SlideShare una empresa de Scribd logo
Avanzada 2
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento
contable de los ingresos ordinarios y los costos
relacionados con los contratos de construcción.




Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a
cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la
actividad del contrato comienza y la fecha en la que
termina el mismo caen, normalmente, en diferentes
periodos contables, por tanto, la cuestión fundamental al
contabilizar los contratos de construcción es la
distribución de los ingresos ordinarios y los costos que
cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo
largo de los cuales se ejecuta.
Avanzada 2
LA
                                          ENNUMERACION
                                           DE TODAS LAS     FECHA DE LA
            NOMBRE Y    EL OBJETIVO DEL
CONTRATA:                                 PARTES ESCRITAS    FIRMA DEL
            DOMICILIO      CONTRATO
                                           Y/O GRAFICASE     ACUERDO
                                           QUE INTEGRAN
                                           EL CONTRATO
Avanzada 2
Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado
que a continuación se especifica:



      Un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, para
      la fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente
      relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su
      diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o
      utilización.


             Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el
             contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de producto, y
             en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan
             los costos.



                    Un contrato de margen sobre el costo es un contrato de construcción en el
                    que se reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y definidos
                    previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costos o una cantidad
                    fija.



                            Un contrato de construcción puede acordarse para la fabricación de un solo
                            activo, tal como un puente, un edificio, un dique, un oleoducto, una
                            carretera, un barco o un túnel.
Un contrato de construcción
   puede, asimismo, referirse a la
 construcción de varios activos que
  estén íntimamente relacionados
entre sí o sean interdependientes en
términos de su diseño, tecnología y
 función, o bien en relación con su
    último destino o utilización;




ejemplos de tales contratos son los de
  construcción de refinerías u otras
      instalaciones complejas
           especializadas.
Para los propósitos de esta Norma, el término
          contratos de construcción incluye:




 (a) los contratos de prestación de servicios que estén
  directamente relacionados con la construcción del
                        activo, así
(b) los contratos para la demolición o rehabilitación de
activos, y la restauración del entorno que puede seguir
           a la demolición de algunos activos.




    Las fórmulas que se utilizan en los contratos de
construcción son variadas, pero para los propósitos de
 esta Norma se clasifican en contratos de precio fijo y
          contratos de margen sobre el costo.
Agrupación y segmentación de los
                                        contratos de construcción:




No obstante, en ciertas circunstancias
  y a fin de reflejar mejor la esencia
    económica de la operación, es
                                                                          Los requisitos contables de esta
      necesario aplicar la Norma
                                                                                     Norma se
       independientemente a los
                                                                        aplican, generalmente, por separado
 componentes identificables de un
                                                                        para cada contrato de construcción.
contrato único, o juntar un grupo de
contratos a efectos de su tratamiento
                contable.
Cuando un contrato                                 (b) cada activo ha
cubre varios activos, la                           estado sujeto a
                           (a) se han recibido
construcción de cada                               negociación separada, y    (c) pueden identificarse los
                           propuestas económicas
uno de ellos debe                                  el constructor y el        ingresos y costos de cada
                           diferentes para cada
tratarse como un                                   cliente han tenido la      activo.
                           activo
elemento separado                                  posibilidad de aceptar o
cuando:                                            rechazar la parte del
                                                   contrato relativa a cada
                                                   uno de los activos, y
(a) El grupo de contratos se negocia como un único
                                                paquete;
Un grupo de contratos, que procedan de un       (b) los contratos están tan íntimamente relacionados
cliente o de varios, debe ser tratado como un   que son, efectivamente, parte de un único proyecto
único contrato de construcción cuando:          con un margen de beneficios genérico para todos
                                                ellos, y                   (c) los contratos se
                                                ejecutan simultáneamente, o bien en una secuencia
                                                continua.
Un contrato puede contemplar, a
                                         (a) El activo difiere significativamente
voluntad del cliente, la construcción
                                         en términos de diseño, tecnología o
de un activo adicional a lo pactado
                                         función del activo o activos cubiertos
originalmente, o puede ser modificado
                                         por el contrato original, o
para incluir la construcción de tal
                                         (b) el precio del activo se negocia sin
activo. La construcción de este activo
                                         tener como referencia el precio fijado
adicional debe tratarse como un
                                         en el contrato original.
contrato separado cuando:
Avanzada 2
(a) el importe inicial del ingreso acordado en el
                   contrato, y


    (b)cualquier modificación en el trabajo
contratado, así como reclamaciones o incentivos:


  (i) en la medida que sea probable que de los
           mismos resulte un ingreso, y


 (ii) siempre que sean susceptibles de medición
                     fiable.
 Los ingresos del contrato se miden
  por el valor razonable de la
  contraprestación recibida o por
  recibir. La medición de los ingresos
  procedentes del contrato estará
  afectada por diversas
  incertidumbres, que dependen del
  desenlace de hechos futuros.

 Una modificación es una
  instrucción del cliente para
  cambiar el alcance del trabajo que
  se va a ejecutar bajo las condiciones
  del contrato. Una modificación
  puede llevar a aumentar o
  disminuir los ingresos procedentes
  del contrato.
 Una reclamación es una cantidad
  que el contratista espera cobrar del
  cliente, o de un tercero, como
  reembolso de costos no incluidos
  en el precio del contrato. La
  reclamación puede, por
  ejemplo, surgir por causa de que el
  cliente haya causado
  demoras, errores en las
  especificaciones o el diseño, o bien
  por causa de disputas referentes al
  trabajo incluido en el contrato.

 Los pagos por incentivos son
  cantidades adicionales
  reconocidas al contratista siempre
  que cumpla o sobrepase
  determinados niveles de ejecución
  en el contrato.
Los costos del contrato deben comprender:



(a) los costos que se relacionen directamente
con el contrato específico;


(b) los costos que se relacionen con la
actividad de contratación en general, y
pueden ser imputados al contrato específico.
(a) costos de mano de obra en el
                                                                                                     (c)Depreciación de las
Los costos que se relacionan     lugar de la
                                                                      (b) costos de los materiales   propiedades, planta y equipo
directamente con cada contrato   construcción, comprendiendo
                                                                      usados en la construcción;     usados en la ejecución del
específico incluirán:            también la supervisión que allí se
                                                                                                     contrato.
                                 lleve a cabo;
 Los costos que pueden ser atribuibles a la actividad de
  contratación en general, y pueden ser imputados a cada
  contrato específico, incluyen los siguientes:
 (a) seguros
 (b) costos de diseño y asistencia técnica no
  relacionados directamente con ningún contrato
  específico.
 Entre los costos que son
  específicamente atribuibles al
  cliente, bajo los términos
  pactados en el contrato de
  construcción, se pueden
  encontrar algunos costos
  generales de
  administración, así como
  costos de desarrollo, siempre
  que el reembolso de los
  mismos esté especificado en el
  acuerdo convenido por las
  partes.
 Los costos que no puedan ser
  atribuidos a la actividad de
  contratación, o no puedan ser
  distribuidos a los contratos
  específicos, se excluirán de los
  costos del contrato de
  construcción. Entre tales
  costos a excluir se encuentran:

 (a) los costos generales de
  administración, para los que no
  se haya especificado ningún
  tipo de reembolso en el
  contrato;
 (b) los costos de venta;
 (c) los costos de investigación y
  desarrollo para los que, en el
  contrato, no se especifica
  reembolso alguno.
Los costos del contrato comprenden todos los costos
   atribuibles al mismo desde la fecha en que éste se
conviene en firme, hasta el final de la ejecución de la obra
                    correspondiente.
Reconocimiento de ingresos y gastos Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser
     estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos y los costos asociados con el mismo deben ser
reconocidos en resultados como tales, con referencia al estado de terminación de la actividad producida
  por el contrato en la fecha de cierre del balance. En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del
contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre que se den las siguientes
                                                condiciones:




(a) Puedan medirse razonablemente los ingresos totales del contrato;




(b) es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados
del contrato.
En el caso de un contrato   • (a) es probable que la empresa
    de margen sobre el        obtenga los beneficios económicos
  costo, el desenlace del     derivados del contrato, y
contrato de construcción      (b) los costos atribuibles al
 puede ser estimado con       contrato, sean o no
                              específicamente
   suficiente fiabilidad      reembolsables, pueden ser
cuando se cumplen todas       claramente identificados y medidos
     y cada una de las        de forma fiable.
 siguientes condiciones:
Bajo el método del porcentaje de
terminación, los ingresos del
contrato se reconocen como tales, en
                                         (a) Los derechos de disposición de
el estado de resultados, a lo largo de
                                         cada una de las partes contratantes
los periodos contables en los que se
                                         sobre el activo a construir;
lleve a cabo la ejecución del
                                         (b) la contrapartida a satisfacer, y
contrato. La empresa
                                         (c) la forma y plazos de pago.
es, generalmente, capaz de hacer
estimaciones fiables tras negociar
un contrato en el que se establecen:
Cuando se determina el estado de realización del contrato
por referencia a los costos incurridos hasta la fecha, sólo se
incluyen los costos del contrato que reflejan el trabajo
efectivamente ejecutado hasta dicho momento.




Ejemplos de costos del contrato que se excluyen son los
siguientes:




(a) costos que se relacionen con la actividad futura
derivada del contrato, tales como los costos de materiales
que se hayan entregado en la obra o se hayan dejado en sus
proximidades para ser usados en la misma, que sin
embargo no se han instalado, usado o aplicado todavía en
la ejecución, salvo si tales materiales se han fabricado
especialmente para el contrato.
Los costos del contrato que     (a) No se puede forzar      (b) la terminación está
    no sean de probable             plenamente su          sujeta al desenlace de una
  recuperación, se llevan a   cumplimiento, esto es, que      sentencia o un acto
   resultados del periodo     su validez está seriamente     legislativo pendiente.
inmediatamente. Ejemplos             cuestionada;
   de circunstancias en las
   que tal recuperabilidad
         puede no ser
probable, donde los costos
    del contrato pueden
      requerir su cargo
 inmediato a resultados, se
 dan en aquellos contratos
            donde:
 Cuando sea probable que los costos totales del contrato
  vayan a exceder de los ingresos totales derivados del
  mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse
  inmediatamente como tales en la cuenta de resultados del
  periodo.
La cuantía de tales pérdidas se determina con independencia
  de:
 (a) si los trabajos del contrato han comenzado o no;
  (b) el estado de realización de la actividad del contrato;
  (c) la cantidad de ganancias que se espera obtener en otros
  contratos, siempre que aquéllos y éste no sean tratados
  como uno sólo a efectos contables.
Por tanto, el efecto de
                                un cambio en las
     El método del
                               estimaciones de los
   porcentaje de obra
                              ingresos o costos del
  realizada se aplicará
                            contrato en cuestión, o
 acumulativamente, en
                             el efecto de un cambio
cada periodo contable, a
                                 en el desenlace
  las estimaciones de
                                   esperado del
ingresos y costos totales
                            contrato, serán tratados
     hasta la fecha.
                              como cambios en las
                            estimaciones contables.
Información a revelar
                              (a) el importe de los
     La empresa debe
                             ingresos del contrato
  revelar, en sus estados
                            reconocidos como tales
financieros, información
                                  en el periodo;
           sobre:




     (b) los métodos
      utilizados para        (c) los métodos usados
determinar la porción de    para determinar el grado
   ingreso del contrato         de realización del
 reconocido como tal en         contrato en curso.
        el periodo;
La empresa debe
                        revelar, para los
                        contratos en curso
                        en la fecha de
                        cierre, cada una de
                        las siguientes
                        informaciones:




                        (b) la cuantía de los
                        anticipos
                        recibidos, y



(a) La cantidad
acumulada de costos
incurridos, y de
ganancias                                       (c) la cuantía de las
reconocidas (menos                              retenciones en los
las correspondientes                            pagos.
pérdidas
reconocidas) hasta la
fecha;
• (a) Los activos que representen
                             cantidades, en términos
    La empresa debe          brutos, debidas por los clientes por
informar, en los estados
   financieros, sobre:       causa de contratos de construcción;



                           • (b) los pasivos que representen
                             cantidades, en términos
                             brutos, debidas a los clientes por
           .
                             causa de estos mismos contratos.
 La cantidad bruta debida por los
  clientes, por causa de los
  contratos, es la diferencia entre:

 (a) los costos incurridos más las
  ganancias reconocidas en
  resultados, y
  (b) la suma de las pérdidas
  reconocidas en resultados y las
  certificaciones realizadas y
  facturadas para aquel conjunto de
  los contratos en curso, en los
  cuales los costos incurridos más
  las ganancias reconocidas (menos
  las correspondientes pérdidas
  reconocidas) excedan a los
  importes de las certificaciones de
  obra realizadas y facturadas.
La empresa informará, acerca de
cualquier ganancia o pérdida
contingente, de acuerdo con la
NIC 10, Contingencias y Hechos
Ocurridos después de la Fecha del
Balance.




Las pérdidas y ganancias de tipo
contingente pueden surgir de
circunstancias tales como los
costos derivados de
garantías, reclamaciones, multas
u otras pérdidas eventuales.
Fecha de vigencia




Esta Norma Internacional
  de Contabilidad tendrá
 vigencia para los estados
  financieros que cubran
 periodos que comiencen
    en o después del 1 de
       enero de 1995.
Avanzada 2

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Nic 11 Contratos de Construcción
Nic 11 Contratos de ConstrucciónNic 11 Contratos de Construcción
Nic 11 Contratos de Construcción
Gabriel Ramos Chang
 
Nic 011 2014
Nic 011 2014Nic 011 2014
Nic11
Nic11Nic11
Norma internacional de contabilidad 11
Norma internacional de contabilidad 11Norma internacional de contabilidad 11
Norma internacional de contabilidad 11
Faby Rojas
 
Empresas constructoras
Empresas constructorasEmpresas constructoras
Empresas constructoras
Luzz Deghemteri
 
CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES DOS
CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES DOS CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES DOS
CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES DOS
WILSON VELASTEGUI
 
NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓNNIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
WILSON VELASTEGUI
 
Trabajo contabilidad de empresas constructoras
Trabajo contabilidad de empresas constructorasTrabajo contabilidad de empresas constructoras
Trabajo contabilidad de empresas constructoras
18348914
 
Informe Técnico Contrato de Obras
Informe Técnico Contrato de ObrasInforme Técnico Contrato de Obras
Informe Técnico Contrato de Obras
JosMontilla2
 
CONTABILIDADES DE CONSTRUCCIONES CUATRO
CONTABILIDADES DE CONSTRUCCIONES CUATROCONTABILIDADES DE CONSTRUCCIONES CUATRO
CONTABILIDADES DE CONSTRUCCIONES CUATRO
WILSON VELASTEGUI
 
Informe de contrato de obra Daniela Leon
Informe de contrato de obra Daniela LeonInforme de contrato de obra Daniela Leon
Informe de contrato de obra Daniela Leon
danieladeximarleon
 
Contratos, construccion
Contratos, construccionContratos, construccion
Contratos, construccion
angelyvillarreal
 
Contabilidad de constructoras
Contabilidad de constructorasContabilidad de constructoras
Contabilidad de constructoras
OscarLoza10
 
Contratos
ContratosContratos
Ayudas visuales contabilidad construcción
Ayudas visuales contabilidad  construcciónAyudas visuales contabilidad  construcción
Ayudas visuales contabilidad construcción
tanialoza05
 
Nic 11
Nic 11Nic 11
Contrato de obras civiles
Contrato de obras civilesContrato de obras civiles
Contrato de obras civiles
mariana gonzalez
 
Existen muchas maneras de realizar un contrato de ejecución de obras
Existen muchas maneras de realizar un contrato de ejecución de obrasExisten muchas maneras de realizar un contrato de ejecución de obras
Existen muchas maneras de realizar un contrato de ejecución de obras
Jenny Verenice
 
Los contratos de obras civiles
Los contratos de obras civilesLos contratos de obras civiles
Los contratos de obras civiles
francisco leon
 
Tipos de contratos en Construcción.
 Tipos de contratos en Construcción. Tipos de contratos en Construcción.
Tipos de contratos en Construcción.
Freddy Urrutia
 

La actualidad más candente (20)

Nic 11 Contratos de Construcción
Nic 11 Contratos de ConstrucciónNic 11 Contratos de Construcción
Nic 11 Contratos de Construcción
 
Nic 011 2014
Nic 011 2014Nic 011 2014
Nic 011 2014
 
Nic11
Nic11Nic11
Nic11
 
Norma internacional de contabilidad 11
Norma internacional de contabilidad 11Norma internacional de contabilidad 11
Norma internacional de contabilidad 11
 
Empresas constructoras
Empresas constructorasEmpresas constructoras
Empresas constructoras
 
CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES DOS
CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES DOS CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES DOS
CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES DOS
 
NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓNNIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
 
Trabajo contabilidad de empresas constructoras
Trabajo contabilidad de empresas constructorasTrabajo contabilidad de empresas constructoras
Trabajo contabilidad de empresas constructoras
 
Informe Técnico Contrato de Obras
Informe Técnico Contrato de ObrasInforme Técnico Contrato de Obras
Informe Técnico Contrato de Obras
 
CONTABILIDADES DE CONSTRUCCIONES CUATRO
CONTABILIDADES DE CONSTRUCCIONES CUATROCONTABILIDADES DE CONSTRUCCIONES CUATRO
CONTABILIDADES DE CONSTRUCCIONES CUATRO
 
Informe de contrato de obra Daniela Leon
Informe de contrato de obra Daniela LeonInforme de contrato de obra Daniela Leon
Informe de contrato de obra Daniela Leon
 
Contratos, construccion
Contratos, construccionContratos, construccion
Contratos, construccion
 
Contabilidad de constructoras
Contabilidad de constructorasContabilidad de constructoras
Contabilidad de constructoras
 
Contratos
ContratosContratos
Contratos
 
Ayudas visuales contabilidad construcción
Ayudas visuales contabilidad  construcciónAyudas visuales contabilidad  construcción
Ayudas visuales contabilidad construcción
 
Nic 11
Nic 11Nic 11
Nic 11
 
Contrato de obras civiles
Contrato de obras civilesContrato de obras civiles
Contrato de obras civiles
 
Existen muchas maneras de realizar un contrato de ejecución de obras
Existen muchas maneras de realizar un contrato de ejecución de obrasExisten muchas maneras de realizar un contrato de ejecución de obras
Existen muchas maneras de realizar un contrato de ejecución de obras
 
Los contratos de obras civiles
Los contratos de obras civilesLos contratos de obras civiles
Los contratos de obras civiles
 
Tipos de contratos en Construcción.
 Tipos de contratos en Construcción. Tipos de contratos en Construcción.
Tipos de contratos en Construcción.
 

Similar a Avanzada 2

Contratos de construcción (NIC 11)
Contratos de construcción (NIC 11)Contratos de construcción (NIC 11)
Contratos de construcción (NIC 11)
Anderson Choque
 
CONTRATOS DE CONSTRUCCION.pptx
CONTRATOS DE CONSTRUCCION.pptxCONTRATOS DE CONSTRUCCION.pptx
CONTRATOS DE CONSTRUCCION.pptx
ErickRecinos5
 
Nicsp 11 contratos de construcción
Nicsp 11 contratos de construcciónNicsp 11 contratos de construcción
Nicsp 11 contratos de construcción
guianellachm
 
Unidad 3 Contabilidad de Construcción.pptx
Unidad 3 Contabilidad de Construcción.pptxUnidad 3 Contabilidad de Construcción.pptx
Unidad 3 Contabilidad de Construcción.pptx
CristianGuayracaja
 
02 planificacion de obras
02 planificacion de obras02 planificacion de obras
02 planificacion de obras
Richard Jimenez
 
Reactivos NIC 11 CONTRUCCIONES
Reactivos NIC 11 CONTRUCCIONESReactivos NIC 11 CONTRUCCIONES
Reactivos NIC 11 CONTRUCCIONES
WILSON VELASTEGUI
 
Trabajo de construccion 1
Trabajo de construccion 1Trabajo de construccion 1
Trabajo de construccion 1
daniel2094
 
Dirección-de-proyectos-CONTRATOS (5).pdf
Dirección-de-proyectos-CONTRATOS (5).pdfDirección-de-proyectos-CONTRATOS (5).pdf
Dirección-de-proyectos-CONTRATOS (5).pdf
christianvillagran1
 
Contratos
ContratosContratos
CONTRATOS DE OBRAS Y LICITACIONES
CONTRATOS DE OBRAS Y LICITACIONESCONTRATOS DE OBRAS Y LICITACIONES
CONTRATOS DE OBRAS Y LICITACIONES
aleisersanchez
 
VERA GABRIELA, CONTRERAS EDUAR, HENRIQUEZ YONALIR EMPRESAS DE CONSTRUCCION.docx
VERA GABRIELA, CONTRERAS EDUAR, HENRIQUEZ YONALIR EMPRESAS DE CONSTRUCCION.docxVERA GABRIELA, CONTRERAS EDUAR, HENRIQUEZ YONALIR EMPRESAS DE CONSTRUCCION.docx
VERA GABRIELA, CONTRERAS EDUAR, HENRIQUEZ YONALIR EMPRESAS DE CONSTRUCCION.docx
Yonalir
 
