000729 mc 39-2006-cep-mpp-bases

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION MENOR CUANTIA Nº 039-2006-CEP/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA
BASES ADMINISTRATIVAS
“NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA”
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° -2006-CEP/MPP

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 039 -2006-CEP/MPP
1. ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Provincial de Piura, con domicilio en Jr. Ayacucho Nº 377, Piura, con RUC Nº 20154477374.
2. TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:
Adjudicación de Menor Cuantía
3. OBJETO
Adquisición de bienes y Contratación de Servicios para la obra “NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS
PALMERAS II ETAPA”
4. CODIGO CIIU
4520 : Construcción de edificios completos y de partes de edificios . Obras de ingeniería civil.
5. PRECIO REFERENCIAL
El valor referencial de la adquisición de bienes y contratación de servicios, materia del presente proceso de
selección, asciende a la suma de S/. 8,789.20 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 20/100
SOLES), incluido I.G.V. y cualquier otro costo que pudiera incidir en el costo de los bienes a adquirir con precios
vigentes al mes de Junio del 2006.
A. BIENES 8,209.20
100% V.R. 109.20
110% V.R. 120.12
70% V.R. 76.44
100% V.R. 8,100.00
110% V.R. 8,910.00
70% V.R. 5,670.00
B. SERVICIOS 580.00
100% V.R. 420.00
110% V.R. 462.00
70% V.R. 294.00
100% V.R. 160.00
110% V.R. 176.00
70% V.R. 112.00
TOTAL 8,789.20
2 AGREGADOS
OCHO M IL CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES
OCHO M IL NOVECIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES
CINCO M IL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES
MATERIAL DE FERRETERIA1
% MONTOSITEM DESCRIPCION
CIENTO NUEVE Y 20/100 NUEVOS SOLES
CIENTO VEINTE Y 12/100 NUEVOS SOLES
SETENTA Y SEIS Y 44/100 NUEVOS SOLES
3 SERVICIO DE CONSULTORIA
CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES
CIENTO DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES
4
SERVICIO DE TERCEROS
(CARPINTERIA MADERA)
CIENTO SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES
CIENTO SETENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(07) FONCOMUN
(01) CANON Y SOBRECANON
7. SISTEMA Y MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
Esta Adjudicación se rige de acuerdo al Sistema de Precios Unitarios por relación de ítems y su modalidad de
ejecución contractual es por financiamiento de la Municipalidad Provincial de Piura
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 039 -2006-CEP/MPP
AVISO DE CONVOCATORIA

8. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1. Convocatoria y registro de participantes : desde 15/08/06 al 17 /08/06
2. Presentación de propuestas : 18/08/06 hasta las 13:00 hrs
Evaluación de propuestas : 18/08/06
3. Otorgamiento de la Buena Pro : 22/08/06
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 039 -2006-CEP/MPP
1.0 GENERALIDADES
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Provincial de Piura, con domicilio en Jr. Ayacucho Nº 377, Piura, con RUC Nº 20154477374.
1.2 TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:
Adjudicación de Menor Cuantía.
1.3 OBJETO
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios para la obra: “NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS
PALMERAS II ETAPA”
1.4 PRECIO REFERENCIAL
El valor referencial de la adquisición de bienes y contratación de servicios, materia del presente proceso de
selección, asciende a la suma de S/. 8,789.20 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 20/100
NUEVOS SOLES), incluido I.G.V. y cualquier otro costo que pudiera incidir en el costo de los bienes a adquirir
con precios vigentes al mes de Junio del 2006.
De acuerdo con el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
las propuestas que excedan en más de 10% y las inferiores al 70% del valor referencial serán devueltas por el
Comité Especial Permanente, teniéndolas por no presentadas.
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se
deberá contar con asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Pliego. Caso contrario no será
adjudicado.
A. BIENES 8,209.20
100% V.R. 109.20
110% V.R. 120.12
70% V.R. 76.44
100% V.R. 8,100.00
110% V.R. 8,910.00
70% V.R. 5,670.00
B. SERVICIOS 580.00
100% V.R. 420.00
110% V.R. 462.00
70% V.R. 294.00
100% V.R. 160.00
110% V.R. 176.00
70% V.R. 112.00
TOTAL 8,789.20
2 AGREGADOS
OCHO M IL CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES
OCHO M IL NOVECIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES
CINCO M IL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES
MATERIAL DE FERRETERIA1
% MONTOSITEM DESCRIPCION
CIENTO NUEVE Y 20/100 NUEVOS SOLES
CIENTO VEINTE Y 12/100 NUEVOS SOLES
SETENTA Y SEIS Y 44/100 NUEVOS SOLES
3 SERVICIO DE CONSULTORIA
CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES
CIENTO DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES
4
SERVICIO DE TERCEROS
(CARPINTERIA MADERA)
CIENTO SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES
CIENTO SETENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(07) FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
(01) CANON Y SOBRECANON
1.6 SISTEMA Y MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
BASES ADMINISTRATIVAS

