SlideShare una empresa de Scribd logo
CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
AGRÍCOLA
Entre los suscritos a saber, la señora ACUÑA CERVANTES lita Elisabeth, persona
natural con negocio con RUC N°10441092267, con domicilio en sector Anchovira SN
Sec. Briceño, Distrito de Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque ,de quien en
adelante y para todos los efectos se denominará LA CONTRATANTE, por una parte; y
por otra parte el señor ……………………………………. mayor de edad y vecino
……………….., identificado con DNI N°. ………………, de quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, que se
regirá por las siguientes cláusulas:
TÉRMINOS Y CONDICIONES
PRIMERA: Antecedentes.
La CONTRATANTE es una persona natural con negocio, con nombre comercial
Agronegocios Acuña Cervantes; arrendatario de una parcela de terreno de
aproximadamente 5 hectáreas y tiene proyectado desarrollar actividades agrícolas, que
en adelante se denominará la OBRA.
EL CONTRATISTA ………………………………, declara ser conocedor en la Preparación de terrenos
agrícolas, es una persona natural, que declara encontrarse con disponibilidad inmediata .
SEGUNDA: Objeto del Contrato.
2.1. LA CONTRATANTE encarga al CONTRATISTA a desarrollar dentro de las mejores
condiciones el acondicionamiento de terreno agrícola desarrollando las siguientes
labores, arada nivelación de terreno,…………. de aproximadamente 4 hectáreas para su
posterior desarrollo de actividades agrícolas por parte de la CONTRATISTA.
2.2. El CONTRATISTA acepta el encargo sobre la base de la oferta presentada por éste y
los cambios realizados a la misma como consecuencia de la negociación directa realizada
entre las partes. Las partes dejan constancia que los cambios respecto de la oferta
presentada se reflejan en las estipulaciones de este contrato. Igualmente el
CONTRATISTA ejecutará la obra de conformidad con las especificaciones técnicas,
procedimientos, aprobadas por LA CONTRATANTE.
TERCERA: Monto o Valor de la Obra
El Monto o valor de la obra asciende a la suma de S/………..con. /100 Nuevos Soles), sin
Reajuste suma que incluye los gastos y costos directos o indirectos de materiales y
maquinaria, transporte y otros que se requieran dentro de la misma, cantidad que será
pagada en entregas mensuales o totales según acuerdo, mediante depósitos en su
cuenta corriente del CONTRATISTA.
CUARTA: Plazo del contrato
EL CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la Obra materia del presente
contrato en el plazo máximo de…. días calendario contados a partir del día siguiente de
la firma del contrato.
QUINTA: Incumplimiento.
En caso de incumplimiento de una de las partes, la parte afectada recurrirá ante las
autoridades competentes para hacer prevalecer sus derechos de acuerdo a ley.
SEXTA: Carácter del Contrato.
El contrato es de carácter civil, Puesto que EL CONTRATISTA tiene plena autonomía en
la obra, los gastos derivados tales como herramientas, mano de obra, maquinaria, EPP,
correrán a cuenta del contratista bajo su responsabilidad, este contrato NO es de carácter
laboral y por lo tanto, no genera prestaciones sociales a su favor.
OCTAVA: Independencia laboral.
Ambas partes reconocen que el presente contrato no constituye una tercerización de
servicios, por lo tanto, dejan constancia que este contrato se encuentra fuera del ámbito
de aplicación de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, D. Leg.
1038 y su norma reglamentaria, D.S. 006-2008-TR o sus modificatorias. Por lo tanto, el
presente contrato no genera dependencia laboral entre EL CONTRATISTA y LA
CONTRATANTE, situación que exime a LA CONTRATANTE de cualquier
responsabilidad presente y futura con relación al pago de salarios, prestaciones,
indemnizaciones y demás que genera la relación laboral.
NOVENA: Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.
Las partes han convenido que no constituye incumplimiento ni violación a las
estipulaciones del presente contrato, las demoras que se pudieran producir en la
ejecución de las labores debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito como los
fenómenos naturales o actos del hombre que se encuentran fuera de control de las partes
contratantes y que no pudieran ser evitadas por estas ,dado que la referidas causas por
su naturaleza son extraordinarias, imprevisibles e irresistibles por las partes, conforme al
artículo 1315° del Código Civil.
NOVENA: confidencialidad de la información.
La información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no podrá ser revelada a
terceros por ninguna de las PARTES.
En constancia de conocer la totalidad del contenido del presente contrato y como
constancia de tal conocimiento, se firma en dos originales en la ciudad de…………. a
los……………días del mes de………….. De……………..
…………………… ………………………
LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
Demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulentaDemanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
Demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
Braulio Elmer Velasquez Carrera
 
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE PROP...
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE PROP...MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE PROP...
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE PROP...
Massey Abogados (Oscar Massey)
 
Contrato de arrendamiento de estacionamiento vehicular
Contrato de arrendamiento de estacionamiento vehicularContrato de arrendamiento de estacionamiento vehicular
Contrato de arrendamiento de estacionamiento vehicular
Willy Asencio
 
Acta de transferencia de bienes muebles registrarles
Acta de transferencia de bienes muebles registrarlesActa de transferencia de bienes muebles registrarles
Acta de transferencia de bienes muebles registrarles
Jhon Saravia
 
MODELO DE DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
MODELO DE DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO MODELO DE DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
MODELO DE DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
Massey Abogados (Oscar Massey)
 
MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESMODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Massey Abogados (Oscar Massey)
 
Carta de despido
Carta de despidoCarta de despido
Carta de despido
Ruben Salas
 
MODELO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE ARRIENDOS
MODELO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE ARRIENDOSMODELO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE ARRIENDOS
MODELO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE ARRIENDOS
Massey Abogados (Oscar Massey)
 
Modelo demanda de reinvindicacion
Modelo demanda de reinvindicacionModelo demanda de reinvindicacion
Modelo demanda de reinvindicacion
juan barragan barragan loyola
 
Apersonamiento
ApersonamientoApersonamiento
Apersonamiento
Angel Diaz
 
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA CON PACTO DE RESERVA DE PROPIEDAD
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA CON PACTO DE RESERVA DE PROPIEDADMODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA CON PACTO DE RESERVA DE PROPIEDAD
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA CON PACTO DE RESERVA DE PROPIEDAD
Massey Abogados (Oscar Massey)
 
MODELO SOLICITUD SUSCRIPCIÓN ADENDA CONTRATO CAS INDETERMINADO - AUTOR JOSÉ M...
MODELO SOLICITUD SUSCRIPCIÓN ADENDA CONTRATO CAS INDETERMINADO - AUTOR JOSÉ M...MODELO SOLICITUD SUSCRIPCIÓN ADENDA CONTRATO CAS INDETERMINADO - AUTOR JOSÉ M...
MODELO SOLICITUD SUSCRIPCIÓN ADENDA CONTRATO CAS INDETERMINADO - AUTOR JOSÉ M...
Corporación Hiram Servicios Legales
 
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE PEDIDO DE JUNTA DE ACCIONISTAS
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE PEDIDO DE JUNTA DE ACCIONISTASMODELO DE CARTA NOTARIAL DE PEDIDO DE JUNTA DE ACCIONISTAS
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE PEDIDO DE JUNTA DE ACCIONISTAS
Massey Abogados (Oscar Massey)
 
Contrato de suministro de materiales de construccion
Contrato de suministro de materiales de construccionContrato de suministro de materiales de construccion
Contrato de suministro de materiales de construccion
Junior José Martos Acevedo
 
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE VENTA DE ACCIONES
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE VENTA DE ACCIONESMODELO DE CARTA NOTARIAL DE VENTA DE ACCIONES
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE VENTA DE ACCIONES
Massey Abogados (Oscar Massey)
 
Modelo de Demanda Ejecutiva (Monitorio ley 439)
Modelo de Demanda Ejecutiva (Monitorio ley 439)Modelo de Demanda Ejecutiva (Monitorio ley 439)
Modelo de Demanda Ejecutiva (Monitorio ley 439)
Fernando Barrientos
 
Solicita copias certificadas
Solicita copias certificadasSolicita copias certificadas
Solicita copias certificadas
Angelo Andree Vergara
 
Escrito ofreciendo pericia de parte y otros
Escrito ofreciendo pericia de parte y otrosEscrito ofreciendo pericia de parte y otros
Escrito ofreciendo pericia de parte y otros
Francisco Willi Nels BARDALES SALAZAR
 
MODELO DE SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE INMUEBLE
MODELO DE SOLICITUD DE  ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE  INMUEBLEMODELO DE SOLICITUD DE  ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE  INMUEBLE
MODELO DE SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE INMUEBLE
Massey Abogados (Oscar Massey)
 
Dicte sentencia
Dicte sentenciaDicte sentencia

La actualidad más candente (20)

Demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
Demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulentaDemanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
Demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
 
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE PROP...
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE PROP...MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE PROP...
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE MAQUINARIA CON PACTO DE RESERVA DE PROP...
 
Contrato de arrendamiento de estacionamiento vehicular
Contrato de arrendamiento de estacionamiento vehicularContrato de arrendamiento de estacionamiento vehicular
Contrato de arrendamiento de estacionamiento vehicular
 
Acta de transferencia de bienes muebles registrarles
Acta de transferencia de bienes muebles registrarlesActa de transferencia de bienes muebles registrarles
Acta de transferencia de bienes muebles registrarles
 
MODELO DE DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
MODELO DE DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO MODELO DE DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
MODELO DE DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
 
MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESMODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
 
Carta de despido
Carta de despidoCarta de despido
Carta de despido
 
MODELO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE ARRIENDOS
MODELO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE ARRIENDOSMODELO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE ARRIENDOS
MODELO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE ARRIENDOS
 
Modelo demanda de reinvindicacion
Modelo demanda de reinvindicacionModelo demanda de reinvindicacion
Modelo demanda de reinvindicacion
 
Apersonamiento
ApersonamientoApersonamiento
Apersonamiento
 
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA CON PACTO DE RESERVA DE PROPIEDAD
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA CON PACTO DE RESERVA DE PROPIEDADMODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA CON PACTO DE RESERVA DE PROPIEDAD
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA CON PACTO DE RESERVA DE PROPIEDAD
 
MODELO SOLICITUD SUSCRIPCIÓN ADENDA CONTRATO CAS INDETERMINADO - AUTOR JOSÉ M...
MODELO SOLICITUD SUSCRIPCIÓN ADENDA CONTRATO CAS INDETERMINADO - AUTOR JOSÉ M...MODELO SOLICITUD SUSCRIPCIÓN ADENDA CONTRATO CAS INDETERMINADO - AUTOR JOSÉ M...
MODELO SOLICITUD SUSCRIPCIÓN ADENDA CONTRATO CAS INDETERMINADO - AUTOR JOSÉ M...
 
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE PEDIDO DE JUNTA DE ACCIONISTAS
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE PEDIDO DE JUNTA DE ACCIONISTASMODELO DE CARTA NOTARIAL DE PEDIDO DE JUNTA DE ACCIONISTAS
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE PEDIDO DE JUNTA DE ACCIONISTAS
 
Contrato de suministro de materiales de construccion
Contrato de suministro de materiales de construccionContrato de suministro de materiales de construccion
Contrato de suministro de materiales de construccion
 
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE VENTA DE ACCIONES
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE VENTA DE ACCIONESMODELO DE CARTA NOTARIAL DE VENTA DE ACCIONES
MODELO DE CARTA NOTARIAL DE VENTA DE ACCIONES
 
Modelo de Demanda Ejecutiva (Monitorio ley 439)
Modelo de Demanda Ejecutiva (Monitorio ley 439)Modelo de Demanda Ejecutiva (Monitorio ley 439)
Modelo de Demanda Ejecutiva (Monitorio ley 439)
 
Solicita copias certificadas
Solicita copias certificadasSolicita copias certificadas
Solicita copias certificadas
 
Escrito ofreciendo pericia de parte y otros
Escrito ofreciendo pericia de parte y otrosEscrito ofreciendo pericia de parte y otros
Escrito ofreciendo pericia de parte y otros
 
MODELO DE SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE INMUEBLE
MODELO DE SOLICITUD DE  ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE  INMUEBLEMODELO DE SOLICITUD DE  ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE  INMUEBLE
MODELO DE SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE INMUEBLE
 
