrir eventos,
El documento describe las reformas propuestas en la legislación española de contratación pública para establecer un recurso especial que permita a los licitadores impugnar actos de los órganos de contratación. Se propone crear tribunales administrativos independientes a nivel estatal y autonómico para resolver estos recursos de forma rápida y eficaz. El recurso especial excluirá otros recursos administrativos y tendrá un plazo de interposición de 15 días desde la notificación del acto impugnado.
Este documento es un contrato entre la Municipalidad Provincial de Antabamba y Pedro Segundo Lira Felipe para la elaboración e implementación de un Plan de Monitoreo Arqueológico para un proyecto deportivo. El contrato detalla el objetivo, monto de 1,500 soles, plazo de entrega de 30 días, partes del contrato, recepción y conformidad, penalidades, resolución del contrato, responsabilidad de las partes y marco legal.
Este documento es un contrato entre la Municipalidad Provincial de Antabamba y Pedro Segundo Lira Felipe para la elaboración e implementación de un Plan de Monitoreo Arqueológico para un proyecto deportivo en Ccocho, Antabamba. El contrato detalla el objetivo, monto de 1,500 soles, plazo de entrega de 30 días, partes del contrato, recepción y pago, penalidades, resolución, responsabilidad y marco legal. Ambas partes acuerdan el contrato para la prestación de este servicio arqueológico.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
DENOMINADO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
EL "CONACYT" REPRESENTADO POR EL LIC. JOSÉ ERNESTO RUÍZ DELGADO, QUIEN OCUPA EL CARGO DE
Informe de avalúo. Vivienda unifamiliar. Josmary-Jogly-Alvin Moreno
El informe técnico de avalúo presenta el avalúo de un inmueble ubicado en el sector Visnaca de Boconó, Trujillo. El inmueble consta de 95,73 m2 de terreno y una vivienda unifamiliar. Usando los métodos del costo y mercado, se determinó que el valor actual del inmueble es de ocho millones quinientos noventa y Siete mil doscientos veinte y ocho con 89/100 bolívares (Bs. 8.597.228,89).
El documento es una invitación pública del municipio de San Jerónimo, Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de 1,2 km de la vía Llano de San Juan. La invitación describe el objeto, presupuesto, plazo de ejecución, criterios de evaluación y calendario del proceso de selección de mínima cuantía para este proyecto de obra pública.
Este documento presenta una invitación pública para el suministro de elementos a centros educativos y culturales en el municipio de Cocorná, Antioquia. La invitación describe el objeto del contrato, las obligaciones de las partes, el plazo de ejecución, la forma de pago, las causales de rechazo, y los requisitos habilitantes para los proponentes. Finalmente, incluye un cronograma del proceso de selección que comienza con la publicación de la invitación el 1 de marzo y concluye con la comunic
Esta ley modifica disposiciones relacionadas con la contratación pública en Colombia con el fin de fortalecerla. Entre los cambios se incluyen: 1) Exigir la presentación por separado de los documentos habilitantes y la oferta económica en los procesos de licitación pública para obras, 2) Establecer responsabilidades civiles, penales y disciplinarias para consultores, asesores e interventores externos en la contratación pública, 3) Requerir la adopción de documentos tipo para pliegos de condiciones en
El documento es un aviso de convocatoria para una licitación pública del Municipio de Necoclí, Antioquia, para la construcción de 4 km de pavimento rígido en la cabecera municipal. La licitación se llevará a cabo del 15 al 22 de agosto de 2014. Los proponentes deben presentar sus ofertas en sobres sellados con la documentación requerida como experiencia, capacidad jurídica y financiera.
Este documento establece las condiciones para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del MUP75 para la temporada 2013/14-2017/18. Se trata de un contrato menor por ser su importe inferior a 18.000 euros que se adjudicará al mejor postor teniendo en cuenta solo el criterio de la oferta económica más ventajosa. El precio de partida es de 1.192,02 euros anuales más IVA según lo establecido por la Junta de Castilla y León.
Este documento es un contrato para la ejecución de la obra de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura vial en Cabana, Puno. El contrato es entre la Municipalidad Distrital de Cabana y el Consorcio San Antonio por un monto de S/18'952,311.05 para un plazo de ejecución de 365 días. El contrato describe los aspectos clave como el objeto, pago, garantías, adelantos y responsabilidades de las partes.
Este documento presenta una queja y ampliación de queja anterior sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades en la asignación y ejecución de obras públicas en el municipio de Cuautla, Morelos. Se acusa a varios servidores públicos municipales de desviar 79 millones de pesos en recursos federales asignados en 2016-2017 a través de adjudicaciones irregulares a empresas relacionadas con ellos. Se pide investigación a las autoridades competentes.
El Tribunal Administrativo del Magdalena declaró responsable al Municipio de Ciénaga por la inejecución e incumplimiento de un contrato de obras públicas celebrado con la Constructora Rumie C.R. Ltda. y lo condenó a pagar una indemnización por perjuicios. El Municipio interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado alegando que no se aportó prueba del contrato ni de la disponibilidad presupuestal y aprobación de garantías. El Consejo de Estado admitió el recurso para revisar la sent
Este documento establece los términos de referencia para contratar el servicio de alquiler de un local para las oficinas de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco. Se requiere un local de 333.32 m2 ubicado en Huamachuco, con 10 ambientes, servicios higiénicos, y en buen estado. El contrato tendrá una duración de 24 meses renovables. El objetivo es obtener un local adecuado para el funcionamiento de las oficinas de la unidad ejecutora.