Esta Adjudicación se rige de acuerdo al Sistema de Precios Unitarios por relación de ítems y su modalidad de
ejecución contractual es por financiamiento de la Municipalidad Provincial de Piura.
1.7 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1. Convocatoria y registro de participantes : desde 15/08/06 al 17 /08/06
2. Presentación de propuestas : 18/08/06 hasta las 13:00 hrs
Evaluación de propuestas : 18/08/06
3. Otorgamiento de la Buena Pro : 22/08/06
1.8 INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El postor que desee participar en el Proceso, de acuerdo con el Articulo 61° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado deberá registrarse obligatoriamente, mediante el Anexo 01,
en la oficina del Comité Especial Permanente ubicado en el Quinto piso del Palacio Municipal de 09:00
hasta las 17:00 hrs., donde se encontrarán disponibles las bases respectivas para su fotocopiado.
Las personas naturales podrán realizar su registro de participante personalmente o a través de su representante;
las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado. Para ambos casos el
representante o apoderado deberá acercarse debidamente acreditado ante el Comité Especial Permanente
mediante carta poder simple.
1.9 INICIO DEL PROCESO
La Convocatoria se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento
El proceso se inicia mediante la invitación cursada a uno (01) o más proveedores, y se procederá a su registro
en el SEACE del CONSUCODE. PROMPYME tendrá acceso permanente a la información de los procesos de
selección registrados en el SEACE para su análisis y difusión entre las micro y pequeñas empresas.
TITULO II
2.0 BASE LEGAL
La base legal está constituida por :
a) Ley Nº 28652, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, Ley Nº 28411 Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.
b) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
c) Ley N° 27972.Ley Orgánica de Municipalidades
d) Ley Nº 27633, Ley que prorroga la vigencia de la Ley Nº 27143 – Ley de Promoción Temporal de
Desarrollo Productivo Nacional.
e) Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM y sus
modificatorias.
f) Directiva 003-2003/CONSUCODE PRE ”Disposiciones complementarias para la participación de postores
en consorcio en las contrataciones y Adquisiciones del Estado”.
g) Resolución N° 221-2006-CONSUCODE/PRE “Disposiciones complementarias sobre Evaluación y
calificación de Propuestas de Consorcios en Procesos de Selección para la Adquisición de Bienes”.
h) Decreto Supremo N° 063-2006-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
i) Ley Nº 28015 – Ley de formalización de la pequeña y microempresa y su Reglamento.
j) Resolución de Alcaldía Nº 742-2006-A/MPP de fecha 07 de Agosto del 2006. que designa el Comité
Especial Permanente encargado de las Adquisiciones de Bienes y Suministros, de servicios y
consultorías por Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía.
k) Resolución de Alcaldía Nº 715-2006-A/MPP de fecha 02 de Agosto del 2006 que aprueba la
modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Piura.
l) Ley de Conciliación.
i) Ley de Arbitraje.
j) Código Civil supletoriamente

TITULO III
3.0 CONDICIONES DE CARACTER TECNICO ECONOMICO
a) LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
Los bienes deberán entregarse en el almacén de la MUNICIPALIDAD DE PIURA, ubicado en el Parque
Centenario y/o en el Almacén en la Obra, previa constatación del Encargado del Almacén Central y
conformidad del Ingeniero Responsable de la Obra.
b) CONDICIONES TÉCNICA
Los bienes a suministrarse deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo
05 y los servicios a los términos de referencia establecidos en las presentes bases administrativas y en
coordinación con el Residente de Obra.
c) PLAZO, FORMA DE PAGO Y ENTREGAS
El pago se efectuará en moneda Nacional y de acuerdo al Artículo 237° y 238° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
TITULO IV
4.0 PRESENTACIÓN Y FORMALIDADES DE LAS PROPUESTAS
La presentación de propuestas será el día 18/08/2006 hasta las 13.00 horas, en la Oficina de Atención al
Ciudadano ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. La documentación deberá entregarse
debidamente foliada en cada una de sus páginas, firmada y sellada.
Los postores que participen en un ítem, deberán considerar en su propuesta todos los bienes solicitados (sin
excepción), caso contrario no serán evaluados en ese ítem.
Se presentarán en dos sobres cerrados por cada ítem, en 01 original y 02 copias, foliado correlativamente y
rotulados de acuerdo al Anexo 02.
ITEM 01 : MATERIAL DE FERRETERIA
- Sobre N° 01-A Propuesta Técnica.
- Sobre N° 02-A Propuesta Económica
ITEM 02 : AGREGADOS
- Sobre N° 01-B Propuesta Técnica.
- Sobre N° 02-B Propuesta Económica
ITEM 03 : SERVICIOS CONSULTORIA
- Sobre N° 01-C Propuesta Técnica.
- Sobre N° 02-C Propuesta Económica
ITEM 04 : SERVICIO TERCEROS (CARPINTERIA MADERA)
- Sobre N° 01-D Propuesta Técnica.
- Sobre N° 02-D Propuesta Económica
TITULO V
5.0 EVALUACION DE PROPUESTAS
A) FACTORES TÉCNICOS DE EVALUACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES
La evaluación de la propuesta se realizará en 2 etapas: Evaluación Técnica y la Evaluación Económica.
Los máximos puntajes asignados a la propuesta son los siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Económica : 100 puntos

ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA
A efecto de la admisión de las propuestas, el Comité Especial verificará que las ofertas cumplan con los
requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases. Sólo una vez admitidas las propuestas, el
Comité Especial Permanente aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los
puntajes correspondientes conforme a los criterios establecidos para cada factor. Será evaluada con un
puntaje máximo de cien (100) puntos, y se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Requerimientos técnicos mínimos:
Cumple Se acepta.
No cumple Se desestima.
EVALUACION TÉCNICA
Puntaje
Máximo
100 Puntos
FACTORES DE EVALUACIÓN BIENES:
Plazo de entrega de bienes máximo 30
DE 01 a 03 DIAS CALENDARIO 30 puntos
10 puntos
DE 04 a 05 DIAS CALENDARIO 20 puntos
05 puntos
Mas de 05 DIAS CALENDARIO 00 puntos
Días contados a partir de la firma de la Orden de Compra
Garantía Comercial del postor y/o fabricante máximo 20
Mas de 12 meses 20 puntos
10 puntos
De 04 a 12 meses 10 puntos
05 puntos
Menos de 04 meses 06 puntos
Experiencia del postor máximo 50
De acuerdo a la documentación presentada por el postor, según Anexo
10 – Sobre N°01: PROPUESTA TECNICA, acápite a) numeral 2 Se
acreditará con la presentación de copias simples de boletas de venta y/o
facturas desde julio 2001 a julio 2006; en un máximo de 04 documentos,
hasta por 2 veces el valor referencial, al resto se evaluará
proporcionalmente.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de
sesenta (60) puntos. Caso contrario será desestimada.
ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA
La propuesta Económica se evaluará sobre un puntaje de cien (100) puntos, la cual consistirá en asignar el
puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.
En caso que los resultados arrojen puntaje decimal, éste será redondeado al entero inmediato inferior o
superior de acuerdo a las reglas matemáticas hasta la tercera cifra.
DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL (Art. 72° del Reglamento)
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se procederá a determinar el
puntaje total de las mismas.
Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje
total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la
siguiente fórmula:
PTPi = 0.60 PTi + 0.40 PEi
Donde:
PTPi = Costo Total del postor i
PTi = Puntaje de la evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje de la evaluación económica del postor i
B) FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE SERVICIOS
A efecto de la admisión de las propuestas, el Comité Especial verificará que las ofertas cumplan con los
requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases. Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité
Especial aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes
conforme a los criterios establecidos para cada factor. Será evaluada con un puntaje máximo de cien (100)
puntos.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
PROPUESTA TECNICA : 100 Puntos
PROPUESTA ECONOMICA : 100 Puntos
ETAPA DE EVALUACIÓN TECNICA.-
La evaluación de la propuesta técnica considerará los requerimientos técnicos mínimos, de modo que las
propuestas que no cumplan dichos requerimientos serán desestimadas y no se procederá a realizar la
respectiva evaluación económica.