Dicte sentencia
Dicte sentenciaDicte sentencia
Dicte sentencia
 

Similar a Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola

Modelo contrato de topografia
Modelo   contrato de topografiaModelo   contrato de topografia
Modelo contrato de topografia
Celso Chuquilin
 
Modelo contrato locacion
Modelo contrato locacionModelo contrato locacion
Modelo contrato locacion
Diana Carolina Chávez Berrospi
 
Contrato geodesia
Contrato geodesiaContrato geodesia
Contrato geodesia
guiulfotafur
 
Contrato la colina
Contrato la colinaContrato la colina
Contrato la colina
SeToElsencia
 
Contrato topografo johny acero
Contrato topografo johny aceroContrato topografo johny acero
Contrato topografo johny acero
rolando arias ticllasuca
 
Modelo contrato locación de servicios
Modelo contrato locación de serviciosModelo contrato locación de servicios
Modelo contrato locación de servicios
Rimidalv Boga Motoquero
 
Contrato arequipa minerals
Contrato arequipa mineralsContrato arequipa minerals
Contrato arequipa minerals
Jaime Oros Gamarra
 
Contrato residente
Contrato residenteContrato residente
Contrato residente
jhosemt2014
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
elkin1985
 
Contrato de transaccion fu[1]...cial reyda luzmi neyra
Contrato de transaccion fu[1]...cial reyda luzmi neyraContrato de transaccion fu[1]...cial reyda luzmi neyra
Contrato de transaccion fu[1]...cial reyda luzmi neyra
manuel de mendiburu-tacna-peru
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
jorgeiol1110
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
jorgeiol1110
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
elkin1985
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
jorgeiol1110
 
Contra prestac servicios
Contra prestac serviciosContra prestac servicios
Contra prestac servicios
Renato Castillo
 
Contrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de serviciosContrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de servicios
luis carlos cadena valencia
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios
cesar toscano
 
Modelo de contrato de locación.docx
Modelo de contrato de locación.docxModelo de contrato de locación.docx
Modelo de contrato de locación.docx
StyvenCardenasParede
 
Contrato Caso Practico
Contrato  Caso PracticoContrato  Caso Practico
Contrato Caso Practico
mariacoa
 
02 contratos alquiler purita
02 contratos alquiler purita02 contratos alquiler purita
02 contratos alquiler purita
denunciabeni
 

Similar a Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola (20)

Modelo contrato de topografia
Modelo   contrato de topografiaModelo   contrato de topografia
Modelo contrato de topografia
 
Modelo contrato locacion
Modelo contrato locacionModelo contrato locacion
Modelo contrato locacion
 
Contrato geodesia
Contrato geodesiaContrato geodesia
Contrato geodesia
 
Contrato la colina
Contrato la colinaContrato la colina
Contrato la colina
 
Contrato topografo johny acero
Contrato topografo johny aceroContrato topografo johny acero
Contrato topografo johny acero
 
Modelo contrato locación de servicios
Modelo contrato locación de serviciosModelo contrato locación de servicios
Modelo contrato locación de servicios
 
Contrato arequipa minerals
Contrato arequipa mineralsContrato arequipa minerals
Contrato arequipa minerals
 
Contrato residente
Contrato residenteContrato residente
Contrato residente
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
 
Contrato de transaccion fu[1]...cial reyda luzmi neyra
Contrato de transaccion fu[1]...cial reyda luzmi neyraContrato de transaccion fu[1]...cial reyda luzmi neyra
Contrato de transaccion fu[1]...cial reyda luzmi neyra
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
 
Contrato
ContratoContrato
Contrato
 
Contra prestac servicios
Contra prestac serviciosContra prestac servicios
Contra prestac servicios
 
Contrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de serviciosContrato de prestación de servicios
Contrato de prestación de servicios
 
Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios Contrato de locación de servicios
Contrato de locación de servicios
 
Modelo de contrato de locación.docx
Modelo de contrato de locación.docxModelo de contrato de locación.docx
Modelo de contrato de locación.docx
 
Contrato Caso Practico
Contrato  Caso PracticoContrato  Caso Practico
Contrato Caso Practico
 
02 contratos alquiler purita
02 contratos alquiler purita02 contratos alquiler purita
02 contratos alquiler purita
 