El Concejo Municipal de Santa Isabel, Colombia busca contratar los servicios de un contador público para brindar asesoría contable y financiera a la entidad. El contrato será por seis meses y por un valor máximo de $2.970.000 pesos colombianos. El contador deberá elaborar estados financieros, balances generales, presentar informes a entes de control y asesorar contablemente a los funcionarios del Concejo Municipal.
Este documento establece las condiciones económico-administrativas para la adjudicación de la ejecución de la reparación de la red de pluviales en el Complejo Medioambiental de Montalbán. Describe el objeto del contrato, la necesidad e idoneidad del mismo, el régimen jurídico y jurisdicción aplicable, el órgano de contratación, los criterios para la adjudicación basados en el precio, y la documentación requerida al licitador propuesto para la adjudicación.
La sentencia T-903/01 se refiere a una acción de tutela presentada por una persona jurídica, Coneléctricas Ltda., contra Empresas Públicas de Cali EMCALI E.S.P. por el no pago de $208.105.909 por obras adicionales realizadas en un contrato. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Cali falló a favor de Coneléctricas Ltda. y ordenó a EMCALI E.S.P. pagar la suma adeudada. EMCALI E.S.P. apeló argument
El documento describe el procedimiento para presentar una denuncia ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de Venezuela. La denuncia debe incluir datos personales, detalles del caso y documentación relevante. Luego se notificará a ambas partes para un acto conciliatorio dirigido por un abogado, el cual puede dar lugar a un acuerdo, diferimiento o investigación si no hay acuerdo.
Este documento resume el Decreto 1469 de 2010 sobre el reconocimiento de edificaciones y la función de los curadores urbanos en Colombia. En particular, describe los requisitos para solicitar el reconocimiento de una edificación, como un levantamiento arquitectónico firmado y un peritaje técnico, y establece que los curadores urbanos serán designados por 5 años tras un concurso de méritos para verificar el cumplimiento de normas urbanísticas al otorgar licencias. También presenta la fórmula para calcular las expensas por trámites
Este documento presenta un contrato de arrendamiento comercial entre dos partes. La arrendadora cede en arrendamiento un local comercial de 4 metros cuadrados a la arrendataria por un periodo de un año. El canon de arrendamiento es de 15.000 bolívares mensuales. El contrato detalla obligaciones como el pago puntual del canon, prohibición de subarriendo o cambio de uso, y la obligación de la arrendataria de devolver el local en buen estado al final del contrato.
El documento describe las distintas etapas del proceso de contratación estatal, incluyendo la planificación, la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la planificación se definen los requisitos y estudios previos para el contrato. La etapa precontractual incluye la elaboración de pliegos de condiciones y la selección del contratista. La etapa contractual implica la ejecución del objeto del contrato. Finalmente, la etapa postcontractual comprende la liquidación y el uso de garantías una vez finalizado
Este documento presenta el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Municipio de Girón, Santander y Walter Antonio Granados Monsalve. El objeto del contrato es prestar servicios de apoyo a la gestión como piloto de drone profesional para el proyecto de implementación de la estrategia de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones del Municipio. El contrato tiene una duración de 3 meses por un valor de $9.000.000 pesos. El contratista se compromete a realizar diferentes actividades como tomar fotografías y videos con drone, cubrir eventos,
El documento describe las reformas propuestas en la legislación española de contratación pública para establecer un recurso especial que permita a los licitadores impugnar actos de los órganos de contratación. Se propone crear tribunales administrativos independientes a nivel estatal y autonómico para resolver estos recursos de forma rápida y eficaz. El recurso especial excluirá otros recursos administrativos y tendrá un plazo de interposición de 15 días desde la notificación del acto impugnado.
Este documento es un contrato entre la Municipalidad Provincial de Antabamba y Pedro Segundo Lira Felipe para la elaboración e implementación de un Plan de Monitoreo Arqueológico para un proyecto deportivo. El contrato detalla el objetivo, monto de 1,500 soles, plazo de entrega de 30 días, partes del contrato, recepción y conformidad, penalidades, resolución del contrato, responsabilidad de las partes y marco legal.
Este documento es un contrato entre la Municipalidad Provincial de Antabamba y Pedro Segundo Lira Felipe para la elaboración e implementación de un Plan de Monitoreo Arqueológico para un proyecto deportivo en Ccocho, Antabamba. El contrato detalla el objetivo, monto de 1,500 soles, plazo de entrega de 30 días, partes del contrato, recepción y pago, penalidades, resolución, responsabilidad y marco legal. Ambas partes acuerdan el contrato para la prestación de este servicio arqueológico.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
DENOMINADO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
EL "CONACYT" REPRESENTADO POR EL LIC. JOSÉ ERNESTO RUÍZ DELGADO, QUIEN OCUPA EL CARGO DE
Informe de avalúo. Vivienda unifamiliar. Josmary-Jogly-Alvin Moreno
El informe técnico de avalúo presenta el avalúo de un inmueble ubicado en el sector Visnaca de Boconó, Trujillo. El inmueble consta de 95,73 m2 de terreno y una vivienda unifamiliar. Usando los métodos del costo y mercado, se determinó que el valor actual del inmueble es de ocho millones quinientos noventa y Siete mil doscientos veinte y ocho con 89/100 bolívares (Bs. 8.597.228,89).