Contratos de obras administracion
Contratos de obras administracionContratos de obras administracion
Contratos de obras administracion
mahoduarte
 
Civildos8
Civildos8Civildos8
Ayudas visuales contabilidad de construcciones
Ayudas visuales contabilidad de construccionesAyudas visuales contabilidad de construcciones
Ayudas visuales contabilidad de construcciones
tanialoza05
 
Administracion e inspeccion de obra
Administracion e inspeccion de obraAdministracion e inspeccion de obra
Administracion e inspeccion de obra
nathalydiaz23
 
NIC 11 tratamiento contable de partidas reconocidas por NIC11.pptx
NIC 11 tratamiento contable de partidas reconocidas por NIC11.pptxNIC 11 tratamiento contable de partidas reconocidas por NIC11.pptx
NIC 11 tratamiento contable de partidas reconocidas por NIC11.pptx
CsarRubnHerreraSando
 
Contratos de obras por ivo gonzalez 27.837.368
Contratos de obras por ivo gonzalez 27.837.368Contratos de obras por ivo gonzalez 27.837.368
Contratos de obras por ivo gonzalez 27.837.368
IvoGonzalez2
 
Nic 23
Nic 23Nic 23
Aspectos basicos de contrataciones
Aspectos basicos de contratacionesAspectos basicos de contrataciones
Aspectos basicos de contrataciones
Oriana Santana
 

Similar a Avanzada 2 (19)

Contratos de construcción (NIC 11)
Contratos de construcción (NIC 11)Contratos de construcción (NIC 11)
Contratos de construcción (NIC 11)
 
CONTRATOS DE CONSTRUCCION.pptx
CONTRATOS DE CONSTRUCCION.pptxCONTRATOS DE CONSTRUCCION.pptx
CONTRATOS DE CONSTRUCCION.pptx
 
Nicsp 11 contratos de construcción
Nicsp 11 contratos de construcciónNicsp 11 contratos de construcción
Nicsp 11 contratos de construcción
 
Unidad 3 Contabilidad de Construcción.pptx
Unidad 3 Contabilidad de Construcción.pptxUnidad 3 Contabilidad de Construcción.pptx
Unidad 3 Contabilidad de Construcción.pptx
 
02 planificacion de obras
02 planificacion de obras02 planificacion de obras
02 planificacion de obras
 
Reactivos NIC 11 CONTRUCCIONES
Reactivos NIC 11 CONTRUCCIONESReactivos NIC 11 CONTRUCCIONES
Reactivos NIC 11 CONTRUCCIONES
 
Trabajo de construccion 1
Trabajo de construccion 1Trabajo de construccion 1
Trabajo de construccion 1
 
Dirección-de-proyectos-CONTRATOS (5).pdf
Dirección-de-proyectos-CONTRATOS (5).pdfDirección-de-proyectos-CONTRATOS (5).pdf
Dirección-de-proyectos-CONTRATOS (5).pdf
 
Contratos
ContratosContratos
Contratos
 
CONTRATOS DE OBRAS Y LICITACIONES
CONTRATOS DE OBRAS Y LICITACIONESCONTRATOS DE OBRAS Y LICITACIONES
CONTRATOS DE OBRAS Y LICITACIONES
 
VERA GABRIELA, CONTRERAS EDUAR, HENRIQUEZ YONALIR EMPRESAS DE CONSTRUCCION.docx
VERA GABRIELA, CONTRERAS EDUAR, HENRIQUEZ YONALIR EMPRESAS DE CONSTRUCCION.docxVERA GABRIELA, CONTRERAS EDUAR, HENRIQUEZ YONALIR EMPRESAS DE CONSTRUCCION.docx
VERA GABRIELA, CONTRERAS EDUAR, HENRIQUEZ YONALIR EMPRESAS DE CONSTRUCCION.docx
 
Contratos de obras administracion
Contratos de obras administracionContratos de obras administracion
Contratos de obras administracion
 
Civildos8
Civildos8Civildos8
Civildos8
 
Ayudas visuales contabilidad de construcciones
Ayudas visuales contabilidad de construccionesAyudas visuales contabilidad de construcciones
Ayudas visuales contabilidad de construcciones
 
Administracion e inspeccion de obra
Administracion e inspeccion de obraAdministracion e inspeccion de obra
Administracion e inspeccion de obra
 
NIC 11 tratamiento contable de partidas reconocidas por NIC11.pptx
NIC 11 tratamiento contable de partidas reconocidas por NIC11.pptxNIC 11 tratamiento contable de partidas reconocidas por NIC11.pptx
NIC 11 tratamiento contable de partidas reconocidas por NIC11.pptx
 
Contratos de obras por ivo gonzalez 27.837.368
Contratos de obras por ivo gonzalez 27.837.368Contratos de obras por ivo gonzalez 27.837.368
Contratos de obras por ivo gonzalez 27.837.368
 
Nic 23
Nic 23Nic 23
Nic 23
 
Aspectos basicos de contrataciones
Aspectos basicos de contratacionesAspectos basicos de contrataciones
Aspectos basicos de contrataciones
 

Más de Andres Anibal Nuñez Cuello

Travesia, Revista Scout del grupo 88 De SFM, RD.
Travesia, Revista Scout del grupo 88 De SFM, RD.Travesia, Revista Scout del grupo 88 De SFM, RD.
Travesia, Revista Scout del grupo 88 De SFM, RD.
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Concepto de ciencia social
Concepto de ciencia socialConcepto de ciencia social
Concepto de ciencia social
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Formularios del hosp san vicent. de paul
Formularios del hosp san vicent. de paulFormularios del hosp san vicent. de paul
Formularios del hosp san vicent. de paul
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Exposicon sobre la dgii
Exposicon sobre la dgiiExposicon sobre la dgii
Exposicon sobre la dgii
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Presentación via positiva c ontabilidad avanzada 2
Presentación via positiva c ontabilidad avanzada 2Presentación via positiva c ontabilidad avanzada 2
Presentación via positiva c ontabilidad avanzada 2
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Salvaguardas y representaciones obtenidas de lagerencia del cliente
Salvaguardas y representaciones obtenidas de lagerencia del clienteSalvaguardas y representaciones obtenidas de lagerencia del cliente
Salvaguardas y representaciones obtenidas de lagerencia del cliente
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Francis dia
Francis diaFrancis dia
Auditoria externa
Auditoria externaAuditoria externa
Auditoria externa
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Diapositiva clase cristino
Diapositiva clase cristinoDiapositiva clase cristino
Diapositiva clase cristino
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Analisis(contabilidad)
Analisis(contabilidad)Analisis(contabilidad)
Analisis(contabilidad)
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Practica de los formularios
Practica de los formulariosPractica de los formularios
Practica de los formularios
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Grupo de exposicion no.1
Grupo de exposicion no.1Grupo de exposicion no.1
Grupo de exposicion no.1
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Analista de sistema
Analista de sistemaAnalista de sistema
Analista de sistema
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Analista de sistema grupo de exposicion no.2
Analista de sistema grupo de exposicion no.2Analista de sistema grupo de exposicion no.2
Analista de sistema grupo de exposicion no.2
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Analisis y diseño de formularios
Analisis y diseño de formulariosAnalisis y diseño de formularios
Analisis y diseño de formularios
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Norma internacional de contabilidad nº 10 (nic
Norma internacional de contabilidad nº 10 (nicNorma internacional de contabilidad nº 10 (nic
Norma internacional de contabilidad nº 10 (nic
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Auditoria ii cuentas por pagar
Auditoria ii cuentas por pagarAuditoria ii cuentas por pagar
Auditoria ii cuentas por pagar
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
1 ra expo de auiditoria ii
1 ra expo de auiditoria ii1 ra expo de auiditoria ii
1 ra expo de auiditoria ii
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
La medicion del coste de la vida
La medicion del coste de la vidaLa medicion del coste de la vida
La medicion del coste de la vida
Andres Anibal Nuñez Cuello
 
Educación en valores
Educación en valoresEducación en valores
Educación en valores
Andres Anibal Nuñez Cuello
 

Más de Andres Anibal Nuñez Cuello (20)

Travesia, Revista Scout del grupo 88 De SFM, RD.
Travesia, Revista Scout del grupo 88 De SFM, RD.Travesia, Revista Scout del grupo 88 De SFM, RD.
Travesia, Revista Scout del grupo 88 De SFM, RD.
 
Concepto de ciencia social
Concepto de ciencia socialConcepto de ciencia social
Concepto de ciencia social
 
Formularios del hosp san vicent. de paul
Formularios del hosp san vicent. de paulFormularios del hosp san vicent. de paul
Formularios del hosp san vicent. de paul
 
Exposicon sobre la dgii
Exposicon sobre la dgiiExposicon sobre la dgii
Exposicon sobre la dgii
 
Presentación via positiva c ontabilidad avanzada 2
Presentación via positiva c ontabilidad avanzada 2Presentación via positiva c ontabilidad avanzada 2
Presentación via positiva c ontabilidad avanzada 2
 
Salvaguardas y representaciones obtenidas de lagerencia del cliente
Salvaguardas y representaciones obtenidas de lagerencia del clienteSalvaguardas y representaciones obtenidas de lagerencia del cliente
Salvaguardas y representaciones obtenidas de lagerencia del cliente
 
Francis dia
Francis diaFrancis dia
Francis dia
 
Auditoria externa
Auditoria externaAuditoria externa
Auditoria externa
 
Diapositiva clase cristino
Diapositiva clase cristinoDiapositiva clase cristino
Diapositiva clase cristino
 
Analisis(contabilidad)
Analisis(contabilidad)Analisis(contabilidad)
Analisis(contabilidad)
 
Practica de los formularios
Practica de los formulariosPractica de los formularios
Practica de los formularios
 
Grupo de exposicion no.1
Grupo de exposicion no.1Grupo de exposicion no.1
Grupo de exposicion no.1
 
Analista de sistema
Analista de sistemaAnalista de sistema
Analista de sistema
 
Analista de sistema grupo de exposicion no.2
Analista de sistema grupo de exposicion no.2Analista de sistema grupo de exposicion no.2
Analista de sistema grupo de exposicion no.2
 
Analisis y diseño de formularios
Analisis y diseño de formulariosAnalisis y diseño de formularios
Analisis y diseño de formularios
 
Norma internacional de contabilidad nº 10 (nic
Norma internacional de contabilidad nº 10 (nicNorma internacional de contabilidad nº 10 (nic
Norma internacional de contabilidad nº 10 (nic
 
Auditoria ii cuentas por pagar
Auditoria ii cuentas por pagarAuditoria ii cuentas por pagar
Auditoria ii cuentas por pagar
 
1 ra expo de auiditoria ii
1 ra expo de auiditoria ii1 ra expo de auiditoria ii
1 ra expo de auiditoria ii
 
