SlideShare una empresa de Scribd logo
CONTRATO DE COMPRA VENTA 
Conste por el presente documento el contrato de Compra Venta de Material Agregado Piedra 
Bruta que celebramos de una parte SOCIEDAD MINERA AREQUIPA MINERALS S.A., con RUC 
N° 20510189231, debidamente representada por el Ing. Richard Nicolas Benavente Cáceres , 
identificado con DNI N° 29472140 Y la Sra. Yeni Soledad Colquehuanca Linares , 
identificada con DNI N° 29632622, con domicilio legal en la Urbanización Primavera , los 
Tulipanes 204-Umacollo, Cercado, departamento y Región Arequipa, a quien en lo sucesivo 
se le denominara "LA EMPRESA"; y por la otra parte La Empresa Natural ALEJANDRO 
PORTILLA FARFAN con RUC N° 10431996231, identificado con Documento Nacional N° 
43199623, con domicilio legal en la calle Libertad n2 304 Urbanización Gráficos , 
Dis trito de Selva Alegre de la Ciudad de Arequipa, a quien en adelante se le denominara 
como "EL CONTRATISTA", bajo los términos y condiciones siguientes: 
CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 
SOCIEDAD AREQUIPA MINERALS S.A es una empresa del Sector Minero dedicada a la 
Extracción de Mimeral No Metálico (Diatomita); y Exportación de Piedra Laja. 
ALEJANDRO PORTILLA FARFAN es una empresa de dedicada a la Venta de Piedra Laja. 
La Empresa tiene planificado dar inicio a sus actividades de Compra de Piedra Laja 
Andes ita Gris Oscuro, tipo Exportación, que se entregara en el Centro de Operaciones de 
la SOCIEDAD AREQUIPA MINERALS S.A; ubicada en las inmediaciones de Pampa de Juan 
Cruz, Distrito de Polobaya, Provincia y Departamento de Arequipa. Para ello a través del 
departamento de Ingeniería y Planificación ha convocado públicamente para la presentación 
de propuestas de la referida convocatoria se ha recibido las propuestas de las siguientes Empresas: 
 JOSE ANTONIO ANGULO DELGADO E.I.R.L 
 LAJAS URIN Y TUMIN S.R.L. 
 TICONA FLORES GLADIZ 
 PORTILLA FARFAN ALEJANDRO 
 RETAMOZO DIAZ ROBERTO HIGINIO 
Hechos los cuadros comparativos y evaluación de las Propuestas Tecnico-Economico 
recibidas, s e concluyó como resultado de dicho proceso otorgar la Buena Pro al Pos tor 
ALEJANDRO PORTILLA FARFAN cons iderando que su propues ta Técnico-Economico 
presentada cumple los Requerimientos Técnico -Economico mínimos establecidos por la 
Empresa. 
CLAUSULA SEGUNDA .- PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO. 
Forman parte integrante del presente , el documento que lo contiene, la solicitud de 
cotización, la propuesta técnico-economica presentada por el postor y el informe de la 
evaluaciónrealizada.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente documento es la compra de Piedra Laja Andesita Gris Oscuro tipo 
Exportación de 2” de la Cantera Quellucunca, Sector Chihuaco, Provincia de Sicuani , Departamento 
del Cusco; en una cantidad de 5,750.00 M2 (Cinco Mil Setecientos Cincuenta Metros 
Cuadrados). 
Para poder realizar el traslado, en forma eficiente y coordinada, el contratista elaborará un 
cronograma de traslado de la Piedra Laja, que hará llegar oportunamente en el cual LA 
EMPRESA propondrá AL CONTRATISTA el número de unidades que se requerirá. 
El transporte se efectuará en Volquetes de 20 m3, en buen estado de funcionamiento (de acuerdo 
a las especificaciones técnicas descritas en la propuesta técnica), manejados por chóferes 
profesionales, que EL CONTRATISTA pondrá a disposición de la empresa para la ejecución del 
presente contrato, desde el lugar y hacia el destino indicado en este contrato. 
CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTACIÓN 
Los vehículos contarán con las certificaciones exigidas por la legislación, para el transporte de 
la piedra. 
La información antes indicada, también se remitirá cada vez que cambie o incorpore un 
nuevo vehículo a la flota. 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista garantiza que asumirá por cuenta y riesgo propio la entrega del material que 
posee experiencia y está debidamente calificado, registrado, autorizado, equipado y 
organizado, que cuenta con personal calificado, herramientas y equipos. 
El contratista se obliga a mantener actualizados durante la vigencia del contrato los permisos, 
licencias, certificados u otros requerimientos administrativos, cuyo costo en todo caso será de 
cuenta del contratista. 
Contratar y emplear únicamente a conductores capacitados, con licencia de conducir A3 
profesional y que no sobrepasen el límite de edad de acuerdo a la normatividad vigente. 
Contar con sistemas de comunicación con todas las unidades, para ser utilizada durante la 
entrega del material.
El Contratista está obligado a cumplir con el traslado del material en forma puntual, en las 
fechas y dentro los plazos requeridos por la Empresa, cualquier impuntualidad en el plazo de 
entrega será de responsabilidad del Contratista. 
Si las unidades tuvieran defectos mecánicos menores, El Contratista solucionará dichos 
desperfectos dentro de las 48 horas, de lo contrario estará sujeto a las sanciones y 
penalidades dispuestas en la cláusula décima del presente documento. 
Los chóferes de las unidades vehiculares, para el ingreso a la cantera, deberán de estar 
correctamente equipados con los respectivos implementos de seguridad, y carné de 
capacitación. 
El Contratista se obliga mediante la presente a cumplir con todas las normas de seguridad y 
medio ambiente establecidos por Ley. 
El Contratista en caso de accidente o cualquier inconveniente, se obliga a comunicar vía 
telefónica, vía e-mail o vía escrita, de modo inmediato a la empresa. 
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
La Empresa de obliga a realizar los pagos por concepto de la compra de Piedra Laja de 
acuerdo a lo estipulado en la cláusula novena del presente documento. 
La Empresa se obliga a dar aviso a El Contratista dentro de las 48 horas antes de cualquier cambio 
en la modificación de plan de traslado del material .Esta comunicación puede ser vía 
telefónica, vía E-mail o por cualquier otro medio. 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO 