El documento es una invitación pública del municipio de San Jerónimo, Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de 1,2 km de la vía Llano de San Juan. La invitación describe el objeto, presupuesto, plazo de ejecución, criterios de evaluación y calendario del proceso de selección de mínima cuantía para este proyecto de obra pública.
Este documento presenta una invitación pública para el suministro de elementos a centros educativos y culturales en el municipio de Cocorná, Antioquia. La invitación describe el objeto del contrato, las obligaciones de las partes, el plazo de ejecución, la forma de pago, las causales de rechazo, y los requisitos habilitantes para los proponentes. Finalmente, incluye un cronograma del proceso de selección que comienza con la publicación de la invitación el 1 de marzo y concluye con la comunic
El municipio de Cocorná realizó una subasta inversa para el suministro de materiales para obras públicas por $85 millones. Solo una empresa, MANONI S.A.S., presentó una oferta por ese valor. Luego de negociaciones, la empresa redujo su oferta a $84.15 millones. Por lo tanto, el municipio adjudicó el contrato a MANONI S.A.S. por $84.15 millones.
El documento es un aviso de convocatoria para una licitación pública del Municipio de Necoclí, Antioquia, para mejorar 41 km de vías terciarias en varias localidades. La licitación tiene un valor aproximado de $4.672.897.197 y un plazo de ejecución de 3 meses. Los interesados pueden presentar sus propuestas del 13 al 21 de agosto en las oficinas de la Alcaldía Municipal.
El documento es un aviso de convocatoria para una licitación pública del Municipio de Necoclí, Antioquia, para mejorar 41 km de vías terciarias en varias localidades. La licitación tiene un valor aproximado de $4.672.897.197 y un plazo de tres meses. Los interesados pueden presentar sus propuestas del 13 al 21 de agosto en las oficinas de la Alcaldía Municipal. Para participar, las propuestas deben cumplir con requisitos de experiencia, capacidad jurídica, financiera y organizacional
Aviso convocatoria urbanismo palmeras del abibemcriverah
Este documento anuncia una licitación pública para obras hidrosanitarias y de arte del proyecto Palmeras de Abibe en el municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia. El valor estimado del contrato es de $421.855.992 pesos colombianos. Las ofertas deben presentarse antes del 3 de julio de 2014 a las 5:00 pm en las oficinas de la Alcaldía de Apartadó. La selección del contratista se realizará a través de licitación pública.
El documento convoca a participar en un proceso de selección abreviada para la construcción de 40 viviendas de interés social en Santa Fe de Antioquia, Colombia. El objeto es contratar la mano de obra para dicha construcción. El plazo de ejecución será de 180 días y el presupuesto oficial es de 172 millones de pesos colombianos. Se explican los requisitos para participar como los certificados requeridos y que la convocatoria está limitada a micro, pequeñas y medianas empresas.
El documento convoca a participar en un proceso de selección abreviada para la construcción de 40 viviendas de interés social en Santa Fe de Antioquia, Colombia. El objeto es contratar la mano de obra para dicha construcción. El plazo de ejecución será de 180 días y el presupuesto oficial es de 172 millones de pesos colombianos. Se describe el proceso de selección, los requisitos para participar y la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.
La Alcaldía de Apartadó está buscando ejecutar programas y actividades culturales en el municipio y sus instituciones educativas oficiales a través de un contrato por $314.900.000. Los interesados deben presentar sus ofertas antes del 15 de julio siguiendo los procedimientos descritos en el documento como la entrega de dos sobres original y copia. El contrato se adjudicará mediante licitación pública.
La Alcaldía de Apartadó está buscando ejecutar programas y actividades culturales en el municipio y sus instituciones educativas oficiales a través de un contrato por $314.900.000. Los interesados deben presentar sus ofertas antes del 15 de julio siguiendo los procedimientos descritos en el documento como la entrega de sobres original y copia. El contrato se adjudicará mediante licitación pública.
El municipio de Necoclí en Colombia busca contratar un servicio de transporte escolar para 438 estudiantes a lo largo de rutas urbanas e interveredales. El presupuesto para el contrato es de $390 millones de pesos colombianos. Las empresas interesadas deben cumplir con los requisitos legales y presentar una garantía del 10% del valor del contrato. La fecha límite para presentar propuestas es el 13 de febrero de 2014.
El municipio de Tizimín, Yucatán convoca a licitación pública para tres proyectos de obra pública financiados por el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 2013. Los proyectos incluyen la construcción de calles pavimentadas, ampliación de la red eléctrica y pavimentación de calles. Se describen los detalles de la licitación como fechas límite, visitas al sitio, juntas de aclaraciones y fallos. Se especifican también los requisitos para los participantes y criterios de adjudicación.