Requerimientos técnicos mínimos:
Cumple Se acepta.
No cumple Se desestima.
EVALUACION TÉCNICA
Puntaje
Máximo
100 Puntos
FACTORES REFERIDOS A SERVICIOS:
FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: mejoras,
equipamiento, infraestructura y otros (ART. 64º)
50
Eficacia y Compatibilidad del Servicio máximo 20
Bienes de propiedad del postor (documentado) 20 puntos
Bienes de propiedad de terceros 10 puntos
PLAN DE TRABAJO máximo 10
Presenta Plan de trabajo Según anexo 05 10 puntos
No presenta Plan de trabajo 00 puntos
Para caso de consultoría no es calificable
DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO Y/O SERVICIO máximo 20
Un día después de firmada la O. servicio. 20 puntos 30 puntos (consultoría)
De 02 a 05 días 10 puntos 20 puntos (consultoría)
Mas de 05 días 00 puntos 00 puntos (consultoría)
Para caso de consultoría deberá consignar desde cuando
se cuente con los materiales o insumos para los ensayos
FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 50
Experiencia en la ejecución de servicios en la actividad y/o especialidad
a)Trabajos realizados en la actividad y/o similares al Objeto de la convocatoria:
máximo 50
De acuerdo a la documentación presentada por el postor, según Anexo 11 – sobre N°01:
PROPUESTA TECNICA, acápite a) numeral 2. Se acreditará con la presentación de copias
simple de facturas y/o boletas de venta desde julio 2001 a julio 2006; en un máximo de 04
documentos, hasta por 2 veces el valor referencial, al resto se evaluará
proporcionalmente.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de
ochenta (80) puntos. Caso contrario será desestimada.
ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA.-
El puntaje de la propuesta económica se calculará siguiendo las pautas del artículo 69, donde el puntaje
máximo para la propuesta económica será de cien (100) puntos.
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.
DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se procederá a determinar el
puntaje total de las mismas.
Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje
total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la
siguiente fórmula:
PTPi = 0.60 PTi + 0.40 PEi
Donde:
PTPi = Costo Total del postor i
PTi = Puntaje de la evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje de la evaluación económica del postor i
En caso que los resultados arrojen puntaje decimal, éste será redondeado al entero inmediato inferior o
superior de acuerdo a las reglas matemáticas hasta la tercera cifra.
TITULO VI
6.0 NOTIFICACIÓN DE LA BUENA PRO
La notificación del otorgamiento de la Buena Pro al postor ganador, y a los demás postores participantes, se
efectuará conforme a lo establecido en el Artículo 135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
6.1 DISPOSICIONES FINALES

- La Municipalidad Provincial de Piura se reserva el derecho de verificar la información proporcionada por el
postor y verificara la inhabilitación del mismo.
- En caso de retrasos injustificado en la entrega de los bienes, así como el incumplimiento en que incurra el
Postor Ganador de la Buena Pro, se le aplicara las penalidades establecidas e en el capitulo VII-
Incumplimiento de contrato y Penalidades del Reglamento de la Ley del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- El presente proceso de selección está sujeto al TUO de la Ley 26850 y su Reglamento, sus modificatorias y
demás normas complementarias.

ANEXO Nº 01
HOJA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE
Piura,…. de ...........……….. del 2006
Señores
Ciudad.-
Ref : Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039 -2006-CEP/MPP-Primera Convocatoria
“NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA”
Mediante la presente comunico los datos requeridos en la convocatoria a fin de formalizar mi derecho de participación
en el proceso de la referencia.
NOMBRE O RAZON SOCIAL ……………………………………………………………………………
RUC …………………………………………………………………………….
DIRECCION …………………………………………………………………………….
TELEFONO …………………………………………………………………………….
FAX …………………………………………………………………………….
REPRESENTANTE LEGAL ……………………………………………………………………………
D.N.I DEL REPRESENTANTE LEGAL …………………………………………………………………………….
Autorizo se me notifique por medio de:
Correo electrónico: ………..Indicar correo electrónico ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………...
Fax : ………………………
-------------------------------------------------
Nombre y Apellidos
persona que realiza el registro
D.N.I N°…………………………………..

ANEXO Nº 02
MODELO DE ROTULADO PARA PRESENTACIÓN DE SOBRES
Señores
MUNICIPALIDAD DE PIURA
Jr. Ayacucho Nº377
PIURA.
Att. : Comité Especial Permanente
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039 -2006-CEP/MPP-Primera convocatoria
Nombre del Proceso
Sello y firma del
Representante legal Item :
SOBRE Nº 01 : ITEM - PROPUESTA TÉCNICA
Razón Social del Postor
Señores
MUNICIPALIDAD DE PIURA
Jr. Ayacucho Nº377
PIURA.
Att. : Comité Especial Permanente
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039 -2006-CEP/MPP-Primera Convocatoria
Nombre del Proceso
Sello y firma del
Representante legal Item:
SOBRE Nº 02 : ITEM - PROPUESTA ECONÓMICA
Razón Social del Postor

ANEXO N° 03
MODELO DECLARACIÓN JURADA ARTICULO 76° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
(D.S. 083-2004-PCM)
AMC Nº039-2006-CEP/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA
El que suscribe, don.......…………........................................................ Identificado con D.N.I. N° ...................., con
R.U.C. N° ................................; DECLARO BAJO JURAMENTO que al postular a la Adjudicación de Menor Cuantía
N°039-2006-CEP/MPP-Primera Convocatoria
1. No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado conforme al Art.
9º, del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
2. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección;
3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos de la presente
Adjudicación de Menor Cuantía N°039-2006-CEP/MPP- Primera convocatoria
4. Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de
resultar favorecido con la Buena Pro;
5. Conozco las sanciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento, así como, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
San Miguel de Piura, ....... de ........................... de 2006
.................................................................
Firma del Postor

ANEXO 04
DECLARACIÓN JURADA SOBRE INFORMACIÓN DEL POSTOR
(MODELO)
San Miguel de Piura, de del 2006
Señor,
PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL PERMANENTE
Presente.-
Estimado señor:
Por intermedio de la presente tenemos el agrado de presentarnos a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 039-2006-
CEP/MPP-Primera convocatoria, convocado por la Municipalidad Provincial de Piura con la finalidad de contratar el
servicio de .................................................................................
Para tal efecto cumplimos con entregar la siguiente información:
1. Razón o denominación del Postor.
2. Nombre Y Apellidos completo y número del documento nacional de identidad del Gerente o funcionario o
Apoderado común del Postor que cuente con los poderes y facultades de representación suficientes.
3. Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa postora.
4. Domicilio y número de teléfono de la empresa postora.
Por la presente declaramos bajo juramento que la información contenida en el presente documento expresa la verdad,
sujetándose a las disposiciones establecidas en los artículos 41° y 42° y demás aplicables de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, así como las establecidas en el T.U.O. de la Ley 26850 y su Reglamento,
aprobados por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, respectivamente.
Atentamente,
......................................................................................................
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
Sello de la empresa

ANEXO No. 05
ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA OBRA :
NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA
Cod.: 95
Descripción del Insumo Unidad Cantidad P.Unitario Total
BIENES
MATERIALES DE FERRETERIA
CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y/O LIMITE DE OBRA ROL 1.00 92.20 92.20
YESO (Bolsa de 16 kg) BL 10.00 1.70 17.00
MATERIALES DE FERRETERIA (2 registros) 109.20
AGREGADOS
AFIRMADO PARA VEREDAS TIPO A-1 (CANTERA LA OBRILLA) M3 178.00 30.00 5,340.00
AFIRMADO PARA VEREDAS TIPO A-1 (CANTERA LA OBRILLA) M3 92.00 30.00 2,760.00
AGREGADOS (2 registros) 8,100.00
BIENES (4 registros) 8,209.20
SERVICIOS
SERVICIO DE CONSULTORIA
PRUEBA DE CBR UND 1.00 130.00 130.00
PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO UND 6.00 35.00 210.00
PRUEBA DE PROCTOR MODIFICADO UND 2.00 40.00 80.00
SERVICIO DE CONSULTORIA (3 registros) 420.00
SERVICIO DE TERCEROS (CARPINTERIA MADERA)
TRANQUERAS DE MADERA UND 4.00 40.00 160.00
SERVICIO DE TERCEROS (CARPINTERIA MADERA) (1 registros) 160.00
SERVICIOS (4 registros) 580.00
TOTAL GENERAL BIENES Y SERVICIOS 8,789.20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA
A.- BIENES
AGREGADOS
Los Agregados a usarse son finos y gruesos y deberán estar de acuerdo con las especificaciones para agregados
según normas ASTM-C33, toda variación deberá estar avalada por análisis de laboratorio y enviada a la Municipalidad
Provincial de Piura para su certificación. Los agregados deberán cumplir las características de las canteras señaladas,
debiendo anexar el certificado y uso granulométrico correspondiente; caso contrario, las ofertas serán desestimadas
por el Comité Especial Permanente
AFIRMADO PREPARADO
El afirmado preparado deberá tener las siguientes características:
Los agregados para la construcción del afirmado deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas.
TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
A-1 A-2
50 mm (2”) 100 -----
37.5 mm ( 1 ½ ) 100 ----
25 mm ( 1” ) 90-100 100
19 mm ( ¾ ) 65 – 100 80 – 100
9.5 mm ( 3/8 ) 45-80 65 – 100
4.75 mm ( Nº 4 ) 30 – 6 5 50 – 85
2.0 mm ( Nº 10 ) 22 – 52 33 – 67
4.25 um ( Nº 40 ) 15 – 35 20 – 45
75 Um (Nº 200 ) 5 – 20 05 – 20
FUENTE : AASHTO M – 147
Además deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad:
Desgaste Los Ángeles : 50% máx. (MCC E 207)
Límite Líquido : 35 % máx. (MTC E 110)
Índice de Plasticidad : 4 – 9 (MTC E 111)
CBR (1) : 60 % mín. (MTC E 132 )
Equivalente de Arena : 20% mín. ( MTC E 114 )
Referido al 100 % de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1” (2.5 mm)
Características del Afirmado
GRANULOMETRIA
Nº de Mall En Peso Seco que pasa Tolerancias
2” 100 100 -2
1 ½ 90-100 85-100 + - 5
1” 75-95 70-90 + - 5
¾” 65-88 55-80 + - 8
3/8” 40-75 30-65 + - 8
Nº 4 30-60 25-55 + - 8
Nº 10 20-45 15-40 + - 8
Nº 40 15-30 08-20 + - 5
Nº 200 00-15 00-20 + - 3

PROPIEDADES MECANICAS
ENSAYO NORMA DE
CALIDAD
ESPECIFICACION
CBR (Relacion Soporte California) para la base ASTM – 1883 ENTRE 80 Y 100 %
CBR (Relación Soporte California) para la sub base ASTM – 1883 Entre 30 y 60 %
Límite Líquido ASTM – D – 423 Máx. 25 %
Indice Plástico ASTM – D -424 Máximo 6 %
Equivalente de Arena ASTM–D-2419 mín. 40 %
Abrasión ASTM-C-131 máx. 40%
Durabilidad ASTM-C-88 Máx 12 %
Sales Solubles Máx 2 %
El afirmado deberá transportarse en volquetes, en los lugares y días previamente coordinados con el Ingeniero
Residente, además el proveedor alcanzara los certificados de calidad del material colocado en obra a solicitud del
residente, para verificar que el material cumpla con las propiedades y características indicadas.
La adición de agua, debe efectuarse en planta (cantera) o en la obra siempre y cuando la humedad de compactación
se encuentre entre los rangos establecidos. Se deja claro que el proveedor del afirmado debe colocar el material en
obra ya batido, es decir deberá estar con su respectiva humedad, lista para su compactación.
B. SERVICIOS
1. SERVICIOS DE CONSULTORIA
Consistirá en los ensayos de CBR, Densidad de campo, Proctor Modificado.

ANEXO Nº 06
PACTO DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO DE NO SOBORNO
ADJUDICACION MENOR CUANTIA Nº 039 -2006-CEP/MPP
Primera Convocatoria
En aplicación de la N.T.C.I Nº 700-06: “Contrataciones y Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras”,
Aprobada por Resolución de la Contraloría General de la República Nº 123-2000-CG, El Comité Especial Permanente
designado para la Adjudicación Menor Cuantía Nº039 -2006-CEP/MPP-Primera convocatoria y el Representante Legal
de la Empresa ............................................................, con RUC N°.................................
don ................................................................., identificado con DNI N°......................................, suscriben el presente
Pacto de Integridad a través del cual nos comprometemos a lo siguiente:
1. Aplicar los principios que rigen los procesos de contratación señalados en el Art. 3º del TUO de la “Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado”.
2. El Postor confirma que no ha ofrecido ú otorgado, ni ofrecerá ú otorgará, ya sea directa ó indirectamente a
través de terceros, ningún pago ó beneficio indebido ó cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público
alguno, ó a sus familiares ó socios comerciales, a fin de obtener el contrato objeto del presente Proceso de
Selección.
3. El Postor declara no haber celebrado ó celebrar acuerdos formales ó tácitos, entre los postores o con terceros,
con el fin de establecer prácticas restrictivas a la libre competencia.
4. Los miembros del Comité Especial designados para el presente proceso de selección no realizarán ningún tipo
de extorsión ni aceptarán cualquier forma de soborno por parte de cualquier persona interesada en el presente
proceso de selección; en caso de suceder estos hechos procederá inmediatamente a formular las denuncias
correspondientes.
5. El incumplimiento del pacto de integridad generará:
a. Para los postores inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
emergentes.
b. Para los funcionarios de la entidad las sanciones derivadas de su régimen laboral.
San Miguel de Piura, ..... de ................................. del 2006
…..................................................... ............................................................
REPRESENTANTE DEL POSTOR PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL
PERMANENTE
…..................................................... ............................................................
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL
PERMANENTE PERMANENTE

ANEXO Nº 07
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
San Miguel de Piura, de del 2006
(Nombres y Apellidos del Representante legal de la empresa) …………….….………………………………………...………
identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ..................... domiciliado
en ..................................................... ............................... , Representante Legal de
……………………………………………………...(nombre de una de las empresas consorciadas) y (Nombres y Apellidos
del Representante Legal de la Empresa) ………...............................……………… , identificado con Documento
Nacional de Identidad Nº ..................... domiciliado en ………………………………………………………..........................
Representante Legal de………………….………… ………………… ……………………. .(nombre de una de las
empresas consorciadas), declaran que para el presente proceso de selección las empresas que representamos
participarán en consorcio, comprometiéndose a su formalización en caso dicho consorcio resulte ganador de la buena
pro, tal como lo establece la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE; por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones:
Empresa Participación (1) Obligaciones ( Ref.: Directiva Nº
003-2003/CONSUCODE/PRE)
(1)
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual
al 100%.
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO ___________________________________________________.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es __________________________________________ (indicar el nombre),
identificado con DNI/CE. No. ______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes
facultades.
6. La sede del Consorcio es:
Dirección postal ___________________________________________
Dirección electrónica ___________________________________________
Teléfono ___________________________________________
En señal de conformidad, se firma en _______, de_____________de 2006.
_____________________________________ ________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal (Nombre y firma del Representante Legal
Empresa 01) Empresa 02)
______________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
Nota: El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio,
manteniendo mínimamente el contenido antes indicado.

ANEXO 08
PROFORMA DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA
OBRA : “NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA”
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA No. 039-2006-CEP/MPP
Conste por el presente documento el contrato para la ADQUISICION DE BIENES para la obra : “NIVELACION Y
ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA” que suscriben de una parte la Municipalidad Provincial de Piura, con
RUC Nº 20154477374, con domicilio legal en Jr. Ayacucho Nº 377-Piura, representada por la Jefa de la Oficina de
Logística Sra. ..............................................................., identificada con D.N.I. Nº .................., a quién en adelante se le
denominará LA MUNICIPALIDAD, y de la otra parte la Empresa ……………………….., con RUC Nº …………………..,
con domicilio legal en ………...............………………, representada según vigencia de Poder inscrita en la Partida
Registral Nº ............... del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral ...................... por el Sr.
…………………………………., identificado con documento de identidad Nº ………………, a quién en adelante se le
llamará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:
ANTECEDENTES
En cumplimiento a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento aprobados por D.S. Nº 083-2004-PCM y 084-2004-PCM, se convocó al proceso de selección para la
ADQUISICION DE BIENES para la obra : “NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA”,
Adjudicación de Menor Cuantía No. 039-2006-CEP/MPP, Primera Convocatoria , en la que resultó ganador de la
Buena Pro en el ITEM ........... la Empresa.................................................... por haber obtenido el mejor puntaje.
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
Por el presente contrato LA MUNICIPALIDAD contrata en mérito de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039-2006-
CEP/MPP- Primera Convocatoria, a la Empresa CONTRATISTA para que le proporcione la ADQUISICION DE BIENES
para la obra : “NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA”
CLÁUSULA SEGUNDA : PLAZO VIGENCIA
El plazo de entrega según Carta de Compromiso del CONTRATISTA es de ........ (......) días calendario, el cual rige a
partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato.
CLAUSULA TERCERA: SISTEMA Y MODALIDAD DEL CONTRATO
Esta Adjudicación se rige de acuerdo al Sistema de Precios Unitarios establecida en el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por D.S. N° 083-2004-PCM y D.S. Nº
084-2004-PCM y sus modificatorias y su modalidad es por ....................................
CLÁUSULA CUARTA : MONTO Y FORMA DE PAGO
El CONTRATISTA recibirá el monto considerado en su propuesta económica de S/. .................................
(............................................................. Y ..... /100 NUEVOS SOLES), incluido I.G.V., y cualquier costo que incida en el
precio. LA MUNICIPALIDAD efectuará al CONTRATISTA su cancelación después de girada la Orden de Compra y
con la conformidad del Área Usuaria.
CLÁUSULA QUINTA : OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a) Es obligación del CONTRATISTA: Cumplir con la entrega de los BIENES objeto de la contratación dentro del plazo
convenido en la Cláusula Segunda del Contrato, caso contrario se le aplicarán las penalidades correspondientes
por cada día de atraso.
b) Es obligación del CONTRATISTA: Entregar a “LA MUNICIPALIDAD”, la Constancia de No Encontrarse Inhabilitado
para Contratar con el Estado.
c) Es obligación del CONTRATISTA: Entregar los BIENES de acuerdo a las Especificaciones Técnicas solicitadas en
las Bases Administrativas, y con los requisitos de Ley.
d) Es obligación del CONTRATISTA: Cumplir con la devolución y/o restitución de los bienes por defecto de
fabricación o por no satisfacer los requerimientos de la Municipalidad, dentro del período otorgado por la entidad.

e) El CONTRATISTA está impedido de ceder o transferir el presente contrato bajo cualquier modalidad, ya que
es el único responsable directo hasta su total ejecución.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Son obligaciones de la Municipalidad:
a) Extender la Orden de Compra.
b) Cancelar a “EL CONTRATISTA”, luego de girada la Orden de Compra y con la conformidad del área usuaria,
dentro del plazo establecido, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
y su Reglamento.
CLAUSULA SETIMA: PENALIDADES
EL CONTRATISTA, entregará los BIENES dentro del plazo previsto, en caso de retraso injustificado en la entrega de
las prestaciones objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.
La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 222º del reglamento
precitado.
CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del presente Contrato será resuelta
mediante arbitraje, celebrado en la Ciudad de Piura, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
El Arbitraje será resuelto por un árbitro único nombrado por el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros Filial
Piura, cuyo laudo arbitral será de cumplimiento obligatorio por las partes. No siendo susceptible de impugnación
alguna en la vía Judicial o Administrativa.
CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente
observada por la Entidad, esta última podrá resolver el contrato, en forma total o parcial, mediante la remisión por la
vía notarial del acuerdo o resolución en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho acuerdo o
resolución será aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El
contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. Igual
derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el
contratista la haya emplazado mediante Carta Notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA : DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Forman parte del presente contrato, las Bases para la ADQUISICION DE BIENES para la obra “NIVELACION Y
ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA”, Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039-2006-CEP/MPP- Primera
Convocatoria, así como la propuesta técnica y económica del contratista, las mismas que se anexan al presente
contrato. Siendo de aplicación al presente la Normas del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decretos Supremos N° 083-2004-PCM y 084-2004-PCM y
sus modificatorias.
De conformidad con los términos que anteceden se suscribe la presente en tres ejemplares, en San Miguel de Piura,
a los ........días del mes de ...................... de Dos Mil Seis.
................................................ ..................................... ...............
MUNICIPALIDAD CONTRATISTA

PROFORMA DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
OBRA : “NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA”
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA No.039 -2006-CEP/MPP
Conste por el presente documento el contrato para la CONTRATACION DE SERVICIOS para la obra “NIVELACION
Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA” que suscriben de una parte la Municipalidad Provincial de Piura, con
RUC Nº 20154477374, con domicilio legal en Jr. Ayacucho Nº 377-Piura, representada por la Jefa de la Oficina de
Logística Sra. ..............................................................., identificada con D.N.I. Nº .................., a quién en adelante se le
denominará LA MUNICIPALIDAD, y de la otra parte la Empresa …….................………………….., con RUC Nº
………………….., con domicilio legal en ………...............………………, representada según vigencia de poder inscrita
en la partida Registral Nº del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral ......................por el
Sr…………………………………., identificado con documento de identidad Nº ………………, a quién en adelante se le
llamará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:
ANTECEDENTES
En cumplimiento a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento aprobados por D.S. Nº 083-2004-PCM y 084-2004-PCM, se convocó al proceso de selección para la
CONTRATACION DE SERVICIOS para la obra : “NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA”
Adjudicación de Menor Cuantía No. 039-2006-CEP/MPP- Primera Convocatoria, en la que resultó ganador de la Buena
Pro en el ITEM ........... la Empresa .................................................... por haber obtenido el mejor puntaje.
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
Por el presente contrato LA MUNICIPALIDAD contrata en mérito de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039-2006-
CEP/MPP- Primera Convocatoria, a la empresa CONTRATISTA para la CONTRATACION DE SERVICIOS para la
obra : “NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA”
CLÁUSULA SEGUNDA : PLAZO VIGENCIA
El plazo de entrega según Carta de Compromiso del CONTRATISTA es de .......... (......) días calendario, el cual rige a
partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato.
CLAUSULA TERCERA: SISTEMA Y MODALIDAD DEL CONTRATO
Esta Adjudicación se rige de acuerdo al Sistema de Precios Unitarios establecida en el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por D.S. N° 083-2004-PCM y D.S. Nº
084-2004-PCM y sus modificatorias y su modalidad es por .....................................................
CLÁUSULA CUARTA : MONTO Y FORMA DE PAGO
El CONTRATISTA recibirá el monto considerado en su propuesta económica de S/. .....................................
( ................................................... Y ......./100 NUEVOS SOLES), incluido I.G.V., y cualquier costo que incida en el
precio. LA MUNICIPALIDAD efectuará al CONTRATISTA su cancelación después de girada la Orden de Servicio y
con la conformidad del Área Usuaria.
CLÁUSULA QUINTA : OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a) Es obligación del CONTRATISTA: Cumplir con la prestación del SERVICIO objeto de la contratación dentro del
plazo convenido en la Cláusula Segunda del Contrato, caso contrario se le aplicarán las penalidades
correspondientes por cada día de atraso.
b) Es obligación del CONTRATISTA: Entregar a “LA MUNICIPALIDAD”, la Constancia de No Encontrarse Inhabilitado
para Contratar con el Estado.
c) Es obligación del CONTRATISTA: Prestar el SERVICIO de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en
las Bases Administrativas, y con los requisitos de ley.
d) Es obligación del CONTRATISTA: De ser el caso atender el requerimiento de mejoramiento de la prestación
del servicio en caso se le solicite el cumplimiento del mismo de acuerdo a las exigencias de las bases
administrativas.

e) El CONTRATISTA está impedido de ceder o transferir el presente contrato bajo cualquier modalidad, ya que
es el único responsable directo hasta su total ejecución.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Son obligaciones de la Municipalidad:
a) Extender la Orden de Servicio.
b) Cancelar a “EL CONTRATISTA”, luego de girada la Orden de Servicio y con la conformidad del área usuaria,
dentro del plazo establecido, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
y su Reglamento.
CLAUSULA SETIMA: PENALIDADES
EL CONTRATISTA, prestará los SERVICIOS dentro del plazo previsto, en caso de retraso injustificado en la entrega
de las prestaciones objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.
La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 222º del reglamento
precitado.
CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del presente Contrato será resuelta
mediante arbitraje, celebrado en la Ciudad de Piura, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
El Arbitraje será resuelto por un árbitro único nombrado por el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros Filial
Piura, cuyo laudo arbitral será de cumplimiento obligatorio por las partes. No siendo susceptible de impugnación
alguna en la vía judicial o administrativa.
CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente
observada por la Entidad, esta última podrá resolver el contrato, en forma total o parcial, mediante la remisión por la
vía notarial del acuerdo o resolución en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho acuerdo o
resolución será aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El
contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. Igual
derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el
contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA : DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Forman parte del presente contrato, las Bases para la Adquisición de contratación de SERVICIOS para la obra
“NIVELACION Y ENRIPIADO A.H. LAS PALMERAS II ETAPA” Adjudicación de Menor Cuantía Nº039-2006-
CEP/MPP-Primera Convocatoria, así como la propuesta técnica y económica del contratista, las mismas que se
anexan al presente contrato. Siendo de aplicación al presente la Normas del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decretos Supremos N° 083-2004-PCM y
084-2004-PCM y sus modificatorias.
De conformidad con los términos que anteceden se suscribe la presente en tres ejemplares, en San Miguel de Piura,
a los ........días del mes de ...................... de Dos Mil Seis.
................................................ ..................................... ...............
MUNICIPALIDAD CONTRATISTA