El Contratista, proveerá los vehículos con las unidades adecuadas, Las que estarán distribuidas 
equitativamente de acuerdo al cronograma de traslado. 
Para el traslado de la cantidad de material descrito en la cláusula tercera del presente 
instrumento, se ha previsto un plazo de Cinco Meses contados a partir de la recepción de la 
autorización del traslado del material. 
El traslado del material en las cantidades ya indicadas está sujeto a modificaciones por 
cuestiones de pedidos por parte del comprador. 
CLÁUSULA OCTAVA: LUGAR DE PROVISION 
La entrega se efectuará en las instalaciones del Centro de Operaciones de la SOCIEDAD 
AREQUIPA MINERALS S.A; en los lugares que indique el responsable de esta actividad y/o 
supervisores.
CLAUSULA NOVENA: TARIFAS Y FORMA DE PAGO 
Por la entrega en la forma convenida en el presente convenida en el presente contrato se 
abonara precio unitario por cada metro cuadrado bico de Piedra Laja la suma de S/.95.00 (Son 
Noventa y Cinco con 00/100 nuevos soles), haciendo un total de S/.546,250.00 (Quinientos 
Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 nuevos soles), el que incluye los 
impuestos de Ley. 
Los pagos se efectuarán por la cantidad de entrega. 
CLÁUSULA DÉCIMA: SANCIONES Y PENALIDADES. 
En caso de incumplimiento por parte del contratista sobre las cláusulas contractuales, se 
determinará las responsabilidades penales y civiles de acuerdo al código penal y civil sobre la 
material. 
De igual manera El Contratista será responsable por todos los daños y perjuicios que el 
incumplimiento del contratista ocasione. 
Si por algún motivo, las causas del incumplimiento del traslado del material son por 
negligencia del Contratista, solo será procedente el pago si la empresa acepta la sustentación 
de las causas del incumplimiento como válidas, en cuyo caso la Gerencia de Operaciones de la 
Empresa aprobará el pago correspondiente. 
De incurrir en alguna falta los empleados y obreros del Contratista, esta será comunicada al 
contratis ta para la sanción correspondiente, s in perjuicio de las 
responsabilidades que de ello deriven, estando facultada la empresa a solicitar a la 
contratista el cambio inmediato de su personal. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUBCONTRATACIÓN. 
El Contratista no podrá subcontratar en todo o parte las obligaciones contenidas en el 
presente contrato, sin embargo si lo hiciera asume todas las responsabilidades penales y 
civiles, siendo además responsable directo sobre las acciones o actos de su subcontratista. 
La Empresa no será solidariamente responsable con El Contratista, por las obligaciones que 
como tal le corresponde a este último. 
De igual forma El Contratista será la única responsable por el pago de todos los derechos 
laborales y previsionales que le corresponde.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. 
En caso de ampliación del contrato este se efectuará de mutuo acuerdo. 
La prórroga será aceptada automáticamente, si una de las partes no comunica a la otra la 
finalización del contrato con una semana de anticipación a la fecha prevista para su término. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: FUERZA MAYOR 
Queda pactado que por caso fortuito o fuerza mayor alguna de las partes se viera impedida 
de cumplir con las obligaciones asumidas en el presente instrumento deberá notificarlo 
por escrito a la otra parte. 
El cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que se hubieran visto afectadas quedará en 
suspenso hasta el momento en que desaparezca el elemento de fuerza mayor o hecho fortuito 
que lo causara, extendiéndose los plazos correspondientes. 
Si transcurre los 10 días pactados desde la fecha en que produjo el caso de fuerza mayor o 
hecho fortuito, sin que haya sido posible que la parte afectada reinicie sus obligaciones, las 
partes se reunirán para de común acuerdo establecer los pasos a seguir. Los eventos de 
fuerza mayor o hecho fortuito no tendrán más consecuencias que las expresamente previstas 
en la presente cláusula. 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIÓN. 
Todas las notificaciones y/o comunicaciones se tendrán por bien hechas a los domicilios 
fijados, mientras su cambio no sea notificado por escrito con 5 días de anticipación. 
LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la Ciudad de 
Arequipa para todo lo relacionado con el presente contrato. 
Todas las notificaciones y/o comunicaciones se tendrán por bien hechas a los domicilios 
fijados, mientras su cambio no sea notificado por escrito con 9 días de anticipación. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA DE RESOLUCIÓN 
La Empresa podrá resolver inmediatamente el presente contrato si la Contratista, incumple 
cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DISOLUCIÓN
Las partes acuerdan que cualquier discrepancia respecto de la ejecución del presente 
Contrato de Compra, se solucionará en primer lugar, en forma amistosa entre las partes 
tratando de llegar a una solución amigable. 
De no ser posible el acuerdo, las partes se someten expresamente a un arbitraje de derecho 
conforme a las normas vigentes sobre arbitraje, y que tendrá a su cargo un Tribunal Arbitral a 
constituirse en la Ciudad de Arequipa. 
El Tribunal Arbitral estará compuesto por dos árbitros designados en el plazo de diez días 
(uno por cada una de las partes), a partir de concluidas las reuniones tratando de llegar a una 
solución amigable, quienes a su vez designarán a un tercero quien actuará como Presidente. 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- DISPOSICIONES VARIAS. 
Estando ambas partes conformes, declaramos conocer el contenido de las cláusulas del 
presente Contrato en todos sus términos y expresar que en la celebración no ha 
mediado dolo, engaño y s imulación alguna que pudiera invalidarlo; por lo que en 
señal de conformidad con el mismo y acto de fe, lo sus criben por triplicado en 
Arequipa a los nueve días del mes de abril del dos mil once. 
ALEJANDRO PORTILLA FARFAN 
EL CONTRATISTA
Contrato arequipa minerals
Contrato arequipa minerals
Contrato arequipa minerals
Contrato arequipa minerals

