01.espec.tecn.arquit.(comp.5)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ARQUITECTURA
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESARRAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO,
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO”
1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARQUITECTURA
COMPONENTE 5: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE (TRIBUNA ORIENTE)
1. DEFINICIONES
Las siguientes definiciones empleadas en el texto de las presentes especificaciones
significarán lo expresado a continuación, a menos que se establezca claramente otro
significado.
1.1. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
Documento formulado por la Comisión de Recepción de Obra y redactado luego que el
Contratista haya subsanado todas las observaciones formuladas durante el proceso de
recepción de la Comisión de Recepción, el Contratista o su representante legal y la
Supervisión.
1.2. ANEXO
Significa las disposiciones adicionales incluidas al presente pliego de especificaciones
para complemento.
1.3. APROBACIÓN
Significa aprobado por escrito, inclusive la confirmación escrita subsiguiente a una
aprobación verbal anterior y “aprobación” significa aprobación por escrito, incluyendo lo
antedicho.
1.4. COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA
Comisión específicamente nombrada por el Gobierno Regional de Puno, para que en su
nombre reciba en forma definitiva las obras.

ARQUITECTURA
2
1.5. CONTRATISTA
Es la parte contratante, significa aquella firma o compañía, consorcio de firmas o
compañías, cuya propuesta ha sido aceptada por el Contratante, e incluye los
representantes personales del Contratista, a sus sucesores y sus concesionarios
permitidos.
1.6. CONTRATO
Significa la minuta o Escritura Pública, documento por el cual se formaliza el Contrato
entre la entidad contratante y el Contratista, incluye además de sus cláusulas, todas las
especificaciones, los Planos, los metrados, Presupuesto y todos los Documentos de
Licitación.
1.7. CUADERNO DE OBRA
Significa el cuaderno debidamente iniciado por las partes contratantes, foliado, sellado y
firmado, donde se registrarán todas las incidencias del desarrollo de las obras. Se le
conoce también como Bitácora.
1.8. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
Significa el conjunto de Bases de Licitación, Memoria Descriptiva, Planos, Presupuestos
de las Obras, Especificaciones Técnicas y demás documentación pertinente de la
entidad contratante.
1.9. MUNICIPALIDAD
Municipalidad Provincial de Azángaro, entidad que da la licencia de construcción de las
obras del presente proyecto.
1.10. ESPECIFICACIONES
Significa todos los requerimientos y normas de ejecución que se aplican a las obras,
motivo del presente documento y cualquier modificación o adición a las mismas que
posteriormente sean suministradas y aprobadas por la Supervisión.

ARQUITECTURA
3
1.11. OBRAS PERMANENTES
Significa las obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo a Contrato.
1.12. OBRAS PROVISIONALES
Significa todas las obras de carácter provisional o temporal de cualquier clase que sean
y que se requieran en o para la ejecución o mantenimiento de las obras.
1.13. PLANOS
Significa aquellos planos cuya relación se presenta adjunta como parte del proyecto, así
como toda modificación de los mismos que haya sido aprobada por la Supervisión por
escrito. Los Planos elaborados después de la firma del Contrato para mejor explicación
o para mostrar cambios en las obras, serán denominados Planos Complementarios.
1.14. PLANOS DE REPLANTEO
Son los elaborados por el Contratista, y reflejan fiel y detalladamente la manera en que
ha sido ejecutada la obra. Se elaboran sobre la base de los planos del proyecto, el
replanteo topográfico y los cambios o variaciones que se den en obra.
1.15. PROGRAMA O CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
Significa el programa en el cual están consignados el orden y plazos de ejecución de la
obra.
1.16. PROGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
Preparado por el Contratista en el ámbito de la partida específica en concordancia con
el Programa de Construcción.
1.17. PROYECTO
Significa todo el plan de realización de obra, expuesto en los Documentos de Licitación
del cual forman parte las presentes Especificaciones.

ARQUITECTURA
4
1.18. RESIDENTE DE OBRA
Representante del Contratista en el Sitio de las obras con plenos poderes para
representarlo y actuar durante la ejecución de los trabajos.
1.19. SITIO
Es el emplazamiento o los terrenos u otros lugares sobre, debajo, dentro o a través de
los cuales se tengan que ejecutar las Obras Permanentes o Provisionales designados
por la Supervisión y todos los demás terrenos o lugares aportados por la Municipalidad
como lugar para obras o para cualquier otro propósito específicamente designado en el
Contrato como formado parte del Emplazamiento o Sitio.
1.20. SUPERVISIÓN
Es la firma de Ingeniería de Consultoría o cualquier persona o grupo de personas
nombradas por el Contratante, para misiones específicas de ingeniería relacionadas con
el Contrato.
2. ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES
Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberán realizarse para las
obras diseñadas para la Construcción del Estadio Municipal Cesar Raúl Carrera.
Estas especificaciones cubren los aspectos más relevantes sobre los requerimientos
mínimos que deben cumplir los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y
procedimientos constructivos en general, para su incorporación en las obras del proyecto
motivo del este documento de contrato. También se incluyen restricciones de carácter
técnico que deberá acatar el contratista de las obras a fin de realizar un trabajo
coordinado, eficiente, completo y satisfactorio, evitando perjuicios, daños y molestias
innecesarios de carácter público o privado.
Las especificaciones técnicas se plantean como elemento técnico auxiliar en el proceso
de construcción,asumiendo criterios y tomando decisiones en los aspectos constructivos
a nivel de indicaciones, materiales, metodologías de dosificación, procedimientos
constructivos, etc.

ARQUITECTURA
5
Cualquier detalle no incluido en las especificaciones u omisión aparente en ellas o la
falta de una descripción detallada concerniente a cualquier trabajo que deba ser
ejecutado y materiales que deban ser suministrados, será considerado como que
significa únicamente que en acuerdo con la Supervisión, se seguirá la mejor práctica de
ingeniería establecida y que se empleará solamente mano de obra y materiales de la
mejor calidad, debiendo ser esta, la interpretación que se dé siempre a las
especificaciones.
Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas
constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y
plena satisfacción del Supervisor.
3. LABOR A EFECTUARSE
La labor a realizarse consiste en el suministro de toda la mano de obra, materiales,
equipos y la ejecución de todas las obras incluidas en el proyecto licitadas bajo el
contrato y de acuerdo con estas especificaciones.
El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, fuerza,
alumbrado, combustible, agua, herramientas. Instrumentos, equipos, abastecimiento y
otros medios de construcción necesarios o adecuados para la ejecución y terminación
de las obras, obtendrá y pagará los permisos necesarios. Protegerá las obras durante
su ejecución.
Ejecutará las obras de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad, a
satisfacción de la Supervisión y de la Municipalidad, y de acuerdo a los Documentos de
Licitación y a los del Contrato.
El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante su construcción y después
de ella, hasta la recepción de las mismas, realizará todo trabajo y pagará los gastos
incidentales a que dé lugar. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades
que, a juicio del Supervisor fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las
obras.
El Contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y
según lo establezca el Contrato, así como los materiales, las herramientas y equipo que
sean requeridos para ejecutar las obras en forma aceptable y satisfactoria por el
Supervisor y/o como los especifiquen los Documentos del Contrato. Se utilizarán

ARQUITECTURA
6
únicamente equipos, materiales y procesos constructivos de eficiencia comprobada por
el Supervisor, y el Contratista será el único responsable por la bondad de los mismos,
aunque la Supervisión haya dado previamente su aprobación.
4. NORMAS
4.1. NORMAS NACIONALES
Las obras cumplirán con lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE,
Normas de INDECOPI y todas las normas nacionales, códigos y reglamentos pertinentes
vigentes en el Perú de acuerdo a Ley.
4.2. NORMAS DE REFERENCIA
Las obras se llevarán a cabo de acuerdo con las normas de calidad pertinentes,
procedimientos de pruebas o códigos de prácticas, que en conjunto se mencionan como
Normas de Referencia, listadas en la parte correspondiente de las Especificaciones. El
Contratista se familiarizará totalmente con los requerimientos de tales Normas. Si no se
indica ninguna Norma, se aplicará las Normas ISO o las de la Internacional Organizative
for Standarization, la American Society for Testing and Materials (ASTM) u otra norma
internacional reconocida.
4.3. NORMAS DE REFERENCIA ALTERNATIVAS
El Contratista podrá proponer, sin costo extra para la Municipalidad, el uso de cualquier
Norma de Referencia autorizada, reconocida internacionalmente que será de opinión de
la Supervisión no menos rigurosa que la norma correspondiente recomendada en las
Especificaciones. El Contratista demostrará a la Supervisión que la norma alternativa es
adecuada y equivalente a la norma especificada y presentará evidencias de que ha sido
usada exitosamente en el pasado. La Supervisión decidirá si el uso de tal alternativa
deberá ser permitido como Norma de Referencia.
4.4. EDICIÓN APLICABLE

ARQUITECTURA
7
La edición pertinente de cualquier norma de referencia será, a menos que se indique lo
contrario en las Especificaciones, la que está vigente al último día de diciembre del año
anterior a la fecha de presentación de las Propuestas para la Licitación.
4.5. ABREVIACIONES PARA NORMAS DE REFERENCIA
Las siguientes abreviaciones cuando se usen en las Especificaciones se refieren a
Normas y Códigos de práctica y otras publicaciones de las organizaciones que a
continuación se enumeran:
AASHTO : American Association of State Highway and Trasnportation Officials
(Asociación Americana de Carreteras Estatales y Transporte Público)
ACI : American Concrete Institute (Instituto Americano de Concreto)
ANSI : American Standars Association USA Standar (Asociación Americana
de Normas)
ASTM : American Society for testing and Materials (Sociedad Americana de
Pruebas de Materiales)
AWS : American Welding Society (Sociedad Americana de Obras de Agua
Potable)
AISC : American Institute of Steel Construccion (Instituto Americano de
Construcción de Acero)
INDECOPI : Antes ITINTEC – Comisión de Reglamento Técnicos y Comerciales
ISO : International Organization for Standarization (Organismo
Internacional para la Normalización)
IEC : International Electrotechnical Comission (Comisión Electrotécnica
Internacional)
SI : International System of Units (Sistema Internacional de Medidas)
USBR : U.S. Bureau of Reclamation
NEC : National Electrical Code
CEN : Código Eléctrico Nacional
RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones

ARQUITECTURA
8
Deberá además ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Códigos y
Normas vigentes en el Perú necesarios para el tipo de obra a ejecutar.
5. PLANOS
5.1. PLANOS DEL PROYECTO
El trabajo a ejecutarse se muestra en los Planos, cada uno de los cuales tiene el
siguiente título general:
PROYECTO DE “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAÚL
CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO”
Para tomar información de los Planos, las cifras serán las utilizadas en preferencia a las
dimensiones a escalay los dibujos a mayor escalaen preferencia a los de menor escala.
En todo caso, los planos se complementarán con las especificaciones técnicas, rigiendo
de preferencia lo indicado en éstas. En caso de no incluirse algún ítem en las
Especificaciones; éste estará en los planos o viceversa.
Los planos son en el ámbito de la Obra. En caso de ser necesario un mayor detalle
durante la construcción, éstos se prepararán según lo dispuesto en el Contrato de
Ejecución.
La Supervisión deberá aprobar cualquier modificación o detalle constructivo adicional,
así como la interpretación fiel o ampliación a las Especificaciones Técnicas. Cualquier
Modificación en el Contrato. En todo caso el Contratista no tendrá derecho a un mayor
precio que el establecido en los precios unitarios del Contrato.
5.2. PLANOS COMPLEMENTARIOS
Cuando en opinión de la Supervisión, se hace necesario explicar más detalladamente el
trabajo que se va a ejecutar, sea necesario ilustrar mejor la obra o pueda requerirse
mostrar algunos cambio; la Supervisión preparará dibujos, los cuales reciben el nombre
de Planos Complementarios, los que pueden ser acompañados de especificaciones.
Los Planos Complementarios serán entregados al contratista en tres (03) copias.
Los Planos Complementarios obligan al Contratista con la misma fuerza que los planos,
cuando tales planos requieran ya sea menor o mayor cantidad de Obra que la que ha

ARQUITECTURA
9
sido estimada originalmente, la compensación por esto al Contratista, se ceñirá a los
Términos del Contrato.
5.3. PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA
En la medida que el Contrato lo requiera, el contratista proporcionará en primera
instancia a la Supervisión a menos que se indique lo contrario, lo siguiente:
o Planos Adicional Elaborados
o Diseño de Obras Provisionales o Temporales
o Revisiones para Detalles Típicos
o Planos de Fabricación/Instalación
o Planos de Obra
o Planos de Registro del Contratista
o Manuales de Operación y Mantenimiento
o Muestras de Materiales
o Certificados de Prueba del Fabricante
o Otros Documentos como sean Especificados
Todas las entregas deberán cumplir con los requerimientos de las Cláusulas pertinentes
y donde se indica deberán estar sujetas a la aprobación del Supervisor.
5.4. PLAZOS DE ENTREGAS
Sujetas a algún requerimiento específico en el Contrato, todas las entregas seefectuarán
lo más pronto posible a fin de permitir a la Supervisión tener tiempo para revisarlas y
aprobarlas, y para que el Contratista presente revisiones o alternativas, o lleve a cabo
pruebas adicionales si, en opinión de la Supervisión, las entregas iniciales no satisfacen
los requerimientos del Contrato.
A menos que se especifique lo contrario o se acuerde antes de su entrega, el Contratista
considerará un plazo no menor a quince (15) días calendario para la revisión por la
Supervisión de documentos, diseños y muestras que deben ser aprobadas antes del
inicio de la fabricación o construcción como parte de las obras permanentes.

ARQUITECTURA
10
5.5. PLANOS ADICIONALES PARA USO DEEMPLEADOS DELCONTRATISTA
Todos los planos adicionales que el Contratista requiera para interpretar los Planos que
usarán sus empleados, será preparados por el Contratista con dos copias a la
Supervisión para su información.
5.6. DISEÑOS DE OBRAS PROVISIONALES
Si lo requiere la Supervisión, el Contratista someterá para su aprobación detalles
completos, incluyendo planos, de cualquier obra provisional, si fuera requerido, el
Contratista también someterá cálculos de esfuerzos, deformaciones y deflexiones que
se originarán en los trabajos de andamiaje, tablestacado, encofrado y otras Obras
Provisionales y éstos cálculos se acompañarán de planos detallados de trabajo para
mostrar las propuestas del Contratista. La aprobación por la Supervisión de las
propuestas del Contratista, cálculos o planos no exonerará al Contratista de cualquiera
de sus obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato.
5.7. REVISIÓN DE PLANOS DE DETALLES TÍPICOS
Cuando los planos proporcionados muestren detalles típicos para las posiciones,
dimensiones o niveles de los cimientos, soportes, agujeros o aberturas a través de las
paredes o pisos, para partidas de equipos o maquinarias que el Contratista proveerá
como parte de las obras, el Contratista se cerciorará antes de su construcción de que
tales posiciones, niveles o dimensiones sean las correctas para los elementos reales
que él está suministrando.
En caso de que dichos planos requieran ser modificados para adecuarse a los equipos
suministrados, el Contratista preparará planos de dichas cambios, sometiéndolos para
su correspondiente aprobación.
5.8. PLANOS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE

ARQUITECTURA
11
Cuando se requieran planos para la fabricación o instalación de elementos de equipos
suministrados por el Contratista, o para el planeamiento y ejecución de obras bajo el
Contrato, éstos serán proporcionados por el Contratista y sometidos para su aprobación.
Estos planos incluirán, pero no estarán limitados a los planos detallados de fabricación
en taller, incluyendo detalles de soldadura, marcas de referencia para ensamblaje,
diagramas de montaje y otros detalles; todo esto según se requiera para la instalación y
montaje apropiado del equipo y cumplimiento del trabajo.
En los planos de una pieza específica de equipo se identificarán los componentes
indicando claramente el número de pieza del fabricante o número de referencia del
plano. Si se usan planos de referencia, se incluirá la fecha de aprobación de dichos
planos. En los planos se indicarán las dimensiones y las tolerancias permisibles.
5.9. PLANOS DE OBRA O DE REPLANTEO
El Contratista preparará y someterá a la aprobación de la supervisión, Planos de
Replanteo.
El contenido de los planos será el mismo que el de los planos del proyecto, pero las
acotaciones y demás elementos consignados, serán tomados de las obras mismas, con
las modificaciones introducidas reflejando la realidad de cada una, cualquier otra
información que se considere necesaria para el conocimiento de la ejecución de la obra.
Los planos de obra serán enumeradas análogamente a los planos del proyecto y de
acuerdo a lo indicado en anexo.
Los Planos de Obra, llevarán fecha y serán identificados con el nombre de la obra,
sección de obras y ubicación en la obra.
En el caso de que los Planos de Obra muestren discrepancias con los requerimientos
del Contrato, el Contratista en su carta de remisión hará referencia específicamente a
ello, de otra manera, la aprobación de tales remisiones no constituirá aprobación de la
discrepancia.
La aprobación de los Planos constituye la aprobación del asunto presentado únicamente
y no de ninguna otra estructura, material, equipo o aparato mostrado o indicado.
La aprobación de los Planos de Obra, será general y no releva al Contratista de la
responsabilidad por la exactitud de tales planos, ni por las conexiones apropiadas y

ARQUITECTURA
12
construcción de la obra, ni por el suministro de materiales o trabajo requerido por el
Contratista y no indicado en los Planos.
6. GENERALIDADES
6.1. INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
En caso de que el Contratista encontrará en los Planos y/o Especificaciones
suministrados por el contratante, algún error, omisión o discrepancia, deberá informar a
la Supervisión, a la brevedad posible. La Supervisión hará las correcciones o
interpretaciones necesarias para el cumplimiento del propósito de los documentos y su
resolución serán finales. Si el Contratista hubiese procedido a efectuar el trabajo, sin
haber recibido la aprobación de los dibujos de construcción o de las correcciones e
interpretaciones, cualquier trabajo hecho antes de ser autorizado por la Supervisión, será
de riesgo, responsabilidad y costo del Contratista.
6.2. VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN
En caso de existir divergencias entre los diversos documentos del Proyecto:
1. Los Planos tiene validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y
presupuesto.
2. Las especificaciones técnicas tiene validez sobre metrados y presupuestos.
3. Los metrados tiene validez sobre el presupuesto.
Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará
al Contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o especificaciones
técnicas.
Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y metrados respectivos,
de tal forma que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque estas figuren
en un solo documento.
Los detalles menores de trabajo y materiales que no son mostrados usualmente en las
especificaciones, planos y metrados, pero que son necesarios para la ejecución de la
obra, deben ser incluidos por el Contratista, dentro de los alcances de su contrato.

ARQUITECTURA
13
6.3. MATERIALES Y MANO DE OBRA
Todos los materiales o artículos suministrados para la ejecución de las obras que cubren
estas especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el
mercado nacional e internacional y de la mejor calidad dentro de su clase.
Todos los materiales a usarse serán de reconocida calidad, debiendo cumplir con todos
los requerimientos indicados en las presentes especificaciones técnicas. Se deberá
respetar todas las indicaciones en cuanto a la forma de emplearse, almacenamiento y
protección de los mismos.
Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta
de la empresa ejecutora, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite
oportunamente el Supervisor.
Además, el Residente tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de
materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del
incumplimiento de su programación, se admitirán cambios en las especificaciones
siempre y cuando se cuente con la aprobación previa del Supervisor.
El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no
desmejore las propiedades de estos, ubicándolos en lugares adecuados, tanto para su
descarga, protección, así como para su despacho.
El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones
técnicas.
Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el
Supervisor podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea
conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.
El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.
Toda la mano de obra empleada en la ejecución de los trabajos, será de primera clase.
6.4. AUTORIDAD DE LA SUPERVISIÓN
La Supervisión decidirá sobra cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca
de la calidad y aceptabilidad del trabajo realizado, así como la manera de realizarlos y

ARQUITECTURA
14
ritmo del progreso del mismo y decidir todas las preguntas que surjan acerca de la
interpretación de las especificaciones y la aceptable terminación del proyecto.
La decisión de la Supervisión, concerniente a la ejecución del Contrato e interpretación
de las especificaciones será final y definitiva para el Contratista, excepto en casos donde
el tiempo y consideración financiera estén envueltas, en cuyo caso, si no se llega a un
arreglo en relación con las causas del conflicto, éstas estarán sujetas a arbitraje.
La Supervisión realizará los cometidos y atribuciones, especificados en el Contrato o
implícitos en el mismo y procederá conforme a las Cláusulas Generales y Especiales del
contrato, debiendo contar con la conformidad de la entidad responsable, antes de tomar
cualquier decisión sobre los casos establecidos por las especificaciones.
La Supervisión no estará facultada para eximir al contratista de ninguna de sus
obligaciones asumidas en el Contrato.
La Supervisión tendrá la libertad para objetar y requerir al contratista para que retire
inmediatamente de las obras a cualquier persona aportada por el Contratista que, a juicio
de la Supervisión, sea de mala conducta, incompetente o negligente, en el correcto
desempeño de las tareas que le hayan sido asignadas o cuya presencia en la obra sea
considerada de alguna manera indeseable, y no será autorizada de nuevo la presencia
de dicha persona en la obra, sin el consentimiento de la Supervisión. Cualquier otra
persona que por ésta razón haya sido retirada de la obra, deberá ser reemplazada lo
antes posible, liberando de cualquier compensación en tiempo y en dinero.
6.5. COORDINACIÓN CON AUTORIDADES
El Contratista es responsable de la coordinación con las autoridades pertinentes para
lograr que la ejecución de las obras esté dentro de la normalidad vigente, así mismo de
los gastos que éstas autorizaciones, licencias, permisos, servidumbres y similares
demanden.
6.6. RECLAMOS POR DAÑOS A PERSONAS O PROPIEDADES
Cualquier reclamo recibido por la entidad contratante con respecto a asuntos en los
cuales el Contratista deberá indemnizar a la entidad contratante de acuerdo a los
Términos del Contrato, será pasado al Contratista quien de la misma manera informará

ARQUITECTURA
15
cualquier reclamo que le haya sido presentado directamente por un demandante. El
Contratista hará todo lo necesario incluyendo la notificación de los aseguradores de los
reclamos recibidos para asegurar que todos los reclamos sean resueltos
apropiadamente y rápidamente y mantenga informada a la entidad contratante sobre el
progreso hecho para su solución. En ausencia de esto, la entidad contratante estará
autorizada para pagar directamente a los demandantes todas las sumas pendientes que
en opinión de la entidad contratante se les adeude las sumas pendientes y sin que esto
afecte cualquier otra forma de recuperación.
Si el contratista recibe un reclamo que él considere que es con respecto asuntos por los
cuales él deba ser indemnizado por la entidad contratante, pasará inmediatamente dicho
reclamo a la entidad contratante. Toda información se dará por escrito y con copias para
la Supervisión.
6.7. INFORMACIÓN PARA EL TRAZO DE OBRAS
Las cotas y dimensiones mostradas en los planos están relacionadas con los BMs de
referencia que se muestran en los planos.
El Contratista llevará a cabo todos los trabajos de levantamientos topográficos para
establecer puntos de referencia a fin de cumplir con sus obligaciones, además de
proveer todos los instrumentos topográficos y de medición de todo tipo, necesarios para
su propio uso en la ejecución de las obras.
6.8. INFORMACIÓN GEOLÓGICA E HIDROLÓGICA
Es cualquier información geológica, hidrológica o metereológica mencionada en los
documentos del proyecto, para asistir al Contratista al momento de la Licitación.
La información, no es garantizada por la entidad contratante o la Supervisión y el
Contratista hará uso de ésta y la interpretará bajo su responsabilidad.
6.9. FACILIDADES DEL CONTRATISTA
Para el uso de su propio personal y fuerza laboral, el Contratista proveerá, construirá,
mantendrá y posteriormente retirará todas las oficinas provisionales, instalaciones
sanitarias, almacenes, talleres, áreas de estacionamiento y otras instalaciones

ARQUITECTURA
16
necesarias para la terminación de las obras y mantenimiento de las obras permanentes;
y la ubicación y disposición de éstas tendrán la aprobación de la Supervisión.
6.10. ASISTENCIA PARA LA SUPERVISIÓN
El Contratista proporcionará toda la asistencia posible a la Supervisión y su personal en
la ejecución de sus tareas y los proveerá de suficientes estacas, postes, cordeles,
pinturas, niveles de mano u otros materiales y pequeñas herramientas para verificación
y trazado y medición de obras.
6.11. ESTRUCTURAS Y SERVICIOS PROVISIONALES
Toda obra provisional tal como carteles, señalización, andamios, escaleras,
montacarpas, plantas de bombeo, defensas, bastidores, caminos, entibados,
encofrados, veredas, drenes, canales y similares que pueden ser requeridos durante el
proceso de construcción de las obras y los cuales son descritos o especificados total o
parcialmente, serán suministrados, mantenidos y removidos por el Contratista, quién
será el responsable, por la seguridad y eficiencia de tales obras y por cualquier daño que
pueda resultar de su falla o de su construcción, mantenimiento u operación inadecuada,
aunque hayan sido aprobados previamente por el Supervisor.
En todos los puntos de las obras, donde sean obstruidos los accesos públicos o a
cualquier edificación de la ciudad, entrada de garaje o veredas por acción del Contratista
en la ejecución de las obras requeridas, el Contratista de ser necesario proveerá todas
las estructuras provisionales o caminos, para mantener el acceso público en todo
momento. Es requisito indispensable, obstruir en lo mínimo posible las operaciones
normales de la ciudad.
El Contratista colocará puentes provisionales apropiados, tal como sea indicado por el
Supervisor, en las intersecciones de calles, donde sea necesario para el mantenimiento
del tráfico vehicular y de peatones. Asimismo, se proveerán puentes provisionales para
acceso a las obras que fueran requeridas por otras causas no indicadas, sometiéndolos
a la aprobación del Supervisor.
En todo momento se ejercitarán precauciones para la protección de personas y
propiedad, observándose las disposiciones de seguridad de las leyes vigentes
aplicables, construcción de edificios códigos de construcción, etc. Toda maquinaria,

ARQUITECTURA
17
equipo y toda causa de riesgo, será vigilados o eliminada. El Contratista deberá proveer
barricadas apropiadas, luces rojas, señales de “peligro” o “cuidado” “calle cerrada” y
guardianes en todos los lugares donde el trabajo que realiza constituye en cualquier
forma un riesgo para las personas y vehículos.
El Contratista mantendrá en el sitio, en cada lugar donde las obras estén en progreso,
un botiquín de primeros auxilios completamente equipado y proveerá acceso rápido a
éste, en todo momento que el personal esté trabajando.
6.12. ACCESO A PROPIEDADES ADYACENTES
Cuando el trabajo del Contratista origine interferencias inevitables en el acceso a
propiedades adyacentes, el Contratista primeramente dará al ocupante de tal propiedad
una notificación por escrito con siete (7) días de anticipación y proveerá, de ser posible,
medios de acceso provisionales para vehículos y peatones.
6.13. PRESERVACIÓN DE FACILIDADES PÚBLICAS
El Contratista causará la menor interferencia posible con las facilidades existentes, ya
sean naturales o construidas.
6.14. ANUNCIOS
El Contratista no exhibirá o permitirá que se exhiba cualquier letrero publicitario en el
sitio excepto con la autorización escrita del Supervisor. Tales letreros también estarán
sujetos a la aprobación de la autoridad local competente antes de que se coloque y será
retirado si lo solicita el Supervisor.
6.15. SANEAMIENTO
El Contratista mantendrá al sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones higiénicas
y en materia de salud y saneamiento, cumplirá con los requerimientos de la Autoridad
de Salud y otra autoridad competente.
El Contratista será responsable de la salud de sus propios empleados y dará todos los
pasos necesarios para asegurar condiciones higiénicas.
Asimismo, proveerá los lavatorios y retretas en lugares apropiados aprobados por el
Supervisor, para uso de todo el personal empleado en el Proyecto, y los mantendrá

ARQUITECTURA
18
limpios. El Contratista será responsable de la limpieza y condiciones higiénicas de las
instalaciones sanitarias.
6.16. DRENAJE DE LAS OBRAS
El Contratista mantendrá bien drenadas las obras y verificará, de que en lo posible todo
el trabajo se lleve a cabo en seco. Se mantendrá bien drenadas las áreas excavadas y
libres de agua estancada excepto donde la Supervisión confirme que no sea posible,
teniendo en cuenta los métodos de Obras Provisionales adoptadas apropiadamente por
el Contratista.
El Contratista construirá, operará y mantendrá todas las obras provisionales y equipos
de bombeo y achique para deprimir la napa freática, y de ser el caso para evacuar el
agua de lluvia que sea necesaria para prevenir el ingreso de agua a las obras mientras
se efectúe la construcción. Tales obras provisionales y equipos no serán retirados sin la
aprobación del Supervisor.
No obstante la aprobación por el Supervisor de los arreglos del Contratista para la
exclusión de agua, el Contratista será responsable de la eficacia de éstos de mantener
las obras seguras en todo momentoparticularmente durante cualquier inundación o lluvia
y de reparar a supropio costo cualquier daño en las obras incluyendo aquellos atribuibles
a inundaciones por lluvia o por cualquier otro motivo.
6.17. MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad necesarias, para evitar
accidentes a su personal, a terceros y a la misma obra, cumpliendo todas las
disposiciones vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones y demás Normas
Legales pertinentes.
Todo trabajo efectuado bajo el Contrato, sea en el sitio o fuera del mismo,será ejecutado
solamente por personal adiestrado en las prácticas de seguridad y llevará vestimenta
protectora, con empleo de equipo y herramientas apropiadas y prácticas seguras de
trabajo, en concordancia con las regulaciones existentes.

ARQUITECTURA
19
El Contratista destacará un funcionario de seguridad, adiestramiento regular del
personal, suministro y empleo de vestimenta protectora que debe incluir cascos de
protección, botas, guantes, anteojos, instalación de cercos, señales de advertencia,
alarmas y destaques de personal maniobrista componente, todo esto en cumplimiento
con la presente Cláusula.
6.18. TRABAJO CERCADE EQUIPO ELÉCTRICO
Cualquier cercado permanente y otras medidas de seguridad a ser dirigidas alrededor
de equipos eléctricos serán completados en lo posible antes de hacer la conexión al
suministro de electricidad. En caso de que esto no sea práctico, el Supervisor puede
permitir el uso de cercado temporal u otra protección.
Si fuese necesario cualquier otro trabajo adicional próximo al equipo eléctrico después
que se haya realizado la conexión al suministro eléctrico, el Contratista pondrá en
operación un sistema de “Permiso para Trabajar” a la aprobación del Supervisor.
6.19. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
El Contratista instalará, operará, mantendrá y posteriormente promoverá suficientes
suministros temporales de electricidad para alumbrado y ventilación de todas las
oficinas, almacenes, laboratorios y otros edificios temporales usados por el Contratista y
por el personal del Supervisor además de cualquier suministro que pueda requerir en
conexión con la construcción, ensayos y mantenimiento de las obras.
6.20. CONSULTAS
Todas las consultas relativas a los trabajos de la obra, serán efectuadas por el
Contratista al Supervisor de la Obra, quien en este casorepresentará a la Municipalidad.
De considerarse necesario se podrá solicitar el apoyo del Proyectista para la absolución
de consultas.
6.21. CAMBIO POR EL CONTRATISTA
El Contratista notificará por escritoacercade cualquier material especificado para la obra
que él considere inadecuado o inaceptable, de acuerdo con las leyes reglamentos u
ordenanzas de las autoridades competentes.

