000055 ads 4-2005-unia-bases

UNIA
Comité Especial Permanente de ADS y AMC de Obras, Bienesy Servicios
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA CONFORME EL D.S: 084-2004-PCM
UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
N° 004-2005-UNIA-CEP
FFOORRMMUULLAACCIIOONN DDEELL PPRROOYYEECCTTOO PPLLAANN DDIIRREECCTTOORR
YY ZZOONNIIFFIICCAACCIIOONN DDEELL CCAAMMPPUUSS UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO --
UUNNIIAA
UUBBIICCAACCIIÓÓNN :: CCAAMMPPUUSS UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO
CCOOMMIITTÉÉ EESSPPEECCIIAALL PPEERRMMAANNEENNTTEE
OOCCTTUUBBRREE 22000055

UNIA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 004-2005-UNIA-CEP
FORMULACION DEL PROYECTO PLAN
DIRECTOR Y ZONIFICACION DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO - UNIA
Octubre - 2005

UNIA
BASES ADMINISTRATIVAS
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 004 - 2005-UNIA-CEP
FORMULACION DEL PROYECTO: PLAN DIRECTOR Y ZONIFICACION DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO DE LAUNIA
1.0 GENERALIDADES
1.01 Entidad Convocante
La Entidad convocante es la UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, con domicilio legal en la carretera
a San José Km. 0.5 – Yarinacocha
1.02 Del Objeto del Concurso
Contratar los servicios profesionales de persona(s) natural(es) y/o
personas jurídicas, en forma individual o en consorcio, para efectuar las
labores que aparecen descritas en los Términos de Referencia del
presente Concurso.
1.03 Proceso de Selección
Adjudicación Directa Selectiva.
1.04 Sistema y Modalidad de Contratación del Servicio
De Suma Alzada.
1.05 Objeto
El objeto de la presente Adjudicación Directa Selectiva es seleccionar el postor (es)
que presente (n) la propuesta más conveniente para la formulación del Proyecto
“PLAN DIRECTOR Y ZONIFICACION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA
UNIA”.
1.06 Base Legal
 Constitución Política del Perú.
 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado con D.S. Nº 083-2004-PCM.
 Reglamento del TUO aprobado con D.S. Nº 084-2004-PCM.
 Ley Nº 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley Nº 27037: Ley de la Promoción de la Inversión de la Amazonia.
 Ley Nº 28427 Ley General del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
2005.
 Ley Orgánica Nº 27785 del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República (23/07/02).
 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público R.C. Nº
072-98-C.G. y la R.C. Nº123-2000-C.G.
 Ley Nº 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General
 Ley Nº 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

UNIA
 D.S. Nº 157-2002-EF- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
 Resolución Nº 234-2005-UNIA-CO de fecha 07 de Setiembre del
2005, donde se aprueba los Términos de Referencia para el estudio y
las Bases Generales del Proceso de ADS para la “Formulación del
Proyecto: “Plan Director y Bonificación del Campús Universitario -
UNIA
1.07 Valor Referencial
Valor referencial :S/. 44,000.00 (Cuarenta y cuatro Mil
00/100 Nuevos Soles)
110% del Valor Referencial: S/. 48,400.00
90% del Valor Referencial:S/. 39,600.00
1.08 Plazo del Servicio de Supervisión
El plazo referencial para la ejecución del servicio de la Formulación del
Plan Director de la UNIA es de noventa (90) días calendario.
1.09 Venta de Bases
El Costo de las Bases será de S/. 20.00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles),
y se entregará anexo a la invitación será entregado en la secretaria de la
Gerencia de Obras e infraestructura del UNIA, ubicada en el Campus
Universitario – Yarinacocha de 8:30 a.m. a 14:45 p.m.
1.10 De los Participantes
Podrán participar en el presente Concurso de Adjudicación, las personas
naturales y/o jurídicas, consultoras de obras, conforme a las normas
vigentes para este tipo de proceso de selección y que se encuentren con
inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas, de
conformidad con el Artículo 8°, del D.S. Nº 083-2004-PCM, Texto Unico
Ordenado (TUO) de la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
Respecto a los Consorcios estos se regirán de acuerdo a lo establecido
en el artículo 37° del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y el artículo 207° del reglamento.
No podrán ser postores los consultores que tengan sanción vigente según
el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, ni los postores
comprendidos en el Art. 9° del TUO indicado.
1.11 Sometimiento e Interpretación de las Bases
La presentación de Propuesta por parte de los postores implica el
sometimiento a las presentes Bases, a las leyes peruanas y a lo
establecido por el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado por el D.S. Nº 083-2004-PCM y su
Reglamento aprobado con D.S. Nº 084-2001-PCM, sus normas
modificatorias y complementarias.
Una vez integradas las Bases, el Comité Especial es el único autorizado
para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y solo para los

UNIA
efectos de su aplicación sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el
tribunal a raíz de una impugnación.
1.12 Financiación
Será realizada atravez de la siguiente Fuente de Financiamiento y
Cadena Presupuestal:
Fte. Fto. Canon y Sobrecanon
Función : 09-Educación y Cultura
Programa: 029-Educación Superior
Sub Programa 0080-Infraestructura Universitaria
Proyecto: 201615 Plan Director y Bonificación del Campus
.
1.13 De las Consultas
Los adquirientes de las Bases podrán formular sus consultas por escrito,
dirigidas al Comité Especial, en original y en disquete (archivo compatible
Microsoft Word), en el lugar, fecha y horario indicado en la convocatoria.
El Comité Especial absolverá y aclarará las consultas mediante un pliego
absolutorio que se hará de conocimiento de todos los adquirientes de
Bases en forma simultánea.
El postor que adquiere las Bases luego de vencido el plazo para la
recepción de consultas, se adhiere al proceso de selección en el estado
en que éste se encuentre.
El Comité Especial por causas debidamente sustentadas podrá prorrogar
o postergar las etapas del proceso de selección, comunicando en forma
oportuna a la Entidad y a todos los que adquirieron las Bases.
1.14 De la Cancelación del Concurso
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, se
reserva el derecho de cancelar o suspender el presente Concurso,
pudiendo por lo tanto, rechazar todas o algunas de las propuestas, sin
ninguna obligación de su parte, si estima que ellas no cumplen con los
requisitos requeridos o si las condiciones económicas de las mismas
resultaran contrarias a sus intereses, en concordancia con el Art. 86° del
D.S. Nº 084-2004-PCM, Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2.0 DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
2.01 El postor, en la fecha y horario indicada en convocatoria, presentará sus
sobres debidamente cerrados, cuyo contenido debe de estar numerado y
sellado en todas sus páginas por el postor o su representante legal
autorizado; en la dirección consignada en la Convocatoria de acuerdo con
el siguiente formato:

UNIA
A.D.S. Nº 004-2005-UNIA-CEP
FORMULACION DEL PROYECTO: PLAN DIRETOR Y ZONIFICACION DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO DE LAUNIA”
SOBRE: __________
PROPUESTA: _______________
POSTOR: ___________________
PRIMER SOBRE : PROPUESTATECNICA
SEGUNDO SOBRE : PROPUESTAECONOMICA
PRIMER SOBRE: PROPUESTATECNICA
a) Nombre o razón social del postor (Consultor de Obras) o de su
representante legal, domicilio, inscripción en los Registros Públicos,
cuando corresponda, e indicación del documento de identidad (Anexo Nº
01).
b) Promesa de consorcio, de ser el caso.
c) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro
Nacional de Contratistas como Consultor de Obras.
d) Declaración Jurada de acuerdo con lo establecido en el Artículo 76º del
Reglamento (Anexo Nº 02).
e) Declaración Jurada de ser una pequeña o microempresa, de ser el caso.
Factores de Evaluación Referido al Postor y Personal Propuesto
f) Información referida al Postor, en la Experiencia en la Actividad de
Consultoría de Obras (Anexo Nº 03).
g) Información referida al Postor, en la Experiencia en la Actividad
profesional en la formulación de Planes Directores (Anexo Nº 04).
h) Información referida al Personal propuesto, en la Especialidad Actividad
de Planificación (Anexo Nº 05).
Plan y Programa de Trabajo Propuesto
i) Servicio ofrecido., programa de trabajo y organización y recursos
previstos (Anexo Nº 06).
SEGUNDO SOBRE: PROPUESTAECONOMICA
Formato de Propuesta Económica (Anexo Nº 07), debidamente firmada por el
postor o por su representante legal, indicado el monto total de su propuesta, en
nuevos soles, la que no podrá tener ninguna borradura, enmendadura o
corrección, lo que anulará la misma.
3.0 PROCEDIMIENTO PARAEL OTORGAMIENTO DE LABUENAPRO
Las propuestas serán evaluadas por el Comité Especial en acto privado de la
siguiente manera:
3.01 El Comité Especial procederá a abrir el Primer Sobre PROPUESTA
TECNICA, de cada Postor, para verificar que contengan toda la
documentación solicitada y de ser conforme procederá a su evaluación
técnica.

UNIA
3.02 Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores
subsanables que no modifiquen el alcance de las propuestas, el Comité
especial está facultado a otorgar un plazo máximo de dos (02) días para
que el postor cumpla con la subsanación, en cuyo caso la propuesta a
subsanarse continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva
enmienda dentro del plazo previsto.
3.03 Una vez determinada la conformidad de la documentación entregada por
cada Postor en el Primer Sobre, así como se cumpla con el puntaje
técnico mínimo, se abrirá el Segundo Sobre PROPUESTA ECONOMICA,
de los postores declarados aptos. No se abrirá el Segundo Sobre de los
postores cuya propuesta técnica haya sido declarada inadecuada o por
cualquier otra razón prevista en la Ley.
3.04 Las impugnaciones sobre el otorgamiento de la Buena Pro, se regulan
por los Art. 161°, 162° del Reglamento.
4.0 EVALUACION COMPARATIVA Y OTORGAMIENTO DE LABUENAPRO
4.01 Para efectuar la Evaluación Comparativa, será necesario contar por lo
menos de una (1) propuesta aptas, con las cuales el Comité especial
elaborará un cuadro Comparativo, de acuerdo al procedimiento de
evaluación que se indica líneas abajo.
La Evaluación de las Propuestas se efectuará en dos etapas.
La primera etapa es la de Evaluación Técnica, cuya finalidad es calificar
la calidad de la propuesta.
La segunda etapa esta referida a la Evaluación Económica, la misma que
tiene por objeto calificar el costo de la Propuesta.
Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican
sobre cien (100) puntos.
4.02 Etapa de Evaluación Técnica
El Comité Especial evaluará y calificará cada propuesta de acuerdo a las
Bases, conforme a una escala que sumará cien (100) puntos y de
acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:
a) Factores referidos al Postor
b) Factores referidos al personal propuesto
c) Factores referidos al objeto de la convocatoria.
Para participar en la segunda etapa las propuestas técnicas deberán
alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos en la Evaluación
Técnica, de lo contrario se considerará inadecuada y será rechazada en
ésta etapa.
4.03 Etapa de Evaluación económica
La Evaluación Económica se realizará con aquellos postores que hayan
obtenido la calificación mínima necesaria para participar en ésta etapa.

UNIA
La Evaluación Económica consistirá en asignar el puntaje máximo
establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de las
propuestas se les asignará puntaje según la fórmula siguiente:
Pi = Om x PMPE/Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la Oferta Económica i
O¡ = Oferta Económica i
Om = Oferta Económica de costo o precio más bajo
PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica (100 puntos)
4.04 Puntaje Total
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = 0.80 x PTi + 0.20 x PEi
La propuesta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor
costo total, el cual equivale al mayor puntaje total calculado.
Donde:
PTPi = Puntaje Total del Postor i.
PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del Postor i
PEi = Puntaje por Evaluación Económica del Postor i.
Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones técnicas y
económicas, se procederá a determinar el puntaje de costo total de las
mismas.
Se elegirá como oferta ganadora a la obtenga el mayor puntaje Total.
4.05 OTROS CONSIDERANDOS SOBRE LAS PROPUESTAS
4.05.01 La moneda a utilizar para evaluar las propuestas serán en
Nuevos Soles y de acuerdo con las Directivas del CONSUCODE
deberán presentarse con dos decimales.
4.05.02 Para declarar desierto el proceso de selección se aplicará lo
establecido en el punto 2 del Art. 32° del TUO.
4.05.03 El cuadro Comparativo con los resultados detallados del
concurso, se exhibirá en la Oficina de la Gerencia de Obras e
Infraestructura del UNIA durante los cinco (05) días siguientes a
la Adjudicación.
4.05.04 La adjudicación de la Buena Pro, será notificada al postor
ganador mediante carta de la Entidad. El otorgamiento de la
Buena pro se formalizará mediante la suscripción del contrato,
de acuerdo con el Art. 132° del Reglamento.
5.0 CONTROVERSIAS
5.01 Recursos de Apelación

UNIA
Mediante este recurso se impugna los actos dictados dentro del
desarrollo del proceso de selección, con excepción de las Resoluciones
emitidas por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de
la Entidad. Las Bases no podrán ser impugnadas por ésta vía.
La presentación y trámite del Recurso de Apelación se ceñirá a lo
establecido en los artículos 151°, 152°, 153°, 154°, 155°, 156º, 157º y
158° del reglamento.
5.02 Recurso de Revisión.
Mediante este recurso se impugna:
a) Las Resoluciones que declara inadmisible, improcedente o infundado
el recurso de apelación.
b) La denegatoria ficta recaída sobre el Recurso de Apelación.
La presentación y trámite de Recurso de Apelación se ceñirá a lo
establecido en los artículos 161º, 162º, 163º, 164º, 165º, 166º, 167 y 168º
del reglamento.
6.0 CONTRATO
Consentida la adjudicación de la Buena Pro, el representante legal del postor
adjudicado, de ser el caso autorizado con poder, deberá cumplir con la
suscripción del Contrato. Para tal efecto se le citará conforme a los plazos y
procedimientos del artículo 200° del Reglamento.
A la suscripción del Contrato, el postor beneficiado con la Buena Pro, deberá
entregar:
a) La Constancia vigente expedida por CONSUCODE de no estar inhabilitado
para contratar con el Estado.
b) Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento del Contrato
7.0 DEL ADELANTO DIRECTO
La Universidad Nacional Intercultural de La Amazonía, a solicitud del Consultor,
entregará a éste el Adelanto Directo hasta el 30% del monto contratado, dentro
de los 7 días naturales de haberse firmado el Contrato.
8.0 PAGOS POR EL SERVICIO
Los pagos al Consultor se efectuarán en moneda nacional que se distribuirá en la
siguiente manera:
30% a la firma del contrato
30% a la entrega del Diagnostico
30% a la entrega del la Formulación del Plan
10% a la aprobación del Plan y acta de conformidad del estudio
A partir del vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior, el Consultor
tendrá derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad con el Artículo
1244° del Código Civil. El pago de estos intereses se efectuará de acuerdo a los
reajustes de precios.

UNIA
9.0 REAJUSTES DE PRECIOS
Las valorizaciones del Consultor se reajustarán conforme a lo establecido en el
artículo 256º del D.S. Nº 084-2004-PCM según la siguiente fórmula:
R = V ( Ir - 1)
Io
Donde:
R = Reajuste de la valorización de Consultoria
V = Valorización del período de Consultoria
Ir = Indice de Precios al Consumidor del mes del reajuste (mes
Siguiente al servicio)
Io = Indice de Precios al Consumidor del mes del valor referencial
10.0 PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
Contrato, la UNIA aplicará al CONSULTOR una penalidad por cada día de
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidación final.
La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = ___0.10 x Monto del Contrato____
0.25 x Plazo contratado en días
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, La UNIA podrá
resolver el contrato por incumplimiento.
11.0 OTROS
Todos los aspectos referidos desde la Convocatoria hasta la Liquidación final
de la CONSULTORIA que no hayan sido considerados en las presentes Bases,
se regirán por lo establecido por el D.S. Nº 083-2004-PCM, TUO de la Ley Nº
26850, su Reglamento D.S. Nº 084-2004-PCM, el D.S. Nº 079-2001-PCM y la
Ley Nº 27738.
FACTORES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS
(100 PUNTOS)
ITEM CONCEPTO AEVALUARSE PUNTOS PUNTAJE
MAXIMO
A
a.1
a.2
B
b.1
C
c.1
FACTORES REFERIDOS AL POSTOR
Tiempo de Experiencia en la Actividad de Consultaría
20
Tiempo de Actividad Profesional en Planes Directores
20
FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO
Tiempo de Experiencia del Personal Propuesto
40
FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DEL CONTRATO
Plan de Trabajo propuesto
 Servicio ofrecido
10
40
40
20

UNIA
 Programa de Trabajo
05
 Organización y recursos
05
T O T A L: 100
A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: 40 PUNTOS
a.1 Tiempo de experiencia en la Actividad de Consultoría (en general).-
(20 puntos)
Se toma como inicio de la actividad en consultoría, si son personas
Naturales y si son personas jurídicas, la fecha en que el Consultor
suscribió su primer Contrato en general.
Se calificará conforme lo establece el articulo 67º del Reglamento, hasta
por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor
referencial.
Se otorgará el máximo puntaje a los postores que cumplan el párrafo
anterior.
Los montos menores el puntaje se calculará proporcionalmente, según
regla de tres simple.
Para su calificación deberá consignarse en el anexo 03, la relación de
los servicios prestados
a.2 Tiempo de experiencia en la Actividad Profesional en Proyectos
similares.- (20 puntos)
Para tal fin, los postores deberán presentar los contratos y/o certificados
que demuestre la experiencia en formulación de planes Directores.
los servicios prestados
Se otorgara 5.00 puntos por cada servicio prestado hasta un máximo de
cinco (4) constancias de consultoria en proyectos similares, hasta
alcanzar 20 puntos.
B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO: 30 PUNTOS
b.1 Tiempo de experiencia del personal propuesto en la especialidad
de actividad en Planificación urbana: (40 puntos)
Se refiere a los estudios de especialización y/o servicios prestados por
el participante como persona natural en los diferentes servicios de
Consultoria similar al convocado, debiendo presentar los contratos,
certificados y/o constancias de capacitación o especialización en el
tema.

UNIA
los servicios prestados.
Se otorgara 10 puntos por cada estudio de especialización y/o servicio
prestado hasta un máximo de cuatro (4) constancias de consultoria en
proyectos similares, hasta alcanzar 40 puntos.
C. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 20
PUNTOS
c.1 Plan del trabajo propuesto: (20 puntos)
 Servicio ofrecido.- (10 puntos)
El comité Especial evaluara este ítem cuando el participante
incluya soluciones técnicas que estén vinculadas con el servicio
ofrecido y aporte o mejoras a los términos de referencia para el
desarrollo del servicio (de 0 a 10 puntos).
 Plan de trabajo.- (05 puntos)
Se calificara la forma y estrategia para desarrollar el trabajo y
lograr los objetivos.
5 puntos).
 Organización y recursos previstos.- (05 puntos)
Se evaluara la propuesta del participante que demuestre
conocimiento del servicio y el uso de los recursos del servicio (de
0 a 5 puntos).
FACTORES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS
(100 PUNTOS)
La evaluación de las propuestas económicas consistirá en asignar el Puntaje Máximo
(100 Puntos) establecido a la Oferta Económica de Menor Monto. Al resto de
propuestas se les evaluarán sobre la base de la siguiente fórmula:
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la Propuesta Económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo.
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
El resultado final de PEi, se calculará hasta el tercer decimal, redondeándose a
éste si el cuarto decimal es igual o mayor a cinco (5).
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
El puntaje total para la propuesta será el promedio ponderado de ambas
evaluaciones. Las ponderaciones serán de Ocho décimas (0.80) para la
Evaluación Técnica y de Dos décimas (0.20) para la Evaluación Económica.
Así tenemos que para el postor i:
Donde:
Pi = Om x PMPE/Oi
PTPi = 0.80 x PTi + 0.20 x PEi……….(I)

UNIA
PTPi = Costo Total del Postor i.
PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del Postor i.
PEi = Puntaje por Evaluación Económica del Postor i.
Se otorgará la Buena Pro a la propuesta que obtenga el mayor puntaje de la
aplicación de la formula arriba indicada (I).

UNIA
ANEXO Nº 01
CARTA DE PRESENTACION DEL POSTOR
Pucallpa,……….. de …………………. del 2,005.
Señores.
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA.
Presente
Referencia: Adjudicación DIRECTA SELECTIVA Nº
004-2005-UNIA-CEP
Asunto: Formulación del Proyecto: “ PLAN
DIRECTOR Y ZONIFICACION DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO-UNIA”
De nuestra consideración:
Por medio de la presente les informamos que
estamos participando en la Adjudicación Directa Selectiva para la contratación
del Servicio de Consultoría, indicado en el asunto, siendo nuestras generales
de Ley las siguientes:
Postor:....................................................................................................................
.................
Domicilio:...............................................................................................................
Registro Nacional del Consultor N°…….…………………………
Colegiatura: ...........................................................................................................
R.U.C. N°……........................................................................................................
D.N.I.del Rep. Legal :.............................................................................................
Teléfono:……......................................Fax: ...........................................................
E-mail……………..................................................................................................
Atentamente,
-----------------------------------------------------------
Nombre, Apellidos, firma y Sello del Postor
D.N.I. Nº ………………………………….
RUC Nº …………………………………....

UNIA
ANEXO Nº 02
DECLARACION JURADA DEL POSTOR
Pucallpa,……….. de …………………. del 2,005.
Señores.
Presente
004-2005-UNIA-CEP
Por la presente y con carácter de Declaración Jurada manifiesto a ustedes lo
siguiente:
 Que conocemos, aceptamos y nos sometemos irrevocablemente a todos y
cada uno de los términos y condiciones establecidos en las Bases,
condiciones y procedimientos del proceso de selección.
 Que somos responsables de la veracidad de los documentos e información
que presentamos para efectos del Proceso de Selección.
 Que declaramos bajo juramento que no tenemos iniciado procedimiento
alguno de naturaleza civil por el Estado y, que no nos encontramos
inhabilitados para contratar con el Estado.
* Que nos comprometemos a mantener la oferta técnica y económica durante
el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar
favorecido con la Buena Pro.
* Que conocemos las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así
como en la Ley N° 25035, Ley de Simplificación Administrativa, y demás
disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.
Muy atentamente,
-----------------------------------------------------------
D.N.I. Nº ………………………………….
RUC Nº …………………………………....

UNIA
ANEXO Nº 03
INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL CONSULTOR
Pucallpa,……….. de …………………. del 2,005.
Señores.
Presente
004-2005-UNIA-CEP
Postor:
...............................................................................................................................
.....
Tiempo de Experiencia en la actividad de
Consultoria:………………………...………….. Número de registro como
Consultor de Obras: ………….......................................................
Número de registro en el Colegio Profesional correspondiente:
…………….........................
TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD DE
CONSULTORIA EN GENERAL
N°. Entidad en que realizó el
servicio
Fecha de
Ejecución
Descripción del servicio realizado Monto del
Contrato
de
Consultor
1
2
3
4
5
-----------------------------------------------------------
D.N.I. Nº ………………………………….
RUC Nº …………………………………....

UNIA
ANEXO Nº 04
INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL CONSULTOR
Pucallpa,……….. de …………………. del 2,005.
Señores.
Presente
004-2005-UNIA-CEP
Postor:
...............................................................................................................................
....
Tiempo de experiencia en la actividad profesional en Proyectos similares:
..............................................................................................................................
Número de Registro como Consultor de
Obras:....................................................................
TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN LA
ACTIVIDAD DE PROYECTOS SIMILARES
N°. Entidad en que realizó el
servicio
Fecha de
Ejecución
Descripción del servicio realizado
1
2
3
4
-----------------------------------------------------------
D.N.I. Nº ………………………………….
RUC Nº …………………………………....

UNIA
ANEXO Nº 05
INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO
Pucallpa,……….. de …………………. del 2,005.
Señores.
Presente
004-2005-UNIA-CEP
Postor:
…...........................................................................................................................
Número de Registro en el Colegio Profesional correspondiente:
.......................................
TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO EN LA
ESPECIALIDAD DE PLANIFICACION
N°. Entidad en que realizó la
especialización y/o servicio
Fecha de
Ejecución
Descripción del servicio realizado
1
2
3
4
-----------------------------------------------------------
Nombre, Apellidos, firma y Sello del postor
D.N.I. Nº ………………………………….
RUC Nº …………………………………....

UNIA
ANEXO Nº 06
INFORMACION PARA LA CALIFICACION AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA
Pucallpa,……….. de …………………. del 2,005.
Señores.
Presente
004-2005-UNIA-CEP
Postor:
……………………………………………………………………………………………
…..
PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO:
 Servicio ofrecido.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………
 plan de trabajo.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………
 Organización y recursos previstos.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Nùmero de Registro como Consultor de Obras:
………………………………………………..
-----------------------------------------------------------
D.N.I. Nº ………………………………….
RUC Nº …………………………………....

UNIA
ANEXO Nº 07
PROPUESTA ECONOMICA
Pucallpa,……….. de …………………. del 2,005.
Señores.
Presente
004-2005-UNIA-CEP
El Postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente todos los documentos que
conforman las Bases del proceso de selección, correspondiente a Proceso De
Selección de la referencia.
Por consiguiente, somete a vuestra consideración la Propuesta Económica De
Suma Alzada ascendente a:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………
(En números y letras)(el monto de la propuesta incluye impuestos)
Quedo de usted, muy atentamente,
-----------------------------------------------------------
D.N.I. Nº ………………………………….
RUC Nº …………………………………....

UNIA
ANEXO Nº 08
CARTA DE PRESENTACION PARA FIRMA DE CONTRATO
Pucallpa,……….. de …………………. del 2,005.
Señores.
Presente
004-2005-UNIA-CEP
Por medio de la presente les informamos que habiendo participando en la
Adjudicación Menor Cuantía para la contratación del Servicio de Consultoría
indicado en el asunto, y habiendo obtenido la Buena Pro, las generales de
Ley son las siguientes:
Consultor:...............................................................................................................
................
Domicilio:...............................................................................................................
.................
Registro Nacional de Contratistas N°
:...................................................................................
N°
Colegiatura:............................................................................................................
...........
R.U.C. N°
:..............................................................................................................................
D.N.I. de Rep. Legal
:.............................................................................................................
Teléfono:..........................................................
Fax:...............................................................
E-
mail:.......................................................................................................................
..............
Atentamente,
-----------------------------------------------------------
Nombre, Apellidos, firma y Sello del Consultor o representante legal
D.N.I. Nº ………………………………….
RUC Nº …………………………………....

UNIA
ANEXO Nº 09
DECLARACION JURADA
Pucallpa,……….. de …………………. del 2,005.
Señores.
Presente
004-2005-UNIA-CEP
Por la presente,
..............................................................................................................,
identificado con RUC. N°....................................... y Registro de Consultor N°
........................., en calidad de Consultor, ganador del proceso de selección
para la Supervisión de Obras:
…......................................................................................................”, Declaro
Bajo Juramento:
1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 215° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, me COMPROMETO A CUMPLIR CON
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, BAJO SANCION DE QUEDAR
INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO.
2. Conocer cada uno de los términos y condiciones establecidas en el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento,
Norma de Resolución de Contraloría y demás Normas vigentes para la ejecución de
Obras Públicas.
3. Obtenida la Buena Pro y si la UNIA lo requiere para dar cumplimiento con el Art. 132°
del Reglamento (D.S. N° 084-2004-PCM), me constituiré en la Gerencia de Obras e
Infraestructura para la firma de contrato.
4. Ser responsable y velar directa y permanentemente por la correcta ejecución del PLAN
DIRECTOR DEL UNIA y del cumplimiento del contrato.
5. No tener compromiso alguno con otra Entidad Estatal o Privada, que imposibilite mi
participación en la fecha y por el tiempo ofrecido para cumplir con el objeto de la
convocatoria en el plazo pactado.
Dando Fé y en Honor a la Verdad firmo la presente, sometiéndome en caso
contrario a las sanciones establecidas en el Reglamento D.S. Nº 084-2,004-
PCM, Ley Nº 25035 de Simplificación Administrativa y demás normas vigentes.
Atentamente,
-----------------------------------------------------------------------------------
Nombre, Apellidos, firma y Sello del Postor o representante legal
D.N.I. Nº ………………………………….
RUC Nº …………………………………....

UNIA
ANEXO N° 10
ESTRUCTURA BASICA DEL PRESUPUESTO
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 004-2005-UNIA-CEP
Proyecto: “ PLAN DIRECTOR Y ZONIFICACION DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO-UNIA”
DESCRIPCION P. UNITARIO TIEMPO SUB TOTAL
A) HONORARIOS
ARQUITECTO PLANIF. PRINCIPAL 3,000.00 3.00 9,000.00
ARQUITECTO PLANIF. ASISTENTE 2,700.00 3.00 8,100.00
INGENIERO CIVIL 2,000.00 2.00 4,000.00
INGENIERO AMBIENTAL 1,800.00 1.00 1,800.00
SOCIOLOGO 1,800.00 1.00 1,800.00
ECONOMISTA 1,800.00 1.00 1,800.00
ASISTENTE TECNICO 1,000.00 3.00 3,000.00
DIBUJANTE CAD 800.00 3.00 2,400.00
SECRETARIA EJECUTIVA 450.00 3.00 1,350.00
B) GASTOS VARIOS
OFICINA 300.00 3.00 900.00
COPIAS IMPRESIONES, UTILES. 150.00 3.00 450.00
VIATICOS 500.00 3.00 1,500.00
MATERIAL FOTOGRAFICO 87.88 3.00 263.64
36,363.64
UTILIDAD 10% 3636.36
SUB TOTAL 40000.00
IMPUESTO RENTA 10% 4000.00
IMPUESTO SOLIDADRIDAD 1.7% 0.00
TOTAL 44000.00
COSTO DIRECTO

UNIA
ANEXO N° 11
PROFORMA DEL CONTRATO
PRO FORMA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO Nº -2005-UNIA-CO
Conste por el presente documento, el Contrato De Ejecución de Obra bajo el sistema de Suma Alzada,
que celebran de una parte la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, con RUC Nº
20393146657, con domicilio legal en el Km. 0.5 de la Carretera San José de Yarinacocha, Distrito de
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, debidamente representado por Presidente de
la Comisión Organizadora Señor DR. JORGE EDUARDO VILLAFUERTE RECHARTE,
identificado con DNI. Nº ................, a quien en adelante se le denominará LA UNIVERSIDADy de la
otra parte la firma “____________________________”, inscrita en el Registro Nacional de Contratistas
con el N° ______, con RUC Nº ______ y domicilio legal para estos efectos en
_______________________________________, debidamente representado por
_____________________________________________, identificado con DNI Nº __________, según
Escritura Pública de _______________, inscrito en la Ficha N° __________ del Registro Mercantil de la
Oficina Registral Regional de Ucayali; a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”,
quienes convienen en aprobar los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- LA UNIVERSIDAD por intermedio del Comité
Especial Permanente designado mediante Resolución Nº -2005-UNIA-CO de fecha llevó a
cabo el proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2005-UNIA-CO Tercera Convocatoria, para la
ejecución del Servicio de Formulacion de Proyecto de Plan Director y Zonificacion del Campus
Universitario DE LA UNIA” , para lo cual previamente se aprobó el Termino de Referencia y las Bases
Administrativas mediante Resolución N° ……..-2005-UNIA-CO respectivamente.
Como resultado del proceso de selección, en aplicación del D.S. Nº 084-2004-PCM, se ha seleccionado a
“EL CONTRATISTA” para ejecutar la obra antes descrita y suscribir el presente Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú
• Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.
N° 083-2004-PCM del 29.NOV.2004.
• Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Aprobado por D.S. Nº 084-
2004-PCM del 29.NOV.2004.
• Ley Nº 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.
• Ley Nº 28427 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2005
• Norma Técnica de Control N° 600 sobre Obras Públicas aprobada por RC. N° 072-98-CG de
26.JUN.98.
• R.C. N° 036-01 de 18.03.01
• Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General.
• Ley Nº 28112 Marco de la Administración Financiera del Sector público.
• Ley Nº 28411- Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley Nº 28187 – Ley que incorpora Artículo 244° de la Ley N° 27444.
Cuando en el presente contrato se mencione la palabra Ley, se entenderá que se esta haciendo
referencia al Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
sus modificatorias y ampliatorias vigentes, la mención a “El Consejo” o el “CONSUCODE” estará
referida al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; la alusión a la “Entidad”
estará referida a las entidades señaladas en el Articulo 2° de la Ley, que para nuestro caso se refiere
al Gobierno Regional de Ucayali y la referencia a “El Tribunal” se entenderá que alude al Tribunal
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, perteneciente al Consejo, cuando se mencione un
Articulo sin hacer referencia a norma alguna, estará referido al Reglamento aprobado con D.S. Nº
084-2004-PCM y sus modificatorias y ampliatorias vigentes.
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL CONTRATO.-
Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA, antes de la firma del contrato entrega a LA
UNIVERSIDAD los siguientes documentos:

UNIA
a) Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, y adicionalmente disponer
de la capacidad libre de contratación. Verificación que estará a cargo de la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonía, a través de la Dirección Obras y Mantenimiento ante el Registro
Nacional de Contratistas -CONSUCODE.
b) Garantía de fiel Cumplimiento, la cual deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato y, tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final,
de conformidad al Articulo 215°, del Reglamento. Copia autenticada o fedatada de la Escritura de
Constitución de la Empresa.
c) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, y adicionalmente disponer de la
capacidad libre de contratación, expedida por el Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, de conformidad con el Articulo 200° Ítem 1).
d) Certificado de Poder Vigente del Gerente o Apoderado emitido por los Registros Públicos.
e) Calendario Valorizado de Avance de Obra detallado por días calendario, precisándose por cada una
de las partidas a ejecutarse, día de inicio y termino, de acuerdo al plazo de ejecución y en
concordancia con el cronograma de desembolsos establecido; la fecha de termino del periodo
mensual de la programación del calendario será el ultimo día de cada mes respectivo. Programa
CPM de ejecución de Obra detallando de ruta crítica y diagrama de GANTT debidamente detallados
por días naturales. Dichos documentos se incorporan como anexo al Contrato de conformidad a la
Norma Técnica 600-13 contenida en la resolución de Contraloría N° 072-98-CG. Expediente
Técnico de obra completo suscrito por EL CONTRATISTA o por su Representante Legal.
f) Currículum Vitae documentado del Residente de Obra, que tendrá a su cargo la responsabilidad
técnica de la ejecución de la Obra, en el que deberá acreditar la experiencia como Residente de
Obra en por lo menos dos (02) obras urbanas; siendo este requerimiento de “LA UNIVERSIDAD”
sustentado en el Artículo 242º del REGLAMENTO.
CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato bajo el
sistema de A Suma Alzada, es de la Formulación del Proyecto de Plan Director y Zonificacion del
Campus Universitario de la UNIA” de acuerdo a lo expresado en los Terminos de Referencia y Bases
integradas, Propuesta Técnica y Propuesta Económica y demás documentos que motivaron la
Adjudicación Directa Selectiva N° …….-2005-UNIA-CEP, que debidamente suscritos por EL
CONTRATISTA, forman parte integrante de éste contrato, el mismo que podrá ser Subcontratado de
conformidad al Art.38° de la Ley y el Art. 208° del Reglamento.
CLÁUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO.-En virtud de lo expuesto en la cláusula anterior
EL CONTRATISTA se obliga por el presente contrato a ejecutar la obra bajo el sistema de A Suma
Alzada, por el monto de su oferta ascendente a la suma de S/. ( números y letras)
con precios al mes de Enero del Dos mil Dos, sin incluir IGV.
Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado están incluidos todos los costos por
concepto de materiales, mano de obra, herramientas, equipos de construcción, organización técnica y
administrativa, obras provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos, pruebas y
cualquier otro gasto que sea necesario efectuar para la ejecución de la obra.
Asimismo EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado el proyecto,
por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier
omisión en su propuesta.
CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO.- El egreso que origine el presente contrato se
afectará a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo a la siguiente Cadena Funcional
Programática: 09 029 0080 201369, Meta: 005.
CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar
el Proyecto en un plazo de _________________ ( ) días calendario, que se computará conforme a la
cláusula Décima del presente contrato. Queda establecido que EL CONTRATISTA debe adoptar todas
las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra en el plazo fijado.
EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicación del terreno donde se ejecutará la obra
materia del presente contrato.

UNIA
El plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos contemplados en las Bases, en el Texto Único
Ordenado de la Ley y su Reglamento con sus modificatorias vigentes. De ningún modo podrá acordarse
prórroga si la petición de EL CONTRATISTA se formula después del plazo vigente, ni por la ocurrencia
de lluvias esporádicas en la zona de trabajo.
CLÁUSULA OCTAVA: DEL JEFE DE GRUPO DE TRABAJO.- Para efectos propios de la
ejecución del Proyecto materia del presente contrato, EL CONTRATISTA designa como Jefe de Grupo
de Trabajo al Sr. ________________________________, con Registro en el Colegio de Ingenieros y/o
Arquitecto del Perú Nº _________, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica del Proyecto, dejando
expresa constancia que la remuneración de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad. En
consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser
enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El Jefe de Grupo no podrá ser sustituido
por otro, salvo autorización previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD, en este caso el reemplazo será
materia del correspondiente aviso notarial que cursará EL CONTRATISTA a LA UNIVERSIDAD,
debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencias, entre
otras exigencias requeridas para el Jefe de Grupo propuesto originalmente.
CLÁUSULA NOVENA: DE LOS ADELANTOS.- A solicitud de EL CONTRATISTA, LA
UNIVERSIDAD entregará a éste adelantos directos al contratista, de conformidad con las disposiciones
contenidas en la Ley y su Reglamento. El plazo para los adelantos será de la siguiente manera:
A solicitud de “EL CONTRATISTA” y de acuerdo con las disposiciones del Articulo 39 de La Ley y el
Artículo Nº 243 del Reglamento, “LA UNIVERSIDAD” entregará a éste los siguientes Adelantos:
Primer Adelanto
- 30% a la firma del contrato.
Segundo Adelanto
- 25% a la entrega del Diagnostico, el Consultor deberá sustentar ante el inspector del
estudio que será designara por la vicepresidencia académica quien determinara su
aprobación y realizara las recomendaciones para la mejora de la formulación del plan
en un plazo de 03 días calendarios que se contabilizara fuera del plazo d estudio
Tercer Adelanto
- 25% a la entrega del la Formulación del Plan y Reglamento, que el Consultor
Expondrá el Estudio Definitivo ante la Comisión Designada, entregando un original, 02
copias del mismo y Cd con toda la información del estudio. Con la aprobación y
aceptación por la comisión, levantándose un acta de conformidad del estudio realizado.
El Saldo Final
Comprendido en el 20% lo cual será al final de la Ejecución del Trabajo,
correspondiendo a la aprobación del Plan y Acta de Conformidad emitida y firmada por
el ares respectiva, donde se por concluida la actividad.
CLÁUSULA DECIMA: DE LA INICIACIÓN DEL SERVICIO.- Mediante Acta, “LA
UNIVERSIDAD” hará entrega de los materiales de trabajo y la informacion respectiva a “EL
CONTRATISTA” o su representante legal dentro de los Quince (03) días a partir de la suscripción del
contrato, definiendo hitos y puntos geométricos necesarios para el trazado y ejecución del Proyecto, el
cual será ejecutado en su totalidad por el contratista con material, equipo y personal de éste.
La demora en la aprobación del trazo por causas no imputables al contratista y que impide el
cumplimiento del Calendario de Avance del Proyecto, dará derecho a éste a la prorroga consecuente en el
plazo de ejecución.
El cómputo del plazo de ejecución del proyecto se realizará de conformidad con las disposiciones del
Artículo 240° del Reglamento.
Dentro de los (02) dos días siguientes de definida la fecha de inicio, “EL CONTRATISTA” presentara
el Calendario de Avance de Obra actualizado con la fecha de inicio del plazo contractual precisándose
por cada una de las etapas del proyecto por ejecutar, día de inicio y termino; la fecha de termino del
periodo mensual de la programación del calendario valorizado actualizado será cada fin del mes
respectivo, dicho calendario representara el Calendario de Avance de Proyecto Contractual, el mismo
que regirá para todos los efectos que la Ley contempla.

UNIA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA INSPECCIÓN (SUPERVISIÓN) Y CONTROL DEL
PROYECTO.- Para todos los efectos propios de la ejecución del Proyecto, materia de este contrato, “LA
UNIVERSIDAD” nombrará un representante recayendo en un Inspector o Supervisor de acuerdo al Art.
247° y demás disposiciones del D.S.Nº 084-2004-PCM.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- Cualquiera de las partes
puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligación, debiendo procederse de acuerdo a lo
que dispone el Articulo Nº 45° de la Ley, el Articulo 267° y el Articulo 226°. “LA UNIVERSIDAD”
podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41° de la Ley y Artículo 225°.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES.- Las sanciones y
penalidades se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 52º de la Ley y Título V del
Reglamento.
Las Penalidades establecidas a que se someten las partes involucradas, de conformidad a lo dispuesto en
el Artículo 222°.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por
incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS,
AUTORIZACIONES Y PERMISOS.- EL CONTRATISTA será responsable de la obtención de
Licencias, Autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de las obras.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LOS SEGUROS.-
“El CONTRATISTA” se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a la “UNIVERSIDAD” todos
los seguros necesarios de aseguradores autorizados conforme a la legislación nacional vigente, en
cumplimiento del Decreto Supremo N° 003-98-SA del fecha 14/04/98 Normas Técnicas de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo y del Art. 19° de la Ley 26790 y el Anexo 5 del Decreto Supremo
N°009-97-SA que reglamenta la referida Ley.
“El CONTRATISTA” mantendrá vigente dichos seguros, en su capacidad total hasta que la obra materia
del contrato haya sido recepcionada por la “UNIVERSIDAD”, de acuerdo al Art. 128° del
REGLAMENTO.
Los citados seguros a contratar cuando menos cubrirán lo siguiente:
 Accidentes de trabajo.
 Accidentes individuales de su personal de Ingenieros, Técnicos y Obreros.
 Daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a
personas que no sean trabajadores de “EL CONTRATISTA”, o daños a propiedad de terceros dentro
del alcance del Proyecto a “EL CONTRATISTA” así como aquellos derivados de la ejecución de los
trabajos.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: DE LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO.- A través de su Jefe de
Grupo, “El CONTRATISTA” mediante comunicación escrita, solicitará a La Entidad la recepción del
Proyecto, indicando la fecha de culminación de las partidas contractuales, de conformidad con el Artículo
268°. La recepción del Proyecto se realizará de acuerdo a las reglas y plazos estipulados en el Artículo
268°.
Tres (03) días hábiles antes de la recepción del Proyecto el contratista entregará al Supervisor o Inspector,
tres (03) copias de los planos post construcción si los hubiese firmados por el residente de obra.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- Para la liquidación
del contrato se procederá según lo dispone el Art. 43º de la Ley y el Articulo 269°; en el caso de que el
contratista no entregue la liquidación en el plazo previsto, será de responsabilidad exclusiva de la Entidad
su elaboración en idéntico plazo, cuyo costo será de Uno y Medio por Ciento (1.50%) del monto final de
obra, el cual será de cargo del contratista. Adjunto a la liquidación del contrato, “EL CONTRATISTA”
entregará a la Entidad la Declaratoria de Fabrica de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 271°,
aclarándose que cualquier documento (que corresponda al contratista) que faltare de acuerdo a la plantilla
de liquidación de obra elaborada por la Entidad, se dará por no presentada.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las controversias
derivadas de los procesos de selección, se resuelven mediante procedimiento administrativo, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo I , Título IV del REGLAMENTO.

UNIA
Las controversias que se presenten durante la ejecución de la obra, se solucionarán mediante Conciliación
o Arbitraje, según los Art. 185° y 186° del REGLAMENTO y de acuerdo al Capitulo II del Titulo IV
del REGLAMENTO.
CLÁUSULA VIGÉSIMA : DE LAS GARANTÍAS .- Las controversias derivadas de la ejecución o
interpretación del contrato, se resolverá mediante la conciliación de conformidad con el Articulo 272°, si
esta no soluciona la controversia, las partes deben someterse obligatoriamente a un arbitraje de
conformidad al Articulo 273°, en este segundo supuesto, las partes acuerdan que el arbitraje se
desarrollará conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, en un Centro de Conciliación y / o Arbitraje que exista en la ciudad de Pucallpa.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INTERVENCIÓN ECONÓMICA.- “LA UNIVERSIDAD”
podrá de Oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o
por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los
trabajos. Debiendo procederse de acuerdo a lo que se dispone el Articulo Nº 264°, del Reglamento y la
Resolución N° 010-2003-CONSUCODE/PRES de la fecha 15/01/03 y la Directiva Nº 001-2003-
CONSUCODE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- Forman parte del presente contrato como anexos, los siguientes
documentos:
ANEXO 1: Términos de Referencia.
ANEXO 2: Bases integradas.
ANEXO 3: Acta y Comunicación de Otorgamiento Definitivo de la Buena Pro
ANEXO 4: Cronograma de Desembolsos previstos presupuestalmente.
ANEXO 5: Calendario Valorizado de Pago de Proyecto
ANEXO 6: Propuestas Técnicas
ANEXO 8: Propuesta Económica.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- Ambas partes acuerdan que en caso de producirse
incumplimiento de pago respecto de las obligaciones de orden laboral por parte de EL CONTRATISTA,
derivadas de la ejecución de la obra materia de este contrato, LA UNIVERSIDAD pondrá en
conocimiento de estos hechos al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(CONSUCODE), para su evaluación y sanción a que hubiere lugar.
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES .-Las partes señalan como
domicilio el indicado en la parte introductoria de este contrato, en el que darán por válidas las
notificaciones que se intercambian. En el caso de cambio de domicilio se deberá dar aviso previamen te a
la otra parte mediante Carta Notarial cursada al domicilio, indicado con quince días de anticipación.
Las partes renuncian de modo expreso a su fuero personal y se someten a la competencia de los jueces de
la ciudad de Yarinacocha para todos los efectos legales del presente contrato.
Toda cláusula que no este estipulado en este contrato y que sea necesaria su aplicación se procederá de
acuerdo a lo que establece aprobada mediante D.S. N° 083-2004-PCM, y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, sus modificatorias y ampliatorias vigentes.
Ambas partes, de común acuerdo en todo lo establecido en señal de conformidad, firman a
continuación en la ciudad de Pucallpa a los ............ días del mes de........................................ del 2005.
____________________________ ____________________________
LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA - UNIA

UNIA
PLAN DIRECTOR Y ZONIFICACION DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE LA UNIA
TERMINOSDEREFERENCIA
Yarinacocha, Octubre 2005
TERMINOS DE REFERENCIA
“ PLAN DIRECTOR Y ZONIFICACION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - UNIA”
PROPIETARIO : Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía
FECHA : Octubre del 2,005

UNIA
1.- INTRODUCCION
Dentro del Presupuesto 2,005 aprobado por la UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, se tiene programado la ejecución de este
estudio.
En la actualidad la UNIA, se encuentra en proceso de Implementación y se ha
priorizado la ejecución, del referido estudio; para lo cual es necesaria la contratación de
un CONSULTOR, quien realizará el respectivo estudio de forma definitiva, que
garantice la calidad por la especialización del trabajo y en concordancia con el Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su
Reglamento y Modificatorias.
Por su complejidad y magnitud, el PLAN DIRECTOR Y ZONIFICACION DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO-UNIA”, en base a la planificación y planeamiento estratégico
institucional y urbanístico, los cuales proporcionarán las directrices futuras sobre
Políticas y Estrategias para el Desarrollo del Campus Universitario y su planificación,
incidiendo con énfasis especial en el Planeamiento Físico-Espacial, que demandará
una cuidadosa optimización de los recursos tecnológicos sobre la base de una
adecuada Zonificación y utilización de los Usos del Suelo existentes.
Por este motivo es de suma urgencia e importancia formular el “PLAN DIRECTOR Y
ZONIFICACION - UNIA” en el año 2005, en concordancia con los lineamientos y
proyecciones establecidos dentro del Plan de Desarrollo Institucional (PDI).
2.- ANTECEDENTES
La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía- UNIA, se encuentra en proceso
de implementación y requiere la Formulación del PLAN DIRECTOR Y ZONIFICACION
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO-UNIA, para garantizar el crecimiento orgánico del
Campus Universitario. Dentro de la programación del Presupuesto del 2005, se tiene
aprobado, la ejecución de este importante documento Técnico de gestión con visión de
futuro en el corto, mediano y largo plazo.
3.- OBJETIVOS
 GENERAL
Formular el “PLAN DIRECTOR Y ZONIFICACION DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO-UNIA en base al análisis de los aspectos, Socio-
Cultural, Demográfico, Físico-Espacial, Económico-Financiero y Político-
Administrativo dentro de un espacio temporal de 20 años.
 ESPECIFICOS
Realizar el Diagnostico de cada uno de los aspectos anteriormente
mencionados utilizando el Planeamiento Estratégico, para entender la
actual situación del UNIA y formular las propuestas de desarrollo futuras.
Formular la Propuesta del Plan, el cual comprenderá las políticas y
estrategias de desarrollo en el corto (05) años, Mediano (10) años y
largo Plazo (20) años, que se traducirán en la programación de los
proyectos de inversión del UNIA.
Proponer la Implementación y/o Administración del Plan, con la finalidad
que se cumplan los objetivos de manera planificada.
4.- AMBITO
El proyecto se ubica en el balneario de Yarinacocha, Distrito de Yarnacocha, Provincia
de Coronel Portillo, Departamento y Región de Ucayali.
5.- ALCANCES
a) AREA
El área de intervención del Plan, se realizara sobre 37.45 Has. de terreno.

UNIA
b) DELIMITACION
Se presentara propuestas, en relación a la Zonificación, Plan Vial, Crecimiento
y Expansión, Implementación y/o administración del plan hasta el año 2,025.
c) DEL PLAN DIRECTOR
El Plan Director incluirá documentación Técnica y Legal, que permitan iniciar
estrategias de intervención e inversión de manera: coordinada, sistematizada,
planificada, ordenada, sustentada y equilibrada, tomando en consideración el
medio ambiente y las costumbres locales.
6.- LIMITACIONES
En la presente etapa no se formularán anteproyectos, ni proyectos arquitectónicos.
Serán propuestas a nivel de zonificación, Plan Vial, Crecimiento y ordenamiento
urbano; así como la programación de los principales proyectos priorizados en el corto,
mediano y largo plazo.
7.- CONTENIDO
El contenido del plan implica el desarrollo de cada uno de las fases que se indica a
continuación, con datos expresados en planos, gráficos y escritos.
DIAGNOSTICO, que involucre el análisis de los aspectos Socio-Demográfico,
Físico-Espacial, Económico-Financiero, Político- Administrativo y Demanda de
Futuras Carreras.
PROPUESTA DEL PLAN, con visión de futuro hasta el 2,025, deberá contener
las políticas y estrategias de desarrollo, con énfasis en el aspecto Físico-
Espacial (Zonificación, Plan Vial, Usos del suelo, Saneamiento Ambiental,
Principales Proyectos de Inversión y otros)
IMPLEMENTACION DEL PLAN, emanadas de la programación de proyectos
de inversión, con recursos provenientes del Estado, ONG, recursos propios o
con financiamiento del exterior.
8.- CRITERIOS BASICOS
Los criterios básicos sobre el tema son con el objeto de dar una visión panorámica y
global de todas las etapas del proceso de planeamiento del campus universitario, con
énfasis especial en el aspecto físico espacial.
Los cuadros que se presentan en forma de diagrama de flujo, pretende mostrar la
interrelación y dependencia que debe existir entre la formulación de un plan de
Desarrollo y la de un proyecto de planta física. (Ver cuadro Nº 01 y cuadro Nº 02)
ETAPAS
Estructuración de objetivos, metas y políticas de la institución, determinar los
necesarios requerimientos económico y financieros que implica un plan de desarrollo y
proceder a la organización del área académica como física
a) Estudio de investigación previas.- Recopilación e Investigación
Bibliográfica, selección y sistematización de información sobre indicadores de
espacio y criterios de diseño empleados en proyectos semejantes a nivel
nacional e internacional.
Selección y estudio de 03 Instituciones Similares, esto implica el análisis de
estudio documental y de campo de la planta física de instituciones con
características similares a la UNIA, sobre criterios de diseño en lo que respecta
a: zonificación e interrelación de espacios, previsiones de crecimiento y
expansión, espacios tipo y sus características en lo que respecta a confort e
indicadores de espacio por alumno; diseño y agrupación de instalaciones y
equipamiento la flexibilidad funcional de ser posible en base de presupuesto en
obra.
Como complemento a este análisis documental, visitas de campo y entrevistas
con usuarios, información sobre índices de utilización con que opera la planta

UNIA
física, sobre costos de mantenimiento, características del mobiliario y equipo.
La jerarquización de toda la información permitirá llegar a conclusiones valiosas
para la realización del presente trabajo. (Ver cuadro Nº 03)
b) Análisis arquitectónico preliminar. Este análisis consiste en la realización de
una primera aproximación en torno a los requerimientos espaciales y de costo,
que conducirá a un plan de desarrollo universitario, es una primera aproximación
sin llegar a un planteamiento volumétrico, que indique los requerimientos
globales de espacios a construir de la posible organización físico-espacial.
Conviene aclarar que las actividades de programación arquitectónica general, no
implican la determinación precisa de normas de espacio, ni el estudio detallado
de planes aplicando indicadores de espacio en la etapa de estudio de
investigaciones previas. (Ver cuadro Nº 04)
c) Análisis de relaciones del Campus con el contexto Urbano.- Es factible
proceder al análisis de ubicación de la institución y al estudio de las relaciones
potenciales de la UNIA con el contexto urbano en el cual se ubica el complejo del
campus universitario, para proceder a un análisis de ubicación del terreno, que
habrá de contener la planta física de la institución, para lo cual se debe adoptar
un criterio de descentralización. Para este análisis pueden tomarse en cuenta
tres líneas de información que habrán de concluir en la formulación de
alternativas, la primera de ubicación y topografía; debido a las grandes
superficies requeridas para este fin, este rubro limita considerablemente las
posibilidades de selección. Segundo es necesario conocer las limitaciones de
construcción y de uso del suelo que pudiera conducir cada alternativa. En tercer
lugar será conveniente analizar las redes viales que sirven a cada alternativa de
ubicación. (Ver cuadro Nº 05).
d) Análisis de la estructura Demográfica.- La estructuración demográfica de la
institución debe conocerse en profundidad, cuales son las consideraciones
actuales y futuras en lo que la población estudiantil respecta en cada una de las
unidades funcionales que constituyen la totalidad de la estructura académica y
en cada uno de los sectores que a su vez integran cada unidad funcional. Esta
información debe ser ordenada y jerarquizada con objeto de establecer
indicadores básicos para la programación arquitectónica; entre otros indicadores
pueden ser los siguientes: Alumnos en nivel de licenciatura por cada sector, de
existir alumnos en post grado, número de docentes por sector y cargas docentes
previstas. La sobre-población no académica, etc.
Tener en consideración que la UNIA con el tiempo se volverá un polo de
desarrollo y generará su propia demanda en las Regiones colindantes a Ucayali;
estos datos deben ser afinados en lo que respecta a índice de deserción y
repitencia con objeto de establecer la demanda con presición. (Ver cuadro Nº
06).
e) Programación Arquitectónica.- En términos generales la programación
arquitectónica puede dividirse en dos grandes áreas: La programación de las
actividades curriculares y de las actividades no curriculares; entendidas estas
últimas como las actividades de investigación, administrativas, de servicio y de
extensión universitaria.
Con objeto de poder proceder a la formulación a la programación arquitectónica
de las actividades curriculares, el equipo de planeamiento físico, requiere por
parte del planeamiento académico y administrativo de la UNIA, la definición
precisa y detallada de los siguientes aspectos:
- Lista de asignaturas por sector curso y grado
- Definición de la carga horaria por asignatura por cada sector, curso y
grado
- Análisis de actividades generadas por cada asignatura, por sector,
curso y grado. Esta etapa implica la determinación de las normas de
espacio y de confort para cada actividad
- Definición de una topología de espacios con la cual satisfacer las
distintas actividades generadas por el currículum, tipo de aulas, aulas
especiales, talleres, laboratorios, etc.

UNIA
- Calculo del número de espacios requeridos por sector, curso y grado
- En listados de espacios y sus requerimientos de superficie y confort.
Una vez que se ha realizado este proceso de descomposición de asignaturas y
sus respectivas cargas horarias y su consecuente recomposición por tipos de
actividades y de espacios en función de índice de utilización. Es factible
proceder a otra etapa de la programación la conformación de zonas
homogéneas para cada sector así como el establecimiento de diagramas de
funcionamiento y de lo consecuente esquemas de zonificación que llevan
implícitas las relaciones entre las distintas áreas o zonas homogéneas. Este
proceso dará como resultado la conformación de esquemas de zonificación
para cada una de las unidades funcionales con cuya suma se integra el
conjunto.
Una vez que sea conformada la programación arquitectónica para las áreas
que habrán de proporcionar las actividades curriculares, se procede al análisis
de las actividades no curriculares, que pueden agruparse en las siguientes
etapas:
- Definición de los objetivos que se persiguen con cada actividad, así
como del tipo de usuarios que habrán de realizarlas.
- En listado de funciones y actividades.
- Estudio detallado de los requerimientos que implica cada actividad en
cuanto a equipo mobiliario espacio y confort.
- Cuantificación de espacios en función de grupos de actividades
compatibles.
- Cuadros de áreas y espacios
- Listado de espacios y sus requerimientos antropométricos.
- Conformación de zonas homogéneas y análisis de interrelación entre
las mismas, diagramas de flujos y cercanía de funciones, sectores y
zonas.
- Formulación de diagramas de funcionamiento.
- Formulación de esquemas de zonificación.
Una vez que se ha realizado el trabajo de organización de esquemas de
zonificación para cada una de las zonas que agrupan actividades compatibles
de tipo no curricular y de unidades funcionales de tipo curricular, es factible
proceder a la integración de zonas: es decir a trabajar a una escala del
conjunto conformando zonas homogéneas para el mismo, analizando los
correspondientes diagramas de funcionamiento entre las distintas zonas de
conjunto y organizado alternativas en lo que respecta a zonas de zonificación.
(Ver cuadro Nº 07 )
f) Diseño preliminar de conjunto.- Con base en los esquemas de zonificación
del conjunto, es factible profundizar en el análisis de la organización funcional
de las áreas que integran el conjunto.
El proceso de formulación de alternativas, esta compuesto por una sucesión de
evaluaciones en las que intervienen los siguientes elementos:
- Programa arquitectónico detallado.
- Características del terreno y condiciones en lo que respecta a perfil
topográfico, características de la mecánica del suelo, vegetación,
visuales y entorno ambiental y físico.
- Criterios básicos de orientación, ventilación, asoleamiento, y concepto
generales sobre limitaciones a alturas de los edificios, construcción de
Gnomónica.
- Condiciones y requerimientos impuestos por vialidad, servicios,
abastos y circulaciones de emergencia.
- Establecimiento de posibles alternativas de crecimiento y de expansión
de zonas curriculares y no curriculares
- Repercusiones generales de costo en cuanto a altura de edificios,
longitud de los mismos, anchura de crujías, niveles mínimos de
iluminación y ventilación natural, etc.
El empleo de modelos matemáticos del campo denominado: Investigación de
Operaciones (IO), sirve para la localización de ambientes, sectores y zonas, y
es una herramienta científica muy empleada para la distribución físico–espacial

UNIA
en el urbanismo actualmente, por lo que se recomienda, que se considere al
momento de realizar las propuestas.
Todos estos conceptos intervendrán en el proceso de diseño, hasta lograr
alternativas preliminares de la organización volumétricas del campus. (Ver
cuadro Nº 08 y 09).
g) Diseño Arquitectónico de cada Volumen (Plot Plan).- El proceso creativo de
diseño del conjunto no puede detallarse, ni organizarse en forma coherente y
precisa sin que cada uno de los elementos que constituyen el campus
universitario, se encuentre definido para encontrar su óptima ubicación y sus
características; con el objeto de poder establecer correlaciones volumétricas y
de cercanía, entre los distintos elementos del conjunto para ello es necesario
proceder a detallar cada uno de los volúmenes y edificios que integran el
campus universitario. Para esto, sobre la base del programa arquitectónico se
debe proceder a los estudios preliminares de coordinación modular por tipo de
actividad.
Con base en el análisis, síntesis y jerarquización de todos estos conceptos, se
llega a la definición de los espacios de cada volumen, y mediante evaluaciones
sucesivas, es factible llegar a la definición del dimensionamiento, altura y
orientación de cada volumen. (Ver cuadro Nº 10).
9.- REQUERIMIENTOS BASICOS
Se organizará el Campus Universitario, en base a la infraestructura existente y otras
áreas por diseñar, considerando como requerimientos mínimos los siguientes:
*Áreas y pabellones para las carreras profesionales de educación, ingeniería
agroforestal-acuícola, agroindustria, salud intercultural y otras nuevas carreras que el
estudio preliminar detalle.
* Áreas y ambientes de investigación, laboratorios, oficinas, gabinetes, biblioteca
central, cubículos para profesores.
* Centro de convenciones, bienestar universitario y proyección social.
* Áreas y ambientes para la alta dirección y administrativos.
* Áreas y ambientes para centro de producción: maestranza y diversos talleres y
centros de producción.
* Áreas verdes, recreativas y vías de circulación peatonal y vehicular.
* Parque central y otras áreas paisajísticas.
* Áreas deportivas y recreativas.
* Determinar áreas de concentración, considerando edificios tipo donde funcione:
bibliotecas, sala de conferencia, centro de información y documentación, aulas para
clases de práctica de los alumnos (mini C.E.I, y mini-C.E.N.).
* Planteamiento general de la UNIA según: zonificación, incluyendo nuevos
pabellones, ambientes, sectores y zonas, en armonía con medio ambiente.
* El rediseño de la estructura existente al uso que le corresponda.
* Considerar el Plot Plan y perspectivas de los sectores más relevantes.
10 CRONOGRAMA
El cronograma de las principales actividades se realizará en 90 dias calendarios, de
acuerdo al siguiente cuadro
MESES
ACTIVIDADES 01 02 03
Diagnostico
Formulación del plan
Reglamento
Implementación
Digitación y compaginación
Presentación

UNIA
11 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que le son inherentes al Consultor, deberá cumplir con lo siguiente:
a) Ser responsable de tomar conocimiento de las características técnicas
y los términos de contratación del estudio a ejecutarse, a fin de
considerar los servicios necesarios para el CONSULTOR; como son: el
control del avance técnico y administrativo de las actividades en el
proceso de elaboración del Plan.
b) Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los Términos de Referencia.
c) Presentar el avance de los trabajos, a través de diagramas PERT-CPM
y Diagrama de Barras.
d) Informar mensualmente sobre el desarrollo de los aspectos técnicos y
contractuales del estudio, siendo la presentación de estos informes
requisito indispensable para los pagos a cuenta por los servicios de
Consultoría, en concordancia con la Forma de Pago estipulada en los
Términos de Referencia. Estos informes deberán ser presentados en
original y copia dentro de los 05 primeros días hábiles de cada mes.
e) Los ítems indicados, en ningún caso tienen carácter limitativo,
debiendo el Consultor realizar las acciones que conduzcan a la
culminación de los trabajos en forma correcta y oportuna.
f) El CONSULTOR será responsable de la calidad de los servicios que
preste.
g) Es responsabilidad del CONSULTOR controlar el cumplimiento de los
Programas de Avance del Estudio y adoptar las medidas necesarias
para lograr su cumplimiento. Cuando cualquier fase de los trabajos
presente un retraso deberá tomar las medidas correctivas e informar
por escrito a la UNIA, para el cumpliendo de los plazos fijados en el
Contrato y la reglamentación vigente.
h) El CONSULTOR presentará una organización de profesionales, que
garantice la ejecución del trabajo.
12 OBLIGACIONES DE LA UNIA
a) Proveer la información requerida para la elaboración del Plan: Proyecto de
Desarrollo Institucional (PDI), Planos existentes, Estudio de suelos y
Estratigrafía.
b) Pagos de acuerdo a la prestación de servicio, según contrato.
c) Proporcionar las facilidades requeridas por El CONSULTOR, de acuerdo a
los Términos de Referencia y contrato.
13 DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR EL CONSULTOR
a) DIAGNOSTICO, que involucre el análisis de los aspectos Socio-
Demográfico, Físico-Espacial, Económico-Financiero y Político-
Administrativo.
b) PROPUESTA DEL PLAN, con visión de futuro hasta el 2025, deberá
contener las políticas y estrategias de desarrollo, con énfasis en el
aspecto Físico-Espacial (Zonificación, Plan vial, Usos del suelo,
saneamiento ambiental, principales proyectos de inversión, etc.)
- Plot Plan.
- Plano de Zonificación.
- Usos del Suelo, organización de los usos del Suelo de las áreas en
uso, áreas de reserva futura y áreas de expansión.
- Plan Vial.
- Plano Sectorización, conjunto de Zonas con características
precisas y claramente definidas (Sector Académico, Sector
Administrativo, Sector Cultural, Sector Recreativo, Sector Habitacional,
Sector Asistencial, Sector Comercial y Sector de Servicios.

UNIA
- Equipamiento y Mobiliario Urbano.
- Programación Arquitectónica.
14 PLAZO DE EJECUCION
Diagnostico 30 días calendarios.
Propuesta del PLAN 60 días calendarios
15 PAGOS POR EL SERVICIO
Los pagos al Consultor se efectuarán en moneda nacional que se distribuirá en la
siguiente manera:
Primer Pago
- 30% a la firma del contrato.
Segundo Pago
- 25% a la entrega del Diagnostico, el Consultor deberá sustentar ante el inspector del
estudio que será designara por la vicepresidencia académica quien determinara su
aprobación y realizara las recomendaciones para la mejora de la formulación del plan
en un plazo de 03 días calendarios que se contabilizara fuera del plazo d estudio
Tercer Pago
- 25% a la entrega del la Formulación del Plan y Reglamento, que el Consultor
Expondrá el Estudio Definitivo ante la Comisión Designada, entregando un original, 02
copias del mismo y Cd con toda la información del estudio. Con la aprobación y
aceptación por la comisión, levantándose un acta de conformidad del estudio realizado.
Cuarto Pago
- 20% a la aprobación del Plan y acta de conformidad del estudio
A partir del vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior, el Consultor tendrá
derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad con el Artículo 1244° del
Código Civil. El pago de estos intereses se efectuará de acuerdo a los reajustes de
precios.

000055 ads 4-2005-unia-bases

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Similar a 000055 ads 4-2005-unia-bases

000055 ads 4-2005-unia-bases