ANEXO N° 09
MODELO DE CUMPLIMIENTO DE LEY DE PROMOCIÓN TEMPORAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO
NACIONAL
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 039 -2006-CEP/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA
Adquisición de Bienes y/o Servicios
DECLARACION JURADA
(LEY 27143 Y MODIFICATORIAS)
San Miguel de Piura, .............. de ........... del 2006
Señores
Presente.-
Referencia: Adjudicación de Menor Cuantía N° 039-2006-CEP/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA
El que suscribe, .................................................................................., en mi calidad de representante legal / apoderado
de la ................................, identificado con D.N.I. N° .................. DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente
información de mi representada se sujeta a la verdad.
Conforme a la Ley N° 27633, que modifica a la Ley N° 27143 modificada por el Decreto de Urgencia N° 064-2000, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 003-2001-PCM, los bienes y/o servicios
ofrecidos serán suministrados por personas jurídicas constituídas, autorizadas o domiciliadas en el país y que
efectivamente realizan operaciones sustanciales en el territorio nacional, es decir, que tengo más del 50% del total de
sus activos fijos ubicados en el país y facturo al menos el 60% de mi facturación total, dentro del territorio nacional.
FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO 10
CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS PARA CASO DE BIENES
SOBRE N° 01: PROPUESTA TECNICA
a) DOCUMENTACIÓN GENERAL
1. Índice de documentos
2. Requerimientos Técnicos mínimos:
- Copias legibles de facturas y/o boletas de venta desde julio 2001 a julio 2006; en un máximo de
cuatro (04) documentos, indicando el volumen de ventas y el monto expresado y totalizado en
nuevos soles.
Presentar hoja resumen indicando: tipo de documento, fecha y monto totalizado
- Copia Simple de la Constancia del Registro Nacional de Proveedores de Bienes.
3. Declaración Jurada sobre información del postor. Anexo 04
4. Declaración Jurada según modelo del Anexo 03 de las presentes Bases de acuerdo al artículo 76º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
5. Carta formulando la propuesta técnica del postor para la venta de los bienes convocados, la que
deberá expresar de modo claro, los requerimientos técnicos solicitados y detallados en el Anexo 05
Descripción de los Bienes y Especificaciones Técnicas.
6. Pacto de Integridad según Anexo 06.
7. En caso de consorcios de dos o más postores se debe presentar una Promesa de Consorcio
simple, obligándose solidariamente entre las partes del consorcio a cumplir con todas las
obligaciones que se generen del presente proceso, señalando además el nombre del Representante
Legal del Consorcio (Documento de Identidad, RUC), domicilio legal del Consorcio y firma autorizada
según Anexo 07 de ser el caso.
8. Copia simple de la constancia de Inscripción en el Registro de Productos Industriales (RPIN), de
CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO Y/O LIMITE DE OBRA resaltado en el Anexo 05.
La falta de presentación de alguno de los documentos solicitados en a) provocará que la propuesta
presentada no sea admitida por el Comité especial Permanente.
b) DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS FACTORES DE EVALUACIÓN
09. Declaración Jurada en la que consigne las condiciones de entrega del bien ofertado.
10. Declaración Jurada de Garantía Comercial del Postor y la responsabilidad por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos de los bienes ofertados, por un plazo no menor a un (01) año.
11. Declaración Jurada de Disponibilidad de los Bienes.
12. Documentos que acreditan la experiencia del postor: Se acreditará con la presentación de copias
simples de facturas y/o boletas de venta desde julio del 2001 a julio del 2006; en un máximo de 04
documentos, indicando el volumen de ventas y el monto expresado y totalizado en nuevos soles.
Presentar hoja resumen indicando tipo de documento, fecha y monto totalizado.
c) DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA
13. Declaración Jurada de ser una Micro o Pequeña empresa de ser el caso. Adjuntar Ficha otorgada por
PROMPYME.
14. Declaración Jurada en la que manifieste que los bienes y servicios ofrecidos han sido elaborados o
prestados dentro del Territorio Nacional, ello con la finalidad de hacerse merecedoras a la
bonificación a que se refiere la Ley N° 27143- Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo
Nacional, modificado por Decreto de Urgencia N° 064-2000, por la Ley N° 27633 y complementada
con la Ley N° 28242. (Anexo 09).
SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA
El valor de la Oferta Económica, estará expresada en nuevos soles, incluyendo los tributos de Ley y cualquier
otro concepto que pueda incidir sobre el costo del bien. Deberá presentar su propuesta considerando hasta
dos decimales. Deberá presentar su propuesta considerando hasta dos decimales. No será admitido error u
omisión en la propuesta económica por parte del Comité especial Permanente; en cuyo caso la oferta será
desestimada.

ANEXO 11
CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS PARA CASO DE SERVICIOS
SOBRE N° 01: PROPUESTA TECNICA
a) DOCUMENTACIÓN GENERAL
1. Índice de documentos
2. Requisitos técnicos mínimos:
- Copias legibles de facturas y/o boletas de venta desde julio 2004 a julio 2006; en un máximo de
Diez (10) documentos, indicando el servicio efectuado y el monto expresado y totalizado en nuevos
soles.
Presentar hoja resumen indicando: tipo de documento, fecha y monto totalizado.
- Copia legibles de los documentos de propiedad de la maquinaria y equipos a emplear para la
ejecución de los trabajos ( facturas y/o boletas de venta). En el caso de terceros presentar carta de
compromiso de arriendo debidamente sustentado (copia de boletas y /o facturas del propietario).
- Copia Simple de la Constancia del Registro Nacional de Proveedores de Servicios
3. Declaración Jurada sobre información del postor. Anexo 03
4. Declaración Jurada según modelo del Anexo 04 de las presentes Bases de acuerdo al artículo 76º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
5. Carta formulando la propuesta técnica del postor para la ejecución del servicio convocado, la que
deberá expresar de modo claro, los requerimientos técnicos solicitados y detallados en el Anexo 05
Descripción de los Servicios y Especificaciones Técnicas.
6. Pacto de Integridad según Anexo 06.
7. En caso de consorcios de dos o más postores se debe presentar una Promesa de Consorcio simple,
obligándose solidariamente entre las partes del consorcio a cumplir con todas las obligaciones que se
generen del presente proceso, señalando además el nombre del Representante Legal del Consorcio
(Documento de Identidad, RUC), domicilio legal del Consorcio y firma autorizada según Anexo 07 de
ser el caso.
8. Plan de trabajo del servicio ofertado señalando los días de ejecución del servicio a partir de giro de la
orden de servicio.
La falta de presentación de alguno de los documentos solicitados en a) provocará que la propuesta presentada
no sea admitida por el Comité especial Permanente.
b) DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS FACTORES DE EVALUACIÓN
09. Declaración Jurada de plazo de entrega del servicio ofertado a partir del giro de la orden de servicio.
10. Declaración Jurada de Garantía Comercial del Postor.
11. Declaración Jurada de Disponibilidad de los Servicios ofertados
c) DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA
12. Licencia Municipal de Funcionamiento y Declaración Jurada de mantenerse vigente en el giro del
negocio.
13. Declaración Jurada de ser una Micro o Pequeña empresa de ser el caso. Adjuntar Ficha otorgada por
PROMPYME.
14. Declaración Jurada en la que manifieste que los bienes y servicios ofrecidos han sido elaborados o
prestados dentro del Territorio Nacional, ello con la finalidad de hacerse merecedoras a la
bonificación a que se refiere la Ley N° 27143- Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo
Nacional, modificado por Decreto de Urgencia N° 064-2000, por la Ley N° 27633 y complementada
con la Ley N° 28242. (Anexo 09).
SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA
El valor de la Oferta Económica, estará expresada en nuevos soles, incluyendo los tributos de Ley y cualquier
otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio. Deberá presentar su propuesta considerando hasta
dos decimales. No será admitido error u omisión en la propuesta económica por parte del Comité especial
Permanente; en cuyo caso la oferta será desestimada.

000729 mc 39-2006-cep-mpp-bases

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (9)

Similar a 000729 mc 39-2006-cep-mpp-bases

Similar a 000729 mc 39-2006-cep-mpp-bases (20)

Último

Último (20)

000729 mc 39-2006-cep-mpp-bases