ARQUITECTURA
20
Si el Contratista no cumple con dicha notificación, las posibles infracciones u omisiones
en caso de suceder, serán asumidas por el Contratista sin costo alguno para la entidad
contratante.
La entidad contratante, aceptará o denegará también por escrito dicha notificación.
6.22. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
El residente, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará
su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su
terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.
Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Residente
deberá hacer de conocimiento por escrito al Supervisor, con la debida anticipación y éste
deberá resolver sobre el particular a la brevedad.
Al preparar su programa de construcción, el Contratista tomará en cuenta cualquier
restricción por causas naturales, sobre la posesión del sitio o de las áreas provisionales
de trabajo impuestas por el Contrato.
El programa será en la forma de una red de ruta crítica.
6.23. INSPECCIÓN
Todos los materiales y mano de obra, empleados, estarán sujetos a la inspección de la
entidad contratante, quien tiene el derecho de rechazar el material que se encuentra
dañado, defectuoso o a la mano de obra deficiente y exigir su corrección.
Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado sin costo alguno para la entidad
contratante.
El Contratista deberá suministrar, sin costo adicional para la entidad contratante, todas
las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados para la inspección y
pruebas que sean necesarias.
Si la entidad contratante encontrara que una parte del trabajo ya ejecutado, no está
conforme a los requerimientos del contrato, podrá aceptar todo, nada o parte del trabajo.

ARQUITECTURA
21
El contratista deberá tener en obra, una copia de los planos y especificaciones técnicas,
debiendo dar acceso a estos al Ingeniero supervisor en cualquier momento.
El Cuaderno de Obra debe permanecer en la Caseta de Inspección.
6.24. TRABAJO
El Contratista debe notificar por escrito al Supervisor de la obra, sobre la iniciación de
sus labores. Al inicio de la obra, debe presentar al Supervisor las consultas técnicas
necesarias.
El Contratista previamente al vaciado de concreto en las cimentaciones de estructuras,
deberá verificar in-situ la Capacidad Portante del suelo, mediante la ejecución de
Pruebas de Carga en el ó los sectores que a juicio del Supervisor sean necesarias.
El costo de estas pruebas debe incluirse en la partida de Gastos Generales
Cualquier cambio durante la construcción que obligue a modificar el proyecto original,
será consultado a la entidad contratante mediante la presentación de un plano original
con la modificación propuesta, el que será presentado por el Contratista al Supervisor,
para conformidad y aprobación final.
El Contratista deberá dar aviso a la entidad contratante por lo menos con diez (10) días
de anticipación, de la fecha en que su trabajo quedará terminado y listo para la
inspección final.
6.25. REPLANTEO DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos, gradientes, cotas y
dimensiones mostradas en los planos, o complementadas o modificadas por el
Supervisor. La responsabilidad completa por el mantenimiento de alineamientos y
gradientes recae sobre el Contratista.
Los puntos base y líneas de base para el establecimiento de los alineamientos y
gradientes serán dispuestos por el Supervisor según el progreso de las obras y serán
localizadas para causar el menor inconveniente posible para la prosecución de las
actividades de las obras sin que esto afecte en forma alguna la bondad de la misma. El
Contratista no efectuará excavación alguna, ni volcará otros materiales que pueden
causar inconvenientes en el empleo de los puntos de base para trazos y gradientes

ARQUITECTURA
22
dados. En todo caso removerá cualquier obstrucción colocada por el contrario de esta
disposición.
El Contratista suministrará a su propio costo, estacas y otros materiales y prestará toda
la ayuda, incluyendo personal especializado comopueda ser requerido por el Supervisor
para establecer los puntos de base para los trazos y también para comprobarlas marcas
de gradiente. El Supervisor establecerá puntos de nivel, líneas de base y otros puntos
principales de control para la ejecución de los trazos y gradientes por el Contratista.
El Contratista comprobará tales líneas y gradientes bases por todos los medios como
considere necesario, antes de utilizarlos, comunicando al Supervisor sobre cualquier
diferencia. El Contratista a su propio costo, establecerá todos los trazos y gradientes de
trabajo o construcción que se requieran, de acuerdo a las medidas y bases dadas por el
Supervisor, y será el único responsable por la exactitud de ellos. Esto no exime al
Contratista de estar sujeto a la comprobación y revisión del Supervisor.
El Contratista mantendrá informado al Supervisor con una anticipación razonable de sus
necesidades para los puntos bases, necesarios para trazos y gradientes, de tal manera
que le puedan ser entregados todas las medidas necesarias para registro y pago con el
mínimo de inconveniencia al Supervisor y demora al Contratista.
La intención primordial en no demorar las obras debido al establecimiento de los puntos
bases necesarios para establecer los trazos y gradientes, pero cuando resulte necesario,
las operaciones de trabajo podrán ser suspendidas por un tiempo razonable que el
Supervisor pueda requerir para este propósito.
El Contratista cuidará todos los puntos, estacas, señales de gradientes, hitos y puntos
de nivel (BM’s) hechos o establecidos en las obras ya sea por el Supervisor o por él
mismo,en casode resultar estropeados, los restablecerá y asumirá los costos derivados
de cualquier rectificación por obra impropiamente instalada, falta de mantenimiento, no-
protección o remoción sin autorización de los puntos establecidos, estacas y marcas.
El Contratista resguardará todas las señales de propiedad existente y conocidas,
monumentos y marcas adyacentes, aunque no sean relativas al trabajo, y de ser
requerido asumirá los costos del restablecimiento de ellas en el caso de haber sido
alteradas o destruidas.
El Contratista será responsable del exacto y correcto jalonamiento de todos los
alineamientos y puntos de referencia, de acuerdo con las especificaciones dadas por el

ARQUITECTURA
23
Supervisor (Ubicación, rumbo, cotas y dimensiones), necesarios para la construcción de
las obras, así como de proporcionar todos los instrumentos, equipos y mano de obra
relacionados con ellos.
6.26. ESTRUCTURAS EXISTENTES
Las estructuras superficiales y subterráneas que incluyen colectores de desagüe,
alcantarillado pluvial, tuberías de agua y estructuras que se muestran en los planos,
están dibujadas en los planos para conocimientodel Contratista, de acuerdo con la mejor
información disponible, pero las ubicaciones y dimensiones, donde se muestren, no
presuponen ser absolutamente correctas y la información dada, no debe entenderse
como representativa de que tales estructuras serán encontradas o localizadas tal como
figuran en los planos.
El Contratista asumirá plena responsabilidad por todos los daños a tuberías de agua,
conductos, cables eléctricos, postes, líneas telegráficas y telefónicas, calles,
pavimentos, veredas, sardineles, cerca, cimientos de edificios, muros de contención y
otras estructuras de cualquier clase,encontradas durante el progreso de las obras y será
responsable por daños a la propiedad pública o privada, resultante de esto.
El costo de protección, reemplazo en sus posiciones y condiciones originales o
indemnización por daños y perjuicios derivados a las líneas de tuberías, colectores y
estructuras afectadas por la obra, estén o no estén mostrados en los planos y la
remoción, reubicación y reconstrucción de las líneas de tuberías y estructuras que
aparecen en los planos o que han sido especificadas se considerarán como incluidas en
la partida o partidas apropiadas de los Metrados salvo que se haya previsto otra
condición.
Cuando tales líneas de tuberías colectores o estructuras no se muestren en los planos y
cuando en opinión del Supervisor sea necesario la remoción o reubicación para evitar
interferencias con tuberías, conductos o estructuras incluidas en ellos, el pago se
efectuará de acuerdo a las partidas provistas en los metrados para la remoción o
reubicación de tuberías o estructuras.
El Contratista deberá en todo momento durante la ejecución de las obras, emplear
métodos aprobados y ejercitar cuidado y habilidad razonable para evitar demoras

ARQUITECTURA
24
innecesarias, perjuicios, daño o destrucción de las instalaciones de servicio público y
estructuras por lo cual evitará interferencias innecesarias o interrupciones de los mismos.
En todo caso, todos los servicios, válvulas y accesorios en el sistema de agua serán
mantenidos en servicio, previéndose conexiones provisionales cuando sea necesario.
El Contratista dará aviso al Supervisor por lo menos con una semana de anticipación, de
las tuberías, canales, postes, alambres o conductos cualquier otra estructura que pueda
ser afectada por los trabajos con la aprobación del Supervisor se procederá a proteger,
ajustar, remover y remodelar o tomar las medidas que pueden considerar aconsejable
para reducir al mínimo los inconvenientes generados por estos factores.
6.27. EMPALME, INSERCIONES Y OTROS
El Contratista efectuará todos los cortes, empalmes o parches que puedan ser
requeridos para integrar y coordinar las varias partes de las obras proyectadas y
existentes a plena satisfacción del Supervisor y de acuerdo con los planos y
Especificaciones.
El trabajo debe ser realizado por obreros competentes, especializados en el ramo
requerido.
Cuando el Contratista requiera la colocación de conductos, monturas, cajas, gabinetes,
inserciones, anclajes y otros trabajos similares en pisos, techos o paredes de
estructuras, los instalará cumpliendo con el programa de construcción.
6.28. RESTRICCIONES DE CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
Debido a que en varias calles de la ciudad, los servicios existentes se podrían encontrar
cerca a la superficie, el Contratista tomará las previsiones adecuadas para proteger de
daños a los servicios existentes. El Contratista tomará en cuenta que los equipos a
utilizarse podrían ser restringidos en cuanto a su capacidad. El Supervisor aprobará la
capacidad de los equipos que podrían usarse. Esta aprobación no exime al Contratista
de su responsabilidad por cualquier daño originado en los servicios existentes o
pavimentos. Asimismo, el Contratista someterá a la aprobación del Supervisor las rutas
de tráfico que propone utilizar para el pase de su equipo. Esta aprobación tampoco
eximirá al Contratista de cualquier daño sobre los servicios existentes debido al tráfico
de su equipo.

ARQUITECTURA
25
6.29. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS Y DESCUBRIMIENTOS DE YACIMIENTOS
Todos los fósiles, alhajas, herramientas, tejidos, huacos y tumbas con sus contenidos,
construcciones y ruinas y demás objetos de valor arqueológico, así como todos los
yacimientos de minerales y demás materiales que se descubran en el lugar de las obras
y cuyo descubrimiento, preservación o explotación es provechoso, son según ley, de
propiedad del Estado Peruano.
Los hallazgos arqueológicos no podrán ser destruidos, retirados o explotados sin una
autorización especial del Instituto Nacional de Cultura. El Contratista adoptará las
medidas apropiadas y tomará las precauciones necesarias para evitar que sus obreros
u otras personas retiren o deterioren dichos objetos. Inmediatamente después de hecho
el descubrimiento, informará a la Supervisión y por escrito a la entidad contratante y
pondrá en lugar seguro los objetos transportables, sin que corran riesgo de destrucción
o daño parcial.
La entidad contratante no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas de tiempo y multas
que pudieran resultar para el Contratista, en caso de incumplimiento de las leyes
respectivas y de las instrucciones específicas de este título.
6.30. CAMBIOS AUTORIZADOS
La entidad contratante podrá en cualquier momento, por medio de una orden escrita al
Supervisor, hacer cambios en los planos y/o especificaciones. Si dichos cambios
significan un aumento o disminución en el monto del contrato, o en el tiempo requerido
para la ejecución, se hará un reajuste equitativo de los mismos, tomando como base los
precios unitarios y tiempos estipulados en el Contrato.
6.31. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La entidad contratante no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales y/o
herramientas del Contratista, quien podrá establecer la guardianía que creaconveniente,
bajo su responsabilidad y riesgo.
6.32. PERSONAL DE OBRA

ARQUITECTURA
26
La empresa Contratista deberá presentar al Supervisor la relación del personal,
incluyendo al Residente, así mismo, el Supervisor puede sustituir al personal que a su
juicio o que en el transcurso de la obra demuestren ineptitud en el cargo encomendado.
Sin embargo, es importante recordar que la empresa debe solicitar la mayor cantidad de
mano de obra de la zona.
6.33. EQUIPO DE OBRA
El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser
el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución. Comprende la
maquinaria necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar.
6.34. PROYECTO
En caso de discrepancias en dimensiones del proyecto, deben respetarse las
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.
6.35. GUARDIANÍA DE OBRA
La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su
responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que están
en obra.
6.36. LIMPIEZA FINAL
Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, la Empresa Contratista procederá a
la demolición de las obras provisionales, eliminando cualquier área deteriorada por él,
dejándola limpia y conforme a los planos.
6.37. ENTREGA DE LA OBRA
Al terminar la obra, la Empresa Contratista hará entrega de la misma a la entidad
contratante.
Previamente a la inspección, se hará una revisión final de todos los componentes del
proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito a la entidad
contratante.

ARQUITECTURA
27
Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan
los defectos observados.
6.38. TERMINACIÓN POR NEGLIGENCIA
Si el Contratista no llevara la obra o parte de ella con la debida diligencia para asegurar
su buena ejecución en el tiempo especificado en el contrato o cualquier extensión
acordada previamente, la entidad contratante podrá llevar a cabo el trabajo hasta su
culminación, por contrato o por administración directa y el contratista será responsable
por cualquier exceso de costo que los mismos ocasionen a la entidad contratante, así
como los daños y perjuicios por demora.
7. CONTROL DE CALIDAD
7.1. DEFINICIÓN
Los requerimientos de “Control de Calidad” serelacionan principalmente al cumplimiento
del trabajo más allá del suministro de los productos fabricados, el término incluye
inspección, muestreo, pruebas y otros requisitos relacionados.
7.2. INSPECCIÓN EN EL LUGAR DE FABRICACIÓN
A menos que existan otras indicaciones, todos los equipos, deben ser inspeccionados,
por el Supervisor, en el lugar de su fabricación; el Contratista pagará todos los gastos
que requiere esta tarea.
La responsabilidad del Supervisor en el lugar de fabricación, sin embargo, no aligerará
la responsabilidad del contratista de suministrar los equipos que cumplan con todos los
requisitos del Contrato Dicho cumplimientos es deber del Contratista y tal deber no
puede ser evadido por ningún acto u omisión de parte del Supervisor.
El contratista deberá enviar al Supervisor un Pre - Aviso de 15 días para realizar pruebas
en el lugar de fabricación, salvo lo contrario.
7.3. MUESTREO Y PRUEBAS
Estándares de Muestreo y Prueba: A menos que se indique otra cosa, todo muestreo y
prueba deberá realizarse de acuerdo con los métodos prescritos en los actuales

ARQUITECTURA
28
estándares de la ASTM, aplicables a la clase y naturaleza del artículo o materiales
considerados, sin embargo el Supervisor se reserva el derecho a utilizar un sistema de
muestreo y de pruebas generalmente aceptado que en su opinión, aseguraría que la
calidad de mano de obra; utilizada sea de igual calidad o superior a la prueba estándar.
Desistimiento de Prueba: Cualquier desistimiento por parte del Supervisor de alguna
prueba específica o cualquier otra medida para asegurar la calidad, si estuviera o no
dicho desistimiento acompañado por una garantía de rendimiento substancial como
reemplazo de una prueba específica o de otros requisitos para certificar la calidad como
fueran originalmente especificadas y si estuviera o no dicha garantía acompañada por
un bono de cumplimiento para asegurar la ejecución de cualquier trabajo correctivo y
reparador necesario, no será considerada como un desistimiento de cualquier requisito
del Contrato.
Pruebas Independientes: No obstante la existencia de tal desistimiento, el Supervisor se
reserva el derecho de efectuar investigaciones y pruebas independientes y cualquier
parte del trabajo que no cumpla con los requisitos del Contrato, deberá ser causa
razonable para que el Supervisor requiera el reemplazo, corrección o reconstrucción de
cualquier trabajo.
7.4. SERVICIOS DE LABORATORIO PARA INSPECCIÓN Y PRUEBA
El Supervisor indicará los servicios de un laboratorio de pruebas independiente, para se
lleven a cabo pruebas de rutina de suelos y de concreto, por ejemplo, densidad del suelo,
consolidación, resistencia del concreto, derrumbes y contenido del aire; y lleve a cabo
pruebas casuales de otras áreas previamente terminadas e inspeccionadas por el
Contratista de las que el Supervisor pueda tener dudas. Cualquier otra prueba requerida
por las especificaciones, códigos de referencia y estándares, son de responsabilidad del
Contratista, a menos que estén indicados de otra forma.
Un laboratorio de pruebas, aprobado por el Supervisor, realizará inspecciones, pruebas
y otros servicios para el Contratista. El costo por los servicios del laboratorio estipulado
por el Supervisor deberá ser incluido en el precio del Contrato.
Los informes serán remitidos por el laboratorio al Supervisor en duplicado, indicando las
observaciones y resultados de las pruebas.

ARQUITECTURA
29
El contratista deberá cooperar con el Supervisor o con el laboratorio suministrando
muestras de materiales, mezclas de diseños, equipos, herramientas, escaleras,
almacenamiento y asistencia, según se requiera.
El Contratista deberá notificar al Supervisor con 24 horas de anticipación el
requerimiento de inspección y servicio del laboratorio.
La solicitud de nuevas pruebas por que no cumplen con los requisitos especificados,
deberán realizarse por el mismo laboratorio bajo las instrucciones del Supervisor. El
Contratista deberá corrercon todos los gastos por la nueva prueba sin costo alguno para
el Supervisor o la entidad contratante.
Para las muestras y pruebas que sean para uso del Contratista, él deberá hacer arreglos
necesarios con una firma independiente para el pago y la programación de las pruebas.
El costo del muestreo y pruebas para el uso del Contratista deberá ser incluido en el
precio del Contrato.
7.5. INSTALACIÓN
El Contratista deberá inspeccionar los materiales y equipos a su arribo en el lugar del
trabajo e inmediatamente antes de su instalación. El Contratista deberá rechazar los
artículos dañados o defectuosos. La inspección deberá consistir en chequear que todos
los materiales y/o equipos ha sido probados, sometidos y aprobados; inspección al área
de trabajo para estar seguros de que el trabajo preliminar se ha completado y una
inspección física de los materiales y equipos para asegurar que están de acuerdo con
las especificaciones técnicas y planos.
El Contratista deberá verificar las medidas y dimensiones del trabajo, como un paso
integral para el inicio de cada instalación.
Los métodos y facilidades deberán ser proporcionados para asegurar el cumplimiento
de los requisitos para las especificaciones de los procesos especiales tales como
soldadura, tratamiento térmico y pruebas no destructivas de materiales. Las
certificaciones para el personal, procedimientos y equipos deberán ser mantenido como
se requiera para cumplir con las normas y todos los códigos aplicables.
Cuando las instalaciones incluyen productos fabricados, el Contratista deberá, para su
instalación cumplir con las instrucciones y recomendaciones del fabricante ya que bajo

ARQUITECTURA
30
cualquier circunstancia, estas son más explícitas y estrictas en el ítem Planos de
Fabricación, Instalación y Montaje.
7.6. SERVICIOS DE INSTALACIÓN DEL FABRICANTE
Cuando se especifique en secciones individuales de las especificaciones técnicas, el
Contratista podrá requerir de los proveedores de material o de productos o de los
fabricantes para proporcionar personal calificado para que observen las condiciones del
sitio, condiciones de la superficie e instalaciones, calidad de mano de obra, la puesta en
marcha del equipo (prueba, ajuste y balance del equipo) y para proporcionar
instrucciones, cuando sea necesario.
El Contratista deberá informar al Supervisor por escrito cualquier observación y
decisiones en la obra o instrucciones dadas por el representante del fabricante que sea
suplementarias o contrarias a las instrucciones escritas del fabricante.
El Contratista deberá remitir al Supervisor, los informes del representante del fabricante
(en duplicado) dentro de los 10 días de cada visita de campo,para su revisión. El informe
final deberá certificar que el equipo o sistema ha sido instalado satisfactoriamente y está
funcionando correctamente.