Este documento es un aviso de convocatoria para el suministro de combustible del parque automotor de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia y otros entes de seguridad en el municipio. Se llevará a cabo una selección abreviada para contratar este servicio por un plazo de 7 meses. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el plazo indicado en el cronograma y deben cumplir con los requisitos legales y financieros establecidos para participar.
Este documento es una convocatoria pública para la selección abreviada por subasta inversa para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de mobiliario y elementos de papelería para dotar los archivos de la administración municipal de Apartadó, Antioquia. El presupuesto para el contrato es de $106 millones de pesos colombianos y tendrá una duración de un mes. La fecha límite para la presentación de ofertas es el 28 de mayo de 2014 a las 5:00 pm y se llevará a cabo según el cronogra
Este documento es un aviso de convocatoria del Municipio de Santa Fe de Antioquia para contratar el servicio de transporte escolar con una empresa legalmente constituida. Se seleccionará a la empresa a través de una selección abreviada por ser menor cuantía. Los interesados deben cumplir con los requisitos legales y presentar su oferta antes de la fecha límite indicada.
Este documento anuncia una licitación pública para el mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía El Reposo - San Martín, Tres Esquinas - Zungo Arriba en el municipio de Apartadó, Antioquia. La licitación tiene un valor estimado de $450 millones de pesos y un plazo de ejecución de 6 meses. Establece las fechas y lugares para la consulta del pliego de condiciones, presentación de ofertas, audiencias y adjudicación del contrato.
El municipio de Necoclí en Colombia está buscando proponentes para un contrato de transporte escolar para 438 estudiantes. El presupuesto para el contrato es de $390 millones de pesos colombianos. Los requisitos para los proponentes incluyen una garantía del 10% del valor del contrato y la capacidad legal para cumplir con los términos del contrato. Las ofertas deben presentarse antes del 13 de febrero de 2014.
Este documento presenta los términos de referencia para la contratación directa de un consultor individual para realizar la fiscalización de la construcción de 38 viviendas en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Se invita al arquitecto Marco Chávez Montes a presentar una oferta técnica y económica. El consultor deberá fiscalizar la obra durante 90 días y 30 días adicionales para la liquidación, por un monto referencial de $6,650 dólares. El consultor deberá cumplir con los requisitos establecidos
Este documento anuncia una licitación pública para adquirir un plan de comunicaciones para registrar las actividades institucionales de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia. La modalidad de selección es licitación pública. El plazo de ejecución del contrato será de 220 días y el presupuesto oficial es de $210 millones de pesos colombianos. Se invita a empresas interesadas a presentar ofertas siguiendo los requisitos descritos en el documento.
Este documento convoca a empresas interesadas a participar en un proceso de selección abreviada para contratar el servicio de transporte para la segunda entrega de insumos a veredas participantes en proyectos productivos del municipio de Santa Fe de Antioquia. El objeto es transportar los insumos, el plazo de ejecución es de 4 meses y la modalidad de selección es selección abreviada menor cuantía.
El documento presenta varios proyectos para su aprobación y financiamiento a través de regalías en el municipio de Cocorná en 2013. Incluye la actualización del esquema de ordenamiento territorial, la rehabilitación de vías terciarias rurales deterioradas, la construcción de un puente peatonal sobre un río, la construcción de una cubierta sobre una plaza polideportiva, la adecuación de la infraestructura del centro administrativo municipal y la adecuación de la infraestructura educativa rural.
El documento presenta la parrilla de programación de la radio Cascada Estéreo para cada día de la semana en 2013. La programación incluye misas, noticias, música y programas religiosos y de entretenimiento en horarios específicos de la mañana hasta la noche.
Informe cuatrimestral 1 de enero de 2013 al 30 de abrilAlcaldiacocorna
El informe describe el estado del control interno en el Hospital San Juan de Dios de Cocorná. Resalta el compromiso de la gerencia con la implementación del control interno. El hospital publicó su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en abril de 2013. Cuenta con controles preventivos y correctivos, aunque su plataforma estratégica está desactualizada. Se realizan auditorías regulares y se presentan informes de control interno a las autoridades correspondientes.
La administración municipal de Cocorná, Antioquia presenta un plan para prevenir la corrupción en línea con la ley colombiana. El plan busca generar confianza en la comunidad a través de una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano, identificando riesgos de corrupción y desarrollando estrategias para mitigarlos. La alcaldía se compromete a implementar acciones para prevenir la corrupción y promover la participación ciudadana.
Este documento presenta la estrategia de prevención de corrupción de la Alcaldía Municipal de Cocorná, Antioquia. Explica que la corrupción ha sido un problema histórico en Colombia y presenta las bases legales que requieren que las entidades implementen planes anticorrupción. A continuación, describe las manifestaciones comunes de corrupción a nivel local y las acciones que implementará la Alcaldía para promover la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Plan anticorrupción hospital san juan de diosAlcaldiacocorna
El documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios en Cocorná, Antioquia. El plan busca mejorar la calidad del servicio a través de la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Incluye estrategias como publicar información relevante en la página web, mejorar la atención a usuarios, identificar riesgos de corrupción y establecer mecanismos de control.
Informe evaluación de propuestas instituciones educativasAlcaldiacocorna
El Comité de Evaluación del Municipio de Cocorná resumió las propuestas recibidas para la Licitación Pública No. 001 de 2013 para la reparación y construcción de instituciones educativas. Las dos propuestas fueron presentadas por Obras y Terrenos S.A.S. y Excarvar S.A.S. Ambas empresas cumplieron con los requisitos jurídicos y técnicos. En la evaluación financiera, la propuesta de Obras y Terrenos S.A.S. no cumplió con el requisito de liquidez, m
Acta cierre de propuestas instituciones educativasAlcaldiacocorna
El resumen describe el acta de cierre de entrega de propuestas para la licitación pública No. 001 de 2013 del Municipio de Cocorná para contratar la reparación y mantenimiento de instituciones educativas urbanas y la construcción de una placa polideportiva. El acta indica que se recibieron propuestas de Obras y Terrenos S.A.S. y Excarvar S.A.S. y fue levantada a las 10:20 horas del 4 de abril de 2013.
Acta apertura de propuestas instituciones educativasAlcaldiacocorna
El resumen describe la apertura de propuestas para la licitación pública No. 001 de 2013 del Municipio de Cocorná para contratar la reparación y mantenimiento de instituciones educativas urbanas y la construcción de una placa polideportiva. Se recibieron propuestas de Obras y Terrenos S.A.S. y EXCARVAR S.A.S. Se evaluarán las propuestas para verificar los requisitos habilitantes y publicar la lista de oferentes.
El municipio de Cocorná Antioquia acepta la oferta presentada por ICARO SUMINISTROS, representada por Youbany Alonso Ramírez Alzate, por un valor de $2'000.000 para el suministro de juegos lúdicos, papel, crayolas, plastilina y otros insumos para la población en situación de discapacidad. El alcalde Jorge Vásquez Montoya firma la aceptación y nombra a Gustavo Andrés Castaño Castaño como interventor del proceso.
Acta e informe de evaluacion de las propuestas cmi 013 2013Alcaldiacocorna
El comité de compras y licitaciones se reunió el 6 de abril de 2013 para evaluar las propuestas para el suministro de juegos y materiales escolares para personas con discapacidad con un presupuesto de $2 millones. Se recibió una sola propuesta de Icaro Suministros por $2 millones, cumpliendo con el presupuesto. Por lo tanto, se adjudicó el contrato a Icaro Suministros.
El comité de compras y licitaciones del municipio de Cocorná se reunió para evaluar la única propuesta presentada para el suministro de juegos y materiales pedagógicos para personas con discapacidad. La propuesta fue presentada por Youbany Alonso Ramirez Alzate de Icaro Suministros y cumplía con todos los requisitos. El comité determinó que la propuesta era la de menor precio y cumplía con los requerimientos, por lo que fue seleccionada.
Este documento presenta los estudios previos para la contratación de juegos lúdicos y pedagógicos, materiales de papelería y manualidades para personas con discapacidad en el municipio de Cocorna, Antioquia. Se describe la necesidad de adquirir estos elementos para mejorar la calidad de vida y entorno social de esta población. El objeto a contratar, las condiciones técnicas requeridas, el valor estimado en $2.000.000 pesos colombianos y un plazo de ejecución de 30 días. Cuenta
Este documento es una invitación pública para la selección de mínima cuantía CMI 013-2013 para el suministro de juegos lúdicos, materiales escolares y de oficina para la población con discapacidad en el municipio de Cocorná, Antioquia. Se describe el objeto a contratar, las obligaciones de las partes, el plazo de ejecución de 8 días y la forma de pago. También se enumeran las causales que pueden generar el rechazo de una oferta.
Cocorná vibró con su música boletín de prensaAlcaldiacocorna
El documento describe el Festival Cocornense de la Música que tuvo lugar durante tres días en el municipio de Cocorná, Antioquia. El festival contó con conciertos, talleres, exposiciones y eventos religiosos dedicados a celebrar y promover la rica tradición musical de la región. El festival buscaba fortalecer el sentido de identidad musical de Cocorná y sentar las bases para futuras ediciones del evento como un punto de encuentro permanente entre los músicos locales y de la región.
Cocorná vibró con su música boletín de prensaAlcaldiacocorna
El documento describe el Festival Cocornense de la Música que tuvo lugar durante tres días en el municipio de Cocorná, Antioquia. El festival presentó conciertos, talleres y exposiciones sobre la música colombiana e instrumentos musicales. Contó con la participación de grupos musicales locales e invitados y buscó promover el talento musical de la región y fortalecer la identidad musical del municipio. El festival concluyó con gran éxito y dejó a los asistentes deseando la próxima versión del evento.
Festival cocornense de la música boletin de prensa n° 1Alcaldiacocorna
El documento habla sobre la organización del primer Festival Cocornense de la Música que se llevará a cabo del 21 al 23 de marzo en Cocorná, Colombia. Los estudiantes y profesores de la escuela de música local se han unido con el Consejo de Cultura y la administración municipal para preparar el festival. El festival celebrará la historia musical de Cocorná, impulsará el presente y futuro de la música en la ciudad, y mostrará nuevas músicas de la región. El festival también ha despertado el interés de otras instituciones
El municipio de Cocorná, Antioquia acepta la oferta de Carlos Tulio Arias para el suministro de tres máquinas para la elaboración de adobe artesanal para la construcción de viviendas. La oferta de $2'700,000 pesos fue la de menor valor que cumplió con los requisitos. El municipio proporciona los datos de contacto de la almacenista Mabel Yulieth Mejía y nombra a Gustavo Andrés Castaño como interventor del proceso.