Último

Actividad Sumativa #2 Realizado por Luis Leal..pptx
Actividad Sumativa #2 Realizado por Luis Leal..pptxActividad Sumativa #2 Realizado por Luis Leal..pptx
Actividad Sumativa #2 Realizado por Luis Leal..pptx
luis95466
 
Guia de emprendimientos para los alumnos
Guia de emprendimientos para los alumnosGuia de emprendimientos para los alumnos
Guia de emprendimientos para los alumnos
cantutecperu
 
La psicología del dinero, aprende a mejorar tu relacion con el dinero
La psicología del dinero, aprende a mejorar tu relacion con el dineroLa psicología del dinero, aprende a mejorar tu relacion con el dinero
La psicología del dinero, aprende a mejorar tu relacion con el dinero
CecilyJaimesBermudez
 
Calculo de amortización de un prestamo.pdf
Calculo de amortización de un prestamo.pdfCalculo de amortización de un prestamo.pdf
Calculo de amortización de un prestamo.pdf
LEIDYRIOFRIO
 
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL..............pptx
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL..............pptxORGANIZACIÓN EMPRESARIAL..............pptx
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL..............pptx
NoeliaLupacaInquilla1
 
NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo.pptx
NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo.pptxNIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo.pptx
NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo.pptx
sashadelynch27
 
ejecucion de la investigacion de mercados
ejecucion  de la investigacion de mercadosejecucion  de la investigacion de mercados
ejecucion de la investigacion de mercados
MARIAGUADALUPEMENDEZ10
 
Trabajo sobre Presupuesto Empresarial .pdf
Trabajo sobre Presupuesto Empresarial .pdfTrabajo sobre Presupuesto Empresarial .pdf
Trabajo sobre Presupuesto Empresarial .pdf
YennyGarcia45
 
cafetales encalado y producción usos y costumbres
cafetales encalado y producción usos y costumbrescafetales encalado y producción usos y costumbres
cafetales encalado y producción usos y costumbres
DavidFloresJara
 
Los catorce principios de calidad en las empresas, según Deming..pptx
Los catorce  principios de calidad en las empresas, según Deming..pptxLos catorce  principios de calidad en las empresas, según Deming..pptx
Los catorce principios de calidad en las empresas, según Deming..pptx
AbelQuispe31
 
Documentos comerciales, documento comercial
Documentos comerciales, documento comercialDocumentos comerciales, documento comercial
Documentos comerciales, documento comercial
JaimeMorra
 
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA GLORIA.pptx
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA GLORIA.pptxANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA GLORIA.pptx
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA GLORIA.pptx
PalJosuTiznadoCanaza
 
Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...
Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...
Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...
micarnavaltupatrimon
 
Tema 20 Cuentas Por Cobrar Finanzas I UNSA
Tema 20 Cuentas Por Cobrar Finanzas I UNSATema 20 Cuentas Por Cobrar Finanzas I UNSA
Tema 20 Cuentas Por Cobrar Finanzas I UNSA
GABRIELAALEXANDRASAI1
 
Gestión de Inventarios - Cadena de Sumnistro
Gestión de Inventarios - Cadena de SumnistroGestión de Inventarios - Cadena de Sumnistro
Gestión de Inventarios - Cadena de Sumnistro
hrbuildersaccom
 
Bloqueo y candadeo, norma NOM-004-STPS-1999
Bloqueo y candadeo, norma NOM-004-STPS-1999Bloqueo y candadeo, norma NOM-004-STPS-1999
Bloqueo y candadeo, norma NOM-004-STPS-1999
MiguelZavala76
 
Curso de Capacitación Cruz Roja Mexicana
Curso de Capacitación Cruz Roja MexicanaCurso de Capacitación Cruz Roja Mexicana
Curso de Capacitación Cruz Roja Mexicana
RobertoJesusCastillo1
 
DIRECTORIO órgano de control institucional - ABRIL 2024.pdf
DIRECTORIO órgano de control institucional - ABRIL 2024.pdfDIRECTORIO órgano de control institucional - ABRIL 2024.pdf
DIRECTORIO órgano de control institucional - ABRIL 2024.pdf
peruvip2
 
capítulo 3 y 4 de finazas internacionales
capítulo 3 y 4  de finazas internacionalescapítulo 3 y 4  de finazas internacionales
capítulo 3 y 4 de finazas internacionales
josehernandez790860
 
INVESTIGACION FORMATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
INVESTIGACION FORMATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANOINVESTIGACION FORMATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
INVESTIGACION FORMATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
jennicaceres
 

Último (20)

Actividad Sumativa #2 Realizado por Luis Leal..pptx
Actividad Sumativa #2 Realizado por Luis Leal..pptxActividad Sumativa #2 Realizado por Luis Leal..pptx
Actividad Sumativa #2 Realizado por Luis Leal..pptx
 
Guia de emprendimientos para los alumnos
Guia de emprendimientos para los alumnosGuia de emprendimientos para los alumnos
Guia de emprendimientos para los alumnos
 
La psicología del dinero, aprende a mejorar tu relacion con el dinero
La psicología del dinero, aprende a mejorar tu relacion con el dineroLa psicología del dinero, aprende a mejorar tu relacion con el dinero
La psicología del dinero, aprende a mejorar tu relacion con el dinero
 
Calculo de amortización de un prestamo.pdf
Calculo de amortización de un prestamo.pdfCalculo de amortización de un prestamo.pdf
Calculo de amortización de un prestamo.pdf
 
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL..............pptx
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL..............pptxORGANIZACIÓN EMPRESARIAL..............pptx
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL..............pptx
 
NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo.pptx
NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo.pptxNIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo.pptx
NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo.pptx
 
ejecucion de la investigacion de mercados
ejecucion  de la investigacion de mercadosejecucion  de la investigacion de mercados
ejecucion de la investigacion de mercados
 
Trabajo sobre Presupuesto Empresarial .pdf
Trabajo sobre Presupuesto Empresarial .pdfTrabajo sobre Presupuesto Empresarial .pdf
Trabajo sobre Presupuesto Empresarial .pdf
 
cafetales encalado y producción usos y costumbres
cafetales encalado y producción usos y costumbrescafetales encalado y producción usos y costumbres
cafetales encalado y producción usos y costumbres
 
Los catorce principios de calidad en las empresas, según Deming..pptx
Los catorce  principios de calidad en las empresas, según Deming..pptxLos catorce  principios de calidad en las empresas, según Deming..pptx
Los catorce principios de calidad en las empresas, según Deming..pptx
 
Documentos comerciales, documento comercial
Documentos comerciales, documento comercialDocumentos comerciales, documento comercial
Documentos comerciales, documento comercial
 
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA GLORIA.pptx
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA GLORIA.pptxANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA GLORIA.pptx
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA GLORIA.pptx
 
Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...
Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...
Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...
 
Tema 20 Cuentas Por Cobrar Finanzas I UNSA
Tema 20 Cuentas Por Cobrar Finanzas I UNSATema 20 Cuentas Por Cobrar Finanzas I UNSA
Tema 20 Cuentas Por Cobrar Finanzas I UNSA
 
Gestión de Inventarios - Cadena de Sumnistro
Gestión de Inventarios - Cadena de SumnistroGestión de Inventarios - Cadena de Sumnistro
Gestión de Inventarios - Cadena de Sumnistro
 
Bloqueo y candadeo, norma NOM-004-STPS-1999
Bloqueo y candadeo, norma NOM-004-STPS-1999Bloqueo y candadeo, norma NOM-004-STPS-1999
Bloqueo y candadeo, norma NOM-004-STPS-1999
 
Curso de Capacitación Cruz Roja Mexicana
Curso de Capacitación Cruz Roja MexicanaCurso de Capacitación Cruz Roja Mexicana
Curso de Capacitación Cruz Roja Mexicana
 
DIRECTORIO órgano de control institucional - ABRIL 2024.pdf
DIRECTORIO órgano de control institucional - ABRIL 2024.pdfDIRECTORIO órgano de control institucional - ABRIL 2024.pdf
DIRECTORIO órgano de control institucional - ABRIL 2024.pdf
 
capítulo 3 y 4 de finazas internacionales
capítulo 3 y 4  de finazas internacionalescapítulo 3 y 4  de finazas internacionales
capítulo 3 y 4 de finazas internacionales
 
INVESTIGACION FORMATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
INVESTIGACION FORMATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANOINVESTIGACION FORMATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
INVESTIGACION FORMATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
 

Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola

  • 1. CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO AGRÍCOLA Entre los suscritos a saber, la señora ACUÑA CERVANTES lita Elisabeth, persona natural con negocio con RUC N°10441092267, con domicilio en sector Anchovira SN Sec. Briceño, Distrito de Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque ,de quien en adelante y para todos los efectos se denominará LA CONTRATANTE, por una parte; y por otra parte el señor ……………………………………. mayor de edad y vecino ……………….., identificado con DNI N°. ………………, de quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas: TÉRMINOS Y CONDICIONES PRIMERA: Antecedentes. La CONTRATANTE es una persona natural con negocio, con nombre comercial Agronegocios Acuña Cervantes; arrendatario de una parcela de terreno de aproximadamente 5 hectáreas y tiene proyectado desarrollar actividades agrícolas, que en adelante se denominará la OBRA. EL CONTRATISTA ………………………………, declara ser conocedor en la Preparación de terrenos agrícolas, es una persona natural, que declara encontrarse con disponibilidad inmediata . SEGUNDA: Objeto del Contrato. 2.1. LA CONTRATANTE encarga al CONTRATISTA a desarrollar dentro de las mejores condiciones el acondicionamiento de terreno agrícola desarrollando las siguientes labores, arada nivelación de terreno,…………. de aproximadamente 4 hectáreas para su posterior desarrollo de actividades agrícolas por parte de la CONTRATISTA. 2.2. El CONTRATISTA acepta el encargo sobre la base de la oferta presentada por éste y los cambios realizados a la misma como consecuencia de la negociación directa realizada entre las partes. Las partes dejan constancia que los cambios respecto de la oferta presentada se reflejan en las estipulaciones de este contrato. Igualmente el CONTRATISTA ejecutará la obra de conformidad con las especificaciones técnicas, procedimientos, aprobadas por LA CONTRATANTE. TERCERA: Monto o Valor de la Obra El Monto o valor de la obra asciende a la suma de S/………..con. /100 Nuevos Soles), sin Reajuste suma que incluye los gastos y costos directos o indirectos de materiales y maquinaria, transporte y otros que se requieran dentro de la misma, cantidad que será pagada en entregas mensuales o totales según acuerdo, mediante depósitos en su cuenta corriente del CONTRATISTA.
  • 2. CUARTA: Plazo del contrato EL CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la Obra materia del presente contrato en el plazo máximo de…. días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. QUINTA: Incumplimiento. En caso de incumplimiento de una de las partes, la parte afectada recurrirá ante las autoridades competentes para hacer prevalecer sus derechos de acuerdo a ley. SEXTA: Carácter del Contrato. El contrato es de carácter civil, Puesto que EL CONTRATISTA tiene plena autonomía en la obra, los gastos derivados tales como herramientas, mano de obra, maquinaria, EPP, correrán a cuenta del contratista bajo su responsabilidad, este contrato NO es de carácter laboral y por lo tanto, no genera prestaciones sociales a su favor. OCTAVA: Independencia laboral. Ambas partes reconocen que el presente contrato no constituye una tercerización de servicios, por lo tanto, dejan constancia que este contrato se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, D. Leg. 1038 y su norma reglamentaria, D.S. 006-2008-TR o sus modificatorias. Por lo tanto, el presente contrato no genera dependencia laboral entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, situación que exime a LA CONTRATANTE de cualquier responsabilidad presente y futura con relación al pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás que genera la relación laboral. NOVENA: Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. Las partes han convenido que no constituye incumplimiento ni violación a las estipulaciones del presente contrato, las demoras que se pudieran producir en la ejecución de las labores debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito como los fenómenos naturales o actos del hombre que se encuentran fuera de control de las partes contratantes y que no pudieran ser evitadas por estas ,dado que la referidas causas por su naturaleza son extraordinarias, imprevisibles e irresistibles por las partes, conforme al artículo 1315° del Código Civil.
  • 3. NOVENA: confidencialidad de la información. La información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no podrá ser revelada a terceros por ninguna de las PARTES. En constancia de conocer la totalidad del contenido del presente contrato y como constancia de tal conocimiento, se firma en dos originales en la ciudad de…………. a los……………días del mes de………….. De…………….. …………………… ……………………… LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA