Este documento contiene 15 asientos correspondientes al mes de julio de 2014 entre el contratista y supervisor de una obra de construcción. Los asientos tratan sobre varios temas como la imposibilidad de realizar trabajos debido a interferencias, solicitudes de modificaciones al trazo original, reportes de equipo y personal, y reiteraciones de asuntos previos sin resolver que afectan el avance de la obra.
Este documento presenta un informe sobre la ampliación de plazo solicitada por la empresa ejecutora de la obra "Mejoramiento del servicio administrativo de la sede central del Gobierno Regional Pasco". El contratista solicita 92 días adicionales debido a deficiencias en el expediente técnico original que generaron la aprobación de un adicional de obra, incluyendo partidas nuevas y pendientes. Las deficiencias incluyeron omitir componentes clave para los sistemas contra incendios, eléctrico y sanitario, lo que requirió mod
Informe liquidacion empresa maquinarias cccfrmar_lan
Este documento presenta el Certificado de Liquidación Final del servicio de alquiler de maquinaria pesada para Yacimientos de Litio Bolivianos en 2020-2021. El servicio se ejecutó satisfactoriamente con un avance del 100% según lo establecido en el contrato original y su modificación. Se adjunta el Certificado de Liquidación Final para su aprobación y marca el cierre del contrato.
El resumen solicita una ampliación de plazo de 30 días calendario para la construcción del Edificio BIM-3 debido a retrasos causados por factores fuera del control del contratista. Específicamente, se vieron afectadas por la necesidad de reubicar una ruta de acceso al centro de acopio y un cable de media tensión que cruzaban el área de construcción. El documento proporciona detalles sobre estos eventos y justifica la solicitud de ampliación de plazo según la legislación aplicable.
Este informe presenta el levantamiento de observaciones realizadas por la Sede Central a cuatro autorizaciones de gastos (No 19, 20, 22, 23) para la obra de instalación de servicios de agua potable y saneamiento básico en Pampan, Ancash. Se adjuntan formatos requeridos y se explican los gastos observados, como los honorarios del personal, la supervisión y el seguro complementario. Se concluye que luego de recibir las observaciones, se hizo el levantamiento de las mismas de acuerdo a la guía del programa,
El contratista solicita una ampliación de plazo de 60 días para completar la obra "TROCHA CARROZABLE TINGO DE HUALLCA – MARAPATA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO" debido a retrasos causados por lluvias que provocaron la paralización temporal de los trabajos y la demora en la entrega de materiales, así como por el ritmo lento requerido para realizar trabajos de corte de roca en una sección debido a consideraciones de seguridad.
Este documento presenta el informe de avance N°006 de junio de 2016 para la instalación del servicio educativo inicial en la I.E.I. N°921 en Alto Saureni, Junín. Reporta que la obra tiene un avance físico de 27.09% y acumulado de 82.45%, por encima de lo programado. También describe los procedimientos administrativos como el cuaderno de obra y la dirección técnica, y concluye que la construcción se desarrolla según los planos y especificaciones.
Este documento proporciona información sobre un proyecto de mejoramiento y ampliación de un hospital regional en Perú. Resume los detalles del proyecto como el contratista, monto, fecha de contrato y plazo de ejecución. También resume la base legal del proyecto y concluye solicitando el pago de una mayor prestación evaluada.
Este documento presenta el informe técnico de la adición y deducción vinculante de obra número 01 para el proyecto "Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada de la localidad de Santa Rosa de Santag, distrito de Rapayan, provincia de Huari - departamento de Ancash". El informe describe las deficiencias encontradas en el expediente técnico relacionadas a la topografía del terreno, incluyendo diferencias en los niveles y volúmenes de tierra especificados. Se propone ejecutar dos muros de contención y
Este documento presenta un informe sobre la ampliación de plazo solicitada por la empresa ejecutora de la obra "Mejoramiento del servicio administrativo de la sede central del Gobierno Regional Pasco". El contratista solicita 92 días adicionales debido a deficiencias en el expediente técnico original que generaron la aprobación de un adicional de obra, incluyendo partidas nuevas y pendientes. Las deficiencias incluyeron omitir componentes clave para los sistemas contra incendios, eléctrico y sanitario, lo que requirió mod
Informe liquidacion empresa maquinarias cccfrmar_lan
Este documento presenta el Certificado de Liquidación Final del servicio de alquiler de maquinaria pesada para Yacimientos de Litio Bolivianos en 2020-2021. El servicio se ejecutó satisfactoriamente con un avance del 100% según lo establecido en el contrato original y su modificación. Se adjunta el Certificado de Liquidación Final para su aprobación y marca el cierre del contrato.
El resumen solicita una ampliación de plazo de 30 días calendario para la construcción del Edificio BIM-3 debido a retrasos causados por factores fuera del control del contratista. Específicamente, se vieron afectadas por la necesidad de reubicar una ruta de acceso al centro de acopio y un cable de media tensión que cruzaban el área de construcción. El documento proporciona detalles sobre estos eventos y justifica la solicitud de ampliación de plazo según la legislación aplicable.
Este informe presenta el levantamiento de observaciones realizadas por la Sede Central a cuatro autorizaciones de gastos (No 19, 20, 22, 23) para la obra de instalación de servicios de agua potable y saneamiento básico en Pampan, Ancash. Se adjuntan formatos requeridos y se explican los gastos observados, como los honorarios del personal, la supervisión y el seguro complementario. Se concluye que luego de recibir las observaciones, se hizo el levantamiento de las mismas de acuerdo a la guía del programa,
El contratista solicita una ampliación de plazo de 60 días para completar la obra "TROCHA CARROZABLE TINGO DE HUALLCA – MARAPATA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO" debido a retrasos causados por lluvias que provocaron la paralización temporal de los trabajos y la demora en la entrega de materiales, así como por el ritmo lento requerido para realizar trabajos de corte de roca en una sección debido a consideraciones de seguridad.
Este documento presenta el informe de avance N°006 de junio de 2016 para la instalación del servicio educativo inicial en la I.E.I. N°921 en Alto Saureni, Junín. Reporta que la obra tiene un avance físico de 27.09% y acumulado de 82.45%, por encima de lo programado. También describe los procedimientos administrativos como el cuaderno de obra y la dirección técnica, y concluye que la construcción se desarrolla según los planos y especificaciones.
Este documento proporciona información sobre un proyecto de mejoramiento y ampliación de un hospital regional en Perú. Resume los detalles del proyecto como el contratista, monto, fecha de contrato y plazo de ejecución. También resume la base legal del proyecto y concluye solicitando el pago de una mayor prestación evaluada.
Este documento presenta el informe técnico de la adición y deducción vinculante de obra número 01 para el proyecto "Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada de la localidad de Santa Rosa de Santag, distrito de Rapayan, provincia de Huari - departamento de Ancash". El informe describe las deficiencias encontradas en el expediente técnico relacionadas a la topografía del terreno, incluyendo diferencias en los niveles y volúmenes de tierra especificados. Se propone ejecutar dos muros de contención y
Informe 027 - informe de ampliacion de plazoLenin Goursa
Este documento evalúa una solicitud de ampliación de plazo para una obra de construcción de trocha carrozable. Se devuelve el expediente al supervisor de obra para que mejore la sustentación técnica y legal de la ampliación, ya que no demuestra claramente cómo la causal invocada afecta la ruta crítica del proyecto según los criterios establecidos en la normativa aplicable. Se recomienda considerar lo indicado en el Reglamento de Contrataciones del Estado y en la Directiva Municipal sobre ejecución de proyectos.
Este documento presenta una solicitud de ampliación de plazo de 90 días para la obra de mejoramiento del sistema de desagüe de Yanque debido a retrasos. Los retrasos se debieron a desabastecimiento de insumos que tomó más tiempo del previsto, paralizaciones consentidas de 93 días, y la ejecución de obras complementarias y mayores metrados no incluidos originalmente. El residente de obra sustenta la solicitud con un análisis detallado de cada causa de retraso y una evaluación de la ruta crítica que m
La resolución aprueba la Ficha Técnica N° 001-2014 para la reposición del pavimento y capa asfáltica en las arterias de la ciudad de Ayaviri por un monto de S/. 81,786.05 nuevos soles. Se considera esta inversión en la Meta N° 35 de mantenimiento de vías y caminos vecinales y se asigna el presupuesto correspondiente según lo establecido en la Resolución de Alcaldía N° 752-2013 sobre el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2014
El informe resume la ampliación y mejora del sistema de agua potable e instalación de letrinas sanitarias en el caserío Pampas de Capam en Asunción, Cajamarca. Se ha ejecutado las obras provisionales y preliminares, así como excavaciones para cimientos de letrinas. El avance físico es de 15.38% y el avance económico de la valorización es de 31.07%. Se recomienda al contratista continuar con las obras programadas.