1. INVITACION PÚBLICA
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
CMI 003-2013
SUMINISTRO DE CARNE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL
MUNICIPIO DE COCORNÁ
Teniendo en cuenta como fundamento jurídico la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y
en especial la ley 1450 de 2011 y 1474 de 2011 que crearon la figura de modalidad de
selección de mínima cuantía y en consideración que la modalidad fue reglamentada por
el gobierno Nacional en el decreto 734 de 2012.
La mínima cuantía para el municipio de Cocorná Antioquia se encuentra en aquellos
rangos de valores inferiores a $16.500.000 pesos
Que la presente invitación se publica según lo establecido en el literal a) del artículo 94 de
la ley 1474 de 2011 y el literal a) del artículo 274 de la ley 1450 de 2011.
El proponente deberá examinar, analizar y estudiar cuidadosamente todos los
documentos tales como formularios, condiciones, especificaciones, e informarse
oportunamente de todas las circunstancias que puedan afectar el objeto, su costo y
tiempo de ejecución, además de los anexos y adendas que se expidan durante el
proceso; se entenderá que los documentos, incluidas las especificaciones, se
complementan mutuamente de manera que lo consignado en uno de ellos se tomará
como consignado en todos.
Las interpretaciones o deducciones que el proponente hiciere del contenido de la
invitación, así como de los documentos que hacen parte integrante del proceso, serán de
su exclusiva responsabilidad.
Forman parte de la presente invitación los estudios y documentos previos adelantados
por la Entidad, los cuales se publican a través de la página del SECOP.
En atención a que la Secretaria de Gobierno, Doctora María Eugenia Vásquez Ramírez
presentó renuncia irrevocable al cargo y que era ella quien manejaba las claves de
acceso al Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, se hace necesario la
acreditación en el manejo, acceso y claves del sistema por parte del nuevo funcionario que
reemplaza la secretaría de Gobierno saliente: por tal razón y ante la imposibilidad de montar
todas las actuaciones contractuales en el SECOP, se hará transitoriamente la respectiva
publicidad de los procesos en la página web del Municipio (www.cocorna-atioquia.gov.co) y en
cartelera municipal, con el ánimo de respetar los principios de la contratación estatal
consagrados en la ley 80 de 1993.
2. En consideración a lo anterior el alcalde Municipal de Cocorná Antioquia se permite
formular INVITACION PUBLICA a cualquier interesado que cumpla con los requisitos
formulados en este proceso de selección de mínima cuantía CMI 003-2013, así:
1. OBJETO.
SUMINISTRO DE CARNE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL
MUNICIPIO DE COCORNÀ.
1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
PRODUCTO PRESENTACION CANTIDAD
CARNE PULPA DE RES LIBRA 2.666
1.1 OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de las partes: El contratista: Suministrar oportunamente, en calidad y
cantidad los elementos relacionados en el listado de elementos. El Contratante verificar la
calidad, oportunidad de la entrega y cantidad de ella y realizar los correspondientes
desembolsos según lo indica el contrato
2. PLAZO DE EJECUCION
Tres (3) meses, en las cantidades y fechas que se le indique por el supervisor del contrato
en la modalidad de suministro.
3. FORMA DE PAGO
EL MUNICIPIO DE COCORNA ANTIOQUIA pagará al contratista el valor del presente
contrato por Actas de Avance suscritas entre el contratista y el supervisor o interventor
del contrato, una vez haya realizado la entrega del suministro y estos haya sido
recibidos a satisfacción por parte del Interventor del Contrato. Los pagos se realizaran
mediante actas previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y previa
presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente.
3. 4. CAUSALES QUE GENERAN RECHAZO O LA DECLARATORIA DE DESIERTO
DEL PROCESO.
Una oferta no será admisible o habilitada para participar en el proceso cuando no
haya sido presentada oportunamente en el lugar y dentro del plazo establecido en la
presente invitación, se encuentre ajustada a los mismos y no se encuentre
comprendida en uno de los siguientes casos que dan lugar al rechazo de la propuesta:
• Cuando el objeto social del proponente o de los miembros del Consorcio o Unión
Temporal no corresponda al objeto del proceso.
• Cuando la propuesta se presente de manera extemporánea.
• Cuando el proponente no presente, dentro del plazo establecido para la
presentación de propuestas, el documento de constitución del consorcio y/o
unión temporal u otras formas asociativas permitidas por la ley.
• Cuando el proponente no presente, dentro del plazo establecido para la
presentación de propuestas, el respectivo poder cuando esta sea presentada a
través de apoderado.
• Cuando el Representante Legal requiera autorización para presentar la
propuesta y para celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario y la
misma no sea aportada dentro del plazo establecido para la presentación de
las ofertas.
• Cuando se presente la propuesta sometida al cumplimiento de cualquier condición
o modalidad que represente un condicionamiento para la Entidad.
