1.- MEMORIA JUSTIFICADA - MAYORES METRADOS.docx

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
MODIFICACION PRESUPUESTAL Nº 02 - POR MAYORES METRADOS
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACION Nº02
MAYORES METRADOS
I. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
a. NOMBRE DEL PROYECTO:
“INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE
PROTECCION DE LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL
NIETO EN LA REGION MOQUEGUA”
b. META PRESUPUESTAL : 0359,0473,0565, 0572,0573 (año 2013)
0212,0333 (año 2014)
0248,0249, 0250,0252, 0253 (año 2019)
0099,0100, 0122,0153, 0154,0262 (año 2020)
0009,0300, 0301,0302 (año 2021)
c. CADENA FUNCIONAL : 0090-2166590-4000018-22-047-0010
d. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:3. Recursos por OperacionesOficialesde Crédito
e. RUBRO : 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
f. TIPO DE GASTO : COSTO DIRECTO
g. TIPO DE RECURSO : F
h. ENTIDAD RESPONSABLE : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
i. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
j. PERIODOS DE EJECUCION
 Fecha inicio deObra : 12 de Setiembre del 2019
 Fecha Termino programado : 08 de Abril del 2020
 Fecha de Término Reprogramado : 31 de Agosto del 2021
1.2. LOCALIZACION:
1.2.1. UBICACIÓN
Dirección : Moquegua, Torata, Carumas,Cuchumbaya,San Cristobal,
Ichuña,Lloque
Distrito : Moquegua
Provincia : Mariscal Nieto,Sánchez Cerro
Región : Moquegua
ITEM NOMBRE DE IE DISTRITO DIRECCION DE IE
001
I.E. 43022 AMPAROBALUARTE
(Moquegua)
MOQUEGUA
002
I.E. 43013 OSCARBECERRA PEÑALOZA
(Moquegua)
MOQUEGUA Av. 25 de Noviembre.
003
I.E. 43014 ANGELABARRIOSDE
ESPINOZA (Moquegua)
MOQUEGUA Calle Ancash201
004 I.E. 43017 (El Conde - Moquegua) MOQUEGUA
Carretera PanamericanaSur
Km 21 - La Rinconada.
005 I.E. 43001 (Montalvo - Moquegua) MOQUEGUA
Carretera PanamericanaSur
Km 5 - Montalvo
006
I.E. 43002 CESARVIZCARRAVARGAS
(Moquegua)
MOQUEGUA Estuquiña S/N
007
I.E. 43025 ADELAIDA MENDOZA DE
BARRIOS (Moquegua)
MOQUEGUA Calle Tacna 444
008 I.E. 43004 (Quele - Torata) TORATA Quele
009 I.E. 43008 (Azana - Torata) TORATA
010 I.E. 43021 (Otora - Torata) TORATA Otora

011 I.E. 43169 (Torata Alta - Torata) TORATA Torata Alta
012 I.E. 43042 (Saylapa - Carumas) CARUMAS Saylapa
013 I.E. 43043 (Somoa - Carumas) CARUMAS Somoa
014 I.E. 43044 (Ataspaya - Carumas) CARUMAS
015 I.E. 43035 (Huachunta - Carumas) CARUMAS Huachunta S/N
016 I.E. 43050 (Solajo - Carumas) CARUMAS Carretera Solajo S/N
017 I.E. 43161 (Pasto Grande Juli - Carumas) CARUMAS
Carretera Pasto Grande Juli
S/N
018 I.E. 43173 (Humalso - Carumas) CARUMAS
019 I.E. 43166 (Chilota - Carumas) CARUMAS
Carretera Puno - Moquegua
S/N
020 I.E. 43036 (Quebaya - Cuchumbaya) CUCHUMBAYA Carretera Quebaya S/N
021 I.E. 43037 (Soquesane - Cuchumbaya) CUCHUMBAYA
022 I.E. 43039 (Sotolojo - Cuchumbaya) CUCHUMBAYA
023 I.E. 43040 (Yojo - Cuchumbaya) CUCHUMBAYA Yojo S/N
024 I.E. 43129 (Yaragua - Cuchumbaya) CUCHUMBAYA Yaragua S/N
025 I.E. 43051 (Cuchumbaya) CUCHUMBAYA El Pedregal S/N
026 I.E. 43046 (Bellavista - SanCristobal)
SAN
CRISTOBAL
Calle Lima S/N
027 I.E. 43092 (Maycunaca - Ichuña) ICHUÑA Maycunaca S/N
028 I.E. 43093 (Umalzo- Ichuña) ICHUÑA
Avenida Daniel Becerra
Ocampo S/N
029 I.E. 43145 (Sicuani - Ichuña) ICHUÑA Sicuani S/N
030 I.E. 43151 (Antajahua - Ichuña) ICHUÑA Carretera Antajahua
031 I.E. 43170 (Jancopujo - Ichuña) ICHUÑA
032 I.E. 43168 (Miraflores - Ichuña) ICHUÑA Miraflores S/N
033 I.E. 43172 (Jatumpampa - Ichuña) ICHUÑA JatumpampaS/N
034 I.E. 43174 (Huaychuni - Ichuña) ICHUÑA Huaychuni S/N
035 I.E. 43105 (Lucco - Lloque) LLOQUE
Avenida Daniel Becerra
Ocampo S/N
1.3. DIAGNOSTICOSITUACIONAL
Actualmente se viene ejecutando el proyecto con algunas deficiencias por falta de algunos
materiales, los cuales por la cantidad de presupuesto están pasando a ser adquisición
mediante un proceso de selección,el cual no estaba previsto en el Expediente Técnico.
Se comunica que hasta la fecha no se ha realizado la asignación total de presupuesto, por lo
que no es posible realizar una programación para culminación de obra. Esto a su vez causa
demoras por cuanto las compras serealizan depoco en poco y no realizarlo en su totalidad.
Desde el inicio del Proyecto se ha visto que las asignaciones de presupuesto han sido
parciales,por lo que no se ha podido concluir la ejecución físicadel proyecto.
A pesar de todas las deficiencias y falencias, se han concluido con la Instalación de cobertura
los siguientes:
ITEM NOMBRE DE IE AVANCE
003
I.E. 43014 ANGELABARRIOSDE ESPINOZA
(Moquegua)
100%
004 I.E. 43017 (El Conde - Moquegua) 100%
005 I.E. 43001 (Montalvo - Moquegua) 100%
006
(Moquegua)
100%

011 I.E. 43169 (Torata Alta - Torata) 100%
013 I.E. 43043 (Somoa - Carumas) 100%
019 I.E. 43166 (Chilota - Carumas) 100%
020 I.E. 43036 (Quebaya- Cuchumbaya) 100%
023 I.E. 43040 (Yojo - Cuchumbaya) 100%
024 I.E. 43129 (Yaragua - Cuchumbaya) 100%
025 I.E. 43051 (Cuchumbaya) 100%
026 I.E. 43046 (Bellavista - SanCristobal) 100%
027 I.E. 43092 (Maycunaca - Ichuña) 100%
029 I.E. 43145 (Sicuani - Ichuña) 100%
032 I.E. 43168 (Miraflores - Ichuña) 100%
034 I.E. 43174 (Huaychuni - Ichuña) 100%
Actualmente se viene ejecutando la Instalación delas siguientes coberturas:
ITEM NOMBRE DE IE AVANCE
002
(Moquegua)
69%
028 I.E. 43093 (Umalzo- Ichuña) 49%
030 I.E. 43151 (Antajahua - Ichuña) 48%
Se viene programando la ejecución de los colegios restantes una vez se asigne el presupuesto
tal aprobado y seaprueba el Presente Expediente de Modificación Presupuestal.
1.4. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
“Mejora del desarrollo de actividades escolares en el exterior del aula por protección a la
exposición de la radiación UV, en la población escolar de las instituciones educativas de
educación básica regular del nivel Primaria bajo la jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto en
la Región Moquegua”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Adecuada protección y prevención ante la incidenciaderadiación UV.
 Presencia de protección de radiación UVen áreas cívicas,deportivas y recreativas.
 Incremento de conocimiento en temas de prevención y protección frente a la
radiación UVde la población escolary docentes.
 Adecuada protección de radiación UVen áreas cívicas,recreativasy deportivas.
1.5. METAS FISICAS
Como meta física del expediente Técnico Inicial “INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN UV EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO. BAJO
LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGIÓN MOQUEGUA” es la
Instalación decobertura Liviana.
ITEM NOMBRE DE IE
AVANC
E
TIPO DE
COBERTURA
AREA
001 I.E. 43022 AMPAROBALUARTE (Moquegua)
002
(Moquegua)
69% ARCO 833.75
003
I.E. 43014 ANGELABARRIOSDE ESPINOZA
(Moquegua)
100% RECTO 252.11
004 I.E. 43017 (El Conde - Moquegua) 100% ARCO 318.4

005 I.E. 43001 (Montalvo - Moquegua) 100% ARCO 197.26
006
(Moquegua)
100% ARCO 809.16
007
I.E. 43025 ADELAIDA MENDOZA DE
BARRIOS (Moquegua)
0% RECTO 318.17
008 I.E. 43004 (Quele - Torata) 18% ARCO 612.16
009 I.E. 43008 (Azana - Torata)
010 I.E. 43021 (Otora - Torata) 22% ARCO 476.6
011 I.E. 43169 (Torata Alta - Torata) 100% ARCO 192.93
012 I.E. 43042 (Saylapa - Carumas) 0%
RECTO,
INCLINADO(2LADO
S)
93.46
013 I.E. 43043 (Somoa - Carumas) 100% ARCO 142.31
014 I.E. 43044 (Ataspaya - Carumas)
015 I.E. 43035 (Huachunta - Carumas) 43% ARCO 163.4
016 I.E. 43050 (Solajo - Carumas) 0% ARCO 866.19
017 I.E. 43161 (Pasto Grande Juli - Carumas) 52% ARCO 162.24
018 I.E. 43173 (Humalso - Carumas)
019 I.E. 43166 (Chilota - Carumas) 100% ARCO 47.66
020 I.E. 43036 (Quebaya - Cuchumbaya) 100% ARCO 73.52
021 I.E. 43037 (Soquesane - Cuchumbaya)
022 I.E. 43039 (Sotolojo - Cuchumbaya)
023 I.E. 43040 (Yojo - Cuchumbaya) 100% ARCO 16.11
024 I.E. 43129 (Yaragua - Cuchumbaya) 100% ARCO 162.54
025 I.E. 43051 (Cuchumbaya) 100% ARCO 162.54
026 I.E. 43046 (Bellavista - SanCristobal) 100% ARCO 134.68
027 I.E. 43092 (Maycunaca - Ichuña) 100% RECTO-INCLINADO 50.91
028 I.E. 43093 (Umalzo- Ichuña) 49% ARCO 81.17
029 I.E. 43145 (Sicuani - Ichuña) 100% ARCO 97.68
030 I.E. 43151 (Antajahua - Ichuña) 48% ARCO 371.57
031 I.E. 43170 (Jancopujo - Ichuña)
032 I.E. 43168 (Miraflores - Ichuña) 100% ARCO 77.74
033 I.E. 43172 (Jatumpampa - Ichuña) 82% ARCO 632.23
034 I.E. 43174 (Huaychuni - Ichuña) 100% ARCO 160.33
035 I.E. 43105 (Lucco - Lloque) 58% ARCO 160.13
1.6. MARCO LEGAL
 Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal pertinente.
 Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del estado.
 Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional deControl,
 Ley del Canon Nº 27506
 Ley Nº 27444,Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Ley Nº 28411,Ley General del Sistema Nacional dePresupuesto.
 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, que aprueba las Normas para la ejecución de
Obras por Administración Directa.
 Ley Nº 27293 Ley del Sistema de Inversión Pública.
 Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la ley de Contrataciones del Estado.
 Decreto Supremo Nº 184-2008-EF que aprueba Reglamento de la ley de Contrataciones
del Estado.
 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de
la República.

 Ley Nº 26850 y su reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
 Decreto Legislativo Nº1057 –Decreto legislativo que regula el Régimen Especial de
Contratación AdministrativadeServicios.
 Decreto Legislativo Nº 635 –Aprueba el texto del Código Penal.
 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19.
II. ANTECEDENTES DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION N° 02 DEL
EXPEDIENTETECNICO
El presente expediente de Modificación Presupuestal N° 02, considerado para el Proyecto
denominado “INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE
PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO. BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA
REGIÓN MOQUEGUA", permitirá un mejor comportamiento estructural de la Cobertura Liviana
puesto que se reduce el peso sin quitarle rigidez a la estructura. Esta modificación también
permitirá aprobar los trabajos adicionales que no se contemplaron en Expediente Técnico y que
son necesarios ejecutar para garantizar un trabajo de calidad óptima, y así mismo una Cobertura
brindeuna protección contra los rayos UV.
El Expediente Técnico se empezó a ejecutar el 12 de Setiembre del 2019, y durante la ejecución
de la Obra, se suscitaron algunas causales que dieron origen al presente expediente de
modificación.
Así mismo, se tuvo una primera PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA, desde el 31 /12/2019 por
motivos de cierrede año fiscal reiniciando laslabores deobra el 20/01/2020.
Se tuvo una segunda PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA, desde el 16/03/2020 por motivos de
la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, reiniciando las actividades el
24/06/2020.
Se tuvo una tercera PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA, desde el 26/07/2020 por motivos de
encontrar personal infectado con la COVID-19,reiniciando lasactividades el 10/08/2020.
Por último se tuvo una cuarta PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA, desde el 30/12/2020 por
motivo de cierrede año fiscal reiniciando lasactividades deobra el 03/03/2021.
Y entre otros antecedentes que dieron origen al presente expediente de Partidas Nuevas , Mayor
Metrados, Menores Metrados y Deductivos N° 02, tenemos:
 El Expediente técnico inicial se aprobó mediante Resolución Gerencial Regional N°
150-2018-GGR-GR-MOQ, de fecha 06 de junio del 2018, con un plazo de ejecución de 210
días calendarios.
 Se aprobó el Expediente de Modificación N°01 mediante Resolución Gerencial General
Regional N° 135-2020-GGR/GR.MOQ, de fecha 25 de junio del 2020, en el cual
específicamente se solicita un adicional por partidasnuevas referentes al Plan COVID.
 Se aprobó el Expediente de Ampliación de Plazo N°01 mediante Resolución Gerencial
General Regional N° 120-2020-GGR/GR.MOQ, de fecha 17 de junio del 2020.
 Se aprobó el Expediente de Ampliación de Plazo N°02 mediante Resolución Gerencial
General Regional N° 060-2021-GGR/GR.MOQ, de fecha 04 de marzo del 2021.

III. JUSTIFICACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 DEL
EXPEDIENTETECNICO
La justificación para la elaboración del presente Expediente de Modificación Presupuestal nace a
consecuencia de que en el Expediente Técnico no se han considerado determinadas partidas
nuevas, y asimismo Mayores Metrados que se van a proceder a explicar puntualmente por casa
Institución Educativa.
I.E. 43013 OSCAR BECERRA PEÑALOZA (MOQUEGUA)
PARTIDAS POR MAYOR METRADO
a. El mayor metrado de la partida 02.04.05.02 PUNTO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
PVC Ø 3", este mayor metrado obedece a una optimización en la evacuación de aguas
pluviales, puesto que inicialmente se tenía un punto por cada lado de cobertura, quiere
decir que un punto de evacuación debería recibir 36.25ml de canaleta, adicionalmente el
tramo de canaleta es muy largo lo que facilitaría la colmatación de polvos. Para mejorar la
rápida evacuación de agua y mejor auto limpieza de las canaletas se adiciona un punto de
evacuación por canaleta,teniendo un total de cuatro puntos de evacuación.
I.E. 43017 (EL CONDE - MOQUEGUA)
decir que un punto de evacuación debería recibir toda el agua de la canaleta,
adicionalmente el tramo de canaleta es muy largo lo que facilitaría la colmatación de polvos.
Para mejorar la rápida evacuación de agua y mejor auto limpieza de las canaletas se
adiciona un punto de evacuación por canaleta, teniendo un total de cuatro puntos de
evacuación.
I.E. 43001 (MONTALVO - MOQUEGUA)
evacuación.

I.E. 43002 CESAR VIZCARRA VARGAS (MOQUEGUA)
evacuación.
I.E. 43025 ADELAIDA MENDOZA DE BARRIOS (Moquegua)
evacuación.
I.E. 43004 (QUELE - TORATA)
a. El mayor metrado de la partida 01.03.01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA, de la
revisión de Informes Mensuales se verifica que esta partida se encuentra valorizada al 100%
por los responsables anteriores. Los trabajos en esta Institución han estado Paralizados por
cierre de año fiscal y reprogramación de ejecución producto de la Pandemia Covid 19. Ahora
se está reprogramando reiniciar los trabajos por lo que es necesario ejecutar esta partida
como parte del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b. El mayor metrado de la partida 01.03.01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD, de
la revisión de Informes Mensuales se verifica que esta partida se encuentra valorizada al
100% por los responsables anteriores. Los trabajos en esta Institución han estado
Paralizados por cierre de año fiscal y reprogramación de ejecución producto de la Pandemia
Covid 19. Ahora se está reprogramando reiniciar los trabajos por lo que es necesario
ejecutar esta partida como parte del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c. El mayor metrado de la partida 01.03.01.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD, de la

d. El mayor metrado de la partida 01.03.01.05 EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES, de
Paralizados por cierre de año fiscal y reprogramación de ejecución producto de la Pandemi a
e. El mayor metrado de la partida 01.03.01.06 REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA
DE GESTION DE LA SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO, de la revisión de Informes Mensuales se
verifica que esta partida se encuentra valorizada al 100% por los responsables anteriores.
Los trabajos en esta Institución han estado Paralizados por cierre de año fiscal y
reprogramación de ejecución producto de la Pandemia Covid 19. Ahora se está
reprogramando reiniciar los trabajos por lo que es necesario ejecutar esta partida como
parte del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
f. El mayor metrado de la partida 01.03.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO , de la revisión de Informes
Mensuales se verifica que esta partida se encuentra valorizada al 100% por los responsables
anteriores. Los trabajos en esta Institución han estado Paralizados por cierre de año fiscal y
g. El mayor metrado de la partida 02.04.05.02 PUNTO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
I.E. 43021 (OTORA - TORATA)

f. El mayor metrado de la partida 01.03.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO , de la revisión de Informes
Mensuales se verifica que esta partida se encuentra valorizada al 100% por los responsables
anteriores. Los trabajos en esta Institución han estado Paralizados por cierre de año fiscal y
g. El mayor metrado de la partida 02.04.05.02 PUNTO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
I.E. 43169 (TORATA ALTA - TORATA)
decir que un punto de evacuación debería recibir 34.40 ml de canaleta, adicionalmente el
tramo de canaleta es muy largo lo que favorece la colmatación de polvos. Para mejorar la
I.E. 43043 (SOMOA - CARUMAS)

adicionalmente el tramo de canaleta es muy largo lo que favorece la colmatación de polvos.
evacuación.
I.E. 43035 (HUACHUNTA - CARUMAS)
f. El mayor metrado de la partida 02.04.05.02 PUNTO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
decir que un punto de evacuación debería recibir toda el agua acumulada en la canaleta,
evacuación.

I.E. 43161 (PASTO GRANDE JULI - CARUMAS)
evacuación.
I.E. 43166 (CHILOTA - CARUMAS)
evacuación.
I.E. 43036 (QUEBAYA - CUCHUMBAYA)
a. El mayor metrado de la partida 01.02.03.01 DEMOLICION PISO DE CONCRETO INCLUYE F.P.,
este mayor metrado obedece a que de la revisión de Cuaderno de Obra, se verifica la
ejecución mayores metrados correspondientes a que se encontró mayor cantidad de piso
en el lugar de excavación de zanjas para zapatas.
b. El mayor metrado de la partida 02.04.05.02 PUNTO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
evacuación.
I.E. 43040 (YOJO - CUCHUMBAYA)
evacuación.
I.E. 43129 (YARAGUA - CUCHUMBAYA)

evacuación.
I.E. 43051 (CUCHUMBAYA)
a. El mayor metrado de la partida 01.02.02.01 DEMOLICION PISO DE CONCRETO INCLUYE F.P.,
este mayor metrado obedece a que de la revisión de Cuaderno de Obra, se verifica la
ejecución mayores metrados correspondientes a que se encontró mayor cantidad de piso
en el lugar de excavación de zanjas para zapatas.
b. El mayor metrado de la partida 01.02.02.03 ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA
DEMOLICION d=30 m, este mayor metrado obedece a que se tiene mayor metrado en la
demolición de Concreto, en consecuencia este mayor metrado repercute en esta partida de
acarreo de material proveniente de demolición.
c. El mayor metrado de la partida 01.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE
LA DEMOLICION HASTA 5Km, este mayor metrado obedece a que se tiene mayor metrado
en la demolición de Concreto, en consecuencia este mayor metrado repercute en esta
partida de eliminación dematerial proveniente de demoliciones.
d. El mayor metrado de la partida 02.04.02.03 VIGA SECUNDARIA VL-01 Long.=8.30 m.,
Dim=0.20x0.30m - ARMADO, este mayor metrado obedece a que de la revisión de Planos
Finales de replanteo se verifico la instalación de 02 Vigas Longitudinales. Estas vigas se
instalaron deen la mitad de la viga tipo arco de tal manera que amarran las vigasarco.
En estas vigas se ha empleado recursos, materiales y mano de obra, por ello es importante
aprobar este metrado adicional.
e. El mayor metrado de la partida 02.04.02.03 VIGA SECUNDARIA VL-01 Long.=8.30 m.,
Dim=0.20x0.30m - MONTAJE, este mayor metrado obedece a que de la revisión de Planos
Finales de replanteo se verifico la instalación de 02 Vigas Longitudinales. Estas vigas se
instalaron deen la mitad de la viga tipo arco de tal manera que amarran las vigasarco.
En estas vigas se ha empleado recursos, materiales y mano de obra, por ello es importante
aprobar este metrado adicional.
f. El mayor metrado de la partida 02.04.05.02 PUNTO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
evacuación.
I.E. 43046 (BELLAVISTA - SAN CRISTOBAL)