ARQUITECTURA
31
1.5.2.1 MUROS Y TABIQUERIAS
1.5.2.1.1 MURO DE LADR. K.K. DE ARCILLA DE SOGA MESC. C:A 1:4
A) DESCRIPCION
Lo estipulado en esta partida se refiere a la construcción de muros, tapiales, cercos y
acabados a base de ladrillos.
El Contratista suministrará los materiales, equipos, herramientas, transporte de los
mismos al lugar de construcción, mano de obra, andamios, servicios y otros costos
necesarios para la ejecución completa de las obras de albañilería que se incluyan en
esta sección.
B) MATERIALES
Mampostería de Ladrillo
Comprende todas las obras de muros de ladrillo fabricados a máquina en pieza entera y
sin defecto físico de presentación.
Los ladrillos podrán ser de arcilla tipo King Kong, con resistencia f´m = 65 kg/cm2, (6.4
M Pa), de 9 x 12 x 24 cm de dimensiones.
Los ladrillos presentarán una resistencia mínima a la comprensión de 100 a 150 kg/cm2,
una Densidad mínima de 1.60 gr/cm3., así mismoun 25% máximo de absorción de agua
y de 0.90 de coeficiente de saturación.
Deberán ser compactos y bien cocidos, de consistencia dura, de grano uniforme, de color
rojizo amarillento, de aristas vivas, ángulos rectos, caras planas, de superficie
uniformemente rugosa y dimensiones exactas y constantes.
Se rechazarán los que presenten resquebrajaduras, grietas, hendiduras, los porosos, los
no bien cocidos o crudos, los desmenuzables y los que contengan materias orgánicas.
Los ladrillos deberán permanecer inalterables a los agentes exteriores y otras
influencias, serán por lo tanto compactos y fraguados; se rechazarán los ladrillos que no
cumplan estos requisitos.
Se emplearán únicamente ladrillos de la mejor calidad, de dimensiones garantizadas.
Las resistencias deberán corresponder a lo exigido en los planos y documentos
contractuales. El tipo de ladrillo a usar para las diferentes está indicando en los planos.

ARQUITECTURA
32
Antes de entregar los ladrillos a la obra, el Contratista presentará a la Supervisión cinco
muestras de los mismos para la aprobación de su uso en la obra. En caso de que los
ladrillos no cumplan los requisitos de calidad, la Supervisión podrá rechazarlos. Todos
los envíos de ladrillos tendrán la misma apariencia y calidad de las muestras que el
Contratista ha presentado al Supervisor para su aceptación previa. En caso contrario, la
Supervisión exigirá su retiro inmediato de la obra.
Mortero
El mortero para asentar ladrillos será cemento: arena, 1:5, una misma calidad del
mortero deberá emplearse en un mismo muro.
Cemento
Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la adopción de
otro tipo, debido a alguna consideración especial determinada por el Especialista de
Suelos la misma que se indica en los planos y presupuesto correspondiente. En general
el cemento debe cumplir con la NORMA ITENTEC 334 correspondiente.
El cemento será suministrado en bolsas de 42.5 kg, con indicación del nombre del
fabricante; las distintas remesas deben ser almacenadas por separado y en forma
apropiada, en recintos que ofrezcan una eficaz protección contra las influencias
atmosféricas, identificándose los sacos de tal forma que permitan una fácil ubicación de
los mismos. En general el almacenamiento permitirá el fácil acceso para la adecuada
Supervisión e identificación de cada remesa. Toda clase de cemento que se encuentre
almacenado en el sitio de la Instalación de Obra por más de tres meses deberá ser
inspeccionado previamente por el Supervisor antes de permitir su utilización, debiendo
utilizarse el cemento, en el orden cronológico con que ha sido suministrado al lugar de
la Instalación de Obra. Se controlará la calidad del cemento, según la norma A.S.T.M.C.
150 y enviarán muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo
estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo.
Agregados
Los agregados para la preparación de las diferentes clases de mortero deberán cumplir
los requisitos correspondientes de la norma ASTM C 33 o normas equivalentes.
La arena usada para la preparación del mortero deberá tener la granulometría apropiada
para la mezcla y estar libre de componentes nocivos, tales como: limo, arcillas,
sustancias vegetales y orgánicas, carbón y otros componentes semejantes. Se

ARQUITECTURA
33
rechazará la arena que presente tales componentes. Deberá cumplir los requisitos de la
norma de ASTM designación C-144-66 y C-40. El contenido máximo de sustancias
solubles no deberá sobrepasar el tres por ciento de la masa de la arena.
Agua
El agua de amasado deberá estar libre de sustancias perjudiciales como ácidos aceites,
sales, álcalis, cloruros y materiales orgánicos y ser apta con respecto a su composición
químico - física. En casos dudosos el contratista habrá de comprobar por su cuenta
mediante análisis, la calidad del agua a solicitud de la Supervisión.
A) METODO DE EJECUCION
Preparación de Mortero
El mortero consistirá en una mezcla, de una parte de cemento Portland y cinco partes
de agregado fino (arena gruesa de río), y un volumen de agua para obtener una
consistencia tal que pueda manejarse fácilmente. A menos que se use una mezcladora
aprobada, el agregado fino recomendado (cemento - arena; 1:5) y el cemento deberán
mezclarse en seco en un cajón, hasta que el conjunto tenga un color uniforme, después
de lo cual se le agregará suficiente agua para producirse la consistencia deseada.
Construcción
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada,
debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas, mientras el
concreto de la cimentación aún este fresco, se debe rayar la superficie de la cimentación
en las zonas donde se asentarán las primeras hiladas de ladrillos Previamente a su
colocación los ladrillos deberán saturarse con agua, para que no absorba el agua del
mortero.
El mortero al ser colocado deberá repartirse de tal manera que al asentar sobre el ladrillo
las juntas resultan homogéneas y de espesor uniforme; las juntas serán de 1.0 cm, con
máxima variación de 2 mm.
Las hiladas de ladrillo deberán ser construidas horizontalmente. No se permitirá que se
vierte agua sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su asentado.En el
levantamiento deberán entrelazarse los ladrillos en hiladas contiguas. Las juntas
verticales deberán construir a plomo y las horizontales a nivel. Se deberá emplantillar la
primera hilada para obtener una correcta horizontalidad y alineamiento respecto a los
ejes de los planos. Las hiladas sucesivas se colocarán chequeando constantemente la

ARQUITECTURA
34
verticalidad con plomada. Los entrecruces de muros serán ejecutados en forma
simultánea, evitándose los endentados y cajuelas para empalmes posteriores. Los
ladrillos quedarán amarrados a las columnas y placas de concreto por medio de anclajes
empotrados a éstas, pudiéndose usar alambre Nº8 en una longitud de 50 cm, cada 4
hiladas.
Se dejarán tacos de madera embadurnados con pintura asfáltica para efectos de fijación
de los marcos correspondientes; cuando hayan sido levantadas las paredes serán
regadas abundantemente las 24 horas durante 3 días consecutivos.
No se permitirá taladrar las paredes recién construidas. Las paredes quedarán
completamente limpias, sin chorretes de mortero, astilladuras o irregularidades de
superficie y textura; se evitará golpearlos con martillos, escaleras, etc. No se aceptarán
ladrillos rotos, rajados o cualquier clase de irregularidades que pudieran afectar la
resistencia y/o apariencia del muro, pared, etc.
Cualquier obra, construida con ladrillos de mala calidad, será rechazada por la
Supervisión, quien ordenará su demolición y nueva construcciónsin costo adicional para
el Contratante.
Deberá marcarse un escantillón con el perfil del muro, a modo de guía que servirá para
la erección de éste. Este escantillón deberá basarse siempre en la nivelación corrida
sobre el sobrecimiento del ambiente. La nivelación será hecha con nivel de Ingeniero.
En el escantillón se marcaránítidamente la elevación del muro,señalando en cadahilada
el espesor del ladrillo con su correspondiente junta. El albañil deberá someterse
estrictamente al escantillón en el asentado del muro.
Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros empleando la plomada del
albañil y parcialmente reglas bien perfiladas.
El supervisor aprobará el correcto amarre y la verticalidad correcta de los muros
levantados. Los paños que presenten fisuras o no cumplan con las juntas y amarre
correcto serán retirados para proceder a un nuevo asentado. El acabado de los muros
de albañilería, será tarrajeado y pintado, según indicación de planos y memoria
descriptiva. Las unidades de albañilería se asientan conlas superficies limpias y sin agua
libre, pero con el siguiente tratamiento previo, que se mantenga el temple del mortero
mediante el reemplazo del agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado
no excederá la fragua inicial del cemento.

ARQUITECTURA
35
El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no
permitiéndose el empleo de morteros remezclados.
Que no se asiente más de un 1.20 m. de altura de muro en una jornada de trabajo. Antes
de comenzar la siguiente jornada se debe limpiar con el escobillón la cara superior de la
última hilada asentada en la primera jornada.
Que no se atente contra la integridad del muro recién asentado.
Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2"x3”x 4" y de espesor
igual al muro para la fijación del marco de madera. De igual manera para los vanos de
las ventanas cuando estas serán de madera, con un número de tacos que dependa de
la altura de la ventana.
Todos los muros de ladrillo deberán estar amarrados a las columnas de acuerdo a lo
siguiente:
Haciendo un vaciado de columnetas entre los muros dentados, (muros interiores).
Se dejará una junta de 2.00 cm de espesor en la unión entre columneta y columna
estructural de la edificación (Ver planos de detalle, encuentro de muros y columnetas de
mampostería y columnas estructurales).
En las juntas horizontales se aplica el mortero sobre los bordes laterales de la hilada
inferior cubriendo todo su espesor. Como máximo se debe aplicar mortero para asentar
2 ladrillos cada vez.
En climas calurosos se debe aplicar mortero para pegar un ladrillo cada vez. En climas
lluviosos es indispensable proteger a los muros de la lluvia, cubriéndolos con plástico
luego de la jornada de trabajo.
Para las juntas verticales, previamente al asentado de cada ladrillo, se debe aplicar el
mortero en los extremos de los ladrillos a ser pegados.
Cada ladrillo se ajusta a su posición final presionando lateralmente y hacia abajo contra
los ladrillos adyacentes. Todas las juntas, horizontales y verticales, deben quedar
totalmente selladas. Esto es importante para tener la máxima adhesión y darle
impermeabilidad al muro.
Todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de mortero.
Para el caso de muros debajo de ventanas, se construirá un elemento horizontal de
refuerzo sobre el muro; dicho refuerzo, comprende una vigueta de concreto de 0.10 m
de altura y un espesor igual al espesor del muro. La vigueta irá conectada a las

ARQUITECTURA
36
columnetas de los extremos de los vanos. La armadura de las viguetas corresponden a
dos (02) fierro corrugado Ø 3/8” con estribos de Ø ¼” en “S” horizontal, 4 a cada 0.10 m
y resto a cada 0.250 m de espaciamiento de acuerdo al Plano en Estructuras – Tabiques,
Parapetos y Cercos.
MURO PARAPETO DE PROTECCION(tabiqueria) E=0.20M
A) DESCRIPCION
Lo estipulado en esta partida se refiere a la construcción de muros, tapiales, cercos y
acabados a base de ladrillos.
El Contratista suministrará los materiales, equipos, herramientas, transporte de los
mismos al lugar de construcción, mano de obra, andamios, servicios y otros costos
necesarios para la ejecución completa de las obras de albañilería que se incluyan en
esta sección.
B) MATERIALES
Mampostería de Ladrillo
Comprende todas las obras de muros de ladrillo fabricados a máquina en pieza entera y
sin defecto físico de presentación.
Los ladrillos podrán ser de arcilla tipo King Kong, con resistencia f´m = 65 kg/cm2, (6.4
M Pa), de 9 x 12 x 24 cm de dimensiones; o constituidos por bloques de concreto tipo P
con resistencia f´m = 74 kg/cm2, (7.3 M Pa), según consta en el Plano E - 01 –
Especificaciones Técnicas, del Proyecto.
Los ladrillos presentarán una resistencia mínima a la comprensión de 100 a 150 kg/cm2,
una Densidad mínima de 1.60 gr/cm3., así mismoun 25% máximo de absorción de agua
y de 0.90 de coeficiente de saturación.
Deberán ser compactos y bien cocidos, de consistencia dura, de grano uniforme, de color
rojizo amarillento, de aristas vivas, ángulos rectos, caras planas, de superficie
uniformemente rugosa y dimensiones exactas y constantes.
Se rechazarán los que presenten resquebrajaduras, grietas, hendiduras, los porosos, los
no bien cocidos o crudos, los desmenuzables y los que contengan materias orgánicas.
Los ladrillos deberán permanecer inalterables a los agentes exteriores y otras
influencias, serán por lo tanto compactos y fraguados; se rechazarán los ladrillos que no
cumplan estos requisitos.

ARQUITECTURA
37
Se emplearán únicamente ladrillos de la mejor calidad, de dimensiones garantizadas.
Las resistencias deberán corresponder a lo exigido en los planos y documentos
contractuales. El tipo de ladrillo a usar para las diferentes está indicando en los planos.
Antes de entregar los ladrillos a la obra, el Contratista presentará a la Supervisión cinco
muestras de los mismos para la aprobación de su uso en la obra. En caso de que los
ladrillos no cumplan los requisitos de calidad, la Supervisión podrá rechazarlos. Todos
los envíos de ladrillos tendrán la misma apariencia y calidad de las muestras que el
Contratista ha presentado al Supervisor para su aceptación previa. En caso contrario, la
Supervisión exigirá su retiro inmediato de la obra.
Mortero
El mortero para asentar ladrillos será cemento: arena, 1:5, una misma calidad del
mortero deberá emplearse en un mismo muro.
Cemento
Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la adopción de
otro tipo, debido a alguna consideración especial determinada por el Especialista de
Suelos la misma que se indica en los planos y presupuesto correspondiente. En general
el cemento debe cumplir con la NORMA ITENTEC 334 correspondiente.
El cemento será suministrado en bolsas de 42.5 kg, con indicación del nombre del
fabricante; las distintas remesas deben ser almacenadas por separado y en forma
apropiada, en recintos que ofrezcan una eficaz protección contra las influencias
atmosféricas, identificándose los sacos de tal forma que permitan una fácil ubicación de
los mismos. En general el almacenamiento permitirá el fácil acceso para la adecuada
Supervisión e identificación de cada remesa. Toda clase de cemento que se encuentre
almacenado en el sitio de la Instalación de Obra por más de tres meses deberá ser
inspeccionado previamente por el Supervisor antes de permitir su utilización, debiendo
utilizarse el cemento, en el orden cronológico con que ha sido suministrado al lugar de
la Instalación de Obra. Se controlará la calidad del cemento, según la norma A.S.T.M.C.
150 y enviarán muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo
estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo.
Agregados
Los agregados para la preparación de las diferentes clases de mortero deberán cumplir
los requisitos correspondientes de la norma ASTM C 33 o normas equivalentes;

ARQUITECTURA
38
La arena usada para la preparación del mortero deberá tener la granulometría apropiada
para la mezcla y estar libre de componentes nocivos, tales como: limo, arcillas,
sustancias vegetales y orgánicas, carbón y otros componentes semejantes. Se
rechazará la arena que presente tales componentes. Deberá cumplir los requisitos de la
norma de ASTM designación C-144-66 y C-40. El contenido máximo de sustancias
solubles no deberá sobrepasar el tres por ciento de la masa de la arena.
Agua
El agua de amasado deberá estar libre de sustancias perjudiciales como ácidos aceites,
sales, álcalis, cloruros y materiales orgánicos y ser apta con respecto a su composición
químico - física. En casos dudosos el contratista habrá de comprobar por su cuenta
mediante análisis, la calidad del agua a solicitud de la Supervisión.
C) METODO DE EJECUCION
Preparación de Mortero
El mortero consistirá en una mezcla, de una parte de cemento Portland y cinco partes
de agregado fino (arena gruesa de río), y un volumen de agua para obtener una
consistencia tal que pueda manejarse fácilmente. A menos que se use una mezcladora
aprobada, el agregado fino recomendado (cemento - arena; 1:5) y el cemento deberán
mezclarse en seco en un cajón, hasta que el conjunto tenga un color uniforme, después
de lo cual se le agregará suficiente agua para producirse la consistencia deseada.
Construcción
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada,
debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas:
Mientras el concreto de la cimentación aún este fresco, se debe rayar la superficie de la
cimentación en las zonas donde se asentarán las primeras hiladas de ladrillos
previamente a su colocación los ladrillos deberán saturarse con agua, para que no
absorba el agua del mortero.
El mortero al ser colocado deberá repartirse de tal manera que al asentar sobre el ladrillo
las juntas resultan homogéneas y de espesor uniforme; las juntas serán de 1.0 cm, con
máxima variación de 2 mm.
Las hiladas de ladrillo deberán ser construidas horizontalmente.
No se permitirá que se vierte agua sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de
su asentado.

ARQUITECTURA
39
En el levantamiento deberán entrelazarse los ladrillos en hiladas contiguas. Las juntas
verticales deberán construir a plomo y las horizontales a nivel.
Se deberá emplantillar la primera hilada para obtener una correcta horizontalidad y
alineamiento respecto a los ejes de los planos.
Las hiladas sucesivas se colocarán chequeando constantemente la verticalidad con
plomada.
Los entrecruces de muros serán ejecutados en forma simultánea, evitándose los
endentados y cajuelas para empalmes posteriores.
Los ladrillos quedarán amarrados a las columnas y placas de concreto por medio de
anclajes empotrados a éstas, pudiéndose usar alambre Nº8 en una longitud de 50 cm,
cada 4 hiladas.
Se dejarán tacos de madera embadurnados con pintura asfáltica para efectos de fijación
de los marcos correspondientes; cuando hayan sido levantadas las paredes serán
regadas abundantemente las 24 horas durante 3 días consecutivos.
No se permitirá taladrar las paredes recién construidas.
Las paredes quedarán completamente limpias, sin chorretes de mortero, astilladuras o
irregularidades de superficie y textura; se evitará golpearlos con martillos, escaleras,etc.
No se aceptarán ladrillos rotos, rajados o cualquier clase de irregularidades que pudieran
afectar la resistencia y/o apariencia del muro, pared, etc.
Cualquier obra, construida con ladrillos de mala calidad, será rechazada por la
Supervisión, quien ordenará su demolición y nueva construcciónsin costo adicional para
el Contratante.
Deberá marcarse un escantillón con el perfil del muro, a modo de guía que servirá para
la erección de éste. Este escantillón deberá basarse siempre en la nivelación corrida
sobre el sobrecimiento del ambiente. La nivelación será hecha con nivel de Ingeniero.
En el escantillón se marcaránítidamente la elevación del muro,señalando en cadahilada
el espesor del ladrillo con su correspondiente junta. El albañil deberá someterse
estrictamente al escantillón en el asentado del muro.
Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros empleando la plomada del
albañil y parcialmente reglas bien perfiladas.
El supervisor aprobará el correcto amarre y la verticalidad correcta de los muros
levantados.

ARQUITECTURA
40
Los paños que presenten fisuras o no cumplan con las juntas y amarre correcto serán
retirados para proceder a un nuevo asentado.
El acabado de los muros de albañilería, será tarrajeado y pintado, según indicación de
planos y memoria descriptiva.
Las unidades de albañilería se asientan con las superficies limpias y sin agua libre, pero
con el siguiente tratamiento previo:
Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se pueda
haber evaporado. El plazo del retemplado no excederá la fragua inicial del cemento.
El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no
permitiéndose el empleo de morteros remezclados.
Que no se asiente más de un 1.20 m. de altura de muro en una jornada de trabajo. Antes
de comenzar la siguiente jornada se debe limpiar con el escobillón la cara superior de la
última hilada asentada en la primera jornada.
Que no se atente contra la integridad del muro recién asentado.
Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2"x3”x 4" y de espesor
igual al muro para la fijación del marco de madera. De igual manera para los vanos de
las ventanas cuando estas serán de madera, con un número de tacos que dependa de
la altura de la ventana.
Todos los muros de ladrillo deberán estar amarrados a las columnas de acuerdo a lo
siguiente:
Se dejará una junta de 2.00 cm de espesor en la unión entre columneta y columna
estructural de la edificación (Ver planos de detalle, encuentro de muros y columnetas de
mampostería y columnas estructurales).
En las juntas horizontales se aplica el mortero sobre los bordes laterales de la hilada
inferior cubriendo todo su espesor. Como máximo se debe aplicar mortero para asentar
2 ladrillos cada vez.
En climas calurosos se debe aplicar mortero para pegar un ladrillo cada vez. En climas
lluviosos es indispensable proteger a los muros de la lluvia, cubriéndolos con plástico
luego de la jornada de trabajo.
Para las juntas verticales, previamente al asentado de cada ladrillo, se debe aplicar el
mortero en los extremos de los ladrillos a ser pegados.

ARQUITECTURA
41
Cada ladrillo se ajusta a su posición final presionando lateralmente y hacia abajo contra
los ladrillos adyacentes.
Todas las juntas, horizontales y verticales, deben quedar totalmente selladas. Esto es
importante para tener la máxima adhesión y darle impermeabilidad al muro.
Todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de mortero.
Para el caso de muros debajo de ventanas, se construirá un elemento horizontal de
refuerzo sobre el muro; dicho refuerzo, comprende una vigueta de concreto de 0.10 m
de altura y un espesor igual al espesor del muro. La vigueta irá conectada a las
columnetas de los extremos de los vanos. La armadura de las viguetas corresponden a
dos (02) fierro corrugado Ø 3/8” con estribos de Ø ¼” en “S” horizontal, 4 a cada 0.10 m
y resto a cada 0.250 m de espaciamiento de acuerdo al Plano en Estructuras – Tabiques,
Parapetos y Cercos.
MURO PARAPETO DE PROTECCION(concreto) E=0.20M
A) DESCRIPCION
Se usará en las zonas que muestren los planos.
B) MATERIALES
Ver Especificaciones Técnicas de Estructuras.
C) MÉTODO DE EJECUCION
Será necesario utilizar los mismos tipos de aglomerantes y agregados para toda la
estructura que se pretenda dejar sin vestir; se cuidará el vibramiento uniforme del
concreto y se extremarán las medidas que aseguren la limpieza total de la madera del
encofrado sin utilizar aceites minerales.
Podrán utilizarse aditivos plastificantes o modificadores del tiempo de fraguado, siempre
que no alteren las características estructurales del concreto y se use los mismos tipos
en todas las estructuras que se pretenda dejar sin vestir, siendo obligatorio el uso de un
aditivo antigrasa que proteja la superficie exterior.
Podrá aplicarse un lijado fino posterior de toda la superficie expuesta, siempre que no
haga desaparecer las características funcionales del propio material del concreto y de
su encofrado de madera (veta del material) que, precisamente debe acusarse según el
esquema que se muestra en los planos de detalle.

ARQUITECTURA
42
Debe programarse los trabajos en forma tal, que permita asegurar que la estructura no
será picada por tacos anclajes, cajas tuberías, tableros, etc.
Los orificios que pudiera ser necesario hacer por efecto del procedimiento constructivo
del encofrado, serán distribuidos uniformemente y taponeados posteriormente por el
interior, a 1 cm. de profundidad en relación a este paramento.
Las dimensiones de los moldes, que producirán las líneas en el concreto visto, deberán
ser aprobadas por la dirección arquitectónica. Básicamente las vigas se encofraran con
planchas de madera.
El terminado será con pintura del látex de acuerdo a las especificaciones de estas.
D) MÉTODO DE MEDICION
Unidad de Medición (m2).
Se determinará el área neta total multiplicando cada tramo por su longitud y altura
respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las
áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de obra.
E) CONDICIÓN DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo del material,
equipo, mano de obra e imprevistos innecesarios para completar la partida.
1.5.2.2 REVOQUES Y ENLUCIDOS
Comprende los trabajos de acabados (con aplicación de morteros o pastas) con una o
más capas sobre la superficie exterior o interior de muros, tabiques, vigas, columnas,
placas, etc., con el objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización
y tener un mejor aspecto de los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas.
También comprende la ejecución y vestidura de molduras.
Todos los revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de
acabados y/o planos de detalle.

ARQUITECTURA
43
1.5.2.2.1 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO e=1.50 cm MEZCLA C:A 1:5
A) DESCRIPCION
Comprende todos aquellos revoques (tarrajeos) constituidos por una primera capa de
mortero, pudiéndose presentar su superficie en forma rugosa o bruta y también plana,
pero rayada, o solamente áspera (comprende los “pañeteos”).
En todo caso,se dejará lista para recibir una nueva capa de revoques o enlucido (tarrajeo
fino), o enchape o revoque especial.
Se someterá continuamente a un curado de agua rociada, un mínimo de 2 días y no es
recomendable la práctica de poner sobre esta capa de mortero cemento, otra sin que
transcurra el periodo de curación señalado, seguido por el intervalo de secamiento.
B) MATERIALES
•Arena fina
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.
Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta
gruesa, libre de materias salitrosas. Cuando este seca, toda la arena pasará por la criba
Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº
100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida,
marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de
sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.
•Cemento
Se utilizara cemento Portland Tipo I (42.5Kg), el cual debe satisfacer las Normas
ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o Normas ASTM C-150, Tipo I.
•Agua
El agua a ser usada en la preparación de mezclas para tarrajeos deberá ser potable y
limpia; en ningún caso selenitoso, que no contenga soluciones químicas u otros
agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las
mezclas.
•Madera para reglas
•Madera tornillo
•Clavos con cabeza promedio

ARQUITECTURA
44
Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque.
El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la
superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda una superficie áspera
como para obtener una debida ligazón.
Se rascará y eliminará las rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá
muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el
revoque.
Se coordinará conlas instalaciones eléctricas,sanitarias, mecánicas,equipos especiales
y trabajos de decoración. Previamente a la ejecución del tarrajeo, deberán instalarse las
redes, cajas para interruptores, tomacorrientes, pasos y tableros, las válvulas, los
insertos para sostener tuberías y equipos especiales, así como cualquier otro elemento
que deba quedar empotrado en la albañilería.
Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas,el trabajo se hará
con cintas de mortero pobre (1:7 cemento - arena) corridas verticalmente a lo largo del
muro.
Este trabajo constituido por una primera capa de mezcla con la que se conseguirá una
superficie más o menos vertical pero de aspecto rugoso estará listo para aplicar el
tarrajeo final determinado en el cuadro de acabados. También puede recibir un enchape
o revestimiento para la que será necesario rayarla. Para cualquier caso se tendrá
cuidado en controlar el desplome con respecto al tarrajeo frotachado circundante para
asegurar el enrasamiento de los acabados.
El espesor mínimo del enfoscado (tarrajeo primario)
C1 sobre muros de ladrillo esp. min.= 1.5 cm.
C2 sobre elementos de concreto esp. min. = 1.5 cm.
El enfoscado deberá cubrir completamente la base a que se aplica. Si se quiere rayar
en superficies, se hará esta operación antes de que el mortero fragüe. Para ello, se
peinará con fuerza y en sentido transversal al paso de la regla, con una paleta metálica
provista de dientes de sierra o con otra herramienta adecuada.
El mortero del revoque se hará con cemento Portland tipo 1 y arena en proporción 1:5.

ARQUITECTURA
45
D) METODO DE MEDICION
Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2)
Norma de medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por
consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al
revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en
partidas independientes.
E) CONDICION DE PAGO
Se pagara por metro cuadrado.
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensacióntotal por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
1.5.2.2.2 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C/MEZCLA C:A 1:5 (INCLUYE
VIGAS Y COLUMNAS DE CONF.)
A) DESCRIPCION
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada
en dos etapas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero
sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales
se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa
para obtener una superficie plana y acabada. Se dejará la superficie lista para aplicar la
pintura. Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las
aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los
encuentros de muros con el cielo raso terminaran en ángulo recto, salvo que en los
planos se indique lo contrario.
B) MATERIALES
•Arena fina
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.
Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta
gruesa, libre de materias salitrosas. Cuando este seca, toda la arena pasará por la criba
Nº 8. No más del 80% para la criba Nº 30, no más del 20% pasará por la criba Nº 50 y

ARQUITECTURA
46
no más del 5% pasará por la criba Nº 100. Es de referirse que los agregados finos sean
de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los
agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas
perjudiciales.
•Cemento
Se utilizara cemento portland Tipo I (42.5Kg), el cual debe satisfacer las Normas
ITINTEC 334-009-71 para cementos portland del Perú y/o Normas ASTM C-150, Tipo I.
•Agua
El agua a ser usada en la preparación de mezclas para tarrajeos deberá ser potable y
limpia; en ningún caso selenitoso, que no contenga soluciones químicas u otros
agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las
mezclas.
•Madera para reglas
•Madera tornillo
•Clavos con cabeza promedio
PREPARACIÓN DEL SITIO
Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque.
El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la
superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza
como para obtener la debida ligazón.
Se rascará y eliminará las rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá
muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el
revoque.
Se coordinara conlas instalaciones eléctricas,sanitarias, mecánicas,equipos especiales
y trabajos de decoración. Previamente a la ejecución del tarrajeo, deberán instalarse las
redes, cajas para interruptores, tomacorrientes, pasos y tableros, las válvulas, los insertos
para sostener tuberías y equipos especiales, así como cualquier otro elemento que deba
quedar empotrado en la albañilería.

ARQUITECTURA
47
Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará
con cintas de mortero pobre (1:7 cemento - arena), corridas verticalmente a lo largo del
muro.
Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas
cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parámetro lo más
cerca posible de la esquina. Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el
espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el
propio revoque.
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada de
albañil. Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías,
para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.
No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas,
derrames,etc.,seránperfectamentedefinidos ysus intersecciones enángulorectoo según
lo indiquen los planos.
Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes
de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de
nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.
Espesor mínimo de enlucido:
a) Sobre muros de ladrillo : 1.0 cm. y máximo 1.5 cm.
b) Sobre concreto : 1.0 cm. y máximo 1.5 cm.
En los ambientes en que vayan zócalos y contrazócalos, el revoque del paramento de la
pared se hará de corrido hasta 3 cm. por debajo del nivel superior del zócalo o
contrazócalo. En ese nivel deberá terminar el revoque, salvo en el caso de zócalos y
contrazócalos de madera en el que el revoque se correrá hasta el nivel del piso.
El mortero del revoque se hará con cemento portland tipo 1 y arena en proporción 1:5.
D) METODO DE MEDICION
La Unidad de Medida: metro cuadrado (m2).
Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente se descontarán
los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras y demás
salientes que deberán considerarse en partidas independientes.
E) CONDICION DE PAGO
Se pagará por metro cuadrado.

01.espec.tecn.arquit.(comp.5)

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a 01.espec.tecn.arquit.(comp.5)

Similar a 01.espec.tecn.arquit.(comp.5) (20)

Último

Último (20)

01.espec.tecn.arquit.(comp.5)