La medicion del coste de la vida
La medicion del coste de la vidaLa medicion del coste de la vida
La medicion del coste de la vida
 
Educación en valores
Educación en valoresEducación en valores
Educación en valores
 

Avanzada 2

  • 2. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos contables, por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los ingresos ordinarios y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta.
  • 4. LA ENNUMERACION DE TODAS LAS FECHA DE LA NOMBRE Y EL OBJETIVO DEL CONTRATA: PARTES ESCRITAS FIRMA DEL DOMICILIO CONTRATO Y/O GRAFICASE ACUERDO QUE INTEGRAN EL CONTRATO
  • 6. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se especifica: Un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización. Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costos. Un contrato de margen sobre el costo es un contrato de construcción en el que se reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costos o una cantidad fija. Un contrato de construcción puede acordarse para la fabricación de un solo activo, tal como un puente, un edificio, un dique, un oleoducto, una carretera, un barco o un túnel.
  • 7. Un contrato de construcción puede, asimismo, referirse a la construcción de varios activos que estén íntimamente relacionados entre sí o sean interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización; ejemplos de tales contratos son los de construcción de refinerías u otras instalaciones complejas especializadas.
  • 8. Para los propósitos de esta Norma, el término contratos de construcción incluye: (a) los contratos de prestación de servicios que estén directamente relacionados con la construcción del activo, así (b) los contratos para la demolición o rehabilitación de activos, y la restauración del entorno que puede seguir a la demolición de algunos activos. Las fórmulas que se utilizan en los contratos de construcción son variadas, pero para los propósitos de esta Norma se clasifican en contratos de precio fijo y contratos de margen sobre el costo.
  • 9. Agrupación y segmentación de los contratos de construcción: No obstante, en ciertas circunstancias y a fin de reflejar mejor la esencia económica de la operación, es Los requisitos contables de esta necesario aplicar la Norma Norma se independientemente a los aplican, generalmente, por separado componentes identificables de un para cada contrato de construcción. contrato único, o juntar un grupo de contratos a efectos de su tratamiento contable.
  • 10. Cuando un contrato (b) cada activo ha cubre varios activos, la estado sujeto a (a) se han recibido construcción de cada negociación separada, y (c) pueden identificarse los propuestas económicas uno de ellos debe el constructor y el ingresos y costos de cada diferentes para cada tratarse como un cliente han tenido la activo. activo elemento separado posibilidad de aceptar o cuando: rechazar la parte del contrato relativa a cada uno de los activos, y
  • 11. (a) El grupo de contratos se negocia como un único paquete; Un grupo de contratos, que procedan de un (b) los contratos están tan íntimamente relacionados cliente o de varios, debe ser tratado como un que son, efectivamente, parte de un único proyecto único contrato de construcción cuando: con un margen de beneficios genérico para todos ellos, y (c) los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien en una secuencia continua.
  • 12. Un contrato puede contemplar, a (a) El activo difiere significativamente voluntad del cliente, la construcción en términos de diseño, tecnología o de un activo adicional a lo pactado función del activo o activos cubiertos originalmente, o puede ser modificado por el contrato original, o para incluir la construcción de tal (b) el precio del activo se negocia sin activo. La construcción de este activo tener como referencia el precio fijado adicional debe tratarse como un en el contrato original. contrato separado cuando:
  • 14. (a) el importe inicial del ingreso acordado en el contrato, y (b)cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones o incentivos: (i) en la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso, y (ii) siempre que sean susceptibles de medición fiable.
  • 15.  Los ingresos del contrato se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. La medición de los ingresos procedentes del contrato estará afectada por diversas incertidumbres, que dependen del desenlace de hechos futuros.  Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo que se va a ejecutar bajo las condiciones del contrato. Una modificación puede llevar a aumentar o disminuir los ingresos procedentes del contrato.
  • 16.  Una reclamación es una cantidad que el contratista espera cobrar del cliente, o de un tercero, como reembolso de costos no incluidos en el precio del contrato. La reclamación puede, por ejemplo, surgir por causa de que el cliente haya causado demoras, errores en las especificaciones o el diseño, o bien por causa de disputas referentes al trabajo incluido en el contrato.  Los pagos por incentivos son cantidades adicionales reconocidas al contratista siempre que cumpla o sobrepase determinados niveles de ejecución en el contrato.
  • 17. Los costos del contrato deben comprender: (a) los costos que se relacionen directamente con el contrato específico; (b) los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, y pueden ser imputados al contrato específico.
  • 18. (a) costos de mano de obra en el (c)Depreciación de las Los costos que se relacionan lugar de la (b) costos de los materiales propiedades, planta y equipo directamente con cada contrato construcción, comprendiendo usados en la construcción; usados en la ejecución del específico incluirán: también la supervisión que allí se contrato. lleve a cabo;
  • 19.  Los costos que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en general, y pueden ser imputados a cada contrato específico, incluyen los siguientes:  (a) seguros  (b) costos de diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con ningún contrato específico.
  • 20.  Entre los costos que son específicamente atribuibles al cliente, bajo los términos pactados en el contrato de construcción, se pueden encontrar algunos costos generales de administración, así como costos de desarrollo, siempre que el reembolso de los mismos esté especificado en el acuerdo convenido por las partes.