• Cuando se encuentre o compruebe que el proponente está incurso en alguna
de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en la
Constitución o en la Ley o tenga conflicto de intereses para celebrar el contrato.
• Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de
disolución o liquidación, en el evento de persona jurídica.
• Cuando se compruebe que la información suministrada es contradictoria o no
corresponda en algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta.
• Cuando el Proponente habiendo sido requerido por el Municipio de Cocorná
Antioquia para subsanar requisitos habilitantes, aportar documentos, suministrar
información o realizar aclaraciones, no los allegue dentro del término fijado para el
efecto en la respectiva comunicación, o habiéndolos aportado, no esté acorde con
las exigencias establecidas en el pliego de condiciones
• Cuando el valor de la propuesta reportado antes de IVA, supere el valor del
presupuesto oficial sin IVA.
• Cuando el valor corregido de la oferta supere el valor total del presupuesto oficial
IVA incluido.
• Cuando el mismo proponente presente varias ofertas por sí o por interpuesta
persona (en consorcio, unión temporal o individualmente).
• Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona
jurídica ostenten igual condición en una u otra firma que también participe en el
presente proceso.
• Cuando las propuestas que sean parciales o incompletas en cuanto a que no
cumplen lo especificado o dejen de incluir información o algún documento que
de acuerdo con el Pliego de Condiciones se considere de carácter esencial para
la presentación y/o comparación de las propuestas.
• Cuando no se cumpla en debida forma con las condiciones técnicas y/o jurídicas
4. solicitadas en el presente pliego de condiciones.
• Cuando la Capacidad Organizacional, de Contratación y Capacidad residual del
oferente no cumpla con lo establecido en el presente pliego de condiciones.
• Cuando el valor de la oferta sea considerado artificialmente bajo, y una vez
requerido el oferente, la explicación aportada por éste no responda a
circunstancias objetivas del proponente y su oferta, lo que pondría en riesgo el
proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
• Cuando el Proponente se encuentre reportado en el Boletín de Responsables
Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000).
• Cuando una vez el oferente requerido para subsanar, con la información o
documentación allegada se mejore la propuesta.
• Cuando el proponente en el Formulario Oferta económica realice modificaciones,
consigne ítems no relacionados o no incluya toda la información solicitada en
dicho formulario.
5. CRONOGRAMA DEL PROCESO
CRONOGRAMA.
ETAPA FECHA Y HORA LUGAR
Alcaldía municipal de Cocorná, piso 2
PUBLICACION DE ESTUDIOS El día 7 del mes de marzo de secretaria de Gobierno
PREVIOS E INVITACION PUBLICA 2013
Página web del Municipio
Alcaldía municipal de Cocorná, piso 2
Hasta el día 9 del mes de marzo secretaria de Gobierno
ENTREGA DE PROPUESTAS
de 2013 a las 12:30 p.m.
Página web del Municipio
El día 9 del mes de marzo de
Alcaldía Municipal.
EVALUACION DE LAS PROPUESTA 2013, a las 2,00 p.m.
OFERENTE CON MENOR PRECIO
OPCIONAL SI SE PIDE QUE SE
SUBSANE ALGUN REQUISITO oficina Contratación : calle 19 N° 20-
PLAZO PARA SUBSANAR
HABILITANTE. HASTA EL DIA 19 primer piso Antioquia
REQUISITOS HABILITANTE
11 DE MARZO A LAS 12:00 M
PROPONENTE CON MENOR PRECIO
Alcaldía municipal de Cocorná, piso 2
secretaria de Gobierno
PUBLICACION INFORME DE Del día 11 del mes de marzo de
EVALUACION Y TRASLADO DEL 2013 a las 12:00 m al día 12 de
INFORME (1 DIA HABIL) marzo de 2013 a las 12:00 m
Página web del Municipio
5. www.contratos.gov.co
COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE El día 14 del mes de marzo de La aceptación de la oferta tendrá los
LA OFERTA 2013.
mismos efectos de un contrato para
este proceso.
5.1 REGLAS PARA EXPEDIR ADENDAS A LA INVITACION Y EXTENDER LAS
ETAPAS PREVISTAS
De ser necesaria la entidad publicara las adendas necesarias para ajustar la invitación y
su cronograma en cualquier momento antes de que empiece a correr el término para
entrega de propuestas.
LUGAR DE RECIBO DE LAS OFERTAS.
Las propuestas presentadas por los oferentes a la entidad se recibirán en la calle 20 Nª
20-29 segundo piso del centro Administrativo Cocorná, Antioquia, oficina Recepción-
propuestas secretaría del despacho del alcalde municipal.
6. REQUISITOS HABILITANTES
7.1 CAPACIDAD JURIDICA
Los siguientes documentos deben ser anexados por el proponente junto con la Carta de
Presentación de la propuesta, sin embargo, de acuerdo con el parágrafo del Artículo
3.5.3 del decreto 734 de 2012, Los requisitos habilitantes serán verificados al oferente
que resulte seleccionado con el precio más bajo, veamos el parágrafo:
Parágrafo. En todo caso la verificación de los requisitos enunciados en el
numeral 7 del presente artículo se hará exclusivamente en relación con el
proponente con el precio más bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas
de subsanabilidad establecidas en el artículo 2.2.8 del presente decreto. En
caso de que este no cumpla con los mismos, procederá la verificación del
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la
habilitación, se declarará desierto el proceso.