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Mapa conceptual el regimen juridico de los bienes
Mapa conceptual el regimen juridico de los bienesMapa conceptual el regimen juridico de los bienes
Mapa conceptual el regimen juridico de los bienes
mayra vera
 
Modulo vi supervisión, control y evaluación de la calidad del concreto. par...
Modulo vi   supervisión, control y evaluación de la calidad del concreto. par...Modulo vi   supervisión, control y evaluación de la calidad del concreto. par...
Modulo vi supervisión, control y evaluación de la calidad del concreto. par...KAIZEN ENGINEERING CONSULTING SAC
 
Negociacion colectiva - felix
Negociacion colectiva - felixNegociacion colectiva - felix
Negociacion colectiva - felixpayasa
 
ICC Case Review: The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo
ICC Case Review: The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo ICC Case Review: The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo
ICC Case Review: The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo
Anthony Veluz
 
Legal Services Authority Act, 1987 ppt.pptx
Legal Services Authority Act, 1987 ppt.pptxLegal Services Authority Act, 1987 ppt.pptx
Legal Services Authority Act, 1987 ppt.pptx
ChrisMumelo
 
317979915 ntc-4483-concretos
317979915 ntc-4483-concretos317979915 ntc-4483-concretos
317979915 ntc-4483-concretos
Leo Suca Yunga
 
Leyes de Propiedad Intelectual en Honduras
Leyes de Propiedad Intelectual en HondurasLeyes de Propiedad Intelectual en Honduras
Leyes de Propiedad Intelectual en Honduras
Marvin Espinal
 
Porque es importante la quimica en el concreto documento original traducido p...
Porque es importante la quimica en el concreto documento original traducido p...Porque es importante la quimica en el concreto documento original traducido p...
Porque es importante la quimica en el concreto documento original traducido p...
Sergio Arango Mejia
 
Efectos del Laudo Arbitral - esquema
Efectos del Laudo Arbitral - esquemaEfectos del Laudo Arbitral - esquema
Efectos del Laudo Arbitral - esquema
Ariannny
 
Law of Prescription
Law of PrescriptionLaw of Prescription
Law of Prescription
Ajithaa Edirimane
 
18227008 derecho-procesal-penal
18227008 derecho-procesal-penal18227008 derecho-procesal-penal
18227008 derecho-procesal-penal
Kevin Rivera
 
What is mooting
What is mootingWhat is mooting
What is mooting
Lokesh Chandra Ranjan
 
Arbitration And Conciliation
Arbitration And ConciliationArbitration And Conciliation
Arbitration And Conciliation
apurvaagarwal
 
"Responsabilidad en las contrataciones del estado" 20/09/2019
"Responsabilidad en las contrataciones del estado" 20/09/2019"Responsabilidad en las contrataciones del estado" 20/09/2019
"Responsabilidad en las contrataciones del estado" 20/09/2019
Oscar Saravia
 
ARBITRATION AGREEMENT
ARBITRATION AGREEMENTARBITRATION AGREEMENT
ARBITRATION AGREEMENT
Kanoon Ke Rakhwale India
 
Casos prácticos Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas
Casos prácticos Admisión, Evaluación y Calificación de OfertasCasos prácticos Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas
Casos prácticos Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas
Oscar Saravia
 

La actualidad más candente (20)

Agua en el cemento
Agua en el cementoAgua en el cemento
Agua en el cemento
 
Laboratorio de derecho_internacional_publico_ii
Laboratorio de derecho_internacional_publico_iiLaboratorio de derecho_internacional_publico_ii
Laboratorio de derecho_internacional_publico_ii
 
Mapa conceptual el regimen juridico de los bienes
Mapa conceptual el regimen juridico de los bienesMapa conceptual el regimen juridico de los bienes
Mapa conceptual el regimen juridico de los bienes
 
Modulo vi supervisión, control y evaluación de la calidad del concreto. par...
Modulo vi   supervisión, control y evaluación de la calidad del concreto. par...Modulo vi   supervisión, control y evaluación de la calidad del concreto. par...
Modulo vi supervisión, control y evaluación de la calidad del concreto. par...
 
Negociacion colectiva - felix
Negociacion colectiva - felixNegociacion colectiva - felix
Negociacion colectiva - felix
 
ICC Case Review: The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo
ICC Case Review: The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo ICC Case Review: The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo
ICC Case Review: The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo
 
Legal Services Authority Act, 1987 ppt.pptx
Legal Services Authority Act, 1987 ppt.pptxLegal Services Authority Act, 1987 ppt.pptx
Legal Services Authority Act, 1987 ppt.pptx
 
317979915 ntc-4483-concretos
317979915 ntc-4483-concretos317979915 ntc-4483-concretos
317979915 ntc-4483-concretos
 
Leyes de Propiedad Intelectual en Honduras
Leyes de Propiedad Intelectual en HondurasLeyes de Propiedad Intelectual en Honduras
Leyes de Propiedad Intelectual en Honduras
 
Documentacion impositiva
Documentacion impositivaDocumentacion impositiva
Documentacion impositiva
 
Porque es importante la quimica en el concreto documento original traducido p...
Porque es importante la quimica en el concreto documento original traducido p...Porque es importante la quimica en el concreto documento original traducido p...
Porque es importante la quimica en el concreto documento original traducido p...
 
Efectos del Laudo Arbitral - esquema
Efectos del Laudo Arbitral - esquemaEfectos del Laudo Arbitral - esquema
Efectos del Laudo Arbitral - esquema
 
Law of Prescription
Law of PrescriptionLaw of Prescription
Law of Prescription
 
18227008 derecho-procesal-penal
18227008 derecho-procesal-penal18227008 derecho-procesal-penal
18227008 derecho-procesal-penal
 
What is mooting
What is mootingWhat is mooting
What is mooting
 
Hearsay
HearsayHearsay
Hearsay
 
Arbitration And Conciliation
Arbitration And ConciliationArbitration And Conciliation
Arbitration And Conciliation
 
"Responsabilidad en las contrataciones del estado" 20/09/2019
"Responsabilidad en las contrataciones del estado" 20/09/2019"Responsabilidad en las contrataciones del estado" 20/09/2019
"Responsabilidad en las contrataciones del estado" 20/09/2019
 
ARBITRATION AGREEMENT
ARBITRATION AGREEMENTARBITRATION AGREEMENT
ARBITRATION AGREEMENT
 
Casos prácticos Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas
Casos prácticos Admisión, Evaluación y Calificación de OfertasCasos prácticos Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas
Casos prácticos Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas
 

Destacado

Informe comercializaci minerales
Informe comercializaci mineralesInforme comercializaci minerales
Informe comercializaci mineralesEBSgt
 
Especificaciones tecnicas arq
Especificaciones tecnicas arqEspecificaciones tecnicas arq
Especificaciones tecnicas arq
Jaime Oros Gamarra
 
Temario2013 unsaac primera oportunidad
Temario2013 unsaac primera oportunidadTemario2013 unsaac primera oportunidad
Temario2013 unsaac primera oportunidad
Physics
 
011 12 - pre - mun.de san isidro - ampliacion de plazo (nuevo formato)
011 12 - pre - mun.de san isidro - ampliacion de plazo (nuevo formato)011 12 - pre - mun.de san isidro - ampliacion de plazo (nuevo formato)
011 12 - pre - mun.de san isidro - ampliacion de plazo (nuevo formato)Joel ANCCO RIOS
 
no es Cepru 02 p.o.
no es Cepru 02 p.o.no es Cepru 02 p.o.
no es Cepru 02 p.o.
Jaime Oros Gamarra
 
Mat i 1
Mat i 1Mat i 1
Regla de tres
Regla de tresRegla de tres
Regla de tres
Oscar Sanchez
 
COMPARACIÓN DE MAGNITUDES
COMPARACIÓN DE MAGNITUDESCOMPARACIÓN DE MAGNITUDES
COMPARACIÓN DE MAGNITUDES
EDWIN RONALD CRUZ RUIZ
 
Borrador contrato
Borrador contratoBorrador contrato
Borrador contrato
Benito Canate
 
Ejemplo contrato Compra-venta obra inédita
Ejemplo contrato Compra-venta obra  inéditaEjemplo contrato Compra-venta obra  inédita
Ejemplo contrato Compra-venta obra inédita
Yolanda López
 

Destacado (13)

Informe comercializaci minerales
Informe comercializaci mineralesInforme comercializaci minerales
Informe comercializaci minerales
 
áLgebra
áLgebraáLgebra
áLgebra
 
Especificaciones tecnicas arq
Especificaciones tecnicas arqEspecificaciones tecnicas arq
Especificaciones tecnicas arq
 
Temario2013 unsaac primera oportunidad
Temario2013 unsaac primera oportunidadTemario2013 unsaac primera oportunidad
Temario2013 unsaac primera oportunidad
 
011 12 - pre - mun.de san isidro - ampliacion de plazo (nuevo formato)
011 12 - pre - mun.de san isidro - ampliacion de plazo (nuevo formato)011 12 - pre - mun.de san isidro - ampliacion de plazo (nuevo formato)
011 12 - pre - mun.de san isidro - ampliacion de plazo (nuevo formato)
 
no es Cepru 02 p.o.
no es Cepru 02 p.o.no es Cepru 02 p.o.
no es Cepru 02 p.o.
 
Banco raz mat i parcial
Banco raz mat i parcialBanco raz mat i parcial
Banco raz mat i parcial
 
Mat i 1
Mat i 1Mat i 1
Mat i 1
 
Magnitudes proporcionales
Magnitudes proporcionalesMagnitudes proporcionales
Magnitudes proporcionales
 
Regla de tres
Regla de tresRegla de tres
Regla de tres
 
COMPARACIÓN DE MAGNITUDES
COMPARACIÓN DE MAGNITUDESCOMPARACIÓN DE MAGNITUDES
COMPARACIÓN DE MAGNITUDES
 
Borrador contrato
Borrador contratoBorrador contrato
Borrador contrato
 
Ejemplo contrato Compra-venta obra inédita
Ejemplo contrato Compra-venta obra  inéditaEjemplo contrato Compra-venta obra  inédita
Ejemplo contrato Compra-venta obra inédita
 

Similar a Contrato arequipa minerals

Contrato maquinaria china bomba agroindustria el olivar
Contrato maquinaria china bomba  agroindustria el olivarContrato maquinaria china bomba  agroindustria el olivar
Contrato maquinaria china bomba agroindustria el olivarRodney Ventocilla Alderete
 
Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola
Contrato privado   de  acondicionamiento de terreno  agrícolaContrato privado   de  acondicionamiento de terreno  agrícola
Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola
Lopez Acuña
 
CONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docx
CONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docxCONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docx
CONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docx
EDWINMIGUELCORDEROME
 
Contrato de Outsoursing
Contrato de OutsoursingContrato de Outsoursing
Contrato de Outsoursing
abraham moreno
 
Contrato residente
Contrato residenteContrato residente
Contrato residente
jhosemt2014
 
Contrato topografo johny acero
Contrato topografo johny aceroContrato topografo johny acero
Contrato topografo johny acero
rolando arias ticllasuca
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GEOSINTETICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GEOSINTETICOSESPECIFICACIONES TECNICAS DE GEOSINTETICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GEOSINTETICOS
FelipeQuionesPaucar1
 
minuta_contractual.pdf
minuta_contractual.pdfminuta_contractual.pdf
minuta_contractual.pdf
lizdeynayibecorzoort
 
Leasing arrendatario
Leasing arrendatarioLeasing arrendatario
Leasing arrendatariogran_huja
 
5. CONTRATO ALQUILER COMPRESORA COMPAIR (1).pdf
5. CONTRATO ALQUILER COMPRESORA  COMPAIR (1).pdf5. CONTRATO ALQUILER COMPRESORA  COMPAIR (1).pdf
5. CONTRATO ALQUILER COMPRESORA COMPAIR (1).pdf
ROCIO ANTONELLA BENDEZU GASPAR
 
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docxContrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
RicardoYam8
 
Contrato nazca layta
Contrato nazca laytaContrato nazca layta
Contrato nazca layta
cesar sosa arce
 
Contrato geodesia
Contrato geodesiaContrato geodesia
Contrato geodesia
guiulfotafur
 
Contrato factorig
Contrato factorigContrato factorig
Contrato factorig
Felix Alexis Ruiz Rosales
 
MAUL DE SLIDESHARE
MAUL DE SLIDESHAREMAUL DE SLIDESHARE
MAUL DE SLIDESHARE
BlancoJavierTORRESBL
 
Contrato aalquilercarrolomitero
Contrato aalquilercarrolomiteroContrato aalquilercarrolomitero
Contrato aalquilercarrolomitero
BeatrizBenitez14
 
Contrato asfaltado carretea cabana
Contrato asfaltado carretea cabanaContrato asfaltado carretea cabana
Contrato asfaltado carretea cabana
nancymf
 
Contrato llave en mano
Contrato llave en manoContrato llave en mano
Contrato llave en mano
JESUS PEREZ
 

Similar a Contrato arequipa minerals (20)

Contrato maquinaria china bomba agroindustria el olivar
Contrato maquinaria china bomba  agroindustria el olivarContrato maquinaria china bomba  agroindustria el olivar
Contrato maquinaria china bomba agroindustria el olivar
 
Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola
Contrato privado   de  acondicionamiento de terreno  agrícolaContrato privado   de  acondicionamiento de terreno  agrícola
Contrato privado de acondicionamiento de terreno agrícola
 
CONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docx
CONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docxCONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docx
CONTRATO EMPRESA DE RETROEXCAVADORA.docx
 
Contrato manco
Contrato mancoContrato manco
Contrato manco
 
Contrato de Outsoursing
Contrato de OutsoursingContrato de Outsoursing
Contrato de Outsoursing
 
Contrato residente
Contrato residenteContrato residente
Contrato residente
 
Contrato topografo johny acero
Contrato topografo johny aceroContrato topografo johny acero
Contrato topografo johny acero
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GEOSINTETICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GEOSINTETICOSESPECIFICACIONES TECNICAS DE GEOSINTETICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GEOSINTETICOS
 
minuta_contractual.pdf
minuta_contractual.pdfminuta_contractual.pdf
minuta_contractual.pdf
 
Leasing arrendatario
Leasing arrendatarioLeasing arrendatario
Leasing arrendatario
 
5. CONTRATO ALQUILER COMPRESORA COMPAIR (1).pdf
5. CONTRATO ALQUILER COMPRESORA  COMPAIR (1).pdf5. CONTRATO ALQUILER COMPRESORA  COMPAIR (1).pdf
5. CONTRATO ALQUILER COMPRESORA COMPAIR (1).pdf
 
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docxContrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
Contrato de Obra Machote (Edificio medico).docx
 
Contrato nazca layta
Contrato nazca laytaContrato nazca layta
Contrato nazca layta
 
Contrato geodesia
Contrato geodesiaContrato geodesia
Contrato geodesia
 
Contrato factorig
Contrato factorigContrato factorig
Contrato factorig
 
MAUL DE SLIDESHARE
MAUL DE SLIDESHAREMAUL DE SLIDESHARE
MAUL DE SLIDESHARE
 
Contrato aalquilercarrolomitero
Contrato aalquilercarrolomiteroContrato aalquilercarrolomitero
Contrato aalquilercarrolomitero
 
Contrato asfaltado carretea cabana
Contrato asfaltado carretea cabanaContrato asfaltado carretea cabana
Contrato asfaltado carretea cabana
 
Invitacion Pública g 11 de 15 julio 14
Invitacion Pública g 11 de 15 julio 14Invitacion Pública g 11 de 15 julio 14
Invitacion Pública g 11 de 15 julio 14
 
Contrato llave en mano
Contrato llave en manoContrato llave en mano
Contrato llave en mano
 

Último

Automatización de proceso de producción de la empresa Gloria SA (1).pptx
Automatización de proceso de producción de la empresa Gloria SA (1).pptxAutomatización de proceso de producción de la empresa Gloria SA (1).pptx
Automatización de proceso de producción de la empresa Gloria SA (1).pptx
GallardoJahse
 
corpus-christi-sesion-de-aprendizaje.pdf
corpus-christi-sesion-de-aprendizaje.pdfcorpus-christi-sesion-de-aprendizaje.pdf
corpus-christi-sesion-de-aprendizaje.pdf
YolandaRodriguezChin
 
Texto_de_Aprendizaje-1ro_secundaria-2024.pdf
Texto_de_Aprendizaje-1ro_secundaria-2024.pdfTexto_de_Aprendizaje-1ro_secundaria-2024.pdf
Texto_de_Aprendizaje-1ro_secundaria-2024.pdf
ClaudiaAlcondeViadez
 
FICHA DE EJERCICIOS GRECIA 1º DE LA ESO HISTORIA
FICHA DE EJERCICIOS GRECIA 1º DE LA ESO HISTORIAFICHA DE EJERCICIOS GRECIA 1º DE LA ESO HISTORIA
FICHA DE EJERCICIOS GRECIA 1º DE LA ESO HISTORIA
JavierMontero58
 
Semana #10-PM3 del 27 al 31 de mayo.pptx
Semana #10-PM3 del 27 al 31 de mayo.pptxSemana #10-PM3 del 27 al 31 de mayo.pptx
Semana #10-PM3 del 27 al 31 de mayo.pptx
LorenaCovarrubias12
 
Septima-Sesion-Ordinaria-del-Consejo-Tecnico-Escolar-y-el-Taller-Intensivo-de...
Septima-Sesion-Ordinaria-del-Consejo-Tecnico-Escolar-y-el-Taller-Intensivo-de...Septima-Sesion-Ordinaria-del-Consejo-Tecnico-Escolar-y-el-Taller-Intensivo-de...
Septima-Sesion-Ordinaria-del-Consejo-Tecnico-Escolar-y-el-Taller-Intensivo-de...
AracelidelRocioOrdez
 
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdfUn libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
sandradianelly
 
ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024. Por JAVIE...
ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024. Por JAVIE...ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024. Por JAVIE...
ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024. Por JAVIE...
JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Introducción a la ciencia de datos con power BI
Introducción a la ciencia de datos con power BIIntroducción a la ciencia de datos con power BI
Introducción a la ciencia de datos con power BI
arleyo2006
 
El Liberalismo económico en la sociedad y en el mundo
El Liberalismo económico en la sociedad y en el mundoEl Liberalismo económico en la sociedad y en el mundo
El Liberalismo económico en la sociedad y en el mundo
SandraBenitez52
 
El lugar mas bonito del mundo resumen del libro
El lugar mas bonito del mundo resumen del libroEl lugar mas bonito del mundo resumen del libro
El lugar mas bonito del mundo resumen del libro
Distea V región
 
Proceso de admisiones en escuelas infantiles de Pamplona
Proceso de admisiones en escuelas infantiles de PamplonaProceso de admisiones en escuelas infantiles de Pamplona
Proceso de admisiones en escuelas infantiles de Pamplona
Edurne Navarro Bueno
 
Fase 3; Estudio de la Geometría Analítica
Fase 3; Estudio de la Geometría AnalíticaFase 3; Estudio de la Geometría Analítica
Fase 3; Estudio de la Geometría Analítica
YasneidyGonzalez
 
Fase 2, Pensamiento variacional y trigonometrico
Fase 2, Pensamiento variacional y trigonometricoFase 2, Pensamiento variacional y trigonometrico
Fase 2, Pensamiento variacional y trigonometrico
YasneidyGonzalez
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES Junio 2024
UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES  Junio 2024UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES  Junio 2024
UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES Junio 2024
EdwardYumbato1
 
Testimonio Paco Z PATRONATO_Valencia_24.pdf
Testimonio Paco Z PATRONATO_Valencia_24.pdfTestimonio Paco Z PATRONATO_Valencia_24.pdf
Testimonio Paco Z PATRONATO_Valencia_24.pdf
Txema Gs
 
Asistencia Tecnica Cartilla Pedagogica DUA Ccesa007.pdf
Asistencia Tecnica Cartilla Pedagogica DUA Ccesa007.pdfAsistencia Tecnica Cartilla Pedagogica DUA Ccesa007.pdf
Asistencia Tecnica Cartilla Pedagogica DUA Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Sesión: El fundamento del gobierno de Dios.pdf
Sesión: El fundamento del gobierno de Dios.pdfSesión: El fundamento del gobierno de Dios.pdf
Sesión: El fundamento del gobierno de Dios.pdf
https://gramadal.wordpress.com/
 
Conocemos la ermita de Ntra. Sra. del Arrabal
Conocemos la ermita de Ntra. Sra. del ArrabalConocemos la ermita de Ntra. Sra. del Arrabal
Conocemos la ermita de Ntra. Sra. del Arrabal
Profes de Relideleón Apellidos
 
ENSAYO SOBRE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION.docx
ENSAYO SOBRE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION.docxENSAYO SOBRE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION.docx
ENSAYO SOBRE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION.docx
SandraPiza2
 

Último (20)

Automatización de proceso de producción de la empresa Gloria SA (1).pptx
Automatización de proceso de producción de la empresa Gloria SA (1).pptxAutomatización de proceso de producción de la empresa Gloria SA (1).pptx
Automatización de proceso de producción de la empresa Gloria SA (1).pptx
 
corpus-christi-sesion-de-aprendizaje.pdf
corpus-christi-sesion-de-aprendizaje.pdfcorpus-christi-sesion-de-aprendizaje.pdf
corpus-christi-sesion-de-aprendizaje.pdf
 
Texto_de_Aprendizaje-1ro_secundaria-2024.pdf
Texto_de_Aprendizaje-1ro_secundaria-2024.pdfTexto_de_Aprendizaje-1ro_secundaria-2024.pdf
Texto_de_Aprendizaje-1ro_secundaria-2024.pdf
 
FICHA DE EJERCICIOS GRECIA 1º DE LA ESO HISTORIA
FICHA DE EJERCICIOS GRECIA 1º DE LA ESO HISTORIAFICHA DE EJERCICIOS GRECIA 1º DE LA ESO HISTORIA
FICHA DE EJERCICIOS GRECIA 1º DE LA ESO HISTORIA
 
Semana #10-PM3 del 27 al 31 de mayo.pptx
Semana #10-PM3 del 27 al 31 de mayo.pptxSemana #10-PM3 del 27 al 31 de mayo.pptx
Semana #10-PM3 del 27 al 31 de mayo.pptx
 
Septima-Sesion-Ordinaria-del-Consejo-Tecnico-Escolar-y-el-Taller-Intensivo-de...
Septima-Sesion-Ordinaria-del-Consejo-Tecnico-Escolar-y-el-Taller-Intensivo-de...Septima-Sesion-Ordinaria-del-Consejo-Tecnico-Escolar-y-el-Taller-Intensivo-de...
Septima-Sesion-Ordinaria-del-Consejo-Tecnico-Escolar-y-el-Taller-Intensivo-de...
 
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdfUn libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
 
ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024. Por JAVIE...
ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024. Por JAVIE...ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024. Por JAVIE...
ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024. Por JAVIE...
 
Introducción a la ciencia de datos con power BI
Introducción a la ciencia de datos con power BIIntroducción a la ciencia de datos con power BI
Introducción a la ciencia de datos con power BI
 
El Liberalismo económico en la sociedad y en el mundo
El Liberalismo económico en la sociedad y en el mundoEl Liberalismo económico en la sociedad y en el mundo
El Liberalismo económico en la sociedad y en el mundo
 
El lugar mas bonito del mundo resumen del libro
El lugar mas bonito del mundo resumen del libroEl lugar mas bonito del mundo resumen del libro
El lugar mas bonito del mundo resumen del libro
 
Proceso de admisiones en escuelas infantiles de Pamplona
Proceso de admisiones en escuelas infantiles de PamplonaProceso de admisiones en escuelas infantiles de Pamplona
Proceso de admisiones en escuelas infantiles de Pamplona
 
Fase 3; Estudio de la Geometría Analítica
Fase 3; Estudio de la Geometría AnalíticaFase 3; Estudio de la Geometría Analítica
Fase 3; Estudio de la Geometría Analítica
 
Fase 2, Pensamiento variacional y trigonometrico
Fase 2, Pensamiento variacional y trigonometricoFase 2, Pensamiento variacional y trigonometrico
Fase 2, Pensamiento variacional y trigonometrico
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES Junio 2024
UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES  Junio 2024UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES  Junio 2024
UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES Junio 2024
 
Testimonio Paco Z PATRONATO_Valencia_24.pdf
Testimonio Paco Z PATRONATO_Valencia_24.pdfTestimonio Paco Z PATRONATO_Valencia_24.pdf
Testimonio Paco Z PATRONATO_Valencia_24.pdf
 
Asistencia Tecnica Cartilla Pedagogica DUA Ccesa007.pdf
Asistencia Tecnica Cartilla Pedagogica DUA Ccesa007.pdfAsistencia Tecnica Cartilla Pedagogica DUA Ccesa007.pdf
Asistencia Tecnica Cartilla Pedagogica DUA Ccesa007.pdf
 
Sesión: El fundamento del gobierno de Dios.pdf
Sesión: El fundamento del gobierno de Dios.pdfSesión: El fundamento del gobierno de Dios.pdf
Sesión: El fundamento del gobierno de Dios.pdf
 
Conocemos la ermita de Ntra. Sra. del Arrabal
Conocemos la ermita de Ntra. Sra. del ArrabalConocemos la ermita de Ntra. Sra. del Arrabal
Conocemos la ermita de Ntra. Sra. del Arrabal
 
ENSAYO SOBRE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION.docx
ENSAYO SOBRE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION.docxENSAYO SOBRE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION.docx
ENSAYO SOBRE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION.docx
 

Contrato arequipa minerals

  • 1. CONTRATO DE COMPRA VENTA Conste por el presente documento el contrato de Compra Venta de Material Agregado Piedra Bruta que celebramos de una parte SOCIEDAD MINERA AREQUIPA MINERALS S.A., con RUC N° 20510189231, debidamente representada por el Ing. Richard Nicolas Benavente Cáceres , identificado con DNI N° 29472140 Y la Sra. Yeni Soledad Colquehuanca Linares , identificada con DNI N° 29632622, con domicilio legal en la Urbanización Primavera , los Tulipanes 204-Umacollo, Cercado, departamento y Región Arequipa, a quien en lo sucesivo se le denominara "LA EMPRESA"; y por la otra parte La Empresa Natural ALEJANDRO PORTILLA FARFAN con RUC N° 10431996231, identificado con Documento Nacional N° 43199623, con domicilio legal en la calle Libertad n2 304 Urbanización Gráficos , Dis trito de Selva Alegre de la Ciudad de Arequipa, a quien en adelante se le denominara como "EL CONTRATISTA", bajo los términos y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES SOCIEDAD AREQUIPA MINERALS S.A es una empresa del Sector Minero dedicada a la Extracción de Mimeral No Metálico (Diatomita); y Exportación de Piedra Laja. ALEJANDRO PORTILLA FARFAN es una empresa de dedicada a la Venta de Piedra Laja. La Empresa tiene planificado dar inicio a sus actividades de Compra de Piedra Laja Andes ita Gris Oscuro, tipo Exportación, que se entregara en el Centro de Operaciones de la SOCIEDAD AREQUIPA MINERALS S.A; ubicada en las inmediaciones de Pampa de Juan Cruz, Distrito de Polobaya, Provincia y Departamento de Arequipa. Para ello a través del departamento de Ingeniería y Planificación ha convocado públicamente para la presentación de propuestas de la referida convocatoria se ha recibido las propuestas de las siguientes Empresas:  JOSE ANTONIO ANGULO DELGADO E.I.R.L  LAJAS URIN Y TUMIN S.R.L.  TICONA FLORES GLADIZ  PORTILLA FARFAN ALEJANDRO  RETAMOZO DIAZ ROBERTO HIGINIO Hechos los cuadros comparativos y evaluación de las Propuestas Tecnico-Economico recibidas, s e concluyó como resultado de dicho proceso otorgar la Buena Pro al Pos tor ALEJANDRO PORTILLA FARFAN cons iderando que su propues ta Técnico-Economico presentada cumple los Requerimientos Técnico -Economico mínimos establecidos por la Empresa. CLAUSULA SEGUNDA .- PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO. Forman parte integrante del presente , el documento que lo contiene, la solicitud de cotización, la propuesta técnico-economica presentada por el postor y el informe de la evaluaciónrealizada.
  • 2. CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO El objeto del presente documento es la compra de Piedra Laja Andesita Gris Oscuro tipo Exportación de 2” de la Cantera Quellucunca, Sector Chihuaco, Provincia de Sicuani , Departamento del Cusco; en una cantidad de 5,750.00 M2 (Cinco Mil Setecientos Cincuenta Metros Cuadrados). Para poder realizar el traslado, en forma eficiente y coordinada, el contratista elaborará un cronograma de traslado de la Piedra Laja, que hará llegar oportunamente en el cual LA EMPRESA propondrá AL CONTRATISTA el número de unidades que se requerirá. El transporte se efectuará en Volquetes de 20 m3, en buen estado de funcionamiento (de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en la propuesta técnica), manejados por chóferes profesionales, que EL CONTRATISTA pondrá a disposición de la empresa para la ejecución del presente contrato, desde el lugar y hacia el destino indicado en este contrato. CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTACIÓN Los vehículos contarán con las certificaciones exigidas por la legislación, para el transporte de la piedra. La información antes indicada, también se remitirá cada vez que cambie o incorpore un nuevo vehículo a la flota. CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista garantiza que asumirá por cuenta y riesgo propio la entrega del material que posee experiencia y está debidamente calificado, registrado, autorizado, equipado y organizado, que cuenta con personal calificado, herramientas y equipos. El contratista se obliga a mantener actualizados durante la vigencia del contrato los permisos, licencias, certificados u otros requerimientos administrativos, cuyo costo en todo caso será de cuenta del contratista. Contratar y emplear únicamente a conductores capacitados, con licencia de conducir A3 profesional y que no sobrepasen el límite de edad de acuerdo a la normatividad vigente. Contar con sistemas de comunicación con todas las unidades, para ser utilizada durante la entrega del material.
  • 3. El Contratista está obligado a cumplir con el traslado del material en forma puntual, en las fechas y dentro los plazos requeridos por la Empresa, cualquier impuntualidad en el plazo de entrega será de responsabilidad del Contratista. Si las unidades tuvieran defectos mecánicos menores, El Contratista solucionará dichos desperfectos dentro de las 48 horas, de lo contrario estará sujeto a las sanciones y penalidades dispuestas en la cláusula décima del presente documento. Los chóferes de las unidades vehiculares, para el ingreso a la cantera, deberán de estar correctamente equipados con los respectivos implementos de seguridad, y carné de capacitación. El Contratista se obliga mediante la presente a cumplir con todas las normas de seguridad y medio ambiente establecidos por Ley. El Contratista en caso de accidente o cualquier inconveniente, se obliga a comunicar vía telefónica, vía e-mail o vía escrita, de modo inmediato a la empresa. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA La Empresa de obliga a realizar los pagos por concepto de la compra de Piedra Laja de acuerdo a lo estipulado en la cláusula novena del presente documento. La Empresa se obliga a dar aviso a El Contratista dentro de las 48 horas antes de cualquier cambio en la modificación de plan de traslado del material .Esta comunicación puede ser vía telefónica, vía E-mail o por cualquier otro medio. CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO El Contratista, proveerá los vehículos con las unidades adecuadas, Las que estarán distribuidas equitativamente de acuerdo al cronograma de traslado. Para el traslado de la cantidad de material descrito en la cláusula tercera del presente instrumento, se ha previsto un plazo de Cinco Meses contados a partir de la recepción de la autorización del traslado del material. El traslado del material en las cantidades ya indicadas está sujeto a modificaciones por cuestiones de pedidos por parte del comprador. CLÁUSULA OCTAVA: LUGAR DE PROVISION La entrega se efectuará en las instalaciones del Centro de Operaciones de la SOCIEDAD AREQUIPA MINERALS S.A; en los lugares que indique el responsable de esta actividad y/o supervisores.
  • 4. CLAUSULA NOVENA: TARIFAS Y FORMA DE PAGO Por la entrega en la forma convenida en el presente convenida en el presente contrato se abonara precio unitario por cada metro cuadrado bico de Piedra Laja la suma de S/.95.00 (Son Noventa y Cinco con 00/100 nuevos soles), haciendo un total de S/.546,250.00 (Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 nuevos soles), el que incluye los impuestos de Ley. Los pagos se efectuarán por la cantidad de entrega. CLÁUSULA DÉCIMA: SANCIONES Y PENALIDADES. En caso de incumplimiento por parte del contratista sobre las cláusulas contractuales, se determinará las responsabilidades penales y civiles de acuerdo al código penal y civil sobre la material. De igual manera El Contratista será responsable por todos los daños y perjuicios que el incumplimiento del contratista ocasione. Si por algún motivo, las causas del incumplimiento del traslado del material son por negligencia del Contratista, solo será procedente el pago si la empresa acepta la sustentación de las causas del incumplimiento como válidas, en cuyo caso la Gerencia de Operaciones de la Empresa aprobará el pago correspondiente. De incurrir en alguna falta los empleados y obreros del Contratista, esta será comunicada al contratis ta para la sanción correspondiente, s in perjuicio de las responsabilidades que de ello deriven, estando facultada la empresa a solicitar a la contratista el cambio inmediato de su personal. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUBCONTRATACIÓN. El Contratista no podrá subcontratar en todo o parte las obligaciones contenidas en el presente contrato, sin embargo si lo hiciera asume todas las responsabilidades penales y civiles, siendo además responsable directo sobre las acciones o actos de su subcontratista. La Empresa no será solidariamente responsable con El Contratista, por las obligaciones que como tal le corresponde a este último. De igual forma El Contratista será la única responsable por el pago de todos los derechos laborales y previsionales que le corresponde.
  • 5. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. En caso de ampliación del contrato este se efectuará de mutuo acuerdo. La prórroga será aceptada automáticamente, si una de las partes no comunica a la otra la finalización del contrato con una semana de anticipación a la fecha prevista para su término. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: FUERZA MAYOR Queda pactado que por caso fortuito o fuerza mayor alguna de las partes se viera impedida de cumplir con las obligaciones asumidas en el presente instrumento deberá notificarlo por escrito a la otra parte. El cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que se hubieran visto afectadas quedará en suspenso hasta el momento en que desaparezca el elemento de fuerza mayor o hecho fortuito que lo causara, extendiéndose los plazos correspondientes. Si transcurre los 10 días pactados desde la fecha en que produjo el caso de fuerza mayor o hecho fortuito, sin que haya sido posible que la parte afectada reinicie sus obligaciones, las partes se reunirán para de común acuerdo establecer los pasos a seguir. Los eventos de fuerza mayor o hecho fortuito no tendrán más consecuencias que las expresamente previstas en la presente cláusula. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIÓN. Todas las notificaciones y/o comunicaciones se tendrán por bien hechas a los domicilios fijados, mientras su cambio no sea notificado por escrito con 5 días de anticipación. LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la Ciudad de Arequipa para todo lo relacionado con el presente contrato. Todas las notificaciones y/o comunicaciones se tendrán por bien hechas a los domicilios fijados, mientras su cambio no sea notificado por escrito con 9 días de anticipación. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA DE RESOLUCIÓN La Empresa podrá resolver inmediatamente el presente contrato si la Contratista, incumple cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DISOLUCIÓN
  • 6. Las partes acuerdan que cualquier discrepancia respecto de la ejecución del presente Contrato de Compra, se solucionará en primer lugar, en forma amistosa entre las partes tratando de llegar a una solución amigable. De no ser posible el acuerdo, las partes se someten expresamente a un arbitraje de derecho conforme a las normas vigentes sobre arbitraje, y que tendrá a su cargo un Tribunal Arbitral a constituirse en la Ciudad de Arequipa. El Tribunal Arbitral estará compuesto por dos árbitros designados en el plazo de diez días (uno por cada una de las partes), a partir de concluidas las reuniones tratando de llegar a una solución amigable, quienes a su vez designarán a un tercero quien actuará como Presidente. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- DISPOSICIONES VARIAS. Estando ambas partes conformes, declaramos conocer el contenido de las cláusulas del presente Contrato en todos sus términos y expresar que en la celebración no ha mediado dolo, engaño y s imulación alguna que pudiera invalidarlo; por lo que en señal de conformidad con el mismo y acto de fe, lo sus criben por triplicado en Arequipa a los nueve días del mes de abril del dos mil once. ALEJANDRO PORTILLA FARFAN EL CONTRATISTA