PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EN LA ADJUDICACION DE SUMINISTRO DE LOS DIVERSOS MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PFOEA 2017, EN EL MUNICIPIO DE EL SAUCEJO.
Este documento establece las normas y procedimientos para la contratación de obras para la construcción de una cancha polifuncional en la comunidad de Aroma I en General Saavedra. Describe los requisitos para los proponentes, el proceso de evaluación y adjudicación, y los criterios para la descalificación y subsanación de propuestas. También especifica los tipos de garantías requeridas y los casos en los que pueden ser ejecutadas o devueltas.
Este documento establece las normas y procedimientos para la contratación de obras para la construcción de una cancha polifuncional en el barrio Rodeo del Norte en Montero, Bolivia. Detalla los requisitos para los proponentes, las garantías requeridas, los criterios para la descalificación y subsanación de propuestas, y los documentos que los proponentes deben presentar para participar en el proceso de licitación.
Este documento proporciona información general sobre el proceso de contratación para la readecuación del laboratorio del CIMFA Agua de Castilla en Oruro, Bolivia. Explica los requisitos de elegibilidad para los proponentes, los procedimientos administrativos previos como la inspección del sitio y las consultas, los tipos de garantías requeridas, los criterios para rechazar o descalificar propuestas, y las circunstancias en las que el proceso puede ser declarado desierto, cancelado o anulado. También indica que los proponentes
Este documento establece las normas y procedimientos para la adquisición de arena para la construcción del aeropuerto internacional de la ciudad de Potosí en Bolivia. Describe los requisitos para los proponentes, las garantías requeridas, los criterios para la evaluación y selección de propuestas, y los pasos del proceso de contratación desde la recepción de propuestas hasta la entrega final de los bienes.
Este documento establece las normas y procedimientos para la adquisición de muebles y equipos para un salón de videoconferencias de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat a través de un proceso de contratación pública. Describe los requisitos para los proponentes, el tipo y monto de las garantías requeridas, los criterios para la evaluación y selección de propuestas, y los posibles resultados como la declaratoria de desierta o la cancelación del proceso.
Este documento describe los tipos de contratos de obras, incluyendo contratos por suma global, por administración y por precios unitarios. También explica el proceso de licitación, incluyendo la elaboración del pliego de condiciones, la convocatoria, las juntas de aclaraciones, la oferta, la apertura de sobres, la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato. Finalmente, detalla los tipos de licitaciones como concurso abierto, concurso cerrado, consulta de precios y contratación directa.
PARTES QUE CONFORMAN UN CONTRATO DE OBRAS, CONTRATO DE OBRAS, TIPOS DE CONTRATOS DE OBRAS, PROCESO DE LICITACIÓN, PASOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN, TIPOS DE LICITACIÓN.
Este documento presenta las condiciones para la contratación de servicios de hasta dos arquitectos residentes para la Comisión Descentralizada de Tacuarembo, bajo la supervisión de la Dirección Sectorial de Infraestructura de ANEP. Describe los requisitos para la presentación de ofertas, el proceso de evaluación y adjudicación, las obligaciones del adjudicatario, y establece cláusulas sobre pagos, cesiones, incumplimientos y sanciones. El plazo de contratación será hasta alcanzar la suma de $3,000,
Este documento establece las normas y procedimientos para la contratación de obras para la construcción de una cancha polifuncional en la comunidad de Aroma I en General Saavedra. Describe los requisitos para los proponentes, el proceso de evaluación y adjudicación, y los criterios para la descalificación y subsanación de propuestas. También especifica los tipos de garantías requeridas y los casos en los que pueden ser ejecutadas o devueltas.
Este documento establece las normas y procedimientos para la contratación de obras para la construcción de una cancha polifuncional en el barrio Rodeo del Norte en Montero, Bolivia. Detalla los requisitos para los proponentes, las garantías requeridas, los criterios para la descalificación y subsanación de propuestas, y los documentos que los proponentes deben presentar para participar en el proceso de licitación.
Este documento proporciona información general sobre el proceso de contratación para la readecuación del laboratorio del CIMFA Agua de Castilla en Oruro, Bolivia. Explica los requisitos de elegibilidad para los proponentes, los procedimientos administrativos previos como la inspección del sitio y las consultas, los tipos de garantías requeridas, los criterios para rechazar o descalificar propuestas, y las circunstancias en las que el proceso puede ser declarado desierto, cancelado o anulado. También indica que los proponentes
Este documento establece las normas y procedimientos para la adquisición de arena para la construcción del aeropuerto internacional de la ciudad de Potosí en Bolivia. Describe los requisitos para los proponentes, las garantías requeridas, los criterios para la evaluación y selección de propuestas, y los pasos del proceso de contratación desde la recepción de propuestas hasta la entrega final de los bienes.
Este documento establece las normas y procedimientos para la adquisición de muebles y equipos para un salón de videoconferencias de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat a través de un proceso de contratación pública. Describe los requisitos para los proponentes, el tipo y monto de las garantías requeridas, los criterios para la evaluación y selección de propuestas, y los posibles resultados como la declaratoria de desierta o la cancelación del proceso.
Este documento describe los tipos de contratos de obras, incluyendo contratos por suma global, por administración y por precios unitarios. También explica el proceso de licitación, incluyendo la elaboración del pliego de condiciones, la convocatoria, las juntas de aclaraciones, la oferta, la apertura de sobres, la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato. Finalmente, detalla los tipos de licitaciones como concurso abierto, concurso cerrado, consulta de precios y contratación directa.
PARTES QUE CONFORMAN UN CONTRATO DE OBRAS, CONTRATO DE OBRAS, TIPOS DE CONTRATOS DE OBRAS, PROCESO DE LICITACIÓN, PASOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN, TIPOS DE LICITACIÓN.
Este documento presenta las condiciones para la contratación de servicios de hasta dos arquitectos residentes para la Comisión Descentralizada de Tacuarembo, bajo la supervisión de la Dirección Sectorial de Infraestructura de ANEP. Describe los requisitos para la presentación de ofertas, el proceso de evaluación y adjudicación, las obligaciones del adjudicatario, y establece cláusulas sobre pagos, cesiones, incumplimientos y sanciones. El plazo de contratación será hasta alcanzar la suma de $3,000,
Este documento establece las instrucciones generales y la información para la contratación de obras en el Gobierno Autónomo Municipal de Colquechaca, Provincia de Chayanta, Bolivia. Se especifica que el proceso se regirá por la normativa boliviana sobre contratación estatal y presenta los requisitos para los proponentes, el tipo y monto de las garantías requeridas, y las actividades administrativas previas como inspección del sitio y reunión informativa.
La propuesta presenta los detalles de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para varias sedes, incluyendo el personal a cargo, visitas semanales, descripción de servicios generales como inspecciones y reportes, y servicios específicos de mantenimiento de diferentes áreas como electricidad, plomería, pintura, mobiliario y cubiertas. El objetivo es mantener las instalaciones en buen estado a través de un cronograma de actividades preventivas y la atención de requerimientos correctivos de manera oportuna.
Unidad 4 practicas de campo, proceso de contratacion de obrasVilma Perozo
Este documento resume los principales aspectos y documentos requeridos para el proceso de contratación de obras públicas según la Ley de Contrataciones Públicas vigente en Venezuela. Explica que una vez seleccionado el contratista ganador, este debe cumplir con una serie de requisitos como presentar documentos legales, garantías como fianzas de anticipo y fiel cumplimiento, un plan de trabajo y cronograma de pagos, entre otros, para formalizar legalmente el contrato de obra.
El documento habla sobre los aspectos y documentos generales de la contratación de obras según la Ley de Contrataciones Públicas vigente en Venezuela. Explica que luego de finalizado el proceso de licitación, comienza el proceso de contratación donde el ganador debe cumplir una serie de requisitos. Detalla los capítulos de la ley que contemplan lo relacionado a la contratación como aspectos generales, garantías y documentación requerida como memoria descriptiva, plan de trabajo, cronograma de desembolso y más.
Informe Técnico sobre los “Contratos, documentos que forman parte de un contrato de obra, tipos de contratos de obras, procesos de licitaciones para selección de un contratista”
1) La solicitud de propuesta busca contratar servicios para analizar los resultados de la encuesta ENDUTIH 2008 realizada por el INEGI y compararlos con los resultados de aplicar la misma encuesta en una muestra de hogares de Veracruz. 2) El documento incluye instrucciones para los postores, condiciones de contratación, términos de referencia y formatos requeridos para la propuesta. 3) Las propuestas deben ser enviadas antes del 12 de abril de 2009 a la oficina del Dr. Carlos Arturo Torres Gastelu en la Facultad de
Este documento describe los aspectos básicos de los contratos de obra civil en Venezuela. Explica que este tipo de contrato especifica una obra que se va a realizar y el precio que se pagará. Luego detalla los tipos de contratos (suma global, por administración, por precios unitarios), sus características, ventajas y desventajas. Finalmente, cubre el proceso de licitación para obras, incluyendo los pasos como la elaboración del pliego de bases, el llamado a licitación y la apertura y adjudicación de ofertas.
El documento describe un proyecto coordinado por ASECSA y financiado por Koica y UNFPA para ampliar y remodelar un centro de atención materno infantil en San Pedro Soloma, Huehuetenango. Se invita a cotizaciones públicas para realizar los trabajos de construcción siguiendo las bases establecidas. El proyecto incluye tableros de yeso, ventanas, puertas, sistemas eléctricos e hidráulicos, azulejos, pintura y otras obras para ampliar la infraestructura del centro de salud.
Este documento es una convocatoria pública realizada por la Universidad del Cauca y la empresa Constructora de Ingeniería Colombiana Ltda. para la colocación de una cortina de madera acordeón en el salón 300 de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad. La convocatoria describe los términos, condiciones, especificaciones técnicas, plazos y presupuesto oficial para la obra civil. Asimismo, establece los requisitos para los proponentes y el proceso de presentación, evaluación y adjudicación de las prop
Este documento describe diferentes aspectos relacionados con los contratos de obra, incluyendo las partes de un contrato de obra, los tipos de contratos (a suma global, por administración y por precio unitario), y el proceso de licitación. Los tipos de contratos se diferencian principalmente por cómo se establece el precio y se distribuyen los riesgos entre el contratista y el comitente. El proceso de licitación incluye la elaboración de bases, el llamado a licitar, la presentación y evaluación de ofertas, y la adjudicación del contr
El documento define el contrato de obra como aquel en el que una parte se compromete a ejecutar un trabajo a cambio de un precio, y describe las partes involucradas, los tipos de contratos de obra (por costo global, precios unitarios, administración), aspectos legales y el proceso de licitación.
El documento define los diferentes tipos de contratos de obras, incluyendo contratos por suma global, por administración y por precios unitarios. También describe el proceso de licitación, el cual consiste en la elaboración de un pliego de bases y condiciones, el llamado a licitación, la presentación de ofertas, la apertura de sobres, la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato. Finalmente, menciona los tipos de licitaciones como licitación abierta y licitación cerrada.
Este documento resume varios artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre contratos complementarios y modificaciones a contratos. Explica cuando se pueden celebrar contratos complementarios, como se reajustan los precios, y como se pueden realizar ordenes de trabajo. También resume cuando y como terminan los contratos y los procedimientos en caso de disolución de una persona jurídica contratista.
1) El documento habla sobre los contratos de ejecución de obras públicas. 2) Explica que el Estado puede ejecutar obras de tres maneras: directamente, mediante encargo a otra entidad pública, o mediante contrato con un constructor privado. 3) Describe los requisitos y documentos necesarios para convocar a una obra por contrata, incluyendo el expediente técnico y de contratación.
Este documento establece las normas y requisitos para la presentación de propuestas para el proyecto "Construcción de cableado subterráneo Distrito 1". Solo pueden participar empresas consultoras bolivianas legalmente constituidas. Los proponentes deben presentar formularios con información técnica, económica y legal, así como garantías. Se describen los criterios para la descalificación, subsanación de errores y declaratoria desierta. El proceso puede ser cancelado o suspendido antes de la firma del contrato.
Este documento presenta información sobre contratos de obras civiles para la asignatura de Administración e Inspección de la carrera de Ingeniería Civil. Explica la definición de contrato de obras y sus partes constitutivas. Luego describe tres tipos de contratos (suma global, por administración y por precios unitarios), indicando sus características, ventajas y desventajas. También define el proceso de licitación y enumera de manera ordenada los pasos de un proceso licitatorio típico. Por último, describe dos tipos
Este documento es una convocatoria pública realizada por la Universidad del Cauca y la empresa Constructora de Ingeniería Colombiana LTDA para la obra civil de colocación de una cortina de madera acordeón en el salón 300 de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad. La convocatoria establece los términos, condiciones, especificaciones técnicas, presupuesto de $3'150.000 COP y plazo de 30 días calendario para la ejecución de la obra. La convocatoria también describe los requisitos para
Este documento establece las bases administrativas para la licitación de un proyecto de oficinas ejecutivas para el Banco BICE en Curicó. Describe la entidad mandante y unidad técnica, la identificación y ubicación de la obra, el tipo de financiamiento y forma de pago, la reglamentación, las obras a ejecutar, el valor de la propuesta, el cronograma, los documentos y normas que rigen el contrato, la garantía de fiel cumplimiento, la inspección técnica, los plazos, multas
Este documento establece las normas y procedimientos para la contratación de obras a través del proyecto Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en Bolivia. Describe los requisitos para los proponentes, el proceso de evaluación y selección, los tipos de garantías requeridas, y los pasos para la adjudicación del contrato y ejecución de la obra. El objetivo general es contratar de manera transparente y eficiente la construcción de un puente vehicular para una unidad educativa en la localidad de Urmiri, Potosí.
Pliego Limpieza Y Mantenimientos De Espacios Verdes Mod[1]Eduardo D´Anna
Este documento establece las condiciones generales para una licitación pública convocada por la Municipalidad de Santa Lucía para la contratación de una Escuela de Capacitación - Vivero Municipal y el mantenimiento de espacios verdes. Describe los requisitos para la presentación de propuestas, el contenido requerido en los sobres 1 y 2, y establece el presupuesto oficial para la licitación. Además, especifica las obligaciones de los proponentes y las condiciones generales para la convocatoria.
Este documento establece las instrucciones generales y la información para la contratación de obras en el Gobierno Autónomo Municipal de Colquechaca, Provincia de Chayanta, Bolivia. Se especifica que el proceso se regirá por la normativa boliviana sobre contratación estatal y presenta los requisitos para los proponentes, el tipo y monto de las garantías requeridas, y las actividades administrativas previas como inspección del sitio y reunión informativa.
La propuesta presenta los detalles de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para varias sedes, incluyendo el personal a cargo, visitas semanales, descripción de servicios generales como inspecciones y reportes, y servicios específicos de mantenimiento de diferentes áreas como electricidad, plomería, pintura, mobiliario y cubiertas. El objetivo es mantener las instalaciones en buen estado a través de un cronograma de actividades preventivas y la atención de requerimientos correctivos de manera oportuna.
Unidad 4 practicas de campo, proceso de contratacion de obrasVilma Perozo
Este documento resume los principales aspectos y documentos requeridos para el proceso de contratación de obras públicas según la Ley de Contrataciones Públicas vigente en Venezuela. Explica que una vez seleccionado el contratista ganador, este debe cumplir con una serie de requisitos como presentar documentos legales, garantías como fianzas de anticipo y fiel cumplimiento, un plan de trabajo y cronograma de pagos, entre otros, para formalizar legalmente el contrato de obra.
El documento habla sobre los aspectos y documentos generales de la contratación de obras según la Ley de Contrataciones Públicas vigente en Venezuela. Explica que luego de finalizado el proceso de licitación, comienza el proceso de contratación donde el ganador debe cumplir una serie de requisitos. Detalla los capítulos de la ley que contemplan lo relacionado a la contratación como aspectos generales, garantías y documentación requerida como memoria descriptiva, plan de trabajo, cronograma de desembolso y más.
Informe Técnico sobre los “Contratos, documentos que forman parte de un contrato de obra, tipos de contratos de obras, procesos de licitaciones para selección de un contratista”
1) La solicitud de propuesta busca contratar servicios para analizar los resultados de la encuesta ENDUTIH 2008 realizada por el INEGI y compararlos con los resultados de aplicar la misma encuesta en una muestra de hogares de Veracruz. 2) El documento incluye instrucciones para los postores, condiciones de contratación, términos de referencia y formatos requeridos para la propuesta. 3) Las propuestas deben ser enviadas antes del 12 de abril de 2009 a la oficina del Dr. Carlos Arturo Torres Gastelu en la Facultad de
Este documento describe los aspectos básicos de los contratos de obra civil en Venezuela. Explica que este tipo de contrato especifica una obra que se va a realizar y el precio que se pagará. Luego detalla los tipos de contratos (suma global, por administración, por precios unitarios), sus características, ventajas y desventajas. Finalmente, cubre el proceso de licitación para obras, incluyendo los pasos como la elaboración del pliego de bases, el llamado a licitación y la apertura y adjudicación de ofertas.
El documento describe un proyecto coordinado por ASECSA y financiado por Koica y UNFPA para ampliar y remodelar un centro de atención materno infantil en San Pedro Soloma, Huehuetenango. Se invita a cotizaciones públicas para realizar los trabajos de construcción siguiendo las bases establecidas. El proyecto incluye tableros de yeso, ventanas, puertas, sistemas eléctricos e hidráulicos, azulejos, pintura y otras obras para ampliar la infraestructura del centro de salud.
Este documento es una convocatoria pública realizada por la Universidad del Cauca y la empresa Constructora de Ingeniería Colombiana Ltda. para la colocación de una cortina de madera acordeón en el salón 300 de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad. La convocatoria describe los términos, condiciones, especificaciones técnicas, plazos y presupuesto oficial para la obra civil. Asimismo, establece los requisitos para los proponentes y el proceso de presentación, evaluación y adjudicación de las prop
Este documento describe diferentes aspectos relacionados con los contratos de obra, incluyendo las partes de un contrato de obra, los tipos de contratos (a suma global, por administración y por precio unitario), y el proceso de licitación. Los tipos de contratos se diferencian principalmente por cómo se establece el precio y se distribuyen los riesgos entre el contratista y el comitente. El proceso de licitación incluye la elaboración de bases, el llamado a licitar, la presentación y evaluación de ofertas, y la adjudicación del contr
El documento define el contrato de obra como aquel en el que una parte se compromete a ejecutar un trabajo a cambio de un precio, y describe las partes involucradas, los tipos de contratos de obra (por costo global, precios unitarios, administración), aspectos legales y el proceso de licitación.
El documento define los diferentes tipos de contratos de obras, incluyendo contratos por suma global, por administración y por precios unitarios. También describe el proceso de licitación, el cual consiste en la elaboración de un pliego de bases y condiciones, el llamado a licitación, la presentación de ofertas, la apertura de sobres, la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato. Finalmente, menciona los tipos de licitaciones como licitación abierta y licitación cerrada.
Este documento resume varios artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre contratos complementarios y modificaciones a contratos. Explica cuando se pueden celebrar contratos complementarios, como se reajustan los precios, y como se pueden realizar ordenes de trabajo. También resume cuando y como terminan los contratos y los procedimientos en caso de disolución de una persona jurídica contratista.
1) El documento habla sobre los contratos de ejecución de obras públicas. 2) Explica que el Estado puede ejecutar obras de tres maneras: directamente, mediante encargo a otra entidad pública, o mediante contrato con un constructor privado. 3) Describe los requisitos y documentos necesarios para convocar a una obra por contrata, incluyendo el expediente técnico y de contratación.
Este documento establece las normas y requisitos para la presentación de propuestas para el proyecto "Construcción de cableado subterráneo Distrito 1". Solo pueden participar empresas consultoras bolivianas legalmente constituidas. Los proponentes deben presentar formularios con información técnica, económica y legal, así como garantías. Se describen los criterios para la descalificación, subsanación de errores y declaratoria desierta. El proceso puede ser cancelado o suspendido antes de la firma del contrato.
Este documento presenta información sobre contratos de obras civiles para la asignatura de Administración e Inspección de la carrera de Ingeniería Civil. Explica la definición de contrato de obras y sus partes constitutivas. Luego describe tres tipos de contratos (suma global, por administración y por precios unitarios), indicando sus características, ventajas y desventajas. También define el proceso de licitación y enumera de manera ordenada los pasos de un proceso licitatorio típico. Por último, describe dos tipos
Este documento es una convocatoria pública realizada por la Universidad del Cauca y la empresa Constructora de Ingeniería Colombiana LTDA para la obra civil de colocación de una cortina de madera acordeón en el salón 300 de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad. La convocatoria establece los términos, condiciones, especificaciones técnicas, presupuesto de $3'150.000 COP y plazo de 30 días calendario para la ejecución de la obra. La convocatoria también describe los requisitos para
Este documento establece las bases administrativas para la licitación de un proyecto de oficinas ejecutivas para el Banco BICE en Curicó. Describe la entidad mandante y unidad técnica, la identificación y ubicación de la obra, el tipo de financiamiento y forma de pago, la reglamentación, las obras a ejecutar, el valor de la propuesta, el cronograma, los documentos y normas que rigen el contrato, la garantía de fiel cumplimiento, la inspección técnica, los plazos, multas
Este documento establece las normas y procedimientos para la contratación de obras a través del proyecto Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en Bolivia. Describe los requisitos para los proponentes, el proceso de evaluación y selección, los tipos de garantías requeridas, y los pasos para la adjudicación del contrato y ejecución de la obra. El objetivo general es contratar de manera transparente y eficiente la construcción de un puente vehicular para una unidad educativa en la localidad de Urmiri, Potosí.
Pliego Limpieza Y Mantenimientos De Espacios Verdes Mod[1]Eduardo D´Anna
Este documento establece las condiciones generales para una licitación pública convocada por la Municipalidad de Santa Lucía para la contratación de una Escuela de Capacitación - Vivero Municipal y el mantenimiento de espacios verdes. Describe los requisitos para la presentación de propuestas, el contenido requerido en los sobres 1 y 2, y establece el presupuesto oficial para la licitación. Además, especifica las obligaciones de los proponentes y las condiciones generales para la convocatoria.
Este documento presenta una guía referencial para modificar los modelos de Documento Base de Contratación (DBC) de acuerdo con el Decreto Supremo N° 4285 de 2020. Explica consideraciones como que la guía no reemplaza los modelos de DBC, y que las modificaciones deben realizarse para permitir el uso de medios electrónicos. Además, indica secciones específicas de los modelos de DBC que deben ser modificadas o eliminadas.
El documento presenta definiciones legales relacionadas a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado en Perú. Explica los principios que rigen las contrataciones, como libertad de concurrencia e igualdad de trato. También describe aspectos claves de la ejecución de obras como el inicio del plazo, ampliación de plazos, funciones del inspector o supervisor, y el proceso de recepción de la obra.
Este documento presenta las Bases Administrativas Generales para la construcción de una Feria Artesanal en la Plaza de San Fabian. Establece disposiciones generales, principios que rigen la licitación, definiciones clave, modalidades de licitación y el proceso de propuesta/licitación. Entre otros aspectos, define responsabilidades del contratista, establece la prelación en caso de discrepancias y detalla los procedimientos para llamados de licitación pública y privada.
Presentacion de Trabajo de Campo_GRUPO N 02.pptxErick Roncal
Este documento presenta información sobre la Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo definiciones de términos clave como el acta de entrega de terreno de obra, el acta de compatibilidad de obra, el inicio de plazo de ejecución de obra y las valorizaciones. Explica los procedimientos y plazos relacionados con estas actividades clave de los proyectos de construcción.
El documento trata sobre el uso de asfalto modificado con grano de caucho reciclado en la construcción de pavimentos flexibles. Presenta la normatividad del Instituto Nacional de Vías relacionada con este tipo de mezclas asfálticas y menciona un tramo construido usando esta técnica. También describe los objetivos, presupuesto, plazo y ubicación de una licitación pública para un proyecto vial en el departamento de Nariño.
PARTES QUE CONFORMAN UN CONTRATO DE OBRAS, CONTRATO DE OBRAS, TIPOS DE CONTRATOS DE OBRAS, PROCESO DE LICITACIÓN, PASOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN, TIPOS DE LICITACIÓN.
PUBLICADO EN LA PAGINA DEL PAR II - ESTANQUES PISICOLAS SIND. RAMIREZ.pdfAgustinCahuana2
El Sindicato Ramírez está solicitando cotizaciones para la construcción de 158 estanques piscícolas. Los interesados deben presentar su propuesta económica, experiencia, equipos y documentación requerida antes del 30 de mayo de 2022. La apertura de propuestas se realizará el mismo día para seleccionar la oferta más baja que cumpla todos los requisitos.
Este documento establece las bases administrativas y técnicas para la construcción de una plaza deportiva en Villa El Raudal, Quilleco. Incluye detalles sobre las garantías requeridas, cumplimiento de la legislación laboral, recepción de la obra, inspección y supervisión. También indica que se realizará una visita guiada al terreno de obra.
Este documento describe las bases de una licitación pública nacional para la adquisición de vales de gasolina por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Se especifican 15 secciones con información sobre el proceso de licitación, entrega de bienes, criterios de evaluación, garantías requeridas y más. El documento provee los detalles completos para el proceso de licitación para la compra de vales de gasolina.
Este documento establece las instrucciones y condiciones para la licitación pública de obras para la construcción del sistema de riego Arrayan en Villa Vaca Guzmán, Bolivia. Se especifican los requisitos para los proponentes elegibles, el proceso de consultas y aclaraciones, la preparación y presentación de propuestas, los criterios de evaluación y adjudicación, y las resoluciones que pueden ser impugnadas. El método de contratación es el precio evaluado más bajo y la moneda es el boliviano.
El documento habla sobre la importancia de la planeación en los proyectos de las entidades públicas, requiriendo estudios previos de viabilidad técnica y económica. También describe los requisitos para publicar proyectos de inversión en las páginas web de las entidades, el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional y la necesidad de elaborar estudios y documentos definitivos antes de abrir un proceso de selección para un proyecto.
El documento describe los diferentes tipos de expedientes relacionados con la contratación y ejecución de obras, incluyendo el expediente técnico, el expediente de contratación y los factores de evaluación. También describe los sistemas de contratación, modalidades de ejecución contractual y plazos para la formulación y absolución de observaciones.
La ley modifica varios artículos de la Ley de Contrataciones Públicas para establecer nuevos plazos para la manifestación de voluntad de participar en concursos, requisitos para la publicación de llamados a concursos abiertos nacionales e internacionales, y procedimientos para la contratación directa en casos excepcionales. También establece sanciones para funcionarios y particulares por incumplimiento de la ley.
Este documento establece las bases y condiciones para la licitación pública nacional para otorgar la concesión del servicio público de transporte de pasajeros mediante ómnibus en el Área Metropolitana del Gran Mendoza por un período de 10 años. Define el marco institucional y legal que rige el proceso licitatorio, la terminología utilizada, los requisitos para los oferentes y el precio de $500.000 pesos para adquirir los pliegos de la licitación.
La Institución Educativa Los Comuneros está convocando ofertas para la contratación de bienes y servicios por un valor de $1.676.300. El documento detalla el cronograma del proceso, los requisitos para los proponentes, las condiciones del contrato como plazo y forma de pago, obligaciones de los contratistas y el proceso de selección.
El documento establece los términos de un contrato para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de contenedores en un municipio. El contrato tendrá una duración de 4 años y se financiará con el presupuesto municipal. Se fija un tipo máximo de licitación de 143,873.28 euros anuales. Los licitadores deberán cumplir con los requisitos de capacidad y presentar una garantía provisional.
El documento presenta varias propuestas de actividades lúdicas para utilizar en el entrenamiento de fútbol base y alto rendimiento, con el objetivo de motivar a los jugadores. Incluye juegos que involucran agrupamientos, calentamiento, mejora de la condición física, coordinación, y desarrollo de habilidades con y sin balón, como "fútbol sin pelota", "muro transparente", "futbolín humano", entre otros. El autor es Julio Herrador Sánchez, profesor de la asignatura HMB
Este documento describe el proceso de selección para contratar monitores laborales temporales para la empresa Aulandalus Formación PM 2008 en El Saucejo (Sevilla) durante el curso escolar 2017-2018. Detalla los requisitos para los candidatos como la nacionalidad, edad y titulación requerida. Explica el proceso de solicitud, plazos y baremación de méritos como experiencia y formación. Finalmente, establece el proceso para formalizar los contratos y lista de suplentes.
El documento anuncia cambios en los nombramientos de los Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de El Saucejo, Sevilla. También nombra a doña Antonia Ma Capitán Martínez como Alcaldesa en funciones durante las vacaciones del Alcalde del 2 de Octubre al 2 de Noviembre. El anuncio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, el tablón de anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento.
Este documento contiene una solicitud para la concesión de becas para escuelas infantiles del Ayuntamiento de El Saucejo. Se pide información personal sobre el alumno y sus padres, así como documentación que acredite los ingresos familiares y la matrícula en una escuela infantil pública del municipio. También incluye declaraciones juradas sobre si se recibe ya alguna bonificación para la plaza escolar y una autorización para que los servicios sociales consulten los datos del padrón municipal sin necesidad de aportar esta documentación.
El documento es una ordenanza que regula la concesión de becas para escuelas infantiles en El Saucejo. Establece los requisitos para solicitar las becas, como estar empadronado en el municipio y tener hijos matriculados en la escuela infantil local. También especifica que las becas cubrirán parcialmente la cuota mensual de la escuela y serán compatibles con otras ayudas siempre que no superen el coste total.
The passage discusses the importance of renewable energy and describes Germany's transition to renewable power sources like solar and wind energy. Germany has invested heavily in solar and wind farms and now generates over 40% of its electricity from renewable sources on certain days. This transition was driven by Germany's goal of making renewable energy 80-100% of its power supply by 2050.
El documento anuncia la aprobación definitiva del presupuesto general, las bases de ejecución y la plantilla de personal para el año 2017 del Ayuntamiento de El Saucejo. El alcalde Antonio Barroso Moreno solicita la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla para notificar a los ciudadanos y permitir la presentación de reclamaciones durante 15 días.
El Ayuntamiento de El Saucejo aprobó la liquidación del Presupuesto General correspondiente al año 2016 en una sesión plenaria celebrada el 15 de junio de 2017. El alcalde Antonio Barroso Moreno solicita la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. La liquidación presupuestaria está disponible para su consulta por los ciudadanos de acuerdo con los plazos legales.
Este documento establece las condiciones para el suministro de materiales para proyectos de obras públicas financiadas por el PFOEA 2017 en El Saucejo (Sevilla). Detalla los requisitos para la presentación de ofertas, el proceso de licitación, y especificaciones sobre los materiales, precios, plazos y adjudicación. La financiación proviene de subvenciones de la Diputación de Sevilla y fondos municipales.
El ayuntamiento de El Saucejo aprobó un proyecto para instalar un campo de entrenamiento de airsoft en un paraje llamado Vado-Yeso. El proyecto estará expuesto al público durante 20 días hábiles después de su publicación en el boletín oficial de la provincia. El documento también se publicará en el portal de transparencia del ayuntamiento, en su sede electrónica y página web.
La Unión Europea ha acordado un embargo petrolero contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. El embargo prohibirá las importaciones marítimas de petróleo ruso a la UE y pondrá fin a las entregas a través de oleoductos dentro de seis meses. Esta medida forma parte de un sexto paquete de sanciones de la UE destinadas a aumentar la presión económica sobre Moscú y privar al Kremlin de fondos para financiar su guerra.
El documento presenta las tasas de entrada y abonos para la piscina municipal de El Saucejo en 2017. Detalla los precios de entrada para menores, mayores, jubilados, titulares de carnet joven y desempleados, así como los horarios laborables y festivos. También incluye información sobre días con descuentos, eventos especiales y días de entrada libre. Por último, detalla los precios de los abonos de 30 baños para diferentes grupos.
El documento detalla los plazos de solicitud para diferentes tipos de enseñanzas en Andalucía, incluyendo ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, cursos preparatorios, idiomas y enseñanzas universitarias. Proporciona las fechas para solicitar cursos presenciales, semipresenciales, a distancia y parcialmente presenciales, así como los contactos de la oficina de empleo local para más información.
Este documento presenta el Estudio Ambiental Estratégico inicial para el Plan General de Ordenación Urbana de El Saucejo. Resume los objetivos del plan, analiza cuatro alternativas de desarrollo y sus posibles impactos ambientales, e identifica su relación con otros planes sectoriales. El documento proporciona la información requerida para iniciar el proceso de evaluación ambiental estratégica del plan de urbanismo municipal.
Transcripción. S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realiz...Andrés Retamales
Transcripción. S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realiza Cuenta Pública 2024 [1 de junio de 2024].
Disponible en:
https://prensa.presidencia.cl/lfi-content/uploads/2024/06/01.06.2024-cuenta-publica-ante-congreso-nacional.docx.pdf
Informe de Movilidad / Mayo 2024 / Caja de JubilacionesCórdoba, Argentina
El Informe de Movilidad es una publicación de carácter mensual en la cual se detallan los sectores con reajustados en la liquidación de haberes. Se tratan temas relacionados a haber medio, haber mínimo, ley 10.333 y tope previsional, entre otros. A su vez se efectúa una estimación del impacto financiero que tendrá la movilidad sobre las erogaciones corrientes del sistema previsional.
Promulgado: Ley Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Co...Baker Publishing Company
El Gobierno de Chile promulgó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Razón de su Género, que fue ingresada durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2017). Esta ley entrega un marco normativo que establece los deberes de los distintos órganos del Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres, acorde a los de la “Convención de Belem do Pará“, instrumento internacional que consagró el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Según destacaron las autoridades, esta normativa cuenta con un mecanismo de supervisión judicial de medidas cautelares para garantizar su cumplimiento y permanencia, mientras que también fortalece el rol de representación jurídica del país. Asimismo, define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones, entre ellas la física, psicológica, sexual, simbólica, económica y gineco-obstétrica.
Balance Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba ...Córdoba, Argentina
Los Estados Contables tienen por objeto dar a conocer la situación patrimonial y de resultados así como presupuestaria de la institución al cierre de cada ejercicio contable. Brindan información a los beneficiarios, abogados, peritos, auditores, organismos de contralor, y a la sociedad en general.
Entren los principales temas, los informes presentan información relacionada a ingresos por aportes y contribuciones; gasto prestacional y gastos de funcionamiento; fuentes de financiamiento; resultados financieros; fondo complementario, entre otros temas.
Reglamento de Organización y Funciones de MPHCO - 2017.pdf
Pliego condiciones 17
1. AYUNTAMIENTO
DE
EL SAUCEJO
(Sevilla)
PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EN LA ADJUDICACION DE
SUMINISTRO DE LOS DIVERSOS MATERIALES PARA LA REALIZACION DE
LAS OBRAS DEL PFOEA 2017, EN EL MUNICIPIO DE EL SAUCEJO.
1 OBJETO
El presente Pliego tiene por objeto la aprobación de las condiciones
generales que han de regir en las adjudicaciones de los materiales destinados a las obras del
PFOEA.
2 BIENES A SUMINISTRAR
Los bienes objeto de suministro serán todos los materiales de construcción
necesarios para la realización de los proyectos de obras afectados del PFOEA.
En el anexo a la convocatoria de licitación se especificaran los lotes objetos
de las mismas, sin perjuicio de que cada licitador haga la oferta de los materiales que
estimen oportuno.
3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los materiales a suministrar deberán ajustarse a las características o
exigencias que para cada uno de ellos figure en las vigentes normas generales de calidades
emitidas por el Ministerio de Industria de acuerdo con la U.E.
En caso de requerirse algunos ensayos o presentación de muestras, los gastos
que estos comporten serán de cuenta del proveedor, siempre que no superen el 6 % del
valor del suministro del que se trate. Este límite no existirá si se supera las causas debidas
al proveedor.
En caso de desecharse algún material suministrado, será retirado de la obra
en el plazo máximo de cuatro días, con cargo al proveedor, siempre que no superen el 6 %
del valor del suministro del que se trate. Este límite no existirá si se supera por causas
debidas al proveedor.
Si algún material ya incorporado en la obra apareciera deficiencias
incompatibles con la función a realizar, correría por cuenta del proveedor la reposición de
los mismos. Los gastos inherentes de derribos, demoliciones y toda indemnización que por
los perjuicios de estos casos pudieran derivarse. Todos los gastos producidos por esta
2. contingencia le serán descontados al proveedor de las facturas pendientes y de las garantías,
si procediese.
En caso de que facturas y garantías no cubriesen el importe de los gastos de
este Ayuntamiento podrá ejecutar las acciones a que tenga derecho.
4 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Las condiciones son las siguientes:
I.– La demanda de los suministros adjudicados estará siempre condicionada a la
ejecución de la obra, no existiendo por parte del Ayuntamiento obligación de agotar el
importe adjudicado a cada proveedor.
II.– Las adjudicaciones realizadas podrán experimentar, en caso de necesidad, un
incremento, de existir subvención suficiente para ello, aunque el Ayuntamiento estará
obligado al pago de lo efectivamente suministrado.
III.– El adjudicatario se obliga a suministrar los incrementos al precio que ofertó en
su proposición.
IV.– Si, excepcionalmente, en la obra se produjesen modificaciones necesarias a
juicio de los Técnicos, debidamente documentadas, que no hicieran preciso el suministro
adjudicado, la referida adjudicación quedará sin efecto.
V.– En caso de requerirse algún material no incluido en la licitación, será
indispensable, tanto para su suministro como para el abono de su importe, que previamente
se hayan aprobado cantidades y precios, y que conste así en un anexo a la adjudicación: en
caso contrario, el Ayuntamiento declina toda responsabilidad en el caso de los suministros
afectados aunque existan albaranes de entrega.
5 POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES
La licitación podrá hacerse por uno o varios lotes independientes,
establecido en el anexo, o bien por la totalidad de los mismos.
No obstante, el Ayuntamiento podrá negociar con el adjudicatario
prestaciones distintas de las que hayan sido objeto del contrario en el supuesto previsto en
el artículo 237.3 del Reglamento General de Contratación.
6 FINANCIACION
La financiación para estos suministros es la subvención que para el pago de
los materiales de las obras del PFOEA conceda la Diputación Provincial de Sevilla y fondos
del propio Ayuntamiento.
En ningún caso podrá adjudicarse definitivamente por más cantidad que la
subvencionada en cada afectación, suscribiéndose sucesivos contratos hasta agotar, si fuese
necesario, tipo previsto o llegar al límite subvencionado si este fuere inferior.
En todo caso, la firma del contrato estará supeditada a la confirmación del
compromiso de concesión de la subvención por parte de la Diputación de Sevilla.
3. 7 CONVOCATORIA
La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en la
que se fijara el plazo para la presentación de las proposiciones.
ULTIMO DIA DE RECOGIDA DE OFERTAS: PLAZO INDICADO EN LA
PUBLICACIÓN
8 CONTENIDO DE LA OFERTA
Las ofertas se presentaran en dos sobre cerrado, firmados por el licitador,
haciendo constar en el exterior de cada uno:
-Nombre del licitador o razón social
- Suministro al que opta especificando el número de lotes.
EN EL INTERIOR DEL SOBRE “A”, deberá aportar, expresado en español:
1.- Fotocopia de NIF, o del CIF en caso de razón social
2.- Escritura de poder bastanteada, si se actúa en nombre de una razón social.
3.- Estar dado de alta en el I.A.E. para la correspondiente actividad.
4.- Documento acreditativo de la clasificación del contratista con arreglo al artículo
298 del Reglamento General de Contratación del Estado, en caso que se estime necesario
por la índole del suministro.
Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones a la Seguridad
Social.
5.- Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales.
6.-Declaración jurada de no estar incapacitado ni ser incompatible para contratar
con la Administración en general ni con el Ayuntamiento al que licite.
Los licitadores que por haber concurrido en otras ocasiones tuvieran aportadas la
documentación 1 y 2, será suficiente con que lo haga constar.
Los licitadores procedentes de otros países de la Unión Europea deberán aportar los
documentos de acuerdo con lo estipulado por los Organismos competentes en sus
respectivos países.
EN EL INTERIOR DEL SOBRE “B”, deberá aportar:
1.-Oferta económica según modelo.
4. 9 PRESENTACION DE OFERTAS
La presentación se hará en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza
Constitución, número 12, de 9 a 13 horas. El plazo límite se comunicará a los ofertantes.
También podrán presentarse ofertas por correo certificado dirigidos a este Excmo.
Ayuntamiento, mediante telegrama, de conformidad con el artículo 100, párrafo 4, del
Reglamento General de Contratación.
10 FORMA DE ADJUDICACION
Se realizará por Concurso, adjudicándose provisionalmente los suministros a la
oferta considerada, globalmente, como la más ventajosa al conjugarse los siguientes
factores:
a) Mayor relación calidad-precio.
b) Mayor rapidez en la disposición y suministro.
c) Mejor adaptación al medio en que ha de ser utilizado.
d) Cualquier otro factor que, manifestado por el adjudicatario, mejore la oferta.
e) Comportamiento del licitador en el cumplimiento de los plazos y obligaciones del
suministro en adjudicaciones anteriores (que no hayan sido objeto de penalizaciones,
rescisiones firmes de contratos, advertencias, etc. ).
f) Mayor adhesión a las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, impuestas en
las obras, vías públicas o almacenes, como la completa dotación de los EPIS y EPC por
parte de los trabajadores encargados de servir los materiales o realizar los trabajos.
El orden de los factores mencionados no supone jerarquía o preferencias de uno
respecto a otros.
11 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Las proposiciones, previamente informadas por el Técnico Director de los proyectos
afectados, serán estudiadas y valoradas en la Mesa de Contratación, que podrá rechazar
todas las ofertas declarando desierto el Concurso, sin que en ningún caso quepa a los
concursantes reclamación alguna.
12 ADJUDICACION DEFINITIVA
Las adjudicaciones serán provisionales y se convertirán en definitiva cuando la
Comisión Provincial, afecto los proyectos del PFOEA, estos serán subvencionados por el
INEM en las partidas de mano de obra, la subvención hecha efectiva, y tengan
comprometida, asimismo, la subvención para materiales por la Diputación de Sevilla.
Consecuentemente podrán hacerse tantas contrataciones definitivas, a aquel licitador
que resulte adjudicatario provisionalmente, como afectaciones que realice a lo largo del
PFOEA, la Comisión Provincial de Planificación y Coordinación de Inversiones, y siempre
que la naturaleza de las obras lo requiera.
Pese a ser declarado adjudicatario, si por cualquier motivo las subvenciones con las
que hacen frente a esta contratación no se produjesen, las adjudicaciones serían nulas de
pleno derecho, o solamente exigibles hasta el límite de la subvención concedida.
5. El proveedor no tendrá derecho a formular reclamación alguna al Ayuntamiento en
caso de que la adjudicación provisional no se eleve a definitiva.
13 PRECIOS
Los precios contenidos en la oferta económica deberán incluir los siguientes
extremos:
- Suministro, transporte y descargo de los materiales en el lugar que se indique
(obra o almacén) dentro del término municipal, a la mayor brevedad posible, y siempre sin
excederse del plazo de cuatro días desde la fecha de petición normal, (hoja de pedido vía
FAX) salvo especificación expresa hecha por parte del Técnico Director de la Obra del
Técnico Director de la Obra.
- Maquinaria y/o utillaje necesario para realizar el mencionado transporte y
descarga.
En la especificación de los precios deberán señalarse marcas, modelos y categorías, si
hubiere, así como las características y ayuden a identificar la calidad del producto.
En caso de requerirse algunos ensayos o presentación de muestras, los gastos que
estos comporten serán de cuenta del proveedor, siempre que no superen el 6% del valor del
suministro contratado, no existiendo este límite sise supera por causas imputables al
proveedor.
Los medios mecánicos contratados, (útiles y maquinaria), se contará el trabajo una
vez que se encuentre a pie de obras.
14 PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO
El contrato o contratos a suscribir con los adjudicatarios será por el tiempo que dure
la ejecución de las obras correspondientes al PFOEA 2017.
Los suministros contratados se ejecutarán con arreglo a los plazos que, dentro del
establecido anteriormente, para cada contrato se señalen. Para adjudicatarios con
establecimientos abiertos al público, la factura hará las veces de documento contractual y
deberá reunir todos los requisitos exigibles.
15 REGIMEN DE PAGO
El pago de los suministros será hecho por el Ayuntamiento, factura reglamentaria, a
nombre del respectivo Ayuntamiento.
El pago de dichos materiales se realizaran una vez comprobadas y pasadas la
facturas por la Comisión de Gobierno y se halla recibido la subvención correspondiente a
cada obra.
6. 16 PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía será el usual para la naturaleza del material que se suministre.
17 CAUSAS DE RESOLUCION Y PENALIZACIONES
Serán causas de resolución del contrato, además de las que determina el artículo 273
del Reglamento General de Contratación, la no concesión de la subvención comprometida
por cualquier de los Organismos inversores.
Este Ayuntamiento como órgano de contratación, reserva la prerrogativa de
interpretar el contrato o contratos que se suscriban, resolviendo cualquier duda que ofrezca
su cumplimiento o aprobando su resolución, de acuerdo con los límites establecidos por la
Ley de Contratos del Estado.
El incumplimiento de los plazos establecidos para el suministro supondrá la
imposición de las penalizaciones que se señalan, previa instrucción del oportuno
expediente sancionador, cuyos importes serán deducidos de las facturas presentadas o
pendientes de presentar, así como de la fianza depositada. Si no se señalara plazo especial
de entrega en la hoja de pedidos se entenderá como que el suministro deberá efectuarse en
un plazo de cuatro días a partir de la referida fecha indicada en la correspondiente hoja de
pedidos.
Las penalizaciones a imponer, cuando procedan, serán las que a continuación
detallemos:
TRANSCURRIDO HASTA CINCO DIAS HABILES DE RETRASO DESDE LA
FECHA DEL PEDIDO SE DEDUCIRA EN LA FACTURA EL 5% DEL IMPORTE
TOTAL DE LA HOJA DE PEDIDO PENALIZADA.
TRANSCURRIDO HASTA DIEZ DIAS HABILES DE RETRASO DESDE LA
FECHA DEL PEDIDO SE DEDUCIRA EN LA FACTURA EL 10% DEL IMPORTE
TOTAL DE LA HOJA DE PEDIDO PENALIZADA.
TRANSCURRIDO HASA VEINTE DIAS HABILES DE RETRASO DE LA
FECHA DE PEDIDO SE DEDUCIRA EN LA FACTURA EL 20% DEL IMPORTE
TOTAL DE LA HOJA DE PEDIDO PENALIZADA.
TRANSCURRIDO MAS DE VEINTE DIAS HABILES DE RETRASO DE LA
FECHA DE PEDIDO, RESOLUCION DEL CONTRATO, PRODUCIENDOSE SI FUERA
NECESARIO LA ADJUDICACION A OTROS PROVEEDORES, SIN PERJUICIO DE
EJECUTAR LAS ACCIONES QUE SE ESTIMEN PERTINENTES PARA EL
RESARCIMIENTO DE DAÑOS E INDEMNIZACIONES DE LOS PERJUICIOS
CAUSADOS.
18 REVISION DE PRECIOS
Los precios de prestación de estos contratos no podrán ser objeto de revisión.
7. 19 FACULTADES DE INSPECCION DE COMPROBACION
Este Ayuntamiento, como órgano de contratación, se reserva la facultad de
inspeccionar y comprobar los suministros contratados, pudiendo resolver los contratos si
los mismos ni cumplen las especificaciones exigidas.
20 REGIMEN JURICO
El contrato que se suscriba con el adjudicatario o adjudicatarios tendrán carácter
administrativo y su régimen jurídico será el previsto en el artículo 112.1 del Real Decreto
781/86, de 18 de Abril, texto refundido de las disposiciones vigente en materia de Régimen
Local.
En lo no previsto en el presente Pliego se estará a lo que aprobado por el Pleno de
la Corporación, se expondrá al público durante el plazo de ocho días anunciándose así en
el “Boletín Oficial” de la provincia, para que puedan formularse reclamaciones.
21 CONTRATACIÓN A DISTINTOS INDUSTRIALES PARA EL
SUMNINISTRO Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS ESPECIFICOS.
Las Bases Reguladoras para valorar y contratar distintos industriales para el
suministro y realización de trabajos específicos con destino a las obras de PFOEA en este
municipio, quedan definidas en este pliego, pudiéndose analizar con más profundidad y
detalle por la Mesa de Contratación, que básicamente cogerá la oferta que más se acerque
al baremo calidad-precio.
8. AYUNTAMIENTO
DE
EL SAUCEJO
( Sevilla )
PFOEA-2017
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA POR LOS PARTICIPANTES EN EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PRIMERO LEA ATENTAMENTE el Pliego de Condiciones, con ello evitará
consultas y posteriores reclamaciones.
SEGUNDO Si decides participar, rellene y FIRME la solicitud así como las
declaraciones y compromisos que deba asumir (se adjuntan modelos).
TERCERO Repase atentamente los documentos que debe incluir y que ya conoce,
según lo establecido en la cláusula 6 de los PLIEGOS, marcando con una X los que
introduce en el sobre.
CUARTO La oferta económica es el documento fundamental para la selección.
Está compuesta de diversos lotes, independientes cada uno de ellos: quiere decir que
podrá optar a todos y cada uno de los lotes que desee, de los existentes, de acuerdo con los
suministros que quiera ofertar.
Para ello deberá señalar el precio de cada elemento, en la línea correspondiente,
especificando precio unitario, aplicación del IVA, precio total en euros.
Esté atento a las variaciones introducidas en los modelos de proposiciones, para el
caso de suministros industriales.
QUINTO Una vez cumplimentada toda la documentación deberá disponer de dos
sobres: A y B.
EN EL APARTADO 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE ESPECIFICA LA
DOCUMENTEACIÓN QUE DEBE IR EN CADA SOBRE.
9. SEXTO Asegúrese de que la documentación esta en orden, cierre los sobres
firmándolos por detrás encima de la solapas y preséntelos en el Registro de este
Ayuntamiento sito en Plaza de la Constitución, número 12 de El Saucejo.
También podrán presentarla por Correo, en la forma establecida en los pliegos de
condiciones.
SEPTIMO El plazo de finalización será comunicado a los ofertantes.
La apertura de plicas, que será pública, se anunciará oportunamente en los tablones
de anuncios de este Ayuntamiento.
PARA FACILITAR LOS TRAMITES Y EVITAR LARGAS ESPERAS, LE SUGERIMOS
QUE NO DEJE PARA LOS ULTIMOS DIAS LA PRESENTACION DE SUS OFERTAS.
RECUERDE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN INCLUIR IVA,
FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y DESCARTA Y CUALQUIER OTRO
IMPUESTO QUE LE SEA DE APLICACIÓN
PODRA OBTENER INFORMACION COMPLEMENTARIA DIRIGIENDOSE A
LAS DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
10. CONCURSO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORRES PARA
ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS
PFOEA 2.017
AYUNTAMIENTO
11. DE
EL SAUCEJO
(Sevilla)
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR PARA OFERTAR
- RELLENAR DE MANERA CLARA: EL PRECIO UNITARIO, IVA, PRECIO
TOTAL EN EUROS. NO SERA VALIDA LA OFERTA SI FALTA ALGUNO DE ESTOS
CONCEPTOS.
-FIRMAR Y SELLAR CADA LOTE OFERTADO, ILUSTRANDO
CLARAMENTE EL SELLO O MEMBRETE DE LA EMPRESA.
- ENTREGAR EN EL REGISTRO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN SOBRE
CERRADO, EN HORARIO DE 9 H. A 13 H. (LA FECHA DE FINALIZACION SERA
HASTA PLAZO INDICADO EN LA PUBLICACIÓN), O POR CORREO
CERTIFICADO, DIRIGIDOS A ESTE AYUNTAMIENTO.
- ADJUNTAR TODA LA DOCUMIENTACION REQUERIDA EN EL SOBRE A
- LEER ATENTAMENTE EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LAS
INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTAY CEÑIRSE A LAS MISMAS.
12. LA MESA DE CONTRATACION VALORARA
- MAYOR RELACION CALIDAD PRECIO
- RAPIDEZ Y SERVICIO
- DISPOSICION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA
- CERTIFICADOS DE CALIDAD
EL PRECIO DEL MATERIAL OFERTADO INCLUYE
- COMPROMISO DE SERVIR EL MATERIAL EN OBRA INCLUIDA LA
DESCARGA.
- PLAZO DE ENTREGA 48 H. DESPUES DE RECIBIR LA HOJA DE PEDIDO
- COMPROMISO TIEMPO DE GARANTIA
- CERTIFICADO DE CALIDAD
13. RELACION DE LOTES
LOTE 1. AGLOMERANTES
LOTE 2. ADITIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
LOTE 3. HORMIGÓN DE PLANTA
LOTE 4. ARIDOS
LOTE 5. ACEROS EN BARRAS Y FERRALLA
LOTE 6. ACEROS EN PERFILES
LOTE 7. ESTRUCTURA METALICAS Y CERRAMIENTOS
LOTE 8. CERAMICOS
LOTE 9. VIGUETAS DE HORMIGÓN
LOTE 10. BORDILLOS DE HORMIGON
LOTE 11. TUBERIAS DE HORMIGON
LOTE 12. BLOQUES Y BOVEDILLAS
LOTE 13. CUBIERTA DE TEJAS
LOTE 14. CUBIERTA DE CHAPAS
LOTE 15. AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
LOTE 16. SOLERIAS
LOTE 17. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
LOTE 18. PINTURAS DROGUERIA
LOTE 19. MADERAS
LOTE 20. VIDRIOS Y POLICARBONATO
LOTE 21. PERFILERIA DE ALUMINIO
14. LOTE 22. HIERRO FUNDIDO
LOTE 23. CANTERIA DE GRANITO
LOTE 24. ADOQUINES DE HORMIGON
LOTE 25. POLIETILENO Y ACCESORIO V.A.
LOTE 26. FONTENERIA
LOTE 27. SANEAMIENTO PVC.
LOTE 28. FONTANERIA
LOTE 29. MATERIALES ELECTRICOS
LOTE 30. PEQUEÑA MAQUINARIA
LOTE 31. FERRETERIA
LOTE 32. ALQUILER DE MAQUINARIA
LOTE 33. CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
LOTE 34. EQUIPOS DE TROTECCION
LOTE 35. ESCAYOLAS Y YESOS
LOTE 36. ACCESORIOS
LOTE 37. EQUIPOS DE PROTECCION
LOTE 38. SEÑALIZACION
LOTE 39. MARMOLES
LOTE 40. FAROLAS
LOTE 41. PREFABRICADOS DE HORMIGON
LOTE 42. MOBILIARIO URBANO
15. DON....................................................................................., con D.N.I.
número..................................., en representación de la
empresa.............................................................................................................
.........................................con domicilio en.................................................... y
C.I.F. Número.............................
SOLICITA:
Formar parte en la adjudicación de suministro de los diversos materiales
para la realización de las obras del PFOEA 2.017, en el municipio de El
Saucejo (Sevilla).
El Saucejo a...........de........................... de 2.017
Fdo.:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla)
16. DON....................................................................................., con D.N.I.
número..................................., en representación de la
empresa.............................................................................................................
.........................................con domicilio en....................................................
y C.I.F. Número.............................
DECLARA:
Que no se encuentra incapacitado para contratar obras y servicios
públicos, así como incompatibles según los artículos cuarto y quinto del
reglamento de contratación de las Corporaciones Locales.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente
declaración en El Saucejo a...............de..............................de 2.017.
Fdo.:
17. DON....................................................................................., con D.N.I.
número..................................., en representación de la
empresa.............................................................................................................
.........................................con domicilio en....................................................
y C.I.F. Número.............................
DECLARA:
Que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias.
Para que así conste y surta los efectos oportunos, como declaración
expresa y responsable sobre los extremos A), B), y C) del Real Decreto
1.973/78, firmo la presente declaración en El Saucejo a
...............de..............................de 2.017.
Fdo.:
18. DON....................................................................................., con D.N.I.
número..................................., en representación de la
empresa.............................................................................................................
.........................................con domicilio en......................................................
y C.I.F. Número.............................
DECLARA:
Que no se incurso en las causas de prohibición de contratar previstas en
los artículos 15 al 20 TRLCAP.
Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente
declaración en El Saucejo a...............de..............................de 2.017.
Fdo.: