SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Dv PUCUSANA – PUCUSANA- PUCUSANA
- LIMA
AMC Nro 008-2007-MDP
Conste por el presente documento, el Contrato de Servicio de Topografía Para
supervisión, que celebran de una parte, la Municipalidad Distrital Pucusana con RUC
N° 20131372699, con domicilio en la Plaza Principal, debidamente representada por el
Sr. Juan José Cuya Espinoza, Alcalde de la Municipalidad Distrital Pucusana,
identificado con DNI Nº 09526404; a quien en adelante se le denominará la
Municipalidad, y de la otra parte el Ing. Jhony, BENDEZU ACERO identificado con DNI
40196552, con RUC 10401965527, con domicilio legal en la AV. Las Flores de
Primavera N° 421 Paradero 1 del Distrito de San juan del Lurigancho – Lima, a quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con arreglo a los términos y
condiciones que se señalan en las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
Con fecha07 de agosto del 2007, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del
Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nro 008-2007-MDP para la contratación
de servicio de Topografía, cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los
documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO
El presente contrato tiene como finalidad el SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA
SUPERVISION (incluye equipo, operador, ayudantes, planos topográficos, plano
clave, secciones transversales) de 10.98KM, durante la ejecución de la Obra, según
términos de Referencia de las Bases administrativas según requerimiento de la obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Dv PUCUSANA – PUCUSANA- PUCUSANA -
LIMA
.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. 82, 117.00
(Ochentaidos mil ciento diecisiete con 00/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido
IGV.
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del
presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizara según el avance de obra previa presentación del
informe mensual, el cual deberá ser visado por el Supervisor de Obra.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en
el plazo de 10 días calendario, luego de la recepción formal y completa de la
documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de
dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de
los diez (10) días de ser estos recibidos.
CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución de la prestación es de 16 meses, contados a partir de la firma
del presente contrato.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases administrativas, la oferta ganadora
y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones
para las partes.
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato los siguientes documentos:
a) Declaración de fiel cumplimiento del servicio.
b) Copia de DNI del Representante Legal;
c) Copia del RUC de la empresa;
CLÁUSULA SEPTIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo
176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente
el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación,
en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni
mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no
cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no
cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no
efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación,
aplicándose las penalidades que correspondan.
CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar
con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo
dispuesto por el artículo 50º de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad
por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse
en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará
de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria =
0.10 x Monto
F x Plazo en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que
debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución
periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá
resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación
final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las
garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el
caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás
normas concordantes.
CLÁUSULA UNDECIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos
40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y
pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás
obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere
lugar.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato, en la Ley y su Reglamento, serán de aplicación las
disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de
ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los
artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el
artículo 52º de la Ley.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA DECIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte
introductoria del presente contrato.
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones
del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en el
Distrito de Pucusana a los catorce días del mes de Agosto del año dos mil siete.
“LA MUNICIPALIDAD” “EL CONTRATISTA”
“LA MUNICIPALIDAD” “EL CONTRATISTA”

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Especificaciones tecnicas parque yonel arroyo
Especificaciones tecnicas parque yonel arroyoEspecificaciones tecnicas parque yonel arroyo
Especificaciones tecnicas parque yonel arroyolopezgaoso
 
ACTA DE PARALIZACION 1.pdf
ACTA DE PARALIZACION 1.pdfACTA DE PARALIZACION 1.pdf
ACTA DE PARALIZACION 1.pdfvictor835907
 
Inf ampliación de plazo del superv 11.may.18
Inf ampliación de plazo del superv  11.may.18Inf ampliación de plazo del superv  11.may.18
Inf ampliación de plazo del superv 11.may.18jezzu
 
ACTA DE OBSERVACIONES okok.docx
ACTA DE OBSERVACIONES okok.docxACTA DE OBSERVACIONES okok.docx
ACTA DE OBSERVACIONES okok.docxDiegoJefersonSaCu
 
3 seguimiento y gestion en obras publicas
3 seguimiento y gestion en obras publicas3 seguimiento y gestion en obras publicas
3 seguimiento y gestion en obras publicasJairo Muñoz Lozano
 
Contrato del ingeniero residente ejemplo
Contrato del ingeniero residente ejemploContrato del ingeniero residente ejemplo
Contrato del ingeniero residente ejemploCelso Chuquilin
 
Plan de trabajo colegio huanuco final
Plan de trabajo colegio huanuco finalPlan de trabajo colegio huanuco final
Plan de trabajo colegio huanuco finalPERCY GARCIA CHAIÑA
 
01. informe deductivo 09
01. informe deductivo 0901. informe deductivo 09
01. informe deductivo 09Julio Vela
 
Formulas polinomicas ds no-011-79-vc
Formulas polinomicas ds no-011-79-vcFormulas polinomicas ds no-011-79-vc
Formulas polinomicas ds no-011-79-vcJavier Ortiz Vargas
 
Tdr evaluador exp. riego
Tdr   evaluador exp. riegoTdr   evaluador exp. riego
Tdr evaluador exp. riegoSumerSc
 
Especificaciones técnicas llactas huayranca
Especificaciones técnicas llactas huayrancaEspecificaciones técnicas llactas huayranca
Especificaciones técnicas llactas huayrancaDiner Huaman
 
Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexible
Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexibleEspecificaciones tecnicas constructivas específicas flexible
Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexibleUFPS
 
Acta de reinicio de obra
Acta de reinicio de obraActa de reinicio de obra
Acta de reinicio de obraOMAR CHOQUEPATA
 

La actualidad más candente (20)

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc
1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc
1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc
 
Especificaciones tecnicas parque yonel arroyo
Especificaciones tecnicas parque yonel arroyoEspecificaciones tecnicas parque yonel arroyo
Especificaciones tecnicas parque yonel arroyo
 
60030940 ampliacion-de-plazo
60030940 ampliacion-de-plazo60030940 ampliacion-de-plazo
60030940 ampliacion-de-plazo
 
ACTA DE PARALIZACION 1.pdf
ACTA DE PARALIZACION 1.pdfACTA DE PARALIZACION 1.pdf
ACTA DE PARALIZACION 1.pdf
 
Inf ampliación de plazo del superv 11.may.18
Inf ampliación de plazo del superv  11.may.18Inf ampliación de plazo del superv  11.may.18
Inf ampliación de plazo del superv 11.may.18
 
ACTA DE OBSERVACIONES okok.docx
ACTA DE OBSERVACIONES okok.docxACTA DE OBSERVACIONES okok.docx
ACTA DE OBSERVACIONES okok.docx
 
342061226rad88782
342061226rad88782342061226rad88782
342061226rad88782
 
Cerco perimetrico
Cerco perimetricoCerco perimetrico
Cerco perimetrico
 
3 seguimiento y gestion en obras publicas
3 seguimiento y gestion en obras publicas3 seguimiento y gestion en obras publicas
3 seguimiento y gestion en obras publicas
 
Contrato del ingeniero residente ejemplo
Contrato del ingeniero residente ejemploContrato del ingeniero residente ejemplo
Contrato del ingeniero residente ejemplo
 
Expediente tectico
Expediente tecticoExpediente tectico
Expediente tectico
 
Plan de trabajo colegio huanuco final
Plan de trabajo colegio huanuco finalPlan de trabajo colegio huanuco final
Plan de trabajo colegio huanuco final
 
01. informe deductivo 09
01. informe deductivo 0901. informe deductivo 09
01. informe deductivo 09
 
Formulas polinomicas ds no-011-79-vc
Formulas polinomicas ds no-011-79-vcFormulas polinomicas ds no-011-79-vc
Formulas polinomicas ds no-011-79-vc
 
Liquidación de obras por contrata
Liquidación de obras por contrataLiquidación de obras por contrata
Liquidación de obras por contrata
 
Apu losa1
Apu losa1Apu losa1
Apu losa1
 
Tdr evaluador exp. riego
Tdr   evaluador exp. riegoTdr   evaluador exp. riego
Tdr evaluador exp. riego
 
Especificaciones técnicas llactas huayranca
Especificaciones técnicas llactas huayrancaEspecificaciones técnicas llactas huayranca
Especificaciones técnicas llactas huayranca
 
Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexible
Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexibleEspecificaciones tecnicas constructivas específicas flexible
Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexible
 
Acta de reinicio de obra
Acta de reinicio de obraActa de reinicio de obra
Acta de reinicio de obra
 

Similar a Contrato topografo johny acero

Contrato residente
Contrato residenteContrato residente
Contrato residentejhosemt2014
 
Contrato de consultoria de obra para la supervision del proyecto
Contrato de consultoria de obra para la supervision del proyectoContrato de consultoria de obra para la supervision del proyecto
Contrato de consultoria de obra para la supervision del proyectonancymf
 
02 contratos alquiler purita
02 contratos alquiler purita02 contratos alquiler purita
02 contratos alquiler puritadenunciabeni
 
Contrato arqueologo jean carlos
Contrato arqueologo jean carlosContrato arqueologo jean carlos
Contrato arqueologo jean carlosSaintNil Aparicio
 
Locacion de servicios arthur lopez davalos
Locacion de servicios   arthur lopez  davalosLocacion de servicios   arthur lopez  davalos
Locacion de servicios arthur lopez davalosVictor Ferrer Zevallos
 
Contrato asfaltado carretea cabana
Contrato asfaltado carretea cabanaContrato asfaltado carretea cabana
Contrato asfaltado carretea cabananancymf
 
Contrato de suministro de materiales de construccion
Contrato de suministro de materiales de construccionContrato de suministro de materiales de construccion
Contrato de suministro de materiales de construccionJunior José Martos Acevedo
 
Contrato de prestación de servicios específico
Contrato de prestación de servicios específicoContrato de prestación de servicios específico
Contrato de prestación de servicios específicoSOPORTE ORGANIZACIONAL HR
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios cesar toscano
 
Contrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de serviciosContrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de serviciosLobana
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios cesar toscano
 
000011 ads 1-2006-m-d_s_-contrato u orden de compra o de servicio
000011 ads 1-2006-m-d_s_-contrato u orden de compra o de servicio000011 ads 1-2006-m-d_s_-contrato u orden de compra o de servicio
000011 ads 1-2006-m-d_s_-contrato u orden de compra o de serviciodarwin mamani
 
Contrato la colina
Contrato la colinaContrato la colina
Contrato la colinaSeToElsencia
 
Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola
Contrato privado   de  acondicionamiento de terreno  agrícolaContrato privado   de  acondicionamiento de terreno  agrícola
Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícolaLopez Acuña
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios cesar toscano
 

Similar a Contrato topografo johny acero (20)

Contrato residente
Contrato residenteContrato residente
Contrato residente
 
Contrato de consultoria de obra para la supervision del proyecto
Contrato de consultoria de obra para la supervision del proyectoContrato de consultoria de obra para la supervision del proyecto
Contrato de consultoria de obra para la supervision del proyecto
 
Contrato manco
Contrato mancoContrato manco
Contrato manco
 
02 contratos alquiler purita
02 contratos alquiler purita02 contratos alquiler purita
02 contratos alquiler purita
 
Zuniga j m1
Zuniga j m1Zuniga j m1
Zuniga j m1
 
Contrato arqueologo pedro
Contrato arqueologo pedroContrato arqueologo pedro
Contrato arqueologo pedro
 
Contrato arqueologo jean carlos
Contrato arqueologo jean carlosContrato arqueologo jean carlos
Contrato arqueologo jean carlos
 
Locacion de servicios arthur lopez davalos
Locacion de servicios   arthur lopez  davalosLocacion de servicios   arthur lopez  davalos
Locacion de servicios arthur lopez davalos
 
Contrato asfaltado carretea cabana
Contrato asfaltado carretea cabanaContrato asfaltado carretea cabana
Contrato asfaltado carretea cabana
 
Contrato de suministro de materiales de construccion
Contrato de suministro de materiales de construccionContrato de suministro de materiales de construccion
Contrato de suministro de materiales de construccion
 
Contrato geodesia
Contrato geodesiaContrato geodesia
Contrato geodesia
 
Contrato de prestación de servicios específico
Contrato de prestación de servicios específicoContrato de prestación de servicios específico
Contrato de prestación de servicios específico
 
Pliego de claúsulas bar
Pliego de claúsulas barPliego de claúsulas bar
Pliego de claúsulas bar
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios
 
Contrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de serviciosContrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de servicios
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios
 
000011 ads 1-2006-m-d_s_-contrato u orden de compra o de servicio
000011 ads 1-2006-m-d_s_-contrato u orden de compra o de servicio000011 ads 1-2006-m-d_s_-contrato u orden de compra o de servicio
000011 ads 1-2006-m-d_s_-contrato u orden de compra o de servicio
 
Contrato la colina
Contrato la colinaContrato la colina
Contrato la colina
 
Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola
Contrato privado   de  acondicionamiento de terreno  agrícolaContrato privado   de  acondicionamiento de terreno  agrícola
Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios
 

Más de rolando arias ticllasuca (13)

Conformidad del super
Conformidad del superConformidad del super
Conformidad del super
 
Curriculum vitae elvis
Curriculum vitae elvisCurriculum vitae elvis
Curriculum vitae elvis
 
Informe de topo 1
Informe de topo 1Informe de topo 1
Informe de topo 1
 
Curriculum vitae elvis
Curriculum vitae elvisCurriculum vitae elvis
Curriculum vitae elvis
 
(Obr. arte 3 y muros) especificaciones tecnicas parte 5
(Obr. arte 3 y muros) especificaciones tecnicas parte 5(Obr. arte 3 y muros) especificaciones tecnicas parte 5
(Obr. arte 3 y muros) especificaciones tecnicas parte 5
 
(Señal)especificaciones tecnicas parte 6
(Señal)especificaciones tecnicas parte 6(Señal)especificaciones tecnicas parte 6
(Señal)especificaciones tecnicas parte 6
 
Diagnostico compartido lircay
Diagnostico compartido lircayDiagnostico compartido lircay
Diagnostico compartido lircay
 
Propuesta pdu lircay
Propuesta pdu lircayPropuesta pdu lircay
Propuesta pdu lircay
 
Huancavelica
HuancavelicaHuancavelica
Huancavelica
 
6.1 esp agua
6.1 esp agua6.1 esp agua
6.1 esp agua
 
Doc226.docx geotecnia jhony acero
Doc226.docx geotecnia jhony aceroDoc226.docx geotecnia jhony acero
Doc226.docx geotecnia jhony acero
 
Informe de topo 1
Informe de topo 1Informe de topo 1
Informe de topo 1
 
Informe de topo 1
Informe de topo 1Informe de topo 1
Informe de topo 1
 

Contrato topografo johny acero

  • 1. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Dv PUCUSANA – PUCUSANA- PUCUSANA - LIMA AMC Nro 008-2007-MDP Conste por el presente documento, el Contrato de Servicio de Topografía Para supervisión, que celebran de una parte, la Municipalidad Distrital Pucusana con RUC N° 20131372699, con domicilio en la Plaza Principal, debidamente representada por el Sr. Juan José Cuya Espinoza, Alcalde de la Municipalidad Distrital Pucusana, identificado con DNI Nº 09526404; a quien en adelante se le denominará la Municipalidad, y de la otra parte el Ing. Jhony, BENDEZU ACERO identificado con DNI 40196552, con RUC 10401965527, con domicilio legal en la AV. Las Flores de Primavera N° 421 Paradero 1 del Distrito de San juan del Lurigancho – Lima, a quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con arreglo a los términos y condiciones que se señalan en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Con fecha07 de agosto del 2007, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nro 008-2007-MDP para la contratación de servicio de Topografía, cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO El presente contrato tiene como finalidad el SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA SUPERVISION (incluye equipo, operador, ayudantes, planos topográficos, plano clave, secciones transversales) de 10.98KM, durante la ejecución de la Obra, según términos de Referencia de las Bases administrativas según requerimiento de la obra CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Dv PUCUSANA – PUCUSANA- PUCUSANA - LIMA . CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. 82, 117.00 (Ochentaidos mil ciento diecisiete con 00/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV. Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO La forma de pago se realizara según el avance de obra previa presentación del informe mensual, el cual deberá ser visado por el Supervisor de Obra. LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en el plazo de 10 días calendario, luego de la recepción formal y completa de la
  • 2. documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos. CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución de la prestación es de 16 meses, contados a partir de la firma del presente contrato. CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases administrativas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato los siguientes documentos: a) Declaración de fiel cumplimiento del servicio. b) Copia de DNI del Representante Legal; c) Copia del RUC de la empresa; CLÁUSULA SEPTIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
  • 3. conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. CLÁUSULA UNDECIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
  • 4. Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO En lo no previsto en este contrato, en la Ley y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. CLÁUSULA DECIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en el Distrito de Pucusana a los catorce días del mes de Agosto del año dos mil siete.