Documento Nombre del Documento
1. Carta de Presentación de la Propuesta
2 Formato de Propuesta
Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
3. Comercio o copia de pago de impuesto de industria y comercio que
acredite la calidad de comerciante.
Certificado de la Procuraduría General de la República relacionado con
4.
antecedentes disciplinarios.
Certificado de la Contraloría General de la República relacionado con
5.
antecedentes fiscales
6. 6. RUT del Proponente
7. Fotocopia de la Cédula
7.2 EXPERIENCIA MINIMA: No es obligatoria, salvo en contratos de obra y de
consultoría y para los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
De conformidad con el numeral 7 del artículo 3.5.3 del decreto 734 de 2012 establece lo
siguiente:
Artículo 3.5.3. Invitación Pública. La entidad formulará una invitación
pública a participar a cualquier interesado, la cual se publicará en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop, de
conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 94 de la Ley
1474 de 2011. Además de los requisitos exigidos en dicho literal, se
deberá incluir la siguiente información:
7. Requisitos habilitantes: Se indicará la manera en que se
acreditará la capacidad jurídica. Adicionalmente, se requerirá de
experiencia mínima en los casos de contratación de obra, de
consultoría y de servicios diferentes a aquellos a que se refiere el
literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007,
los que se regirán exclusivamente por lo previsto en el artículo
3.4.2.5.1 del presente decreto.
7.3 CAPACIDAD FINANCIERA: COMO LA FORMA DE PAGO ES CONTRA ENTREGA A
SATISFACCION DE LOS BIENES no se verificará la capacidad Financiera.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: el valor aproximado de la propuesta deberá ser
de Dieciséis Millones de Pesos m.l. ($16’000.000,oo)
8. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES.
La verificación de los requisitos habilitantes del numeral 7.1, 7.2 y 7.3 se efectuará
exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo, para lo cual se
tendrá en cuenta como reglas de subsanabilidad, teniendo en cuenta que en todo proceso
de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no
podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos
que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que
no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de
condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la
Ley 1150 de 2007.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de
igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación.
9 PUBLICIDAD DEL PROCESO.
7. Todos los actos y documentos del proceso se publicaran en la página web del Municipio
de Cocorná. www.cocorna-antiaquia.gov.co, y en la cartelera municipal.
10 OBSERVACIONES A LA EVALUACION
La entidad en cumplimiento de lo establecido en el cronograma del proceso otorgara (1)
un día hábil, para que los proponentes si así lo consideran realicen observaciones a la
evaluación.
11 EMPATES A MENOR PRECIO
En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero
la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.
12 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA EVALUACION Y
COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA
El municipio de Cocorná, Antioquia, finalizada la evaluación y el proceso de observación a
la evaluación, dará respuesta a estas y conjuntamente publicará la comunicación de
aceptación de la oferta
13 ADJUDICACION DEL CONTRATO.
La entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta y esta
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los
requerimientos contenidos en la invitación pública.
14 DECLARATORIA DE DESIERTA.
En caso de no lograse la adjudicación, la entidad declarara desierto el proceso mediante
comunicación motivada que se publicara en el SECOP y/o en la página web del municipio
si hubiere proponentes el termino para presentar el recurso de reposición correrá desde la
notificación del acto correspondiente.
15. CONTRATO.
La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el
contrato celebrado, pero de todos modos se realizara un contrato para efectos de rendir
cuentas ante los organismos de control y la misma entidad.
16. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los
8. impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas, contribuciones y/o similares
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven, que sean imputables al objeto y alcance del presente
proceso de selección. Por lo tanto, al preparar su oferta el proponente deberá
considerar todos los tributos que puedan afectar su precio y hayan de causarse o
llegasen a causar tanto con la presentación de la propuesta, como con la suscripción,
legalización y ejecución del contrato, en caso de resultar favorecido con la
adjudicación. Igualmente, todos los gastos directos e indirectos, tales como el valor de
las primas, la constitución de pólizas y demás emolumentos que impliquen el
perfeccionamiento del contrato.
Es entendido que el Municipio de Cocorná, Antioquia, no está obligada a expedir ningún
certificado o a suscribir cualquier otro documento destinado a que el contratista
obtenga exención del pago de impuesto o derechos a su cargo y derivados del
contrato.
Al formular la oferta económica el proponente deberá considerar la totalidad de los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se
causen por la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato. En el municipio
de Cocorná existen los siguientes cobros, especificados en el Acuerdo Municipal Nro.
04 del 14 de Junio de 2009: Industria y Comercio 7 x 1000; Estampilla Pro-Cultura 1,5
% del Valor del Contrato; Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 4% del valor del
contrato; Publicación del contrato en la Gaceta Municipal 5% del SALARIO MINIMO
MENSUAL LEGAL VIGENTE POR MILLLON O FRACCION.
17 . GARANTIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
No se exigen garantías por ser un contrato de Mínima cuantía
Original firmado
JORGE VASQUEZ MONTOYA
Alcalde Municipal