Anexo n 7.l_proyecto_de_instalacion_de_faena_contrato_3123zero
Este documento describe la instalación de faena temporal que se establecerá durante 14 meses para el proyecto de instalación de un segundo autotransformador de 750 MVA en la Subestación Polpaico. La instalación de faena ocupará un área de 920 m2 y contará con oficinas, bodegas, estacionamientos, áreas de acopio y baños. Servirá para coordinar y ejecutar las obras, almacenar materiales y equipos, y proveer servicios para el personal de obra y supervisión.
Este documento resume una solicitud de ampliación presupuestal de S/. 39,772.44 para la construcción de un comedor y cocina en una escuela en Andahuaylillas, Perú. La ampliación se debe a la necesidad de agregar partidas nuevas no contempladas originalmente como cielo raso, mesa de cocina, sistema de desagüe y agua, y aparatos sanitarios. El presupuesto modificado asciende a S/. 339,692.90, lo que representa un 13.26% más que el presupuesto inicial.
Este informe describe retrasos en el avance de una obra de rehabilitación de un canal de irrigación debido a problemas técnicos con el expediente técnico original. Se detallan inconsistencias en el estudio geotécnico y la necesidad de modificar partidas presupuestarias para la bocatoma, reservorio y limpieza de derrumbes. Esto ha paralizado el 40.52% del presupuesto directo. Se pide a la entidad supervisora reconsiderar la rescisión del contrato para permitir corregir los errores y continuar la ejecución del
El informe describe el proceso de mantenimiento preventivo (pintado) del local CCD. Los Leoncitos en el Comité de Gestión Virgen de Cancharani en Puno, financiado por la Resolución de Dirección Ejecutiva No 592-2016-MIDIS/PNCM. Se detalla el cronograma del proceso de selección de contratistas, la adjudicación del contrato a R&V Grupo Constructor S.A.C. por S/ 1,480, y el seguimiento al cumplimiento de las tareas de pintura en un plazo de 7 días. Finalmente
El documento presenta una valorización de mayores metrados para la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en 6 sectores de la comunidad campesina de Tuntuma en el distrito de Velille, Cusco. Se detallan los mayores metrados ejecutados en 29 sistemas que componen la obra, debido a variaciones encontradas entre el replanteo y el expediente técnico en cuanto a longitudes de líneas, redes de distribución y ubicación de viviendas. Se solicita el pago de estas partidas adic
Este documento describe un proyecto para mejorar la transitabilidad en dos sectores de la ciudad de Jaén, Perú. El proyecto incluye la construcción de pavimento rígido, veredas, cunetas y otros elementos. El presupuesto total es de aproximadamente 4.8 millones de soles. La obra será financiada en un 18% por la municipalidad provincial de Jaén y en un 82% por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. El plazo de ejecución previsto es de 180 días calendario.
Este informe solicita una ampliación del plazo de ejecución de la obra de 20 días debido a retrasos causados por factores fuera del control del contratista como lluvias intensas que impidieron el trabajo y el acceso a materiales, así como el colapso de un puente clave. El informe detalla la obra, ubicación, fechas clave, bases legales y justifica la solicitud citando artículos sobre causales para ampliar plazos.
Análisis de la liquidación de obra por oficio de obra publicaLucio Depaz Bailon
análisis de la liquidación de liquidación por oficio de una obra publica, obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH
Este documento presenta el informe final de la obra "Creación del Boulevard en los Pasajes Lastenia Raffo y Amador Ballumbrosio" en Chincha Alta, Ica. La obra tuvo retrasos debido a la necesidad de renovar las redes de agua, desagüe y energía eléctrica existentes, y a la oposición de propietarios locales. Se otorgó una ampliación de plazo de 8 días debido a consultas requeridas, culminando la obra el 15 de diciembre de 2013 aunque aún faltaban tareas por parte de las
La resolución aprueba el expediente técnico para mejorar el tránsito vehicular y peatonal en el barrio Mariano Melgar en Ayaviri, Puno. El proyecto tiene un presupuesto de 924,934.91 nuevos soles y se ejecutará en 120 días calendarios mediante administración directa. El expediente técnico cumple con los requisitos establecidos y fue evaluado y aprobado por las gerencias correspondientes de la municipalidad.
Este documento establece las condiciones especiales para el diseño e ingeniería para la construcción de la subestación 24 de Diciembre. Incluye secciones sobre atrasos en los trabajos, experiencia requerida del contratista, definiciones importantes, obligaciones del contratista, idiomas, unidades de medida, requisitos para el plan de trabajo y aprobaciones, y el período de garantía.
Este documento establece las condiciones generales para el pago de servicios contratados. Describe los procedimientos para la presentación y pago de facturas, incluyendo los plazos, formatos requeridos y documentación de soporte. También especifica los requisitos para las fianzas de cumplimiento y pólizas de seguros que debe presentar el contratista, como garantías de cumplimiento del contrato.
Este documento presenta el informe mensual N°07 de junio de 2017 de la supervisión de la obra de ampliación y mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia de la región Ica. Se resumen los datos clave del proyecto, como la ubicación, contratista, plazos, avances realizados durante el mes que incluyen trabajos de concreto, encofrado y avance en el segundo nivel de la construcción. Finalmente, se describe brevemente los trabajos ejecutados en junio de 2017.
Este documento presenta una demanda arbitral por parte de la empresa Estación de Servicios Tex'as S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Estique Pueblo. La demanda solicita el pago de sumas adeudadas por el suministro de combustible por un total de S/27,961.84, más intereses y costos del proceso arbitral. Se detallan los antecedentes de la contratación y se adjuntan documentos como órdenes de compra, facturas y guías de remisión para sustentar las cantidades adeudadas.
La controversia surge debido a que el Contratista solicita la recepción de la obra, mientras que la Supervisión y PROVIAS NACIONAL consideran que no procede la recepción debido a que existen partidas pendientes de ejecución y observaciones sin levantar, según los informes de la Supervisión. El Contratista alega haber levantado las observaciones, mientras que la Supervisión y PROVIAS NACIONAL sostienen que aún existen incumplimientos contractuales.
La solicitud pide aumentar el plazo del contrato para la construcción de la Planta Elevadora de Agua Potable Galleguillos en Copiapó en 42 días debido a varios factores imprevistos que causaron retrasos, incluyendo cambios en el diseño, problemas con las redes existentes, faenas adicionales requeridas y tiempo perdido esperando el llenado de tuberías. De ser aprobada, la nueva fecha de término sería el 26 de octubre de 2012.
La solicitud pide aumentar el plazo del contrato para la construcción de la Planta Elevadora de Agua Potable Galleguillos en Copiapó en 42 días debido a varios factores, incluyendo retrasos en la aprobación vial, cambios en el diseño para acomodar las ubicaciones reales de tuberías existentes, faenas adicionales no contempladas originalmente y tiempo perdido por roturas en otras obras. De ser aprobado, la nueva fecha de término sería el 26 de octubre de 2012.
La solicitud pide aumentar el plazo del contrato para la construcción de la Planta Elevadora de Agua Potable Galleguillos en Copiapó en 42 días debido a varios factores que causaron retrasos, incluyendo cambios en el diseño y ubicación del proyecto, faenas adicionales no contempladas originalmente y tiempo perdido esperando el llenado de tuberías. De aprobarse, la nueva fecha de término sería el 26 de octubre de 2012.
Informe 027 - informe de ampliacion de plazoLenin Goursa
Este documento evalúa una solicitud de ampliación de plazo para una obra de construcción de trocha carrozable. Se devuelve el expediente al supervisor de obra para que mejore la sustentación técnica y legal de la ampliación, ya que no demuestra claramente cómo la causal invocada afecta la ruta crítica del proyecto según los criterios establecidos en la normativa aplicable. Se recomienda considerar lo indicado en el Reglamento de Contrataciones del Estado y en la Directiva Municipal sobre ejecución de proyectos.
Este documento presenta una solicitud de ampliación de plazo de 90 días para la obra de mejoramiento del sistema de desagüe de Yanque debido a retrasos. Los retrasos se debieron a desabastecimiento de insumos que tomó más tiempo del previsto, paralizaciones consentidas de 93 días, y la ejecución de obras complementarias y mayores metrados no incluidos originalmente. El residente de obra sustenta la solicitud con un análisis detallado de cada causa de retraso y una evaluación de la ruta crítica que m
La resolución aprueba la Ficha Técnica N° 001-2014 para la reposición del pavimento y capa asfáltica en las arterias de la ciudad de Ayaviri por un monto de S/. 81,786.05 nuevos soles. Se considera esta inversión en la Meta N° 35 de mantenimiento de vías y caminos vecinales y se asigna el presupuesto correspondiente según lo establecido en la Resolución de Alcaldía N° 752-2013 sobre el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2014
El informe resume la ampliación y mejora del sistema de agua potable e instalación de letrinas sanitarias en el caserío Pampas de Capam en Asunción, Cajamarca. Se ha ejecutado las obras provisionales y preliminares, así como excavaciones para cimientos de letrinas. El avance físico es de 15.38% y el avance económico de la valorización es de 31.07%. Se recomienda al contratista continuar con las obras programadas.
Anexo n 7.l_proyecto_de_instalacion_de_faena_contrato_3123zero
Este documento describe la instalación de faena temporal que se establecerá durante 14 meses para el proyecto de instalación de un segundo autotransformador de 750 MVA en la Subestación Polpaico. La instalación de faena ocupará un área de 920 m2 y contará con oficinas, bodegas, estacionamientos, áreas de acopio y baños. Servirá para coordinar y ejecutar las obras, almacenar materiales y equipos, y proveer servicios para el personal de obra y supervisión.
Este documento resume una solicitud de ampliación presupuestal de S/. 39,772.44 para la construcción de un comedor y cocina en una escuela en Andahuaylillas, Perú. La ampliación se debe a la necesidad de agregar partidas nuevas no contempladas originalmente como cielo raso, mesa de cocina, sistema de desagüe y agua, y aparatos sanitarios. El presupuesto modificado asciende a S/. 339,692.90, lo que representa un 13.26% más que el presupuesto inicial.
Este informe describe retrasos en el avance de una obra de rehabilitación de un canal de irrigación debido a problemas técnicos con el expediente técnico original. Se detallan inconsistencias en el estudio geotécnico y la necesidad de modificar partidas presupuestarias para la bocatoma, reservorio y limpieza de derrumbes. Esto ha paralizado el 40.52% del presupuesto directo. Se pide a la entidad supervisora reconsiderar la rescisión del contrato para permitir corregir los errores y continuar la ejecución del
El informe describe el proceso de mantenimiento preventivo (pintado) del local CCD. Los Leoncitos en el Comité de Gestión Virgen de Cancharani en Puno, financiado por la Resolución de Dirección Ejecutiva No 592-2016-MIDIS/PNCM. Se detalla el cronograma del proceso de selección de contratistas, la adjudicación del contrato a R&V Grupo Constructor S.A.C. por S/ 1,480, y el seguimiento al cumplimiento de las tareas de pintura en un plazo de 7 días. Finalmente
El documento presenta una valorización de mayores metrados para la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en 6 sectores de la comunidad campesina de Tuntuma en el distrito de Velille, Cusco. Se detallan los mayores metrados ejecutados en 29 sistemas que componen la obra, debido a variaciones encontradas entre el replanteo y el expediente técnico en cuanto a longitudes de líneas, redes de distribución y ubicación de viviendas. Se solicita el pago de estas partidas adic
Este documento describe un proyecto para mejorar la transitabilidad en dos sectores de la ciudad de Jaén, Perú. El proyecto incluye la construcción de pavimento rígido, veredas, cunetas y otros elementos. El presupuesto total es de aproximadamente 4.8 millones de soles. La obra será financiada en un 18% por la municipalidad provincial de Jaén y en un 82% por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. El plazo de ejecución previsto es de 180 días calendario.
Este informe solicita una ampliación del plazo de ejecución de la obra de 20 días debido a retrasos causados por factores fuera del control del contratista como lluvias intensas que impidieron el trabajo y el acceso a materiales, así como el colapso de un puente clave. El informe detalla la obra, ubicación, fechas clave, bases legales y justifica la solicitud citando artículos sobre causales para ampliar plazos.
Análisis de la liquidación de obra por oficio de obra publicaLucio Depaz Bailon
análisis de la liquidación de liquidación por oficio de una obra publica, obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH
Este documento presenta el informe final de la obra "Creación del Boulevard en los Pasajes Lastenia Raffo y Amador Ballumbrosio" en Chincha Alta, Ica. La obra tuvo retrasos debido a la necesidad de renovar las redes de agua, desagüe y energía eléctrica existentes, y a la oposición de propietarios locales. Se otorgó una ampliación de plazo de 8 días debido a consultas requeridas, culminando la obra el 15 de diciembre de 2013 aunque aún faltaban tareas por parte de las
La resolución aprueba el expediente técnico para mejorar el tránsito vehicular y peatonal en el barrio Mariano Melgar en Ayaviri, Puno. El proyecto tiene un presupuesto de 924,934.91 nuevos soles y se ejecutará en 120 días calendarios mediante administración directa. El expediente técnico cumple con los requisitos establecidos y fue evaluado y aprobado por las gerencias correspondientes de la municipalidad.
Este documento establece las condiciones especiales para el diseño e ingeniería para la construcción de la subestación 24 de Diciembre. Incluye secciones sobre atrasos en los trabajos, experiencia requerida del contratista, definiciones importantes, obligaciones del contratista, idiomas, unidades de medida, requisitos para el plan de trabajo y aprobaciones, y el período de garantía.
Este documento establece las condiciones generales para el pago de servicios contratados. Describe los procedimientos para la presentación y pago de facturas, incluyendo los plazos, formatos requeridos y documentación de soporte. También especifica los requisitos para las fianzas de cumplimiento y pólizas de seguros que debe presentar el contratista, como garantías de cumplimiento del contrato.
Este documento presenta el informe mensual N°07 de junio de 2017 de la supervisión de la obra de ampliación y mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia de la región Ica. Se resumen los datos clave del proyecto, como la ubicación, contratista, plazos, avances realizados durante el mes que incluyen trabajos de concreto, encofrado y avance en el segundo nivel de la construcción. Finalmente, se describe brevemente los trabajos ejecutados en junio de 2017.
Este documento presenta una demanda arbitral por parte de la empresa Estación de Servicios Tex'as S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Estique Pueblo. La demanda solicita el pago de sumas adeudadas por el suministro de combustible por un total de S/27,961.84, más intereses y costos del proceso arbitral. Se detallan los antecedentes de la contratación y se adjuntan documentos como órdenes de compra, facturas y guías de remisión para sustentar las cantidades adeudadas.
La controversia surge debido a que el Contratista solicita la recepción de la obra, mientras que la Supervisión y PROVIAS NACIONAL consideran que no procede la recepción debido a que existen partidas pendientes de ejecución y observaciones sin levantar, según los informes de la Supervisión. El Contratista alega haber levantado las observaciones, mientras que la Supervisión y PROVIAS NACIONAL sostienen que aún existen incumplimientos contractuales.
La solicitud pide aumentar el plazo del contrato para la construcción de la Planta Elevadora de Agua Potable Galleguillos en Copiapó en 42 días debido a varios factores imprevistos que causaron retrasos, incluyendo cambios en el diseño, problemas con las redes existentes, faenas adicionales requeridas y tiempo perdido esperando el llenado de tuberías. De ser aprobada, la nueva fecha de término sería el 26 de octubre de 2012.
La solicitud pide aumentar el plazo del contrato para la construcción de la Planta Elevadora de Agua Potable Galleguillos en Copiapó en 42 días debido a varios factores, incluyendo retrasos en la aprobación vial, cambios en el diseño para acomodar las ubicaciones reales de tuberías existentes, faenas adicionales no contempladas originalmente y tiempo perdido por roturas en otras obras. De ser aprobado, la nueva fecha de término sería el 26 de octubre de 2012.
La solicitud pide aumentar el plazo del contrato para la construcción de la Planta Elevadora de Agua Potable Galleguillos en Copiapó en 42 días debido a varios factores que causaron retrasos, incluyendo cambios en el diseño y ubicación del proyecto, faenas adicionales no contempladas originalmente y tiempo perdido esperando el llenado de tuberías. De aprobarse, la nueva fecha de término sería el 26 de octubre de 2012.
La solicitud pide aumentar el plazo del contrato para la construcción de la Planta Elevadora de Agua Potable Galleguillos en Copiapó en 42 días debido a varios factores, incluyendo retrasos en la aprobación vial, cambios en el diseño para acomodar las ubicaciones reales de tuberías existentes, faenas adicionales no contempladas originalmente y tiempo perdido esperando el llenado de tuberías durante la interconexión. El nuevo plazo propuesto sería hasta el 26 de octubre de 2012.
La solicitud pide aumentar el plazo del contrato para la construcción de la Planta Elevadora de Agua Potable Galleguillos en Copiapó en 42 días debido a varios factores imprevistos que causaron retrasos, incluyendo cambios en el diseño, nuevas excavaciones y faenas adicionales requeridas. De aprobarse, la nueva fecha de término sería el 26 de octubre de 2012.
Este documento presenta una demanda contra una resolución que declaró improcedente una solicitud de ampliación de plazo. La demanda alega que se cumplieron los requisitos para la ampliación debido a fuertes lluvias y conflictos sociales que causaron atrasos. También argumenta que la entidad se pronunció sobre la solicitud después del plazo establecido, por lo que la ampliación debió darse por consentida. Se solicita que se apruebe la ampliación de plazo y se declaren nulas las resoluciones contrarias.
La resolución aprueba una ampliación de plazo de 20 días calendarios, del 8 de enero al 27 de enero de 2014, para la obra de "Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Jr. Atahualpa de la ciudad de Ayaviri, Melgar-Puno", debido a retrasos causados por la falta de asignación presupuestal, lluvias e indisponibilidad de maquinaria y combustible. La gerencia municipal, de infraestructura y otras entidades dieron su conformidad a la ampliación.
La reunión trata sobre varios puntos relacionados con la construcción de una carretera en Paja Blanca. Se discuten temas como los trabajos a realizar, la necesidad de modificar algunos diseños geométricos según el replanteo, y solicitudes para agregar obras como muros de contención y una alcantarilla no contemplada originalmente. El supervisor acuerda evaluar las solicitudes in situ y emitir un pronunciamiento.
Este documento contiene el formato de absolución de consultas y observaciones de la Licitación Pública No 001-2017-UE PMSAJ-MINJUS CON PRECALIFICACIÓN para la "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA". Se resuelven 10 consultas y observaciones realizadas por diferentes participantes, relacionadas principalmente con aclaraciones sobre los requisitos y documentos requeridos en el proceso de precalificación.
Este documento presenta el informe del supervisor de obra sobre una solicitud de presupuesto adicional y deductivo presentada por el contratista para la obra de mejoramiento. El informe incluye detalles sobre el proceso de licitación, el contrato original, los antecedentes que sustentan la necesidad de las prestaciones adicionales solicitadas, un análisis técnico y legal, y las conclusiones y recomendaciones del supervisor.
Este documento justifica nuevas partidas presupuestarias para el sub-sistema Uraca. Explica que estas partidas se ejecutaron por la residencia y fueron reportadas en informes mensuales, pero no cuentan con resolución de aprobación. Se originaron debido a que no estaban contempladas en el expediente técnico inicial aunque su ejecución fue necesaria en campo, principalmente para trabajos de excavación, transporte, voladuras, construcción de muros y obras de arte como cámaras y válvulas, que requirier
La carta informa sobre la conformidad de la Cuarta Valorización de Obra correspondiente al periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021 para el proyecto de mejoramiento del canal de riego Toma Shehua en Llacshu-Caraz, Ancash. Se detalla el avance parcial del 11.11% y acumulado del 40.84%, con un monto a facturar de S/ 138,280.21 incluido IGV. El supervisor da su conformidad a la valorización presentada por el contratista.
INFORME DE ADICIONAL-DEDUCTIVO DE OBRA.pdfpepeyugogal
El documento presenta un informe sobre la necesidad de realizar trabajos adicionales en la obra de mejoramiento de calles en Punta de Bombón. Se detallan varias actividades no contempladas originalmente como la demolición y reconstrucción de un muro de canal dañado, mejoras a puentes, y reparación/construcción de veredas. El residente de obra evalúa estos trabajos adicionales tras visitas al campo y reuniones con la supervisión. Se elaborará un expediente técnico de adicionales para su aprobación.
Acta de transferencia de obra huamanruro yervin mamani
Este documento describe la transferencia de una obra de infraestructura de agua y saneamiento entre la Municipalidad Distrital de Macari y la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la comunidad de Huamanruro. La obra, financiada por el Ministerio de Vivienda, incluye captación, conducción, reservorios, distribución y conexiones domiciliarias de agua para el sector 1 de la comunidad. La municipalidad entrega formalmente la infraestructura a la junta administrativa para su operación y mantenimiento continuos.
Este documento presenta la tercera valorización de obra correspondiente al periodo del 28 de diciembre al 31 de diciembre de 2020 para la obra de mejoramiento del canal de riego Toma Shehua en Llacshu, Caraz, Huaylas, Ancash. Se detalla el avance de obra del 1.48% para el periodo y un avance acumulado del 29.73%. Luego de la revisión, la supervisión da su conformidad a la valorización No. 03 por un monto de S/18,383.94 incluido IGV.
Este informe resume el progreso de la construcción del Pabellón Dorado N° 02 en el Cementerio de Yanamayo en Puno, Perú. Hasta la fecha, la construcción ha alcanzado un 22,62% de avance físico y un 38,91% de avance financiero. Se han encontrado varios desafíos como escasez de mano de obra calificada y retrasos en la aprobación de documentos que podrían requerir una extensión del plazo de construcción. Finalmente, se designó a un nuevo supervisor de obra para ins
Este documento describe las modificaciones realizadas a los anexos de la Resolución M.J. y D.H. No 314/02, que establecen los aranceles que perciben los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor. Se sustituyeron los Anexos I, II, III, IV y V para actualizar los montos mínimos y límites para la liquidación de los emolumentos y para proveer una herramienta objetiva para calcular el valor de mercado de maquinaria al momento de transferencias de dominio. Las modificaciones entraron
Este informe económico final resume los detalles de la construcción de una carretera y túnel de acceso para la Compañía Minera Kolpa S.A. Incluye el presupuesto original, 24 órdenes de cambio aprobadas que aumentaron el costo total en S/ 2,304,793.56, y ampliaciones de plazo. Detalla los cambios en el diseño e ingeniería que llevaron a las órdenes de cambio, incluyendo variaciones de metraje, eliminación de bancos colgados, mejoras al dise
El documento presenta una demanda arbitral presentada por un consorcio de construcción contra un ministerio. El consorcio solicita una ampliación de plazo para completar una obra debido a problemas con las vías de acceso que hicieron difícil el transporte de materiales. El ministerio rechazó la solicitud y resolvió el contrato. El consorcio ahora busca que un árbitro deje sin efecto las decisiones del ministerio y ordene una ampliación de plazo, pago de costos adicionales y otras medidas. Fundamenta su caso en que los problemas
En 1974 la Crónica de la Organización Mundial de la
Salud publicó un importante artículo llamando la atención
sobre la importancia de la deficiencia de yodo como problema
de la salud pública y la necesidad de su eliminación, escrito por
un grupo de académicos expertos en el tema, Prof. JB Stanbury
de la Universidad de Harvard, Prof. AM Ermans del Hospital
Saint Pierre, Bélgica, Prof. BS Hetzel de la Universidad de
Monash, Australia, Prof. EA Pretell de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Perú, y Prof. A Querido del Hospital
algunos casos de tirotoxicosis y el temor a su extensión con
(18)
distribución amplia de yodo . Recién a partir de 1930 varios
(19)
investigadores, entre los que destaca Boussingault , volvieron
a insistir sobre este tema, aconsejando la yodación de la sal para
su uso terapéutico.
Desórdenes por deficiencia de yodo en el Perú
Universitario, Leiden, Holanda .
(15)
En el momento actual hay suficiente evidencia que
demuestra que el impacto social de los desórdenes por
deficiencia de yodo es muy grande y que su prevención resulta
en una mejor calidad de vida y de la productividad, así como
también de la capacidad de educación de los niños y adultos.
Prevención y tratamiento de los DDI
Los desórdenes por deficiencia de yodo pueden ser
exitosamente prevenidos mediante programas de suplementa-
ción de yodo. A través de la historia se han ensayado varios
medios para tal propósito, pero la estrategia más costo-efectiva
y sostenible es el consumo de sal yodada. Los experimentos de
Marine y col.
(16, 17)
entre 1907 a 1921 probaron que la deficiencia
y la suplementación de yodo eran factores dominantes en la
etiología y el control del bocio endémico. El uso experimental
de la sal yodada para la prevención del bocio endémico se llevó
a cabo en Akron, Ohio, con resultados espectaculares y fue
seguida por la distribución de sal yodada en Estados Unidos,
Suiza y otros lugares. El uso clínico de este método, sin
embargo, fue largamente postergado por la ocurrencia de
La presencia de bocio y cretinismo en el antiguo Perú
antecedió a la llegada de los españoles, según comentarios en
crónicas y relatos de la época de la Conquista y el Virreinato. En
(20)
una revisión publicada por JB Lastres se comenta que Cosme
Bueno (1769), refiriéndose a sus observaciones entre los
habitantes del altiplano, escribió “los más de los que allí habitan
son contrahechos, jibados, tartamudos, de ojos torcidos y con
unos deformes tumores en la garganta, que aquí llaman cotos y
otras semejantes deformidades en el cuerpo y sus corres-
pondientes en el ánimo”. Y es lógico aceptar como cierto este
hecho, dado que la deficiencia de yodo en la Cordillera de los
Andes es un fenómeno ambiental permanente desde sus
orígenes.
Luego de la Independencia hasta los años 1950s, la
persistencia del bocio y el cretinismo endémicos en la sierra y la
selva fue reportada por varios autores, cuyos importantes
(20)
1. ASIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014
Asiento N° 4508
DEL CONTRATISTA
01.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3204, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.
Asiento N° 4509
01.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4508 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.
Asiento N° 4510
DEL CONTRATISTA
02.07.2014
Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que con relación a sus asientos 3211 y 3212
reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en
consecuencia a la ruta crítica de la obra, lo que son hechos no imputables al Contratista.
Asiento N° 4511
02.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4510 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
Asiento N° 4512
DEL CONTRATISTA 03.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2414, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4513
DEL CONTRATISTA
03.07.2014
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.
Asiento N° 4514
DEL CONTRATISTA
03.07.2014
Asunto: Adecuación del replanteo trazo del Km 162+400 al Km 162+700
Mediante el presente asiento manifestamos que, con carta Nº 312-2014/CC2-RO de fecha 03.07.2014, para
su revisión y aprobación se presento los planos de adecuación del replanteo del trazo del Km 162+400 al
Km 162+700 que comprende un afinamiento del trazo aprobado por la Entidad conforme se consigna en
vuestra Carta Nº 427-2013-CSCII-JS, debido a una interferencia social no resuelta que impide la
continuación de la obra.
Asiento N° 4515
DEL CONTRATISTA
03.07.2014
Asunto: Modificacion de trazo de variante Km 194+300 al Km 195+786
Mediante el presente asiento dejamos constancia que, con carta Nº 313-2014/CC2-RO de fecha
03.07.2014, se presento los planos de modificación de trazo de variante del Km 194+300 al Km 195+786,
que comprende el sector de la concesión minera no metálica de la Calera Bendición de Dios, que realiza
trabajos de explotación de roca caliza en la ladera donde el Expediente Técnico define el trazo de la
carretera, situación que imposibilita la continuación de la obra siguiendo el trazo original según les fuera
informado y reiterados en asientos del cuaderno de obra y cartas sobre el particular.
Por lo que, en el contexto de nuestra sugerencia de nuestro asiento N° 4397 a través de una modificación
del trazo primigenio se supera la interferencia antes mencionada, lo que implicará obras no previstos en el
2. expediente técnico que deben ser debidamente encaminadas para su aprobación; asimismo, diligentes
gestiones para de liberación del nuevo trazo por el PACRI y la obtención por parte de la Entidad del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, que también deben ser oportunamente
realizadas para la elaboración del expediente adicional correspondiente.
Por lo que, se solicitó la verificación y aprobación de la modificación del trazo sugerida, a fin de proceder
con las investigaciones de suelos complementarias para definir la necesidad de mejoramiento de suelos y
subdrenes, replanteo de obras de arte entre otros.
Asiento N° 4516
03.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4512 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 2245.
Asiento N° 4517
03.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4513 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4518
03.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4514 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a
nuestro especialista en Trazo y Topografía y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo.
Asiento N° 4519
03.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4515 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a
nuestro especialista en Trazo y Topografía y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo y
oportunamente de ser el caso se remitirán los documentos al PACRI para que realicen las gestiones para
de liberación del nuevo trazo y otra gestión para la obtención por parte de la Entidad del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA.
Asiento N° 4520
DEL CONTRATISTA
04.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2559, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4521
DEL CONTRATISTA
04.07.2014
Asunto: Adecuación del replanteo trazo del Km 165+120 al Km 165+310
Mediante el presente asiento manifestamos que, con carta Nº 314-2014/CC2-RO de fecha 03.07.2014, para
su revisión y aprobación se presento los planos de adecuación del replanteo del trazo del Km 165+120 al
Km 165+310 que comprende un afinamiento del trazo aprobado por la del trazo aprobado por la Entidad
conforme se consigna en vuestra Carta Nº 427-2013-CSCII-JS, por la necesidad de desplazar el eje del
trazo al lado derecho para evitar afectar parte de una pared del cementerio de la ciudad de Chota, que se
emplaza dentro de la plataforma proyectada. Confirmamos que se mantendría la necesidad del ensanche
de la plataforma, muro de sostenimiento y la reposición de un paño de concreto de la losa deportiva
existente en el sector, habiéndose definido la nueva ubicación del muro de sostenimiento previsto en el
segmento del Km 165+180 al Km 165+210.
Por lo que, se solitó su verificación y aprobación, debiendo señalar que los trabajos mencionados no se
encuentran contemplados en el expediente técnico, por lo que deben ser debidamente encaminadas para
su aprobación.
Asiento N° 4522
DEL CONTRATISTA
04.07.2014
Asunto: Reubicación de Alcantarilla TMC Ø 36” Km 166+315.50
Mediante el presente asiento manifestamos que, con carta Nº 315-2014/CC2-RO de fecha 03.07.2014, para
su revisión y aprobación se presento los planos de replanteo de la Alcantarilla TMC Ø 36” Km 166+315.50,
incluida en el Proyecto a través del Presupuesto Adicional N° 07 aprobado, reubicada en el Km 166+349
3. debido al impedimento que reportó su construcción por la férrea oposición del propietario del terreno donde
inicialmente fue previsto su emplazamiento y descarga.
Asiento N° 4523
04.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4520 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898.
Asiento N° 4524
04.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4521 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a
nuestro especialista en Trazo y Topografía y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo.
Asiento N° 4525
04.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4522 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a
nuestro especialista en Obras de Arte y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo.
Asiento N° 4526
DEL CONTRATISTA
05.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3204, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.
Asiento N° 4527
DEL CONTRATISTA
05.07.2014
Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E.I.R.L. ubicada en Km 194+740 al
Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector
Mediante el presente asiento, reiteramos nuestro Asiento N° 3914, en vista que a la fecha la falta de
solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E.I.R.L., afecta directamente la
ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800,
cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión, ante la
negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la
alternativa del cambio del trazo, dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio
Cajamarca2 en este sector.
Asimismo, instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema
expuesto.
Asiento N° 4528
DEL CONTRATISTA
05.07.2014
Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia
aguas arriba del rio Chotano.
Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en el citado asiento aún continúan vigente, siendo urgente que la Supervisión defina las acciones
necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota, que directamente afecta la
oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase, base granular y concreto asfaltico), a fin
que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales.
Asiento N° 4529
DEL CONTRATISTA
05.07.2014
Asunto: Reporte de personal, maquinaria y equipo del mes Junio 2014
Por medio del presente asiento dejamos constancia que, con Carta Nº 320-2014/CC2-RO de fecha
05.07.2014, se presento el reporte de personal, maquinaria y equipo al 30 de junio del 2014 que se
encuentra en Obra.
Asiento N° 4530
DEL CONTRATISTA
05.07.2014
Asunto: Remite Informe Socio-Ambiental Junio 2014
4. Por medio del presente asiento manifestamos que, con Carta Nº 322-2014/CC2-RO en fecha 04.07.2014,
para conocimiento y fines se remito a la Supervisión el Informe Socio-Ambiental correspondiente al mes
Junio 2014.
Asiento N° 4531
05.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4526 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.
Asiento N° 4532
05.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4527 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798.
Asiento N° 4533
05.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4528 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021.
Asiento N° 4534
05.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4529 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la
presentación del personal, maquinaria y equipo al 30 de junio del 2014.
Asiento N° 4535
05.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4530 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la
presentación del Informe Socio-Ambiental correspondiente al mes Junio 2014, documentación que será
derivada a nuestra especialista en Impacto Ambiental, para su evaluación respectiva.
Asiento N° 4536
DEL CONTRATISTA
06.07.2014
Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que con relación a sus asientos 3211 y 3212
reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en
consecuencia a la ruta crítica de la obra, lo que son hechos no imputables al Contratista.
Asiento N° 4537
DEL CONTRATISTA
06.07.2014
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.
Asiento N° 4538
DEL CONTRATISTA
06.07.2014
Asunto: Incorporacion de equipo a obra
Comunicamos a la Supervison que el dia del hoy 06.07.2014 se incorporo a obra el siguiente equipo:
- Planta de asfalto y acsesorios TEREX Magnun 140
En este sentido se solicita la verificación y certificación de la llegada de dicho equipo reportado a obra.
Asiento N° 4539
06.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4536 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
5. Asiento N° 4540
06.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4537 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4541
06.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4538 se toma conocimiento de lo manifestado por el contratista respecto a la
incorporación de la Planta de asfalto y acsesorios TEREX Magnun 140.
Asiento N° 4542
DEL CONTRATISTA
07.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2414, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4543
DEL CONTRATISTA
07.07.2014
Asunto: Solicita autorización para demoler baños públicos
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que, con carta Nº 319-2014/CC2-RO de fecha
07.07.2014, se solicito autorización para realizar la demolición de los baños públicos ubicados en el Km
165+300 que entendemos que es de propiedad de la Municipalidad Provivcial de Chota, están en desuso,
abandonados y sobre todo interfieren el trazo y por lo tanto con la construcción de la carretera.
En ese sentido, solicitamos su participación para liberar este inconveniete.
Asiento N° 4544
DEL CONTRATISTA
07.07.2014
Asunto: Necesidad de pase de agua
Mediamte el presente asiento manifestamos que, en atención a vuestra carta Carta N° 425-2014-CSCII/JS
que en anexo alcanzó la Carta S/N de fecha 30.06.2014, con la solicitud del Comité de Regantes de la
parte baja de la Tahona para que se considere un pase de agua en la quebrada tres ríos, para el riego de
sus cultivos en temporada de verano.
Al respecto, con nuestra Carta N° 321-2014/CC2-RO se corroboró lo solicitado por dicho Comité, debido a
que la distribución del riego en este sector, genera la necesidad de proyectar un pase de agua para el cruce
con la carretera en construcción, lo que permitirá garantizar el riego hacía la parte baja de la Tahona,
estructura no prevista en el Expediente Técnico del Proyecto que generará prestaciones adicionales que
deben ser debidamente encaminadas para su aprobación en el presupuesto adicional correspondiente. Así
también, la necesidad de instalar provisionalmente una tubería de 4” para mantener el flujo de agua para
riego hasta la construcción de la estructura requerida.
Asiento N° 4545
07.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4542 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 2245.
Asiento N° 4546
07.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4543 se indica que el documento presentado por el contratista se derivará a la
Municipalidad Provincial de Chota respecto a la solicitud de demolición de los baños públicos ubicados en
el Km 165+300.
Asiento N° 4547
07.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4544 se toma conocimiento de lo manifestado por el contratista.
Asiento N° 4548
DEL CONTRATISTA
08.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total
6. Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2559, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4549
DEL CONTRATISTA
08.07.2014
Asunto: Pronunciamiento de la CGR respecto al Recurso de Apelacion interpuesto al Presupuesto
Adicional N° 10
Dejamos constancia que con Carta N° 996-2014-MTC/20.5, de la Gerencia de la Unidad Gerencial de
Obras de PROVIAS NACIONAL de fecha 08 de Mayo del 2014 se nos comunicó el Oficio N° 00952-2014-
CG/GCAL de fecha 04 de julio del 2014, adjunto al cual se remitio la Resolución de Gerencia Central N°
3119-2014-CG/GCAL, que resuelve estimar en parte el recurso de apelación interpuesto a la resolución de
Gerencia central N° 007-2014-CG/GCAL del 29.04.2014, autorizando previa a la ejecución y pago, las
prestaciones adicionales que generan el Presupuesto Adicional Nº 10 de la obra “Rehabilitación y
Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca, Tramo: Chota – Bambamarca
Hualgayoc”, hasta por la suma de S/. 13’023,974.41 incluido el IGV, con precios referidos al mes de
noviembre de 2010.
Port lo que, debemos señalar que la aprobación del citado adicional afecta directa e indirectamente partidas
del CAOA vigente, por lo que de resultar necesario un plazo adicional para la culminación de obra, el
Contratista en el plazo establecido por la Ley presentará el correspondiente de sustento de la ampliación de
plazo de acuerdo al numeral 4 del artículo 200 del RLCE. Asimismo, que luego de su revisión emitiremos la
posición del Consorcio sobre el particular.
Asiento N° 4550
08.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4548 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898.
Asiento N° 4551
08.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4549 se toma conocimiento de lo manifestado por el contratista respecto al
Pronunciamiento de la CGR respecto al Recurso de Apelacion interpuesto al Presupuesto Adicional N° 10.
Asiento N° 4552
DEL CONTRATISTA
09.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3204, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.
Asiento N° 4553
DEL CONTRATISTA
09.07.2014
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.
Asiento N° 4554
09.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4552 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.
Asiento N° 4555
09.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4553 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4556
DEL CONTRATISTA
10.07.2014
Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que con relación a sus asientos 3211 y 3212
reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206, en vista que las situaciones y solicitud
7. descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en
consecuencia a la ruta crítica de la obra, lo que son hechos no imputables al Contratista.
Asiento N° 4557
DEL CONTRATISTA
10.07.2014
Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E.I.R.L. ubicada en Km 194+740 al
Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector
Mediante el presente asiento, reiteramos nuestro Asiento N° 3914, en vista que a la fecha la falta de
solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E.I.R.L., afecta directamente la
ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800,
cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión, ante la
negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la
alternativa del cambio del trazo, dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio
Cajamarca2 en este sector.
Asimismo, instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema
expuesto.
Asiento N° 4558
DEL CONTRATISTA
10.07.2014
Asunto: Remite Expedientes de nueva área auxiliar – Polvorin
Dejamos constancia que, con nuestra Carta Nº 328-2014/CC2-RO en fecha 10.07.2014, se remitió a la
Supervisión el Expediente del área auxiliar nueva del Polvorin, elaborado por el Consorcio Cajamarca 2 de
acuerdo con los requerimiento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su
reglamento, para su trámite de aprobación correspondiente ante la DGASA. Precisando, que la
documentación remitida constituye un apoyo y contribución al desarrollo de la obra.
Asiento N° 4559
10.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4556 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
Asiento N° 4560
10.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4557 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798.
Asiento N° 4561
10.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4558 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la
presentación del Expediente del área auxiliar nueva del Polvorin, documentación que será derivada a
nuestra especialista en Impacto Ambiental, para su evaluación respectiva.
Asiento N° 4562
DEL CONTRATISTA
11.07.2014
Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que con relación a sus asientos 3211 y 3212
reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en
consecuencia a la ruta crítica de la obra, lo que son hechos no imputables al Contratista.
Asiento N° 4563
DEL CONTRATISTA
11.07.2014
Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia
aguas arriba del rio Chotano.
Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en el citado asiento aún continúan vigente, siendo urgente que la Supervisión defina las acciones
necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota, que directamente afecta la
oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase, base granular y concreto asfaltico), a fin
que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales.
8. Asiento N° 4564
DEL CONTRATISTA
11.07.2014
Asunto: Remite Informe Mensual de Control de Calidad – Mes de Junio 20144
Por medio del presente asiento manifestamos que, con Carta Nº 330-2014/CC2-RO en fecha 10.07.2014,
para conocimiento y fines se remito el Informe Mensual de Control de correspondiente al mes Junio 2014.
Asiento N° 4565
DEL CONTRATISTA
11.07.2014
Asunto: Diseño para material de subbase y base granulara de cantera Leopoldo.
Por medio de presente asiento se deja constancia que con Carta N° 407-2014-CSCII/JS del 20.06.2014 la
Supervision dio su conformidad al diseño de material para subbase granular de la cantera Leopoldo
presentado por el Contratista y por lo tanto aprobó su implenetacion en obra.
Asimismo, que con Carta N° 332-2014/CC2-RO de fecha 10.07.2014 se presentó el Expediente para
materiales de base granular proveniente de Planta Industrial Leopoldo para su correspondiente verificación
y conformidad.
Asiento N° 4566
11.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4562 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
Asiento N° 4567
11.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4563 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021.
Asiento N° 4568
11.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4564 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la
presentación del Informe Mensual de Control de calidad correspondiente al mes Junio 2014.
Asiento N° 4569
11.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4522 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a
nuestro especialista en Suelos y Pavimentos y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo.
Asiento N° 4570
DEL CONTRATISTA
12.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2559, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4571
DEL CONTRATISTA
12.07.2014
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos
Asiento N° 4572
DEL CONTRATISTA
12.07.2014
Asunto: Planos de replanteo de Alcantarilas TMC y MC
Por medio del presente asiento manifestamos que, con carta Nº 334-2014/CC2-RO de fecha 10.07.2014,
para su revisión y aprobación se remitió a la Supervisión, los planos ejecutivos de detalle de treinta un (31)
Alcantarillas tipo TMC y MC que se ubican en el segmento del Km 176+967 al Km 184+32 y que fueron
replanteados in situ.
9. Asiento N° 4573
12.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4570 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898.
Asiento N° 4574
12.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4571 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4575
12.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4522 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a
nuestro especialista en Obras de Arte y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo.
Asiento N° 4576
DEL CONTRATISTA
13.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3204, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.
Asiento N° 4577
13.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4576 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.
Asiento N° 4578
DEL CONTRATISTA
14.07.2014
Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que con relación a sus asientos 3211 y 3212
reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en
consecuencia a la ruta crítica de la obra, lo que son hechos no imputables al Contratista.
Asiento N° 4579
14.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4578 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
Asiento N° 4580
DEL CONTRATISTA
14.07.2014
Asunto: Posicion del Consorcio respecto al Recurso de Apelacion interpuesto al a la Resolucion de
CGR que apruebó el Presupuesto Adicional N° 10
Referencia: Asiento N°4549 – del Contratista
Conforme lo señalado en nuestro asiento de la referencia, luego de la revisión de la Resolución de
Gerencia Central N° 319-2014-CG/GCAL, que resuelve estimar en parte el recurso de apelación interpuesto
a la resolución de Gerencia central N° 007-2014-CG/GCAL del 29.04.2014 y donde se autoriza previa a la
ejecución y pago, las prestaciones adicionales que generan el Presupuesto Adicional Nº 10 hasta por la
suma de S/. 13’023,974.41 incluido el IGV, con precios referidos al mes de noviembre de 2010, debemos
dejar constancia de nuestra total discrepancia con el criterio de análisis utilizado por la CGR para
determinar y desestimar metrados de partidas de transporte y subdrenes, en el primer caso, debido a la
sesgada e indebida interpretación que efectua a su especificación técnica, aplicando el descuento de la
distancia libre de transporte en el primer Km indistintamente cuando se trate de distancias totales menores
o mayores a 1 Km, soslayando las bases de pago (forma de determinar los metrados) que no fueron
modificadas en el proceso de integración de las bases y haciendo prevalecer las planillas de metrados del
expediente técnico, sobre el método de medición y bases de pago de las referidas especificaciones, no
teniéndose en cuenta que:
i. Los metrados se fundamentan y determinan según el método de medición y bases de pago de las
especificaciones técnicas del Proyecto, no en base a los metrados que reporta el Expediente Técnico,
elaborado de por si con errores de incongruencia en la interpretación de las especificaciones técnicas
conforme consta en la Observación N° 53 a las Bases de Licitación.
10. ii. Los metrados en contratos a precios unitarios son referenciales (ver Artículo 56 RLCE).
iii. La integración de las bases debe ser interpretada con amplio criterio, no contribuye a la obra y mucho
menos a la Normatividad vigente, privilegiar el metrado sobre la especificación, cuando éste es la base
del primero, y más aún cuando las bases de pago (forma de determinar los metrados) del expediente
técnico no fue modificada.
iv. Además porque la especificación técnica de transporte discrimina en dos casos su cuantificación,
claramente independientes y que desde todo punto vista no puede ni debe mezclarse, así tenemos:
‐ Cuando la distancia total es <= 1 Km según lo enunciado en las Base de pago, la distancia libre de
transporte se descuenta de la distancia total; la diferencia constituye la distancia de pago.
‐ Cuando la distancia total es > 1 Km según lo enunciado en las base de pago, esta se fracciona en
dos segmentos; siendo que para el primer segmento, la distancia de pago será 1 Km sin descuentos
y en el segundo segmento, la distancia de pago se obtendrá de descontar la distancia libre de
transporte y el 1 Km del primer segmento del resto.
Por lo que, lo resuelto por la CGR es en estricto una modificación del Expediente Técnico, y por lo tanto de
los términos del Contrato. Sin perjuicio que la CGR no estaría facultada para modificar el contrato, este
pronunciamiento genera en los hechos una reducción artificial por el cambio del método de medición de
unos metrados indispensables para culminar la obra.
Por lo tanto, informamos lo anterior para que la Entidad ejerza las acciones legales que la ley le confiere, en
beneficio del proyecto y del interés público. Dejamos constancia que en el caso de ser instruidos a culminar
la obra a pesar de lo señalado en esta comunicación, el Consorcio procederá conforme a los principios de
la buena fe y en la expectativa que todo trabajo ejecutado será pagado conforme a contrato. Sin perjuicio
de ello, el Consorcio se reserva todos los derechos que le confieren la ley y el contrato.
En cuanto, a subdrenes no autorizado por la CGR segmentos del Km 202+610 - Km 220+720 y del Km
205+315 – Km 205+480, debemos reitrerar lo manifestado en nuestro Asiento N° 4230 respecto a que los
metrados desestimados resultan necesarios e impresindibles para alcanzar la finalidad de la obra y que la
decisiones de la CGR repercuten negativamente en la calidad de la obra y la vida útil de la misma, por lo
que el Consorcio Cajamarca 2, deja constancia que no se responsabiliza, ni asumirá ninguna consecuencia
por daños que se produzcan en la obra, en el presente o en el futuro, como consecuencia de la falta de
ejecución de los trabajos no autorizados por la CGR, los cuales no le serán atribuibles al Consorcio.
Asiento N° 4581
14.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4580 se toma conocimiento de lo manifestado y se indica que en su oportunidad
esta supervisión emitio una carta ante la Entidad eximiéndonos de toda responsabilidad en los sectores en
donde la CGR no autorice los trabajos previstos en el Presupuesto Adicional N° 10, en los cuales puedan
producirse deterioros o colapsen.
Asiento N° 4582
DEL CONTRATISTA
15.06.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2414, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4583
DEL CONTRATISTA
15.07.2014
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.
Asiento N° 4584
DEL CONTRATISTA
15.07.2014
Asunto: Remite Informe Mensual de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial
Por medio del presente asiento manifestamos que, con Carta Nº 339-2014/CC2-RO en fecha 14.07.2014,
para conocimiento y fines se remitio el Informe Mensual de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial
correspondiente al mes Junio 2014.
Asiento N° 4585
DEL CONTRATISTA
15.07.2014
11. Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E.I.R.L. ubicada en Km 194+740 al
Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector
Mediante el presente asiento, reiteramos nuestro Asiento N° 3914, en vista que a la fecha la falta de
solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E.I.R.L., afecta directamente la
ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800,
cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión, ante la
negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la
alternativa del cambio del trazo, dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio
Cajamarca2 en este sector.
Asimismo, instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema
expuesto.
Asiento N° 4586
15.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4582 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 2245.
Asiento N° 4587
15.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4583 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4588
15.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4584 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la
presentación del Informe Mensual de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial correspondiente al mes
Junio 2014, documentación que será derivada a nuestra especialista en Impacto Ambiental, para su
evaluación respectiva.
Asiento N° 4589
15.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4585 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798.
Asiento N° 4590
DEL CONTRATISTA
16.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2559, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4591
DEL CONTRATISTA
16.07.2014
Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia
aguas arriba del rio Chotano.
Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en el citado asiento aún continúan vigente, siendo urgente que la Supervisión defina las acciones
necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota, que directamente afecta la
oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase, base granular y concreto asfaltico), a fin
que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales.
Asiento N° 4592
DEL CONTRATISTA
16.07.2014
Asunto: Necesidad de Mejoramientos del Km 168+350 al Km 185+090
Por medio del presente asiento manifestamos que, con carta Nº 340-2014/CC2-RO de fecha 15.07.2014,
se remitio a la Supervisión el informe Técnico Mejoramientos de suelos a nivel de sub rasante de nuestra
Especialista de Suelos y Pavimentos, sobre el sector del Km 168+350 al Km 185+090 evaluado in situ
conjuntamente con vuestro personal, siendo que de acuerdo al sustento presentado y los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados existen segmentos que requieren mejoramiento a nivel de subrasante;
por lo que solicitó su evaluación y confirmación de lo presentado a fin de posteriormente detallar los
documentos que correspondan a fin de tramitar su aprobación para su ejecucion.
12. Asiento N° 4593
16.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4590 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898.
Asiento N° 4594
16.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4591 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021.
Asiento N° 4595
16.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4592 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a
nuestro especialista en Suelos y Pavimentos y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo.
Asiento N° 4596
DEL CONTRATISTA
17.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3204, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.
Asiento N° 4597
17.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4596 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.
Asiento N° 4598
DEL CONTRATISTA
18.07.2014
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos
Asiento N° 4599
DEL CONTRATISTA
18.07.2014
Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que con relación a sus asientos 3211 y 3212
reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en
consecuencia a la ruta crítica de la obra, lo que son hechos no imputables al Contratista.
Asiento N° 4600
18.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4598 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4601
18.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4599 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
Asiento N° 4602
DEL CONTRATISTA
19.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2414, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan.
13. Asiento N° 4603
19.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4602 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4604
DEL CONTRATISTA
20.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2559, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4605
DEL CONTRATISTA
20.07.2014
Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E.I.R.L. ubicada en Km 194+740 al
Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector
Mediante el presente asiento, reiteramos nuestro Asiento N° 3914, en vista que a la fecha la falta de
solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E.I.R.L., afecta directamente la
ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800,
cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión, ante la
negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la
alternativa del cambio del trazo, dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio
Cajamarca2 en este sector.
Asimismo, instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema
expuesto.
Asiento N° 4606
18.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4604 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898.
Asiento N° 4607
18.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4605 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798.
Asiento N° 4608
DEL CONTRATISTA
21.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3204, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.
Asiento N° 4609
DEL CONTRATISTA
21.07.2014
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.
Asiento N° 4610
DEL CONTRATISTA
21.07.2014
Asunto: Planos de replanteo de Muros de Sostenimiento
Por medio del presente asiento manifestamos que, con carta Nº 343-2014/CC2-RO de fecha 21.07.2014,
para su revisión y aprobación se remitió a la Supervisión, planos de detalle de muros de sostenimiento
ubicados entre las progresivas de proyecto Km 176+265 – Km 193+485, los mismo que fueron
replanteados in situ y supliendo la falta de ancho de la plataforma existente, reportándose mayores
longitudes que resultan necesarias ejecutar para cubrir el ancho de la plataforma de proyecto. Por lo que,
solicitamos en ese sentido el pronunciamiento del Supervisor para generar los documentos que permitan el
trámite de su respectiva ejecución.
14. Asiento N° 4611
21.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4608 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.
Asiento N° 4612
21.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4609 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4613
21.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4610 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a
nuestro especialista en Obras de Arte y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo.
Asiento N° 4614
DEL CONTRATISTA
22.07.2014
Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que con relación a sus asientos 3211 y 3212
reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en
consecuencia a la ruta crítica de la obra, lo que son hechos no imputables al Contratista.
Asiento N° 4615
DEL CONTRATISTA
22.07.2014
Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia
aguas arriba del rio Chotano.
Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en el citado asiento aún continúan vigente, siendo urgente que la Supervisión defina las acciones
necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota, que directamente afecta la
oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase, base granular y concreto asfaltico), a fin
que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales.
Asiento N° 4616
22.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4614se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
Asiento N° 4617
22.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4615 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021.
Asiento N° 4618
DEL CONTRATISTA
23.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2414, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4619
DEL CONTRATISTA
23.07.2014
Asunto: Interferencias en la construcción de obra
Mediante el presente asiento dejamos constancia de la interferencia en la construcción del muro de
sostenimiento de concreto armado ubicado en Km 216+390 al Km 316+497, por pobladores afectados por
la carretera en este sector; en fecha del presente asiento y la paralización de los trabajos de perfilado y
15. encofrado de zapatas del muro de sostenimiento desde las 07:30 hrs a las 10:00 hrs, como
consecuencia se paralizó el siguiente personal involucrados en la ejecución de los trabajos previstos :
‐ 01 Capataz de obras de arte
‐ 01 Operario carpintero
‐ 01 Oficial albañil
‐ 02 Peones.
Asiento N° 4620
23.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4618 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4621
23.07.2014
DEL SUPERVISOR
Se toma conocimiento de lo manifestado por el Contratista mediante asiento N° 4619.
Asiento N° 4622
DEL CONTRATISTA
24.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2559, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4623
DEL CONTRATISTA
24.07.2014
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.
Asiento N° 4624
DEL CONTRATISTA
24.07.2014
Asunto: Interferencias en la construcción de obra
Mediante el presente asiento dejamos constancia de la interferencia en la ejecución de la partida
excavación en roca fija del Km 205+130 al Km 205+170, por pobladores afectados por la carretera en este
sector; en fecha del presente asiento y la paralización de los trabajos de perforación en roca desde las
08:00 hrs a las 12:00 hrs, como consecuencia se paralizó el siguiente personal y equipo involucrados en
la ejecución de los trabajos previstos:
Personal
‐ 01 Capataz de ´perforacion
‐ 02 Operario perforistas
‐ 03 Peones.
Equipo
‐ 02 martillos neumáticos
‐ 01 Compresora.
Asiento N° 4625
DEL CONTRATISTA
24.07.2014
Asunto: Remite Informe Monitoreo Ambiental
Por medio del presente asiento manifestamos que, con Carta Nº 344-2014/CC2-RO en fecha 24.07.2014,
para conocimiento y fines se remitio:
‐ Informe de monitoreo ambiental (01 anillado)
‐ Informe de monitoreo ambiental – Calidad de agua consumo humano (01 anillado)
‐ Resultado de ensayos – Patio de maquinas (04 folios)
Asiento N° 4626
24.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4622se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898.
16. Asiento N° 4627
24.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4623 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4628
24.07.2014
DEL SUPERVISOR
Se toma conocimiento de lo manifestado por el Contratista mediante asiento N° 4624.
Asiento N° 4629
24.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4625 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la
presentación del Informe Monitoreo Ambiental, documentación que será derivada a nuestra especialista en
Impacto Ambiental, para su evaluación respectiva.
Asiento N° 4630
DEL CONTRATISTA
25.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3204, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.
Asiento N° 4631
DEL CONTRATISTA
25.07.2014
Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E.I.R.L. ubicada en Km 194+740 al
Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector
Mediante el presente asiento, reiteramos nuestro Asiento N° 3914, en vista que a la fecha la falta de
solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E.I.R.L., afecta directamente la
ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800,
cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión, ante la
negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la
alternativa del cambio del trazo, dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio
Cajamarca2 en este sector.
Asimismo, instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema
expuesto.
Asiento N° 4632
25.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4630 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.
Asiento N° 4633
25.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4631 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798.
Asiento N° 4634
DEL CONTRATISTA
26.07.2014
Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que con relación a sus asientos 3211 y 3212
reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en
consecuencia a la ruta crítica de la obra, lo que son hechos no imputables al Contratista.
Asiento N° 4635
26.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4634 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
17. Asiento N° 4636
DEL CONTRATISTA
27.06.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2414, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4637
DEL CONTRATISTA
27.07.2014
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.
Asiento N° 4638
27.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4636se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4639
27.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4637 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.
Asiento N° 4640
DEL CONTRATISTA
28.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2559, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4641
DEL CONTRATISTA
28.07.2014
Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia
aguas arriba del rio Chotano.
Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en el citado asiento aún continúan vigente, siendo urgente que la Supervisión defina las acciones
necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota, que directamente afecta la
oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase, base granular y concreto asfaltico), a fin
que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales.
Asiento N° 4642
28.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4640 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898.
Asiento N° 4643
28.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4641 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021.
Asiento N° 4644
DEL CONTRATISTA
29.07.2014
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3204, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.
Asiento N° 4645
29.07.2014
DEL SUPERVISOR
Con relación al asiento N° 4644 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.