evacuación.
I.E. 43092 (MAYCUNACA - ICHUÑA)
evacuación.
I.E. 43093 (UMALZO - ICHUÑA)
evacuación.
I.E. 43145 (SICUANI - ICHUÑA)
evacuación.
I.E. 43151 (Antajahua - Ichuña)
a. El mayor metrado de la partida 02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS EN TERRENO
NORMAL, este mayor metrado obedece a un error en la planilla de metrados del Expediente
Técnico, puesto se consideró 08 columnas, pero en los planos de obra se verifica que son 10
columnas, considerando que los metrados salen precisamente de los planos, es necesario
realizar el mayor metrado de esta partida afecta.

b. El mayor metrado de la partida 02.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE
PRESTAMO, este mayor metrado obedece a un error en la planilla de metrados del
Expediente Técnico, puesto se consideró 08 columnas, pero en los planos de obra se verifica
que son 10 columnas, considerando que los metrados salen precisamente de los planos, es
necesario realizarel mayor metrado de esta partida afecta.
c. El mayor metrado de la partida 02.01.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE ZANJAS,
este mayor metrado obedece a un error en la planilla de metrados del Expediente Técnico,
puesto se consideró 08 columnas, pero en los planos de obra se verifica que son 10
columnas, considerando que los metrados salen precisamente de los planos, es necesario
d. El mayor metrado de la partida 02.02.01 SOLADO EN ZAPATAS CONCRETO f'c=100 kg/cm2
h=10cm, este mayor metrado obedece a un error en la planilla de metrados del Expediente
Técnico, puesto se consideró 08 zapatas, pero en los planos de obra se verifi ca que son 10
zapatas, considerando que los metrados salen precisamente de los planos, es necesario
e. El mayor metrado de la partida 02.03.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
CON ADITIVO, este mayor metrado obedece a un error en la planilla de metrados del
Expediente Técnico, puesto se consideró 08 zapatas, pero en los planos de obra se verifica
que son 10 zapatas, considerando que los metrados salen precisamente de los planos, es
f. El mayor metrado de la partida 02.03.02.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
C/ADITIVO, este mayor metrado obedece a un error en la planilla de metrados del
que son 10 calumnas, considerando que los metrados salen precisamente de los planos, es
g. El mayor metrado de la partida 02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
COLUMNAS, este mayor metrado obedece a un error en la planilla de metrados del
que son 10 columnas, considerando que los metrados salen precisamente de los planos, es
h. El mayor metrado de la partida 02.04.05.02 PUNTO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
evacuación.
i. El mayor metrado de la partida 03.01.01 TARRAJEO EN COLUMNAS, este mayor metrado
obedece a un error en la planilla de metrados del Expediente Técnico, puesto se consideró
08 columnas, pero en los planos de obra se verifica que son 10 columnas, considerando que
los metrados salen precisamente de los planos, es necesario realizar el mayor metrado de
esta partida afecta.
I.E. 43168 (MIRAFLORES - ICHUÑA)

evacuación.
I.E. 43172 (JATUMPAMPA - ICHUÑA)
evacuación.
I.E. 43174 (Huaychuni - Ichuña)
evacuación.
I.E. 43105 (LUCCO - LLOQUE)
evacuación.
ADICIONAL N° 01 - PLAN COVID 19
a. El mayor metrado de la partida 05.01 TRANSPORTE DE PERSONAL POR EMERGENCIA
SANITARIA, este mayor metrado obedece a la necesidad de transportar el personal que se
traslada a los diferentes distritos de la Región Moquegua, dicha movilidad será desinfectada y
adecuada ante el COVID 19.

b. El mayor metrado de la partida 05.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SANITARIA INDIVIDUAL,
este mayor metrado obedece a que se viene ampliado el plazo de ejecución, asimismo por
disposición del Gobierno Central aun es necesario cumplir con las medidas de seguridad
vigentes. Esta partida comprende la provisión de Implementos de Seguridad Individual de
protección ante el COVID-19 para el personal obrero y personal técnico, con propósito de
brindarle protección y seguridad al personal de los diferentes frentes de trabajo y labores
contempladas en la ejecución de obra.
c. El mayor metrado de la partida 05.03 IMPLEMENTOS DE DESINFECCIÓN COLECTIVA, este mayor
metrado obedece a que se viene ampliado el plazo de ejecución, asimismo por disposición del
Gobierno Central aun es necesario cumplir con las medidas de seguridad vigentes. Esta partida
comprende la Implementación y Desinfección Colectiva de los equipos de protección colectiva
que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y público en general de los peligros
ante el COVID-19 en las áreas detrabajo.
d. El mayor metrado de la partida 05.04 IMPLEMENTOS DE PREVENCIÓN SANITARIA, este mayor
Gobierno Central aun es necesario cumplir con lasmedidas deseguridad vigentes.
e. El mayor metrado de la partida 05.05 CARTELES DE INFORMACIÓN SANITARIA, este mayor
Gobierno Central aun es necesario cumplir con lasmedidas deseguridad vigentes.
f. El mayor metrado de la partida 05.06 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COLECTIVA, este mayor
Gobierno Central aun es necesario cumplir con las medidas de seguridad vigentes . Esta partida
comprende los trabajos de Limpieza y desinfección con productos desinfectantes, de los
ambientes y áreas de trabajo de las instalaciones deTaller.
g. El mayor metrado de la partida 05.07 REVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD ANTE COVID
19, este mayor metrado obedece a que se viene ampliado el plazo de ejecución, asimismo por
disposición del Gobierno Central aun es necesario cumplir con las medidas de seguridad
vigentes. Esta partida comprende las actividades de capacitación al personal para sobre medidas
de prevención ante el covid-19.
h. El mayor metrado de la partida 05.09 PRUEBA DESCARTE COVID 19, este mayor metrado
obedece a que se viene ampliado el plazo de ejecución, asimismo por disposición del Gobierno
Central aun es necesario cumplir con lasmedidas deseguridad vigentes.

ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA
 En el Asiento N°003 del Residente de Obra de fecha 13/09/2019 (I.E. Antajahua), se
comunica al Inspector de Obra que se vienen realizando las actividades de mantenimiento
de accesos a la I.E. Antajahua para el traslado de materiales y herramientas a pie de obra.
 En el Asiento N°003 del Residente de Obra de fecha 13/09/2019 (I.E. Maycunaca), se
comunica al Inspector de Obra que se realizaron las actividades de mantenimiento de
caminería de acceso al Centro Poblado de Maycunaca, el camino está conformado por
piedras grandes de rio, el mantenimiento se ejecutó en una longitud de 200 metros con una
fuerte pendiente.
 En el Asiento N°005 del Residente de Obra de fecha 14/09/2019 (I.E. Antajahua),
comunica al Inspector de Obra que se han presentado mayores metrados con respecto a las
zapatas ya que en la hoja de metrados solo se considera 08 zapatas, sin embargo revisando
los planos respectivos indica la construcción de 10 zapatas; en vista de planos mandan se
está ejecutando las 02 zapatas no consideradas, por lo tanto se tendrá mayor metrado con
respecto a las partidas que serán necesarias para la ejecución de zapatas: 01.02.03.01
Demolición de Piso de Concreto incluye F.P. 2.98 m2 mayor metrado. Se indica que la
ejecución de este Mayor Metrado es necesario para una buena culminación del proyecto.
comunica al Inspector que se continua con las actividades de mantenimiento de caminera
de acceso para Maycunaca.
comunica al Inspector que se continua con las actividades de mantenimiento de caminera
de acceso para Maycunaca. en una longitud de 200 m y pendiente pronunciada.
comunica al Inspector que se realiza el carguío de materiales de pie de carretera a obra de
forma manual.
 En el Asiento N°009 del Residente de Obra de fecha 17/09/2019 (I.E. Pasto Grande), se
comunica al Inspector de obra que en la zona no se cuenta con energía eléctrica de red
pública, por lo tanto será necesario contar con un grupo electrógeno ya que los paneles
solares no tienen la potencia necesaria para la operatividad de los equipos eléctricos con
que se cuenta.
 En el Asiento N°010 del Inspector de Obra de fecha 17/09/2019, indica que de acuerdo a
lo indicado por el Residente, en el asiento N° 09, resulta imperativo la instalación y/o
utilización de un sistema eléctrico que permita utilizar equipos y herramientas que permitan
ejecutar con celeridad los trabajos en obra, dicha situación se presentaría en otras

instituciones, ya que las obras se ejecutaran en buena parte, en las zonas altas de la Región
(zonas rurales)
comunica al Inspector de obra que se realizó el Mayor Metrado en la partida 02.01.01
Excavación de zanjas p/zapatas en terreno normal, metrado 4.32 m3. (…) Se ha encontrado
roca en 02 zapatas esto no permite su excavación se utilizara Chema Crack para su
fracturamiento y retiro de la zapata, esto no estaba considerado en el expediente técnico.
comunica al Inspector de obra que se realizó el carguío de materiales de pie de carretera a
pie de obra en forma manual.
Refine, Nivelacion y Compactado de zanjas, metrado 2.88 m2.
 En el Asiento N°014 del Residente de Obra de fecha 20/09/2019 (I.E. Quebaya), se
comunica al Inspector de obra que se realizó el carguío de materiales a pie de obra, se
mejoró el acceso provisional. (…) Se informa a la Inspección que durante las excavaciones
realizadas a 1.50m de profundidad filtraciones de agua superficial (drenaje de aguas de
regadío) y agua subterránea (Napa freática a 1.00 m) dificultando la ejecución de trabajos,
programados, siendo incidente en posibles retrasos de la ruta crítica programada. Se
informa a la inspección que durante las excavaciones de zapatas se ha presentado
boloneria de tamaño mayor a 50cm de diámetro, dificultando los trabajos programados, en
vista que en el expediente indica excavación en terreno normal.
Solado en Zapatas de Concreto f’c=100 kg/cm2 h=10cm, metrado 2.88 m2.
 En el Asiento N°016 del Residente de Obra de fecha 21/09/2019 (I.E. Miraflores), se
comunica al Inspector de obra que Se realizó el trazo y replanteo con el topógrafo, … así
como el carguío de materiales a pie de zona para la ejecución del proyecto.
 En el Asiento N°016 del Residente de Obra de fecha 21/09/2019 (I.E. Quebaya), informa
a la inspección que se continua presentando filtración de agua superficial (drenaje de aguas
de regadío) y agua subterránea (napa freática a 1.00m), durante la excavación de zanjas
para zapatas, esto viene dificultando la ejecución de los trabajos programados, siendo
incidente en posibles retrasos de la ruta crítica programada. Se informa a la Inspección la
presencia de boloneria de diámetro mayor a 50cm durante la excavación de zanja para
zapata, esta se encuentra a una profundidad de 50 cm, dificultando los trabajos
programados en vista que el expediente indica excavación en terreno normal. Se viene
realizando drenaje superficial con manguera de 20 ml.
comunica que se realizó el acarreo y colocado de parrillas y columnas en zapatas. Se
realizó acarreo manual de arena gruesa 3 m3.
comunica al Inspector de obra que se realizó el carguío de materiales a pie de obra debido a
la geografía en pendiente de difícil acceso a la I.E.

 En el Asiento N°018 del Residente de Obra de fecha 23/09/2019 (I.E. Chilota), se
comunica al Inspector de obra que de la demolición de pisos de concreto existente, se
encontró tuberías de agua potable y energía eléctrica los cuales no están considerados en
los planos respectivos.
 En el Asiento N°018 del Residente de Obra de fecha 23/09/2019 (I.E. Cuchumbaya), se
comunica al Inspector de obra que se tiene mayor metrado en la partida 01.02.02.01
Demolición de Piso de concreto incluye F.P. 01.02.02.03 Acarreo de Material Proveniente
de la Demolición d=30 m
 En el Asiento N°020 del Residente de Obra de fecha 20/09/2019 (I.E. Chilota), comunica
a la Inspección que en la zona no se cuenta con energía eléctrica de red pública, solo se
cuenta con paneles solares los mismos que no son suficientes para operar los equipos
eléctricos que se cuenta para realizar los trabajos programados, por lo tanto se deberá
alquilar un grupo electrógeno.
que durante la demolición de pisos de concreto se encontraron tuberías de agua, desagüe y
luz, las mismas que durante la excavación fueron dañadas, esto se considera como vicio
oculto, se indica que se procede a subsanar la rotura de tuberías con caja chica. También
comunica al Inspector de Obra que se viene teniendo inconvenientes con la docente
encargada de la I.E. 43166 chilota, quien se viene oponiendo a que la cobertura se ejecute
en el lugar indicado en el expediente técnico y se solicita al Inspector de obra realizar visita
para poder solucionar este percance y poder continuar con los trabajos programados y no
tener problemas al momento de la recepción de la Obra.
comunica que se realizó el acarreo de cemento en forma manual debido a la geografía de la
zona, de igual manera se realizó el acarreo manual de arena gruesa 2m3.
Se ejecutó el Mayor Metrado de la partida: 02.03.01.01 Concreto para Zapatas f’c=210
kg/cm2 con aditivo, metrado 1.44 m3
 En el Asiento N°024 del Residente de Obra de fecha 24/09/2019 (I.E. Maycunaca),
comunica que se realizó el carguío manual de materiales debido a la geografía de la zona.
al Inspector que se continua teniendo problemas con la directora de la I.E. 43166 Chilota
quien se está oponiendo a la ejecución de la cobertura en la ubicación considerada en el
Expediente Técnico, alega que los niños salen a realizar sus tareas al patio por el sol, ya que
los ambientes son muy fríos.
 En el Asiento N°024 del Residente de Obra de fecha 24/09/2019 (I.E. Quebaya), informa
a la Inspección que se continua presentado durante la excavación de zapatas filtraciones de
agua superficial (drenaje de aguas de regadío) y agua subterránea (napa freática a 1.00 m)
dificultando la ejecución de trabajos programados, siendo incidentes en posibles retrasos de
la ruta crítica programada.
Se informa a la Inspección la presencia de boloneria de diámetro mayor a 50 cm que se
viene presentando en las zanjas de las zapatas, dificultando los trabajos de excavación
programados en vista que en el expediente indica excavaciones en terreno normal.
Se solicita a la Inspección la evaluación y opinión para ejecución de trabajos de reubicación
de drenaje superficial como medida de evacuación de agua proveniente de regadíos y
filtraciones de zonas altas.

comunica que se realizó acarreo manual de arena gruesa 3m3.
comunica que se realizó el carguío de materiales a pie de obra debido a la geografía del
área de trabajo.
comunica que se realizó el acarreo manual de arena gruesa y piedra chancada para
vaciados de concreto.
comunica que se realizó el carguío de materiales a pie de obra debido a la geografía del
área de trabajo.
 En el Asiento N°029 del Inspector de Obra de fecha 27/09/2019, en la I.E. 43168
Miraflores, se realiza labores de acarreo de materiales, considerando que no hay un acceso
optimo hacia las zonas de trabajo; los materiales se trasladan a unos 100m de la I.E.
comunica que se realizó el carguío de materiales a pie de obra.
comunica que se realizó el acarreo manual de materiales para ejecución de actividades.
 En el Asiento N°032 del Residente de Obra de fecha 28/09/2019 (I.E. Pasto Grande), se
comunica al Inspector de Obra que hasta la fecha no se adquiere el Grupo Electrógeno
solicitado para realizar los trabajos de corte de acero y habilitado de madera; como se indicó
anteriormente en la zona no se cuenta con energía eléctrica de red pública, sino con
paneles solares, los mismos que no cuentan con la potencia necesaria para el
funcionamiento de los equipos eléctricos.
comunica la realización de Mayores Metrados en las partidas de Concreto en Columnas y
Encofrado de columnas.
Se comunica que se realizó acarreo manual de arena gruesa.
comunica que se realizó el movimiento de materiales a pie de obra de manera manual.
comunica la realización de acarreo manual de materiales, maquinaria y equipos a pie de
obra.
comunica la realización del mayor metrado de las partidas 02.01.02 Relleno y compactado
con material de préstamo, metrado 4.03 m3; 02.03.02.02 Encofrado y Desencofrado Normal
en Columnas, Metrado 2.00 m2.

comunica que se realizó el acarreo manual a pie de obra debido a la geografía del lugar.
comunica que se la energía eléctrica que se tiene en chilota proviene de paneles solares la
misma que tiene un bajo amperaje y no permita la utilización de equipos eléctricos
necesarios para la ejecución de la obra, por lo tanto se debe contar con un grupo
electrógeno.
comunica la realización del acarreo manual de materiales, maquinaria y equipos a pie de
obra.
comunica que se realizó el transporte manual de materiales a pie de obra, debido a la
geografía del lugar.
comunica que se tiene mayor metrado en demoliciones, 01.02.03.04 Eliminación de Material
Proveniente de la demolición hasta 5km 0.90 m3. Eliminación de material proveniente de la
losa p/canal de concreto, metrado 3.01 m3.
comunica la realización del acarreo manual de materiales, maquinaria y equipos a pie de
obra.
Se comunica que se ejecutó el mayor metrado según detalle; 02.03.02.01 Concreto
Columnas f’c= 210 kg/cm2 c/aditivo 0.40 m3.
comunica la realización del acarreo manual de agregado arena gruesa, metrado 1 m3.
comunica que se ejecutó el mayor metrado de la partida 03.01.01 Tarrajeo Columnas 4.80
m2.
comunica el traslado y carguío de cemento de manera manual, acarreo de agregados de
forma manual a pie de obra, piedra chancada 1.5 m3.
comunica el acarreo manual de agregados piedra chancada y arena gruesa a pie de obra.
 En el Asiento N°044 del Residente de Obra de fecha 10/10/2019 (I.E. Sicuani), se
comunica el transporte de agregados a una distancia de 200 m, piedra chancada.
comunica que se viene trabajando con grupo electrógeno en vista de que la energía
eléctrica abastecida con paneles solares no tiene la potencia para el funcionamiento de los
equipos.

comunica el transporte de agregados a una distancia de 200 m, piedra chancada.
comunica que se realizó el acarreo de agregados; piedra mediana y arena gruesa.
comunica el transporte de agregados a una distancia de 200 m, piedra chancada y arena
gruesa.
comunica que se realizó el acarreo de agregados; piedra mediana y arena gruesa.
 En el Asiento N°053 del Residente de Obra de fecha 17/10/2019 (I.E. Huachunta), se
comunica que en el lugar (huachunta) no se cuenta con energía eléctrica estable, se cuenta
con paneles solares los cuales abastecen a la I.E. de Huachunta, teniendo una potencia de
120 watts.
comunica el acarreo de agregados, piedra chancada y arena gruesa.
comunica el acarreo de agregados, piedra chancada.
comunica el acarreo de agregados, piedra chancada.
comunica el acarreo de agregados, arena gruesa.
 En el Asiento N°071 del Residente de Obra de fecha 05/11/2019 (I.E. Yojo), se comunica
al Inspector de obra que durante las excavaciones realizadas se presenta materiales rocoso
retrasando el avance programado.

 En el Asiento N°086 del Residente de Obra de fecha 18/11/2019 (I.E. Jatumpampa), se
comunica la presencia de agua al ejecutar los trabajos de excavación de zanja para zapatas
a una profundidad de 1.05 mts. Se utilizó una bomba centrifuga de 1.5 HP para poder
realizar la evacuación de agua.
 En el Asiento N°0141 del Residente de Obra de fecha 30/01/2020 (I.E. Ángela Barrios
de Espinoza), se comunica que se tiene el bajo rendimiento del personal obrero según las
partidas programadas lo cual amerita e una ampliación de plazo.
 En el Asiento N°0141 del Residente de Obra de fecha 30/01/2020 (Cuchumbaya), se
comunica que se tiene el desabastecimiento de materiales por falta de atención en la oficina
de logística, lo cual retrasa los trabajos programados.
de Espinoza), se comunica al inspector de obra, que por motivos de falta de materiales y
herramientas por parte de la oficina de logística se paraliza temporalmente el frente de
estructuras metálicas.
de Espinoza), se comunica al inspector de obra, que se tiene inconvenientes en la
adquisición de los materiales y equipos por parte de la oficina de logística, lo cual genera los
retrasos en los trabajos programados por la residencia y esto amerita a una ampliación de
plazo.
 En el Asiento N°0150 del Residente de Obra de fecha 11/02/2020 (I.E. Oscar Becera),
se comunica al inspector de obra, que en las demoliciones de concreto se tubo
inconvenientes con la que indica en el expediente técnico demolición de concreto simple,
pero se encuentra en el campo concreto armado y se genera mayor horas hombre lo cual
amerita los trabajos en las programaciones.
 En el Asiento N°0157 del Residente de Obra de fecha 19/02/2020 (I.E. Quebaya), se
informa al inspector de obra que se tiene los inconvenientes de bajo rendimiento en frente
de soldadura, esto amerita retrasos en las programaciones de ejecución.
 En el Asiento N°0167 del Residente de Obra de fecha 27/02/2020 (I.E. Oscar Becerra
Peñaloza), se informa al inspector de obra que por motivos de la presencia de lluvias un día
antes en la fecha 26 de febrero del 2020 causó daños y retrasos por tal razón hoy día se
habilita el almacén general del proyecto.
 En el Asiento N°0176 del Residente de Obra de fecha 05/03/2020 (I.E. Oscar Becerra
Peñaloza), se informa al inspector de obra que se está realizando las reposiciones de las
luminarias en el áreas intervenidas y estos trabajos y/o partidas no están considerados en el
expediente técnico por lo tanto estos inconvenientes generan retrasos en las
programaciones del proyecto.
 En el Asiento N°0214 del Inspector de Obra de fecha 06/07/2020, recomienda elaborar
un plan de acción nuevo o suscribir uno en el que se programe actualmente, asimismo
disponer en el más breve plazo la elaboración de los Expedientes de Adicionales por
Mayores Metrados, Deductivos y Partidas Nuevas.
 En el Asiento N°0228 del Inspector de Obra de fecha 17/07/2020, recomienda acelerar
los trabajos de elaboración de los Expedientes de Adicionales por Mayores Metrados,
Deductivos y Partidas Nuevas.
 En el Asiento N°0234 del Residente de Obra de fecha 23/07/2020 (I.E. Cesar Vizcarra),
se informa al inspector de obra que el día de mañana se verificara con el responsable del

servicio de inspección y control de calidad del cordón de soldadura, arenado, pintado para sí
dar la autorización o liberar las estructuras metálicas y así transportarlas al lugar de trabajo.
informa al inspector de obra que se tiene los inconvenientes con el personal de obra por el
tema del Covid-19 que cada día reduce la asistencia y estos imprevistos genera retrasos
con la ejecución del proyecto.
 En el Asiento N°0246 del Residente de Obra de fecha 14/08/2020 (I.E. San Cristobal),
se informa al inspector de obra que se tiene los inconvenientes con los requerimientos por
falta de atención por parte de la oficina de logística, ellos se justifican por falta de personal
en oficina por el tema del Covid-19, por lo tanto estos inconvenientes perjudican el avance
de obra.
 En el Asiento N°0247 del Residente de Obra de fecha 15/08/2020 (Almacén Central), se
informa al Inspector de Obra que hoy día se realiza el vaciado de piso para el armado de
módulos para oficina técnica en este actividad se utiliza la cantidad de cemento que está en
salida y la utilización de horas/E de la mezcladora de concreto y combustible. Se informa al
inspector de obra que se viene ejecutando con normalidad el frente de obras civiles.
 En el Asiento N°0247 del Residente de Obra de fecha 15/08/2020 (Almacén Central), se
informa al Inspector de Obra que se tiene los inconvenientes con el personal obrero por el
tema de la enfermedad de Covid-19 que cada día se tiene malestares, lo cual esto genera
retrasos en el avance de obra según lo proyectado estos inconvenientes amerita a una
ampliación de plazo.
 En el Asiento N°0249 del Inspector de Obra de fecha 18/08/2020, indica que según
asientos anteriores del residente de obra, existen inconvenientes que retrasan el normal
desarrollo de actividades en la Obra, entre los cuales está la demora en el abastecimiento
de materiales por parte de Logística y la Situación de emergencia generada por la Pandemia
del Covid-19. El residente indica que esta situación retrasa la ejecución de los trabajos de
acuerdo al Cronograma debiendo reprogramarlo de manera periódica a fin de sincerar la
ejecución física y financiera, por cuanto se recomienda realizar estas acciones. Asimismo y
de manera Urgente se solicita al Residente de Obra Elaborar y Presentar el Expediente de
Adicionales y Deductivos de la Obra, de tal forma que se actualice conforme a los datos
reales de ejecución.
 En el Asiento N°0251 del Residente de Obra de fecha 19/08/2020, solicita la aprobación
del requerimiento sobre la verificación y calculo estructural en todas las I.E. a intervenir y se
tiene la visita o la presencia del Servicio de Control de Calidad de cordón de soldadura y
según las verificaciones, ha liberado los frentes que se está ejecutando.
 En el Asiento N°0255 del Residente de Obra de fecha 24/08/2020, informa al Inspector
de Obra que el día miércoles 26 de agosto se realizara la prueba de agua al techado y se
solicita la presencia del inspector de obra y así no tener inconvenientes a lo posterior en las
temporadas de lluvias.
 En el Asiento N°0257 del Inspector de Obra de fecha 26/08/2020, Se solicita informar
respecto de los avances en la elaboración del Expediente de adicionales y Deductivos de la
Obra, considerando que, a la fecha hay 6 Instituciones que no serán intervenida, así como la
estructura de replanteo necesario para la ejecución en situ. Asimismo es necesario
Reprogramar los trabajos a ejecutar considerando los inconvenientes encontrados a la
fecha.

 En el Asiento N°0259 del Residente de Obra de fecha 27/08/2020, informa al Inspector
que se tiene problemas con el recorte de presupuesto según la asignación de PIM 2020 y el
presupuesto lo están enviando como proyecto habilitador para el año siguiente 2021.
 En el Asiento N°0261 del Inspector de Obra de fecha 28/08/2020, menciona que de
acuerdo a lo indicado en el asiento N° 259 del Residente de Obra y se verifica la Redacción
del Presupuesto asignado PIM en aprox 1’500,000, hecho que no es de consentimiento del
suscrito y que afecta sosteniblemente la ejecución de metas del proyecto. Esta situación
debe ser documentado y analizado detalladamente a fin de deslindar Responsabilidades
que ocasionarían tales disposiciones.
 En el Asiento N°0266 del Residente de Obra de fecha 03/09/2020, indica que estos
recortes y/o rebajas presupuestales generan retrasos y reprogramaciones del avance Físico
y prosperidad de la Obra.
 En el Asiento N°0268 del Residente de Obra de fecha 04/09/2020, informa al inspector de
obra que con este Recorte Presupuestal no se ejecutara el programado anterior, porque el
presupuesto no abarcaría para realizar Montajes, por tal razón nosotros presentaremos los
informes correspondientes en su momento correspondiente del tema del recorte.
 En el Asiento N°0269 del Inspector de Obra de fecha 04/09/2020, menciona que Ante los
inconvenientes ocasionados por la Reducción Presupuestal se recomienda Informar y
realizar los descargos correspondientes, así como presentar una Reprogramación de los
Trabajos a ejecutar.
 En el Asiento N°0396 del Inspector de Obra de fecha 11/03/2021, solicita la elaboración
de del Cronograma de Ejecución acelerado que garantice el cumplimiento de los objetivos
planteados para el presente año (Culminación de Obra). en merito a ello, …, Elaborar el
Expediente de Adicionales y Deductivos de la Obra, tomando en cuenta que en asientos
precedentes se solicita la ejecución de Partidas Adicionales o Mayores Metrados, los que no
han sido tramitados a la fecha. Asimismo es conocida la existencia de deductivos, en
Instituciones Educativas que no serán ejecutadas, los mismos que se encuentran
documentados lo cual transversa el avance real a la fecha.
 En el Asiento N°0416 del Inspector de Obra de fecha 01/04/2021, solicita al Residente,
que de manera inmediata se realice el trámite del Expediente de Adicionales y Deductivos
de la Obra, considerando que se realicen replanteos y otros necesarios para la construcción
de las coberturas y obras complementarias, asimismo los deductivos por menores metrados
y partidas no ejecutadas tomando en cuenta que existen Instituciones Educativas que no
serán Intervenidas. Asimismo tener en cuenta que el proyecto posee plazo de ejecución
hasta el 31 de Agosto del 2021 y según se tiene entendido, es necesario renovar los
contratos de uso de terreno y Servicios de Agua y Electricidad, tomando en cuenta el plazo
de ejecución aprobado y la necesidad de los mismos, por lo que se recomienda que, de
manera urgente se realicen las gestiones ante las entidades que correspondan para
formalizar dichos servicios, evitando notificaciones que puedan retrasar la ejecución de la
Obra, u otras que perjudiquen su normal desarrollo.
 En el Asiento N°0422 del Inspector de Obra de fecha 09/04/2021, solicita al Residente,
de manera reiterada con antelación, se debe elaborar y tramitar el Expediente de
Adicionales y deductivos de la Obra de tal forma que se actualice las actividades realizadas
y los avances informados y registrados.
 En el Asiento N°0445 del Residente de Obra de fecha 03/05/2021, se comunica y a la vez
se hace mención que se viene realizando partidas nuevas, mayores metrados y deductivos
en los diferentes I.E. que no están contemplados en el proceso de armado de las estructuras
metálicas:

I.E. Cesar Vizcarra Vargas – Partidas Nuevas
Plancha de refuerzo de columna de acero 0.50x0.42 cm e=6mm = 12 und
I.E. 43017 El Conde – Partida Nueva
Aseguramiento y Control de Calidad en la Fabricación e Instalación de Estructura 50m2.
I.E. 43013 Oscar Becerra Peñalosa – Partidas Nuevas
Doblado en Caliente de Varilla para Tensores.
Limpieza con Chorro Abrasivo de Estructuras Metálicas – Columnas = 6ml
Se comunica al Inspector de Obra que mis funciones como residente de obra – Encargado
culmina mediante el Memorándum dejar sin efecto N°0094-2021-GRM/GRI-SGO desde el
13 de abril hasta el día 03 de Mayo, asimismo se indica que en el Transcurso de los días se
estará tramitando la entrega de cargo, a su vez se recomienda al Ing. Residente entrante,
agilizar y/o procesar la Modificación Presupuestal a fin de valorizar trabajos que no están
considerados en el Exp. Tec.
 En el Asiento N°0445 del Residente de Obra de fecha 03/05/2021, se comunica al
Inspector de Obra que a la fecha aún no se hace efectiva la asignación de Recursos
Financieros faltantes, aprobados mediante Resolución Nº 0150-2018-GGR/GR.MOQ. Es
necesario la asignación de estos recursos para la continuación de trabajos.
Inspector de Obra que se vienen ejecutando Partidas Nuevas y Mayores Metrados, lo que
viene generando que se amplié el plazo de ejecución de obra y se tenga que solicitar
adicionales de presupuesto.
Inspector de Obra que se viene Elaborando el Expediente de Modificación Presupuestal, en
el cual se viene detectando trabajos ejecutados que han demandado recursos humanos,
materiales, tiempo, lo cual se procede a cuantificar y valorizar. Asimismo se viene
reprogramando el cronograma de ejecución, en vista de que el plazo de ejecución aprobado
se culmina el 31 de agosto 2021.
Inspector de Obra que se tiene retrasos en la adquisición de materiales como el Aluzinc el
cual se ha requerido con anticipación, y hasta la fecha no se tiene respuesta. Esto retrasa
los trabajos de techado de cobertura, y la ruta crítica del proyecto.

IV. PRESUPUESTO DE MAYORES
METRADOS,
Análisis de Costos Unitarios
Listado de Insumos
Planilla de Metrados

PRESUPUESTOS

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

LISTADO DE INSUMOS

PLANILLA DE METRADOS

V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 El Expediente de Justificación de Modificación Presupuestal Nº 02, por Mayores Metrados,
se realiza a consecuencia de la variación en los Metrados las cuales deben ejecutarse para el
logro de los objetivos del Expediente Técnico.
 Se tiene valorizado al 100% partidas del Plan de seguridad de las Instituciones de Quele y
Otora, a pesar de que no se concluido con la Instalación de Cobertura metálica liviana, lo
que genera mayores metrados para empezar con los trabajos de Armado e Instalación de
estructuras metálicas.
 En la Institución Educativa 43051 (Cuchumbaya), se han generado mayor metrado en la viga
Longitudinal, lo cual se ha verificado en los planos de replanteo. Este mayor metrado es
necesario ser aprobado para sustentar el gasto adicional por estetrabajo.
 Como se observa en las partidas solicitadas, son en su mayoría producto de ampliación del
sistema de drenaje de las coberturas, esto con el fin de no sobrecargar las canaletas de
cobertura. Este metrado se ha dado en las coberturas de tipo Arco por las mismas razones
de la forma de la cobertura.
 Producto de las constantes ampliaciones de Plazo, por los motivos que correspondieron, y
ante esta Pandemia (Covid - 19), se tiene mayores metrados en el Plan de Vigilancia,
Prevención y Control por Emergencia Sanitaria.
 No se ha realizado la asignación total de recursos aprobado en Expediente técnico con la
RGR N° 150-2018-GGR-GR-MOQ. faltando por asignar a la fecha S/. 1’865,026.76.
 La falta de presupuesto impide continuar programando la intervención de las Instituciones
en un 100%. Teniendo la necesidad de estar ampliando el plazo de ejecución de obra.
 Se plantea este Expediente de Justificación de Modificación Presupuestal Nº02 para efectos
de aprobación para el cumplimiento de las metas programadas en la Expediente Técnico
Inicial.
RECOMENDACIONES
 Se recomienda que, para próximas elaboraciones de Expediente Técnico, se realicen
evaluaciones más precisas, con la finalidad de evitar modificaciones durante el proceso de
ejecución.
 Se recomienda que cuando se apruebe un Expediente Técnico, se le asigne cuanto antes su
presupuesto para ejecutarlo, para no tener inconvenientes por desfase de precios unitarios
de la mano de obra e insumos.
 Se recomienda que cuando se ejecuten obras civiles o de Estructuras Metálicas, se aprueben
de forma previa los planos demodificación,especialmentede los planos detalles.

1.- MEMORIA JUSTIFICADA - MAYORES METRADOS.docx

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a 1.- MEMORIA JUSTIFICADA - MAYORES METRADOS.docx

Similar a 1.- MEMORIA JUSTIFICADA - MAYORES METRADOS.docx (20)

Más de Julvercito Alvarez

Más de Julvercito Alvarez (11)

Último

Último (20)

1.- MEMORIA JUSTIFICADA - MAYORES METRADOS.docx