El documento presenta información sobre el cuaderno de obra, adelantos, valorizaciones, reajustes, obras adicionales, ampliación de plazos y atrasos en un proyecto de construcción. Detalla los procedimientos y plazos para solicitar y aprobar diferentes trámites como adelantos, valorizaciones, obras adicionales y ampliación de plazos. También explica el cálculo y pago de penalidades por atrasos.
El documento contiene información sobre la construcción de obras. Habla sobre el cuaderno de obra, adelantos, valorizaciones, reajustes, obras adicionales, ampliación de plazos y atrasos. Explica los procedimientos para solicitar adelantos, realizar valorizaciones, aprobar obras adicionales menores y mayores al 15% del monto original, solicitar ampliación de plazos y establecer penalidades por atrasos.
El documento habla sobre la supervisión de obras. Explica los procedimientos para la entrega del terreno, el cuaderno de obra, las obras provisionales y los trabajos preliminares. Detalla los pasos para la entrega formal del terreno al contratista, el propósito y contenido del cuaderno de obra, y los procesos para realizar consultas y resolver ocurrencias durante la ejecución de la obra.
Diapositivas sesion ampliacion adicionales y contratos complementarios 26 nay...cefic
El análisis efectuado por el asesor legal se encuentra arreglado a la normativa, pues:
1. Identifica correctamente los supuestos en los que procede la ampliación de plazo contractual de acuerdo al art. 41° de la Ley y 175° del Reglamento.
2. Describe adecuadamente el procedimiento que debe seguirse, incluyendo los plazos, documentación requerida y responsabilidades.
3. Señala con precisión los efectos de la ampliación respecto a las garantías y contratos vinculados.
Por lo tanto, la
El documento describe los documentos necesarios para elaborar la liquidación de un contrato de obra a suma alzada, como el contrato de obra, hoja de presupuesto, control de pagos, resoluciones de adicionales y ampliaciones de plazo. También explica el proceso para calcular el monto contractual autorizado y realizar el reajuste del contrato principal de acuerdo a la normativa vigente sobre contrataciones del estado en Perú.
Este documento presenta información sobre contrataciones del estado en Perú. Resume los principales aspectos del marco normativo de contrataciones, incluyendo la Constitución Política del Perú, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. También explica conceptos como consorcios, responsabilidades de los integrantes y sanciones aplicables. Finalmente, detalla los pasos del proceso de contratación estatal y las normas que lo rigen.
El documento habla sobre la normatividad que regula la contratación, ejecución y supervisión de obras públicas en Perú. Explica las leyes, reglamentos y decretos que rigen estos procesos, así como conceptos clave como los tipos de garantías, penalidades por incumplimiento, valorizaciones, reajustes de precios y facultades del residente de obra e inspector. Asimismo, detalla los pasos para la suscripción del contrato, inicio de la ejecución y solicitud de ampliaciones de plazo u obras adic
El documento resume las normas aplicables a la Ley de Contrataciones del Estado en Perú. Establece que la Ley de Contrataciones y su Reglamento son aplicables a la contratación de bienes, servicios y obras financiados con fondos públicos. Además, describe los funcionarios y órganos encargados de las contrataciones, como el titular de la entidad, el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y el comité especial. Finalmente, resume los principales aspectos de los procesos de selección, como la
El documento describe el proceso de recepción de obras bajo administración directa. Indica que el ingeniero residente remite la documentación al jefe de unidad ejecutora dentro de 5 días de finalizada la obra. Luego, este informa a gerencia de infraestructura para designar una comisión de recepción en 10 días. Dicha comisión verifica que la obra cumpla con planos y especificaciones para firmar el acta de terminación o recepción.
El documento contiene información sobre la construcción de obras. Habla sobre el cuaderno de obra, adelantos, valorizaciones, reajustes, obras adicionales, ampliación de plazos y atrasos. Explica los procedimientos para solicitar adelantos, realizar valorizaciones, aprobar obras adicionales menores y mayores al 15% del monto original, solicitar ampliación de plazos y establecer penalidades por atrasos.
El documento habla sobre la supervisión de obras. Explica los procedimientos para la entrega del terreno, el cuaderno de obra, las obras provisionales y los trabajos preliminares. Detalla los pasos para la entrega formal del terreno al contratista, el propósito y contenido del cuaderno de obra, y los procesos para realizar consultas y resolver ocurrencias durante la ejecución de la obra.
Diapositivas sesion ampliacion adicionales y contratos complementarios 26 nay...cefic
El análisis efectuado por el asesor legal se encuentra arreglado a la normativa, pues:
1. Identifica correctamente los supuestos en los que procede la ampliación de plazo contractual de acuerdo al art. 41° de la Ley y 175° del Reglamento.
2. Describe adecuadamente el procedimiento que debe seguirse, incluyendo los plazos, documentación requerida y responsabilidades.
3. Señala con precisión los efectos de la ampliación respecto a las garantías y contratos vinculados.
Por lo tanto, la
El documento describe los documentos necesarios para elaborar la liquidación de un contrato de obra a suma alzada, como el contrato de obra, hoja de presupuesto, control de pagos, resoluciones de adicionales y ampliaciones de plazo. También explica el proceso para calcular el monto contractual autorizado y realizar el reajuste del contrato principal de acuerdo a la normativa vigente sobre contrataciones del estado en Perú.
Este documento presenta información sobre contrataciones del estado en Perú. Resume los principales aspectos del marco normativo de contrataciones, incluyendo la Constitución Política del Perú, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. También explica conceptos como consorcios, responsabilidades de los integrantes y sanciones aplicables. Finalmente, detalla los pasos del proceso de contratación estatal y las normas que lo rigen.