  • 21.  Los costos que no puedan ser atribuidos a la actividad de contratación, o no puedan ser distribuidos a los contratos específicos, se excluirán de los costos del contrato de construcción. Entre tales costos a excluir se encuentran:  (a) los costos generales de administración, para los que no se haya especificado ningún tipo de reembolso en el contrato;  (b) los costos de venta;  (c) los costos de investigación y desarrollo para los que, en el contrato, no se especifica reembolso alguno.
  • 22. Los costos del contrato comprenden todos los costos atribuibles al mismo desde la fecha en que éste se conviene en firme, hasta el final de la ejecución de la obra correspondiente.
  • 23. Reconocimiento de ingresos y gastos Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos en resultados como tales, con referencia al estado de terminación de la actividad producida por el contrato en la fecha de cierre del balance. En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre que se den las siguientes condiciones: (a) Puedan medirse razonablemente los ingresos totales del contrato; (b) es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados del contrato.
  • 24. En el caso de un contrato • (a) es probable que la empresa de margen sobre el obtenga los beneficios económicos costo, el desenlace del derivados del contrato, y contrato de construcción (b) los costos atribuibles al puede ser estimado con contrato, sean o no específicamente suficiente fiabilidad reembolsables, pueden ser cuando se cumplen todas claramente identificados y medidos y cada una de las de forma fiable. siguientes condiciones:
  • 25. Bajo el método del porcentaje de terminación, los ingresos del contrato se reconocen como tales, en (a) Los derechos de disposición de el estado de resultados, a lo largo de cada una de las partes contratantes los periodos contables en los que se sobre el activo a construir; lleve a cabo la ejecución del (b) la contrapartida a satisfacer, y contrato. La empresa (c) la forma y plazos de pago. es, generalmente, capaz de hacer estimaciones fiables tras negociar un contrato en el que se establecen:
  • 26. Cuando se determina el estado de realización del contrato por referencia a los costos incurridos hasta la fecha, sólo se incluyen los costos del contrato que reflejan el trabajo efectivamente ejecutado hasta dicho momento. Ejemplos de costos del contrato que se excluyen son los siguientes: (a) costos que se relacionen con la actividad futura derivada del contrato, tales como los costos de materiales que se hayan entregado en la obra o se hayan dejado en sus proximidades para ser usados en la misma, que sin embargo no se han instalado, usado o aplicado todavía en la ejecución, salvo si tales materiales se han fabricado especialmente para el contrato.
  • 27. Los costos del contrato que (a) No se puede forzar (b) la terminación está no sean de probable plenamente su sujeta al desenlace de una recuperación, se llevan a cumplimiento, esto es, que sentencia o un acto resultados del periodo su validez está seriamente legislativo pendiente. inmediatamente. Ejemplos cuestionada; de circunstancias en las que tal recuperabilidad puede no ser probable, donde los costos del contrato pueden requerir su cargo inmediato a resultados, se dan en aquellos contratos donde:
  • 28.  Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse inmediatamente como tales en la cuenta de resultados del periodo. La cuantía de tales pérdidas se determina con independencia de:  (a) si los trabajos del contrato han comenzado o no; (b) el estado de realización de la actividad del contrato; (c) la cantidad de ganancias que se espera obtener en otros contratos, siempre que aquéllos y éste no sean tratados como uno sólo a efectos contables.
  • 29. Por tanto, el efecto de un cambio en las El método del estimaciones de los porcentaje de obra ingresos o costos del realizada se aplicará contrato en cuestión, o acumulativamente, en el efecto de un cambio cada periodo contable, a en el desenlace las estimaciones de esperado del ingresos y costos totales contrato, serán tratados hasta la fecha. como cambios en las estimaciones contables.
  • 30. Información a revelar (a) el importe de los La empresa debe ingresos del contrato revelar, en sus estados reconocidos como tales financieros, información en el periodo; sobre: (b) los métodos utilizados para (c) los métodos usados determinar la porción de para determinar el grado ingreso del contrato de realización del reconocido como tal en contrato en curso. el periodo;
  • 31. La empresa debe revelar, para los contratos en curso en la fecha de cierre, cada una de las siguientes informaciones: (b) la cuantía de los anticipos recibidos, y (a) La cantidad acumulada de costos incurridos, y de ganancias (c) la cuantía de las reconocidas (menos retenciones en los las correspondientes pagos. pérdidas reconocidas) hasta la fecha;
  • 32. • (a) Los activos que representen cantidades, en términos La empresa debe brutos, debidas por los clientes por informar, en los estados financieros, sobre: causa de contratos de construcción; • (b) los pasivos que representen cantidades, en términos brutos, debidas a los clientes por . causa de estos mismos contratos.
  • 33.  La cantidad bruta debida por los clientes, por causa de los contratos, es la diferencia entre:  (a) los costos incurridos más las ganancias reconocidas en resultados, y (b) la suma de las pérdidas reconocidas en resultados y las certificaciones realizadas y facturadas para aquel conjunto de los contratos en curso, en los cuales los costos incurridos más las ganancias reconocidas (menos las correspondientes pérdidas reconocidas) excedan a los importes de las certificaciones de obra realizadas y facturadas.
  • 34. La empresa informará, acerca de cualquier ganancia o pérdida contingente, de acuerdo con la NIC 10, Contingencias y Hechos Ocurridos después de la Fecha del Balance. Las pérdidas y ganancias de tipo contingente pueden surgir de circunstancias tales como los costos derivados de garantías, reclamaciones, multas u otras pérdidas eventuales.
  • 35. Fecha de vigencia Esta Norma Internacional de Contabilidad tendrá vigencia para los estados financieros que cubran periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 1995.