El documento habla sobre la normatividad que regula la contratación, ejecución y supervisión de obras públicas en Perú. Explica las leyes, reglamentos y decretos que rigen estos procesos, así como conceptos clave como los tipos de garantías, penalidades por incumplimiento, valorizaciones, reajustes de precios y facultades del residente de obra e inspector. Asimismo, detalla los pasos para la suscripción del contrato, inicio de la ejecución y solicitud de ampliaciones de plazo u obras adic
El documento resume las normas aplicables a la Ley de Contrataciones del Estado en Perú. Establece que la Ley de Contrataciones y su Reglamento son aplicables a la contratación de bienes, servicios y obras financiados con fondos públicos. Además, describe los funcionarios y órganos encargados de las contrataciones, como el titular de la entidad, el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y el comité especial. Finalmente, resume los principales aspectos de los procesos de selección, como la
El documento describe el proceso de recepción de obras bajo administración directa. Indica que el ingeniero residente remite la documentación al jefe de unidad ejecutora dentro de 5 días de finalizada la obra. Luego, este informa a gerencia de infraestructura para designar una comisión de recepción en 10 días. Dicha comisión verifica que la obra cumpla con planos y especificaciones para firmar el acta de terminación o recepción.
Este documento presenta una guía para la supervisión de obras de construcción de viviendas en Bolivia. Define roles como supervisor, contratista y fiscal de obra. Describe las funciones del supervisor como exigir el cumplimiento de contratos, revisar avances de obra, e informar incumplimientos. También cubre temas como seguridad, seguros, resolución de contratos e informes requeridos. El objetivo es regular la supervisión técnica y establecer parámetros para la construcción de viviendas a nivel nacional.
El resumen trata sobre el procedimiento a seguir para aprobar una liquidación de obra presentada fuera de plazo por el contratista o la entidad contratante. Se establece que cualquiera de las partes puede presentar la liquidación de forma extemporánea, activándose entonces el procedimiento establecido en el reglamento. El arbitraje sólo puede solicitarse antes del consentimiento de la liquidación, resolviéndose las controversias posteriores en la vía judicial. Una liquidación no observada en plazo queda consentida para efectos legales, pudiendo dirimir las
El documento describe los procedimientos y plazos para la liquidación de contratos de obras públicas. Incluye tres supuestos con diferentes plazos para que el contratista y la entidad presenten y respondan a liquidaciones y observaciones. También explica el proceso de liquidación financiera, los sistemas de contratación, conceptos a considerar como valorizaciones, reajustes, intereses y penalidades. Finalmente, indica que las controversias se resuelven a través de conciliación o arbitraje.
Acciones básicas para control de obrasVilma Perozo
El ingeniero inspector y el ingeniero residente deben revisar el contrato y proyecto, verificar permisos, y ubicar las instalaciones provisionales. Luego deben obtener documentos necesarios, estudiar la documentación, y reconocer la zona de construcción. Durante la ejecución de la obra supervisan el programa de trabajo, realizan mediciones y valuaciones, y mantienen registros. Al finalizar la obra elaboran el acta de terminación, cuadro de cierre de cantidades, y planos de construcción para la recepción provisional y definitiva de la obra
El documento describe el cuaderno de obra, un registro oficial de los eventos de una construcción. Explica que el contratista pone el cuaderno a disposición del supervisor, y que contiene una hoja original y tres copias. También detalla los registros que debe contener el cuaderno, como el trabajo realizado diariamente y los materiales usados, y que el contratista y supervisor firman una copia al final de cada día.
El documento describe los lineamientos para la solicitud y ejecución de obras adicionales en contratos. Indica que el contratista puede solicitar obras adicionales si cuentan con certificación de crédito presupuestario y aprobación del titular de la entidad. Si los montos son menores al 15% del contrato original solo requieren esta aprobación, pero si son mayores también necesitan autorización de la Contraloría General.
Este documento contiene información sobre el proceso de liquidación de contratos de obras públicas en Perú. En 3 oraciones:
1) Explica que el contratista debe presentar la liquidación dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la obra, incluyendo cálculos y documentación detallados.
2) La entidad tiene 60 días para aprobar u observar la liquidación presentada y el contratista 15 días para pronunciarse sobre observaciones.
3) Se describe el proceso para resolver discrepancias en la liquidación, que incluye conciliación y
Este documento presenta un cuaderno de obra tipo para registrar los eventos clave que ocurren durante la ejecución de proyectos de infraestructura. Explica que el cuaderno de obra es un documento oficial requerido por ley que debe ser llenado por el residente de obra y supervisor. Además, destaca las diferencias en el procedimiento de llenado de cuadernos de obra para proyectos bajo contrato versus administración directa, e incluye detalles sobre el contenido que debe registrarse al inicio y durante la ejecución de una obra.
El documento describe el concepto y procedimiento de llenado del cuaderno de obra, el cual es el documento donde se registran las ocurrencias durante la ejecución de un proyecto de construcción. Se explica que el cuaderno de obra debe estar legalizado y firmado por el inspector o supervisor y el residente, y en él se anotan datos como fechas de inicio de obra, avances, modificaciones, consultas y otros hechos relevantes. El documento también presenta el marco legal que rige el cuaderno de obra y especifica cómo debe llenarse durante el inicio de la obra y
El documento describe los requisitos y procedimientos para la suscripción y ejecución de contratos de obras públicas en Perú. Estos incluyen la presentación de documentos como la constancia de capacidad de contratación, el calendario de avance de obra y garantías antes de la firma. Una vez suscrito, el plazo de ejecución comienza cuando se cumplen ciertas condiciones en un plazo de 15 días, y se otorgan adelantos al contratista cubiertos por garantías.
El documento describe los procedimientos y condiciones para el inicio del plazo de ejecución de una obra, incluyendo la designación del supervisor, la entrega del expediente técnico y el terreno, la entrega de materiales y el adelanto al contratista. También describe el uso y contenido del cuaderno de obra, las consultas y anotaciones durante la ejecución, y los tipos de obras provisionales y trabajos preliminares requeridos.
Este documento presenta información sobre la supervisión de obras públicas y privadas. Explica que las obras públicas requieren dirección técnica, expediente técnico y están destinadas a satisfacer necesidades públicas, mientras que las obras privadas buscan beneficiar al promotor o su comunidad. También describe los procesos de planificación, ejecución y supervisión de obras públicas de acuerdo a la normativa peruana, incluyendo la elaboración del expediente técnico, declaración de viabilidad, modificaciones permitidas y roles de los consult
El documento proporciona información sobre la administración e inspección de obras de construcción civil en Venezuela. Explica conceptos como presupuesto de obra, valuaciones, y actas relacionadas con el inicio, terminación, reinicio y prórroga de proyectos de construcción.
El documento proporciona información sobre el control social en la ejecución de obras públicas. Explica que los monitores ciudadanos realizan visitas a obras para supervisar el buen uso de los recursos públicos. También define conceptos clave como obras públicas, expediente técnico, cuaderno de obra, residente y supervisor. Finalmente, describe algunas situaciones adversas que los monitores deben identificar, como la ausencia del expediente técnico o cuaderno de obra.
Mod i valorización y liquidación por contrata-reglamento de contratación del ...racsa30
Este documento presenta información sobre la valorización y liquidación de obras por contrata según el Reglamento de Contratación del Estado. Explica que las valorizaciones se realizan conjuntamente por el contratista y supervisor al final de cada período establecido y tienen el carácter de pagos a cuenta. También describe los tipos de valorizaciones, como de obra principal, adicionales, mayores gastos generales e intereses. Por último, detalla los tipos y procedimientos de adelantos de obra que pueden establecerse en las bases, como adelant
El documento presenta información sobre el cuaderno de obra, incluyendo su definición, propósito, contenido y procedimientos de llenado. Explica que el cuaderno de obra es un documento clave para registrar eventos durante la ejecución de un proyecto de construcción y ayudar a garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos. Además, describe las diferencias en el manejo del cuaderno de obra para proyectos bajo contrato versus administración directa.
Este documento describe las variaciones en el presupuesto que pueden ocurrir en un contrato de obra, incluyendo aumentos y disminuciones de cantidades, obras adicionales, y cómo estos cambios deben ser justificados, aprobados y documentados para evitar irregularidades. Las variaciones incluyen aumentos por subestimaciones iniciales, modificaciones autorizadas o disminuciones por sobreestimaciones o necesidades financieras. El contratista debe presentar un presupuesto revisado y el inspector debe emitir un informe para la aprobación del ente contratante.
Este documento proporciona definiciones y procedimientos para diferentes tipos de valuaciones requeridas en contratos de construcción, incluyendo valuaciones de anticipos, obra ejecutada, escalación de precios, reconsideración de precios y devolución de retención. Explica que los inspectores deben revisar las valuaciones presentadas por los contratistas para verificar que los montos, precios, índices y otros datos sean correctos antes de aprobarlas para su pago. También recomienda que los inspectores lleven un control de las valuaciones a través de un
El resumen describe el movimiento de materiales y maquinaria en un almacén de obra, incluyendo la entrada de 4 m3 de arena gruesa y piedra chancada, y la salida de cemento, alambre y otros materiales. También detalla el trabajo realizado como el vaciado y encofrado de losas para pasajes, y la colocación de mallas y concreto. Por último, informa sobre el avance de la obra incluyendo encofrados, concreto y acero corrugado.
Este documento presenta información sobre el concepto, marco legal y procedimiento de llenado del cuaderno de obra. El cuaderno de obra es el documento oficial que registra los acontecimientos importantes durante la construcción de una obra de ingeniería. Debe ser llenado por el residente y supervisor siguiendo la normativa vigente. El cuaderno registra detalles como avances, modificaciones y controles de calidad realizados durante la ejecución de la obra.
Este documento presenta la introducción y el orden del día de un curso práctico de precios unitarios. Se explica que analizar costos requiere experiencia en campo y habilidad para evaluar tiempos y movimientos. También se introduce el proyecto que se analizará, incluyendo los materiales, mano de obra y costos indirectos que se considerarán para desarrollar los precios unitarios.
Este documento presenta una guía para la supervisión de obras de construcción de viviendas en Bolivia. Define roles como supervisor, contratista y fiscal de obra. Describe las funciones del supervisor como exigir el cumplimiento de contratos, revisar avances de obra, e informar incumplimientos. También cubre temas como seguridad, seguros, resolución de contratos e informes requeridos. El objetivo es regular la supervisión técnica y establecer parámetros para la construcción de viviendas a nivel nacional.
El resumen trata sobre el procedimiento a seguir para aprobar una liquidación de obra presentada fuera de plazo por el contratista o la entidad contratante. Se establece que cualquiera de las partes puede presentar la liquidación de forma extemporánea, activándose entonces el procedimiento establecido en el reglamento. El arbitraje sólo puede solicitarse antes del consentimiento de la liquidación, resolviéndose las controversias posteriores en la vía judicial. Una liquidación no observada en plazo queda consentida para efectos legales, pudiendo dirimir las
El documento describe los procedimientos y plazos para la liquidación de contratos de obras públicas. Incluye tres supuestos con diferentes plazos para que el contratista y la entidad presenten y respondan a liquidaciones y observaciones. También explica el proceso de liquidación financiera, los sistemas de contratación, conceptos a considerar como valorizaciones, reajustes, intereses y penalidades. Finalmente, indica que las controversias se resuelven a través de conciliación o arbitraje.
Acciones básicas para control de obrasVilma Perozo
El ingeniero inspector y el ingeniero residente deben revisar el contrato y proyecto, verificar permisos, y ubicar las instalaciones provisionales. Luego deben obtener documentos necesarios, estudiar la documentación, y reconocer la zona de construcción. Durante la ejecución de la obra supervisan el programa de trabajo, realizan mediciones y valuaciones, y mantienen registros. Al finalizar la obra elaboran el acta de terminación, cuadro de cierre de cantidades, y planos de construcción para la recepción provisional y definitiva de la obra
El documento describe el cuaderno de obra, un registro oficial de los eventos de una construcción. Explica que el contratista pone el cuaderno a disposición del supervisor, y que contiene una hoja original y tres copias. También detalla los registros que debe contener el cuaderno, como el trabajo realizado diariamente y los materiales usados, y que el contratista y supervisor firman una copia al final de cada día.
El documento describe los lineamientos para la solicitud y ejecución de obras adicionales en contratos. Indica que el contratista puede solicitar obras adicionales si cuentan con certificación de crédito presupuestario y aprobación del titular de la entidad. Si los montos son menores al 15% del contrato original solo requieren esta aprobación, pero si son mayores también necesitan autorización de la Contraloría General.
Este documento contiene información sobre el proceso de liquidación de contratos de obras públicas en Perú. En 3 oraciones:
1) Explica que el contratista debe presentar la liquidación dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la obra, incluyendo cálculos y documentación detallados.
2) La entidad tiene 60 días para aprobar u observar la liquidación presentada y el contratista 15 días para pronunciarse sobre observaciones.
3) Se describe el proceso para resolver discrepancias en la liquidación, que incluye conciliación y
Este documento presenta un cuaderno de obra tipo para registrar los eventos clave que ocurren durante la ejecución de proyectos de infraestructura. Explica que el cuaderno de obra es un documento oficial requerido por ley que debe ser llenado por el residente de obra y supervisor. Además, destaca las diferencias en el procedimiento de llenado de cuadernos de obra para proyectos bajo contrato versus administración directa, e incluye detalles sobre el contenido que debe registrarse al inicio y durante la ejecución de una obra.
El documento describe el concepto y procedimiento de llenado del cuaderno de obra, el cual es el documento donde se registran las ocurrencias durante la ejecución de un proyecto de construcción. Se explica que el cuaderno de obra debe estar legalizado y firmado por el inspector o supervisor y el residente, y en él se anotan datos como fechas de inicio de obra, avances, modificaciones, consultas y otros hechos relevantes. El documento también presenta el marco legal que rige el cuaderno de obra y especifica cómo debe llenarse durante el inicio de la obra y
El documento describe los requisitos y procedimientos para la suscripción y ejecución de contratos de obras públicas en Perú. Estos incluyen la presentación de documentos como la constancia de capacidad de contratación, el calendario de avance de obra y garantías antes de la firma. Una vez suscrito, el plazo de ejecución comienza cuando se cumplen ciertas condiciones en un plazo de 15 días, y se otorgan adelantos al contratista cubiertos por garantías.
El documento describe los procedimientos y condiciones para el inicio del plazo de ejecución de una obra, incluyendo la designación del supervisor, la entrega del expediente técnico y el terreno, la entrega de materiales y el adelanto al contratista. También describe el uso y contenido del cuaderno de obra, las consultas y anotaciones durante la ejecución, y los tipos de obras provisionales y trabajos preliminares requeridos.
Este documento presenta información sobre la supervisión de obras públicas y privadas. Explica que las obras públicas requieren dirección técnica, expediente técnico y están destinadas a satisfacer necesidades públicas, mientras que las obras privadas buscan beneficiar al promotor o su comunidad. También describe los procesos de planificación, ejecución y supervisión de obras públicas de acuerdo a la normativa peruana, incluyendo la elaboración del expediente técnico, declaración de viabilidad, modificaciones permitidas y roles de los consult
El documento proporciona información sobre la administración e inspección de obras de construcción civil en Venezuela. Explica conceptos como presupuesto de obra, valuaciones, y actas relacionadas con el inicio, terminación, reinicio y prórroga de proyectos de construcción.
El documento proporciona información sobre el control social en la ejecución de obras públicas. Explica que los monitores ciudadanos realizan visitas a obras para supervisar el buen uso de los recursos públicos. También define conceptos clave como obras públicas, expediente técnico, cuaderno de obra, residente y supervisor. Finalmente, describe algunas situaciones adversas que los monitores deben identificar, como la ausencia del expediente técnico o cuaderno de obra.
Mod i valorización y liquidación por contrata-reglamento de contratación del ...racsa30
Este documento presenta información sobre la valorización y liquidación de obras por contrata según el Reglamento de Contratación del Estado. Explica que las valorizaciones se realizan conjuntamente por el contratista y supervisor al final de cada período establecido y tienen el carácter de pagos a cuenta. También describe los tipos de valorizaciones, como de obra principal, adicionales, mayores gastos generales e intereses. Por último, detalla los tipos y procedimientos de adelantos de obra que pueden establecerse en las bases, como adelant
El documento presenta información sobre el cuaderno de obra, incluyendo su definición, propósito, contenido y procedimientos de llenado. Explica que el cuaderno de obra es un documento clave para registrar eventos durante la ejecución de un proyecto de construcción y ayudar a garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos. Además, describe las diferencias en el manejo del cuaderno de obra para proyectos bajo contrato versus administración directa.
Este documento describe las variaciones en el presupuesto que pueden ocurrir en un contrato de obra, incluyendo aumentos y disminuciones de cantidades, obras adicionales, y cómo estos cambios deben ser justificados, aprobados y documentados para evitar irregularidades. Las variaciones incluyen aumentos por subestimaciones iniciales, modificaciones autorizadas o disminuciones por sobreestimaciones o necesidades financieras. El contratista debe presentar un presupuesto revisado y el inspector debe emitir un informe para la aprobación del ente contratante.
Este documento proporciona definiciones y procedimientos para diferentes tipos de valuaciones requeridas en contratos de construcción, incluyendo valuaciones de anticipos, obra ejecutada, escalación de precios, reconsideración de precios y devolución de retención. Explica que los inspectores deben revisar las valuaciones presentadas por los contratistas para verificar que los montos, precios, índices y otros datos sean correctos antes de aprobarlas para su pago. También recomienda que los inspectores lleven un control de las valuaciones a través de un
El resumen describe el movimiento de materiales y maquinaria en un almacén de obra, incluyendo la entrada de 4 m3 de arena gruesa y piedra chancada, y la salida de cemento, alambre y otros materiales. También detalla el trabajo realizado como el vaciado y encofrado de losas para pasajes, y la colocación de mallas y concreto. Por último, informa sobre el avance de la obra incluyendo encofrados, concreto y acero corrugado.
Este documento presenta información sobre el concepto, marco legal y procedimiento de llenado del cuaderno de obra. El cuaderno de obra es el documento oficial que registra los acontecimientos importantes durante la construcción de una obra de ingeniería. Debe ser llenado por el residente y supervisor siguiendo la normativa vigente. El cuaderno registra detalles como avances, modificaciones y controles de calidad realizados durante la ejecución de la obra.
Este documento presenta la introducción y el orden del día de un curso práctico de precios unitarios. Se explica que analizar costos requiere experiencia en campo y habilidad para evaluar tiempos y movimientos. También se introduce el proyecto que se analizará, incluyendo los materiales, mano de obra y costos indirectos que se considerarán para desarrollar los precios unitarios.
Este documento describe las características y funcionalidades del software Neodata Precios Unitarios 2012, incluyendo su capacidad para generar presupuestos en dispositivos móviles, herramientas para ingeniería de costos, reportes personalizables, módulos de programación de obra, factores de salario real y sobrecosto, base de datos ConstruBASE, versión corporativa para múltiples usuarios, y soporte técnico gratuito. El software ofrece soluciones integrales para la estimación de costos de construcción.
El documento explica cómo cuantificar conceptos de obra mediante la medición de unidades como metros, metros cuadrados y metros cúbicos. Describe que la cuantificación, junto con los precios unitarios, determinan el presupuesto de la obra. Además, detalla los datos necesarios para la identificación y ubicación gráfica de cada concepto cuantificado, como clave, descripción, unidad, dimensiones y ejes. Finalmente, proporciona ejemplos de cuantificación por longitud, superficie y volumen.
Presentacion analisis de precios unitariosArnold Guzman
Este documento presenta un resumen de los temas centrales tratados en un curso de Análisis de Precios Unitarios. Explica conceptos clave como los tipos de contratos de construcción, la importancia de la contabilidad de costos, y los procesos de cálculo de costos directos e indirectos, cómputos métricos y presupuestos de obra. El objetivo final del curso es capacitar a los participantes para aplicar la técnica de Análisis de Precios Unitarios en la administración, control y toma de decisiones relacionadas a la evalu
Este documento describe los tipos de cimentaciones y zapatas aisladas, y proporciona instrucciones para su dimensionamiento. Explica que las zapatas aisladas centradas se usan para columnas interiores y deben diseñarse para distribuir uniformemente las tensiones en el terreno y evitar asentamientos diferenciales. Además, detalla los cálculos requeridos para verificar la tensión en el terreno, los momentos y esfuerzos en la zapata, y la resistencia al punzonamiento.
Este documento presenta un método para calcular el factor de salario real para proyectos de construcción. Considera los días no trabajados por leyes laborales, festividades, costumbres y vacaciones para determinar el periodo trabajado real. Calcula el factor como la razón entre el periodo considerado total y el periodo trabajado real, obteniendo un valor de 1.25 para un ejemplo de 365 días. También identifica seis grupos típicos de trabajadores para diferentes actividades de construcción.
Los generadores de obra son documentos que cuantifican y ubican los volúmenes de trabajo ejecutados en una obra, siendo elaborados por el residente y avalados por la supervisión; requieren incluir conceptos, croquis, operaciones y firmas para respaldar las cantidades a cobrar según la unidad de medida de cada concepto.
Cálculo del factor de salario real (actualizado)hugovans
Este documento presenta el cálculo del Factor de Salario Real para una jornada laboral de 8 horas. Incluye la definición de variables como salario mínimo, días de vacaciones, festivos y permiso. Explica el cálculo de días laborables anuales, salario base de cotización, cuotas del IMSS, días equivalentes de prestaciones y días de costo anual. Tiene como objetivo determinar de manera precisa las percepciones y deducciones de un trabajador.
Este documento presenta información sobre el análisis de precios unitarios de forma manual. Explica los diferentes tipos de costos indirectos de operación como cargos técnicos, alquileres, obligaciones y seguros. También describe los costos indirectos de obra incluyendo cargos de campo, imprevistos, financiamiento y utilidad. Finalmente, detalla los pasos para integrar los precios unitarios incluyendo costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.
La unidad 1 cubre la cuantificación de las actividades preliminares de una construcción, incluyendo la limpieza, trazo y nivelación del terreno. Se explican las distintas actividades que comprenden estos conceptos y cómo medir la cantidad de obra, materiales y mano de obra requeridos. El rendimiento de la limpieza y trazo se mide en metros cuadrados por jornal, mientras que la excavación depende de la dureza del terreno. Para la limpieza y excavación sólo se requiere herramientas, mientras que el
El documento habla sobre los costos unitarios y cómo se definen, calculan y analizan. Explica que los costos unitarios tienden a disminuir a medida que aumenta la cantidad de unidades producidas, debido a que los costos fijos se distribuyen entre más unidades. También destaca la importancia de estimar correctamente los costos unitarios totales antes de fijar los precios de venta de los productos.
A empresa anunciou um novo produto que combina hardware e software para fornecer uma solução completa para clientes. O produto oferece recursos avançados de inteligência artificial e aprendizado de máquina para ajudar os usuários a automatizar tarefas complexas. Analistas acreditam que o produto pode ser um sucesso comercial se for fácil de usar e entregar valor real para os clientes.
Este documento presenta los lineamientos para el correcto llenado y uso del cuaderno de obra durante la ejecución de proyectos de ingeniería. Explica que el cuaderno de obra es un documento oficial donde se registran los hechos más importantes de la construcción y debe ser usado tanto para obras por contrato como por administración directa, anotando aspectos como avances, modificaciones y controles de calidad. Además, establece los procedimientos de apertura, llenado durante la obra y las diferencias entre ambos tipos de proyect
Este documento presenta las pautas para el uso adecuado de la bitácora de obra, que es el medio oficial de comunicación durante la ejecución de proyectos de construcción. Explica que la bitácora debe utilizarse para registrar todos los asuntos importantes relacionados con el proyecto, como modificaciones al programa, retrasos, entrega de materiales, seguridad y calidad. Además, establece los procedimientos para la apertura, numeración, correcciones y cierre de la bitácora, de acuerdo
Este documento presenta un análisis de costos unitarios realizado por el Equipo 9. Incluye una introducción sobre cómo calcular precios unitarios tomando en cuenta costos directos, indirectos, utilidad y otros factores. También describe diferentes tipos de costos como variables, fijos, directos e indirectos, y cómo clasificarlos y calcularlos.
Este documento describe los diferentes tipos de canalizaciones eléctricas, incluyendo canalizaciones plásticas como PVC y polietileno, y canalizaciones metálicas como tubos conduit. También discute los criterios de instalación para canalizaciones ocultas, visibles, temporales y visibles entubadas. Finalmente, concluye que las canalizaciones son importantes para transmitir energía eléctrica de forma segura y estéticamente en instalaciones.
Este documento presenta una guía sobre el uso adecuado de la bitácora de obra en proyectos de construcción. Explica que la bitácora es el medio oficial de comunicación durante la ejecución de la obra y debe usarse para registrar todos los controles, cambios y decisiones. Además, detalla quiénes pueden realizar anotaciones, los procedimientos para corregir errores y cerrar la bitácora, y la importancia de su custodia y uso correcto.
Construc07 07cuadernodeobra-141101111642-conversion-gate02bryan tomas
El documento proporciona información sobre diferentes aspectos relacionados con la construcción de obras, incluyendo el cuaderno de obra, adelantos, valorizaciones, reajustes, obras adicionales, ampliación de plazos y atrasos y penalidades. Explica los procedimientos y cálculos involucrados en cada uno de estos temas.
Este documento presenta las principales disposiciones sobre el cuaderno de obra, adelantos, valorizaciones, reajustes, obras adicionales, ampliación de plazos, atrasos y penalidades en la ejecución de obras. Se abre el cuaderno de obra en la fecha de entrega del terreno, donde solo el residente e inspector pueden hacer anotaciones. Se describen los tipos de adelantos, valorizaciones y reajustes, así como los procedimientos para obras adicionales menores y mayores al 15% del monto
El documento habla sobre el cuaderno de obra, adelantos, valorizaciones, obras adicionales, ampliación de plazos y atrasos en la ejecución de obras públicas. El cuaderno de obra registra los hechos de la obra y las solicitudes del contratista. Las valorizaciones miden el avance físico para pagos a cuenta. Se permiten obras adicionales menores al 15% del monto original con ciertos trámites. El contratista puede solicitar ampliación de plazos por causales justificadas. En caso
Este documento describe los procedimientos relacionados con el inicio del plazo contractual, las condiciones para el inicio del plazo, el cuaderno de obras, los adelantos, las valorizaciones, las obras adicionales y la ampliación de plazo en los contratos de obra. Explica que el plazo contractual comienza una vez se cumplan ciertas condiciones dentro de los 15 días posteriores a la firma del contrato. También establece los procedimientos para solicitar obras adicionales menores o mayores al 15% del monto
Ampliación de plazo Aspectos generales.pdfTITOCORAL
Este documento explica los conceptos y procedimientos relacionados a la ampliación de plazos en contrataciones públicas. Define el plazo de ejecución contractual y distingue entre contratos de ejecución única y de duración. Describe los supuestos y procesos para solicitar una ampliación de plazo debido a atrasos no imputables al contratista. Explica los efectos de una ampliación aprobada, como el pago de mayores costos y la extensión del plazo de garantías. Incluye también consideraciones sobre casos
El documento describe las condiciones y procedimientos para el inicio del plazo contractual en un contrato de obra, incluyendo que la entidad debe entregar el expediente técnico, terreno y materiales necesarios, y que el plazo comienza una vez se designe al inspector. También explica los procedimientos para obras adicionales, como que requieren aprobación de la entidad para montos menores al 15% del contrato original o de la Contraloría para montos mayores. Finalmente, detalla cómo se realizan las valorizaciones de pago para el contratista
Este documento describe los procedimientos para la valorización y reajustes de obras, así como para la ampliación de plazos y atrasos en el cumplimiento. Explica cómo se realizan las valorizaciones periódicas, los tipos de valorizaciones, y cómo se aplican los reajustes. También cubre los canales y procesos para solicitar una ampliación de plazo, así como el cálculo de mayores gastos generales y la actualización del cronograma. Por último, detalla las penalidades por atrasos en el cumplimiento de
Presentación - En Directo con OSCE - Ampliación de plazos en contratos de obr...joelelerson
Este documento trata sobre las ampliaciones de plazo en contratos de obra. Explica que una ampliación de plazo es una modificación contractual que aumenta el tiempo acordado para completar la obra debido a circunstancias ajenas a la voluntad del contratista que afectan la ruta crítica. Las causales que pueden generar una ampliación incluyen atrasos por fenómenos naturales o conflictos sociales, así como la necesidad de tiempo adicional para ejecutar mayores metrados u obras adicionales. El documento
Pese a la programación minuciosa que debe tener toda obra, es posible
que durante la ejecución de los trabajos se presenten situaciones ajenas
a la voluntad del contratista que pueden impedir que la obra se culmine
dentro del periodo estipulado. Por ejemplo, paralizaciones o atrasos por
lluvias, adicionales por deficiencias en el E.T. etc
El documento presenta información sobre presupuestos adicionales de obra, incluyendo conceptos generales, fases de aprobación, tipos de adicionales, procedimiento de aprobación y contenido requerido en un presupuesto adicional. Los presupuestos adicionales son prestaciones no consideradas originalmente que son necesarias para cumplir la meta de la obra principal y requieren aprobación siguiendo un procedimiento establecido.
El documento habla sobre la valorización y liquidación de obras de acuerdo al sistema de contratación a precios unitarios. Explica que la valorización se realiza en función a los metrados ejecutados multiplicados por los precios unitarios ofertados por el contratista. También cubre los conceptos que debe contener una valorización y liquidación, como hojas de metrados, cuadros de cálculo, croquis y planos de avance de obra. Finalmente, detalla el procedimiento para la liquidación del contrato, que incluye plazos para la presentación
Este documento resume los principales aspectos de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificaciones establecidas en la Ley 29873 y el Decreto Supremo 138-2012-EF. Explica conceptos como obras públicas, sistemas de contratación, modalidades de ejecución, procesos de inicio de obra, roles del residente y supervisor, adelantos, valorizaciones, ampliación de plazos, prestaciones adicionales y la recepción de obras.
Diapositivas del Seminario On Line "Ejecución del Contrato" dictado el 27/02/2020 INFORMES de Nuestros Seminarios On Line Gratuitos: https://licitafacil.pe/webinar
El documento describe lo siguiente:
1. El contrato administrativo es un contrato en el que al menos una de las partes es una entidad pública y somete al contratista a un régimen jurídico que lo subordina a la administración.
2. En este tipo de contratos, la administración tiene poderes exorbitantes sobre el contratista.
3. Debido a esta situación de subordinación, el contratista queda sujeto a un régimen especial en estos contratos con entidades públicas.
El documento presenta información sobre la ejecución de obras públicas y los procedimientos relacionados con adelantos, valorizaciones, adicionales, control de plazos y ampliaciones de plazo. Explica los tipos de garantías requeridas para los adelantos, el proceso de valorización de obras y reintegros, y establece los límites y procesos para realizar cambios en el alcance del proyecto como adicionales o deductivos. Asimismo, detalla los criterios para determinar el inicio del cómputo de
El documento habla sobre los contratos y garantías dentro del proceso de ejecución contractual. Explica que los contratos con el Estado deben realizarse a través de contratación y licitación pública según la Constitución. Describe los tipos de garantías como fiel cumplimiento, por adelantos y por monto diferencial de propuesta, así como sus requisitos y causales de ejecución. También cubre el procedimiento de suscripción de contratos y su vigencia durante la ejecución contractual y liquidación.
Este documento explica qué son los adicionales de obra, sus características y tipos. Un adicional de obra es una prestación no considerada en el contrato original pero necesaria para completar la obra. Hay dos tipos: aquellos menores al 15% del contrato, que requieren resolución del titular de la entidad, y aquellos entre 15-50%, que también necesitan aprobación de la Contraloría. Los adicionales mayores al 50% requieren resolver el contrato y convocar a un nuevo proceso de selección.
Este documento describe las distintas fases de un proceso de contratación, incluyendo los actos precontractuales, el perfeccionamiento del contrato, las garantías requeridas, la ejecución contractual y la liquidación. También explica conceptos como ampliación de plazos, prestaciones adicionales y reducción de prestaciones, así como los procedimientos correspondientes.
El documento describe los procedimientos y responsabilidades relacionadas con la administración de contratos de obras, incluyendo la designación del administrador de contrato, sus funciones como velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, realizar recepciones provisionales y definitivas, imponer multas, y cambios al contrato como ampliaciones de plazo o complementarios. También cubre temas como terminación del contrato, subcontratación y cambio de administrador durante la ejecución.
2. Cuaderno de Obra
• Se abre en la fecha de Entrega de Terreno.
• El Residente y el Inspector o Supervisor únicos
autorizados para hacer anotaciones.
• Consultas de dos tipos:
– No requiere opinión del Proyectista (5d.c. +
2d.c. + 5 d.c.). “usar encofrado metálico en
lugar de encofrado de madera”
– Si requiere opinión del Proyectista (4 d.c. +
15 d.c.).”en un plano dice que la viga V-1
tiene 4 Fº y otro plano la misma viga tiene 6
Fº”
4. • ADELANTO DIRECTO
A.D. = o < al 20% monto contrato
original
• Solicitud + Garantía + Comprobante de
pago: Dentro 8 días contados a partir
del día siguiente a la firma del
Contrato.
Adelantos
5. • ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
A.M. = o < al 40% monto contrato original
• Solicitud (después de iniciado plazo) +
Garantía : Concordante con Calendario
Adquisición Materiales.
Adelantos
7. Las valorizaciones son pagos a cuenta (del
monto contratado).
• Se elaboran:
a. Último día de cada período: mensual,
quincenal, etc.
b. Metrados elaborados en forma conjunta:
Residente / Inspector o Supervisor
Valorizaciones y Metrados
8. • Tipos:
a. Obra a Precios Unitarios.
V = ( Mtdo.ejecutado x P.Uofertado) +
Gt.Grl.Ofertado + Utilidad ofertada
b. Obra a Suma Alzada.
V = (( Mtdo.ejecutado x P.U. Del V.R.) +
Gt.Grl.V.R. + Utilidad V.R. ) x F.R.
Valorizaciones y Metrados
9. • Plazo pago valorizaciones mensuales:
último día de cada mes.
• Demora pago: Interés Legal
(Valorización de Intereses)
Valorizaciones y Metrados
10. Obras Adicionales por Monto
Menores al 15%
• Sólo procederá la ejecución de obras
adicionales cuando:
Exista disponibilidad presupuestal y resolución
del Titular (o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad) y en los casos en
que sus montos, por sí solos o restándole los
presupuestos deductivos vinculados, sean = o
no superen el 15% del monto del contrato
original.
11. Obras Adicionales por Monto
Menores al 15%
• En contratos a precios unitarios los adicionales se
formulan con los precios contratados o pactados con
los gastos generales fijos y variables propios del
adicional, sustentados en sus propios análisis que
deberán ser concordantes con los originales y la
utilidad ofertada.
• En contratos a suma alzada se usan los previos del VR
afectados del factor de relación y/o los precios
pactados con los gastos generales fijos y variables del
VR multiplicados por el FR, más la utilidad por el FR.
12. Obras Adicionales por Monto
Menores al 15%
• La necesidad del adicional se inicia con la anotación
en el cuaderno de obra del contratista o supervisor
con 30 días de anticipación a la ejecución.
• Dentro de los 10 días siguientes el contratista
presentará al supervisor o inspector el presupuesto
adicional, para que lo remita a la entidad dentro de
los 10 días siguientes. La entidad cuenta con 10
días para emitir su resolución aprobatoria. La
demora podrá ser causal de ampliación de plazo.
• El pago es mediante valorizaciones adicionales
• Se debe ampliar las garantías.
13. Obras Adicionales por Monto
Mayores al 15%
• Las obras adicionales cuyos montos por sí solos o
restándole los presupuestos deductivos vinculados,
superen el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, luego de ser aprobadas por el
Titular o la máxima autoridad administrativa de la
Entidad, según corresponda, requieren previamente,
para su ejecución y pago, la autorización expresa de
la Contraloría General de la República.
• La Contraloría contará con un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para
emitir su pronunciamiento, el cual deberá ser
motivado en todos los casos.
14. Obras Adicionales por Monto
Mayores al 15%
• Los adicionales no podrán superar el 50% del monto del
contrato original. Si eso sucediese, el contrato deberá
resolverse y la obra se continuará mediante un nuevo
proceso de selección.
• La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la
República de aprobar o no la ejecución de prestaciones
adicionales no podrá ser sometida a arbitraje.
• Tampoco podrá ser sometida a arbitraje las controversias
referidas a la ejecución de prestaciones adicionales de
obra y mayores prestaciones de supervisión que
requieran aprobación previa de la CGR.
15. Valorización de obras adicionales
• Dec. Leg. Nº 1017/Disposición
Complementaria Modificatoria: Tope
Control C.G.R. > 15% MCO
• Obra Precios Unitarios:
– Ppto.Adic. = (Metdo.adic. x P.U. Ofert. ) +
Gt.Grl.propio
+ Utilid.oferta
– Ppto.Adic. = (Metdo.adic. x P.U. Pactado ) +
Gt.Grl.propio +
Utilidad oferta
16. Valorización de obras adicionales
• Obra Suma Alzada: ¿EN QUÉ CASOS HAY
ADICIONALES EN LAS OBRAS A SUMA ALZADA?
– Pto.Adic. = (Mtdo.adic. x P.U. VR x FR ) +
Gt.Grl.del VR x FR + Utilidad del VR x FR
– Pto.Adic. = (Mtdo.adic. x P.U. Pact. ) +
Gt.Grl.VR x FR + Utilidad x VR x FR
• Demora Entidad emitir Resolución autorice
obras adicionales: Ampliación Plazo.
17. Reajustes
– Valorizaciones de Obra y Adicionales :
reajustan con “K”
– Ejecución de obra: Reintegro con el “K”
conocido al momento de la Valorización:
Ejm.Val. Enero 2009 con el “K” de
Diciembre 2008.
– Liquidación de obra: Reintegro con el
“K” definitivo que corresponde. Ejm.Val.
Enero 2009 con el “K” de Febrero 2009.
19. Ampliación del plazo
El contratista podrá solicitar la ampliación de
plazo contractual pactado cuando se
modifique la ruta crítica del programa de
ejecución de obra vigente por:
• atraso y/o paralizaciones ajenos a su voluntad,
• atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones
por causas atribuibles a la Entidad contratante,
• caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado
• cuando se aprueba la prestación adicional de
obra con ampliación de garantías.
20. Ampliación del plazo
Presentada una solicitud de ampliación de plazo
es necesario:
1. caracterizar la misma a fin de determinar en
cuál de las situaciones previstas por la Ley se
enmarca dicha situación o causal.
2. la causal invocada debe ser debidamente
comprobada, es decir debe haber pruebas de
que ha sucedido y sus efectos.
3. dicha causal con su ocurrencia ha debido
modificar el calendario de avance de obra
vigente.
21. Anotación en cuaderno de obra
• Para que proceda una ampliación de
plazo de conformidad con lo
establecido desde el inicio y durante
la ocurrencia de la causal, el
contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el
Cuaderno de Obra las circunstancias
que a su criterio ameriten ampliación
de plazo.
22. Solicitud de ampliación de obra
• Dentro de los quince (15) días siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su
representante legal solicitará, cuantificará y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el
inspector o supervisor, según corresponda, siempre
que la demora haya afectado el calendario de avance
vigente y el plazo adicional sea necesario para la
culminación de la obra.
• En caso que el hecho invocado pudiera superar el
plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se
efectuará antes del vencimiento del mismo.
23. • Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector
o supervisor emitirá un informe expresando
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y
lo remitirá a la Entidad.
• La Entidad emitirá resolución sobre dicha
ampliación en un plazo máximo de diez (10) días,
contados desde el día siguiente de la recepción del
indicado informe. De no emitirse pronunciamiento
alguno dentro de los plazos señalados, se
considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidad de la Entidad.
Trámite por el supervisor y la
Entidad
24. Otros aspectos
• Toda solicitud debe ser hecha dentro del plazo
contractual vigente.
• Distintas causales generan solicitudes
independientes que se tramitan
independientemente.
• Causales sin fecha prevista de terminación
posibilitan ampliación de plazos parciales.
• Cualquier controversia podrá ser sometida a la
conciliación y/o arbitraje dentro de los 15 días
hábiles de haber sido comunicada la decisión a la
Entidad.
25. Efectos de la ampliación de plazo
• Los efectos de la modificación de plazo
contractual se dan en tres aspectos
principalmente:
– Efectos económicos
– Efectos sobre el calendario
– Efectos sobre otros contratos relacionados
26. Cálculo del mayor gasto general
• En contratos a precios unitarios :
GGV ofertado/días del plazo contractual*días
de ampliación*Ip/Io
• En contratos a suma alzada :
GGV del VR / días del plazo contractual * días
de amp * Ip/Io * FR
• Para obras adicionales y mayores servicios de
supervisión, los necesarios para su ejecución.
27. Pago de los Mayores G.G.
• Se formulará una Valorización de Mayores Gastos
Generales, que deberá ser presentada por el Residente
al inspector o supervisor; en un plazo máximo de cinco
(5) días contados a partir del día siguiente de recibida la
mencionada valorización. Lo elevará a la Entidad con
las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y
aprobación.
• La Entidad deberá cancelar dicha valorización en un
plazo máximo de 30 días contados a partir del día
siguiente de recibida la valorización por parte del
inspector o supervisor.
28. Nuevo Cronograma
• La ampliación de plazo obligará al contratista a
presentar al inspector o supervisor un Calendario
de Avance de Obra Actualizado y la programación
PERT-CPM correspondiente, considerando para
ello sólo las partidas que se han visto afectadas y
en armonía con la ampliación de plazo concedida,
en un plazo que no excederá de diez (10) días
contados a partir del día siguiente de la fecha de
notificación al contratista de la resolución que
aprueba la ampliación de plazo.
29. Controversias en ampliación de
plazo
• Cualquier controversia relacionada con
la ampliación del plazo por parte de la
Entidad podrá ser sometida a
conciliación y/o arbitraje dentro de los
quince (15) días hábiles posteriores a la
comunicación de esta decisión.
31. Atraso en el cumplimiento
• En caso de retraso injustificado en la
ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicará al contratista
una penalidad por cada día de atraso, hasta
por un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual o, de ser
el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que
debió ejecutarse o de la prestación parcial en
el caso de ejecución periódica.
32. Penalidad por incumplimiento
Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en días
Donde F tendrá los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60)
días F = 0.40
-Para plazos mayores a sesenta (60) días F = 0.15
33. Otras Penalidades
• En las Bases o el contrato se podrán
establecer penalidades distintas a la
mencionada en el Artículo precedente,
siempre y cuando sean razonables y
congruentes con la prestación a cargo del
contratista hasta por un monto máximo
de 10% del monto del contrato vigente.
Se calcularán de manera independiente a
la penalidad por mora.